Приказ Федерального агентства по рыболовству от 20.10.2009 № 939

                                флота предусмотреть возможность
                                бункеровки судов.
                                30.4 Расчет стоимости объемов
                                реконструкции должен быть осуществлен
                                на основе действующих федеральных и
                                территориальных расценок в базовых
                                ценах 2001 года с пересчетом в текущие
                                цены. Сметный расчет выполнить с
                                разбивкой по пусковым комплексам в
                                соответствии с планом организации
                                строительства.
                                30.5 Разработка проекта должна
                                осуществляться в соответствии с
                                "Положением о составе разделов
                                проектной документации и требованию
                                к их содержанию", утвержденного
                                Постановлением Правительства
                                Российской Федерации от 16 февраля
                                2008 года N 87 и других действующих
                                нормативно-технических документов.
                                30.6 Объем проектной документации
                                должен быть достаточным для проведения
                                государственной экспертизы и
                                осуществления строительства.
----------------------------------------------------------------------
31 Условие создания складских   При реконструкции не требуется
   запасов сырья
----------------------------------------------------------------------
32 Внешние транспортные связи   Увязать с существующими авто,
                                железнодорожными и морскими
                                коммуникациями
----------------------------------------------------------------------
33 Сроки:
   - проектирования;            - с момента заключения
                                Государственного контракта
                                до "  "______ 20  года.
   - начала и окончания         - в период 2010-2013 г.г.
   строительства
----------------------------------------------------------------------
34 Требования к разработке      34.1  Реконструкция в условиях
   раздела                      действующих терминалов порта
   "Организация строительства"  34.2 Проект организации строительства
                                (ПОС) разработать отдельным томом
----------------------------------------------------------------------
35 Требования к количеству      Передать Государственному заказчику
   экземпляров, передаваемых    4 экземпляра проектных материалов
   Государственному заказчику   на бумажном носителе и один экземпляр
                                на электронном носителе
----------------------------------------------------------------------
36 Необходимость разработки     Не требуется
   демонстрационных экземпляров
----------------------------------------------------------------------
37 Указание по переводу         Не требуется
   проектной документации
----------------------------------------------------------------------
38 Дополнения и изменения       Производится по согласованию
   задания                      Государственного заказчика
                                и Подрядчика.
----------------------------------------------------------------------

     Сроки выполнения работ:
     - минимальный срок выполнения работ - 120 дней с даты  заключения
государственного контракта;
     - максимальный срок выполнения работ - 150 дней с даты заключения
государственного контракта;




                                                        Приложение N 5
                                             К Конкурсной документации


                              ТРЕБОВАНИЯ
     к описанию участниками размещения заказа по выполнению работ
     по разработке проектной документации и рабочей документации
     на реконструкцию объектов федеральной собственности морского
   терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов
       рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту
        (г. Калининград), находящегося в хозяйственном ведении
             ФГУП "Калининградский морской рыбный порт",
               а также необходимых предпроектных работ.


     Участник размещения   заказа   представляет   описание  работ  по
разработке  проектной   документации   и   рабочей   документации   на
реконструкцию  объекта  федеральной  собственности морского терминала,
предназначенного для комплексного обслуживания судов  рыбопромыслового
флота,  в Калининградском морском порту (г. Калининград), находящегося
в хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский морской рыбный порт",  а
также проведению необходимых предпроектных работ.

     Наименование работ  - разработка проектной документации и рабочей
документации  на  реконструкцию  причальной  линии  морского   рыбного
терминала в целях обеспечения увеличения его пропускной способности по
приему судов рыбопромыслового флота,  в Калининградском морском  порту
(г.   Калининград),   находящегося   в   хозяйственном   ведении  ФГУП
"Калининградский морской рыбный порт",  а также проведение необходимых
предпроектных работ.
     Участник размещения заказа указывает последовательность, основное
содержание и сроки проведения работ.
     Участник размещения  заказа  в   произвольной   форме   по   ниже
перечисленным  позициям  представляет следующую информацию и по своему
усмотрению прилагает документы, подтверждающие эту информацию:
     - количество    выполненных/отсутствие   выполненных   участником
размещения  заказа  за   последние   2   года   контрактов,   стороной
(исполнителем)   которых   является  участник  размещения  заказа,  на
разработку  проектов  по  строительству   и   реконструкции   объектов
капитального строительства за исключением гидротехнических сооружений;
     - общая стоимость выполненных/отсутствие  выполненных  участником
размещения   заказа   за   последние   2   года  контрактов,  стороной
(исполнителем)  которых  является  участник  размещения   заказа,   на
разработку   проектов   по   строительству  и  реконструкции  объектов
капитального строительства за исключением гидротехнических сооружений;

     - наличие  у  участника  размещения  заказа положительных отзывов
органов исполнительной власти по результатам  разработки  проектов  на
строительство и реконструкцию объектов капитального строительства;

     - наличие у участника  размещения  заказа  положительных  отзывов
заказчиков   (за   исключением   органов   исполнительной  власти)  по
результатам  разработки  проектов  на  строительство  и  реконструкцию
объектов капитального строительства;

     - наличие/отсутствие у участника  размещения  заказа  сертификата
ГОСТ Р ИСО9001-2008;

     - наличие/отсутствие у участника размещения заказа прибыли/убытка
на 01.01.2009;

     - наличие/отсутствие  у участника размещения заказа задолженности
перед бюджетами всех уровней по состоянию на момент подачи  заявки  на
участие в конкурсе;

     - способ    выполнения    проектных    работ    (с   привлечением
соисполнителей, без привлечения соисполнителей);

     - способ  выполнения   изыскательских   работ   (с   привлечением
соисполнителей, без привлечения соисполнителей);

     - количество    выполненных/отсутствие   выполненных   участником
размещения  заказа  за   последние   2   года   контрактов,   стороной
(исполнителем)   которых   является  участник  размещения  заказа,  на
разработку проектов по строительству и реконструкции  гидротехнических
сооружений за последних два года;

     - общая  стоимость  выполненных/отсутствие выполненных участником
размещения  заказа  за   последние   2   года   контрактов,   стороной
(исполнителем)   которых   является  участник  размещения  заказа,  на
разработку проектов по строительству и реконструкции  гидротехнических
сооружений;

     - о  сумме  уставного  капитала  участника размещения заказа (для
юридических   лиц   при   наличии   уставного   капитала),   стоимость
собственного имущества (для индивидуальных предпринимателей, частных и
юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала);

     - количество лет работы участника размещения заказа по разработке
проектной документации.

     Оценка заявки   участника   размещения  заказа  по  вышеуказанной
информации будет производиться только при представлении подтверждающих
документов прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.
     В случае отсутствия документов  по  соответствующим  подкритериям
будет ставиться ноль баллов.

Примечания.
     1. Описание   работ   подписывает   лицо,    уполномоченное    на
        осуществление действий от имени участника размещения заказа.
     2. Заявка   и   описание   работ   должны   быть   пронумерованы,
        прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.




                                                       Приложение N 6.
                                             К конкурсной документации

                                                           Проект


                    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ___

г. Москва                                       "__"__________ 2009 г.


     Федеральное агентство  по  рыболовству,  именуемое  в  дальнейшем
"Государственный   заказчик",  в  лице  руководителя  Крайнего  Андрея
Анатольевича, действующего   на   основании  Положения  о  Федеральном
агентстве по рыболовству,  утвержденному постановлением  Правительства
Российской Федерации  от  11.06.2008  г.  N  444,  с одной стороны,  и
____________________________________________________________________ в
лице ________________________________________________________________,
действующего на основании  Устава,  признанное  победителем  открытого
конкурса   по _____________________________,  именуемое  в  дальнейшем
"Подрядчик" со второй стороны  (совместно  именуемые  -  "Стороны")  с
соблюдением  требований  Федерального  закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг   для   государственных  и  муниципальных  нужд",  на  основании
результатов  размещения  государственного  заказа   путем   проведения
открытого   конкурса  на  выполнение  работ  по  разработке  проектной
документации  на  реконструкцию  объектов  федеральной   собственности
морских  терминалов,  предназначенных  для  комплексного  обслуживания
судов рыбопромыслового флота,  в морских портах,  (протокол  оценки  и
сопоставления  заявок  N ______  от  ____________________ г.) с другой
стороны, заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый
"Контракт" о нижеследующем:

                     СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

     1.1. Подрядчик  обязуется  в  2009-2010  гг.  выполнить работу по
разработке  проектной   документации   и   рабочей   документации   на
реконструкцию  объекта  федеральной  собственности морского терминала,
предназначенного для комплексного обслуживания судов  рыбопромыслового
флота,  в Калининградском морском порту (г. Калининград), находящегося
в хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский  морской  рыбный  порт",
(далее - Объект), а также необходимые предпроектные работы.
     1.2. В работы,  выполняемые Подрядчиком по настоящему  Контракту,
входит:
     1.2.1. выполнение предпроектных работ:
     - анализ результатов обследования прошлых лет;
     - обследование причальной линии Объекта;
     - выполнение инженерных изысканий;
     1.2.2. разработка проектной документации и рабочей  документации,
состоящей  из  графических  и  текстовых материалов,  подготовленных в
соответствии с  действующим  законодательством  Российской  Федерации,
строительными нормами и правилами;
     1.2.3. согласование проектной документации и рабочей документации
с      организациями,      осуществляющими      эксплуатацию     сетей
инженерно-технического обеспечения,  иными уполномоченными органами  и
организациями;
     1.2.4. получение   положительного   заключения    на    проектную
документацию   федерального   органа   исполнительной  власти,  органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на
проведение   государственной  экспертизы  проектной  документации  или
подведомственных   указанным   органам   государственных   учреждений.
Доработка   проектной   документации   с  учетом  замечаний,  выданных
указанными в настоящем пункте органами и организациями.
     Мероприятия по     согласованию     и     получению    заключения
государственной   экспертизы   проектной    документации    проводятся
Подрядчиком  от имени Государственного заказчика на основании выданной
последним доверенности.
     1.3. Технические,  экономические  и другие требования к проектной
документации  и  рабочей  документации,  разработка  которых  является
предметом настоящего Контракта, их содержание, объем и состав, а также
сроки выполнения работ  изложены  в  прилагаемом  Техническом  задании
(Приложение   N 1   к   настоящему   Контракту)  и  Календарном  плане
(Приложение  N 2  к  настоящему  Контракту),  являющихся  неотъемлемой
частью настоящего Контракта.
     1.4. Разработанные по настоящему Контракту проектная документация
и  рабочая  документация,  технические,  экономические и экологические
решения,  предусмотренные  проектной  документацией,  иные  результаты
работ   могут  использоваться  Государственным  заказчиком  для  целей
строительства (реконструкции или капитального ремонта)  иных  объектов
капитального строительства на иной территории.
     1.5. Стороны   письменно    определяют    своих    уполномоченных
представителей  по техническим вопросам,  которые с момента заключения
настоящего  Контракта  будут  принимать  непосредственное  участие   в
регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств
по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения.

     СТАТЬЯ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

     2.1. Права и Обязанности Подрядчика:
     2.1.1. Своевременно   и  должным  образом  разработать  проектную
документацию и рабочую документацию,  выполнить предпроектные работы в
соответствии с условиями настоящего Контракта.
     2.1.2. Передать  Государственному  заказчику  готовую   проектную
документацию  и  рабочую  документацию,  исключительные  права на них,
результаты инженерных изысканий и результаты иных  работ,  выполненных
по  настоящему  Контракту,  в  том  числе  заключение  государственной
экспертизы и государственной экологической экспертизы,  проведенных  в
соответствии   с   требованиями  ст. 49   Градостроительного   кодекса
Российской Федерации.
     2.1.3. Информировать  Государственного заказчика по его запросу о
состоянии дел по выполнению настоящего Контракта.
     2.1.4. В   минимально   возможный  срок  и  за  собственный  счет
устранять недоделки при получении от  Государственного  заказчика  или
уполномоченных    государственных    органов    письменной   претензии
относительно   качества,   полноты    документации,    разрабатываемой
Подрядчиком,  или  несоответствия  ее  условиям  настоящего Контракта,
действующему законодательству.
     При наличии    замечаний    государственных    органов,   органов
экспертизы,   органов    местного    самоуправления,    надзорных    и
контролирующих  органов  к  выполненным проектным и/или изыскательским
работам,  Подрядчик обязан подготовить  официальные  ответы  на  такие
замечания,  при  необходимости  -  доработать проектную документацию и
рабочую документацию с целью устранения ошибок и недоработок  за  свой
счет.
     2.1.5. Осуществлять  сбор  (получение)  всех   исходных   данных,
необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту,
в   том   числе   проводить   изыскательские   работы,   при   наличии
соответствующей  лицензии  либо  привлекать по субподряду организацию,
имеющую  указанную  лицензию,  для  выполнения  этих  работ  и   нести
ответственность за результаты ее работы.
     2.1.6. Передать   проектную   документацию   на   Государственную
экспертизу  и  государственную экологическую экспертизу и осуществлять
защиту проекта при прохождении таковых.
     2.1.7. Подрядчик  не  вправе  передавать  выполненные  разработки
проектной  документации  и  рабочей  документации  третьим  лицам  без
согласия Государственного Заказчика.
     2.1.8. Заключить договор об осуществлении авторского надзора  при
строительстве  объекта,  возводимого  на  основании  разработанных  по
настоящему Контракту проектной документации и рабочей документации.
     2.1.9. Выполнять    в    полном    объеме   свои   обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

     2.2. Права и обязанности Государственного заказчика:
     2.2.1. Принять   результаты   выполненных  по  Контакту  работ  и
исключительные права на  них  по  акту  сдачи-приемки  работ.  Приемка
результатов  работ  осуществляется  только  при  наличии положительных
заключений  государственной  экспертизы   проектной   документации   и
государственной   экологической   экспертизы  проектной  документации,
предусмотренных ст.   49   Градостроительного    кодекса    Российской
Федерации.
     2.2.2. В случае,  если  разработанные  проектная  документация  и
(или)  рабочая документация не соответствуют необходимым требованиям и
условиям  настоящего  Контракта,  направлять   Подрядчику   письменное
извещение  с  мотивированным  отказом от подписания акта сдачи-приемки
работ и устанавливать срок для устранения недостатков.
     2.2.3. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
     2.2.4. Оплачивать    выполненные    Подрядчиком    и     принятые
Государственным  заказчиком  работы  и  исключительные  права на них в
соответствии  с  условиями  настоящего   Контракта   и   при   условии
поступления  на  счет  Государственного заказчика средств федерального
бюджета, выделяемых на оплату работ по Контракту.
     2.2.5. Участвовать  в  необходимых случаях вместе с Подрядчиком в
согласовании  проектной  документации  с  государственными   органами,
органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в
соответствии с действующим законодательством.
     2.2.6. Осуществлять контроль за целевым использованием выделенных
бюджетных средств  на  основании  представляемых   Подрядчиком   актов
сдачи-приемки работ, а так же счетов фактур.
     2.2.7. Государственный заказчик вправе  приостановить  выполнение
работ  по  Контракту,  направив  письменное уведомление Подрядчику,  в
случае,   если   возникнут   причины,   делающие   невозможными    или
нецелесообразными  дальнейшие  работы  по  Контракту  по причинам,  не
зависящим от Подрядчика.  В таком случае,  настоящий Контракт подлежит
досрочному  расторжению,  путем  подписания соглашения о расторжении с
передачей результатов фактически выполненных  работ  и  исключительных
прав  на них Государственному заказчику и оплатой Подрядчику стоимости
работ,  фактически  выполненных  на  момент  получения  требования   о
приостановке   работ   по  Контракту,  и  исключительных  прав  на  их
результаты.
     2.2.8. Выполнять   иные  обязанности,  предусмотренные  настоящим
Контрактом и законодательством Российской Федерации.

     СТАТЬЯ 3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ

     3.1. Сроки выполнения работ по Контракту,  а также  их  отдельных
этапов  указаны  в  Календарном  плане  выполнения  работ,  являющемся
неотъемлемой частью Контракта (Приложение N 2).
     3.2. Подрядчик   по  согласованию  с  Государственным  заказчиком
вправе досрочно сдать выполненные работы  в  целом  или  их  отдельные
этапы.  Государственный  заказчик  вправе  досрочно принять и оплатить
такие работы в соответствии с условиями Контракта.

     СТАТЬЯ 4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

     4.1. Цена работ,  выполняемых по настоящему Контракту, составляет
_________________________________ рублей ____ копеек,  включая  НДС, и
включает компенсацию всех издержек Подрядчика на выполнение  работ  по
Контракту,  в том числе указанных ниже по тексту настоящего пункта,  и
причитающееся ему вознаграждение.
     Стоимость работ  по  настоящему  Контракту  является твердой и не
подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерацией.
     В цену Контракта включены затраты на предпроектные работы (в  том
числе изыскательские работы, обследования, уточнения паспортных данных
Объекта),  на  получение   согласований   проектной   документации   с
государственными    органами,    органами   местного   самоуправления,
надзорными  и  контрольными  органами  в  соответствии  с  действующим
законодательством,  расходы по уплате вознаграждений в связи с выкупом
исключительных  прав  для  их  передачи  Государственному   заказчику,
приобретение  и/или  использование  лицензий на использование объектов
авторских прав,  на страхование,  уплату  налогов,  сборов,  пошлин  и
других   обязательных   платежей,   а   также  стоимость  передаваемых
Государственному   заказчику   исключительных   прав   на   результаты
выполненных в рамках исполнения настоящего Контракта работ.
     В цену  Контракта  включены   стоимость   услуг   на   проведение
государственной  экспертизы  проектной  документации и государственной
экологической экспертизы проектной документации, а также все иные виды
работ, связанные с выполнением Подрядчиком настоящего Контракта.
     4.2. Источник финансирования - федеральный бюджет.
     4.3. Выполненные работы оплачиваются в соответствие с Календарным
планом, с выплатой разового аванса.
     Государственный Заказчик   выплачивает   Подрядчику   в   порядке
предварительной оплаты аванс в размере 10 %  от общей стоимости  работ
по  настоящему  Контракту заявкой на кассовый расход на расчетный счет
Подрядчика,  на основании счета Подрядчика,  выставленного не  позднее
трех дней с момента заключения настоящего Контракта.
     В дальнейшем,  оплате подлежат работы,  выполненные Подрядчиком и
принятые Государственным заказчиком в порядке, установленном настоящим
Контрактом.  При этом, платежи за выполненные работы осуществляются на
основании   подписанного   Сторонами   и   без  замечаний  со  стороны
Государственного заказчика акта  сдачи-приемки  выполненных  работ,  в
течение  10  (десяти) банковских дней с даты получения Государственным
заказчиком оригинала счета и счета-фактуры Подрядчика, выставленных на
основании  названного  акта  сдачи-приемки выполненных по этапу работ,
при условии поступления на  счет  Государственного  заказчика  средств
федерального бюджета, выделенных для оплаты работ.
     4.4. Платежи    по    настоящему     Контракту     осуществляются
Государственным  заказчиком  путем  перечисления  денежных  средств  в
российских  рублях  на  расчетный  счет  Подрядчика.  Моментом  оплаты
считается   дата   списания   денежных   средств  с  расчетного  счета
Государственного заказчика.
     4.5. Счета-фактуры   должны   быть  оформлены  в  соответствии  с
требованиями пунктов 5 и 6 статьи 169  Налогового  кодекса  Российской
Федерации,  постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914
"Об утверждении   Правил   ведения   журналов   учета   полученных   и
выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по
налогу на добавленную стоимость".
     4.6. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в
2009-2010  годах  и,  в  связи  с   этим,   невозможности   выполнения
обязательств   по   настоящему   Контракту  в  установленные  сроки  в
установленном им объеме,  Государственный  заказчик  освобождается  от
ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ,
при  этом  исполнение  обязательств  по  оплате   производится   после
поступления  средств из федерального бюджета на финансирование Объекта
на счет Государственного заказчика.  При  уменьшении  в  установленном
порядке  средств  бюджета,  выделенных  для  финансирования  работ  по
Контракту,  Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать
новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента
принятия  уполномоченным государственным органом решения об уменьшении
средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.
     В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта,
стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.

     СТАТЬЯ 5. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

     5.1. По завершении разработки проектной  документации  и  рабочей
документации  и получения положительного заключения Главгосэкспертизы,
но   не   позднее  "___"  ______________________ 20__ года   Подрядчик
передает Государственному заказчику с препроводительным письмом:
     а) 5  (пять)  экземпляров  подписанного  со  своей  стороны  акта
сдачи-приемки выполненных работ,  содержащего: информацию о Контракте,
наименовании,  объеме  и   стоимости   выполненных   работ,   перечень
передаваемых документов и материалов (в том числе в электронной форме)
включая   данные   прилагаемых   экспертиз,   указание   на   передачу
исключительных прав на результаты выполненных работ;
     б) один комплект разработанных проектной документации  и  рабочей
документации в оригинале;
     в) копии   разработанных   проектной   документации   и   рабочей
документации  в  количестве  4  (четыре)  экземпляра  в отпечатанном и
сброшюрованном  виде  и  1  (один)  экземпляр  в   электронной   форме
(текстовая  часть  -  файл(ы)  в  формате  *.docx  (формат  текстового
редактора MS Word(R) 2007),  сметная  документация  -  на  электронном
носителе,  графическая  часть  -  в  формате  системы  автоматического
проектирования AutoCAD (R) 2008 или выше);
     г) оригиналы полученных экспертных заключений (Главгосэкспертизы,
экологическая экспертиза и прочее).
     5.2. Государственный заказчик в течение 10-ти рабочих дней со дня
получения полного комплекта разработанной  документации  проверяет  ее
комплектность,  соответствие  градостроительному  плану,  Техническому
заданию  и  иным  исходным  данным,  а  также  наличие  положительного
заключения Главгосэкспертизы.
     При отсутствии замечаний Государственный заказчик подписывает акт
сдачи-приемки  выполненных  работ  и  исключительных  прав  на  них  и
передает один экземпляр обратно Подрядчику.
     5.3. При  обнаружении  Государственным  заказчиком  недостатков в
разработанной документации или в изыскательских работах  Подрядчик  по
требованию  Государственного  заказчика обязан безвозмездно переделать
документацию   и   соответственно,   при   необходимости,   произвести
необходимые  дополнительные изыскательские работы,  а также возместить
Государственному заказчику причиненные убытки.

     СТАТЬЯ 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     6.1. Обеспечение исполнения настоящего  Контракта  представляется
Подрядчиком    на   сумму _________________ (________________________)
рублей,  что  составляет ___ %  от  Цены  Контракта  в  форме ________
(указывается  форма,  в которой предоставляется обеспечение исполнения
Контракта).  Обеспечение исполнения настоящего Контракта  должно  быть
предоставлено до заключения настоящего Контракта.
     6.2. В случае продления срока  выполнения  работ  или  увеличения
объемов  выполняемых работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется
_______________ (переоформить соответствующую  безотзывную  банковскую
гарантию,  договор  страхования  своей  ответственности  по настоящему
Контракту,  договор  поручительства  или   передать   Государственному
Заказчику  дополнительные  денежные  средства в обеспечение исполнения
настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита)).
     6.3. В  случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта перестало быть действительным,  закончило свое действие  или
иным   образом   перестало  обеспечивать  исполнение  Подрядчиком  его
обязательств  по  Контракту,  соответствующий  Подрядчик  обязуется  в
течение  10 (десяти) банковских дней с момента,  когда соответствующее
обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать
предоставить   Государственному   Заказчику  иное  (новое)  надлежащее
обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же  размере,  которые
указаны в настоящей статье Контракта.
     6.4. Уплата  Подрядчиком  неустойки  или  применение  иной  формы
ответственности  не  освобождает  его  от  исполнения  обязательств по
настоящему Контракту.
     6.5. Обеспечение      исполнения      Контракта      удерживается
Государственным  Заказчиком   в   случае   неисполнения   обязательств
Подрядчиком по настоящему Контракту.

     СТАТЬЯ 7. ПЕРЕДАЧА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

     7.1. Исключительные   права   на   результаты  выполненных  работ
принадлежат Государственному заказчику.
     7.2. Стороны договорились о том, что передача исключительных прав
на результаты выполненных Подрядчиком по  настоящему  Контракту  работ
осуществляется  одновременно  с  передачей  самих  результатов работ и
происходит в силу факта передачи таких результатов.  В связи с этим  с
момента  подписания  Сторонами  акта сдачи-приемки выполненных работ к
Государственному  заказчику  переходят  исключительные  права  на  все
результаты (проектная документация,  рабочая документации,  результаты
предпроектных  работ  и  иное)  выполненных   Подрядчиком   работ   по
настоящему  Контракту.  Отсутствие  в  акте  сдачи-приемки выполненных
работ отметки о передаче исключительных прав  не  рассматривается  как
отказ Сторон от передачи исключительных прав на результаты выполненных
по  настоящему  Контракту  работ  от  Подрядчика  к   Государственному
заказчику.

     СТАТЬЯ 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

     8.1 Стороны   освобождаются  от  ответственности  за  полное  или
частичное неисполнение своих обязательств по настоящему  Контракту,  в
случае   наступления   обстоятельств   непреодолимой  силы,  а  именно
наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад,
изменения   законодательства,  препятствующих  надлежащему  исполнению
обязательств по настоящему Контракту,  а так  же  других  чрезвычайных
обстоятельств,  которые возникли после заключения настоящего Контракта
и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств,
а также  тех,  которые  стороны  были  не  в  состоянии  предвидеть  и
предотвратить.
     8.2. При   наступлении   таких   обстоятельств   срок  исполнения
обязательств по настоящему Контракту отодвигается  соразмерно  времени
действия данных обстоятельств,  постольку поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
     8.3. Сторона,  для  которой  надлежащее  исполнение  обязательств
оказалось   невозможным   вследствие    возникновения    обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме  другую
Сторону  об  их  возникновении,  виде  и  возможной  продолжительности
действия.
     8.4. Если   обстоятельства,   указанные   в   п.  8.1  настоящего
Контракта,  будут  длиться  более  двух  календарных  месяцев  с  даты
соответствующего  уведомления,  каждая  из  Сторон  вправе расторгнуть
настоящий Контракт без требования  возмещения  убытков,  понесенных  в
связи с наступлением таких обстоятельств.
     8.5. Обстоятельствами  непреодолимой  силы  по  Контракту   будут
признаны    обстоятельства,    относимые    к    таковым   действующим
законодательством,  в случае, если такие обстоятельства прямо повлияли
на возможность исполнения обязательств по настоящему Контракту.

     СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

     9.1. За    невыполнение   или   ненадлежащее   выполнение   своих
обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии
с  положениями настоящего Контракта,  а во всем,  что не предусмотрено
Контрактом, руководствуются законодательством Российской Федерации.
     9.2. За  нарушение  Подрядчиком сроков окончания выполнения работ
Государственный заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени  в
размере  одной  сотой  действующей  на  день  уплаты  неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от  стоимости
невыполненных  работ.  Неустойка начисляется за каждый день просрочки,
начиная со дня,  следующего после дня истечения  установленного  срока
исполнения   обязательства  до  фактического  исполнения  обязательств
Подрядчиком.
     9.3. Если    экспертными   органами   установлена   невозможность
утверждения  или  доработки   проектной   документации   в   связи   с
неудовлетворительным качеством работ,  Государственный заказчик вправе
потребовать от Подрядчика  возврата  сумм,  полученных  по  настоящему
Контракту.
     9.4 На Подрядчика возлагается  ответственность  за  снижение  или
потерю  прочности,  устойчивости,  надежности  объекта  работ  или его
части.
     Срок обнаружения  ненадлежащего  качества работ,  предусмотренных
настоящим Государственным контрактом, составляет пять лет.
     9.5 Подрядчик   по   требованию   Государственного   заказчика  в
установленный  им  срок  устраняет  своими  силами  и  за  свой   счет
недостатки   и   дефекты,   выявленные   в   результате  сдачи-приемки
выполненных работ,  а также выявленные после сдачи-приемки выполненных
работ  до  истечения  срока,  установленного  пунктом  9.4  настоящего
Государственного контракта.
     При этом  Государственный  заказчик  вправе взыскать с Подрядчика
неустойку в размере  ____  (________)  процентов  от  общей  стоимости
Государственного контракта.
     9.6. За  нарушение  Подрядчиком  сроков  устранения  недостатков,
указанных в извещении об отказе в подписании акта сдачи-приемки работ,
Государственный заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени  в
размере  одной  сотой  действующей  на  день  уплаты  неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от  стоимости
невыполненных  работ.  Неустойка начисляется за каждый день просрочки,
начиная со дня,  следующего после дня истечения  установленного  срока
исполнения  обязательства  до дня фактического исполнения обязательств
Подрядчиком.
     9.7. При невыполнении Подрядчиком работ в полном объеме,  а также
при непредставлении отчетов в установленные сроки  и/или  изложении  в
отчетах недостоверной, искаженной информации, Государственный заказчик
вправе не оплачивать работы,  потребовать  возврата  Подрядчиком  всех
полученных  сумм  по  Контракту,  а  также оплаты Подрядчиком штрафа в
размере до 10% от цены Контракта.
     9.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
своих обязательств по Контракту.

     СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

     10.1. В случае  возникновения  любых  противоречий,  претензий  и
разногласий,  а  так  же споров,  связанных с исполнением,  настоящего
Контракта,  Стороны  предпринимают  усилия  для  урегулирования  таких
противоречий,   претензий  и  разногласий  в  добровольном  порядке  с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
     10.2. До передачи спора на разрешение в суд,  Стороны примут меры
к его урегулированию в претензионном порядке.  Претензия  должна  быть
рассмотрена  и  по  ней  должен  быть дан письменный ответ по существу
Стороной,  которой  адресована  претензия,  в  срок  не   позднее   15
(пятнадцати)  календарных  дней  с  даты  ее  получения.  Все споры по
настоящему  Контракту  рассматриваются  Сторонами  в Арбитражном  суде
г. Москвы.

     СТАТЬЯ 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

     11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
и  действует  до  полного  выполнения  Сторонами  принятых   на   себя
обязательств, но не далее, чем 20 декабря 2010 года.

     СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

     12.1. Настоящий Контракт расторгается на основании:
     - письменного соглашения Сторон;
     - вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.
     12.2. При   расторжении    Контракта    по    любым    основаниям
Государственный заказчик обязан:
     - принять работы,  фактически оказанные Подрядчиком с  надлежащим
качеством на момент расторжения настоящего Контракта;
     - в течение трех  рабочих  дней  после  получения  от  Подрядчика
подписать   акты   приемки-передачи  выполненных  работ  и  справку  о
стоимости выполненных работ или дать мотивированный отказ;
     - в  течение  30 дней с момента оформления актов приемки-передачи
выполненных работ и затрат и справки  о  стоимости  выполненных  работ
оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

     СТАТЬЯ 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

     13.1. Стороны обязуются не разглашать,  не передавать и не делать
каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся
в  документах,  имеющих  отношение  к взаимоотношениям Сторон в рамках
настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.
     13.2. Требования     п.  13.1.    настоящего     Контракта     не
распространяются на случаи раскрытия  конфиденциальной  информации  по
запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законом.
     13.3. Подрядчик  имеет  лицензию  на  проектирование   зданий   и
сооружений (с допуском к видам работ) N _____________________
     Подрядчик или соисполнитель по данному контракту  имеет  лицензию
на осуществление  изыскательских  работ  (с  допуском  к  видам работ)
N ______
     Подрядчик обязуется   до   31   декабря   2009  года  представить
Государственному  заказчику  документы  о  допуске  к   видам   работ,
выполняемых    по    настоящему    Контракту,    выданные   Подрядчику
саморегулируемой  организацией   в   области   инженерных   изысканий,
архитектурно-строительного        проектирования,       строительства,
реконструкции,    капитального    ремонта    объектов     капитального
строительства,   членом  которой  он  является,  согласно  требованиям
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федерального  закона
от  01  декабря  2007  N  315-ФЗ  "О  саморегулируемых организациях" и
Федерального закона от 22 июля 2008 N 148-ФЗ "О внесении  изменений  в
Градостроительный    кодекс    Российской    Федерации   и   отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
     13.4. Стороны  после  подписания настоящего Контракта обязуются в
порядке,  предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, и
в  соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
31 декабря  2008  года  N  1103  произвести  замену  "Государственного
заказчика"   -   Федерального   агентства   по   рыболовству  на  ФГУП
"Калининградский    морской    рыбный    порт"    путем     подписания
соответствующего    соглашения    и    изменить   форму   договора   с
государственного контракта на договор подряда.
     13.5. Любые  изменения  и  дополнения к настоящему Контракту,  не
противоречащие     действующему     законодательству,      оформляются
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
     13.6. Любое уведомление,  которое одна Сторона направляет  другой
стороне   в   соответствии  с  настоящим  Контрактом,  направляется  в
письменной  форме  почтой  или  факсимильной  связью   с   последующим
предоставлением  оригинала.  Уведомление вступает в день получения его
лицом,  которому оно адресовано,  если иное не установлено действующим
законодательством или настоящим Контрактом.
     13.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются  действующим  законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами.
     13.8. Настоящий   Контракт  составлен  в  2  (двух)  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой  из  Сторон
настоящего Контракта
     13.9. Приложением к настоящему Контракту являются:
     Приложение N 1 Техническое задание
     Приложение N 2 Календарный план

     СТАТЬЯ 14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

     Государственный заказчик: Федеральное агентство по рыболовству
     Адрес: 107996, г. Москва, Рождественский Бульвар, д. 12,
     ИНН 7702679523, КПП 770201001,
     л/с 05731000760

     Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва,
     р/с 40105810700000010079, БИК 044583001


     Руководитель                                    А.А. Крайний
     Подрядчик:

     ПОДПИСИ СТОРОН:

     Государственный заказчик:
     Федеральное агентство по рыболовству

     Руководитель                                    А.А.Крайний

     Подрядчик:




                                          Приложение N 1
                                          К государственному контракту
                                          N ____ от __________ 2009 г.


                         Техническое задание

     на разработку проектной документации и рабочей документации
     по реконструкции объектов федеральной собственности морского
   терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов
       рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту
        (г. Калининград), находящегося в хозяйственном ведении
            ФГУП "Калининградский морской рыбный порт", и
                   выполнение предпроектных работ.


----------------------------------------------------------------------
N | Перечень основных данных и |             Показатели
  |        требований          |
----------------------------------------------------------------------
   Основание для проектирования Постановление Правительства Российской
                                Федерации от 12.08.2008 г. N 606
----------------------------------------------------------------------
 2 Наименование объекта         Реконструкция объектов федеральной
                                собственности морского терминала,
                                предназначенного для комплексного
                                обслуживания судов рыбопромыслового
                                флота в Калининградском морском порту
                                (далее - морской рыбный терминал)
----------------------------------------------------------------------
 3 Местоположение объекта       г. Калининград, ул. 5-я Причальная, 1
----------------------------------------------------------------------
 4 Вид строительства            Реконструкция
----------------------------------------------------------------------
 5 Особые условия строительства Работы по реконструкции причальной
                                линии производятся в условиях
                                действующего морского рыбного
                                терминала.
----------------------------------------------------------------------
 6 Государственный заказчик     Федеральное агентство по рыболовству.
                                Постановление Правительства Российской
                                Федерации от 12.08.2008 г. N 606
----------------------------------------------------------------------
 7 Застройщик                   ФГУП "Калининградский морской рыбный
                                порт"
----------------------------------------------------------------------
 8 Генеральный проектировщик    Определяется по результатам конкурса.
                                Возможность привлечение субподрядчика
                                определяется по согласованию с
                                Государственным заказчиком.
----------------------------------------------------------------------
 9 Источник финансирования      Федеральный бюджет
----------------------------------------------------------------------
10 Цель работы                  Реконструкция причалов морского
                                рыбного терминала в целях увеличения
                                его пропускной способности. В том
                                числе:
                                - возможность приема судов с
                                  увеличенной осадкой;
                                - увеличение несущей способности
                                  причалов;
                                - замена отбойных устройств.
----------------------------------------------------------------------
11 Стадийность проектирования   11.1. Предпроектная проработка:
                                - анализ результатов обследования
                                  прошлых лет;
                                - обследование причальной линии длиной
                                  2233 погонных метра. Уточнение
                                  фактического технического состояния
                                  и паспортных данных;
                                - инженерные изыскания. (Объем
                                  уточняется при проектировании).
                                11.2. Проектная документация.
                                11.3 Рабочая документация в объеме
                                принятых проектных решений.
----------------------------------------------------------------------
12 Требования к вариантной и    Разработать один вариант.
   конкурсной проработке
----------------------------------------------------------------------
13 Основные объекты             Причалы и акватория рыбного терминала,
   реконструкции                находящиеся в Федеральной
                                собственности. Общая длина
                                реконструируемой причальной линии -
                                2233 погонных метра..
----------------------------------------------------------------------
14 Исходные данные              Для выполнения проектных работ
                                Государственный заказчик предоставляет
                                Подрядчику те материалы, которые
                                имеются в его распоряжении:
                                14.1 Правоустанавливающие документы на
                                земельный участок под реконструируемые
                                объекты.
                                14.2 Паспорта и инженерные отчеты
                                обследования причальных сооружений
                                прошлых лет.
                                14.3 Ситуационный план с выделением
                                объектов федеральной собственности.
                                14.4 Градостроительный план.
                                14.5 Материалы по реконструируемым
                                причалам и другим профильным объектам
                                в объемах, имеющихся в распоряжении
                                порта.
                                14.6 Технические условия по запросам
                                проектировщика.
----------------------------------------------------------------------
15 Требования к                 15.1 Основные архитектурно-
   архитектурно-планировочным,  планировочные решения оставить без
   конструктивным,              изменений.
   технологическим и инженерным
   решениям
----------------------------------------------------------------------
16 Требования к качеству,       Реконструируемая причальная линия
   конкурентной способности и   морского рыбного терминала
   другим параметрам продукции  рассчитывается на вторую категорию
                                нагрузки и прием судов с осадкой не
                                менее 8 м (уточняется при
                                проектировании).
----------------------------------------------------------------------
17 Очередность строительства    Определяется при проведении проектных
                                работ с учетом обеспечения работы
                                морского рыбного терминала.
                                Предусмотреть пусковые комплексы.
----------------------------------------------------------------------
18 Требования и условия к       Разработать перечень мероприятий по
   разработке природоохранных   охране окружающей среды в соответствии
   мероприятий                  с требованиями Федерального закона от
                                10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране
                                окружающей среды", и другими
                                действующими нормативными документами
                                по вопросам охраны окружающей среды в
                                объеме предусмотренном Постановлением
                                Правительства РФ от 16 февраля
                                2008 года N 87.
                                Выпустить отдельным томом.
----------------------------------------------------------------------
19 Требования по разработке     Разработка инженерно-технических
   инженерно-технических        мероприятий гражданской обороны и
   мероприятий гражданской      мероприятий по предупреждению
   обороны и мероприятий по     чрезвычайных ситуаций производится
   предупреждению чрезвычайных  в соответствии с требованиями
   ситуаций                     СП11-107-98(2000) и техническими
                                условиями территориального органа
                                МЧС России.
----------------------------------------------------------------------
20 Номенклатура продукции и     20.1 Продукция промысла водных
   объемы производства          биоресурсов и грузов, необходимых для
                                функционирования рыбохозяйственного
                                комплекса.
                                20.2 Объем обработки грузов
                                760 тыс. т в год.
----------------------------------------------------------------------
21 Расчетное судно              Длина - 100 м, ширина - 20 м,
                                осадка - 8 м.
                                (уточняется при проектировании)
----------------------------------------------------------------------
22 Намечаемая специализация     Комплексное обслуживание
   предприятия,                 рыбопромысловых, рефрижераторных и
   производственное и           других судов рыбохозяйственного
   хозяйственное кооперирование комплекса
----------------------------------------------------------------------
23 Подрядная строительная       Определяется Государственным
   организация                  заказчиком на конкурсной основе
----------------------------------------------------------------------
24 Основные источники снабжения Инженерное обеспечение на период
   водой, теплом, сжатым        строительства:
   воздухом, электроэнергией и  - от соответствующих инженерных сетей
   др. на период строительства  порта
   и эксплуатации
----------------------------------------------------------------------
25 Технологическая схема и      Обеспечение технологической схемы
   организация производства     обработки судов на морском рыбном
                                терминале:
                                судно-транспорт, и наоборот;
                                судно-вагон (автомобиль), и наоборот;
                                судно-причал - холодильник (склад),
                                и наоборот;
                                холодильник (склад) -
                                вагон (автомобиль).
----------------------------------------------------------------------
26 Состав реконструируемых      Причальная линия длиной 2233 погонных
   объектов                     метров и прилегающая к ней часть
                                акватории морского рыбного терминала,
                                являющиеся федеральной собственностью.
----------------------------------------------------------------------
27 Проектирование объектов      Не предусматривается.
   жилищно-гражданского
   назначения
----------------------------------------------------------------------
28 Режим работы предприятия     Круглогодичный, круглосуточный,
                                трехсменный
----------------------------------------------------------------------
29 Требования к механизации     Привязать к технологическим схемам,
   и автоматизации              применяемым при обработке судов с
   производственных процессов,  использованием современных механизмов
   автоматизация управления     и оборудования.
   технологическими процессами
   и предприятием
----------------------------------------------------------------------
30 Основные требования          30.1 Реконструируемая причальная линия
   Государственного заказчика   морского рыбного терминала
                                рассчитывается на вторую категорию
                                нагрузки и прием судов с осадкой не
                                менее 8 м
                                (уточняется при проектировании).
                                30.2. Предусмотреть возможность
                                использования современного
                                инженерно-технического оборудования,
                                имея в виду применение для
                                погрузо-разгрузочных работ мобильной
                                и другой техники, для чего выполнить
                                реконструкцию двух причалов на
                                восприятие нагрузок нулевой категории.
                                30.3 В границах терминала
                                предназначенного для комплексного
                                обслуживания судов рыбопромыслового
                                флота предусмотреть возможность
                                бункеровки судов.
                                30.4 Расчет стоимости объемов
                                реконструкции должен быть осуществлен
                                на основе действующих федеральных и
                                территориальных расценок в базовых
                                ценах 2001 года с пересчетом в текущие
                                цены. Сметный расчет выполнить с
                                разбивкой по пусковым комплексам в
                                соответствии с планом организации
                                строительства.
                                30.5 Разработка проекта должна
                                осуществляться в соответствии с
                                "Положением о составе разделов
                                проектной документации и требованию
                                к их содержанию", утвержденного
                                Постановлением Правительства
                                Российской Федерации от 16 февраля
                                2008 года N 87 и других действующих
                                нормативно-технических документов.
                                30.6 Объем проектной документации
                                должен быть достаточным для проведения
                                государственной экспертизы и
                                осуществления строительства.
----------------------------------------------------------------------
31 Условие создания складских   При реконструкции не требуется
   запасов сырья
----------------------------------------------------------------------
32 Внешние транспортные связи   Увязать с существующими авто,
                                железнодорожными и морскими
                                коммуникациями
----------------------------------------------------------------------
33 Сроки:
   - проектирования;            - с момента заключения
                                Государственного контракта
                                до "  "______ 20  года.
   - начала и окончания         - в период 2010-2013 г.г.
   строительства
----------------------------------------------------------------------
34 Требования к разработке      34.1  Реконструкция в условиях
   раздела                      действующих терминалов порта
   "Организация строительства"  34.2 Проект организации строительства
                                (ПОС) разработать отдельным томом
----------------------------------------------------------------------
35 Требования к количеству      Передать Государственному заказчику
   экземпляров, передаваемых    4 экземпляра проектных материалов
   Государственному заказчику   на бумажном носителе и один экземпляр
                                на электронном носителе
----------------------------------------------------------------------
36 Необходимость разработки     Не требуется
   демонстрационных экземпляров
----------------------------------------------------------------------
37 Указание по переводу         Не требуется
   проектной документации
----------------------------------------------------------------------
38 Дополнения и изменения       Производится по согласованию
   задания                      Государственного заказчика
                                и Подрядчика.
----------------------------------------------------------------------




                                          Приложение N 2
                                          К государственному контракту
                                          N ____ от __________ 2009 г.


                           КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение   в   2009-2010  годах  работ  по  разработке  проектной
документации  и  рабочей  документации   на   реконструкцию   объектов
федеральной  собственности  морских  терминалов,  предназначенных  для
комплексного   обслуживания   судов    рыбопромыслового    флота,    в
Калининградском морском   порту   (г.   Калининград),  находящегося  в
хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский морской  рыбный  порт",  а
также необходимых предпроектных работ.


         Контрактная цена ____________, в том числе НДС - 18%
----------------------------------------------------------------------
 N | Наименование работ  |  Начало  |Окончание | Цена по | Результаты
п/п|   (этапов работ)    |  этапа   |  этапа   |контракту|   работ
   |                     |          |          |   руб.  |
---|---------------------|----------|----------|---------|------------
 1 |Предпроектная        |          |          |         |
   |проработка           |          |          |         |
   |                     |          |          |         |
---|---------------------|----------|----------|---------|------------
1.1|Анализ исходных      |Подписание|          |         |
   |данных,              |контракта |          |         |
   |предоставляемых      |и         |          |         |
   |заказчиком.          |получение |          |         |
   |                     |исходных  |          |         |
   |                     |данных    |          |         |
   |1.1.1 Правоустанав-  |          |          |         |
   |ливающие документы на|          |          |         |
   |земельный участок под|          |          |         |
   |реконструируемые     |          |          |         |
   |объекты.             |          |          |         |
   |1.1.2 Ситуационный   |          |          |         |
   |план с выделением    |          |          |         |
   |объектов федеральной |          |          |         |
   |собственности,       |          |          |         |
   |планируемых к        |          |          |         |
   |реконструкции.       |          |          |         |
   |1.1.3 Паспорта и акты|          |          |         |
   |обследования причалов|          |          |         |
   |прежних лет.         |          |          |         |
   |1.1.4 Градостроитель-|          |          |         |
   |ный план.            |          |          |         |
   |                     |          |          |         |
   |1.1.5 Технические    |          |          |         |
   |условия по запросу   |          |          |         |
   |проектировщика       |          |          |         |
---|---------------------|----------|----------|---------|------------
1.2|Обследование         |          |          |         |отд. том в
   |причальных сооружений|          |          |         |соответствии
   |                     |          |          |         |с
   |                     |          |          |         |требованиями
   |                     |          |          |         |СТО 318.3.04
   |                     |          |          |         |-2009
---|---------------------|----------|----------|---------|------------
1.3|Инженерные изыскания |          |          |         |отд. том
   |(топография,         |          |          |         |
   |гидрография,         |          |          |         |
   |гидрология, геология)|          |          |         |
---|---------------------|----------|----------|---------|------------
 2 |Проектные работы     |          |          |         |
   |                     |          |          |         |
---|---------------------|----------|----------|---------|------------
2.1|Генеральный план     |          |          |         |отд. том
   |с выделением         |          |          |         |
   |объектов, (причалов) |          |          |         |
   |подлежащих           |          |          |         |
   |реконструкции.       |          |          |         |
---|---------------------|----------|----------|---------|------------
2.2|Инвестиционный проект|          |          |         |
   |с разбивкой по годам |          |          |         |
   |строительства и      |          |          |         |
   |пусковым комплексам. |          |          |         |
   |                     |          |          |         |
   |Утверждаемая часть   |          |          |         |
   |проекта.             |          |          |         |
---|---------------------|----------|----------|---------|------------
2.3|Гидротехнические     |          |          |         |отд. том
   |решения              |          |          |         |
---|---------------------|----------|----------|---------|------------
2.4|Инженерные сети,     |          |          |         |отд. том
   |оборудование, сети   |          |          |         |
   |инженерно-техническо-|          |          |         |
   |го обеспечения,      |          |          |         |
   |технологические      |          |          |         |
   |решения              |          |          |         |
---|---------------------|----------|----------|---------|------------
2.5|Мероприятия по охране|          |          |         |отд. том
   |окружающей среды     |          |          |         |
---|---------------------|----------|----------|---------|------------
2.6|Инженерно-технические|          |          |         |отд. том
   |мероприятия ГО и     |          |          |         |
   |перечень мероприятий |          |          |         |
   |по предотвращению    |          |          |         |
   |чрезвычайных ситуаций|          |          |         |
---|---------------------|----------|----------|---------|------------
2.7|Проект организации   |          |          |         |отд. том
   |строительства с      |          |          |         |
   |выделением пусковых  |          |          |         |
   |комплексов.          |          |          |         |
---|---------------------|----------|----------|---------|------------
2.8|Сметный расчет       |          |          |         |отд. том
   |строительства.       |          |          |         |
---|---------------------|----------|----------|---------|------------
2.9|Пояснительная        |          |          |         |отд. том
   |записка.             |          |          |         |
---|---------------------|----------|----------|---------|------------
3.0|Рабочая документация |          |          |         |
   |в объеме принятых    |          |          |         |
   |проектных решений.   |          |          |         |
----------------------------------------------------------------------


                           ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Федеральное агентство по рыболовству

Руководитель                                          А.А.Крайний


Подрядчик: