|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 24.08.2009 № 763ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ П Р И К А З 24 августа 2009 года Москва N 763 О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации и рабочей документации по объекту: "Строительство здания производственного комплекса по переработке рыбы и других морепродуктов, добываемых в акваториях прилегающих к архипелагу Шпицберген" в поселке Баренцбург С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации и рабочей документации по объекту: "Строительство здания производственного комплекса по переработке рыбы и других морепродуктов, добываемых в акваториях прилегающих к архипелагу Шпицберген" в поселке Баренцбург за счет средств федерального бюджета п р и к а з ы в а ю : 1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации и рабочей документации по объекту: "Строительство здания производственного комплекса по переработке рыбы и других морепродуктов, добываемых в акваториях прилегающих к архипелагу Шпицберген" в поселке Баренцбург осуществляется путем проведения открытого конкурса. 2. Утвердить Конкурсную документацию по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации и рабочей документации по объекту: "Строительство здания производственного комплекса по переработке рыбы и других морепродуктов, добываемых в акваториях прилегающих к архипелагу Шпицберген" в поселке Баренцбург согласно приложению. 3. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В.Кругликов) обеспечить размещение заказа в установленном порядке. 4. Управлению целевых программ и инвестиций (А.Е.Лукиенко) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С.Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого конкурса и осуществлять контроль его выполнения. 5. Управлению финансов (Е.Ю.Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в рамках федеральной целевой программы в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2009 год. 6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Холодова В.В. Приложение N 1 к приказу Росрыболовства от 24.08.2009 года N 763 Извещение и конкурсная документация на право заключения государственного контракта по разработке проектной документации и рабочей документации по объекту: "Строительство здания производственного комплекса по переработке рыбы и других морепродуктов, добываемых в акваториях прилегающих к архипелагу Шпицберген" в поселке Баренцбург Извещение о проведении открытого конкурса 1. Название торгов - право на заключение государственного контракта по разработке проектной документации и рабочей документации по объекту: "Строительство здания производственного комплекса по переработке рыбы и других морепродуктов, добываемых в акваториях прилегающих к архипелагу Шпицберген" в поселке Баренцбург; 2. Форма торгов - открытый конкурс. 3. Государственный заказчик - Федеральное агентство по рыболовству; Адрес Государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 Адрес электронной почты: [email protected] Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Венграновский Павел Юрьевич, Авдеев Борис Николаевич). 4. Предмет государственного контракта - разработка проектной документации и рабочей документации по объекту: "Строительство здания производственного комплекса по переработке рыбы и других морепродуктов, добываемых в акваториях прилегающих к архипелагу Шпицберген" в поселке Баренцбург; 5. Место выполнения работ: Заказчик не устанавливает требований к месту выполнения работ по разработке проектной документации и рабочей документации, место выполнения изыскательских работ - территория Архипелага Шпицберген, находящаяся под суверенитетом Королевства Норвегия на участке, принадлежащем ФГУП "ГТ "Арктикуголь"; 6. Техническое задание на выполнение работ приведено в Приложении 4, являющемся неотъемлемой частью Конкурсной документации по размещению заказа по разработке проектной документации и рабочей документации по объекту: "Строительство здания производственного комплекса по переработке рыбы и других морепродуктов, добываемых в акваториях прилегающих к архипелагу Шпицберген" в поселке Баренцбург; Наименование работ, срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена государственного контракта: ---------------------------------------------------------------------- Наименование работ | Сроки | Начальная | выполнения| (максималь- | работ | ная) цена | (включая | государст- | сроки на | венного |проведение | контракта, |экспертиз) | тыс. руб. | | ---------------------------------------------------------------------- Разработка проектной документации и рабочей С момента 28050 документации по объекту: "Строительство заключения здания производственного комплекса по государст- переработке рыбы и других морепродуктов, венного добываемых в акваториях прилегающих к контракта архипелагу Шпицберген" в поселке Баренцбург до 10 декабря 2009 г. ---------------------------------------------------------------------- Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются. 7. Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru. Комплект Конкурсной документации по размещению заказа по разработке проектной документации и рабочей документации по объекту: "Строительство здания производственного комплекса по переработке рыбы и других морепродуктов, добываемых в акваториях прилегающих к архипелагу Шпицберген" в поселке Баренцбург на бумажном носителе предоставляется по адресу Государственного заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Плата за предоставление Конкурсной документации по размещению заказа по разработке проектной документации и рабочей документации по объекту: "Строительство здания производственного комплекса по переработке рыбы и других морепродуктов, добываемых в акваториях прилегающих к архипелагу Шпицберген" в поселке Баренцбург не взимается; 8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе: 29.09.2009 г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 11 ч. 00 мин. (время московское). Место и дата рассмотрения заявок: 19.10.2009 г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, Место и дата подведения итогов открытого конкурса: 29.10.2009 г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству. Конкурсная документация на право заключения государственного контракта по разработке проектной документации и рабочей документации по объекту: "Строительство здания производственного комплекса по переработке рыбы и других морепродуктов, добываемых в акваториях прилегающих к архипелагу Шпицберген" в поселке Баренцбург 1. Общие положения. 1.1. Настоящая Конкурсная документация по размещению заказа по разработке проектной документации и рабочей документации по объекту: "Строительство здания производственного комплекса по переработке рыбы и других морепродуктов, добываемых в акваториях прилегающих к архипелагу Шпицберген" в поселке Баренцбург (далее - Конкурсная документация) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов). 2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению. 2.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе, оформленную в соответствии с приложением 1 Конкурсной документации, в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте. Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и Государственный заказчик, должны быть представлены на русском языке. 2.2. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы: 1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа; 4) описание работ в соответствии с приложением 5 Конкурсной документации; 5) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); 6) платежное поручение или копия такого поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой; Если заключение государственного контракта в соответствии с конкурсной документацией и на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить: - выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью; - выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" либо документом, подтверждающим, что участник размещения заказа является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (для акционерных обществ); - документ, подтверждающий соглашение собственника имущества унитарного предприятия на совершение крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (для государственных и муниципальных унитарных предприятий); 8) Копия лицензии участника размещения заказа на проектирование зданий и сооружений (с допуском к видам работ являющихся предметом настоящего конкурса) или выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ являющихся предметом настоящего конкурса. 9) Копия лицензии, выданная участнику размещения заказа или соисполнителю на осуществление изыскательских работ (с допуском к видам работ являющихся предметом настоящего конкурса) или выданного участнику размещения заказа или соисполнителю саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ по инженерным изысканиям являющихся предметом настоящего конкурса. 2.3. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке на участие в открытом конкурсе любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ. 2.4. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. 2.5 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе. 2.6 Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка на участие в открытом конкурсе будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей. 2.7. Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в пункте 8 настоящей Конкурсной документации, регистрируется представителем Государственного заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. 2.8. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель Государственного заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе. 2.9. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, представитель Государственного заказчика, указанный в извещении подтверждает в письменной форме ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки. 2.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. 2.11. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. 2.12. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. 2.13. Все экземпляры заявки на участие в открытом конкурсе должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей). 2.14. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. 2.15. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа. 3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ. 3.1. Участники размещения заказа осуществляют и представляют Государственному заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 5 Конкурсной документации в соответствии со сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой государственного контракта, изложенных в техническом задании в приложении 4 Конкурсной документации. 3.2 Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа. 4. Место условия и сроки выполнения работ 4.1 Сроки выполнения работ указаны в приложении 4 Конкурсной документации и включают в себя сроки проведения экспертиз. 4.2 Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом. 4.3 Источник финансирования - средства федерального бюджета. 4.4. Место выполнения работ - Заказчик не устанавливает требований к месту выполнения работ по разработке проектной документации и рабочей документации, место выполнения изыскательских работ - территория Архипелага Шпицберген, находящаяся под суверенитетом Королевства Норвегия на участке, принадлежащем ФГУП "ГТ "Арктикуголь". 5. Порядок формирования цены государственного контракта. 5.1. Цена государственного контракта включает в себя расходы на страхование, уплату налогов, сборов, пошлин, и других обязательных платежей, а также стоимость передаваемых Государственному заказчику исключительных прав на результаты выполненных в рамках исполнения государственного заказа работ. 5.2 Цена государственного контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта. 5.3 Цена государственного контракта, предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения. 5.4. Цена государственного контракта включает в себя затраты на изыскательские работы, обследования, уточнения паспортных данных объекта (по мере необходимости), расходы по уплате вознаграждений в связи с выкупом исключительных прав для их передачи Государственному заказчику, приобретению и/или использованию лицензий на использование объектов авторских прав, согласования проектной документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством, а также стоимость передаваемых Государственному заказчику исключительных прав на результаты выполненных в рамках исполнения Государственного заказа работ. 5.5. Цена государственного контракта включает услуги на проведение государственной экспертизы проектной документации, включая экологическую экспертизу. 5.6. В случае наличия арифметических расхождений в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами принимается к рассмотрению число прописанное словами. 5.7. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта. 6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с исполнителями. 6.1 При формировании цены государственного контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации. 6.2 Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения Извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации. 7. Сведения о возможности Государственного заказчика изменить предусмотренный государственным контрактом объем работ. 7.1 Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта. 7.2 Государственный заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный государственным контрактом объём работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При оказании дополнительного объёма таких работ Государственный заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ Государственный заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом. 8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 8.1. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены Конкурсной документацией. 8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или форме электронного документа. 8.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 8.4. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде оформляется в соответствии с приложением 2 Конкурсной документации. 8.5. Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf. Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте: http://www.reestr-pki.ru). Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме. При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа оформляется в соответствии с приложением 3 Конкурсной документации. Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом конкурсе не допускаются. Заявка на участие в открытом конкурсе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть: направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12; представлена в экспедицию Федерального агентства по рыболовству по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12; передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе 29.08.2009 года. Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе 29.09.2009 года. 8.6. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10,00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени. 8.7. Заявка на участие в открытом конкурсе также может быть подана на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу Государственного заказчика). 8.8. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется Государственным заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. 8.9. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или форме электронного документа, Государственный заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 9. Расходы на участие в открытом конкурсе. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением государственного контракта. 10. Требования к участникам размещения заказа. В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: 10.1. наличие лицензии участника размещения заказа на проектирование зданий и сооружений (с допуском к видам работ являющихся предметом настоящего конкурса) или выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ являющихся предметом настоящего конкурса; 10.2. наличие лицензии, выданной участнику размещения заказа или соисполнителю на осуществление изыскательских работ (с допуском к видам работ являющихся предметом настоящего конкурса) или выданного участнику размещения заказа или соисполнителю саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ по инженерным изысканиям являющихся предметом настоящего конкурса; 10.3. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 10.4. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе. 10.5. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе. 10.6. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки. 11.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 11.1.1. Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке: - Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в открытом конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе. - Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в письменном виде должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в форме электронного документа должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа. - Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу Государственного заказчика. - В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 11.2. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе. 11.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. 11.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Изменения, внесенные в заявку на участие в открытом конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе. Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке: 11.5. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе ______________________________ (наименование открытого конкурса) _____ (регистрационный номер заявки)". 11.6. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с пунктом 2 Конкурсной документации. 11.7. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса). 11.8. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 11.9. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 Конкурсной документации. 11.10. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе и Государственный заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия. 11.11. Конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе. 11.12. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом. 11.13. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 11.14. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не принимаются Государственным заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта Государственным заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. 12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации. 12.1 При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 12.2 Государственный заказчик обязан давать разъяснения положений Конкурсной документации. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или в форме электронного документа Государственному заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Государственный заказчик направит в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации. Если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе. Государственный заказчик прекращает давать разъяснения положений Конкурсной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 12.3 Запросы о разъяснении Конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа. 12.4 В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Государственным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть. 13. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 13.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству. Публично 29.09.2009 года в 11 час. 00 мин. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа. 13.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 13.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили Государственному заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 13.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 13.5. В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе должны не позднее чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам Росрыболовства, указанным в извещении о проведении открытого конкурса. Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 13.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 13.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и Государственным заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 13.8. Указанный протокол размещается Государственным заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте. 13.9. Государственный заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 13.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. 13.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся. 14. Условия допуска к участию в открытом конкурсе. 14.1 Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным подпунктами 2-4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 14.2 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона о размещении заказов, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона о размещении заказов, которым не соответствует участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе. 14.3 Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается Государственным заказчиком, на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 14.4 При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае: 1) не предоставления определенных пунктом 2 Конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ; 2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2-4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов; 3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене государственного контракта, превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта. 14.5 В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Государственный заказчик, уполномоченный орган, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения. 15. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость. Для определения лучших условий исполнения государственного контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 1. Квалификация участника размещения заказа - 20 %; 2. Цена государственного контракта - 60 %. 3. Сроки выполнения работ - 20 % 16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 16.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса. 16.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 15 Конкурсной документации. 16.3. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "квалификация участника размещения заказа" осуществляется по следующим подкритериям: ---------------------------------------------------------------------- N | Подкритерии оценки |Кол-во п/п| |баллов | | T(k) ---------------------------------------------------------------------- 1.1. Количество выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов по разработке проектов по строительству и реконструкции объектов капитального строительства (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ): Указано максимальное количество выполненных контрактов 20 среди всех заявок участников размещения заказа Следующим заявкам снижается на 1 балл по мере снижения количества контрактов, но значение не может быть менее 1 балла ---------------------------------------------------------------------- 1.2 Общая стоимость выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов по разработке проектов по строительству и реконструкции объектов капитального строительства (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ): Указана максимальная общая стоимость выполненных 20 контрактов среди всех заявок участников размещения заказа Следующим заявкам снижается на 1 балл по мере снижения общей стоимости выполненных контрактов, но значение не может быть менее 1 балла ---------------------------------------------------------------------- 1.3 Наличие у участника размещения заказа положительных отзывов органов исполнительной власти по результатам разработки проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства (подтверждается копиями отзывов): В составе заявки приложено максимальное количество 10 положительных отзывов среди всех заявок участников размещения заказа следующим заявкам снижается на 1 балл по мере уменьшения количества приложенных отзывов, но значение не может быть менее 1 балла ---------------------------------------------------------------------- 1.4 Наличие у участника размещения заказа положительных отзывов заказчиков (за исключением органов исполнительной власти) по результатам разработки проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства (подтверждается копиями отзывов): В составе заявки приложено максимальное количество 10 положительных отзывов среди всех заявок участников размещения заказа следующим заявкам снижается на 1 балл по мере уменьшения количества приложенных отзывов, но значение не может быть менее 1 балла ---------------------------------------------------------------------- 1.5 Наличие/отсутствие у участника размещения заказа 10/0 сертификата по охране труда (подтверждается копией сертификата) ---------------------------------------------------------------------- 1.6 Наличие/отсутствие у участника размещения заказа 10/0 сертификата ГОСТ Р ISO9001 ---------------------------------------------------------------------- 1.7 Наличие/отсутствие у участника размещения заказа полиса 10/0 (договора) страхования профессиональной ответственности (подтверждается копией полиса (договора)) ---------------------------------------------------------------------- 1.8 Наличие/отсутствие у участника размещения заказа 10/0 прибыли/убытка на 01.01.2009 (подтверждается копией формы N 2 Бухгалтерского баланса, копией налоговой декларации) ---------------------------------------------------------------------- 1.9 Наличие/отсутствие у участника размещения заказа 10/0 задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на момент подачи заявки на участие в конкурсе (подтверждается копией справки о состоянии расчетов) ---------------------------------------------------------------------- 2.0 Наличие у участника размещения заказа - суммы уставного капитала (для юридических лиц при наличии уставного капитала) - имущества в собственности (для индивидуальных предпринимателей, частных и юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала) в пределах: до 500 тыс. руб. включительно 5 от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. включительно 10 от 1 млн. руб. до 1,5 млн. руб. включительно 15 более 1,5 млн. руб. 20 ---------------------------------------------------------------------- Итого: 130 ---------------------------------------------------------------------- Оценка заявки по подкритериям критерия оценки "Квалификация участника размещения заказа" производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа. В случае отсутствия подтверждающих документов, по соответствующим подкритериям критерия оценки "Квалификация участника размещения заказа" будет присваиваться ноль баллов. Каждая заявка на участие в конкурсе получает оценку, выраженную в баллах (T(k)) со значением от 5 до 130. 16.4. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "Сроки выполнения работ" осуществляется следующим образом. Заявке, содержащей максимальное сокращение по отношению к 10 декабря 2009 года срока выполнения контракта среди всех заявок участников конкурса, выраженное в днях, присваивается 1 балл. Другим заявкам балл снижается на 0,05 балла по мере увеличения срока исполнения контракта, но значение не может быть менее 0,05 балла. 16.5. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "Цена контракта" осуществляется следующим образом. Заявке, содержащей минимальную цену контракта среди всех заявок участников конкурса, присваивается 1 балл. Другим заявкам балл снижается на 0,05 балла по мере увеличения цены контракта, но значение не может быть менее 0,05 балла. 16.6. По каждой заявке на участие в конкурсе рассчитывается показатель S(k) в соответствии со следующей формулой: T(k) S(k) = 0,6 * C(k) + 0,2 * ---- + 0,2 * M(k) 130 где: C(k) - оценка k-ой заявки на участие в конкурсе по критерию "Цена контракта"; T(k) - балльная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе по критерию "Квалификация участника размещения заказа"; M(k) - бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе по критерию "Сроки выполнения работ". В соответствии с полученными оценками S(k) Государственный заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с максимальным показателем S(k). В случае, если в две или более заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый показатель S(k) меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе. 16.7. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и Государственным заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Государственного заказчика. 16.8. Государственный заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект контракта, прилагаемый в Конкурсной документации". 17. Требования обеспечения заявки на участие в конкурсе 17.1 Обеспечение заявки на участие в конкурсе устанавливается в размере 5 % (Пять) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям: в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства; в качестве документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно быть платежное поручение или копия такого поручения. 17.2 Участник размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого, не сопровождается установленным обеспечением, не будет допущен до участия в конкурсе. 17.3 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются: в течение пяти рабочих дней со дня принятия Государственным заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса; в течение пяти рабочих дней со дня поступления Государственному заказчику уведомления об отзыве Участником размещения заказа заявки на участие в открытом конкурсе; в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Участнику размещения заказа, не допущенному к участию в конкурсе; в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Участникам размещения заказа, которые участвовали в открытом конкурсе, но не стали победителями открытого конкурса, кроме Участника размещения заказа, заявке которого присвоен второй номер; участнику размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса или с таким Участником размещения заказа; победителю открытого конкурса в течение рабочих пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта; в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Участникам размещения заказа, чьи конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и поданные в форме электронного документа заявки на участие в открытом конкурсе, поданы после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 17.4 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случаях: уклонения победителя конкурса от заключения государственного контракта; уклонения Участника размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта, в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения государственного контракта. 17.5 Банковские реквизиты Государственного заказчика для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: Федеральное агентство по рыболовству Р/с. 40302810800001000079 Лиц/сч. N 05731000760 УФК по г. Москве Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001 ИНН 7702679523 КПП 770201001 18. Требования обеспечения исполнения государственного контракта 18.1 Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 30 % (Тридцать) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Победитель конкурса до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет Государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, страхует ответственность по государственному контракту, предоставляет договор поручительства или передает Государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта. 18.2. Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно. 18.3 В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в конкурсной документации. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. 18.4 В случае если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего исполнителя. Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по государственному контракту. Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны государственного контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта. Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ и оканчиваться не ранее его завершения. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. 18.5. В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде договора поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, государственный контракт может быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 Закона о размещении заказов и подтверждающих его полномочия. 18.6 В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде залога денежных средств, то денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном конкурсной документацией. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании. Банковские реквизиты Государственного заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта: Федеральное агентство по рыболовству Р/с. 40302810800001000079 Лиц/сч. N 05731000760 УФК по г. Москве Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001 ИНН 7702679523 КПП 770201001 18.7 В случае если участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения государственного контракта, то такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков. 19. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта. 19.1 В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником размещения заказа Государственный заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола обязан передать такому участнику проект государственного контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта. 19.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. 19.3. Государственный заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение N 6). 19.4. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. 19.5. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Государственный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. 19.6 В случае, если победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил Государственному заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта. 19.7 После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, Государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 Конкурсной документации; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 19.8 Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. 19.9 Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 19.10 В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы долга. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 19.11 В случае просрочки исполнения Исполнителем, обязательства, предусмотренного государственным контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается государственным контрактом в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены государственного контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика. 19.12 В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой государственного контракта. 20. Начальная (максимальная) цена государственного контракта Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет: 28050000 (Двадцать восемь миллионов пятьдесят тысяч рублей) 00 коп. Приложение 1 к Конкурсной документации ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе 1. Название открытого конкурса ______________________________________________________________________ 2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридической, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона 3. Предлагаемая цена государственного контракта составляет ______________________________________________________________________ (указать цену цифрами и прописью) 4. Предлагаемый срок выполнения работ _________________. 5. Настоящей заявкой __(наименование Участника размещения заказа)_ подтверждает, что на дату подачи заявки на участие в конкурсе: 5.1. ликвидация _(наименование Участника размещения заказа)_ не проводится и отсутствует решение арбитражного суда о признании _(наименование Участника размещения заказа)_ банкротом и об открытии конкурсного производства; 5.2. деятельность _(наименование Участника размещения заказа)_ в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена; 5.3. У _(наименование Участника размещения заказа)_ отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Либо 5.3 _(Наименование Участника размещения заказа)_ обжаловал наличие задолженности по платежам в _(указать вид и размер задолженности)_ в соответствии с законодательством Российской Федерации _(указать реквизиты иска или жалобы: номер, дату, адресат, местонахождение, контактные лица и телефоны)_ и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в конкурсе не принято. 5.4. Данный контракт не является для _(наименование Участника размещения заказа)_ крупной сделкой согласно законодательству Российской Федерации и учредительным документам предприятия. Либо 5.4. Выполнение работ являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечение исполнения государственного контракта являются для _(наименование Участника размещения заказа)_ крупной сделкой. Копия решения об одобрении или о совершении данной сделки, подготовленного согласно действующему законодательству Российской Федерации и учредительными документами юридического лица, прилагается к настоящей заявке на участие в конкурсе. 6. Мы извещены о включении сведений о _______________________________________ (наименование Участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения государственного контракта. К заявке прилагаются следующие документы: 1) _________________________________ 2) _________________________________ 3) _________________________________ Подпись руководителя (уполномоченного лица) Участника размещения заказа / ФИО / (подпись) МП Приложение 2 к Конкурсной документации Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в письменной форме ____________________________________________________________________ | | | ЗАКАЗНОЕ | | -------- | | | | НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (29 сентября 2009 года в 11-00) | | | | | | Заявка на участие в открытом конкурсе | | ------------------------------------- | | | | __________________________________________________________________ | | (название открытого конкурса) | | | | | | | | Куда: ________________________________________________ | | | | Кому: ________________________________________________ | |____________________________________________________________________| Внимание! В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией. Приложение 3 к Конкурсной документации Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в форме электронного документа ____________________________________________________________________ | | | ЗАКАЗНОЕ | | -------- | | "В форме электронного документа" | | | | НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (29 сентября 2009 года в 11-00) | | | | | | Заявка на участие в открытом конкурсе | | ------------------------------------- | | | | __________________________________________________________________ | | (название открытого конкурса) | | __________________________________________________________________ | | _________________________________ | | | | Куда: ________________________________________________ | | | | Кому: ________________________________________________ | |____________________________________________________________________| Внимание! В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией. Приложение 4 к Конкурсной документации ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по разработке проектной документации и рабочей документации по объекту: "Строительство здания производственного комплекса по переработке рыбы и других морепродуктов, добываемых в акваториях прилегающих к архипелагу Шпицберген" в поселке Баренцбург ---------------------------------------------------------------------- N | Перечень основных | Показатели п/п| данных и требований | ---------------------------------------------------------------------- 1. Основание для Федеральная целевая программа: "Мировой проектирования океан". Подпрограмма: "Освоение и использование Арктики". Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2008 г. N 731. ---------------------------------------------------------------------- 2. Наименование объекта Строительство здания производственного комплекса по переработке рыбы и других морепродуктов, добываемых в акваториях прилегающих к архипелагу Шпицберген. ---------------------------------------------------------------------- 3. Месторасположение объекта Архипелаг Шпицберген, пос. Баренцбург, Норвегия ---------------------------------------------------------------------- 4. Вид строительства Новое строительство. ---------------------------------------------------------------------- 5. Особые условия Строительство будет осуществляться на строительства территории Архипелага Шпицберген, находящейся под суверенитетом Королевства Норвегия на участке, принадлежащем ФГУП "ГТ "Арктикуголь". Особые климатические условия, сейсмичность. ---------------------------------------------------------------------- 6. Государственный заказчик Федеральное агентство по рыболовству ---------------------------------------------------------------------- 7. Заинтересованное ФГУП "Нацрыбресурс". федеральное государственное унитарное предприятие ---------------------------------------------------------------------- 8. Генеральный подрядчик Определяется по результатам конкурса. ---------------------------------------------------------------------- 9. Источник финансирования Всего: 376,05 млн. руб. за период 2009-2011 годы в том числе средства федерального бюджета 173,05 млн. руб., внебюджетные источники 203 млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- 10. Стадийность Проектная документация, включающая проектирования инженерные изыскания. Рабочая документация. ---------------------------------------------------------------------- 11. Требования к вариантной Разработать один вариант. и конкурсной проработке Предусмотреть возможность модернизации в зависимости от номенклатуры выпускаемой продукции. ---------------------------------------------------------------------- 12. Основные объекты Здание рыбоперерабатывающего строительства. предприятия, холодильник, служебно-вспомогательная инфраструктура, очистные сооружения, гараж, резервная дизельная электростанция. ---------------------------------------------------------------------- 13. Исходные данные Максимальное энергопотребление - 1200 кВт/час; Пресная вода - 150 т/сутки в том числе: холодной - 135 т., горячей - 15 т. (уточняется при проектировании); Теплоснабжение - 2000 мВт/год (уточняется при проектировании); Предусмотреть аварийный источник энергоснабжения. Предусмотреть установку производства льда из морской воды. Предусмотреть опреснительную станцию (мощность уточняется при проектировании). ---------------------------------------------------------------------- 14. Требования к Проектирование производится в расчете на архитектурно- производственную мощность предприятия. планировочным, Основные показатели и решения конструктивным, определяются исходя из оптимальной технологическим и структуры производства и удобства инженерным решениям. перегруза. На производственные суда с берега подается искусственный лед. Конструктивные, технологические и инженерные решения выполняются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. N 87 и требований Королевства Норвегии. ---------------------------------------------------------------------- 15. Требования к качеству, Проектные работы должны быть выполнены с конкурентоспособности условиями по сертификации комплекса по и другим параметрам российским и европейским стандартам. продукции. ---------------------------------------------------------------------- 16. Очередность строительства Определяется при проведении проектных работ. Предусмотреть пусковые комплексы ---------------------------------------------------------------------- 17. Требования и условия Провести оценку воздействия на к разработке окружающую среду мероприятий по природоохранных реализации проектной документации в мероприятий. соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и природоохранного законодательства Королевства Норвегия. Выпустить отдельным томом. ---------------------------------------------------------------------- 18. Требования по разработке Разработка инженерно-технических инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий гражданской мероприятий по предупреждению обороны и мероприятий чрезвычайных ситуаций. Производится в по предупреждению соответствии с требованиями СП 11-107-98 чрезвычайных ситуаций. (2000) и техническими условиями действующими на территории поселка Баренцбург. ---------------------------------------------------------------------- 19. Номенклатура продукции Рыбообрабатывающий комплекс предназначен и объем производства для производства готовой продукции (проектная мощность) производительностью в сутки 25 тонн по рыбе и 25 тонн по креветке. Проектная мощность по сырью в пересчете на неразделанную рыбу: всего 4750 т/год, в т.ч. по видам : треска - 3750 т., пикша - 500 т., прилов - палтус синекорый, зубатки, камбала морская, камбала-ерш, окунь морской, всего - 500 т. Креветка холодноводная - 3000 т. (с последующим увеличением до 5000 т.) сортированная по размерам. Возможна частичная поставка сырья в мороженом виде на переработку в зимний период. Виды мороженой продукции : филе трески и пикши, стейки из прилова, креветка варено - и сыро-мороженая, креветка индустриальная, креветка очищенная, фарш пищевой и кормовой, сырье для производства хитозана. Треска мокросоленая. Филе трески и пикши охлажденное. ---------------------------------------------------------------------- 20. Намечаемая специализация Производство пищевой продукции из предприятия, рыбного сырья и северной креветки, производственное и добываемых российскими судами в хозяйственное прилегающих к Архипелагу Шпицберген кооперирование. районах промысла. ---------------------------------------------------------------------- 21. Основные источники Сырье для рыбоперерабатывающего снабжения сырьем, таро- предприятия поставляется российскими упаковочными материалами, судами в охлажденном или мороженом виде: комплектующими изделиями рыба обезглавленная потрошеная, креветка сортированная по размерам. Тароупаковочные и комплектующие материалы будут поставляться морем из России. ---------------------------------------------------------------------- 22. Основные источники Водоснабжение и канализация: снабжения на период - водоснабжение от существующего строительства и водовода, при необходимости эксплуатации водой, запроектировать систему водоподготовки, теплом, сжатым воздухом, предусмотреть систему оборотного электроэнергией и др. водоснабжения; - канализация бытовых и производственных стоков должны производиться через систему очистки; - теплоснабжение - от существующей центральной котельной; - парогенератор; - сжатый воздух; - электроснабжение - 1 категория, - телефонизация - от существующих сетей. ---------------------------------------------------------------------- 23. Технологическая схема и Принять технологическую схему организация производства. переработки рыбы и морепродуктов в соответствии с действующими утвержденными российскими инструкциями и требованиями ЕС. Поставка сырья морем, вывоз продукции - морским рефрижераторным транспортом. Доставка сырья от причала до перерабатывающего комплекса автотранспортом. ---------------------------------------------------------------------- 24. Состав строящихся Строительство производственного объектов предприятия, включая ограждающие конструкции, вентиляцию, электроснабжение и водоснабжение, водоочистку, канализацию, в соответствии с требованиями СНиПов и СанПиНов. Строительство нового холодильника емкостью около 1500 т. (уточняется при проектировании), температурный режим минус 24 град. С; Предусмотреть помещения (участки) для: - приема охлажденного (мороженого) сырья, хранения, размораживания, сортировки, разделки рыбы, замораживания филе и другой продукции, переработку отходов на кормовой и пищевой фарш, тарирования готовой продукции, мойки оборотной тары и инвентаря, - хранения и доработки мокросоленой трески (полуфабриката для производства клипфиска), - хранения картонной тары, вспомогательных материалов, - кратковременного хранения готовой мороженой продукции; - размещения льдогенератора и льдохранилищ, - размещения парогенератора; - приема охлажденной (мороженой) сортированной по размерам креветки, ее мойки, очистки от панциря (шелушения), термической обработки, замораживания, фасовки; - слесарной мастерской; - офиса предприятия, включая лабораторию контроля качества продукции; - 3-х комнат (общая площадь около 60 кв. метров) для размещения научных сотрудников филиала НИИ для проведения технологических исследований и изучения сырьевой базы рыболовства района Архипелага Шпицберген. Строительство дополнительных и частичная реконструкция магистральных сетей теплоснабжения, водовода и канализации определяются проектом и техническими условиями. ---------------------------------------------------------------------- 25. Проектирование объектов Проектирование объектов жилищно-гражданского жилищно-гражданского строительства, строительства. а также объектов внешнего энергообеспечения в состав настоящего проекта не входит. ---------------------------------------------------------------------- 26. Режим работы предприятия. Круглогодичный. Круглосуточный. ---------------------------------------------------------------------- 27. Требования к механизации Привязать к технологическим схемам, и автоматизации применяемым при производстве рыбной производственных продукции, с использованием современного процессов, оборудования и механизмов. автоматизация управления технологическими процессами и предприятием. ---------------------------------------------------------------------- 28. Основные требования При разработке проекта учесть: заказчика. - гидрометеорологические и геологические условия места строительства; - температурный и влажностный режимы в помещениях; - агрессивность среды; - степени огнестойкости зданий, - класс конструктивной пожарной ответственности; - сейсмоустойчивость объектов; - класс ответственности объектов. Проектирование должно осуществляться в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года N 87, а также Едиными техническими условиями на проектирование предприятий и других объектов, строящихся на Шпицбергене для ФГУП "ГТ "Арктикуголь". Расчеты технико-экономических показателей выполнить в рублях. Расчет стоимости объемов строительства должен быть произведен на основе действующих федеральных и территориальных расценок. Общестроительное, технологическое, транспортное оборудование и др., металл, трубы, строительные конструкции, кабель, ГСМ и др. материалы для строительства и эксплуатации проектируемого предприятия принять по стандартам Российской Федерации и Королевства Норвегии. Иностранное оборудование должно иметь гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия. ---------------------------------------------------------------------- 29. Внешние транспортные Морем. связи ---------------------------------------------------------------------- 30. Сроки: - проектирования; 2009 год - начала и окончания 2010-2011 годы. строительства. ---------------------------------------------------------------------- 31. Требования к разработке Проект организации строительства раздела "Организация выполнить в объеме требований строительства" инструкций РФ. ---------------------------------------------------------------------- 32. Стадийность Две стадии. проектирования ---------------------------------------------------------------------- 33. Требования о выполнении Выполнить недостающие инженерные научно-исследовательских, изыскания и топографическую съемку на экспериментальных и площадке строительства объектов под опытных работ в связи соответствующую стадию проектирования с с намечаемым учетом договорных сроков. строительством. Выдать исходные данные по необходимому технологическому оборудованию. Провести анализ пресной воды. Провести анализ морской воды для производства льда, который будет использоваться доставки судами Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
