|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 13.11.2009 № 1016ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ П Р И К А З 13 ноября 2009 года Москва N 1016 О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода (подготовка территории реконструкции, работы по технологическому водоснабжению), пос. Барабаш, Хасанский район, Приморского края С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода (подготовка территории реконструкции, работы по технологическому водоснабжению), пос. Барабаш, Хасанский район, Приморского края за счет средств федерального бюджета п р и к а з ы в а ю : 1. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона по размещению заказа на выполнение в 2009 году работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода (подготовка территории реконструкции, работы по технологическому водоснабжению), пос. Барабаш, Хасанский район, Приморского края согласно Приложению N 1 к настоящему приказу. 2. Утвердить Документацию об открытом аукционе по размещению заказа на выполнение - в 2009 году работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода (подготовка территории реконструкции, работы по технологическому водоснабжению), пос. Барабаш, Хасанский район, Приморского края Приложению N 2 к настоящему приказу. 3. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В. Кругликов), обеспечить размещение заказа указанного в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке. 4. Управлению целевых программ и инвестиций (А.Е.Лукиенко) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого аукциона и осуществлять контроль его выполнения. 5. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта, предусмотренного в смете расходов на указанные цели в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2009 год. 6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. Руководитель А.А.Крайний Приложение N 1 к приказу Росрыболовства от 13 ноября 2009 г. N 1016 Извещение о проведении открытого аукциона на размещение заказа на выполнение в 2009 году работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода (подготовка территории реконструкции, работы по технологическому водоснабжению), пос. Барабаш, Хасанский район, Приморского края 1. Наименование торгов - открытый аукцион на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода, (подготовка территории реконструкции, работы по технологическому водоснабжению) пос. Барабаш, Хасанский район, Приморского края 2. Форма торгов - открытый аукцион. 3. Государственный заказчик - Федеральное агентство по рыболовству Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 Контактные лица: (495) 625-63-23 (Венграновский Павел Юрьевич, Авдеев Борис Николаевич) Техническое задание на выполнение работ приведено в приложении 4 являющемся неотъемлемой частью настоящей аукционной документации. 4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2009 году работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода (подготовка территории реконструкции, работы по технологическому водоснабжению), пос. Барабаш, Хасанский район, Приморского края. 5. Место выполнения работ - Российская Федерация, пос. Барабаш, Хасанский район, Приморского края. 6. Срок выполнения работ - с момента заключения государственного контракта до "25" декабря 2009 года. 7. Начальная (максимальная) цена государственного контракта 13 235 593 (Тринадцать миллионов двести тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три рубля) с учетом НДС. 8. Полный комплект документации об открытом аукционе в печатной форме или в форме электронного документа может быть получен на основании заявления заинтересованного лица в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления государственным заказчиком. Плата за предоставление документации об открытом аукционе не взимается. Официальный сайт, на котором размещена документация по размещению заказа: www.zakupki.gov.ru. 9. Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются. 10. Место, дата и время проведения открытого аукциона: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, 10.12.2009 г. в 16 ч. 00 мин. Приложение N 2 к Приказу Росрыболовства от 13 ноября 2009 г. N 1016 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ по размещению заказа на выполнение в 2009 году работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода (подготовка территории реконструкции, работы по технологическому водоснабжению), пос. Барабаш, Хасанский район, Приморского края. 1. Общие положения Настоящая документация по размещению заказа на выполнение в 2009 году работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода (подготовка территории реконструкции, работы по технологическому водоснабжению), пос. Барабаш, Хасанский район, Приморского края, далее (аукционная документация), разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов). 2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в открытом аукционе и инструкция по ее заполнению 2.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе, оформленную в соответствии с приложением 1 к Аукционной документации, в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте. Заявка на участие в открытом аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом аукционе, которой обменялись участник размещения заказа и государственный заказчик, должны быть представлены на русском языке. 2.2. К заявке на участие в открытом аукционе прилагаются следующие документы: 1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа; 4) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); 5) платежное поручение или копия такого поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе; 6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой. Если заключение государственного контракта в соответствии с аукционной документацией и на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить: - выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для обществ с ограниченной ответственностью); - выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", либо документом, подтверждающим, что участник размещения заказа является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (для акционерных обществ); - документ, подтверждающий согласие собственника имущества унитарного предприятия на совершение крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (для государственных и муниципальных унитарных предприятий); 7) Участник размещения Заказа обязан приложить к заявке на участие в открытом аукционе: копию лицензии участника размещения заказа на строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения (с допуском к видам работ являющихся предметом настоящего открытого аукциона) или выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ по строительству, являющихся предметом настоящего открытого аукциона. 2.3. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке на участие в открытом аукционе любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ. 2.4. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается в день окончания приема заявок на участие в открытом аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в отрытом аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона. 2.5. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. 2.6. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом аукционе и несет все риски того, что его заявка на участие в открытом аукционе будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом аукционе, признана опоздавшей. 2.7. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в разделе 8 настоящей Аукционной документации, регистрируется представителем государственного заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в открытом аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. 2.8. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, представитель государственного заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом аукционе. 2.9. При получении заявки на участие в открытом аукционе, поданной в форме электронного документа, представитель государственного заказчика, указанный в извещении подтверждает в письменной форме ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки. 2.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом аукционе конверты с заявками на участие в открытом аукционе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. 2.11. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. 2.12. Все листы заявки на участие в открытом аукционе, все листы тома заявки на участие в открытом аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом аукционе и том заявки на участие в открытом аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. 2.13. Все экземпляры заявки на участие в открытом аукционе должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей). 2.14. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 2.15. Представленные в составе заявки на участие в открытом аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа. 3. Порядок формирования цены государственного контракта Цена государственного контракта включает в себя все расходы, необходимые для выполнения работ в соответствии с техническим заданием в том числе: - оплата всех работ, связанных непосредственно с осуществлением строительства Объекта; - оплата аренды необходимых для строительства машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - оплата всех строительных материалов, связанных со строительством Объекта, в том числе деталей, конструкций о оборудования; - проведение всех необходимых испытаний, связанных со строительством Объекта; - охрана Объекта. 4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками 4.1. При формировании цены государственного контракта и расчетов с Подрядчиками используется валюта Российской Федерации. 4.2. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом аукционе приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае Участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом аукционе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения Извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте Российской Федерации. 5. Начальная (максимальная) цена государственного контракта, место, условия и сроки выполнения работ. 5.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта 2009 год 13 235 593 (Тринадцать миллионов двести тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три рубля) с учетом НДС. 5.2. Место выполнения работ - Российская Федерация, пос. Барабаш, Хасанский район, Приморского края. 5.3. Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом. 5.4. Источник финансирования - средства федерального бюджета. 5.5. Условия и сроки выполнения работ указаны в Техническом задании приложение 4 Аукционной документации. Работы должны выполняются в соответствии с проектной и рабочей документацией. 6. Величина понижения начальной цены государственного контракта - "шаг аукциона" "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, что составляет 661 779,65 (Шестьсот шестьдесят одну тысячу семьсот семьдесят девять рублей 65 копеек). В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене государственного контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену государственного контракта, "шаг аукциона" снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта. 7. Сведения о праве государственного заказчика изменить объем выполняемых по государственному контракту работ 7.1. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта. 7.2. Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный государственным контрактом объём работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При оказании дополнительного объёма таких работ государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ государственный заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом. 8. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе 8.1. Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией. 8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в письменной форме или форме электронного документа. 8.3. Заявка на участие в открытом аукционе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 8.4. Конверт оформляется в соответствии с Приложением 2 аукционной документации. 8.5. Заявка на участие в открытом аукционе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом CD-R-диске (исключающем возможность изменения информации) в форматах .doc и .rtf. Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте: http://www.reestr-pki.ru). Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме. При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом CD-R-диске (исключающем возможность изменения информации) в форматах .doc и .rtf. Конверт оформляется в соответствии с Приложением 3 аукционной документации. Заявки на участие в открытом аукционе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом аукционе не допускаются. 8.6. Заявка на участие в открытом аукционе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть: - направлена по почте по адресу: Москва, Рождественский бульвар, д.12 - представлена в экспедицию по адресу: Москва, Рождественский бульвар, д.12 - передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении аукциона. 8.7. В случае если участник размещения заказа передает заявку на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении аукциона, то в этом случае конверт может быть не запечатан. 8.8. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета открытого аукциона. 8.9. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в аукционной документации, регистрируется государственным заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, где государственный заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. Дата начала приема заявок - 17.11.2009 года. Дата окончания приема заявок - 07.12.2009 года. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00 по московскому времени и по пятницам с 10:00 до 16:00 по московскому времени. 9. Расходы на участие в открытом аукционе Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, участием в открытом аукционе и заключением государственного контракта. 10. Требования к участникам размещения заказа 10.1. В настоящем открытом аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 10.2. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: - не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе; - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 10.3. Наличие оригиналов и копий документов, подтверждающих наличие у участника размещения заказа следующих лицензий: - наличие лицензии участника размещения заказа на строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения (с допуском к видам работ являющихся предметом настоящего открытого аукциона) или выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области строительства порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ по строительству, являющихся предметом настоящего открытого аукциона. 11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом аукционе, внесение изменений в заявки 11.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Заявки на участие в открытом аукционе отзываются в следующем порядке: 1. Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом аукционе. 2. Заявление об отзыве заявки на участие в открытом аукционе, поданное в письменном виде, должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником размещения заказа. Заявление об отзыве заявки на участие в открытом аукционе, поданное в форме электронного документа, должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа. 3. Заявление об отзыве заявок на участие в открытом аукционе подаются по адресу государственного заказчика. 4. Отзывы заявок на участие в открытом аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом аукционе. 5. Заявки на участие в открытом аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. 6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом аукционе. Изменение Участником размещения заказа своей заявки на участие в открытом аукционе после подачи ее государственному заказчику не допускается. 12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений аукционной документации 12.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок (далее - Единая комиссия) с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 12.2. Государственный заказчик вправе давать разъяснения положений аукционной документации. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или в форме электронного документа, (сообщением по почте, адрес которой указан в извещении о проведении открытого аукциона) государственному заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса государственный заказчик направит в письменной форме или в форма электронного документа (сообщением по электронной почте) разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе. 12.3. Государственный заказчик прекращает давать разъяснения положений Аукционной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. 12.4. Запросы о разъяснении аукционной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа. 12.5. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений аукционной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено государственным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть. 13. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе Начало рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе будет проводиться по адресу государственного заказчика в 12:00 "10" декабря 2009 г. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может превышать десять дней со дне указания подачи заявок на участие в открытом аукционе. 14. Условия допуска к участию в открытом аукционе 14.1. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в открытом аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию. 14.3. При рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом аукционе в случае: - непредоставления определенных разделом 2 аукционной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ; - несоответствия требованиям, установленным в соответствии с разделом 10 аукционной документации; - несоответствия заявки на участие в открытом аукционе требованиям аукционной документации. 14.4. Государственный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, проведении в отношении такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 14.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения. 14.6. Решение Единой комиссии об итогах рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и допуске Участников размещения заказа к участию в открытом аукционе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, в котором указываются сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, решение о допуске Участников размещения заказа к участию в открытом аукционе и признании их Участниками аукциона или об отказе в допуске Участников размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об открытом аукционе, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе ему в допуске к участию в открытом аукционе. 14.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов по адресу: http://www.zakupki.gov.ru. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и признанным Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и не допущенным к участию в открытом аукционе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 14.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, Участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 15. Место, дата и время проведения аукциона Открытый аукцион будет проводиться по адресу: государственного заказчика "12" декабря 2009 года в 16:00 по московскому времени. 16. Порядок проведения открытого аукциона, полномочия Единой комиссии и Аукциониста. 16.1. Перед началом проведения открытого аукциона Единая комиссия проверяет полномочия, необходимые для участия в открытом аукционе, у присутствующих Участников открытого аукциона (их представителей), регистрирует присутствующих Участников открытого аукциона (их представителей). 16.2. В открытом аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона. Государственный заказчик обеспечивает участникам открытого аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в открытом аукционе. 16.3. Открытый аукцион проводится государственным заказчиком в присутствии членов Единой комиссии, участников открытого аукциона или их представителей. 16.4. Открытый аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены государственного контракта на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (661779 рублей 65 копеек). В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене государственного контракта ни один из участников открытого аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену государственного контракта, аукционист снижает "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта. 16.5. Аукционист выбирается из числа членов Единой комиссии путем открытого голосования членов Единой комиссии большинством голосов. 16.6. Аукцион проводится в следующем порядке: Единая комиссия непосредственно перед началом проведения открытого аукциона регистрирует участников открытого аукциона, явившихся на открытый аукцион, или их представителей. При регистрации участникам открытого аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки). Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения открытого аукциона, предмета государственного контракта, начальной (максимальной) цены государственного контракта, "шага аукциона", наименований участников открытого аукциона, которые не явились на открытый аукцион, наличия и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников открытого аукциона, аукционист предлагает участникам открытого аукциона заявлять свои предложения о цене государственного контракта. Аукционист объявляет номер карточки участника открытого аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены и цены государственного контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену государственного контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены государственного контракта ни один участник открытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения открытого аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене государственного контракта, номер карточки и наименование победителя открытого аукциона и участника открытого аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене государственного контракта. 16.7. При проведении процедуры открытого аукциона осуществляется аудиозапись. Любой Участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Во избежание накладок технического характера Участник размещения заказа, желающий осуществлять аудио- и видеозапись аукциона должен известить Единую комиссию о таком намерении. 16.8. Во время процедуры открытого аукциона Единая комиссия самостоятельно или по просьбе участника открытого аукциона может принять решение о приостановке проведения открытого аукциона и объявлении короткого перерыва. Продолжительность короткого перерыва в проведении открытого аукциона - не менее 10 минут, но не более 30 минут. Перерыв в проведения открытого аукциона, может быть объявлен Единой комиссией не более 2 (двух) раз. 17. Срок и порядок подписания победителем аукциона государственного контракта 17.1. Государственный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона передает победителю открытого аукциона проект государственного контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона, в проект государственного контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе. 17.2. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе, по цене, предложенной победителем открытого аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, по цене, предложенной таким участником. 17.3. Государственный контракт должен быть подписан победителем открытого аукциона не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на Официальном сайте протокола проведения открытого аукциона. 17.4. В случае если победитель открытого аукциона не представил государственному заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого аукциона признается уклонившимся от заключения государственного контракта. 17.5. В случае если победитель открытого аукциона признан уклонившимся от заключения государственного контракта, государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта. При этом заключение государственного контракта для участника открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, является обязательным. 17.6. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. 17.7. После определения победителя открытого аукциона государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого аукциона в случае установления факта: - проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии аукционного производства; - приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных аукционной документацией; - нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 17.8. В случае если государственный заказчик отказался в соответствии с положением настоящего пункта аукционной документации от заключения государственного контракта с победителем открытого аукциона и с Участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, открытый аукцион признается несостоявшимся. 17.9. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и аукционной документации, по цене, предложенной победителем открытого аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с Участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, по цене, предложенной таким Участником. 17.10. В случае если государственный контракт заключается с физическим лицом, государственный заказчик, если иное не предусмотрено аукционной документацией, уменьшает цену государственного контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 17.11. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 17.12. В случае просрочки исполнения государственным заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 17.13. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного государственным контрактом, государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 18. Срок и порядок подписания победителем аукциона государственного контракта 18.1. Государственный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона передает победителю открытого аукциона проект государственного контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона, в проект государственного контракта, прилагаемого к Аукционной документации. 18.2. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и Аукционной документации, по цене, предложенной победителем открытого аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, по цене, предложенной таким участником. 18.3. Государственный контракт должен быть подписан победителем открытого аукциона не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на Официальном сайте протокола проведения открытого аукциона. 18.4. В случае если победитель открытого аукциона не представил государственному заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого аукциона признается уклонившимся от заключения государственного контракта. 18.5. В случае если победитель открытого аукциона признан уклонившимся от заключения государственного контракта, государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта. При этом заключение государственного контракта для участника открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, является обязательным. 18.6. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. 18.7. После определения победителя открытого аукциона государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого аукциона в случае установления факта: - проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии аукционного производства; - приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации "Об административных правонарушениях"; - предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных Аукционной документацией; - нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 18.8. В случае если государственный заказчик отказался в соответствии с положением настоящего пункта Аукционной документации от заключения государственного контракта с победителем открытого аукциона и с Участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, открытый аукцион признается несостоявшимся. 18.9. В случае если государственный контракт заключается с физическим лицом, государственный заказчик, если иное не предусмотрено Аукционной документацией, уменьшает цену государственного контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 18.10. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 18.11. В случае просрочки исполнения государственным заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 18.12. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным контрактом, государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 19. Требования обеспечения заявки на участие в открытом аукционе 19.1. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе устанавливается в размере 5 % (Пять) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям - в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе используются только денежные средства; - в качестве документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, должно быть платежное поручение или копия такого поручения. 19.2. Участник размещения заказа, заявка на участие в открытом аукционе которого не сопровождается установленным обеспечением, не будет допущен до участия в открытом аукционе. 19.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, возвращаются: - в течение пяти рабочих дней со дня принятия государственным заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона; - в течение пяти рабочих дней со дня поступления государственному заказчику уведомления об отзыве Участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе; - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе Участнику размещения заказа, не допущенному к участию в открытом аукционе; - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Участникам размещения заказа, которые участвовали в открытом аукционе, но не стали победителями открытого аукциона, кроме Участника размещения заказа, заявке которого присвоен второй номер; - участнику размещения заказа, заявке на участие в открытом аукционе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем открытого аукциона или с таким Участником размещения заказа; - победителю открытого аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта; - участникам размещения заказа, чьи конверты с заявками на участие в открытом аукционе, и поданные в форме электронного документа заявки на участие в открытом аукционе, поданы после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом аукционе в течении пяти рабочих дней со дня возвращения заявок. 19.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, не возвращаются в случаях: - уклонения победителя открытого аукциона от заключения государственного контракта; - уклонения Участника размещения заказа, заявке на участие в открытом аукционе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта, в том случае, если победитель открытого аукциона уклонился от заключения государственного контракта. 19.5. Банковские реквизиты государственного заказчика для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: Федеральное агентство по рыболовству 107996. г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, ИНН/КПП 7702679523/770201001; р/с 40302810800001000079; л/с 05731000760; БИК 044583001 УФК по г. Москве отделение N 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва. 20. Требования обеспечения исполнения государственного контракта 20.1. Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 30 % (Тридцать) цены государственного контракта, предложенного победителем открытого аукциона. Победитель открытого аукциона до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передает государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта. 20.2. Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно. 20.3. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Аукционной документации. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом аукционе (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, в случае признания открытого аукциона несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. 20.4. В случае если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего исполнителя. Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по государственному контракту. Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны государственного контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом аукционе (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, в случае признания открытого аукциона несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта. Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ и оканчиваться не ранее его завершения. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. 20.5. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, государственный контракт может быть заключен только после предоставления победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается государственный контракт в случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения государственного контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя: - документы, подтверждающие полномочия лица, на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. 20.6. В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта вносятся в виде денежных средств, то они должны быть перечислены в размере, установленном Аукционной документацией. - Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. - Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт при условии только надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения государственным заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании. - Банковские реквизиты государственного заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта: Федеральное агентство по рыболовству 107996. г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, ИНН/КПП 7702679523/770201001; р/с 40302810800001000079; л/с 05731000760; БИК 044583001 УФК по г. Москве отделение N 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва. 20.7. В случае если участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения государственного контракта, то такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта. 20.8. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков. 20.9. Если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которыми заключается государственный контракт, является бюджетное учреждение и государственным заказчиком установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, предоставление обеспечения исполнения государственного контракта не требуется. Приложение N 1 к аукционной документации от 13 ноября 2009 г. N 1016 ЗАЯВКА на участие в открытом аукционе на право заключения государственного контракта ______________________________________________________________________ указывается наименование предмета аукциона 1. Изучив Аукционную документацию, а также применимые к данному открытому аукциону нормативные правовые акты Российской Федерации ______________________________________________________________________ фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа ______________________________________________________________________ сведения об организационно-правовой форме ______________________________________________________________________ место нахождения ______________________________________________________________________ почтовый, электронный адрес ______________________________________________________________________ номер контактного телефона сообщает о согласии участвовать в открытом аукционе. 2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Аукционной документации и влияющими на стоимость работ. 3. Настоящей заявкой _(наименование Участника размещения заказа)_ подтверждает, что на дату подачи заявки на участие в открытом аукционе: 3.1. ликвидация _(наименование Участника размещения заказа)_ не проводится и отсутствует решение арбитражного суда о признании _(наименование Участника размещения заказа)_ банкротом и об открытии конкурсного производства; 3.2. деятельность _(наименование Участника размещения заказа)_ в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена; 3.3. У _(наименование Участника размещения заказа)_ отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Либо 3.3 _(Наименование Участника размещения заказа)_ обжаловал наличие задолженности по платежам в _(указать вид и размер задолженности)_ в соответствии с законодательством Российской Федерации _(указать реквизиты иска или жалобы: номер, дату, адресат, местонахождение, контактные лица и телефоны)_ и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в открытом аукционе не принято. 4. В случае признания нас победителями открытого аукциона обязуемся заключить с государственным заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной государственным заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в Аукционной документации. 5. В случае, если мы будем признаны участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, а победитель открытого аукциона будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы обязуемся подписать государственный контракт в соответствии с требованиями Аукционной документации и нашим предложением о цене государственного контракта. 6. В случае, если мы будем признаны единственным участником открытого аукциона, мы обязуемся подписать государственный контракт в соответствии с требованиями Аукционной документации и по начальной (максимальной) цене государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и Аукционной документации, либо по согласованной с нами и не превышающей начальной (максимальной) цены государственного контракта цене государственного контракта. 7. Мы извещены о включении сведений о _______________________________________ (наименование Участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения государственного контракта. 8. Банковские реквизиты участника размещения заказа: ИНН _________________, КПП _______________, ОГРН ________________ Наименование обслуживающего банка ____________________ Расчетный счет ____________________ Корреспондентский счет ____________________ Код БИК ____________________ 9. К заявке прилагаются следующие документы: 1) _______________________________ 2) _______________________________ 3) _______________________________ Подпись руководителя (уполномоченного лица) Участника размещения заказа / ФИО /_________ (подпись) М.П. Приложение 2 к Аукционной документации Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом аукционе подаваемой в письменной форме -------------------------------------------------------------------- | | | ЗАКАЗНОЕ | | | | НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (11 ч. 00 мин, 07.12.2009 г.) | | | | | | Заявка на участие в открытом аукционе | | _____________________________________ | | | | | | __________________________________________________________ | | (название открытого аукциона) | | | | | | | | Куда: _________________________________________________ | | | | Кому: _________________________________________________ | |____________________________________________________________________| Внимание! В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом аукционе" конверт будет вскрыт до начала открытого аукциона и такая заявка на участие в открытом аукционе не будет рассматриваться Единой комиссией. Приложение 3 к Аукционной документации Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом аукционе подаваемой в форме электронного документа -------------------------------------------------------------------- | | | ЗАКАЗНОЕ | | "В форме электронного документа" | | | | | | НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (11 ч. 00 мин, 07.12.2009 г.) | | | | | | Заявка на участие в открытом аукционе | | _____________________________________ | | | | | | __________________________________________________________ | | (название открытого аукциона) | | | | | | | | Куда: _________________________________________________ | | | | Кому: _________________________________________________ | |____________________________________________________________________| Внимание! В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом аукционе" конверт будет вскрыт до начала открытого аукциона и такая заявка на участие в открытом аукционе не будет рассматриваться Единой комиссией. Приложение 4 к Аукционной документации ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2009 году работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода (подготовка территории реконструкции, работы по технологическому водоснабжению), пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края. Застройщик: ФГУ "Приморрыбвод". Район реконструкции: пос. Барабаш Приморский край, Хасанский район. Основание для реконструкции объекта: Федеральная Целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса на 2009-2013 г.г." (Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 606). Начальная (максимальная) цена государственного контракта по реконструкции объекта в 2009 году 13 235 593 рублей, (включая НДС) Начало работ - с момента заключения Государственного контракта и получение проектной и рабочей документации. Окончание работ - 25 декабря 2009 г. I. Строительство объекта: "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода (подготовка территории реконструкции, работы по технологическому водоснабжению), пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края" на основе проектной и рабочей документацией, в соответствии с техническим заданием выданным Заказчиком в рамках свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок на Барабашевский ЛРЗ СОСТАВ ОБЪЕКТА: 1. Подготовка территории реконструкции. Подготовка территории к реконструкции включает снос строений и вертикальную планировку. До начала реконструкции производственного комплекса выполнить разборку существующего западного рыборазводного цеха. Здание рыборазводного цеха ж/бетонное каркасное: колонны, ригели, плиты покрытий. Фундаменты под колонны - столбчатые монолитные, под стены - ленточные из сборных ж/бетонных блоков. Стены - стеновые панели и кирпичные. Кровля - плоская рулонная. Снос существующих строений выполнить в следующей последовательности: разобрать ковер кровли, демонтировать панели перекрытия и стеновые панели, ригели, колонны, разобрать кирпичную кладку отбойным молотком, выполнить разборку ленточных фундаментов. Погрузку разобранных элементов выполнить краном на автотранспорт с отвозом на площадку, определенную заказчиком. Снос монолитных фундаментов выполнить бульдозером. Погрузку строительного мусора от разборки кровли, кирпичных стен, монолитных 3 фундаментов выполнить экскаватором ЭО-4121 емкостью ковша 0,65 м на автотранспорт с отвозкой на полигон бытовых отходов на расстояние 56 км. Строительный мусор от сноса и отходы от расчистки необходимо полностью вывести до начала земляных работ. Разборку конструкций выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 раздел 4. Разборку конструкций вести под постоянным наблюдением опытного инженерно-технического персонала. Вертикальную планировку на территории рыборазводного завода выполнить согласно плану земляных масс с учетом устройства корыт. Разработка грунта в выемке вертикальной планировки выполнять бульдозером с перемещением грунта на расстояние до 20 метров в объемах, необходимых для образования насыпи. Недостающий грунт подвести от излишков грунта на насосной станции подрусловых вод на расстояние до 1 км и использовать грунт от котлована. Разработку грунта на насосной станции подрусловых вод в выемке вертикальной планировки выполнять экскаватором в отвал в объемах, необходимых для образования насыпи с перемещением грунта бульдозером на расстояние до 50 метров. Излишки грунта разрабатывать с погрузкой на автотранспорт и отвозкой на расстояние до 1 километра в насыпь вертикальной планировки на территорию рыборазводного завода и для устройства обваловки водопровода В9. Разравнивание грунта выполнить бульдозером, уплотнение - катком; толщина уплотняемого слоя 20 см при шести проходах по одному следу. 2. Технологическое водоснабжение. Самотечный водовод. Самотечный водовод - новое строительство. Водовод прокладывается от реконструируемого водозабора р. Остросопочный до ввода в инкубационное отделение основного производственного корпуса. Подача воды от водосборного колодца до рыборазводного завода осуществляется по самотечному водоводу диаметром 500 мм общей длиной 1594 метра. Самотечный водовод прокладывается в обваловке на расстоянии 2,2 метра от существующего водовода. Проектируемый водовод выполняется из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 диаметром 560x41,2 мм. Водовод укладывается на поверхности земли с устройством песчаного основания б=0,10 метра с обваловкой мягким местным грунтом. Расчетная глубина заложения водовода составляет 1,86 метра, минимальный уклон Iмин=0,001. На водоводе устраиваются смотровые колодцы из сборных ж/бетонных колец диаметром 1,5 метра, средняя глубина колодцев 2,15 метра, люки легкого типа. Расстояние между колодцами - 75 метров. Колодцы выполнить с отстойной частью для задержания суффозионных частиц. Конструкция колодцев принята по типовому проекту 902-00-22.91. Особые условия: 1. Подрядчик предоставляет лицензию на право строительства следующих видов работ: - Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках. - Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций: - устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков; - установка запорной арматуры; - прокладка водопроводных сетей ( в том числе из полимерных материалов); - прокладка канализационных сетей ( в том числе из полимерных материалов) Работы по устройству внутренних систем и оборудования; - устройство водопроводных систем и оборудования ( в том числе из полимерных материалов); - устройство канализационных систем и оборудования ( в том числе из полимерных материалов); - систем вентиляции; - систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Приложение 5 к Аукционной документации ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ На выполнение в 2009 году работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода (подготовка территории строительства, работы по технологическому водоснабжению), пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края г. Москва "___"__________ 2009 г. Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице руководителя Крайнего Андрея Анатольевича, действующего на основании положения, с одной стороны, Федеральное государственное учреждение "Приморрыбвод" (ФГУ "Приморрыбвод"), именуемое в дальнейшем "Застройщик", в лице начальника Януш Елены Владимировны, действующий на основании Устава, со второй стороны и ________________________________, в лице _________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик" действующий на основании ________________ с третьей стороны (совместно именуемые - Стороны) с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона на выполнение в 2009 году работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода (подготовка территории строительства, работы по технологическому водоснабжению), пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края, протокол рассмотрения заявок /протокол аукциона N ___ от __________ 2009 г., заключили настоящий Государственный контракт, далее "Контракт" о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 1.1. По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства по организации и проведению работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода (подготовка территории строительства, работы по технологическому водоснабжению), пос. Барабаш, Хасанского района Приморского края, именуемый в дальнейшем "Объект", в соответствии с проектной и рабочей документацией, включая поставку оборудования и материалов, работы по техническому и гарантийному обслуживанию оборудования и сдачу Объекта в установленном настоящем Контракте порядке согласно Техническому заданию (Приложение N 1), Календарному плану (Приложение N 2) и Сметы (Приложение N 3). Застройщик по настоящему Контракту обязуется предоставить Подрядчику Объект для организации и проведения указанных работ, проектную и рабочую документации, осуществлять контроль за ходом работ, принимать выполненные Подрядчиком работы, путем подписания актов приема-передачи выполненных работ, а также осуществлять оплату выполненных работ согласно с условиями, предусмотренными настоящим Контрактом. Государственный заказчик по настоящему Контракту обязуется осуществлять перечисление бюджетных ассигнований Застройщику в порядке определенном настоящим Контрактом и Календарным планом (Приложение N 2) для оплаты работ по настоящему Контракту. 1.2. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей для осуществления взаимодействия по выполнению работ по настоящему Контракту. 1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета. 1.4. Объем работ по объекту, указанному в п. 1.1 Контракта, устанавливается Подрядчику в соответствии с доведенными Государственным заказчиком на 2009 год объемами бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2013 годах". 1.5. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Контракту и сдать Объект Застройщику в соответствии с условиями предусмотренными настоящим Контрактом, Техническим заданием (Приложение N 1), Календарным планом (Приложение N 2), и проектной и рабочей документацией. Срок выполнения работ по настоящему Контракту составляет __________ календарных дней. 1.6. Застройщик обязуется на период работ по реконструкции Объекта и иных, связанных с реконструкцией работ предоставить Подрядчику под реконструкцию Объект: ______________ (в том числе земельный участок в размере ______) на срок с _____________ по ____________. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ и ПРИЕМА РАБОТ 2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______________0,00 руб. (___________________________________ рублей) (включая НДС). Цена настоящего Контракта является твердой и неизменной. Изменение цены настоящего Контракта возможно по письменному соглашению Сторон настоящего контракта, в случаях и в размере, установленных действующим законодательством Российской Федерации. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика. В цену настоящего Контракта, в частности, входит: - оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением строительства Объекта; - оплата аренды необходимых для строительства машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - оплата всех строительных материалов, связанных со строительством Объекта, в том числе деталей, конструкций и оборудования; - проведение всех необходимых испытаний, связанных со строительством Объекта; - работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям (включая: ......); - работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям (включая: ......) при сдаче Объекта в эксплуатацию; - охрана объекта. 2.2. Застройщик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта имеет право произвести авансирование работ в размерен не превышающем 30% от цены Контракта. Оплата аванса производится на основании счета Подрядчика представленного в адрес Застройщика. 2.3. Погашение авансов будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставляемого за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно Календарного плана (Приложение N 2). 2.4. Государственный заказчик по настоящему Контракту перечисляет денежные средства на лицевой счет Застройщика, при подтверждении Застройщиком объема принятых у Подрядчика работ (подписанных Застройщиком и Подрядчиком актов принятых работ, форм отчетности КС-2 и КС-3). Все документы предоставляются в адрес Государственного застройщика Застройщиком заказным письмом с уведомлением, экспресс почтой или сдается в экспедицию Росрыболовства с сопроводительным письмом. Перечисление денежных средств Государственным заказчиком в рамках настоящего Контракта происходит в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Государственным заказчиком актов приема-передачи выполненных работ. 2.5. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Застройщиком Подрядчику согласно Календарному плану (Приложение N 2). Оплата производится за фактически выполненные работы (поставленные материалы и оборудование). Оплата производится Застройщиком в течении 5 банковских дней с момента поступления на лицевой счет Застройщика денежных средств от Государственного заказчика в рамках оплаты работ по настоящему Контракту, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты работ считается дата списания денежных средств с лицевого счета Застройщика. 2.6. Приемка работ по настоящему Контракту производится Застройщиком у Подрядчика только при предоставлении следующих документов: а) Счета, б) Акта приемки выполненных работ, подписанного полномочными представителями Сторон (Форма КС-2), в) Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), г) Счета-фактуры. Указанные документы должны быть направлены Подрядчиком Застройщику с сопроводительным письмом незамедлительно после подписания каждого акта приема-передачи работ. В счетах, предъявляемых Подрядчиком к оплате, должны быть указаны 100% сумм стоимости поставленных материалов и оборудования и выполненных работ по акту приемки за вычетом 30% в счет погашения аванса. 2.7. Застройщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления от Подрядчика документов указанных в п. 2.6. проверить и подписать акты выполненных работ или дать мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде. В случае, если Застройщик отказывается от подписания актов приемки-передачи выполненных работ по настоящему Контракту и дает мотивированный отказ, то Застройщик и Подрядчик обязуются в течении 3 рабочих дней с момента подписания мотивированного отказа от подписания актов приема-передачи работ по настоящему Контракту согласовать объем и сроки устранения недостатков, оформленных протоколом. 2.8. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом. 2.9. Форма оплаты по Контракту производится Застройщиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2.10. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2009 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Застройщик и Государственный заказчик освобождаются от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств по оплате производится после поступления средств из федерального бюджета на счет Застройщика на финансирование Объекта. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту. В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта. 2.11. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Застройщиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 5 (пяти рабочих дней) с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым. 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 3.1. Сроки выполнения работ по Контракту указаны в Календарном плане выполнения работ, являющемся неотъемлемой частью Контракта (Приложение N 2). 3.2. Подрядчик по согласованию с Застройщиком и Государственным заказчиком вправе досрочно сдать выполненные работы по настоящему Контракту в целом или их отдельные этапы. Застройщик вправе досрочно принять указанные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта и по согласованию с Государственным заказчиком оплатить досрочно принятые работы. 4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА И ЗАСТРОЙЩИКА 4.1. Государственный заказчик обязуется: 4.1.1. Обеспечивать в установленном порядке, доведение до Застройщика лимитов бюджетных обязательств. 4.1.2. Осуществлять перечисление средств федерального бюджета со своего лицевого счета на лицевой счет Застройщика, открываемый в установленном порядке в органе федерального казначейства по месту его нахождения, на оплату работ, указанных в пункте 1.1. 4.1.3. Производить перечисление средств федерального бюджета при подтверждении Застройщиком объема работ, выполненных Подрядчиком в течении 15 (пятнадцати) банковских дней. 4.1.4. Осуществлять контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств по настоящему Контракту. 4.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации. 4.2. Застройщик имеет право в случае если Подрядчик: - подаст заявление в суд о несостоятельности, - заключит соглашения со своими кредиторами, или сделает переуступку прав в их пользу, - дacт согласие продолжить выполнение контракта под контролем инспекционного комитета своих кредиторов, - объявит о своей ликвидации, - существенно нарушит условия контракта без предварительного письменного согласия Государственного заказчика, - не развернет или приостановит работы на срок свыше 30 дней, по причинам, зависящим от Подрядчика, - лишен лицензии на выполнение строительных и монтажных работ или свидетельства о допуске к выполнению работ, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства членом которой является Подрядчик, - если на его имущество будет наложен арест, - не выполняет работы в соответствии с контрактом или пренебрегает выполнением своих обязательств по контракту, - если в отношении Подрядчика началась процедура банкротства, Вынести на решение Государственного заказчика вопросы о расторжении настоящего Контракта с Подрядчиком, заключения в рамках настоящего Контракта соглашения об ответственном хранении Объекта до принятия Государственным заказчиком управленческого решения о дальнейших работах на Объекте. 4.3 Застройщик обязуется: 4.3.1. Своевременно, на основании условий, предусмотренных настоящим Контрактом, предоставить Объект (и земельный участок) Подрядчику для выполнения работ по настоящему Контракту на основании акта о передаче объекта (и земли). 4.3.2. Передавать Подрядчику необходимые для осуществления работ по реконструкции по настоящему Контракту Объекта здания и сооружения, временную подводку сетей энергоснабжения, водопровода и оказывать другие услуги, необходимые Подрядчику. 4.3.3. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику (Застройщик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки). 4.3.4. На стадии подготовки к строительству: - проводит выбор строительной площадки и получает согласование на ее использование для строительства; - совместно с Подрядчиком - выполняет подготовительные работы, получает в установленном порядке необходимые согласования и разрешения для использования земельного участка для нужд строительства; - организует изучение строительной площадки на предмет подтверждения отсутствия факторов, опасных для здоровья людей; - получает в установленном порядке разрешение на строительство; - получает согласование и технические условия на подключение объекта к действующим сетям; - получает в администрации населенного пункта (района) подтверждение действия всех выданных технических условий на электроснабжение, водоснабжение, канализационные сборы, отопление, радиофикацию, телефонизацию и т.д. - выполняет подготовительные работы, получает в соответствующих органах необходимые согласования, разрешения и технические условия для проведения изысканий, проектирования и строительства; 4.3.5. В области контроля и надзора за ходом строительства: - утверждает перечень лиц, которые от имени заказчика уполномочены осуществлять контроль и технический надзор за проведением строительно-монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ; - передает Подрядчику документы об отводе земельного участка, необходимые согласования и разрешения; - сообщает Подрядчику установленные места складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разборки, рубки насаждений, непригодных для вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта, точки подключения и передает разрешения на подключение к действующим сетям энергоснабжения, водоснабжения, канализации и др.; - осуществляет приемку, учет, хранение, предмонтажную ревизию и передачу в монтаж или производство работ оборудования, комплектующих и других материально-технических ресурсов, поставка которых по договору возложена на Подрядчика; - принимает решение о необходимости авторского надзора проектной организации, шефмонтажных услуг производителей оборудования и заключает договора на выполнение указанных работ; - устанавливает порядок ведения исполнительной и производственной документации, не предусмотренной непосредственно нормативными документами, и сообщает об этом подрядчику; - дает указания Подрядчику о конкретном составе приемо-сдаточной исполнительной документации, необходимой для приемки объекта в эксплуатацию; - осуществляет контроль и технический надзор за строительством, соответствие объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ; - контролирует выполнение Календарного плана производства работ; - по согласованию с Государственным заказчиком принимает решение о временном прекращении строительства и консервации объекта, утверждает смету на выполнение работ по консервации объекта, утверждает смету на выполнение работ по консервации и контролирует их выполнение; - принимает от Подрядчика законсервированные объекты и организует охрану материальных ценностей; - представляет документы, необходимые для приемки объекта в эксплуатацию; - согласовывает привлечение Подрядчиком субподрядчиков для выполнения работ по настоящему Контракту; - после приемки Объекта в эксплуатацию передает Государственному заказчику Объект и необходимую документацию, включая гарантийные обязательства, а также техническую информацию. 4.3.6. В области финансирования учета, отчетности и аудита - обеспечивает своевременное открытие счета в территориальном казначействе по согласованию с Государственным заказчиком и контролирует поступление на него средств для своевременной оплаты выполненных работ и иных платежей, предусмотренных Контрактом; - представляет по запросу Государственного заказчика информацию о ходе строительства и расходовании финансовых и иных материальных ресурсов; - проводит анализ затрат по отдельным статьям расходов и видам работ и услуг и принимает меры по эффективному использованию выделяемых инвестором ресурсов, обеспечивает контроль за расходованием денежных средств и списанием материальных ресурсов с максимальным использованием вычислительной техники и программных средств; - дает разъяснения по техническим и финансовым вопросам государственным контролирующим органам; - участвует в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, подлежащих консервации, и в оформлении документов на консервацию или временное прекращение строительства, а также оценке их технического состояния при возобновлении работ; - участвует в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями; - извещает органы государственного строительного контроля о выявленных случаях аварийного состояния на объекте строительства; - осуществляет контроль за исполнением Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, требований шефмонтажных организаций в части безопасных методов ведения строительства, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций. 4.4. Застройщик вправе: 4.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 4.4.2. Застройщик имеет право посылать своих специалистов и инспекторов на заводы-изготовители для наблюдения за ходом изготовления материалов и оборудования необходимого для строительства Объекта и проверки его качества. 4.4.3. Проводить плановые проверки хода исполнения Контракта. 4.4.4. В случае не подписания акта приемки выполненных работ Подрядчиком, определять срок для исправления недоработок Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
