Приказ Федерального агентства по рыболовству от 13.11.2009 № 1015

     9.5 Подрядчик  по   требованию   Государственного   заказчика   в
установленный   им  срок  устраняет  своими  силами  и  за  свой  счет
недостатки  и   дефекты,   выявленные   в   результате   сдачи-приемки
выполненных работ,  а также выявленные после сдачи-приемки выполненных
работ  до  истечения  срока,  установленного  пунктом  9.4  настоящего
Государственного контракта.
     При этом Государственный заказчик вправе  взыскать  с  Подрядчика
неустойку  в  размере  ____  (_________)  процентов от общей стоимости
Государственного контракта.
     9.6. За  нарушение  Подрядчиком  сроков  устранения  недостатков,
указанных  в  извещении  об  отказе  в  приемке   выполненных   работ,
Застройщик  вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере одной
сотой действующей на день  уплаты  неустойки  ставки  рефинансирования
Центрального  банка Российской Федерации от цены настоящего контракта.
Неустойка начисляется  за  каждый  день  просрочки,  начиная  со  дня,
следующего   после   дня  истечения  установленного  срока  исполнения
обязательства до дня фактического исполнения обязательств Подрядчиком.
     9.7. При невыполнении Подрядчиком работ в полном объеме,  а также
при непредставлении отчетов в установленные сроки  и/или  изложении  в
отчетах  недостоверной,  искаженной  информации,  Застройщик вправе не
оплачивать работы,  потребовать возврата Подрядчиком  всех  полученных
сумм  по  Контракту,  а также оплаты Подрядчиком штрафа в размере 10 %
(Десять) от цены Контракта.
     9.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
своих обязательств по Контракту.

               СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

     10.1. В случае  возникновения  любых  противоречий,  претензий  и
разногласий,  а  так  же споров,  связанных с исполнением,  настоящего
Контракта,  Стороны  предпринимают  усилия  для  урегулирования  таких
противоречий,   претензий  и  разногласий  в  добровольном  порядке  с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
     10.2. До передачи спора на разрешение в суд,  Стороны примут меры
к его урегулированию в претензионном порядке.  Претензия  должна  быть
рассмотрена  и  по  ней  должен  быть дан письменный ответ по существу
Стороной,  которой  адресована  претензия  в  срок   не   позднее   15
(пятнадцати)  календарных  дней  с  даты  ее  получения.  Все споры по
настоящему  Контракту  рассматриваются  Сторонами  в Арбитражном  суде
г. Москвы.

             СТАТЬЯ 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

     11.1. Обеспечение  исполнения настоящего Контракта представляется
Подрядчиком на сумму _______ (_______) рублей, что составляет ___ % от
Цены   Контракта   в  форме  _______  (указывается  форма,  в  которой
предоставляется обеспечение исполнения контракта).
     11.2. В  случае  продления  срока выполнения работ или увеличения
объемов выполняемых работ по настоящему Контракту Подрядчик  обязуется
__________________     (переоформить    соответствующую    безотзывную
банковскую гарантию или договор страхования своей  ответственности  по
настоящему  контракту или передать Застройщику дополнительные денежные
средства в обеспечение исполнения настоящего контракта,  в том числе в
форме вклада (депозита)).
     11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта  перестало быть действительным,  закончило свое действие или
иным  образом  перестало  обеспечивать  исполнение   Подрядчиком   его
обязательств  по  Контракту,  соответствующий  Подрядчик  обязуется  в
течение 10 (десяти) банковских дней с момента,  когда  соответствующее
обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать
предоставить Застройщику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта
на  тех  же  условиях и в том же размере,  которые указаны в настоящей
статье Контракта.
     11.4. Уплата  Подрядчиком  неустойки  или  применение  иной формы
ответственности не  освобождает  его  от  исполнения  обязательств  по
настоящему Контракту.
     11.5. Обеспечение     исполнения      Контракта      удерживается
Государственным   заказчиком   в   случае   неисполнения  обязательств
Подрядчиком по настоящему Контракту.

                  СТАТЬЯ 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

     12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
и   действует   до  полного  выполнения  Сторонами  принятых  на  себя
обязательств.

               СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

     13.1. Настоящий Контракт расторгается на основании:
     - письменного соглашения Сторон;
     - вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.
     13.2. При  расторжении  Контракта  по любым основаниям Застройщик
обязан:
     - принять  работы,  фактически оказанные Подрядчиком с надлежащим
качеством на момент расторжения настоящего Контракта;
     - в  течение  трех  рабочих  дней  после  получения от Подрядчика
подписать  акты  приемки-передачи  выполненных  работ  и   справку   о
стоимости выполненных работ или дать мотивированный отказ;
     - в течение 30 дней с момента оформления  актов  приемки-передачи
выполненных  работ  и  затрат  и справки о стоимости выполненных работ
оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

                   14. ПЕРЕДАЧА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

     14.1. Сведения    обо    всех    результатах     интеллектуальной
деятельности,    включая   объекты   интеллектуальной   собственности,
созданные и (или) использованные при выполнении настоящего  Контракта,
в  том  числе  изобретения,  полезная  модель,  промышленный  образец,
топология    интегральных    микросхем,    селекционные    достижения,
предоставляются  Государственному  заказчику  и  подлежат  отражению в
отчетной документации.
     14.2. С  момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки и оплаты
работ,  выполненных  по  настоящему  контракту,   к   Государственному
заказчику  переходят  исключительные  права  на  результаты  работ  по
настоящему Контракту.
     14.3. Стороны   обязуются   заключить  в  десятидневный  срок  до
окончания настоящего Контракта  соглашение  (договор)  об  условиях  и
порядке  передачи  от  Подрядчика  Государственному  заказчику прав на
результаты, работ, полученные при исполнении настоящего Контракта.
     В указанном  соглашении  (договоре) в отношении результатов работ
сохраняются  правоотношения,  закрепленные   Сторонами   в   настоящем
контракте.

                      СТАТЬЯ 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

     15.1. Стороны обязуются не разглашать,  не передавать и не делать
каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся
в  документах,  имеющих  отношение  к взаимоотношениям Сторон в рамках
настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.
     15.2. Требования     п. 15.1.     настоящего     Контракта     не
распространяются на случаи раскрытия  конфиденциальной  информации  по
запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законом.
     15.3. Любые изменения и дополнения  к  настоящему  Контракту,  не
противоречащие      действующему     законодательству,     оформляются
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
     15.4. Любое  уведомление,  которое одна Сторона направляет другой
стороне  в  соответствии  с  настоящим  Контрактом,   направляется   в
письменной   форме   почтой  или  факсимильной  связью  с  последующим
предоставлением оригинала.  Уведомление вступает в день получения  его
лицом,  которому оно адресовано,  если иное не установлено действующим
законодательством или настоящим Контрактом.
     15.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской  Федерации  и
нормативными правовыми актами.
     15.6. Настоящий  Контракт  составлен  в  3  (трех)   экземплярах,
имеющих  одинаковую  юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон
настоящего Контракта.
     15.7. Подрядчик обязуется до 31 декабря 2009 года, в соответствии
с Федеральным Законом "О саморегулируемых организациях" от  01 декабря
2007  N  315-ФЗ;   Федеральным   Законом  "О   внесении   изменений  в
градостроительный  кодекс РФ  и  отдельные Законодательные акты РФ" от
22 июля 2008 N 148-ФЗ,  представить копии соответствующих документов о
допуске   к   видам   работ   выданных   Подрядчику   саморегулируемой
организацией осуществляющей подготовку проектной документации объектов
капитального  строительства  и  копии  соответствующих  документов   о
допуске к видам работ по инженерным изысканиям выданных Подрядчику или
соисполнителю  саморегулируемой  организацией  выполняющей  инженерные
изыскания  объектов капитального строительства в порядке установленном
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
     15.8. Приложением к настоящему Контракту являются:
Приложение N 1 Техническое задание
Приложение N 2 Календарный план

          СТАТЬЯ 16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И
                            ПОДПИСИ СТОРОН

Государственный заказчик:

Застройщик:

Подрядчик:




                                                        Приложение N 1
                                          к государственному контракту

                                                      N ______________
                                              от "__"_________ 2009 г.


                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________


Государственный заказчик:

Застройщик:

Подрядчик:




                                                        Приложение N 2
                                          к государственному контракту

                                                      N ______________
                                              от "__"_________ 2009 г.


                           КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

На выполнение  в  2009-2010  годах   работ   по   разработке   рабочей
документации    объекта    "Реконструкция    Ясноморского   лососевого
рыбоводного    завода,   Сахалинская   область,    Невельский   район,
п. Ясноморск";


                                   Контрактная цена _____________ руб.
----------------------------------------------------------------------
 N |Наименование работ|Дата начала|Дата окончания| Цена по |Результаты
п/п|  (этапов работ)  |   этапа   |    этапа     |контракту|   работ
   |                  |           |              |   руб.  |
---|------------------|-----------|--------------|---------|----------
   |                  |           |              |         |
----------------------------------------------------------------------
        
        
     Государственный заказчик:

     Застройщик:

     Подрядчик: