|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 12.11.2009 № 1013| | Главе 1 |2841,29 | | | |2841,29 ---------------------------------------------------------------------- Глава 2. Основные объекты строительства ---------------------------------------------------------------------- 2|Об. см.|Установка |15158,76|2641,49|11948,27| |29748,52 |N 2 |замкнутого | | | | | | |водоснабжения | | | | | | |для молоди и | | | | | | |сеголеток | | | | | | |осетровых пород | | | | | | |рыб произ- | | | | | | | водст- | | | | | | | венный | | | | | | | корпус | | | | | --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого по| | | | | | | Главе 2 |15158,76|2641,49|11948,27| |29748,52 ---------------------------------------------------------------------- Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения ---------------------------------------------------------------------- 3|Об. см.|Административно-| | | | | |N 3 |бытовой корпус |2125,66 |305,59 |185,82 | |2617,07 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого по| | | | | | | Главе 3 |2125,66 |305,59 |185,82 | |2617,07 ---------------------------------------------------------------------- Глава 4. Объекты энергетического хозяйства ---------------------------------------------------------------------- 4| |(Затрат нет) | | | | | --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого по| | | | | | | Главе 4 | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи ---------------------------------------------------------------------- 6|Об. см.|Проезды и | | | | | |N 5 |площадки |678,19 | | | |678,19 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- 7|Об. см.|Внутри- | | | | | |N 6 |площадочные сети| | | | | | |телефонизации | |19,51 |0,81 | |20,32 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого по| | | | | | | Главе 5 |678,19 |19,51 |0,81 | |698,51 ---------------------------------------------------------------------- Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ---------------------------------------------------------------------- 8|Об. см.|Внутри- | | | | | |N 7 |площадочные сети| | | | | | |водопровода |81,07 | | | |81,07 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | |Внутри- | | | | | | |площадочные сети| | | | | | |канализации |224,39 | | | |224,39 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | | | | | | --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого по| | | | | | | Главе 6 |305,46 | | | |305,46 ---------------------------------------------------------------------- Глава 7. Благоустройство и озеленение территории ---------------------------------------------------------------------- 9|Об. см.|Вертикальная | | | | | |N 8 |планировка |310,03 | | | |310,03 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого по| | | | | | | Главе 7 |310,03 | | | |310,03 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | |Итого | | | | | | |по Главам 1-7 |21419,39|2966,59|12134,90| |36520,88 ---------------------------------------------------------------------- Глава 8. Временные здания и сооружения ---------------------------------------------------------------------- 10| |Временные здания| | | | | | |и сооружения | | | | | | |4,6% |985,29 |136,46 | | |1121,76 --|-------|----------------|--------|-------|---------|------|-------- | | Итого по| | | | | | | Главе 8 |985,29 |136,46 | | |1121,79 --|-------|----------------|--------|-------|---------|------|-------- | |Итого | | | | | | |по Главам 1-8 |22404,68|3103,05|12134,90 | |37642,64 ---------------------------------------------------------------------- Глава 9. Прочие работы и затраты ---------------------------------------------------------------------- 11|ГСН-81 |Дополнительные | | | | | |81-05*2|затраты при | | | | | | |производстве | | | | | | |работ в зимнее | | | | | | |время 1.575% |352,87 |48,87 | | |401,75 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | |Страхование | | | | | | |строительных | | | | | | |рисков 3% | | | |777,28 |777,28 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | |Командировочные | | | | | | |расходы | | | |1035,40|1035,40 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого по| | | | | | | Главе 9 |352,87 |48,87 | |1812,68|2214,43 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | |Итого | | | | | | |по Главам 1-9 |22757,56|3151,93|12134,90|1812,68|39857,07 ---------------------------------------------------------------------- Глава 10. Содержание дирекции ---------------------------------------------------------------------- 12|Гос- |Содержание | | | | | |строй |дирекции 1,1% | | | | | | |в т.ч. | | | |438,43 |438,43 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого по| | | | | | | Главе 10| | | |438,43 |438,43 ---------------------------------------------------------------------- Глава 12. Проектные и изыскательские работы ---------------------------------------------------------------------- 13| |Проектно- | | | | | | |изыскательские | | | | | | |работы | | | |170,00 |170,00 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | |Рабочая | | | | | | |документация | | | |750,00 |750,00 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | |Экспертиза | | | | | | |проекта | | | |34,00 |34,00 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | |Авторский надзор| | | |71,73 |71,73 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого по| | | | | | | Главе 12| | | |1025,73|1025,73 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | |Итого | | | | | | |по Главам 1-12 |22757,56|3151,93|12134,90|3276,84|41321,22 ---------------------------------------------------------------------- Непредвиденные затраты ---------------------------------------------------------------------- 14| |Резерв на | | | | | | |непредвиденные | | | | | | |работы и затраты| | | | | | |2% в т.ч. | | | | | --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого | | | | | | | Непред- | | | | | | | виденные| | | | | | | затраты | | | | | --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого с | | | | | | | непред- | | | | | | | виденны-| | | | | | | ми за- | | | | | | | тратами | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Налоги и обязательные платежи ---------------------------------------------------------------------- 15| |Налог на | | | | | | |добавленную | | | | | | |стоимость 18% | | | | | --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого | | | | | | | Налоги | | | | | --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- 16| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ВЕДОМОСТЬ остатка объемов работ подлежащих выполнению незавершенного строительства объекта "Установка замкнутого водоснабжения по выращиванию сеголеток и ремонтного годовика осетровых пород рыб" в селе Икряное, Астраханской области. в ценах 2000 года (для подрядных работ) ------------------------------------------------------------------- NN |Наименование работ |Основ.|Экспл.машин|з/п |материал смет | | з/пл |и мехнизмов|механиз| ------------------------------------------------------------------- Производственный корпус ------------------------------------------------------------------- ЛС N2-1/3 |технологическое | | | | |оборудование |56489 |25863 |1271 |9588 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС N2-1/5 |вентиляция |2176 |1193 |44 |49291 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС N2-1/6 |отопление |605 |206 |5 |24931 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС 2-1/7 |узел управления |100 |28 |0 |1038 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС 2-1/8 |теплоснабжение |2118 |345 |1 |20883 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС 2-1/9 |электроосвещение |20226 |28743 |7023 |263894 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС N2-1/10|КИП и А |1566 |629 |75 |19767 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС N2-1/11|электрооборудование|6977 |12512 |1333 |89627 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС N2-1/12|Технологические | | | | |трубопроводы |11567 |16956 |1392 |244123 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- Итого: | |101824|86475 |11144 |723142 ------------------------------------------------------------------- Административно-бытовой корпус ------------------------------------------------------------------- ЛС 3-1/1 |Общестроительные |7506 |2882 |0 |84609 |работы | | | | ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС 3-1/5 |вентиляция |1599 |714 |25 |32484 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС N3-1/9 |КИП и А |1566 |629 |75 |17175 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС N3-1/10|шкафчики | | | | ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛСN 3-1/11|Пожарная |3880 |953 |85 |6233 |сигнализац. | | | | ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС N5/2-1 |Сети телефонизации |158 |212 |18 |3458 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- Итого: | |14709 |5390 |203 |143959 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- Всего: | |116533|91865 |11347 |867101 ------------------------------------------------------------------- (Продолжение таблицы) ----------------------------------------------- |оборудо-|накладные |плановые |СМР |Труд/ |вание | | | |затраты ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- | | | | | |7792553 |46295 |34721 |172956 |6763 |--------|----------|---------|--------|------- | |2727 |1797 |57223 |305 |--------|----------|---------|--------|------- | |753 |475 |27029 |73 |--------|----------|---------|--------|------- | |101 |71 |1338 |17 |--------|----------|---------|--------|------- | |2173 |1508 |27027 |240 |--------|----------|---------|--------|------- | |31336 |17712 |361911 |2849 |--------|----------|---------|--------|------- |6542 |1533 |1059 |24554 |186 |--------|----------|---------|--------|------- |27989 |7919 |5402 |122437 |962 |--------|----------|---------|--------|------- | | | | | |212420 |11616 |8469 |85115 |665 |--------|----------|---------|--------|------- |8039504 |104453 |71214 |879590 |12060 ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- | |9011 |5088 |109597 |816 | | | | | |--------|----------|---------|--------|------- | |1974 |1290 |38061 |198 |--------|----------|---------|--------|------- |6542 |1533 |1059 |21962 |186 |--------|----------|---------|--------|------- |97776 | | | | |--------|----------|---------|--------|------- |22648 |3172 |2379 |16617 |460 | | | | | |--------|----------|---------|--------|------- |554 |3438 |110 |7376 |20 |--------|----------|---------|--------|------- |127520 |19128 |9926 |193613 |1680 |--------|----------|---------|--------|------- |8167024 |123581 |81140 |1073203 |13740 ----------------------------------------------- Расчет в ценах 2009 г. Транспортные расходы 2.7% от СМР 1073203 x 0.027 = 28976 ФОТ (116533 + 11347) x 10.07 = 1287752 Накладные расходы 123581 x 10.07 x 0.94 = 1169793 Сметная прибыль 81140 x 10.07 = 817080 Эксплуатация машин и механиз. (91865 x 4.16) - (11347 x 10.07)=267894 382158 114264 Материалы с транспортом (867101 + 28976) x 4.25 = 3808327 Итого: 7350849 Временные здания и сооружения (4.6%) 338139 Итого: 7688988 Зимние удорожания (1.575%) 121102 Итого: 7810089 Страхование строительных рисков (3%) 234303 Итого: 8044392 Оборудование 8167024 x 2.85 x 1.04 = 24207059 Итого: 32251451 Командировочные 13740 x 112 /8 = 192360 Итого: 32443811 Непредвиденные расходы (2%) 648876 Итого: 33092687 НДС 18% 5956684 Всего: 39049371 В том числе: СМР 9400223 Оборудование 29135616 Прочие затраты 513532 Приложение N 5 к Аукционной документации Проект ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) г. Москва "___"_________ 2009 г. Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице руководителя Крайнего Андрея Анатольевича, действующего на основании Положения утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________________________ , действующего на основании __________________ признанное (единственным участником/ либо победителем) открытого аукциона на выполнение в 2009-2010 году генерального подряда по завершению строительства объекта незавершенного строительства "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб, с. Икряное, Икрянинский район Астраханской области", лот N ___ (Протокол _______________ от "___"_________ 2009 г. N ___), с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года N 606 "О федеральной целевой программе "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2013 годах", заключили настоящий Государственный контракт (далее - Государственный контракт) о нижеследующем. 1. Предмет Государственного контракта 1.1. По настоящему Государственному контракту Подрядчик принимает на себя обязательство по организации и выполнению работ по завершению строительства незавершенного строительства: Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб, с. Икряное, Икрянинский район Астраханской области (далее - Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1), Календарным планом (Приложение N 2) и проектной и рабочей документацией Объекта. Государственный заказчик обязуется принять и оплатить работы Подрядчика по настоящему Государственному контракту, в порядке и на условиях, определенных настоящим Государственным контрактом. 1.2. Подрядчик обязуется завершить строительство Объекта согласно с условиями настоящего Государственного контракта и сдать его Государственному заказчику в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Государственным контрактом, проектной и рабочей документациями, а также требованиями _____________ и в сроки, установленные настоящим Государственным контрактом. 1.3. Государственный заказчик обязуется на период выполнения работ по настоящему Государственному контракту, в период с "__"_______ 200_ г. по " "_____ 200_ г. предоставить Подрядчику Объект для осуществление работ (в том числе земельный участок в размере __________) на срок с _________ по ______________. 2. Цена Государственного контракта и порядок расчетов 2.1. Цена настоящего Государственного контракта составляет ____________________ руб. (включая НДС 18%). Цена настоящего контракта является твердой и неизменной. Изменение цены настоящего контракта возможно по письменному соглашению Сторон настоящего контракта, в случаях и в размере, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В цену настоящего Государственного контракта входит: - компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего государственного контракта, и вознаграждение Подрядчика; - оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением строительства Объекта; - закупка и монтаж технического оборудования, а также проведение пуско-наладочных работ; - оплата аренды необходимых для строительства машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - оплата всех строительных материалов, связанных со строительством Объекта, в том числе деталей, конструкций и оборудования; - проведение всех необходимых испытаний, связанных со строительством Объекта; - затраты на охрану Объекта. 2.2. Государственный заказчик оплачивает работы Подрядчика по настоящему Государственному контракту в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ (этапа работ) и представления Подрядчиком Государственному заказчику счета. Акт приема-передачи выполненных работ (этапа работ) по настоящему контракту подписывается Сторонами при предоставлении Подрядчиком Государственному заказчику форм отчетности КС-2 и КС-3. Датой оплаты работ по настоящему Государственному контракта считается дата списания денежных средств с расчетного счета Государственного заказчика. 2.3. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком из средств Федерального бюджета в соответствии с календарным планом (Приложение N 3), в случае подтверждения Подрядчиком исполнения работ по настоящему Государственному контракту. 2.4. Государственный заказчик по своему усмотрению вправе выплатить Подрядчику аванс в размере до 30 % (Тридцать процентов) цены, указанной в п. 2.1. настоящего Государственного контракта. Оплата аванса происходит в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента заключения настоящего Государственного контракта и выставления Подрядчиком счета в адрес Государственного заказчика. 2.6. При расхождении стоимости работ, предусмотренной государственным контрактом, с общей (фактической) стоимостью работ, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим государственным контрактом. 2.7. В случае досрочного расторжения государственного контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Государственным контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Государственному контракту работы, в течение 5 (рабочих дней) с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением сторон настоящий Государственный контракт будет считаться расторгнутым. 2.8. Работы по Объекту, указанному в п. 1.1 настоящего Государственного контракта, выполняются Подрядчиком в соответствии с объемами бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2013 годах". 2.9. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств по оплате производится после поступления средств из федерального бюджета на счет Государственного заказчика на финансирование Объекта. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту. В случае невозможности определения новых сроков и цены Государственного контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения Государственного контракта. 3. Обязанности Подрядчика 3.1. Обязанности Подрядчика: 3.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по завершению строительства Объекта (включая поставку оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных и ввод Объекта в эксплуатацию) с надлежащим качеством в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим государственным контрактом, и сдать объект Государственному заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. 3.1.2. Согласовывать с Государственным заказчиком привлечение субподрядчиков для выполнение работ по настоящему Государственному контракту. 3.1.3. Застраховывать риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта. Подрядчик обязан представить Государственному заказчику в течение 3-х дней с момента заключения настоящего государственного контракта копию договора о страховании рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта. 3.2. Подрядчик обязан обеспечить: 3.2.1. Производство работ по настоящему Государственному контракту на Объекте в полном соответствии с проектной и рабочей документацией, сметой, строительными нормами и правилами. 3.2.2. Надлежащее качество применяемых и используемых материалов, соответствие их технической документации, государственным стандартам и техническим условиям. 3.2.3. Качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями. 3.2.4. Своевременное, в сроки, установленные Государственным заказчиком в порядке и на основаниях, установленных настоящим Государственным контрактом, устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. 3.2.5. Бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока. 3.3. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности. 3.4. Подрядчик собственными силами в счет стоимости работ, предусмотренных настоящим Государственным контрактом, в соответствии со строительными нормами и правилами возводит все необходимые временные сооружения. 3.5. Подрядчик обязан обеспечить на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить освещение. 3.6. Подрядчик также обязан: 3.6.1. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке. 3.6.2. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 3.6.3. Вывезти до дня подписания акта о приеме-передаче выполненных работ по завершению строительства Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор. 3.7. Подрядчик извещает Государственного заказчика не позднее, чем за 15 дней до начала приемки работ о готовности ответственных конструкций и скрытых работ письменным уведомлением. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Государственным заказчиком в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Государственного заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Государственного заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Государственного заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика осуществляется за его счет. 3.8. При готовности объекта Подрядчик в 10-дневный срок должен известить об этом Государственного заказчика в письменной форме. 3.9. Подрядчик обязан немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 3.10. Подрядчик не вправе выполнять указания Государственного заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 3.11. Для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, Подрядчик за свой счет привлекает эксплуатационную организацию либо с согласия эксплуатационной организации и под ее надзором эти работы Подрядчик осуществляет самостоятельно. 3.12. В случае привлечения к работам субподрядчиков ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Подрядчик. 3.13. Подрядчик передает в срок 10 дней по окончании работ по завершению строительства Объекта Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах. 3.14. Подрядчик обязан по требованию Государственного заказчика представлять отчеты о проделанной по настоящему государственному контракту работе согласно формам отчетности КС-2 и КС-3, а также согласно журналу проведения строительных (подрядных работ), акты приема-передачи приобретенного оборудования, материалов. 4. Права и обязанности Государственного заказчика 4. Государственный заказчик обязуется: 4.1. Своевременно предоставить Объект для выполнения работ по настоящему Государственному контракту. 4.2. Передавать Подрядчику необходимые для осуществления работ по настоящему Государственному контракту Объекта здания и сооружения, временную подводку сетей энергоснабжения, водопровода и оказывать другие услуги, необходимые Подрядчику. Оплата предоставленных Государственным заказчиком услуг осуществляется на следующих условиях: согласно установленным тарифам, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Государственным заказчиком счета за оказанные услуги. Дополнительные условия предоставления Государственным заказчиком необходимых Подрядчику для выполнения настоящего государственного контракта услуг, оговаривается путем заключения отдельного соглашения. 4.3. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику. 4.4. Согласовывать Подрядчику привлечение субподрядчиков для выполнение работ по настоящему Государственному контракту. Одобрение (отказ в одобрении) привлечения субподрядчиков, должен предоставляться Государственным заказчиком в течение 25 рабочих дней в письменном виде в адрес Подрядчика. 4.4. Государственный заказчик вправе: 4.4.1. Вносить изменения в проектную и рабочую документацию по согласованию организации, разработавшей указанную документацию при условии, если вызываемая этим дополнительная работа по стоимости не превышает десяти процентов указанной в смете общей цены государственного контракта и не меняет характера предусмотренных настоящим договором работ. 4.4.2. Осуществлять контроль и надзор над ходом и качеством выполняемых работ, совместно с проектной организацией, разработавшей указанную документацию, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 4.4.3. Сформировать состав приемной комиссии для осуществления приема Объекта в эксплуатацию и организовать работу этой комиссии. 4.4.4. Государственный заказчик вправе привлекать на выполнение определенных работ других подрядчиков. В этом случае Государственный заказчик обязан предупредить Подрядчика по настоящему государственному контракту о проведении торгов на право заключения соответствующего государственного контракта, а также о победителе указанных торгов. 5. Охрана Объекта 5.1. Охрану Объекта до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик. 5.2. Охране подлежит Объект, а также предназначенные для строительства материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории. 5.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств, предусмотренных настоящим государственным контрактом. 6. Распределение риска между сторонами 6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до момента сдачи работ несет Подрядчик. 7. Сдача и приемка работа 7.1. Государственный заказчик лично, либо через своего представителя (комиссию по приемки выполненных работ по настоящему Государственному контракту) совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приема-передачи работ с предоставлением форм отчетности КС-2 и КС-3 по строительству Объекта согласно настоящего Государственного контракта. 7.2. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами обязательств, которые в соответствии с настоящим Государственным контрактом должны быть выполнены ими к моменту завершения строительства. 7.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Государственным заказчиком, в составе его представителя, автора проекта или представителя проектной организации, представителя уполномоченного государственного органа и его специализированных служб, Подрядчика, архитектурно-строительного контроля (надзора). Акт приемки Объекта утверждается уполномоченными государственными органами в установленном порядке. 8. Гарантии качества работы 8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему государственному контракту. 8.2. Подрядчик гарантирует достижение данным Объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении не менее 30 лет. 8.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта (включая материалы и работы) устанавливается сроком 5 лет для здания и иных объектов недвижимости и 2 года для инженерных систем и оборудования, со дня подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период. 8.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Государственного заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком. 9. Контроль и надзор Государственного заказчика над выполнением работ 9.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. 9.2. Государственный заказчик совместно с органами Гостехнадзора осуществляет технический надзор и контроль над соблюдением Подрядчиком Календарного плана выполнения работ и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов условиям договора и проектной документации. 9.3. Государственный заказчик, представители Подрядчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства. 9.4. Подрядчик обязан вести журнал производства работ (журнал строительных работ), в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и непосредственно влияющие на выполнение Подрядчиком своих обязательств. 9.5. При осуществлении контроля над ведением работ Государственный заказчик, а также его полномочные представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 10. Ответственность сторон за неисполнение обязательств 10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Государственному контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 10.2. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Государственного контракта за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственному заказчика, при этом им должны быть представлены подтверждающие документы. 10.3. Подрядчик по требованию Государственного заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ. В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20% стоимости работ, в результатах которых выявлены недостатки. 10.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 10.5. При реорганизации одной из Сторон ее обязательства по Государственному контракту переходят к правопреемнику (реорганизованной стороны). 11. Обстоятельства непреодолимой силы 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему государственному контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и, предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. Подрядчик обязан незамедлительно, не позднее 15 дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить Государственного заказчика о наступлении таких обстоятельств. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должны быть подтверждены документально, соответствующими органами, полномочными на подтверждение наступления обстоятельств непреодолимой силы. Срок исполнения обязательств по настоящему государственному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Государственный заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если стороны не смогут договориться в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, тогда каждая сторона вправе требовать расторжения Государственного контракта. 12. Внесение изменений в техническую документацию 12.1. Государственный заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных настоящим государственным контрактом работ. Государственный заказчик вправе дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: - увеличить или сократить объем любой работы, включенной в календарный план производства работ и смету; исключить любую работу; - изменить характер, или качество, или вид любой части работы; - выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства. 12.2. Внесение в техническую документацию, календарный план изменений в большем против указанного в настоящем государственном контракте объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы. 12.3. Стоимость работы может быть изменена по соглашению сторон на основании дополнительного соглашения к настоящему государственному контракту. 12.4. Любые изменения к настоящему государственному контракту действительны лишь при условии, если они оформлены дополнительным соглашением, протоколом либо иными письменными документами и подписаны Сторонами в соответствии с правилами, установленными ст. 434 ПК РФ, и другими положениями Гражданского кодекса РФ. 13. Обеспечение исполнения государственного контракта 13.1. Обеспечение исполнения настоящего Государственного контракта представляется Подрядчиком на сумму ________ (________) рублей, что составляет ___ % от Цены Государственного контракта в форме ________ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения контракта). 13.2. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Государственному контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или договор страхования своей ответственности по настоящему контракту или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Государственного контракта, в том числе в форме вклада (депозита). 13.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Государственного контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Государственному контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Государственного контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта. 13.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту. 13.5. Обеспечение исполнения Государственного контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Государственному контракту. 14. Разрешение споров 14.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть из государственного контракта или в связи с ним, путем переговоров между собой. 14.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры переносятся на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 15. Прочие условия 15.1. Все изменения и дополнения к Государственному контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 15.2. Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта. 15.3. Стороны, после подписания настоящего Контракта обязуются в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. N 1103, произвести замену "Государственного заказчика" - Федерального агентства по рыболовству на ФГУП "КаспНИРХ", путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Государственному контракту. 15.4. Государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения. 15.5. Неотъемлемой часть настоящего Государственного контракта являются: Приложение N 1 Техническое задание; Приложение N 2 Календарный план. 16. Юридические адреса Сторон, платежные реквизиты Государственный заказчик: Подрядчик: _________________________ _________________________ Юридический и почтовый адрес: Юридический и почтовый адрес: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ ИНН _____________ ИНН _____________ КПП _____________ КПП _____________ Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ От Государственного заказчика: От Подрядчика: _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ Приложение N 1 к государственному контракту N _______________ от "__"________ 2009 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2009-2010 году генерального подряда по завершению строительства объекта незавершенного строительства "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб, с. Икряное, Икрянинский район Астраханской области" Основание для проведения работ 1. В соответствии с перечнем строек объектов для федеральных государственных нужд на 2009 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений по "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 606, Приложение 2, мероприятие N 19. 2. Федеральный закон Российской Федерации "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005г. N 94-ФЗ. Государственный заказчик - Федеральное агентство по рыболовству Застройщик - ФГУП "КаспНИРХ"; Генеральная строительная организация - Определяется по результатам проведения открытого аукциона; Источник финансирования - Средства федерального бюджета; Режим работы предприятия - Круглогодичный, в 2 смены; Сроки строительства - 30 апреля 2010 года. Цель проведения открытого аукциона: Размещение государственного заказа для федеральных государственных нужд в целях реализации утвержденного рабочего проекта "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб". Предмет открытого аукциона: Выбор подрядной организации на право заключения государственного контракта в 2009-2010 году с генерального подряда по завершению строительства объекта незавершенного строительства "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб, с. Икряное, Икрянинский район Астраханской области". Основные объекты строительства, виды работ и затрат: 1. Производственный корпус - технологическое оборудование; - вентиляция; - отопление; - узел управления; - теплоснабжение; - электроосвещение; - КИП и А; - электрооборудование; - технологические трубопроводы; - общестроительные работы. 2. Административный корпус - общестроительные работы; - вентиляция; - КИП и А; - шкафчики в гардеробной; - пожарная сигнализация 3. Наружная сеть - сети телефонизации. Стоимость подрядных работ (цена государственного контракта): Стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению в 2009-2010 гг. 39049371 (тридцать девять миллионов сорок девять тысяч триста семьдесят один) рубль, в том числе приобретение оборудования 29 135 616 (двадцать девять миллионов сто тридцать пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей. Основные требования, предъявляемые к исполнителям (претендентам): Предоставление достоверных сведений в соответствии с требованиями, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая лицензию на право осуществления строительной деятельности (подрядные работы соответствующего вида). Основные требования к порядку выполнения работ: В соответствии с утвержденными проектными решениями, требованиями строительных норм и правил, прочих нормативно-распорядительных документов, регламентирующих производство строительно-монтажных работ согласно условиям государственного контракта. Форма предоставления результатов работ: По промежуточным этапам работ: представление унифицированных форм N КС-2 и КС-3 и двухстороннего акта выполнения работ. По окончании строительства - акт сдачи-приемки объекта в эксплуатацию в установленном законом порядке. Приложение N 2 к государственному контракту N _______________ от "__"________ 2009 г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на выполнение в 2009-2010 году работ генерального подряда по завершению строительства объекта незавершенного строительства "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб, с. Икряное, Икрянинский район Астраханской области" Контрактная цена ____________ руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование работ | Дата | Дата | Цена по |Результаты работ п/п| (этапов работ) | начала |окончания|контракту| | | этапа | этапа | руб. | ---|--------------------|--------|---------|---------|---------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Государственный заказчик: Подрядчик: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ УТВЕРЖДАЮ: Начальник Управления Главгосэкспертизы России по Астраханской области Т.А.Шалашова 30 декабря 2004 г. ЗАКЛЮЧЕНИЕ N 400-01-Ф/2004 по проекту "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб в с. Икряное Астраханской области" 1. Место расположения объекта: Астраханская область, с. Икряное. 2. Заказчик: ГУ "Дирекция по реализации федеральных и областных программ в Астраханской области". 3. Источники финансирования: федеральный бюджет. 4. Генпроектировщик, наличие и срок действия лицензии на проектные работы, кем выдана: ООО "ИНЖСТРОМ" г. Волгоград, лицензия Д 436957 регистрационный номер ГС-3-34-02-26-0-3444035459-004223-1 от 29.03.2004 сроком действия до 29.03.2007 выдана Госстроем России. 5. Подрядная строительная организация: по результатам торгов подряда. 6. Основание для разработки: - Федеральная целевая программа "Юг России", утвержденная Правительством РФ за N 581 от 08.08.2001; - задание на проектирование, согласованное на правах АПЗ начальником Главного управления архитектуры и градостроительства Астраханской области в 2004 году; - акт выбора и обследования участка для строительства от 04.08.2004; - заключение от 25.01.2001 "О согласовании ТЭО расширения производственной базы НПЦ "БИОС" в с. Икряное Астраханской области" выданное ГУ архитектуры и градостроительства Администрации Астраханской области; - технические условия N 397/1 от 15.08.2004 на электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение и канализацию выданные ФГУП НПЦ "БИОС". 7. Согласования: - N 03-1-1/3261 от 28.12.2004 ФГУ Центр Госсанэпиднадзора в Астраханской области; - N 48 от 18.04.2001 ОГПС Икрянинского района Астраханской области (ТЭО расширения производственной базы НПЦ "БИОС"); - N 1436 от 04.05.2001 Комитетом природных ресурсов по Астраханской области (ТЭО расширения производственной базы НПЦ "БИОС"); - N 02-1-4/683 от 04.04.2001 Управлением Севкаспрыбвод (ТЭО расширения производственной базы НПЦ "БИОС"). 8. Основные данные проекта и принятые решения. 8.1. Характеристика участка строительства. В административном отношении объект располагается на территории производственной базы НПЦ "БИОС" в производственной ее зоне, находящейся в 2,5 км южнее райцентра с. Икряное. С восточной стороны установка примыкает к административному корпусу. С остальных сторон территория ограничена прудами-накопителями, прудами Казанского и выростными прудами. В геоморфологическом отношении площадка расположена в Западных подстепных ильменях дельты р. Волга, на правобережье р. Бахтемир. Участок расположен в межбугровой впадине, интенсивно застроен и пересечен инженерными коммуникациями. Все здания, находящиеся в зоне строительства цеха, подлежат сносу, а инженерные коммуникации - выносу. Абсолютные отметки колеблются от минус 21,80 м до минус 23,80 м. В геологическом строении площадки принимают участие техногенные (насыпные) отложения и аллювиальные отложения современного отдела, хвалынские отложения верхнего отдела и отложения хазарского яруса среднего отдела четвертичной системы. Техногенные отложения представлены суглинками коричневыми твердыми и полутвердыми с включениями битого щебня, бетона, битого кирпича и строительного мусора. Аллювиальные отложения представлены суглинками и глинами. Морские отложения хвалынского яруса верхнего отдела представлены песками желтыми, пылеватыми, водонасыщенными, средней плотности и плотными, морские отложения хазарского яруса среднего отдела - глинами серыми, твердыми и песками серыми, пылеватыми, плотными. Гидрогеологические условия площадки характеризуются развитием безнапорных подземных вод. Климат района - резко континентальный. Строительно-климатическая зона - IV г. 8.2. Генеральный план. На участке проектируемой установки размещен цех по выращиванию сеголеток и ремонтного годовика, сблокированный с административно-бытовым корпусом, установка по очистке воды типа "Струя". Все указанные сооружения находятся в стадии строительства. Въезд на участок предусмотрен с существующей автомобильной магистрали Астрахань - Махачкала. Главный вход в корпус ориентирован на восток. Подъезд к корпусу организован по существующим внутриплощадочным дорогам. Вокруг здания запроектирован проезд для пожарных машин. Стоянка для автомобилей проектом не предусматривается, так как существующая автостоянка располагается на территории расположенной восточнее автодороги Астрахань-Махачкала. Проектом предусмотрены работы по организации рельефа с целью отвода поверхностных вод от проектируемых сооружений и защиты подземного хозяйства от действия грунтовых вод путем подъема поверхности проектируемой площадки над существующим рельефом. Покрытие проездов на площадке основного производства предусмотрено асфальтобетонное, тротуаров - бетонная тротуарная плитка, подъезд и проезды на участке водоочистных сооружений предусмотрены с щебеночным покрытием. Все покрытия оконтуриваются бетонными бортовыми камнями. Продольные и поперечные уклоны приняты в нормативных пределах. Свободная от застройки, проездов и площадок территория озеленяется. Основные показатели по генплану. 2 Площадь участка м 4400 2 Площадь застройки м 2109 2 Асфальтобетонное покрытие м 1300 8.3. Технологические решения. Проектируемая установка замкнутого водоснабжения для выращивания рыбы входит в состав производственной базы НПЦ "БИОС", образованной на базе Икрянинского осетрового экспериментального рыбоводного завода. Рыбоводная установка предназначена для выращивания в бассейнах стандартной молоди и сеголеток русского осетра для выпуска их в р. Волга в целях воспроизводства запасов осетровых видов рыб. В проекте предусмотрена биотехнология выращивания осетровых рыб в установке замкнутого водоснабжения, при управляемом газовом режиме с оптимальным содержанием кислорода за счет оксигенации воды и полной ее регенерации в биологических фильтрах, включающая следующие технологические процессы выращивания: - молоди осетровых рыб повышенных навесок для ее выпуска в водоем в целях воспроизводства рыбных запасов осетровых; - ремонтной возрастной группы для реализации в другие хозяйства в целях формирования в них ремонтно-маточного стада осетровых. Мощность рыбоводной установки замкнутого водоснабжения составляет: - по выдерживанию личинок 1000,0 тыс. шт. в том числе: белуги 300,0 тыс. шт. русского осетра 700,0 тыс. шт. - по выращиванию стандартной молоди русского осетра (3 г) 340,2 тыс. шт. - по выращиванию сеголеток русского осетра (300 г) 53,64 тыс. шт. - по выращиванию ремонтных годовиков русского осетра (1000-1200 г) 10,7 тыс. шт. Технологическая схема работы установки замкнутого водоснабжения по выращиванию рыбы включает в себя следующие виды рыбоводных процессов: - транспортировка однодневных личинок осетровых рыб и зарыбление бассейнов установки замкнутого водоснабжения; - выдерживание свободных эмбрионов; - выращивание стандартной молоди русского осетра, выпуск ее в основной массе в р. Волгу; - выращивание молоди русского осетра повышенных навесок (30 грамм) и частичный выпуск ее в р. Волгу; - выращивание сеголеток русского осетра, навеской 300 г и выпуск их в основной массе в р. Волгу; - последующее выращивание в бассейнах установки замкнутого водоснабжения ремонтных годовиков русского осетра и их реализация; - уход за бассейнами; - кормление выращиваемой рыбы. Потребность в воде определена в соответствии с принятой технологией выращивания рыбы при определенном температурном режиме воды в бассейнах. Кислородный режим в бассейнах замкнутого водоснабжения предусматривает насыщение воды кислородом в оксигенераторах. Для производства кислорода предусмотрена кислородная станция с генераторами кислорода. 8.2. Архитектурно - строительные решения. Объемно-пространственные и планировочные решения. Установка замкнутого водоснабжения состоит из отделения оборотного водоснабжения и производственного корпуса, к которому примыкает административно-бытовой корпус. Здание - одноэтажное с размерами в плане 60 * 24 м, на участке расположения рыбоводных бассейнов (производственный корпус) высота здания переменная от 3,6 м до 7,2 м. На участке размещения технологического оборудования оборотной системы (имеет размеры в плане 29 * 12,44 м), высота - 7,2 м Административно-бытовой корпус сблокирован, с производственным корпусом и имеет размеры в плане 24 * 6,3 м. Здание двухэтажное, высота этажа 3,3 м от пола до пола. В административно-бытовом корпусе расположены на 1-ом этаже: венткамера, комната рыбоводов, комната отдыха и приема пищи, лаборатория, комната дежурного персонала и вестибюль. На втором этаже: гардеробы женский и мужской с санузлами и душевыми, кабинет начальника цеха. Конструктивные решения. Конструктивная схема производственного корпуса и отделения оборотного водоснабжения - каркас, административно-бытового корпуса - кирпичные поперечные несущие стены, которые с плитами перекрытий образуют пространственную систему, воспринимающую вертикальные и горизонтальные нагрузки и обеспечивающую прочность и устойчивость здания. Фундаменты - свайные с монолитным железобетонным ростверком. Сваи марки С 6-30 по ГОСТ 19804.2-79 с расчетной нагрузкой Р = 60 тн. Сваи из бетона пониженной водонепроницаемости W6. Ростверки - из бетона кл. В-15 с рабочей арматурой кл. АIII. Под наружные стены производственного корпуса укладываются фундаментные балки железобетонные сборные по сер. 1.415.1-2 в.1. Наружные стены производственного корпуса - из панелей типа "Сэндвич" с утеплителем из минераловатных плит. Наружные и внутренние стены административно-бытового корпуса и отделения оборотного водоснабжения - из кирпича глиняного марки КР 100/1650 по ГОСТ 530-80 на цементно-песчаном растворе М100. Наружные стены утепляются с фасада. Колонны - стальной двутавр I 50 Ш2, I 70 Ш1 и I 30 Ш1. Балки покрытия - двутавр 60 Б1 и из швеллера [24. Прогоны покрытия - из швеллера [24. Покрытие производственного корпуса - из профнастила с утеплителем из минераловатных плит. Перекрытие административно-бытового корпуса - плиты перекрытия железобетонные пустотные по сер. 1.141-1 в.60, 64. Кровля - совмещенная. Покрытие отделения оборотного водоснабжения - железобетонные балки, сборные, железобетонные плиты. Окна, двери - деревянные по ГОСТ 11214-86, ГОСТ 14624-84. 8.4. Инженерное обеспечение. Водоснабжение и канализация. Производственное водоснабжение. Для водоснабжения установки в зависимости от технологических циклов выращивания предусматривается три степени производственного водоснабжения: прямоточная, оборотная и система подпитки. Технологический процесс выращивания рыбы состоит из трех циклов, с соответствующей каждому циклу системой водоснабжения. Водоснабжение в цикле выдерживания личинок (с 18.04 по 02.05) осуществляется от существующего пруда-отстойника через существующую насосную станцию и фильтры. В цикле выращивания молоди (с 12.05 по 11.10) работает установка замкнутого водоснабжения с общим объемом воды в системе - 357,6 3 м /час. В цикле выращивания ремонтного годовика (с 11.10. по 06.05) работает установка замкнутого водоснабжения. При работе установки в оборотной системе водоснабжения 3 безвозвратные потери составляют - 36 м /час, поэтому предусмотрена система подпитки. Технологическая линия работы оборотной системы включает в себя: сифонные спускные устройства, лотковую сеть, барабанный фильтр механической очистки фирмы "БМ ФГМБХ" Германия, насосы, биофильтры и бактерицидные установки обеззараживания на базе ламп TUV-75 фирмы Philips. Для обогащения воды кислородом принята установка фирмы OXYMAT A/S 3 тип LE 180 производительностью 10,8 м /час. В очистной установке "Каскад" использован метод напорной флотации, базовым элементом которого является флотатор. Для глубокой очистки применяются компактные, адсорбционные фильтры с легкозаменяемой загрузкой. Хозяйственно-питьевой водопровод. Источник водоснабжения - головная насосная станция на берегу р. Бахтемир, строящаяся водоочистная установка типа "Струя". Горячее водоснабжение для хозяйственно-бытовых целей - от электроводонагревателя ЭПВН 6УХЛ4 мощностью 12 кВт. Противопожарный водопровод. В производственном цехе противопожарный водопровод осуществляется от сети производственного водопровода с расходом на внутреннее пожаротушение 15 л/сек. Внутреннее пожаротушение административно-бытовой зоны здания - от внутренних сетей противопожарного водопровода цеха с расходом 2,5 л/сек, Свободный напор на вводе - 14 м вод. ст. 8.5. Охрана окружающей среды. Раздел "Охрана окружающей среды" предусматривает мероприятия по охране: - атмосферного воздуха от загрязнения; - поверхностных и подземных вод; - почв от отходов производства. Проектом предусматриваются мероприятия по восстановлению (рекультивации) земли, включающие технический и биологический этапы рекультивации в соответствии с ГОСТ 17.5.306-85. Для исключения загрязнения почв бытовым мусором, накопление твердых бытовых отходов предусматривается в контейнеры-мусоросборники закрытого типа. При производстве работ основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться двигатели дорожно-строительной техники и автомашин. Техобслуживание и ремонт автотранспорта, контроль токсичности выхлопных газов перед выездом на трассу предусмотрены на территории строительной организации. Настоящий проект разработан с учетом требований законодательства об охране окружающей природы и основ земельного законодательства СНиП 1.02.01-85 в части "Охрана окружающей среды". 8.5. Сметная документация. Локальные сметы в составе сметной документации составлены в базисном уровне цен 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен III квартала 2004 года по индексам согласно письму Минпромэнерго России от 14.09.2004 N ИМ-984: - к оплате труда 3,21 - к эксплуатации механизмов 2,08 - к материалам 2,22 Стоимость материалов и оборудования в локальных сметных расчетах NN 2-1/2 - 2-1/8, 3-1/4, 4/1-1, 7/2-1 в уровне цен 2001 года принята на основании прайс-листов заводов-изготовителей. - Стоимость работ по КИП и автоматизации приточных систем (локальный сметный расчет N 2-1/9), АСУТП (локальный сметный расчет N 2-1/10), КиП и автоматизация приточной системы П2 (локальный сметный расчет N 3-1/5), автоматическую установку пожарной сигнализации (локальный сметный расчет N 3-1/6), внутриплощадочные сети телефонизации (локальный сметный расчет N 5/2-1) определена по аналогу, что требует уточнения в рабочей документации. В качестве аналога принят локальный сметный расчет N 2-1/7 на электросиловое оборудование. Норматив накладных расходов принят согласно "Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004" в размере 115% от ФОТ. Норматив сметной прибыли принят согласно "Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001" в размере 65% от ФОТ. Сводный сметный расчет составлен на основании "Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004". Заявленная сметная стоимость строительства в ценах 2000 года тыс. руб. 23678,69 в т.ч. СМР тыс. руб. 11967,94 Оборудование тыс. руб. 10458,23 Прочие тыс. руб. 1252,52 Заявленная сметная стоимость строительства в текущем уровне цен III квартала 2004 года. тыс. руб. 46958,17 в т.ч. СМР тыс. руб. 29961,5 Оборудование тыс. руб. 15014,4 Прочие тыс. руб. 1982,27 8.6. Технико-экономические показатели объекта. 2 Площадь участка м 4400 2 Площадь застройки м 2109 2 Площадь покрытия (асфальтобетон) м 1300 Производительность установки по выдержанным личинкам тыс. шт. 1000 В том числе: белуга тыс. шт. 300 русский осетр тыс. шт. 700 Призводительность: - по молоди стандартной тыс. шт. 340,2 - по сеголеткам русского осетра тыс. шт. 53,46 3 Расход холодной воды на хозбытовые нужды м /сут 3,10 3 Расход хозбытовых стоков м /сут 3,10 Расход воды на подпитку системы 3 оборотного водоснабжения м /час 36,0 Расход тепловой энергии ккал/час 839630,0 Расчетная мощность P(p) кВт 88,0 Стоимость строительства (в ценах 2000 года) тыс. руб. 22261,56 в т.ч. СМР тыс. руб. 10716,81 Оборудование тыс. руб. 10283,92 Прочие тыс. руб. 1260,83 Стоимость строительства (в ценах III квартала 2004 г) тыс. руб. 45176,78 в т.ч. СМР тыс. руб. 27756,92 Оборудование тыс. руб. 15051,54 Прочие тыс. руб. 2368,32 9. Оценка принятых решений, замечания и предложения по их совершенствованию. Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, соответствует заданию на проектирование и техническим условиям. Принятая в проекте технология выращивания осетровых в искусственных условиях, в установках с замкнутым циклом водообеспечения позволяет получить высокую продуктивность с единицы площади. В рабочем порядке по замечаниям экспертизы откорректирована сметная документация: - Работы по монтажу технологического оборудования установки замкнутого водоснабжения (локальный сметный расчет N 2-1/2) расценены, по сборникам ФЕРм-2001 с переходом к ТЕР по поправочным коэффициентам: - к оплате труда 0,92 - к эксплуатации механизмов 1,14 - к материалам 1,19 - к материалам 1,19 - Устранена ошибка в определении затрат на премирование за ввод объекта. В результате корректировки сметная стоимость в уровне цен III квартала 2004 года определилась в сумме: тыс. руб. 45176,78 в т.ч. СМР тыс. руб. 27756,92 Оборудование тыс. руб. 15051,54 Прочие тыс. руб. 2368,32 Снижение составило 1781,39 тыс. руб. В результате корректировки сметная стоимость строительства (в ценах 2000 года) определилась в сумме: тыс. руб. 22261,56 в т.ч. СМР тыс. руб. 10716,81 Оборудование тыс. руб. 10283,92 Прочие тыс. руб. 1260,83 Стоимость материалов и оборудования, определенную на основании прайс-листов заводов-изготовителей, во взаиморасчетах заказчика с подрядчиком необходимо подтвердить обосновывающими документами. 10. Выводы. Проект "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб в с. Икряное Астраханской области" отвечает предъявляемым требованиям и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями: Производительность установки по выдержанным личинкам тыс. шт. 1000 В том числе: белуга тыс. шт. 300 русский осетр тыс. шт. 700 Призводительность: - по молоди стандартной тыс. шт. 340,2 - по сеголеткам русского осетра тыс. шт. 53,46 Стоимость строительства (в ценах 2000 года) тыс. руб. 22261,56 в т.ч. СМР тыс. руб. 10716,81 Стоимость строительства (в ценах III квартала 2004 года) тыс. руб. 45176,78 в т.ч. СМР тыс. руб. 27756,92 Начальник отдела А.А.Гусева Эксперты Л.Н.Жукова В.К.Москаленко Б.Ф.Митриков Т.П.Зинина Автономное учреждение Астраханской области "Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий" ______________________________________________________________________ УТВЕРЖДАЮ: Директор АУ АО "Государственная экспертиза проектов" С.Е.Тарасенко 21 сентября 2009 г. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ N 706-09 по сметной документации: "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых рыб в с. Икряное Астраханской области" _____________________________________________________________ (наименование объекта капитального строительства) 1. Заказчик: КП АО "Дирекция по реализации федеральных и областных программ в Астраханской области", 414040, г. Астрахань, ул. Раскольникова, д. 10В, т. 22-70-78, ф. 22-62-38. Заместитель директора Г.А.Дусаев. 2. Генпроектировщик: ООО "ИНЖСТРОМ" г. Волгоград, Лицензия Д 436957, регистрационный номер ГС-3-34-02-26-0-3444035459-004223-1 от 29.03.2004, выдана Госстроем России. ГИП В.В.Котов. 3. Источники финансирования: федеральный бюджет. 4. Основание для рассмотрения: - письмо N 07-1194/и от 24.08.2009; - договор N 935 от 02.09.2009. 5. Основные данные проекта и принятые решения. 5.1. Сметная документация. На экспертизу представлена сметная документация по объекту: "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб в с. Икряное Астраханской области". Объемы работ подтверждены заказчиком. Локальные сметы в составе сметной документации составлены с использованием сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года по сборникам территориальных единичных расценок (ТЕР-2001, ТЕРр-2001). Размер накладных расходов принят согласно "Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве" МДС 81-33.2004 по нормативам от ФОТ. Размер сметной прибыли принят согласно "Методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве" МДС 81-25.2001 и письму N АП-5536/06, от 18.11.2004 "О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве" по нормативам от ФОТ. Пересчет в уровень цен по состоянию на III квартал 2004 года произведен по индексам письма Минпромэнерго России от 14.09.2004 N ИМ-984. Сводный сметный расчет, составлен на основании "Методики по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004". Заявленная сметная стоимость в уровне цен III квартала 2004 года (с НДС): тыс. руб. 49603,98 в том числе: СМР тыс. руб. 30837,13 Оборудование тыс. руб. 14615,44 Прочие затраты тыс. руб. 4151,41 5.2. Технико-экономические показатели. Сметная стоимость в уровне цен III квартала 2004 года сумме (с НДС): тыс. руб. 49594,32 в том числе: СМР тыс. руб. 31184,65 Оборудование тыс. руб. 14605,57 Прочие затраты тыс. руб. 3804,10 6. Оценка принятых решений, замечания и предложения по их совершенствованию. Общие замечания: - представлены сметы на внутриплощадочные сети телефонизации. Сводный сметный расчет стоимости строительства. - откорректированы затраты на страхование строительных рисков; - представлен расчет затрат на командировочные расходы (от нормативной трудоемкости по сметам) и перевозку, командировочных рабочих. Расчеты стоимости работ в текущем уровне цен. - стоимость материалов принята с коэффициентом на транспорт материалов свыше 30 км (затраты не учтены в индексе на материалы); - индексы к элементам прямых затрат приняты согласно утвержденным индексам РЦЦС Астраханской области на рассматриваемый период. Локальные сметы в базисном уровне цен 2001 года: 1. По согласованию с заказчиком применены коэффициенты, учитывающие условия производства работ, согласно п. 7 приложения 3 МДС 81.36-2004 (строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов): - для сборников ТЕР (ФЕР) 1,15; - для сборников ТЕРр (ФЕРр), ТЕР N 46 1,15 2. По согласованию с заказчиком применены коэффициенты, учитывающие условия производства работ, согласно п. 4 таб. 2 МДС 81.35-2004 (производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или технологического транспорта): - для сборников ТЕРм (ФЕРм) 1,15. 3. По всем локальным сметам устранена ошибка в стоимости полиэтиленовых фасонных частей (ошибка в сметно-нормативной базе), труб напорных. 4. По расценкам, принятым по сборникам ФЕР (в том числе к стоимости материалов, принятой по ФСЦМ), применены переходные коэффициенты для перехода от сборников ФЕР к сборникам ТЕР. 5. Локальная смета N 2-1/2 "Общестроительные работы производственного корпуса": - п. 65 - откорректирован расход кирпича 4,63 тыс. шт.; - п. 72 - откорректирован расход кирпича 8,89 тыс. шт. 6. Локальная смета N 2-1/2 доп. "Общестроительные работы". - п.п. 3, 15-18 - отменена замена стоимости ресурсов, т.к. расчет ведется базисно-индексным методом; - п. 3 - устройство покрытий из сборных железобетонных плит расценено по ТЕР27-06-001-3; - п. 23 - устранена ошибка в определении стоимости прямых затрат, согласно ТЕР9-03-012-1 составят - 12 428,26 руб. на единицу измерения и 356 069 руб. на весь объем (вместо ранее, учтенных в смете 1290 699 руб.); 7. Локальная смета N 2-1/3 "Технологическое оборудование": - п. 5 - монтаж бассейнов расценен по ФЕР37-01-014-5. 8. Локальная смета N 2-1/4 "Нестандартизированное оборудование": - п. 10 - устранена ошибка в определении стоимости прямых затрат, согласно ТЕРм12-01-001-1 составят 1231,88 руб., на единицу измерения (вместо ранее учтенных в смете 3240,38 руб.). 9. Локальная смета: N 2-1/5 "Вентиляция, кондиционирование, производственный корпус": - п. 2 - устранена ошибка в определении стоимости прямых затрат, согласно ТЕР20-06-010-1 составят 2326,54 руб., на единицу измерения (вместо ранее учтенных в смете 12886,54 руб.). 10. Локальная смета N 2-1/6 "Отопление": - п. 9 - устранена ошибка в определении стоимости прямых затрат, согласно ТЕР18-03-001-2; составят 25354,02 руб. на единицу измерения (вместо ранее учтенных в смете 4384,02 руб.). 11. Локальная смета N 2-1/7 "Узел управления": - п. 9, 10, 11 - откорректирована стоимость кранов шаровых диаметром 65, 50, 25 мм. 12. Локальная смета N 2-1/9 "Электроосвещение": п. 9 - приведены в соответствие элементы прямых затрат со сборником ТЕРм8-02-158-14. 13. Локальная смета N 1/1-2 "Бассейновый цех" (разборка трубопроводов): - стоимость материалов при разборке трубопроводов принята с коэффициентом 0. 14. Локальная смета N 1/1-3 "Бассейновый цех" (разборка бассейнов): - указано обоснование расценок. 15. Локальная смета N 3-1/1 "Общестроительные работы" (административный корпус) - п. 51 - откорректированы прямые затраты согласно сборнику ТЕР12-01-013-3 на единицу измерения составляют 5208,75 руб.; - п. 52 - откорректированы прямые затраты согласно сборнику ТЕР12-01-013-4 на единицу измерения составляют 4955,86 руб.; - п. 62, 75, 82 - откорректированы прямые затраты согласно сборнику ТЕР11-01-027-2 на единицу измерения составляют 9865,53 руб. 16. Локальная смета N 3-1/6 "Отопление" (административно-бытовой корпус): п. 8 - откорректированы прямые затраты в расценке на установку радиаторов стальных прямые затраты на единицу измерения составляют 25354,02 тыс. руб. 17. Локальная смета N 7/1-1 "Вертикальная планировка" - п. 5 - откорректирована расценка в соответствии со сборником ТЕР1-01-046-02. Стоимость оборудования согласована с заказчиком. В результате корректировки сметная стоимость работ в текущем уровне цен III квартала 2004 года определилась в сумме: (с НДС) тыс. руб. 49594,32 в том числе: СМР тыс. руб. 31184,65 Оборудование тыс. руб. 14605,57 Прочие затраты тыс. руб. 3804,10 В структуре капвложений в уровне цен III квартала 2004 года произошли следующие изменения: Всего снижение тыс. руб. 9,66 СМР увеличение тыс. руб. 347,52 Оборудование снижение тыс. руб. 9,87 Прочие затраты снижение тыс. руб. 347,31 Стоимость оборудования согласована с заказчиком. Проверка объемов работ не проводилась. При взаиморасчетах заказчика с подрядчиком стоимость материалов, транспортные расходы, необходимо подтвердить обосновывающими документами. Расход материалов, определенный подрядчиком не по элементным сметным нормам, необходимо уточнить в процессе проведения ремонтных работ. Оплату производить по фактически израсходованным материалам. Затраты на страхование строительных рисков оплачиваются при наличии договора страхования. 7. Выводы. Сметная документация: "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб в с. Икряное Астраханской области" соответствует нормативам в области сметного нормирования и ценообразования. Государственный эксперт по организации строительного производства, ценообразованию и сметному нормированию Т.П.Зинина Ответственный за выпуск - государственный эксперт по промышленному и гражданскому строительству З.М.Дуйсалиева Сводный сметный расчет стоимости строительства "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб в с. Икряное Астраханской области Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб в с. Икряное Астраханской области (наименование стройки) (откорректирован по рабочей документации) Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2004 г ---------------------------------------------------------------------- N| Номера| Наименование | Сметная стоимость | Общая п/|сметных| глав, объектов,|---------------------------------| сметная п | расче-| работ и затрат | строи- |монтаж-|оборудо-| прочих| стои- | тов | |тельных |ных |вания, | | мость | и смет| | работ |работ |мебели, | | --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ---------------------------------------------------------------------- Глава 1. Подготовка территории строительства ---------------------------------------------------------------------- 1|Об. см.|Подготовительные|2841,29 | | | |2841,29 |N 1 |работы | | | | | --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого по| | | | | | | Главе 1 |2841,29 | | | |2841,29 ---------------------------------------------------------------------- Глава 2. Основные объекты строительства ---------------------------------------------------------------------- 2|Об. см.|Установка |15158,76|2641,49|11948,27| |29748,52 |N 2 |замкнутого | | | | | | |водоснабжения | | | | | | |для молоди и | | | | | | |сеголеток | | | | | | |осетровых пород | | | | | | |рыб произ- | | | | | | | водст- | | | | | | | венный | | | | | | | корпус | | | | | --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого по| | | | | | | Главе 2 |15158,76|2641,49|11948,27| |29748,52 ---------------------------------------------------------------------- Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения ---------------------------------------------------------------------- 3|Об. см.|Административно-| | | | | |N 3 |бытовой корпус |2125,66 |305,59 |185,82 | |2617,07 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого по| | | | | | | Главе 3 |2125,66 |305,59 |185,82 | |2617,07 ---------------------------------------------------------------------- Глава 4. Объекты энергетического хозяйства ---------------------------------------------------------------------- 4| |(Затрат нет) | | | | | --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого по| | | | | | | Главе 4 | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи ---------------------------------------------------------------------- 6|Об. см.|Проезды и | | | | | |N 5 |площадки |678,19 | | | |678,19 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- 7|Об. см.|Внутри- | | | | | |N 6 |площадочные сети| | | | | | |телефонизации | |19,51 |0,81 | |20,32 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого по| | | | | | | Главе 5 |678,19 |19,51 |0,81 | |698,51 ---------------------------------------------------------------------- Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ---------------------------------------------------------------------- 8|Об. см.|Внутри- | | | | | |N 7 |площадочные сети| | | | | | |водопровода |81,07 | | | |81,07 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | |Внутри- | | | | | | |площадочные сети| | | | | | |канализации |224,39 | | | |224,39 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | | | | | | --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого по| | | | | | | Главе 6 |305,46 | | | |305,46 ---------------------------------------------------------------------- Глава 7. Благоустройство и озеленение территории ---------------------------------------------------------------------- 9|Об. см.|Вертикальная | | | | | |N 8 |планировка |310,03 | | | |310,03 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого по| | | | | | | Главе 7 |310,03 | | | |310,03 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | |Итого | | | | | | |по Главам 1-7 |21419,39|2966,59|12134,90| |36520,88 ---------------------------------------------------------------------- Глава 8. Временные здания и сооружения ---------------------------------------------------------------------- 10| |Временные здания| | | | | | |и сооружения | | | | | | |4,6% |985,29 |136,46 | | |1121,76 --|-------|----------------|--------|-------|---------|------|-------- | | Итого по| | | | | | | Главе 8 |985,29 |136,46 | | |1121,79 --|-------|----------------|--------|-------|---------|------|-------- | |Итого | | | | | | |по Главам 1-8 |22404,68|3103,05|12134,90 | |37642,64 ---------------------------------------------------------------------- Глава 9. Прочие работы и затраты ---------------------------------------------------------------------- 11|ГСН-81 |Дополнительные | | | | | |81-05*2|затраты при | | | | | | |производстве | | | | | | |работ в зимнее | | | | | | |время 1.575% |352,87 |48,87 | | |401,75 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | |Страхование | | | | | | |строительных | | | | | | |рисков 3% | | | |777,28 |777,28 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | |Командировочные | | | | | | |расходы | | | |1035,40|1035,40 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого по| | | | | | | Главе 9 |352,87 |48,87 | |1812,68|2214,43 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | |Итого | | | | | | |по Главам 1-9 |22757,56|3151,93|12134,90|1812,68|39857,07 ---------------------------------------------------------------------- Глава 10. Содержание дирекции ---------------------------------------------------------------------- 12|Гос- |Содержание | | | | | |строй |дирекции 1,1% | | | | | | |в т.ч. | | | |438,43 |438,43 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого по| | | | | | | Главе 10| | | |438,43 |438,43 ---------------------------------------------------------------------- Глава 12. Проектные и изыскательские работы ---------------------------------------------------------------------- 13| |Проектно- | | | | | | |изыскательские | | | | | | |работы | | | |170,00 |170,00 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | |Рабочая | | | | | | |документация | | | |750,00 |750,00 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | |Экспертиза | | | | | | |проекта | | | |34,00 |34,00 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | |Авторский надзор| | | |71,73 |71,73 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого по| | | | | | | Главе 12| | | |1025,73|1025,73 --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | |Итого | | | | | | |по Главам 1-12 |22757,56|3151,93|12134,90|3276,84|41321,22 ---------------------------------------------------------------------- Непредвиденные затраты ---------------------------------------------------------------------- 14| |Резерв на | | | | | | |непредвиденные | | | | | | |работы и затраты| | | | | | |2% в т.ч. | | | | | --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого | | | | | | | Непред- | | | | | | | виденные| | | | | | | затраты | | | | | --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого с | | | | | | | непред- | | | | | | | виденны-| | | | | | | ми за- | | | | | | | тратами | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Налоги и обязательные платежи ---------------------------------------------------------------------- 15| |Налог на | | | | | | |добавленную | | | | | | |стоимость 18% | | | | | --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого | | | | | | | Налоги | | | | | --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- 16| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ВЕДОМОСТЬ остатка объемов работ подлежащих выполнению незавершенного строительства объекта "Установка замкнутого водоснабжения по выращиванию сеголеток и ремонтного годовика осетровых пород рыб" в селе Икряное, Астраханской области. в ценах 2000 года (для подрядных работ) ------------------------------------------------------------------- NN |Наименование работ |Основ.|Экспл.машин|з/п |материал смет | | з/пл |и мехнизмов|механиз| ------------------------------------------------------------------- Производственный корпус ------------------------------------------------------------------- ЛС N2-1/3 |технологическое | | | | |оборудование |56489 |25863 |1271 |9588 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС N2-1/5 |вентиляция |2176 |1193 |44 |49291 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС N2-1/6 |отопление |605 |206 |5 |24931 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС 2-1/7 |узел управления |100 |28 |0 |1038 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС 2-1/8 |теплоснабжение |2118 |345 |1 |20883 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС 2-1/9 |электроосвещение |20226 |28743 |7023 |263894 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС N2-1/10|КИП и А |1566 |629 |75 |19767 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС N2-1/11|электрооборудование|6977 |12512 |1333 |89627 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС N2-1/12|Технологические | | | | |трубопроводы |11567 |16956 |1392 |244123 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- Итого: | |101824|86475 |11144 |723142 ------------------------------------------------------------------- Административно-бытовой корпус ------------------------------------------------------------------- ЛС 3-1/1 |Общестроительные |7506 |2882 |0 |84609 |работы | | | | ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС 3-1/5 |вентиляция |1599 |714 |25 |32484 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС N3-1/9 |КИП и А |1566 |629 |75 |17175 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС N3-1/10|шкафчики | | | | ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛСN 3-1/11|Пожарная |3880 |953 |85 |6233 |сигнализац. | | | | ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- ЛС N5/2-1 |Сети телефонизации |158 |212 |18 |3458 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- Итого: | |14709 |5390 |203 |143959 ----------|-------------------|------|-----------|-------|--------- Всего: | |116533|91865 |11347 |867101 ------------------------------------------------------------------- (Продолжение таблицы) ----------------------------------------------- |оборудо-|накладные |плановые |СМР |Труд/ |вание | | | |затраты ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- | | | | | |7792553 |46295 |34721 |172956 |6763 |--------|----------|---------|--------|------- | |2727 |1797 |57223 |305 |--------|----------|---------|--------|------- | |753 |475 |27029 |73 |--------|----------|---------|--------|------- | |101 |71 |1338 |17 |--------|----------|---------|--------|------- | |2173 |1508 |27027 |240 |--------|----------|---------|--------|------- | |31336 |17712 |361911 |2849 |--------|----------|---------|--------|------- |6542 |1533 |1059 |24554 |186 |--------|----------|---------|--------|------- |27989 |7919 |5402 |122437 |962 |--------|----------|---------|--------|------- | | | | | |212420 |11616 |8469 |85115 |665 |--------|----------|---------|--------|------- |8039504 |104453 |71214 |879590 |12060 ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- | |9011 |5088 |109597 |816 | | | | | |--------|----------|---------|--------|------- | |1974 |1290 |38061 |198 |--------|----------|---------|--------|------- |6542 |1533 |1059 |21962 |186 |--------|----------|---------|--------|------- |97776 | | | | |--------|----------|---------|--------|------- |22648 |3172 |2379 |16617 |460 | | | | | |--------|----------|---------|--------|------- |554 |3438 |110 |7376 |20 |--------|----------|---------|--------|------- |127520 |19128 |9926 |193613 |1680 |--------|----------|---------|--------|------- |8167024 |123581 |81140 |1073203 |13740 ----------------------------------------------- Расчет в ценах 2009 г. Транспортные расходы 2.7% от СМР 1073203 x 0.027 = 28976 ФОТ (116533 + 11347) x 10.07 = 1287752 Накладные расходы 123581 x 10.07 x 0.94 = 1169793 Сметная прибыль 81140 x 10.07 = 817080 Эксплуатация машин и механиз. (91865 x 4.16) - (11347 x 10.07)=267894 382158 114264 Материалы с транспортом (867101 + 28976) x 4.25 = 3808327 Итого: 7350849 Временные здания и сооружения (4.6%) 338139 Итого: 7688988 Зимние удорожания (1.575%) 121102 Итого: 7810089 Страхование строительных рисков (3%) 234303 Итого: 8044392 Оборудование 8167024 x 2.85 x 1.04 = 24207059 Итого: 32251451 Командировочные 13740 x 112 / 8 = 192360 Итого: 32443811 Непредвиденные расходы (2%) 648876 Итого: 33092687 НДС 18% 5956684 Всего: 39049371 В том числе: СМР 9400223 Оборудование 29135616 Прочие затраты 513532 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
