|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 12.11.2009 № 1013ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ П Р И К А З 12 ноября 2009 года Москва N 1013 О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 годах работ генерального подряда по завершению строительства объекта незавершенного строительства "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб, с. Икряное, Икрянинский район Астраханской области" С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 годах генерального подряда по завершению строительства объекта незавершенного строительства "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб, с. Икряное, Икрянинский район Астраханской области" п р и к а з ы в а ю : 1. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 годах работ генерального подряда по завершению строительства объекта незавершенного строительства "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб, с. Икряное, Икрянинский район Астраханской области", согласно приложению 1 к настоящему приказу. 2. Утвердить Документацию об открытом аукционе на проведение открытого аукциона на выполнение в 2009-2010 годах работ генерального подряда по завершению строительства объекта незавершенного строительства "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб, с. Икряное, Икрянинский район Астраханской области", согласно приложению 2 к настоящему приказу. 3. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В.Кругликов) обеспечить размещение заказа, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке. 4. Управлению целевых программ и инвестиций (А.Е.Лукиенко) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С.Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого аукциона и осуществлять контроль его выполнения. 5. Управлению финансов (Е.Ю.Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта, предусмотренного в смете расходов на указанные цели в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2009-2010 гг. 6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. Руководитель А.А.Крайний Приложение N 1 к приказу Росрыболовства от 12 ноября 2009 г. N 1013 Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 годах работ генерального подряда по завершению строительства объекта незавершенного строительства "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб, с. Икряное, Икрянинский район Астраханской области" 1. Наименование торгов - открытый аукцион на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 годах генерального подряда по завершению строительства объекта незавершенного строительства "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб, с. Икряное, Икрянинский район Астраханской области". 2. Форма торгов - открытый аукцион. 3. Государственный заказчик - Федеральное агентство по рыболовству Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 Контактные лица: (495) 625-63-23 (Венграновский Павел Юрьевич, Авдеев Борис Николаевич) 4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2009-2010 годах генерального подряда по завершению строительства объекта незавершенного строительства "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб, с. Икряное, Икрянинский район Астраханской области". Техническое задание на выполнение работ приведено в приложении 4 являющемся неотъемлемой частью настоящей аукционной документации. 5. Место выполнения работ - Российская Федерация 6. Срок выполнения работ - в соответствии с Приложением 4 к Аукционной документации. 7. Начальная (максимальная) цена государственного контракта 39 049 371 (тридцать девять миллионов сорок девять тысяч триста семьдесят один) рубль, 00 коп. с учетом НДС. 8. Полный комплект документации об открытом аукционе в печатной форме или в форме электронного документа может быть получен на основании заявления заинтересованного лица в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления государственным заказчиком. Плата за предоставление документации об открытом аукционе не взимается. Официальный сайт, на котором размещена документация по размещению заказа: www.zakupki.gov.ru. 9. Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются. 10. Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Москва, Рождественский б-р, д. 12, 7.12.2009 г. в 17 ч. 00 мин. Приложение N 2 к приказу Росрыболовства от 12 ноября 2009 г. N 1013 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 годах генерального подряда по завершению строительства объекта незавершенного строительства "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб, с. Икряное, Икрянинский район Астраханской области" 1. Общие положения Настоящая аукционная документация по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 году генерального подряда по завершению строительства объекта незавершенного строительства "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб, с. Икряное, Икрянинский район Астраханской области", (далее - Аукционная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов). 2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в открытом аукционе и инструкция по ее заполнению 2.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе, оформленную в соответствии с приложением 1 к Аукционной документации, в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте. Заявка на участие в открытом аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом аукционе, которой обменялись участник размещения заказа и государственный заказчик, должны быть представлены на русском языке. 2.2. К заявке на участие в открытом аукционе прилагаются следующие документы: 1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа; 4) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); 5) платежное поручение или копия такого поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе; 6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой; Если заключение государственного контракта в соответствии с аукционной документацией и на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить: - выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для обществ с ограниченной ответственностью); - выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", либо документом, подтверждающим, что участник размещения заказа является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (для акционерных обществ) ; - документ, подтверждающий согласие собственника имущества унитарного предприятия на совершение крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (для государственных и муниципальных унитарных предприятий). 7) Копия лицензии участника размещения заказа на строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения (с допуском к видам работ являющихся предметом настоящего открытого аукциона) или выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ по строительству, являющихся предметом настоящего открытого аукциона. 2.3. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке на участие в открытом аукционе любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ. 2.4 Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом аукционе и несет все риски того, что его заявка на участие в открытом аукционе будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом аукционе, признана опоздавшей. 2.5 Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в разделе 8 настоящей Аукционной документации, регистрируется представителем государственного заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в открытом аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. 2.6 По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, представитель государственного заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом аукционе. 2.7 При получении заявки на участие в открытом аукционе, поданной в форме электронного документа, представитель государственного заказчика, указанный в извещении подтверждает в письменной форме ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки. 2.8 Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом аукционе конверты с заявками на участие в открытом аукционе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. 2.9 При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. 2.10. Все листы заявки на участие в открытом аукционе, все листы тома заявки на участие в открытом аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом аукционе и том заявки на участие в открытом аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. 2.11 Все экземпляры заявки на участие в открытом аукционе должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей). 2.12 Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 2.13 Представленные в составе заявки на участие в открытом аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа. 3. Порядок формирования цены государственного контракта В цену настоящего Государственного контракта входит: - компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего государственного контракта, и вознаграждение Подрядчика; - оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением строительства Объекта; - закупка и монтаж технического оборудования, а также проведение пуско-наладочных работ; - оплата аренды необходимых для строительства машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - оплата всех строительных материалов, связанных со строительством Объекта, в том числе деталей, конструкций и оборудования; - проведение всех необходимых испытаний, связанных со строительством Объекта; - затраты на охрану Объекта. 4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками 4.1. При формировании цены государственного контракта и расчетов с Подрядчиками используется валюта Российской Федерации. 4.2. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом аукционе приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае Участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом аукционе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения Извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте Российской Федерации. 5. Начальная (максимальная) цена государственного контракта 5.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 39 049 371 (тридцать девять миллионов сорок девять тысяч триста семьдесят один) рубль, 00 коп. Место выполнения работ - Российская Федерация, 5.3. Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом. 5.4. Источник финансирования - средства федерального бюджета. 5.5. Условия и сроки выполнения работ указаны в Техническом задании приложение N 4 Аукционной документации. 6. Величина понижения начальной (максимальной) цены государственного контракта - "шаг аукциона" "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, что составляет 1 952 468,55 (один миллион девятьсот пятьдесят две тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей 55 копеек. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене государственного контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену государственного контракта, "шаг аукциона" снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта. 7. Сведения о праве государственного заказчика изменить объем выполняемых по государственному контракту работ 7.1 Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта. 7.2 Государственный заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При оказании дополнительного объёма таких работ государственный заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ государственный заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом. 8. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе 8.1. Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией. 8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в письменной форме или форме электронного документа. 8.3. Заявка на участие в открытом аукционе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 8.4. Конверт оформляется в соответствии с Приложением 2 аукционной документации. 8.5. Заявка на участие в открытом аукционе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом CDR-диске (исключающем возможность изменения информации) в форматах .doc и .rtf. Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте: http://www.reestr-pki.ru). Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме. При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом CD-R-диске (исключающем возможность изменения информации) в форматах .doc и .rtf. Конверт оформляется в соответствии с Приложением 3 аукционной документации. Заявки на участие в открытом аукционе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом аукционе не допускаются. 8.6. Заявка на участие в открытом аукционе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть: - направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 - представлена в экспедицию по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 - передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении аукциона. 8.7. В случае если участник размещения заказа передает заявку на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении аукциона, то в этом случае конверт может быть не запечатан. 8.8. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета открытого аукциона. 8.9. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона. Дата начала приема заявок на участие в отрытом аукционе - 13.11.2009 года. Дата окончания приема заявок на участие в отрытом аукционе - 02.12.2009 года. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00 по московскому времени и по пятницам с 10:00 до 16:00 по московскому времени. 9. Расходы на участие в открытом аукционе Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, участием в открытом аукционе и заключением государственного контракта. 10. Требования к участникам размещения заказа 10.1. В настоящем открытом аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 10.2. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: - наличие лицензии участника размещения заказа на строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения (с допуском к видам работ являющихся предметом настоящего открытого аукциона) или выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ по строительству, являющихся предметом настоящего открытого аукциона; - не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе; - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом аукционе, внесение изменений в заявки 11.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Заявки на участие в открытом аукционе отзываются в следующем порядке: 1. Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом аукционе. 2. Заявление об отзыве заявки на участие в открытом аукционе, поданное в письменном виде, должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником размещения заказа. Заявление об отзыве заявки на участие в открытом аукционе, поданное в форме электронного документа, должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа. 3. Заявление об отзыве заявок на участие в открытом аукционе подаются по адресу государственного заказчика. 4. Отзывы заявок на участие в открытом аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом аукционе. 5. Заявки на участие в открытом аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. 6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом аукционе. Изменение Участником размещения заказа своей заявки на участие в открытом аукционе после подачи ее государственному заказчику не допускается. 12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений аукционной документации 12.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок (далее - Единая комиссия) с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 12.2. Государственный заказчик вправе давать разъяснения положений аукционной документации. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или в форме электронного документа (сообщением по электронной почте, адрес которой указан в извещении о проведении открытого конкурса) государственному заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса государственный заказчик направит в письменной форме или в форме электронного документа (сообщением по электронной почте) разъяснения положений Аукционной документации. Если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе. 12.3. Государственный заказчик прекращает давать разъяснения положений Аукционной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. 12.4. Запросы о разъяснении аукционной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа. 12.5. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений аукционной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено государственным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть. 13. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе Начало рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе будет проводиться по адресу государственного заказчика в 10:00 2 декабря 2009 г. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. 14. Условия допуска к участию в открытом аукционе 14.1. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в открытом аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию. 14.3. При рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом аукционе в случае: - непредоставления определенных разделом 2 аукционной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ; - несоответствия требованиям, установленным в соответствии с разделом 10 аукционной документации; - несоответствия заявки на участие в открытом аукционе требованиям аукционной документации. 14.4. Государственный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, проведении в отношении такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 14.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения. 14.6. Решение Единой комиссии об итогах рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и допуске Участников размещения заказа к участию в открытом аукционе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, в котором указываются сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, решение о допуске Участников размещения заказа к участию в открытом аукционе и признании их Участниками аукциона или об отказе в допуске Участников размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об открытом аукционе, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе ему в допуске к участию в открытом аукционе. 14.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов по адресу: http://www.zakupki.gov.ru. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и признанным Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и не допущенным к участию в открытом аукционе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 14.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, Участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 15. Место, дата и время проведения аукциона Аукцион будет проводиться по адресу государственного заказчика: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 7 декабря 2009 года в 17 ч. 00 мин. по московскому времени. 16. Определение победителя аукциона и оформление протокола аукциона 16.1. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену государственного контракта. 16.2. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене государственного контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене государственного контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта. 16.3. Протокол подписывается государственным заказчиком, всеми присутствующими членами Единой комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у государственного заказчика. Государственный заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения цены государственного контракта, предложенной Победителем аукциона, в проект государственного контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе. 16.4. Протокол открытого аукциона размещается на официальном сайте государственным заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 16.5. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить государственному заказчику в письменной форме, запрос о разъяснении результатов аукциона. Государственный заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. 16.6. Государственный заказчик принимает решение о признании аукциона несостоявшимся, в том случае, если: - в открытом аукционе участвовал один Участник аукциона; - при проведении аукциона не присутствовал ни один Участник аукциона (или его представитель); - в связи с отсутствием предложений о цене государственного контракта, предусматривающих более низкую цену такого контракта, чем начальная (максимальная) цена государственного контракта, "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене государственного контракта не поступило ни одного предложения о цене государственного контракта, которое предусматривало бы более низкую цену такого контракта. 17. Срок и порядок подписания победителем аукциона государственного контракта 17.1. Государственный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона передает победителю открытого аукциона проект государственного контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона, в проект государственного контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе. 17.2. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе, по цене, предложенной победителем открытого аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, по цене, предложенной таким участником. 17.3. Государственный контракт должен быть подписан победителем открытого аукциона не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на Официальном сайте протокола проведения открытого аукциона. 17.4. В случае если победитель открытого аукциона не представил государственному заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого аукциона признается уклонившимся от заключения государственного контракта. 17.5. В случае если победитель открытого аукциона признан уклонившимся от заключения государственного контракта, государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта. При этом заключение государственного контракта для участника открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, является обязательным. 17.6. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. 17.7. После определения победителя открытого аукциона государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого аукциона в случае установления факта: - проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии аукционного производства; - приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных аукционной документацией; - нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 17.8. В случае если государственный заказчик отказался в соответствии с положением настоящего пункта аукционной документации от заключения государственного контракта с победителем открытого аукциона и с Участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, открытый аукцион признается несостоявшимся. 17.9. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и аукционной документации, по цене, предложенной победителем открытого аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с Участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, по цене, предложенной таким Участником. 17.10. В случае если государственный контракт заключается с физическим лицом, государственный заказчик, если иное не предусмотрено аукционной документацией, уменьшает цену государственного контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 17.11. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 17.12. В случае просрочки исполнения государственным заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 17.13. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного государственным контрактом, государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 18. Требования обеспечения заявки на участие в открытом аукционе 18.1 Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе устанавливается в размере 5% (Пять) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям: - в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе используются только денежные средства; - в качестве документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, должно быть платежное поручение или копия такого поручения. 18.2 Участник размещения заказа, заявка на участие в открытом аукционе которого не сопровождается установленным обеспечением, не будет допущен до участия в открытом аукционе. 18.3 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, возвращаются: - в течение пяти рабочих дней со дня принятия государственным заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона; - в течение пяти рабочих дней со дня поступления государственному заказчику уведомления об отзыве Участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе; - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона Участнику размещения заказа, не допущенному к участию в открытом аукционе; - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Участникам размещения заказа, которые участвовали в открытом аукционе, но не стали победителями открытого аукциона, кроме Участника размещения заказа, заявке которого присвоен второй номер; - участнику размещения заказа, заявке на участие в открытом аукционе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем открытого аукциона или с таким Участником размещения заказа; - победителю открытого аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта; - в течение пяти рабочих дней со дня возвращения заявок Участникам размещения заказа, чьи конверты с заявками на участие в открытом аукционе, и поданные в форме электронного документа заявки на участие в открытом аукционе, поданы после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом аукционе. 18.4 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, не возвращаются в случаях: - уклонения победителя открытого аукциона от заключения государственного контракта; - уклонения Участника размещения заказа, заявке на участие в открытом аукционе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта, в том случае, если победитель открытого аукциона уклонился от заключения государственного контракта. 18.5 Банковские реквизиты государственного заказчика для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: Федеральное агентство по рыболовству Р/с. 40302810800001000079 Лиц/сч. N 05731000760 УФК по г. Москве Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001 ИНН 7702679523 КПП 770201001 19. Требования обеспечения исполнения государственного контракта 19.1 Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 30% (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Победитель открытого аукциона до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет Государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, страхует ответственность по государственному контракту, предоставляет договор поручительства или передает Государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта. 19.2. Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно. 19.3 В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в аукционной документации. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом аукционе (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, в случае признания открытого аукциона несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. 19.4 В случае если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего подрядчика. Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по государственному контракту. Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны государственного контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом аукционе (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, в случае признания открытого аукциона несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта. Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом срока установленного гарантийного срока выполняемых работ, а так же сроков предоставления Подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации Застройщику, и оканчиваться не ранее его завершения. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. 19.5. В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде договора поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, государственный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 Закона о размещении заказов и подтверждающих его полномочия. 19.6 В случае, если обеспечение исполнение государственного контракта предоставляется в виде залога денежных средств, денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном аукционной документацией. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются подрядчику, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании. Банковские реквизиты Государственного заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта: Федеральное агентство по рыболовству Р/с. 40302810800001000079 Лиц/сч. N 05731000760 УФК по г. Москве Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001 ИНН 7702679523 КПП 770201001 19.7. В случае если участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения государственного контракта, то такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков. Приложение 1 к аукционной документации ЗАЯВКА на участие в открытом аукционе на право заключения государственного контракта ______________________________________________________________________ указывается наименование предмета аукциона 1. Изучив Аукционную документацию, а также применимые к данному открытому аукциону нормативные правовые акты Российской Федерации ______________________________________________________________________ фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа ______________________________________________________________________ сведения об организационно-правовой форме ______________________________________________________________________ место нахождения ______________________________________________________________________ почтовый, электронный адрес ______________________________________________________________________ номер контактного телефона сообщает о согласии участвовать в открытом аукционе. 2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Аукционной документации и влияющими на стоимость работ. 3. Настоящей заявкой _(наименование Участника размещения заказа)_ подтверждает, что на дату подачи заявки на участие в открытом аукционе: 3.1. ликвидация _(наименование Участника размещения заказа)_ не проводится и отсутствует решение арбитражного суда о признании _(наименование Участника размещения заказа)_ банкротом и об открытии конкурсного производства; 3.2. деятельность _(наименование Участника размещения заказа)_ в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена; 3.3. У _(наименование Участника размещения заказа)_ отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Либо 3.3 _(Наименование Участника размещения заказа)_ обжаловал наличие задолженности по платежам в (указать вид и размер задолженности) в соответствии с законодательством Российской Федерации (указать реквизиты иска или жалобы: номер, дату, адресат, местонахождение, контактные лица и телефоны) и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в открытом аукционе не принято. 4. В случае признания нас победителями открытого аукциона обязуемся заключить с государственным заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной государственным заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в Аукционной документации. 5. В случае, если мы будем признаны участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, а победитель открытого аукциона будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы обязуемся подписать государственный контракт в соответствии с требованиями Аукционной документации и нашим предложением о цене государственного контракта. 6. В случае, если мы будем признаны единственным участником открытого аукциона, мы обязуемся подписать государственный контракт в соответствии с требованиями Аукционной документации и по начальной (максимальной) цене государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и Аукционной документации, либо по согласованной с нами и не превышающей начальной (максимальной) цены государственного контракта цене государственного контракта. 7. Мы извещены о включении сведений о __________________________________________ (наименование Участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения государственного контракта. 8. Банковские реквизиты участника размещения заказа: ИНН ___________________, КПП _____________________, ОГРН _________________ Наименование обслуживающего банка _____________________ Расчетный счет ___________________ Корреспондентский счет ___________ Код БИК ______________ 9. К заявке прилагаются следующие документы: 1) _______________________________ 2) _______________________________ 3) _______________________________ Подпись руководителя (уполномоченного лица) подпись Участника размещения заказа / ФИО / МП МП Приложение 2 к Аукционной документации Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом аукционе, подаваемой в письменной форме ____________________________________________________________________ | | | ЗАКАЗНОЕ | | -------- | | | | НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (10 ч. 00 мин. 02.12.2009 г.) | | | | | | Заявка на участие в открытом аукционе | | ------------------------------------- | | | | __________________________________________________________________ | | (название открытого аукциона) | | | | | | | | Куда: _________________________________________________ | | | | Кому: _________________________________________________ | |____________________________________________________________________| Внимание! В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом аукционе" конверт будет вскрыт до начала открытого аукциона и такая заявка на участие в открытом аукционе не будет рассматриваться Единой комиссией. Приложение 3 к Аукционной документации Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом аукционе, подаваемой в форме электронного документа ____________________________________________________________________ | | | ЗАКАЗНОЕ | | -------- | | "В форме электронного документа" | | | | НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (10 ч. 00 мин. 02.12.2009 г.) | | | | | | Заявка на участие в открытом аукционе | | ------------------------------------- | | | | __________________________________________________________________ | | (название открытого аукциона) | | | | | | | | Куда: _________________________________________________ | | | | Кому: _________________________________________________ | |____________________________________________________________________| Внимание! В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом аукционе" конверт будет вскрыт до начала открытого аукциона и такая заявка на участие в открытом аукционе не будет рассматриваться Единой комиссией. Приложение 4 к Аукционной документации ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2009-2010 годах генерального подряда по завершению строительства объекта незавершенного строительства "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб, с. Икряное, Икрянинский район Астраханской области" Основание для проведения работ 1. В соответствии с перечнем строек объектов для федеральных государственных нужд на 2009 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений по "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2013 годах", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 606, Приложение 2, мероприятие N 19. 2. Федеральный закон Российской Федерации "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ. Государственный заказчик - Федеральное агентство по рыболовству Застройщик - ФГУП "КаспНИРХ"; Генеральная строительная организация - Определяется по результатам проведения открытого аукциона; Источник финансирования - Средства федерального бюджета; Режим работы предприятия - Круглогодичный, в 2 смены; Сроки строительства - 30 апреля 2010 года. Цель проведения открытого аукциона: Размещение государственного заказа для федеральных государственных нужд в целях реализации утвержденного рабочего проекта "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб". Предмет открытого аукциона: Выбор подрядной организации на право заключения государственного контракта в 2009-2010 годах с генерального подряда по завершению строительства объекта незавершенного строительства "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб, с. Икряное, Икрянинский район Астраханской области". Основные объекты строительства, виды работ и затрат: 1. Производственный корпус - технологическое оборудование; - вентиляция; - отопление; - узел управления; - теплоснабжение; - электроосвещение; - КИП и А; - электрооборудование; - технологические трубопроводы; - общестроительные работы. 2. Административный корпус - общестроительные работы; - вентиляция; - КИП и А; - шкафчики в гардеробной; - пожарная сигнализация 3. Наружная сеть - сети телефонизации. Стоимость подрядных работ (цена государственного контракта): Стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению в 2009-2010 гг. 39049371 (тридцать девять миллионов сорок девять тысяч триста семьдесят один) рубль, в том числе приобретение оборудования 29 135 616 (двадцать девять миллионов сто тридцать пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей. Основные требования, предъявляемые к исполнителям (претендентам): Предоставление достоверных сведений в соответствии с требованиями, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая лицензию на право осуществления строительной деятельности (подрядные работы соответствующего вида). Основные требования к порядку выполнения работ: В соответствии с утвержденными проектными решениями, требованиями строительных норм и правил, прочих нормативно-распорядительных документов, регламентирующих производство строительно-монтажных работ согласно условиям государственного контракта. Форма предоставления результатов работ: По промежуточным этапам работ: представление унифицированных форм N КС-2 и КС-3 и двухстороннего акта выполнения работ. По окончании строительства - акт сдачи-приемки объекта в эксплуатацию в установленном законом порядке. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ УТВЕРЖДАЮ: Начальник Управления Главгосэкспертизы России по Астраханской области Т.А.Шалашова 30 декабря 2004 г. ЗАКЛЮЧЕНИЕ N 400-01-Ф/2004 по проекту "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб в с. Икряное Астраханской области" 1. Место расположения объекта: Астраханская область, с. Икряное. 2. Заказчик: ГУ "Дирекция по реализации федеральных и областных программ в Астраханской области". 3. Источники финансирования: федеральный бюджет. 4. Генпроектировщик, наличие и срок действия лицензии на проектные работы, кем выдана: ООО "ИНЖСТРОМ" г. Волгоград, лицензия Д 436957 регистрационный номер ГС-3-34-02-26-0-3444035459-004223-1 от 29.03.2004 сроком действия до 29.03.2007 выдана Госстроем России. 5. Подрядная строительная организация: по результатам торгов подряда. 6. Основание для разработки: - Федеральная целевая программа "Юг России", утвержденная Правительством РФ за N 581 от 08.08.2001; - задание на проектирование, согласованное на правах АПЗ начальником Главного управления архитектуры и градостроительства Астраханской области в 2004 году; - акт выбора и обследования участка для строительства от 04.08.2004; - заключение от 25.01.2001 "О согласовании ТЭО расширения производственной базы НПЦ "БИОС" в с. Икряное Астраханской области" выданное ГУ архитектуры и градостроительства Администрации Астраханской области; - технические условия N 397/1 от 15.08.2004 на электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение и канализацию выданные ФГУП НПЦ "БИОС". 7. Согласования: - N 03-1-1/3261 от 28.12.2004 ФГУ Центр Госсанэпиднадзора в Астраханской области; - N 48 от 18.04.2001 ОГПС Икрянинского района Астраханской области (ТЭО расширения производственной базы НПЦ "БИОС"); - N 1436 от 04.05.2001 Комитетом природных ресурсов по Астраханской области (ТЭО расширения производственной базы НПЦ "БИОС"); - N 02-1-4/683 от 04.04.2001 Управлением Севкаспрыбвод (ТЭО расширения производственной базы НПЦ "БИОС"). 8. Основные данные проекта и принятые решения. 8.1. Характеристика участка строительства. В административном отношении объект располагается на территории производственной базы НПЦ "БИОС" в производственной ее зоне, находящейся в 2,5 км южнее райцентра с. Икряное. С восточной стороны установка примыкает к административному корпусу. С остальных сторон территория ограничена прудами-накопителями, прудами Казанского и выростными прудами. В геоморфологическом отношении площадка расположена в Западных подстепных ильменях дельты р. Волга, на правобережье р. Бахтемир. Участок расположен в межбугровой впадине, интенсивно застроен и пересечен инженерными коммуникациями. Все здания, находящиеся в зоне строительства цеха, подлежат сносу, а инженерные коммуникации - выносу. Абсолютные отметки колеблются от минус 21,80 м до минус 23,80 м. В геологическом строении площадки принимают участие техногенные (насыпные) отложения и аллювиальные отложения современного отдела, хвалынские отложения верхнего отдела и отложения хазарского яруса среднего отдела четвертичной системы. Техногенные отложения представлены суглинками коричневыми твердыми и полутвердыми с включениями битого щебня, бетона, битого кирпича и строительного мусора. Аллювиальные отложения представлены суглинками и глинами. Морские отложения хвалынского яруса верхнего отдела представлены песками желтыми, пылеватыми, водонасыщенными, средней плотности и плотными, морские отложения хазарского яруса среднего отдела - глинами серыми, твердыми и песками серыми, пылеватыми, плотными. Гидрогеологические условия площадки характеризуются развитием безнапорных подземных вод. Климат района - резко континентальный. Строительно-климатическая зона - IV г. 8.2. Генеральный план. На участке проектируемой установки размещен цех по выращиванию сеголеток и ремонтного годовика, сблокированный с административно-бытовым корпусом, установка по очистке воды типа "Струя". Все указанные сооружения находятся в стадии строительства. Въезд на участок предусмотрен с существующей автомобильной магистрали Астрахань - Махачкала. Главный вход в корпус ориентирован на восток. Подъезд к корпусу организован по существующим внутриплощадочным дорогам. Вокруг здания запроектирован проезд для пожарных машин. Стоянка для автомобилей проектом не предусматривается, так как существующая автостоянка располагается на территории расположенной восточнее автодороги Астрахань-Махачкала. Проектом предусмотрены работы по организации рельефа с целью отвода поверхностных вод от проектируемых сооружений и защиты подземного хозяйства от действия грунтовых вод путем подъема поверхности проектируемой площадки над существующим рельефом. Покрытие проездов на площадке основного производства предусмотрено асфальтобетонное, тротуаров - бетонная тротуарная плитка, подъезд и проезды на участке водоочистных сооружений предусмотрены с щебеночным покрытием. Все покрытия оконтуриваются бетонными бортовыми камнями. Продольные и поперечные уклоны приняты в нормативных пределах. Свободная от застройки, проездов и площадок территория озеленяется. Основные показатели по генплану. 2 Площадь участка м 4400 2 Площадь застройки м 2109 2 Асфальтобетонное покрытие м 1300 8.3. Технологические решения. Проектируемая установка замкнутого водоснабжения для выращивания рыбы входит в состав производственной базы НПЦ "БИОС", образованной на базе Икрянинского осетрового экспериментального рыбоводного завода. Рыбоводная установка предназначена для выращивания в бассейнах стандартной молоди и сеголеток русского осетра для выпуска их в р. Волга в целях воспроизводства запасов осетровых видов рыб. В проекте предусмотрена биотехнология выращивания осетровых рыб в установке замкнутого водоснабжения, при управляемом газовом режиме с оптимальным содержанием кислорода за счет оксигенации воды и полной ее регенерации в биологических фильтрах, включающая следующие технологические процессы выращивания: - молоди осетровых рыб повышенных навесок для ее выпуска в водоем в целях воспроизводства рыбных запасов осетровых; - ремонтной возрастной группы для реализации в другие хозяйства в целях формирования в них ремонтно-маточного стада осетровых. Мощность рыбоводной установки замкнутого водоснабжения составляет: - по выдерживанию личинок 1000,0 тыс. шт. в том числе: белуги 300,0 тыс. шт. русского осетра 700,0 тыс. шт. - по выращиванию стандартной молоди русского осетра (3 г) 340,2 тыс. шт. - по выращиванию сеголеток русского осетра (300 г) 53,64 тыс. шт. - по выращиванию ремонтных годовиков русского осетра (1000-1200 г) 10,7 тыс. шт. Технологическая схема работы установки замкнутого водоснабжения по выращиванию рыбы включает в себя следующие виды рыбоводных процессов: - транспортировка однодневных личинок осетровых рыб и зарыбление бассейнов установки замкнутого водоснабжения; - выдерживание свободных эмбрионов; - выращивание стандартной молоди русского осетра, выпуск ее в основной массе в р. Волгу; - выращивание молоди русского осетра повышенных навесок (30 грамм) и частичный выпуск ее в р. Волгу; - выращивание сеголеток русского осетра, навеской 300 г и выпуск их в основной массе в р. Волгу; - последующее выращивание в бассейнах установки замкнутого водоснабжения ремонтных годовиков русского осетра и их реализация; - уход за бассейнами; - кормление выращиваемой рыбы. Потребность в воде определена в соответствии с принятой технологией выращивания рыбы при определенном температурном режиме воды в бассейнах. Кислородный режим в бассейнах замкнутого водоснабжения предусматривает насыщение воды кислородом в оксигенераторах. Для производства кислорода предусмотрена кислородная станция с генераторами кислорода. 8.2. Архитектурно-строительные решения. Объемно-пространственные и планировочные решения. Установка замкнутого водоснабжения состоит из отделения оборотного водоснабжения и производственного корпуса, к которому примыкает административно-бытовой корпус. Здание - одноэтажное с размерами в плане 60 * 24 м, на участке расположения рыбоводных бассейнов (производственный корпус) высота здания переменная от 3,6 м до 7.2 м. На участке размещения технологического оборудования оборотной системы (имеет размеры в плане 29 * 12,44 м), высота - 7,2 м Административно-бытовой корпус сблокирован, с производственным корпусом и имеет размеры в плане 24 * 6,3 м. Здание двухэтажное, высота этажа 3,3 м от пола до пола. В административно-бытовом корпусе расположены на 1-ом этаже: венткамера, комната рыбоводов, комната отдыха и приема пищи, лаборатория, комната дежурного персонала и вестибюль. На втором этаже: гардеробы женский и мужской с санузлами и душевыми, кабинет начальника цеха. Конструктивные решения. Конструктивная схема производственного корпуса и отделения оборотного водоснабжения - каркас, административно-бытового корпуса - кирпичные поперечные несущие стены, которые с плитами перекрытий образуют пространственную систему, воспринимающую вертикальные и горизонтальные нагрузки и обеспечивающую прочность и устойчивость здания. Фундаменты - свайные с монолитным железобетонным ростверком. Сваи марки С 6-30 по ГОСТ 19804.2-79 с расчетной нагрузкой Р = 60 тн. Сваи из бетона пониженной водонепроницаемости W6. Ростверки - из бетона кл. В-15 с рабочей арматурой кл. АIII. Под наружные стены производственного корпуса укладываются фундаментные балки железобетонные сборные по сер. 1.415.1-2 в. 1. Наружные стены производственного корпуса - из панелей типа "Сэндвич" с утеплителем из минераловатных плит. Наружные и внутренние стены административно-бытового корпуса и отделения оборотного водоснабжения - из кирпича глиняного марки КР 100/1650 по ГОСТ 530-80 на цементно-песчаном растворе М100. Наружные стены утепляются с фасада. Колонны - стальной двутавр I 50 Ш2, I 70 Ш1 и I 30 Ш1. Балки покрытия - двутавр 60 Б1 и из швеллера [24. Прогоны покрытия - из швеллера [24. Покрытие производственного корпуса - из профнастила с утеплителем из минераловатных плит. Перекрытие административно-бытового корпуса - плиты перекрытия железобетонные пустотные по сер. 1.141-1 в.60, 64. Кровля - совмещенная. Покрытие отделения оборотного водоснабжения - железобетонные балки, сборные, железобетонные плиты. Окна, двери - деревянные по ГОСТ 11214-86, ГОСТ 14624-84. 8.4. Инженерное обеспечение. Водоснабжение и канализация. Производственное водоснабжение. Для водоснабжения установки в зависимости от технологических циклов выращивания предусматривается три степени производственного водоснабжения: прямоточная, оборотная и система подпитки. Технологический процесс выращивания рыбы состоит из трех циклов, с соответствующей каждому циклу системой водоснабжения. Водоснабжение в цикле выдерживания личинок (с 18.04 по 02.05) осуществляется от существующего пруда-отстойника через существующую насосную станцию и фильтры. В цикле выращивания молоди (с 12.05 по 11.10) работает установка замкнутого водоснабжения с общим объемом воды в системе - 357,6 3 м /час. В цикле выращивания ремонтного годовика (с 11.10. по 06.05) работает установка замкнутого водоснабжения. При работе установки в оборотной системе водоснабжения 3 безвозвратные потери составляют - 36 м /час, поэтому предусмотрена система подпитки. Технологическая линия работы оборотной системы включает в себя: сифонные спускные устройства, лотковую сеть, барабанный фильтр механической очистки фирмы "БМ ФГМБХ" Германия, насосы, биофильтры и бактерицидные установки обеззараживания на базе ламп TUV-75 фирмы Philips. Для обогащения воды кислородом принята установка фирмы OXYMAT A/S 3 тип LE 180 производительностью 10,8 м /час. В очистной установке "Каскад" использован метод напорной флотации, базовым элементом которого является флотатор. Для глубокой очистки применяются компактные, адсорбционные фильтры с легкозаменяемой загрузкой. Хозяйственно-питьевой водопровод. Источник водоснабжения - головная насосная станция на берегу р. Бахтемир, строящаяся водоочистная установка типа "Струя". Горячее водоснабжение для хозяйственно-бытовых целей - от электроводонагревателя ЭПВН 6УХЛ4 мощностью 12 кВт. Противопожарный водопровод. В производственном цехе противопожарный водопровод осуществляется от сети производственного водопровода с расходом на внутреннее пожаротушение 15 л/сек. Внутреннее пожаротушение административно-бытовой зоны здания - от внутренних сетей противопожарного водопровода цеха с расходом 2,5 л/сек, Свободный напор на вводе- 14 м вод. ст. 8.5. Охрана окружающей среды. Раздел "Охрана окружающей среды" предусматривает мероприятия по охране: - атмосферного воздуха от загрязнения; - поверхностных и подземных вод; - почв от отходов производства. Проектом предусматриваются мероприятия по восстановлению (рекультивации) земли, включающие технический и биологический этапы рекультивации в соответствии с ГОСТ 17.5.306-85. Для исключения загрязнения почв бытовым мусором, накопление твердых бытовых отходов предусматривается в контейнеры-мусоросборники закрытого типа. При производстве работ основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться двигатели дорожно-строительной техники и автомашин. Техобслуживание и ремонт автотранспорта, контроль токсичности выхлопных газов перед выездом на трассу предусмотрены на территории строительной организации. Настоящий проект разработан с учетом требований законодательства об охране окружающей природы и основ земельного законодательства СНиП 1.02.01-85 в части "Охрана окружающей среды". 8.5. Сметная документация. Локальные сметы в составе сметной документации составлены в базисном уровне цен 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен III квартала 2004 года по индексам согласно письму Минпромэнерго России от 14.09.2004 N ИМ-984: - к оплате труда 3,21 - к эксплуатации механизмов 2,08 - к материалам 2,22 Стоимость материалов и оборудования в локальных сметных расчетах NN 2-1/2 - 2-1/8, 3-1/4, 4/1-1, 7/2-1 в уровне цен 2001 года принята на основании прайс-листов заводов-изготовителей. - Стоимость работ по КИП и автоматизации приточных систем (локальный сметный расчет N 2-1/9), АСУТП (локальный сметный расчет N 2-1/10), КиП и автоматизация приточной системы П2 (локальный сметный расчет N 3-1/5), автоматическую установку пожарной сигнализации (локальный сметный расчет N 3-1/6), внутриплощадочные сети телефонизации (локальный сметный расчет N 5/2-1) определена по аналогу, что требует уточнения в рабочей документации. В качестве аналога принят локальный сметный расчет N 2-1/7 на электросиловое оборудование. Норматив накладных расходов принят согласно "Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004" в размере 115% от ФОТ. Норматив сметной прибыли принят согласно "Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001" в размере 65% от ФОТ. Сводный сметный расчет составлен на основании "Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004". Заявленная сметная стоимость строительства в ценах 2000 года тыс. руб. 23678,69 в т.ч. СМР тыс. руб. 11967,94 Оборудование тыс. руб. 10458,23 Прочие тыс. руб. 1252,52 Заявленная сметная стоимость строительства в текущем уровне цен III квартала 2004 года. тыс. руб. 46958,17 в т.ч. СМР тыс. руб. 29961,5 Оборудование тыс. руб. 15014,4 Прочие тыс. руб. 1982,27 8.6. Технико-экономические показатели объекта. 2 Площадь участка м 4400 2 Площадь застройки м 2109 2 Площадь покрытия (асфальтобетон) м 1300 Производительность установки по выдержанным личинкам тыс. шт. 1000 В том числе: белуга тыс. шт. 300 русский осетр тыс. шт. 700 Призводительность: - по молоди стандартной тыс. шт. 340,2 - по сеголеткам русского осетра тыс. шт. 53,46 3 Расход холодной воды на хозбытовые нужды м /сут 3,10 3 Расход хозбытовых стоков м /сут 3,10 Расход воды на подпитку системы 3 оборотного водоснабжения м /час 36,0 Расход тепловой энергии ккал/час 839630,0 Расчетная мощность P(p) кВт 88,0 Стоимость строительства (в ценах 2000 года) тыс. руб. 22261,56 в т.ч. СМР тыс. руб. 10716,81 Оборудование тыс. руб. 10283,92 Прочие тыс. руб. 1260,83 Стоимость строительства (в ценах III квартала 2004 г) тыс. руб. 45176,78 в т.ч. СМР тыс. руб. 27756,92 Оборудование тыс. руб. 15051,54 Прочие тыс. руб. 2368,32 9. Оценка принятых решений, замечания и предложения по их совершенствованию. Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, соответствует заданию на проектирование и техническим условиям. Принятая в проекте технология выращивания осетровых в искусственных условиях, в установках с замкнутым циклом водообеспечения позволяет получить высокую продуктивность с единицы площади. В рабочем порядке по замечаниям экспертизы откорректирована сметная документация: - Работы по монтажу технологического оборудования установки замкнутого водоснабжения (локальный сметный расчет N 2-1/2) расценены, по сборникам ФЕРм-2001 с переходом к ТЕР по поправочным коэффициентам: - к оплате труда 0,92 - к эксплуатации механизмов 1,14 - к материалам 1,19 - к материалам 1,19 - Устранена ошибка в определении затрат на премирование за ввод объекта. В результате корректировки сметная стоимость в уровне цен III квартала 2004 года определилась в сумме: тыс. руб. 45176,78 в т.ч. СМР тыс. руб. 27756,92 Оборудование тыс. руб. 15051,54 Прочие тыс. руб. 2368,32 Снижение составило 1781,39 тыс. руб. В результате корректировки сметная стоимость строительства (в ценах 2000 года) определилась в сумме: тыс. руб. 22261,56 в т.ч. СМР тыс. руб. 10716,81 Оборудование тыс. руб. 10283,92 Прочие тыс. руб. 1260,83 Стоимость материалов и оборудования, определенную на основании прайс-листов заводов-изготовителей, во взаиморасчетах заказчика с подрядчиком необходимо подтвердить обосновывающими документами. 10. Выводы. Проект "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб в с. Икряное Астраханской области" отвечает предъявляемым требованиям и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями: Производительность установки по выдержанным личинкам тыс. шт. 1000 В том числе: белуга тыс. шт. 300 русский осетр тыс. шт. 700 Призводительность: - по молоди стандартной тыс. шт. 340,2 - по сеголеткам русского осетра тыс. шт. 53,46 Стоимость строительства (в ценах 2000 года) тыс. руб. 22261,56 в т.ч. СМР тыс. руб. 10716,81 Стоимость строительства (в ценах III квартала 2004 года) тыс. руб. 45176,78 в т.ч. СМР тыс. руб. 27756,92 Начальник отдела А.А. Гусева Эксперты Л.Н. Жукова В.К. Москаленко Б.Ф. Митриков Т.П. Зинина Автономное учреждение Астраханской области "Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий" ______________________________________________________________________ УТВЕРЖДАЮ: Директор АУ АО "Государственная экспертиза проектов" С.Е.Тарасенко 21 сентября 2009 г. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ N 706-09 до сметной документации: "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых рыб в с. Икряное Астраханской области" _____________________________________________________________ (наименование объекта капитального строительства) 1. Заказчик: КП АО "Дирекция по реализации федеральных и областных программ в Астраханской области", 414040, г. Астрахань, ул. Раскольникова, д. 10В, т. 22-70-78, ф. 22-62-38. Заместитель директора Г.А.Дусаев. 2. Генпроектировщик: ООО "ИНЖСТРОМ" г. Волгоград, Лицензия Д 436957, регистрационный номер ГС-3-34-02-26-0-3444035459-004223-1 от 29.03.2004, выдана Госстроем России. ГИП В.В.Котов. 3. Источники финансирования: федеральный бюджет. 4. Основание для рассмотрения: - письмо N 07-1194/и от 24.08.2009; - договор N 935 от 02.09.2009. 5. Основные данные проекта и принятые решения. 5.1. Сметная документация. На экспертизу представлена сметная документация по объекту: "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб в с. Икряное Астраханской области". Объемы работ подтверждены заказчиком. Локальные сметы в составе сметной документации составлены с использованием сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года по сборникам территориальных единичных расценок (ТЕР-2001, ТЕРр-2001). Размер накладных расходов принят согласно "Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве" МДС 81-33.2004 по нормативам от ФОТ. Размер сметной прибыли принят согласно "Методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве" МДС 81-25.2001 и письму N АП-5536/06, от 18.11.2004 "О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве" по нормативам от ФОТ. Пересчет в уровень цен по состоянию на III квартал 2004 года произведен по индексам письма Минпромэнерго России от 14.09.2004 N ИМ-984. Сводный сметный расчет, составлен на основании "Методики по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004". Заявленная сметная стоимость в уровне цен III квартала 2004 года (с НДС): тыс. руб. 49603,98 в том числе: СМР тыс. руб. 30837,13 Оборудование тыс. руб. 14615,44 Прочие затраты тыс. руб. 4151,41 5.2. Технико-экономические показатели. Сметная стоимость в уровне цен III квартала 2004 года сумме (с НДС): тыс. руб. 49594,32 в том числе: СМР тыс. руб. 31184,65 Оборудование тыс. руб. 14605,57 Прочие затраты тыс. руб. 3804,10 6. Оценка принятых решений, замечания и предложения по их совершенствованию. Общие замечания: - представлены сметы на внутриплощадочные сети телефонизации. Сводный сметный расчет стоимости строительства. - откорректированы затраты на страхование строительных рисков; - представлен расчет затрат на командировочные расходы (от нормативной трудоемкости по сметам) и перевозку, командировочных рабочих. Расчеты стоимости работ в текущем уровне цен. - стоимость материалов принята с коэффициентом на транспорт материалов свыше 30 км (затраты не учтены в индексе на материалы); - индексы к элементам прямых затрат приняты согласно утвержденным индексам РЦЦС Астраханской области на рассматриваемый период. Локальные сметы в базисном уровне цен 2001 года: 1. По согласованию с заказчиком применены коэффициенты, учитывающие условия производства работ, согласно п. 7 приложения 3 МДС 81.36-2004 (строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов): - для сборников ТЕР (ФЕР) 1,15; - для сборников ТЕРр (ФЕРр), ТЕР N 46 1,15 2. По согласованию с заказчиком применены коэффициенты, учитывающие условия производства работ, согласно п. 4 таб. 2 МДС 81.35-2004 (производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или технологического транспорта): - для сборников ТЕРм (ФЕРм) 1,15. 3. По всем локальным сметам устранена ошибка в стоимости полиэтиленовых фасонных частей (ошибка в сметно-нормативной базе), труб напорных. 4. По расценкам, принятым по сборникам ФЕР (в том числе к стоимости материалов, принятой по ФСЦМ), применены переходные коэффициенты для перехода от сборников ФЕР к сборникам ТЕР. 5. Локальная смета N 2-1/2 "Общестроительные работы производственного корпуса": - п. 65 - откорректирован расход кирпича 4,63 тыс. шт.; - п. 72 - откорректирован расход кирпича 8,89 тыс. шт. 6. Локальная смета N 2-1/2 доп. "Общестроительные работы". - п.п. 3, 15-18 - отменена замена стоимости ресурсов, т.к. расчет ведется базисно-индексным методом; - п. 3 - устройство покрытий из сборных железобетонных плит расценено по ТЕР27-06-001-3; - п. 23 - устранена ошибка в определении стоимости прямых затрат, согласно ТЕР9-03-012-1 составят - 12 428,26 руб. на единицу измерения и 356 069 руб. на весь объем (вместо ранее, учтенных в смете 1290 699 руб.); 7. Локальная смета N 2-1/3 "Технологическое оборудование": - п. 5 - монтаж бассейнов расценен по ФЕР37-01-014-5. 8. Локальная смета N 2-1/4 "Нестандартизированное оборудование": - п. 10 - устранена ошибка в определении стоимости прямых затрат, согласно ТЕРм12-01-001-1 составят 1231,88 руб., на единицу измерения (вместо ранее учтенных в смете 3240,38 руб.). 9. Локальная смета: N 2-1/5 "Вентиляция, кондиционирование, производственный корпус": - п. 2 - устранена ошибка в определении стоимости прямых затрат, согласно ТЕР20-06-010-1 составят 2326,54 руб., на единицу измерения (вместо ранее учтенных в смете 12886,54 руб.). 10. Локальная смета N 2-1/6 "Отопление": - п. 9 - устранена ошибка в определении стоимости прямых затрат, согласно ТЕР18-03-001-2; составят 25354,02 руб. на единицу измерения (вместо ранее учтенных в смете 4384,02 руб.). 11. Локальная смета N 2-1/7 "Узел управления": - п. 9, 10, 11 - откорректирована стоимость кранов шаровых диаметром 65, 50, 25 мм. 12. Локальная смета N 2-1/9 "Электроосвещение": п. 9 - приведены в соответствие элементы прямых затрат со сборником ТЕРм8-02-158-14. 13. Локальная смета N 1/1-2 "Бассейновый цех" (разборка трубопроводов): - стоимость материалов при разборке трубопроводов принята с коэффициентом 0. 14. Локальная смета N 1/1-3 "Бассейновый цех" (разборка бассейнов): - указано обоснование расценок. 15. Локальная смета N 3-1/1 "Общестроительные работы" (административный корпус) - п. 51 - откорректированы прямые затраты согласно сборнику ТЕР12-01-013-3 на единицу измерения составляют 5208,75 руб.; - п. 52 - откорректированы прямые затраты согласно сборнику ТЕР12-01-013-4 на единицу измерения составляют 4955,86 руб.; - п. 62, 75, 82 - откорректированы прямые затраты согласно сборнику ТЕР11-01-027-2 на единицу измерения составляют 9865,53 руб. 16. Локальная смета N 3-1/6 "Отопление" (административно-бытовой корпус): п. 8 - откорректированы прямые затраты в расценке на установку радиаторов стальных прямые затраты на единицу измерения составляют 25354,02 тыс. руб. 17. Локальная смета N 7/1-1 "Вертикальная планировка" - п. 5 - откорректирована расценка в соответствии со сборником ТЕР1-01-046-02. Стоимость оборудования согласована с заказчиком. В результате корректировки сметная стоимость работ в текущем уровне цен III квартала 2004 года определилась в сумме: (с НДС) тыс. руб. 49594,32 в том числе: СМР тыс. руб. 31184,65 Оборудование тыс. руб. 14605,57 Прочие затраты тыс. руб. 3804,10 В структуре капвложений в уровне цен III квартала 2004 года произошли следующие изменения: Всего снижение тыс. руб. 9,66 СМР увеличение тыс. руб. 347,52 Оборудование снижение тыс. руб. 9,87 Прочие затраты снижение тыс. руб. 347,31 Стоимость оборудования согласована с заказчиком. Проверка объемов работ не проводилась. При взаиморасчетах заказчика с подрядчиком стоимость материалов, транспортные расходы, необходимо подтвердить обосновывающими документами. Расход материалов, определенный подрядчиком не по элементным сметным нормам, необходимо уточнить в процессе проведения ремонтных работ. Оплату производить по фактически израсходованным материалам. Затраты на страхование строительных рисков оплачиваются при наличии договора страхования. 7. Выводы. Сметная документация: "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб в с. Икряное Астраханской области" соответствует нормативам в области сметного нормирования и ценообразования. Государственный эксперт по организации строительного производства, ценообразованию и сметному нормированию Т.П.Зинина Ответственный за выпуск - государственный эксперт по промышленному и гражданскому строительству З.М.Дуйсалиева Сводный сметный расчет стоимости строительства "Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб в с. Икряное Астраханской области Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди и сеголеток осетровых пород рыб в с. Икряное Астраханской области (наименование стройки) (откорректирован по рабочей документации) Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2004 г ---------------------------------------------------------------------- N| Номера| Наименование | Сметная стоимость | Общая п/|сметных| глав, объектов,|---------------------------------| сметная п | расче-| работ и затрат | строи- |монтаж-|оборудо-| прочих| стои- | тов | |тельных |ных |вания, | | мость | и смет| | работ |работ |мебели, | | --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ---------------------------------------------------------------------- Глава 1. Подготовка территории строительства ---------------------------------------------------------------------- 1|Об. см.|Подготовительные|2841,29 | | | |2841,29 |N 1 |работы | | | | | --|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------- | | Итого по| | | | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
