Приказ Федерального агентства по рыболовству от 30.04.2009 № 363

                                    с пересчетом   в  текущие    цены.
                                    Разработка    рабочего     проекта
                                    должна       осуществляться      в
                                    соответствии    с   постановлением
                                    Правительства  РФ   от  16.02.2008
                                    года  N  87
                                    31.2. Предусмотреть    возможность
                                    использования         современного
                                    инженерно-технического
                                    оборудования,    имея    в    виду
                                    применение                     для
                                    погрузо-разгрузочных        работ,
                                    мобильной  авто-крановой  и другой
                                    техники.
                                    31.3. Предусмотреть    возможность
                                    реконструкцию причала  N  10  (155
                                    пг.  м.)  на  восприятие  нагрузок
                                    нулевой                 категории.
                                    Реконструируемая  причальная линия
                                    рыбного  терминала  рассчитывается
                                    под  вторую  категорию  нагрузки и
                                    прием судов на причалах N 10 -  12
                                    с  осадкой до 10 м (уточняется при
                                    проектировании).

32  Условие создания складских      При реконструкции не требуется.
    запасов сырья

33  Внешние транспортные связи      Увязать с    существующими    авто
                                    дорожными        и        морскими
                                    коммуникациями.

34  Сроки:
    - проектирования;               - с       момента       заключения
                                    государственного  контракта  до  1
                                    декабря 2009 года.
    - начала и окончания            - Выполнение       работ        по
    строительства                   реконструкции  причальной  линии в
                                    соответствии с проектом,  согласно
                                    нормативным  срокам строительства,
                                    но не далее 2013 года.

35  Требования к разработке         35.1. Проект           организации
    раздела "Организация            строительства  (ПОС)   разработать
    строительства"                  отдельным томом.

36  Требования к количеству         Передать Заказчику   4  экземпляра
    экземпляров, передаваемых       проектных материалов  на  бумажном
    Заказчику                       носителе   и   один  экземпляр  на
                                    электронном носителе.

37  Необходимость разработки        Не требуется.
    демонстрационных материалов

38  Указания по переводу            Не требуется.
    проектной документации

39  Дополнения и изменение          Производится  по     согласованию
    задания                         Заказчика и Исполнителя
----------------------------------------------------------------------


     Лот N 3 -  Разработка  проектной  документации  на  реконструкцию
объектов     федеральной     собственности     морского     терминала,
предназначенного для комплексного обслуживания судов  рыбопромыслового
флота  в  Хасанском  морском  порту,  п.  Зарубино,  Хасанский  район,
Приморский край:

----------------------------------------------------------------------
 N |  Перечень основных данных и  |             Показатели
   |  требований                  |
----------------------------------------------------------------------
1   Основание для проектирования   Постановление         Правительства
                                   Российской       Федерации       от
                                   12.08.2008 г. N 606

2   Наименование объекта           Реконструкция объекта   федеральной
                                   собственности  морского  терминала,
                                   предусмотренного  для  комплексного
                                   обслуживания судов рыбопромыслового
                                   флота в Хасанском морском порту

3   Месторасположение объекта      Приморский край,   Хасанский   р-н,
                                   пос. Зарубино, ул. Морская.

4  Вид строительства               4.1. Реконструкция          причала
                                   портофлота, причалов N 1 - 4.
                                   4.2. Строительство причалов N 6 и
                                   N 7.

5  Особые условия строительства    5.1. Проведение       реконструкции
                                   причальной линии.
                                   5.2. Строительство  причалов  N 6 и
                                   N 7  в условиях работы действующего
                                   порта.
                                   5.3. Рассмотреть        возможность
                                   бункеровки    судов    в   границах
                                   терминала   предназначенного    для
                                   комплексного   обслуживания   судов
                                   рыбопромыслового флота.
                                   5.4. Объект   находится   в    зоне
                                   повышенной сейсмоактивности.

6  Государственный заказчик        Росрыболовство.       Постановление
                                   Правительства Российской  Федерации
                                   от 12.08.2008 г. N 606.

7  Застройщик                      ФГУП "Нацрыбресурс".

8  Генеральный проектировщик       Определяется     по     результатам
                                   конкурса.

9  Источник финансирования         Федеральный бюджет.

10 Статус работы                   Федеральная целевая       программа
                                   "Повышение            эффективности
                                   использования и развитие ресурсного
                                   потенциала       рыбохозяйственного
                                   комплекса в 2009-2013 годах".

11 Цель работы                     11.1. Реконструкция      причальной
                                   линии  рыбного  терминала  морского
                                   порта Хасан, строительство причалов
                                   N  6  и  N  7  в  целях обеспечения
                                   пропускной способности терминала по
                                   приему   судов,   в   том  числе  с
                                   увеличенной осадкой.
                                   11.2. Обеспечение     глубины     у
                                   причалов 10 - 14 м., планирование и
                                   покрытие территории.

12 Стадийность проектирования      12.1. Проектная        документация
                                   включающая  инженерные   изыскания,
                                   обследование    причальной   линии.
                                   Рабочая документация на первый  год
                                   строительства.

13 Требования к вариантной и       13.1. Разработать один вариант.
   конкурсной проработке           13.2. Предусмотреть     возможность
                                   строительства  причалов  N  6 и N 7
                                   (300 пг. м.) на восприятие нагрузок
                                   нулевой категории.

14 Основные объекты реконструкции  14.1. Причальная линия общей длиной
                                   650 пог. м. (реконструкция).
                                   14.2. Строительство  причалов N 6 и
                                   N 7, обеспечение глубины у причалов
                                   10 - 14   м.   (уточняется      при
                                   проектировании)

15 Исходные данные                 15.1. Для   выполнения    проектных
                                   работ     Заказчик    предоставляет
                                   Исполнителю   имеющиеся    в    его
                                   распоряжении      материалы      по
                                   реконструируемым объектам и  другим
                                   профильным    объектам   в   районе
                                   расположения объектов строительства
                                   данного проекта.
                                   15.2. Правоустанавливающие
                                   документы  на земельный участок под
                                   объекты  реконструкции   и   нового
                                   строительства.
                                   15.3. Паспорта         существующих
                                   сооружений.
                                   15.4. Имеющиеся     у     Заказчика
                                   материалы изысканий прошлых лет.
                                   15.5. Ситуационный      план      с
                                   выделением   объектов   федеральной
                                   собственности.

16 Требования к архитектурно-      16.1. Основные        архитектурно-
   планировочным, конструктивным,  планировочные     оставить      без
   технологическим и инженерным    изменений.
   решениям                        16.2. Конструктивные,
                                   технологические    и     инженерные
                                   решения  выполнить в соответствии с
                                   с    действующими     нормами     и
                                   правилами.

17 Требования к качеству,          Реконструируемая причальная   линия
   конкурентоспособности  и        рыбного   терминала  рассчитывается
   другим параметрам продукции.    под  вторую  категорию  нагрузки  и
                                   прием судов на причалах N 6 и N 7 с
                                   осадкой  до 12 м.  (уточняется  при
                                   проектировании)

18 Очередность строительства       Определяется при         проведении
                                   проектных     работ     с    учетом
                                   обеспечения   возможности    работы
                                   организаций,   арендующих   объекты
                                   инфраструктуры терминала.
                                   Предусмотреть пусковые комплексы.

19 Требования и условия к          19.1. Провести  оценку  воздействия
   разработке природоохранных      на окружающую среду мероприятий  по
   мероприятий                     реализации проектной документации в
                                   соответствии     с     требованиями
                                   Федерального  закона  от  10 января
                                   2002   г.   N   7-ФЗ   "Об   охране
                                   окружающей      среды",     другими
                                   нормативными    документами      по
                                   вопросам охраны окружающей среды.
                                   19.2. Выпустить отдельным томом.

20 Требования по разработке        Разработка    инженерно-технических
   инженерно-технических           мероприятий  гражданской  обороны и
   мероприятий гражданской обороны мероприятий    по    предупреждению
   и мероприятий по предупреждению чрезвычайных  ситуаций производится
   чрезвычайных ситуаций           в соответствии  с  требованиями  СП
                                   11-107-98   (200)   и  техническими
                                   условиями  территориального  органа
                                   МЧС России.

21 Номенклатура продукции и объем  21.1. Продукция   промысла   водных
   производства                    биоресурсов  и грузов,  необходимых
                                   для                функционирования
                                   рыбохозяйственного комплекса.
                                   21.2. Объем обработки грузов до 500
                                   тыс. т. в год.
                                   21.3. Международная        паромная
                                   переправа.

22 Расчетное судно                 Длина - 150 м.,  ширина  -  30  м.,
                                   осадка  -  12  м.  (уточняется  при
                                   проектировании)

23 Намечаемая специализация        23.1. Комплексное      обслуживание
   предприятия, производственное и рыбопромысловых,  рефрижераторных и
   хозяйственное кооперирование    других   судов   рыбохозяйственного
                                   комплекса.
                                   23.2. Обеспечение  работы  паромной
                                   переправы.

24 Подрядная организация           Определяется     застройщиком    на
                                   конкурсной основе

25 Основные источники снабжения    Инженерное обеспечение   на  период
   водой, теплом, сжатым воздухом, строительства - от  соответствующих
   электроэнергией и др. на период инженерных сетей порта.
   строительства и эксплуатации

26 Технологическая схема и         Для обеспечения     технологической
   организация производства        схемы  обработки  судов  в   рыбном
                                   терминале  морского порта:
                                   судно - транспорт, и наоборот;
                                   судно - вагон (автомобиль), и
                                   наоборот;
                                   судно -    причал   -   холодильник
                                   (склад), и наоборот.

27 Состав реконструируемых и вновь 27.1. Причальная      линия       и
   строящихся объектов             прилегающая  к  ней часть акватории
                                   рыбного терминала  морского  порта,
                                   являющиеся              федеральной
                                   собственностью.
                                   27.2. Строительство  причалов N 6 и
                                   N 7, обеспечение  глубины в 10-14 м
                                   у причалов.

28 Проектирование объектов         Не предусматривается.
   жилищно-гражданского
   назначения

29 Режим работы предприятия        Круглогодичный, круглосуточный,
                                   трехсменный.

30 Требования к механизации и      Привязать к технологическим схемам,
   автоматизации производственных  применяемым при обработке  судов  с
   процессов, автоматизация        использованием          современных
   управления технологическими     механизмов и оборудования.
   процессами и предприятием.

31 Основные требования заказчика   31.1. Расчет    стоимости   объемов
                                   реконструкции      должен      быть
                                   осуществлен  на  основе действующих
                                   федеральных    и    территориальных
                                   расценок в базовых ценах  2001 года
                                   с пересчетом   в   текущие    цены.
                                   Разработка  рабочего проекта должно
                                   осуществляться  в  соответствии   с
                                   постановлением  Правительства РФ от
                                   16.02.2008 года N 87

                                   31.2. Предусмотреть     возможность
                                   использования          современного
                                   инженерно-технического
                                   оборудования,    имея    в     виду
                                   применение для погрузо-разгрузочных
                                   работ,  мобильной  авто-крановой  и
                                   другой техники.
                                   31.3. Предусмотреть     возможность
                                   строительства причалов N 6  и  N  7
                                   (300 пг. м.) на восприятие нагрузок
                                   нулевой категории.

32 Условие создания складских      При реконструкции не требуется.
   запасов сырья

33 Внешние транспортные связи      Увязать с    существующими    авто,
                                   железнодорожными    и      морскими
                                   коммуникациями.

34 Сроки:
   - проектирования;               - с       момента        заключения
                                   государственного    контракта    до
                                   1 декабря 2009 года.
   - начала и окончания            - Выполнение работ по реконструкции
   строительства                   причальной  линии  и  строительству
                                   причалов N 6 и N 7 в соответствии с
                                   проектом,   согласно    нормативным
                                   срокам  строительства,  но не далее
                                   2012 года.

35 Требования к разработке раздела 35.1. Реконструкция и строительство
   "Организация строительства"     в  условиях  действующего терминала
                                   (порта).
                                   35.2. Проект            организации
                                   строительства   (ПОС)   разработать
                                   отдельным томом.

36 Требования к количеству         Передать   Заказчику   4 экземпляра
   экземпляров, передаваемых       проектных  материалов  на  бумажном
   Заказчику                       носителе  и   один   экземпляр   на
                                   электронном носителе.

37 Необходимость разработки        Не требуется.
   демонстрационных материалов

38 Указания по переводу проектной  Не требуется.
   документации

39 Дополнения и изменения задания  Производятся     по    согласованию
                                   Заказчика и Исполнителя
----------------------------------------------------------------------


     Лот N  4  -  Разработка  проектной  документации на реконструкцию
объектов     федеральной     собственности     морского     терминала,
предназначенного  для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового
флота в Невельском морском порту, г. Невельск, Сахалинская область:

----------------------------------------------------------------------
 N|  Перечень основных данных и   |             Показатели
  |  требований                   |
----------------------------------------------------------------------
1  Основание для проектирования    Постановление         Правительства
                                   Российской       Федерации       от
                                   12.08.2008 г. N 606

2  Наименование объекта            Реконструкция объекта   федеральной
                                   собственности  морского  терминала,
                                   предусмотренного  для  комплексного
                                   обслуживания судов рыбопромыслового
                                   флота в Невельском морском порту

3  Месторасположение объекта       Сахалинская  обл.,    г. Невельск,
                                   ул. Советская, ул. Портовая.

4  Вид строительства               Реконструкция, строительство.

5  Особые условия строительства    5.1. Строительство и  реконструкция
                                   защитных        и        причальных
                                   гидротехнических    сооружений    в
                                   условиях     работы    действующего
                                   терминала (порта).
                                   5.2. Сейсмичность  района по ОСР-97
                                   (А) 6 баллов
                                   5.3. Район цунамиопасный
                                   5.4. Рассмотреть        возможность
                                   бункеровки    судов    в   границах
                                   терминала   предназначенного    для
                                   комплексного   обслуживания   судов
                                   рыбопромыслового флота.

6  Государственный заказчик        Росрыболовство.       Постановление
                                   Правительства  Российской Федерации
                                   от 12.08.2008 г. N 606.

7  Застройщик                      ФГУП "Нацрыбресурс".

8  Генеральный проектировщик       Определяется    по      результатам
                                   конкурса.

9  Источник финансирования         Федеральный бюджет.

10 Статус работы                   Федеральная   целевая    программа
                                   "Повышение           эффективности
                                   использования    и        развитие
                                   ресурсного              потенциала
                                   рыбохозяйственного       комплекса
                                   в 2009-2013 годах".

11 Цель работы                     Реконструкция причальной  линии   и
                                   строительство защитных и причальных
                                   гидротехнических сооружений рыбного
                                   терминала морского порта Невельск в
                                   целях     увеличения     пропускной
                                   способности  рыбного  терминала  по
                                   приему судов.

12 Стадийность проектирования      12.1. Проектная документация в  том
                                   числе
                                   - инженерные изыскания.
                                   - обследование         существующих
                                   сооружений.
                                   12.2. Рабочая    документация    на
                                   первый  год  строительства.  Состав
                                   документации   в   соответствии   с
                                   постановлением Правительства РФ  от
                                   16.02.2008 года N 87

13 Требования к вариантной и       13.1. Не требуется.
   конкурсной проработке

14 Основные объекты реконструкции  Причальная линия общей длиной  1654
                                   пог. м.         Строительство     и
                                   реконструкция              защитных
                                   гидротехнических        сооружений.
                                   (Уточняется     после     получения
                                   исходных данных).

15 Исходные данные                 Для выполнения    проектных   работ
                                   Заказчик предоставляет  Исполнителю
                                   имеющиеся в его распоряжении:
                                   15.1. Материалы   реконструируемым,
                                   строящимся    объектам   и   другим
                                   профильным   объектам   в    районе
                                   расположения объектов строительства
                                   данного проекта.
                                   15.2. Правоустанавливающие
                                   документы на земельный участок  под
                                   объекты строительства.
                                   15.3. Паспорта и акты  обследования
                                   существующих сооружений.
                                   15.4. Имеющиеся     у     Заказчика
                                   материалы изысканий прошлых лет.
                                   15.5. Ситуационный      план      с
                                   выделением   объектов   федеральной
                                   собственности.

16 Требования к архитектурно-      16.1. Основные        архитектурно-
   планировочным, конструктивным,  планировочные решения оставить  без
   технологическим и инженерным    изменения.
   решениям                        16.2. Конструктивные,
                                   технологические и        инженерные
                                   решения выполнить в соответствии  с
                                   действующими нормами и правилами.

17 Очередность реконструкции       Определяется    при      проведении
   (строительства)                 проектных    работ     с     учетом
                                   обеспечения    возможности   работы
                                   организаций,   арендующих   объекты
                                   инфраструктуры           терминала.
                                   Предусмотреть пусковые комплексы.

18 Требования и условия к          18.1. Провести  оценку  воздействия
   разработке природоохранных      на окружающую среду мероприятий  по
   мероприятий                     реализации проектной документации в
                                   соответствии     с     требованиями
                                   Федерального  закона  от  10 января
                                   2002 г.     N   7-ФЗ   "Об   охране
                                   окружающей      среды",     другими
                                   нормативными     документами     по
                                   вопросам  охраны  окружающей среды.
                                   18.2. Выпустить отдельным томом.

19 Требования по разработке        Разработка    инженерно-технических
   инженерно-технических           мероприятий гражданской  обороны  и
   мероприятий гражданской обороны мероприятий    по    предупреждению
   и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций  производится
   чрезвычайных ситуаций           в  соответствии    с   требованиями
                                   СП 11-107-98  (200) и  техническими
                                   условиями  территориального  органа
                                   МЧС России.

20 Номенклатура продукции и объем  Объем     обработки    грузов    до
   производства                    350 тыс. т. в год.

21 Расчетное судно                 Длина - 100 м.,  ширина  -  20  м.,
                                   осадка   -  8  м.  (уточняется  при
                                   проектировании)

22 Намечаемая специализация        Комплексное            обслуживание
   предприятия, производственное и рыбопромысловых,  рефрижераторных и
   хозяйственное кооперирование    других   судов   рыбохозяйственного
                                   комплекса.

23 Подрядная организация           Определяется     застройщиком    на
                                   конкурсной основе

24 Основные источники снабжения    Инженерное обеспечение   на  период
   водой, теплом, сжатым воздухом, строительства - от  соответствующих
   электроэнергией и др. на период инженерных сетей порта.
   строительства и эксплуатации

25 Технологическая схема и         Для обеспечения     технологической
   организация производства        схемы  обработки  судов  в   рыбном
                                   терминале  морского порта:
                                   судно - транспорт,  и  наоборот;
                                   судно -   вагон   (автомобиль),   и
                                   наоборот;
                                   судно   -  причал   -   холодильник
                                   (склад), и наоборот.

26 Состав реконструируемых и       Причальные         гидротехнические
   вновь строящихся объектов       сооружения,  причальная   линия   и
                                   прилегающая  к  ней часть акватории
                                   рыбного терминала  морского  порта,
                                   являющиеся              федеральной
                                   собственностью.

27 Проектирование объектов         Не предусматривается.
   жилищно-гражданского назначения

28 Режим работы предприятия        Круглогодичный,     круглосуточный,
                                   трехсменный.

29 Требования к механизации и      Привязать к технологическим схемам,
   автоматизации производственных  применяемым  при  обработке судов с
   процессов, автоматизация        использованием          современных
   управления технологическими     механизмов и оборудования.
   процессами и предприятием.

30 Основные требования заказчика   30.1. Расчет    стоимости   объемов
                                   реконструкции      должен      быть
                                   осуществлен  на  основе действующих
                                   федеральных    и    территориальных
                                   расценок.
                                   Расчетная сметная         стоимость
                                   рабочего     проекта     в    ценах
                                   соответствующих   лет    составляет
                                   1003,5  млн.  руб.  Рабочий  проект
                                   разработать в  ценах  2001  года  с
                                   пересчетом    в    текущие    цены.
                                   Разработка   проекта   и    рабочей
                                   документации  должна осуществляться
                                   в  соответствии  с   постановлением
                                   Правительства РФ от 16.02.2008 года
                                   N 87
                                   30.2. Предусмотреть     возможность
                                   использования          современного
                                   инженерно-технического
                                   оборудования,    имея    в     виду
                                   применение для погрузо-разгрузочных
                                   работ,  мобильной  авто-крановой  и
                                   другой техники.
                                   30.3. Предусмотреть     возможность
                                   реконструкцию  одного  из  причалов
                                   (до  100  пг. м.)   на   восприятие
                                   нагрузок нулевой категории.
                                   30.4. Реконструируемая   причальная
                                   линия   и   строящиеся  защитные  и
                                   причальные         гидротехнические
                                   сооружения     рыбного    терминала
                                   рассчитываются под вторую категорию
                                   нагрузки.

31 Условие создания складских      При реконструкции не требуется.
   запасов сырья

32 Внешние транспортные связи      Увязать с    существующими    авто,
                                   железнодорожными     и     морскими
                                   коммуникациями.

33 Сроки:
   - проектирования;               - с        момента       заключения
                                   государственного     контракта   до
                                   1 декабря 2009 года.
   - начала и окончания            - Выполнение работ по реконструкции
   строительства                   причальной  линии  и  строительству
                                   защитных                 причальных
                                   гидротехнических    сооружений    в
                                   соответствии с  проектом,  согласно
                                   нормативным  срокам  строительства,
                                   но не далее 2013 года.

34 Требования к разработке раздела 34.1. Реконструкция и строительство
   "Организация строительства"     в  условиях  действующего терминала
                                   (порта).
                                   34.2. Проект            организации
                                   строительства   (ПОС)   разработать
                                   отдельным томом.

35 Требования к количеству         Передать   Заказчику   4 экземпляра
   экземпляров, передаваемых       проектных  материалов  на  бумажном
   Заказчику                       носителе  и  один  на   электронном
                                   носителе.

36 Необходимость разработки        Не требуется.
   демонстрационных материалов

37 Указания по переводу проектной  Не требуется.
   документации

38 Дополнения и изменения задания  Производятся     по    согласованию
                                   Заказчика и Исполнителя
----------------------------------------------------------------------


     Лот N 5 -  Разработка  проектной  документации  на  реконструкцию
объектов     федеральной     собственности     морского     терминала,
предназначенного для комплексного обслуживания судов  рыбопромыслового
флота в Калининградском морском порту, г. Калининград

----------------------------------------------------------------------
 N |  Перечень основных данных и  |             Показатели
   |  требований                  |
----------------------------------------------------------------------
    Основание для проектирования   Федеральная целевая       программа
                                   "Повышение            эффективности
                                   использования и развитие ресурсного
                                   потенциала       рыбохозяйственного
                                   комплекса в 2009-2013 годах"

2  Наименование объекта            Реконструкция объекта   федеральной
                                   собственности  морского  терминала,
                                   предназначенного  для  комплексного
                                   обслуживания судов рыбопромыслового
                                   флота,  морского порта  Калининград
                                   (далее - морской рыбный терминал)

3  Местоположение объекта          г. Калининград, ул. 5-я Причальная,
                                   1 (причалы NN 17 - 31)

4  Вид строительства               Реконструкция

5  Особые условия строительства    5.1. Проведение       реконструкции
                                   причальной    линии    в   условиях
                                   действующего    морского    рыбного
                                   терминала
                                   5.2. Рассмотреть        возможность
                                   бункеровки    судов    в   границах
                                   терминала   предназначенного    для
                                   комплексного   обслуживания   судов
                                   рыбопромыслового флота.

6  Государственный заказчик        Росрыболовство.       Постановление
                                   Правительства  Российской Федерации
                                   от 12.08.2008 г. N 606

7  Застройщик                      ФГУП "Калининградский       морской
                                   рыбный порт"

8  Генеральный проектировщик       Определяется     по     результатам
                                   конкурса

9  Источник финансирования         Федеральный бюджет

10 Цель работы                     Реконструкции     причалов  в  т.ч.
                                   замена отбойных  устройств морского
                                   рыбного    терминала    в     целях
                                   увеличения      его      пропускной
                                   способности по приему судов,  в том
                                   числе с увеличенной осадкой

11 Стадийность проектирования      11.1. Предпроектная     проработка,
                                   включающая  инженерные   изыскания,
                                   обследование  причальной  линии,  в
                                   том  числе,  уточнение   паспортных
                                   данных причалов.
                                   11.2. Проект.

12 Требования к вариантной и       12.1. Разработать один вариант.
   конкурсной проработке           12.2. Предусмотреть     возможность
                                   реконструкции   двух   причалов  на
                                   восприятие     нагрузок     нулевой
                                   категории.

13 Основные объекты реконструкции  Реконструкции причалов общей длиной
                                   729 м    рыбного   терминала   ФГУП
                                   "Калининградский   морской   рыбный
                                   порт".
                                   Обеспечение глубины у причалов 9 м.
                                   (уточняется при проектировании).

14 Исходные данные                 Для выполнения    проектных   работ
                                   Заказчик предоставляет  Исполнителю
                                   имеющиеся в его распоряжении:
                                   14.1 Материалы по  реконструируемым
                                   и   другим  профильным  объектам  в
                                   районе                 расположения
                                   реконструируемого объекта.
                                   14.2 Правоустанавливающие документы
                                   на     земельный     участок    под
                                   реконструируемые объекты.
                                   14.3 Паспорта  и  акты обследования
                                   существующих сооружений.
                                   14.4 Имеющиеся      у     Заказчика
                                   материалы изысканий прошлых лет.
                                   14.5 Ситуационный план с выделением
                                   объектов федеральной собственности.
                                   14.6 Градостроительный план.

15 Требования к архитектурно-      15.1 Основные         архитектурно-
   планировочным, конструктивным,  планировочные решения  оставить без
   технологическим и инженерным    изменений.
   решениям                        15.2 Структуру  и  объем  проектной
                                   документации принять в соответствии
                                   с    требованиями    Постановлением
                                   Правительства РФ от 16 февраля 2008
                                   года N 87 и действующих нормативно-
                                   технических документов.

16 Требования к качеству,          Реконструируемая причальная   линия
   конкурентно способности и       морского     рыбного      терминала
   другим параметрам продукции     рассчитывается  на вторую категорию
                                   нагрузки и прием судов с осадкой не
                                   менее    8 м   (уточняется      при
                                   проектировании).

17 Очередность строительства       Определяется    при      проведении
                                   проектных     работ     с    учетом
                                   обеспечения   возможности    работы
                                   организаций    арендующих   объекты
                                   инфраструктуры   морского   рыбного
                                   терминала.  Предусмотреть  пусковые
                                   комплексы.

18 Требования и условия к          18.1. Разработать          перечень
   разработке природоохранных      мероприятий  по  охране  окружающей
   мероприятий                     среды в соответствии с требованиями
                                   Федерального  закона  от  10 января
                                   2002 г.   N   7-ФЗ    "Об    охране
                                   окружающей    среды",   и   другими
                                   действующими           нормативными
                                   документами   по   вопросам  охраны
                                   окружающей    среды    в     объеме
                                   требований            Постановления
                                   Правительства  РФ   от  16  февраля
                                   2008 года N 87.
                                   18.2. Выпустить отдельным томом.

19 Требования по разработке        Разработка    инженерно-технических
   инженерно-технических           мероприятий  гражданской  обороны и
   мероприятий гражданской обороны мероприятий    по    предупреждению
   и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций  производится
   чрезвычайных ситуаций           в соответствии    с    требованиями
                                   СП 11-107-98  (2000) и техническими
                                   условиями  территориального  органа
                                   МЧС России.

20 Номенклатура продукции и объемы 20.1 Продукция   промысла    водных
   производства                    биоресурсов  и грузов,  необходимых
                                   для                функционирования
                                   рыбохозяйственного комплекса.
                                   20.2 Объем     обработки     грузов
                                   760 тыс. т в год.

21 Расчетное судно                 Длина -  100  м,  ширина  -  20  м,
                                   осадка   -  8 м.  (уточняется   при
                                   проектировании)

22 Намечаемая специализация        Комплексное            обслуживание
   предприятия, производственное   рыбопромысловых,  рефрижераторных и
   и хозяйственное кооперирование  других   судов   рыбохозяйственного
                                   комплекса

23 Подрядная организация           Определяется    застройщиком     на
                                   конкурсной основе

24 Основные источники снабжения    Инженерное обеспечение   на  период
   водой, теплом, сжатым воздухом, строительства:
   электроэнергией и др. на период - от   соответствующих   инженерных
   строительства и эксплуатации    сетей порта

25 Технологическая схема и         Обеспечение технологической   схемы
   организация производства        обработки  судов  на морском рыбном
                                   терминале:
                                   судно-транспорт, и наоборот;
                                   судно-вагон    (автомобиль),      и
                                   наоборот;
                                   судно-причал - холодильник (склад),
                                   и наоборот;
                                   холодильник     (склад)   -   вагон
                                   (автомобиль).

26 Состав реконструируемых и вновь Причальная линия  и  прилегающая  к
   строящихся объектов             ней   часть   акватории    морского
                                   рыбного    терминала,    являющиеся
                                   федеральной собственностью

27 Проектирование объектов         Не предусматривается
   жилищно-гражданского
   назначения

28 Режим работа предприятия        Круглогодичный,     круглосуточный,
                                   трехсменный

29 Требования к механизации и      Привязать к технологическим схемам,
   автоматизации производственных  применяемым  при  обработке судов с
   процессов, автоматизация        использованием          современных
   управления технологическими     механизмов и оборудования
   процессами и предприятием

30 Основные требования Заказчика   30.1 Расчет    стоимости    объемов
                                   реконструкции      должен      быть
                                   осуществлен на  основе  действующих
                                   федеральных    и    территориальных
                                   расценок в базовых ценах 2001  года
                                   с   пересчетом   в   текущие  цены.
                                   Разработка      проекта      должна
                                   осуществляться   в  соответствии  с
                                   постановлением        Правительства
                                   Российской  Федерации от 16 февраля
                                   2008 года N 87.
                                   30.2. Предусмотреть     возможность
                                   использования          современного
                                   инженерно-технического
                                   оборудования,    имея    в     виду
                                   применение для погрузо-разгрузочных
                                   работ  мобильной  авто-крановой   и
                                   другой техники.
                                   30.3. Предусмотреть     возможность
                                   реконструкции   двух   причалов  на
                                   восприятие     нагрузок     нулевой
                                   категории.

31 Условие создания складских      При реконструкции не требуется
   запасов сырья

32 Внешние транспортные связи      Увязать с    существующими    авто,
                                   железнодорожными     и     морскими
                                   коммуникациями

33 Сроки:
   - проектирования;               - с        момента       заключения
                                   государственного     контракта   до
                                   1 декабря 2009 года.
   - начала и окончания             - Предусмотреть  выполнение  работ
   строительства                   2010-2013 г.

34 Требования к разработке раздела 34.1 Реконструкция    в    условиях
   "Организация строительства"     действующих терминалов порта
                                   34.2. Проект            организации
                                   строительства   (ПОС)   разработать
                                   отдельным томом.

35 Требования к количеству         Передать   Заказчику   4 экземпляра
   экземпляров, передаваемых       проектных  материалов  на  бумажном
   Заказчику                       носителе   и  один  на  электронном
                                   носителе.

36 Необходимость разработки        Не требуется.
   демонстрационных материалов

37 Указания по переводу проектной  Не требуется.
   документации

38 Дополнения и изменения задания  Производятся     по    согласованию
                                   Заказчика и Исполнителя
----------------------------------------------------------------------




                                                        Приложение N 5
                                             К Конкурсной документации


                              ТРЕБОВАНИЯ
  к описанию участниками размещения заказа на выполнение в 2009 году
     работ по разработке проектной документации на реконструкцию
        объектов федеральной собственности морских терминалов,
         предназначенных для комплексного обслуживания судов
               рыбопромыслового флота, в морских портах


     Участник размещения  заказа  представляет   описание   работ   по
разработке    проектной   документации   на   реконструкцию   объектов
федеральной  собственности  морских  терминалов,  предназначенных  для
комплексного  обслуживания  судов  рыбопромыслового  флота,  в морских
портах по следующей форме.
     Наименование работ  -  выполнение в 2009 году работ по разработке
проектной   документации   на   реконструкцию   объектов   федеральной
собственности  морских  терминалов,  предназначенных  для комплексного
обслуживания судов рыбопромыслового флота, в морском порту:
______________________________________________________________________
     Указывается последовательность,  основное  содержание   и   сроки
проведения работ.
     Участник размещения  заказа  в   произвольной   форме   по   ниже
перечисленным  позициям  описывает  информацию  и по своему усмотрению
прилагает документы, подтверждающие эту информацию:
     - количество   выполненных   участником   размещения   заказа  за
последние 2 года контрактов на разработку проектов на строительство  и
реконструкцию объектов капитального строительства;
     - наличие у участника размещения  заказа  положительных  отзывов,
благодарственных писем заказчиков;
     - наличие у участника размещения  заказа  сертификата  по  охране
труда;
     - наличие  у  участника  размещения  заказа   полиса   (договора)
страхования профессиональной ответственности;
     - наличие  у  участника  размещения  заказа   прибыли/убытка   на
01.01.2009;
     - отсутствие   (наличие)   у    участника    размещения    заказа
задолженности  перед  бюджетами  всех  уровней  по состоянию на момент
подачи заявки на участие в конкурсе.
     Оценка заявки   участника   размещения  заказа  по  вышеуказанной
информации будет производиться только при представлении подтверждающих
документов.
     Описание работ подписывает лицо,  уполномоченное на осуществление
действий от имени участника размещения заказа.
     Заявка и описание работ должны быть пронумерованы,  прошнурованы,
парафированы и скреплены печатью.




                                                        Приложение N 6
                                             К Конкурсной документации


                    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ___
                 НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

г. Москва                                     "__"___________ 200__ г.


     Федеральное агентство  по  рыболовству,  именуемое  в  дальнейшем
"Государственный   заказчик",  в  лице  руководителя  Крайнего  Андрея
Анатольевича,  действующего на основании положения,  с одной  стороны,
____________________________________________, именуемое  в  дальнейшем
"Застройщик", в лице _____________________,  действующего на основании
___________________________, со второй стороны и _____________________
именуемый в дальнейшем "Подрядчик" действующий на основании __________
с третьей  стороны  (совместно  именуемые  -  Стороны)  с  соблюдением
требований Федерального закона от 21.07.2005  N  94-ФЗ  "О  размещении
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для
государственных  и  муниципальных  нужд",  и  иного   законодательства
Российской    Федерации,    на    основании   результатов   размещения
государственного заказа  путем  проведения   открытого   конкурса   на
______________________, протокол оценки и сопоставления заявок N _____
от _____________ 2009 г. заключили настоящий Государственный контракт,
далее также "Контракт" о нижеследующем:

                     СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

     1.1. Застройщик   поручает,   а   Подрядчик   принимает  на  себя
обязательства по разработке проектной  документации ___________ (далее
"Объект")  в  соответствии  с  Техническим  заданием (Приложение N 1 к
настоящему  Контракту),  являющимся  неотъемлемой  частью   настоящего
Контракта.
     1.2. Застройщик обязуется создать Подрядчику необходимые  условия
для  выполнения работ по настоящему Контракту,  принять их результат и
оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
     1.3. Стороны    письменно    определяют    своих   уполномоченных
представителей по техническим вопросам,  которые с момента  заключения
настоящего   контракта  будут  принимать  непосредственное  участие  в
регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств
по контракту и осуществлять контроль за ходом выполнения контракта.
     1.4. Финансирование  работ   осуществляется   за   счет   средств
федерального бюджета.

                      СТАТЬЯ 2. ЦЕНА КОНТРАКТА.

     2.1. Цена  настоящего  Контракта составляет __________, ___ руб.,
в том числе НДС - 18%, и является неизменяемой на весь период действия
настоящего Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Контрактом и действующим законодательством.
     2.2. В   стоимость   Контракта  включены  затраты  на  инженерные
изыскания,  обследования, уточнения паспортных данных объекта (по мере
необходимости), согласования проектной документации с государственными
органами,  органами местного самоуправления, надзорными и контрольными
органами  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  а также
налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи.
     2.3. В  стоимость  Контракта  не  включены  услуги  на проведение
государственной экспертизы проекта.
     2.4. Застройщик   в   течение  5  (пять)  банковских  дней  после
подписания Контракта перечисляет в качестве аванса на  расчетный  счет
Подрядчика   10 %  (Десять  процентов)  цены,   указанной  в  п.  2.1.
настоящего Контракта, на основании счета Подрядчика.
     2.5. Форма   оплаты   по   контракту   производится  Застройщиком
безналичным  перечислением  денежных   средств   на   расчетный   счет
Подрядчика.
     2.6. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в
2009 году и,  в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по
настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им  объеме,
Застройщик и Государственный заказчик освобождаются от ответственности
перед Подрядчиком в соответствии  с  п. 1  ст. 401  ГК  РФ,  при  этом
исполнение  обязательств  по  оплате  производится  после  поступления
средств из федерального бюджета на счет Застройщика на  финансирование
Объекта.  При  уменьшении  в  установленном  порядке  средств бюджета,
выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании
п. 1  ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по
Контракту,  а если необходимо,  и другие условия выполнения  работ  по
Контракту  в  тридцатидневный  срок  с момента принятия уполномоченным
государственным  органом  решения  об  уменьшении   средств   бюджета,
выделенных для финансирования работ по Контракту.
     В случае  невозможности   определения   новых   сроков   и   цены
Государственного  контракта,  стороны  согласовывают порядок и условия
расторжения Государственного контракта.

                  СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

     3.1. Сроки выполнения работ по Контракту  указаны  в  Календарном
плане  выполнения  работ,  являющемся  неотъемлемой  частью  Контракта
(Приложение N 2).
     3.2. Подрядчик  по  согласованию  с  Застройщиком вправе досрочно
сдать выполненные работы в целом или их  отдельные  этапы.  Застройщик
вправе  досрочно  принять  и  оплатить  такие  работы в соответствии с
условиями Контракта.

                СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
                       ЗАКАЗЧИКА И ЗАСТРОЙЩИКА

     4.1. Государственный заказчик:
     4.1.1. Обеспечивает  в  установленном   порядке,   доведение   до
Застройщика лимитов бюджетных обязательств.
     4.1.2. Осуществляет перечисление средств федерального бюджета  со
своего  лицевого  счета на расчетный счет Застройщика на оплату работ,
указанных в пункте 1.1.
     4.1.3. Производит  перечисление  средств федерального бюджета при
подтверждении Застройщиком объема работ, выполненных Подрядчиком.
     4.1.4. Осуществляет контроль за целевым использованием выделенных
бюджетных  средств  на  основании  представляемых  Застройщиком  актов
приемки  выполненных  работ  по  форме  КС-2  и КС-3,  а так же счетов
фактур.
     4.1.5. Выполняет   иные  обязанности,  предусмотренные  настоящим
Контрактом и законодательством Российской Федерации.
     4.2. Застройщик:
     4.2.1. Принимает документацию, разработанную Подрядчиком, по акту
сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3.
     4.2.2. В случае,  если документация не соответствует  необходимым
требованиям,    направляет    Подрядчику    письменное   извещение   с
мотивированным отказом от подписания акта сдачи-приемки работ по форме
КС-2 и КС-3 и устанавливает срок для устранения недостатков.
     4.2.3. Контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.
     4.2.4. Оплачивает    выполненные    Подрядчиком    работы   после
поступления  на  счет  Застройщика   средств   федерального   бюджета,
выделяемых   на   оплату  работ  по  Контракту,  после  предоставления
Подрядчиком актов приемки выполненных работ по форме КС-2  и  КС-3,  а
так же счетов фактур.
     4.2.5. Застройщик  выполняет  иные  обязанности,  предусмотренные
настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.
     4.2.6. Участвует в необходимых случаях  вместе  с  Подрядчиком  в
согласовании   проектной  документации  с  государственными  органами,
органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в
соответствии с действующим законодательством.

                   СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

     5.1. Выполняет    работы    в    соответствии   с   заданием   на
проектирование,  настоящим   Контрактом,   действующими   нормативными
документами,  в  сроки,  предусмотренные календарным планом выполнения
работ.
     5.2. Предоставляет  в  адрес  Застройщика  отчеты  о  проделанной
работе в установленные календарным планом сроки.
     Отчеты предоставляются   Застройщику   экспресс   почтой   или  в
экспедицию по адресу Застройщика.
     5.3. По  требованию  Застройщика  предоставляет информацию о ходе
выполнения работ.
     5.4. Отчеты   о  выполненном  этапе  работ  представляются  после
окончания срока  этапа,  указанного  в  календарном  плане  работ,  на
следующий рабочий день. К отчету о выполненном этапе работ прилагаются
копии документов, подтверждающие сведения, указанные в отчете.
     5.5. Непредставление     Подрядчиком    указанных    отчетов    в
установленные сроки,  рассматривается  Застройщиком  как  невыполнение
работ в установленные сроки.
     5.6. Отчеты оформляются письменно,  заверяются печатью Подрядчика
и подписью уполномоченного должностного лица.
     5.7. Подрядчик несет ответственность за несоответствие сведений и
недостоверность   информации,   изложенных   в   отчетах,  фактическим
обстоятельствам.
     5.8. В  установленные  Застройщиком  сроки за свой счет устраняет
обнаруженные в работах недостатки.
     При наличии  замечаний государственных органов,  органов местного
самоуправления,  надзорных  и  контролирующих  органов  к  выполненной
проектной   документации   в   результате   инженерных   изысканий   и
проектирования, Подрядчик готовит официальные ответы на замечания, при
необходимости  дорабатывает  проектную документацию с целью устранения
недоработок за свой счет.
     5.9. Обеспечивает    Застройщику    сопровождение    согласования
проектной документации в органах государственной экспертизы до момента
получения положительного заключения на проектную документацию.
     5.10. Обеспечивает Застройщику возможность осуществлять  контроль
за ходом выполнения работ.
     5.11. Подрядчик  выполняет  иные   обязанности,   предусмотренные
настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

                       СТАТЬЯ 6. ПРИЕМКА РАБОТ

     6.1. Застройщик  принимает  выполненные Подрядчиком работы (этапы
работ) только в случае  их  соответствия  заданию  на  проектирование,
условиям  Контракта,  действующим нормативным документам,  при наличии
отчетов Подрядчика, указанных в ст. 5.2. настоящего Контракта.
     6.2. В  случае невыполнения Подрядчиком требований,  изложенных в
п. 5.1  настоящего Контракта, работы считаются невыполненными и оплате
не подлежат.
     6.3. Сдача   результата   работ   Подрядчиком   и   приемка   его
Застройщиком  оформляется  актом  сдачи-приемки  работ по форме КС-2 и
КС-3, подписанным Сторонами.  Датой  выполнения  работ  является  дата
подписания  Застройщиком  акта  сдачи  - приемки работ по форме КС-2 и
КС-3.
     6.4. Перечень    документации,   подлежащей   сдаче   Подрядчиком
Застройщику,  на отдельных этапах выполнения и по окончании выполнения
Контракта,  определяется  в  задании  на  проектирование и календарным
планом.  Подрядчик передает Застройщику документацию  в  количестве  4
экземпляра  проектных материалов на бумажном носителе и 1 экземпляр на
электронном носителе.
     6.5. Застройщик  в  течение  5  (пяти) рабочих дней рассматривает
представленные материалы и  подписывает  акт  сдачи-приемки  работ  по
форме КС-2 и КС-3.
     6.6. В  случае,  если  проектная  документация  не  соответствует
заданию   на   проектирование,   условиям  Контракта  или  требованиям
законодательства   Российской   Федерации,    Застройщик    направляет
Подрядчику письменное извещение с мотивированным отказом от подписания
акта  сдачи-приемки  работ  по  форме  КС-2  и  КС-3.  В  этом  случае
Застройщиком  и Подрядчиком подписывается двусторонний акт,  в котором
указывается перечень недостатков и сроки для их устранения.
     6.7. После  устранения  недостатков  Подрядчик  повторно передает
Застройщику документацию по акту сдачи-приемки по форме КС-2 и КС-3.
     6.8. Право   на   результат  работ  (этапа  работ)  переходит  от
Подрядчика  к  Застройщику  с  момента   подписания   сторонами   акта
сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) по форме КС-2 и КС-3.

               СТАТЬЯ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ
                             ДОКУМЕНТАЦИИ

     7.1. Проектно-сметная документация,  разрабатываемая  Подрядчиком
по  настоящему  Контракту,  состав  разделов  проекта  и их содержание
должны   соответствовать   постановлению   Правительства    Российской
Федерации от  16  февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной
документации  и  требованиях  к  их  содержанию",  СНиП,  заданию   на
проектирование и условиям настоящего Контракта.
     7.2. Сметная  документация  должна  быть  разработана  на  основе
сметно-нормативной   базы   ценообразования  в  Федеральных  единичных
расценках (ФБР) 2001 г. с последующим пересчетом в текущие цены.

             СТАТЬЯ 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

     8.1 Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное   или
частичное неисполнение своих обстоятельств по настоящему Контракту,  в
частичное неисполнение своих обязательств непреодолимой силы, а именно
наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад,
изменения  законодательства,  препятствующих  надлежащему   исполнению
обязательств по  настоящему  Контракту,  а  также  других чрезвычайных
обстоятельств,  которые возникли после заключения настоящего Контракта
и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств,
а также  тех,  которые  стороны  были  не  в  состоянии  предвидеть  и
предотвратить.
     8.2. При  наступлении   таких   обстоятельств   срок   исполнения
обязательств  по  настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени
действия данных обстоятельств,  постольку поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
     8.3. Сторона,  для  которой  надлежащее  исполнение  обязательств
оказалось    невозможным    вследствие   возникновения   обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения  таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
Сторону  об  их  возникновении,  виде  и  возможной  продолжительности
действия.
     8.4. Если   обстоятельства,   указанные   в   п. 8.1   настоящего
Контракта,  будут  длиться  более  двух  календарных  месяцев  с  даты
соответствующего уведомления,  каждая  из  Сторон  вправе  расторгнуть
настоящий  Контракт  без  требования возмещения убытков,  понесенных в
связи с наступлением таких обстоятельств.

                   СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

     9.1. За   невыполнение   или   ненадлежащее   выполнение    своих
обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии
с положениями настоящего Контракта,  а во всем,  что не  предусмотрено
Контрактом, руководствуются законодательством Российской Федерации.
     9.2. За нарушение Подрядчиком сроков окончания  выполнения  работ
Застройщик  вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от стоимости невыполненных
работ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня,
следующего   после   дня  истечения  установленного  срока  исполнения
обязательства до фактического исполнения обязательств Подрядчиком.
     9.3. Если    экспертными   органами   установлена   невозможность
утверждения  или  доработки   проектной   документации   в   связи   с
неудовлетворительным качеством работ, Застройщик вправе потребовать от
Подрядчика возврата сумм, полученных по настоящему Контракту.
     9.4. За  нарушение  Подрядчиком  сроков  устранения  недостатков,
указанных в извещении об отказе в подписании акта сдачи-приемки  работ
по форме КС-2 и КС-3, Застройщик вправе потребовать уплаты Подрядчиком
пени в размере одной трехсотой действующей на  день  уплаты  неустойки
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской Федерации от
стоимости невыполненных работ.  Неустойка начисляется за  каждый  день
просрочки,   начиная   со   дня,   следующего   после   дня  истечения
установленного срока  исполнения  обязательства  до  дня  фактического
исполнения обязательств Подрядчиком.
     9.5. При невыполнении Подрядчиком работ в полном объеме,  а также
при  непредставлении  отчетов  в установленные сроки и/или изложении в
отчетах недостоверной,  искаженной информации,  Застройщик  вправе  не
оплачивать  работы,  потребовать  возврата Подрядчиком всех полученных
сумм по Контракту,  а также оплаты Подрядчиком штрафа в размере до 10%
от цены Контракта.
     9.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
своих обязательств по Контракту.

               СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

     10.1. В  случае  возникновения  любых  противоречий,  претензий и
разногласий,  а также  споров,  связанных  с  исполнением,  настоящего
Контракта,  Стороны  предпринимают  усилия  для  урегулирования  таких
противоречий,  претензий  и  разногласий  в  добровольном  порядке   с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
     10.2. До передачи спора на разрешение в суд,  Стороны примут меры
к  его  урегулированию в претензионном порядке.  Претензия должна быть
рассмотрена и по ней должен быть  дан  письменный  ответ  по  существу
Стороной,   которой   адресована   претензия  в  срок  не  позднее  15
(пятнадцати) календарных дней  с  даты  ее  получения.  Все  споры  по
настоящему  Контракту  рассматриваются  Сторонами  в  Арбитражном суде
г. Москвы.

             СТАТЬЯ 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

     11.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта  представляется
подрядчиком  на сумму _______ (______) рублей, что составляет ___%  от
Цены  Контракта  в  форме _________ (указывается  форма,   в   которой
предоставляется обеспечение исполнения контракта).
     11.2. В случае продления срока выполнения  работ  или  увеличения
объемов  выполняемых работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется
_____________________ (переоформить    соответствующую     безотзывную
банковскую  гарантию  или договор страхования своей ответственности по
настоящему контракту или передать Застройщику дополнительные  денежные
средства в обеспечение исполнения настоящего контракта,  в том числе в
форме вклада (депозита)).
     11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта перестало быть действительным,  закончило свое действие  или
иным   образом   перестало  обеспечивать  исполнение  Подрядчиком  его
обязательств  по  Контракту,  соответствующий  Подрядчик  обязуется  в
течение  10 (десяти) банковских дней с момента,  когда соответствующее
обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать
предоставить Застройщику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта
на тех же условиях и в том же размере,  которые  указаны  в  настоящей
статье Контракта.
     11.4. Уплата Подрядчиком  неустойки  или  применение  иной  формы
ответственности  не  освобождает  его  от  исполнения  обязательств по
настоящему Контракту.
     11.5. Обеспечение  исполнения Контракта удерживается Застройщиком
в  случае  неисполнения   обязательств   Подрядчиком   по   настоящему
Контракту.

                 СТАТЬЯ 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

     12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
и  действует  до  полного  выполнения  Сторонами  принятых   на   себя
обязательств.
     12.2. Срок выполнения  работ  Подрядчиком  приостанавливаются  на
время    задержки    передачи    Застройщиком   исходно-разрешительной
документации (исходных данных) и  возобновляются  по  факту  получения
соответствующих материалов.

               СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

     13.1. Настоящий Контракт расторгается на основании:
     - письменного соглашения Сторон;
     - вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.
     13.2. При расторжении Контракта по  любым  основаниям  Застройщик
обязан:
     - принять работы,  фактически оказанные Подрядчиком с  надлежащим
качеством на момент расторжения настоящего Контракта;
     - в течение трех  рабочих  дней  после  получения  от  Подрядчика
подписать   акты   приемки-передачи  выполненных  работ  и  справку  о
стоимости выполненных работ или дать мотивированный отказ;
     - в  течение  30 дней с момента оформления актов приемки-передачи
выполненных работ и затрат и справки  о  стоимости  выполненных  работ
оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

                      СТАТЬЯ 14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

     14.1. Стороны обязуются не разглашать,  не передавать и не делать
каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся
в  документах,  имеющих  отношение  к взаимоотношениям Сторон в рамках
настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.
     14.2. Любые  изменения  и  дополнения к настоящему Контракту,  не
противоречащие     действующему     законодательству,      оформляются
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
     14.3. Любое уведомление,  которое одна Сторона направляет  другой
стороне   в   соответствии  с  настоящим  Контрактом,  направляется  в
письменной  форме  почтой  или  факсимильной  связью   с   последующим
предоставлением  оригинала.  Уведомление вступает в день получения его
лицом, которому оно адресовано,  если иное не установлено  действующим
законодательством или настоящим Контрактом.
     14.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются  действующим  законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами.
     14.5. Настоящий   Контракт  составлен  в  3  (трех)  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой  из  Сторон
настоящего Контракта.
     14.6. Приложением к настоящему Контракту являются:
Приложение N 1 Техническое задание
Приложение N 2 Календарный план

          СТАТЬЯ 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И
                            ПОДПИСИ СТОРОН

Государственный заказчик:

Застройщик:

Подрядчик:




                                                        Приложение N 1
                                          к государственному контракту
                                                      N ______________
                                              от "__"_________ 2009 г.


                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  в  2009 году работ по разработке проектной документации
на   реконструкцию   объектов   федеральной   собственности    морских
терминалов,   предназначенных   для  комплексного  обслуживания  судов
рыбопромыслового флота, в морском порту: _____________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


Заказчик:

Застройщик:

Подрядчик:




                                                        Приложение N 2
                                          к государственному контракту
                                                      N ______________
                                              от "__"_________ 2009 г.


                           КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение  в  2009 году работ по разработке проектной документации
на   реконструкцию   объектов   федеральной   собственности    морских
терминалов,   предназначенных   для  комплексного  обслуживания  судов
рыбопромыслового флота, в морском порту: ________________________


                                     Контрактная цена __________ руб.

----------------------------------------------------------------------
 N | Наименование работ |  Дата  |  Дата   | Цена по |Результаты работ
п/п|   (этапов работ)   | начала |окончания|контракту|
   |                    | этапа  |  этапа  |   руб.  |
---|--------------------|--------|---------|---------|----------------
   |                    |        |         |         |
----------------------------------------------------------------------


Заказчик:

Застройщик:

Подрядчик: