Приказ Федерального агентства по рыболовству от 13.11.2009 № 1016

                     5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

     5.1. Обязанности Подрядчика:
     5.1.1. Подрядчик  обязуется выполнить все работы по реконструкции
Объекта с надлежащим качеством,  в объеме и в  сроки,  предусмотренные
настоящим  Контрактом,  и  сдать  Объект  Государственному заказчику и
Застройщику в  установленный  срок  в  состоянии,  обеспечивающем  его
нормальную эксплуатацию.
     5.1.2. Застраховывать  риски  случайной  гибели  или   случайного
повреждения Объекта.
     Подрядчик обязан представить Застройщику в  течении  3-х  дней  с
момента   подписания   настоящего   государственного  контракта  копию
договора  о  страховании  рисков  случайной  гибели   или   случайного
повреждения Объекта.
     5.1.3. Предоставляет в адрес  Застройщика  отчеты  о  проделанной
работе в установленные календарным планом сроки.
     Отчеты предоставляются  Застройщику   экспресс   почтой   или   в
экспедицию по адресу Застройщика.
     5.1.4. По требованию Застройщика в  рабочее  время  предоставляет
информацию о ходе выполнения работ.
     5.1.5. Согласовывать  с  Застройщиком  необходимость  привлечения
субподрядчиков для выполнения работ по настоящему Контракту.
     5.2. Подрядчик обязан обеспечить:
     5.2.1. Производство  работ  в  полном  соответствии с проектной и
рабочей документацией, сметой, строительными нормами и правилами.
     5.2.2. Надлежащее качество используемых материалов,  соответствие
их технической документации,  государственным стандартам и техническим
условиям.
     5.2.3. Качество  выполнения   всех   работ   в   соответствии   с
технической   документацией  и  действующими  нормами  и  техническими
условиями.
     5.2.4. Своевременное    устранение    недостатков   и   дефектов,
выявленных  при  приемке  работ  и  в   течение   гарантийного   срока
эксплуатации Объекта ___________.
     5.2.5. Бесперебойное   функционирование   инженерных   систем   и
оборудования   при   нормальной   эксплуатации   объекта   в   течение
гарантийного срока.
     5.3. Подрядчик  несет  ответственность за правильную и надлежащую
разметку Объекта по отношению к первичным точкам,  линиям  и  уровням,
правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.
     5.4. Подрядчик  собственными  силами  в  счет   цены   настоящего
Контракта, в  соответствии  со  строительными  нормами   и   правилами
возводит все необходимые временные сооружения.
     5.5. Подрядчик  обязан  обеспечить  в ходе работ по реконструкции
выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике
безопасности,    рациональному    использованию   территории,   охране
окружающей среды,  зеленых насаждений  и  земли,  а  также  установить
освещение.
     5.6. Подрядчик также обязан:
     5.6.1. Согласовать  с  органами  государственного надзора порядок
ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его  на  строительной
площадке.
     5.6.2. Обеспечить содержание и  уборку  строительной  площадки  и
прилегающей непосредственно к ней территории.
     5.6.3. Вывезти до дня  подписания  акта  о  приемке  завершенного
строительства  объекта  за пределы строительной площадки принадлежащие
Подрядчику строительные машины,  оборудование, инвентарь, инструменты,
строительные  материалы,  временные  сооружения,  другое  имущество  и
строительный мусор.
     5.7. Проводить  скрытые работы,  подлежащие своевременной приемке
Застройщиком с составлением актов  приемки  скрытых  работ  по  форме,
указанной в действующем СНиПе.
     5.7.1. Подрядчик сообщает Застройщику о необходимости  проведения
приемки  скрытых  работ,  подлежащих  закрытию  конструкций или систем
заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала
проведения приемки-передачи указанных работ.
     5.7.2. Приступать к выполнению  последующих  работ  только  после
приемки    Застройщиком    скрытых    работ    и   составления   актов
освидетельствования этих работ.  Если  закрытие  работ  выполнено  без
подтверждения  Застройщика  в случае,  когда он не был информирован об
этом,  по требованию Застройщика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть
любую  часть  скрытых  работ  согласно  указанию Застройщика,  а затем
восстановить ее за свой счет.
     5.7.3. В случае  неявки  представителя  Застройщика  в  указанный
Подрядчиком срок,  Подрядчик составляет  односторонний  акт.  Вскрытие
работ  в  этом  случае по требованию Застройщика осуществляется за его
счет,  однако  ответственность  за  качество  выполненных   работ   не
снимается с Подрядчика.
     5.7.4. Никакие подлежащие закрытию работы не  должны  закрываться
без   письменного   разрешения   Застройщика,   внесенного   в  журнал
производства работ.
     5.7.5. Если  закрытие  работ  выполнено без одобрения Застройщика
или если представитель Застройщика не был информирован об этом или был
информирован  с  опозданием,  то Подрядчик за свой счет обязан открыть
любую часть скрытых  работ  согласно  указанию  Застройщика,  а  затем
восстановить их.
     5.8. Проводить периодические испытания  и/или  проверки  качества
выполненных работ,  систем и материалов, используемых при производстве
работ.
     Сообщение о   начале  испытаний  (проверке)  должно  направляться
представителю Застройщика  за  10  (Десять)  рабочих  дней  до  начала
испытаний   (проверки).   Если  после  уведомления  представитель  или
уполномоченное лицо Застройщика не будет присутствовать при  испытании
(проверке),  то  Подрядчик  произведет  испытания в назначенный день в
отсутствии  представителя  или  уполномоченного  лица  Застройщика   и
представит протокол о результатах испытаний (проверки).  В случае если
качество   испытываемых    материалов    окажется    ниже    качества,
предусмотренного  контрактом  или  действующими  в  России  нормами  и
стандартами, то использование таких материалов запрещается.
     Отсутствие при  испытаниях представителя или уполномоченного лица
Застройщика,  а также проведение Подрядчиком  испытаний  (проверки)  в
присутствии  этих  лиц не освобождает Подрядчика от ответственности за
качество выполненных работ и используемых материалов,  предусмотренных
контрактом.
     5.9. Приступить,  по окончании монтажа всех  систем  оборудования
Объекта,   к   гарантийным   испытаниям   оборудования  в  присутствии
представителя  или  уполномоченного  лица  Застройщика  по  программе,
предварительно  согласованной  Сторонами.  После  успешного  испытания
оборудования   и   систем   объекта   Стороны    подпишут    протокол,
подтверждающий   соответствие   показательной  работы  оборудования  и
инженерных систем характеристикам,  указанным в проектной документации
и требованиям контракта.
     5.9.1. Подрядчик   обязан   проверить   материалы   и    испытать
изготовленное  оборудование  в  соответствии  с  условиями  Контракта,
Российскими и международными нормами,  если эти международные нормы не
ниже Российских.
     5.9.2. Если при проверке и/или испытании выявятся недостатки  или
несоответствия   материалов  и  оборудования  условиям  Контракта,  то
Подрядчик обязуется за свой счет устранить их без права  на  продление
предусмотренных  Контрактом сроков выполнения работ.  После устранения
недостатков  материалы  и  оборудование  должны  быть  по   требованию
Застройщика проверены и испытаны вновь.
     5.10. При готовности Объекта Подрядчик в 10-дневный  срок  должен
известить об этом Застройщика в письменной форме.
     5.11. Подрядчик обязан  немедленно  известить  Застройщика  и  до
получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
     - возможных   неблагоприятных   для    Застройщика    последствий
выполнения его указаний о способе исполнения работы;
     - иных   обстоятельств,   угрожающих   годности   или   прочности
результатов   выполняемой   работы  либо  создающих  невозможность  ее
завершения в срок.
     5.12. Подрядчик  не  вправе выполнять указания Застройщика,  если
это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по
охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
     5.13. Для  выполнения  работ,  связанных  с  вскрытием  подземных
коммуникаций,  Подрядчик  за  свой  счет  привлекает  эксплуатационную
организацию либо с согласия  эксплуатационной  организации  и  под  ее
надзором эти работы Подрядчик осуществляет самостоятельно.
     5.14. Ни  при  каких  обстоятельствах  Подрядчик  не  может  быть
освобожден   от   ответственности   перед   Застройщиком  за  действия
субподрядчика,  наносящие ущерб или препятствующие выполнению работ по
Контракту.
     5.15. Подрядчик передает в срок 10 дней  по  окончании  работ  по
реконструкции  Застройщику  схемы  расположения и каталоги координат и
высот  геодезических   знаков,   устанавливаемых   при   геодезических
разбивочных  работах  в  период  строительства  и  сохраняемых  до его
окончания,  и исполнительную документацию о выполненных строительных и
монтажных работах.
     5.16. Подрядчик обязан по  требованию  Застройщика  предоставлять
отчеты  о  проделанной  по  настоящему  Контракту работе согласно форм
отчетности  КС-2  и  КС-3,  а  также   согласно   журналу   проведения
строительных (подрядных работ).
     5.17. Подрядчик обязан обеспечить  Государственному  заказчику  и
Застройщику  возможность  осуществлять  контроль  за  ходом выполнения
работ.
     5.20. Персонал Подрядчика.
     5.20.1. Для  выполнения   своих   обязательств,   предусмотренных
контрактом,    Подрядчик    использует    на   строительной   площадке
высококвалифицированную рабочую силу,  необходимую для качественного и
своевременного выполнения работ.
     5.20.2. Подрядчик   гарантирует   освобождение   Государственного
заказчика  и  Застройщика от любой ответственности,  от уплаты сумм по
всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением
персоналом  Подрядчика  работ,  а  также  от  всякого  рода расходов в
отношении персонала Подрядчика,  связанных  с  увечьем  и  несчастными
случаями со смертельным исходом.
     5.20.3. В случае возникновения претензий к персоналу  Подрядчика,
независимо  от их характера,  со стороны третьих лиц,  Государственный
заказчик и Застройщик не несут по ним никакой материальной, финансовой
и юридической ответственности.
     5.20.4. В случае возникновения обоснованных претензий к персоналу
Подрядчика, связанных с нарушением режима, Застройщик имеет право дать
указание  "Подрядчику"  на  отзыв  с  объекта  лиц  допустивших  такие
нарушения.
     5.21. Подрядчик  выполняет  иные   обязанности,   предусмотренные
настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

                          6. ОХРАНА ОБЪЕКТА

     6.1. Охрану  строящегося  Объекта  до  полного  завершения  работ
(включая период времени,  в течение которого Подрядчик будет устранять
выявленные   в   ходе   приемки  недостатки,  демонтировать  временные
сооружения,  а также вывозить находящуюся на  территории  строительной
площадки строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик.
     6.2. Охране подлежит строящийся Объект,  а также  предназначенные
для   строительства  материалы,  изделия,  конструкции,  оборудование,
строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке
и прилегающей к ней территории.
     6.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за
счет средств, предусмотренных настоящим контрактом.

                7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ

     Риск случайной   гибели   и/или  случайного  повреждения  Объекта
строительства по настоящему Контракту несет Подрядчик до принятия  его
Застройщиком   и  Государственным  заказчиком  путем  подписания  акта
приема-передачи.

                       8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

     8.1. Приемку этапов работ по настоящему  Контракту  осуществляет,
создаваемая  Государственным заказчиком комиссия по приему выполненных
работ,  в которую должны входить представители Застройщика, Подрядчика
и __).
     8.2. Приемка     законченного     реконструированного     Объекта
осуществляется  после  выполнения  сторонами  обязательств,  которые в
соответствии с настоящим Контрактом должны быть выполнены сторонами  к
моменту завершения строительства.
     8.3. Приемка  Объекта   осуществляется   комиссией,   создаваемой
Государственным заказчиком в составе его представителя, представителей
Застройщика,  автора проекта или представителя проектной  организации,
представителя    уполномоченного   государственного   органа   и   его
специализированных   служб,   Подрядчика,   архитектурно-строительного
контроля  (надзора).  Акт  приемки Объекта подписывается всеми членами
комиссии,  утверждается уполномоченными  государственными  органами  в
установленном порядке.
     8.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.
     8.4.1. Ежемесячно  Подрядчик  предъявляет  результаты  фактически
выполненных  работ  Застройщику  в  трехдневный  срок  с  момента   их
завершения.  Подрядчик  уведомляет  Застройщика  о  готовности работ к
сдаче  и  представляет  результаты  работ  с  приложением  документов,
подтверждающих их выполнение.
     8.4.2. Сдача-приемка   выполненных   работ    осуществляется    в
соответствии  с техническими,  экономическими,  экологическими и иными
требованиями действующих нормативных документов  и  оформляется  актом
сдачи-приемки  выполненных  работ  (форма  КС-2),  подписанным  обеими
Сторонами.
     8.4.3. Приемка  работ  производится  в  установленном  порядке  в
течение 2 (Двух) рабочих дней после получения  Застройщиком  извещения
Подрядчика об их готовности.
     8.4.4. Застройщик назначает своего представителя,  который от его
имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ.
     8.4.5. Застройщик в  5  (Пяти)  дневный  срок  со  дня  получения
документов принимает одно из следующих решений:
     а) в случае,  если представленные результаты работ в полной  мере
соответствуют   обязательствам,  принятым  Подрядчиком  по  контракту,
Застройщик принимает результаты работ,  подписывает и  утверждает  акт
сдачи-приемки выполненных работ;
     б) в  случае,  если  представленные  результаты  работ   содержат
отклонения  от  условий контракта,  в том числе от проектной и рабочей
документации,  Застройщик не принимает результаты работ,  и направляет
Подрядчику   мотивированный   отказ   от   приемки   работ.  В  случае
мотивированного   отказа   от   приемки   работ   Стороны   составляют
двусторонний  протокол  устранения  недостатков  с указанием порядка и
сроков  их  устранения.   В   случае   нарушения   сроков   устранения
недостатков,  Застройщик  вправе потребовать уплату неустойки (штрафа,
пеней) в размере, указанном в пунктах 11.2.
     8.4.6. Акт   сдачи-приемки   выполненных   работ   (форма   КС-2)
подписывается в 3  (Трех)  экземплярах,  один  их  которых  передается
Подрядчику, а два других находятся у Застройщика.


                     9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

     9.1. Гарантии качества  распространяются  на  все  конструктивные
элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.
     9.2. Подрядчик    гарантирует    достижение    данным    Объектом
строительства   указанных   в  проектной  документации  показателей  и
возможность эксплуатации Объекта на протяжении _____________  (указать
гарантийный срок).
     9.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и  входящих
в   него   инженерных   систем,   оборудования,   материалов  и  работ
устанавливается на _____ лет со дня подписания сторонами акта  приемки
готового  к  эксплуатации  объекта.  В  случае  если в период действия
гарантийного срока законом или иным правовым  актом  будет  установлен
более   длительный   срок   по   сравнению   с   гарантийным   сроком,
предусмотренным настоящим пунктом,  гарантийный срок  будет  считаться
продленным на соответствующий период.
     9.4. Если в период гарантийной эксплуатации  объекта  обнаружатся
дефекты,  препятствующие  нормальной  его  эксплуатации,  то Подрядчик
обязан их устранить за свой счет  и  в  согласованные  с  Застройщиком
сроки.   Для   участия   в  составлении  акта,  фиксирующего  дефекты,
согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить
своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения
письменного  извещения  Государственного  заказчика  или  Застройщика.
Гарантийный  срок  в этом случае продлевается соответственно на период
устранения дефектов.
     9.5. При  отказе  Подрядчика  от  составления или подписания акта
обнаруженных  дефектов  Застройщик  составляет  односторонний  акт  на
основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При
этом  расходы  Застройщика  по   проведению   экспертизы   возмещаются
Подрядчиком.

           10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАСТРОЙЩИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
                                РАБОТ

     10.1.Застройщик осуществляет технический надзор  и  контроль  над
соблюдением Подрядчиком Календарного плана выполнения работ и качества
работ,  а  также  производит  проверку  соответствия  используемых  им
материалов условиям договора и проектной документации.
     10.2. Застройщик,  совместно с представителями Подрядчика,  имеет
право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое  время  в
течение всего периода строительства.
     10.3. Подрядчик  с  момента  начала  работ  и  до  их  завершения
Подрядчик  обязан вести журнал производства работ (журнал строительных
работ)   выданный   Инспекцией   Госархнадзора.   Записи   в   журнале
производства  работ  подписываются представителями или уполномоченными
Застройщика и Подрядчика,  в котором отражается весь ход  фактического
производства  работ,  а также все факты и обстоятельства,  связанные с
производством  работ  и   непосредственно   влияющие   на   выполнение
Подрядчиком своих обязательств.
     10.3.1. Журнал производства работ  хранится  на  стройплощадке  в
дирекции  Подрядчика  до  сдачи  объекта  в гарантийную эксплуатацию и
выдается представителям Застройщика  по  их  требованию.  После  сдачи
объекта   в   гарантийную   эксплуатацию   журнал  производства  работ
передается Застройщику.
     10.3.2. Журнал   производства  работ  должен  отражать  весь  ход
производства работ,  а также все связанные с производством работ факты
и   обстоятельства,   имеющие   важное  значение  во  взаимоотношениях
Застройщика  и  Подрядчика  (например:  дата  передачи  разрешительных
документов  и проектной рабочей документации,  дата начала и окончания
отделочных работ,  дата предоставления материалов и услуг, сообщения о
принятии скрытых работ,  о проведенных испытаниях, задержки, связанные
с несвоевременной поставкой материалов,  выходом из строя строительной
техники,   технические   просчеты   и  т.п.,  что  может  повлиять  на
окончательный срок выполнения работ).
     10.4. При осуществлении контроля над ведением работ Застройщик, а
также  его  полномочные  представители   не   вправе   вмешиваться   в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

              11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ
                             ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

     11.1. Стороны   несут   ответственность   за   неисполнение   или
ненадлежащее    исполнение    своих    обязательств    по   настоящему
Государственному    Контракту    в    соответствии    с    действующим
законодательством Российской Федерации.
     11.2. В  случае  нарушения  срока  выполнения   работ   Подрядчик
уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от цены
Государственного Контракта за каждый день просрочки.
     Подрядчик освобождается  от уплаты неустойки,  если докажет,  что
просрочка  произошла  вследствие  непреодолимой  силы  или   по   вине
Государственному  заказчика,  при  этом  им  должны  быть представлены
подтверждающие документы.
     11.3. Подрядчик  по  требованию Государственного заказчика своими
средствами  и  за  свой  счет  в  срок,  согласованный  с  Заказчиком,
устраняет   недостатки,   допущенные   по  своей  вине  в  результатах
выполненных работ.  В случае не  устранения  указанных  недостатков  в
согласованный  Сторонами  срок  Подрядчик  в  течение  15 (пятнадцати)
рабочих дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику
неустойку  в  размере  20%  стоимости  работ,  в  результатах  которых
выявлены недостатки.
     11.4. Стороны  освобождаются  от  ответственности за неисполнение
или  ненадлежащее  исполнение  обязательств,  принятых  на   себя   по
настоящему Договору,  если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
     11.5. При  реорганизации  одной  из  Сторон  ее  обязательства по
Государственному     контракту     переходят     к      правопреемнику
(реорганизованной стороны).

                12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

     12.1. Стороны  освобождаются  от ответственности за частичное или
полное  неисполнение  обязательств  по  настоящему   Контракту,   если
неисполнение  явилось  следствием природных явлений,  действий внешних
объективных факторов и прочих  обстоятельств  непреодолимой  силы,  за
которые   стороны   не   отвечают   и,  предотвратить  неблагоприятное
воздействие которых они не имеют возможности.
     Подрядчик обязан  незамедлительно,  не  позднее 15 дней с момента
наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить  Застройщика  о
наступлении    таких    обстоятельств.    Наступление    обстоятельств
непреодолимой   силы   должны   быть    подтверждены    документально,
соответствующими  органами,  полномочными на подтверждение наступления
обстоятельств непреодолимой силы.
     Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается
соразмерно времени,  в  течение  которого  действовали  обстоятельства
непреодолимой    силы,    а   также   последствия,   вызванные   этими
обстоятельствами.
     12.2. Если  обстоятельства  непреодолимой силы или их последствия
будут длиться более трех месяцев,  то Подрядчик и Застройщик  обсудят,
какие меры следует принять для продолжения строительства. Если стороны
не смогут договориться в течение 15 (пятнадцати) рабочих  дней,  тогда
каждая сторона вправе требовать расторжения Контракта.

                 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

     13.1. Обеспечение  исполнения настоящего Контракта представляется
Подрядчиком на сумму _______ (_______) рублей, что составляет ___ % от
Цены   Контракта   на   ______   год  строительства  в  форме  _______
(указывается форма,  в которой предоставляется обеспечение  исполнения
Контракта).
     13.2. В случае продления срока выполнения  работ  или  увеличения
объемов  выполняемых работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется
в  срок  не  позднее,  чем  10   дней   переоформить   соответствующую
безотзывную  банковскую  гарантию по настоящему Контракту или передать
Государственному  заказчику   дополнительные   денежные   средства   в
обеспечение  исполнения  настоящего  Контракта,  в  том  числе в форме
вклада (депозита) или переоформить договор поручительства.
     13.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта перестало быть действительным,  закончило свое действие  или
иным   образом   перестало  обеспечивать  исполнение  Подрядчиком  его
обязательств  по  Контракту,  соответствующий  Подрядчик  обязуется  в
течение  10 (десяти) банковских дней с момента,  когда соответствующее
обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать
предоставить   Государственному   заказчику  иное  (новое)  надлежащее
обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же  размере,  которые
указаны в настоящей статье Контракта.
     13.4. Уплата Подрядчиком  неустойки  или  применение  иной  формы
ответственности  не  освобождает  его  от  исполнения  обязательств по
настоящему Контракту.
     13.5. Обеспечение  исполнения Контракта удерживается Застройщиком
в  случае  неисполнения   обязательств   Подрядчиком   по   настоящему
Контракту.

                        14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

     14.1. Стороны  примут все меры к разрешению споров и разногласий,
которые могут возникнуть из государственного контракта или в  связи  с
ним, путем переговоров между собой.
     14.2. В  случае  невозможности   разрешения   разногласий   путем
переговоров,  споры  переносятся  на рассмотрение в Арбитражный суд г.
Москвы.

                  15. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

     15.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут на основании:
     - письменного  соглашения  Сторон  в  соответствии  с  условиями,
предусмотренными действующим законодательством;
     - вынесенного в установленном порядке решения судебного органа;
     - в случае расторжения  настоящего  Контракта  путем  письменного
соглашения  Сторон,  вопрос  приема  и  оплаты  выполненных  работ  по
настоящему Контракту решается в соглашении о расторжении Контракта.
     15.2. Изменение    и    расторжения    настоящего   Контракта   в
одностороннем порядке не допускается.

                          16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

     16.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения
Сторонами  и  действует  до  полного исполнения,  но не более,  чем 25
декабря 2010 года Сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.
     16.2. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в
том  случае,  если  они  совершены  в  письменной  форме  и  подписаны
уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
     16.3. Стороны обязуются не разглашать,  не передавать и не делать
каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся
в документах,  имеющих отношение к взаимоотношениям  Сторон  в  рамках
настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.
     16.4. Любые изменения и дополнения  к  настоящему  Контракту,  не
противоречащие      действующему     законодательству,     оформляются
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
     16.5. Любое  уведомление,  которое одна Сторона направляет другой
стороне  в  соответствии  с  настоящим  Контрактом,   направляется   в
письменной   форме   почтой  или  факсимильной  связью  с  последующим
предоставлением оригинала.  Уведомление вступает в день получения  его
лицом,  которому оно адресовано,  если иное не установлено действующим
законодательством или настоящим Контрактом.
     16.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской  Федерации  и
нормативными правовыми актами.
     16.7. Подрядчик  имеет  лицензию  на   строительство   зданий   и
сооружений (с допуском к видам работ) N ______________
     Подрядчик обязуется  до  31   декабря   2009   года   представить
Государственному   заказчику   документы  о  допуске  к  видам  работ,
выполняемых   по    настоящему    Контракту,    выданные    Подрядчику
саморегулируемой   организацией   в   области   инженерных  изысканий,
архитектурно-строительного       проектирования,        строительства,
реконструкции,     капитального    ремонта    объектов    капитального
строительства,  членом  которой  он  является,  согласно   требованиям
Градостроительного  кодекса Российской Федерации,  Федерального закона
от 01 декабря  2007  N  315-ФЗ  "О  саморегулируемых  организациях"  и
Федерального  закона  от 22 июля 2008 N 148-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный   кодекс   Российской    Федерации    и    отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
     16.8. Настоящий  Контракт  составлен  в  3  (трех)   экземплярах,
имеющих  одинаковую  юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон
настоящего Контракта
     16.9. Неотъемлемой часть настоящего Контракта являются:
     __________________;
     __________________;
     __________________.

               17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН, ПЛАТЕЖНЫЕ
                              РЕКВИЗИТЫ

     Государственный заказчик:

     Юридический и почтовый адрес:
________________________________________

     ИНН ___________________
     КПП ___________________


     Банковские реквизиты:                 
     ______________________                        
     ______________________                        

     ______________________                        
     ______________________                        


     Застройщик:

     ______________________
     ______________________


     Юридический и почтовый адрес:                 
_____________________________________

     ИНН ___________________
     КПП ___________________


     Банковские реквизиты:                 
     ______________________                        
     ______________________                        

     ______________________                        
     ______________________


     Подрядчик:
     ______________________
     ______________________


     Юридический и почтовый адрес:                 
______________________________________

     ИНН ___________________
     КПП ___________________


     Банковские реквизиты:                 
     ______________________                        
     ______________________                        

     ______________________
     ______________________
----------------------------------------------------------------------

     От Государственного заказчика:        
     От Застройщика:
     От Подрядчика:

     _____________________                         ___________________
     _____________________                         ___________________




                                          Приложение 1
                                          к Государственному контракту
                                          N ______________
                                          от "___"_________ 2009 г.


                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
          на выполнение  в 2009 году работ по реконструкции
 Барабашевского лососевого рыбоводного завода (подготовка территории
      реконструкции, работы по технологическому водоснабжению),
           пос. Барабаш, Хасанский район  Приморского края.


     Застройщик: ФГУ "Приморрыбвод".
     Район реконструкции:  пос.  Барабаш  Приморский  край,  Хасанский
район.
     Основание для реконструкции объекта:
     Федеральная Целевая    программа     "Повышение     эффективности
использования  и  развитие  ресурсного  потенциала  рыбохозяйственного
комплекса на 2009-2013 г.г." (Постановление  Правительства  Российской
Федерации от 12 августа 2008 г. N 606).
     Начальная (максимальная)  цена  государственного   контракта   по
реконструкции объекта в 2009 году 13 235 593 рублей, (включая НДС)
     Начало работ - с момента заключения Государственного контракта  и
получение проектной и рабочей документации.
     Окончание работ - 25 декабря 2009 г.

     I. Строительство объекта:

     "Реконструкция Барабашевского   лососевого   рыбоводного   завода
(подготовка   территории  реконструкции,  работы  по  технологическому
водоснабжению),  пос.  Барабаш,  Хасанский район Приморского края"  на
основе проектной и рабочей документацией, в соответствии с техническим
заданием выданным Заказчиком в рамках свидетельства о  государственной
регистрации права на земельный участок на Барабашевский ЛРЗ

                           СОСТАВ ОБЪЕКТА:

     2. Подготовка территории реконструкции.

     Подготовка территории  к  реконструкции  включает снос строений и
вертикальную планировку.
     До начала  реконструкции  производственного  комплекса  выполнить
разборку   существующего   западного   рыборазводного   цеха.   Здание
рыборазводного  цеха  ж/бетонное  каркасное:  колонны,  ригели,  плиты
покрытий.
     Фундаменты под  колонны  -  столбчатые  монолитные,  под  стены -
ленточные из сборных ж/бетонных блоков.
     Стены - стеновые панели и кирпичные.
     Кровля - плоская рулонная.
     Снос существующих      строений     выполнить     в     следующей
последовательности:
     разобрать ковер   кровли,   демонтировать   панели  перекрытия  и
стеновые панели,  ригели, колонны, разобрать кирпичную кладку отбойным
молотком, выполнить разборку ленточных фундаментов.
     Погрузку разобранных элементов выполнить краном на  автотранспорт
с отвозом на площадку, определенную заказчиком.
     Снос монолитных  фундаментов  выполнить   бульдозером.   Погрузку
строительного  мусора от разборки кровли,  кирпичных стен,  монолитных
                                                                  3
фундаментов выполнить экскаватором ЭО-4121 емкостью  ковша  0,65 м  на
автотранспорт  с  отвозкой  на  полигон  бытовых отходов на расстояние
56 км.  Строительный  мусор  от сноса и отходы от расчистки необходимо
полностью вывести до начала земляных работ.
     Разборку конструкций выполнять в соответствии с требованиями СНиП
12-04-2002 раздел 4.
     Разборку конструкций  вести  под  постоянным наблюдением опытного
инженерно-технического персонала.
     Вертикальную планировку   на   территории  рыборазводного  завода
выполнить согласно плану земляных  масс  с  учетом  устройства  корыт.
Разработка   грунта   в   выемке   вертикальной  планировки  выполнять
бульдозером с  перемещением  грунта  на  расстояние  до  20  метров  в
объемах,   необходимых   для  образования  насыпи.  Недостающий  грунт
подвести от излишков грунта на насосной  станции  подрусловых  вод  на
расстояние до 1 км и использовать грунт от котлована.
     Разработку грунта на насосной станции подрусловых  вод  в  выемке
вертикальной  планировки  выполнять  экскаватором  в  отвал в объемах,
необходимых для образования насыпи с перемещением  грунта  бульдозером
на  расстояние до 50 метров.  Излишки грунта разрабатывать с погрузкой
на автотранспорт и отвозкой на расстояние  до  1  километра  в  насыпь
вертикальной  планировки  на  территорию  рыборазводного  завода и для
устройства обваловки водопровода В9.
     Разравнивание грунта выполнить бульдозером,  уплотнение - катком;
толщина уплотняемого слоя 20 см при шести проходах по одному следу.

     2. Технологическое водоснабжение. Самотечный водовод.

     Самотечный водовод - новое строительство.  Водовод прокладывается
от   реконструируемого   водозабора   р.   Остросопочный  до  ввода  в
инкубационное отделение основного производственного корпуса.
     Подача воды  от  водосборного  колодца  до  рыборазводного завода
осуществляется по самотечному водоводу диаметром 500 мм  общей  длиной
1594 метра.
     Самотечный водовод прокладывается в обваловке на  расстоянии  2,2
метра от существующего водовода.  Проектируемый водовод выполняется из
полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 диаметром 560x41,2 мм.
     Водовод укладывается на поверхности земли с устройством песчаного
основания б=0,10 метра с обваловкой мягким местным грунтом.
     Расчетная глубина   заложения  водовода  составляет  1,86  метра,
минимальный уклон Iмин=0,001.
     На водоводе  устраиваются смотровые колодцы из сборных ж/бетонных
колец диаметром 1,5 метра,  средняя глубина колодцев 2,15 метра,  люки
легкого   типа.  Расстояние  между  колодцами  -  75  метров.  Колодцы
выполнить с  отстойной  частью  для  задержания  суффозионных  частиц.
Конструкция колодцев принята по типовому проекту 902-00-22.91.

                           Особые условия:

     1.Подрядчик предоставляет   лицензию   на   право   строительства
следующих видов работ:
     - Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках.
     - Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций:
     - устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков;
     - установка запорной арматуры;
     - прокладка  водопроводных  сетей  (  в  том  числе из полимерных
материалов);
     - прокладка  канализационных  сетей  (  в том числе из полимерных
материалов) Работы по устройству внутренних систем и оборудования;
     - устройство водопроводных систем и оборудования ( в том числе из
полимерных материалов);
     - устройство  канализационных систем и оборудования ( в том числе
из полимерных материалов);
     - систем вентиляции;
     - систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения.


     Государственный заказчик

     Застройщик:

     Подрядчик:




                                          Приложение 2
                                          к Государственному контракту
                                          N ______________
                                          от "___"_________ 2009 г.


                           КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
   на выполнение  в 2009 году работ по реконструкции Барабашевского
 лососевого рыбоводного завода (подготовка территории реконструкции,
 работы по технологическому водоснабжению),  пос. Барабаш, Хасанский
                       район  Приморского края.


                                   Контрактная цена _____________ руб.
----------------------------------------------------------------------
 N | Наименование работ |  Дата  |   Дата  |  Цена по  |  Результаты
п/п|   (этапов работ)   | начала |окончания| контракту |    работ
   |                    |  этапа |  этапа  |    руб.   |
---|--------------------|--------|---------|-----------|--------------
   |                    |        |         |           |
----------------------------------------------------------------------


     Государственный заказчик:


     Подрядчик:


     Застройщик




                                          Приложение 3
                                          к Государственному контракту
                                          N ______________
                                          от "___"_________ 2009 г.


                                СМЕТА
   на выполнение  в 2009 году работ по реконструкции Барабашевского
 лососевого рыбоводного завода (подготовка территории реконструкции,
       работы по технологическому водоснабжению), пос. Барабаш,
                  Хасанский район Приморского края.




     Государственный заказчик:


     Подрядчик:


     Застройщик: