|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 26.03.2010 № 259Бурение скважин осуществлялось буровыми установками: самоходной - УГБ-50М на шасси ГАЗ-66 и переносной - КМ-10 с отбором керна, диаметром до 151 мм. В процессе буровых и горнопроходческих работ для определения физических свойств грунтов из скважин отобрано 4 пробы грунта ненарушенной структуры, 29 проб грунта нарушенной структуры, 3 пробы воды. 4. Описание технической части проектной документации На рассмотрение представлен проект на реконструкцию Барабашевского лососевого рыбоводного завода в Хасанском районе Приморского края. 4.1. Схема планировочной организации земельного участка Участок расположен в Хасанском районе Приморского края, в 4.0 км восточнее с. Барабаш, на территории существующего рыбоводного завода. Рельеф участка спокойный, перепад отметок составляет 0.5 - 1.0 м, уклон поверхности не превышает 1°. Абсолютные отметки существующей поверхности составляют 11 - 16 м. В состав генерального плана входят: - основной производственный комплекс со встроенным административно-бытовым блоком; - рефконтейнер на 15 тонн; - котельная (существующая); - склад (существующий); - бокс (существующий); - склад ГСМ (существующий); - административный корпус (существующий); - баня (существующая); - трансформаторная подстанция (существующая); - площадка котельной; - дизельная; - септик-выгреб пункта сбора икры; - очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков; - очистные сооружения поверхностного стока; - водосборный колодец; - насосная станция грунтовых вод (резервная); - насосная станция хозяйственно-питьевых вод (существующая); - водонапорная башня (существующая); - насосная станция подрусловых вод; - водоподпорное сооружение; - рыбозаградительное сооружение; - рыбовыпускной канал; - рыбоходный канал; - пункт сбора икры; - автостоянка на 4 машиноместа (существующая); - автостоянка на 10 машиномест; - площадка отдыха. При реконструкции рыборазводного завода выделено три участка производства работ. Первый участок - непосредственно на территории рыборазводного завода. На участке предусматривается снос существующих рыборазводных цехов (западный цех и здание забойки сносится до начала строительства, восточный цех и отделение водоподготовки сносится после введения в эксплуатацию нового производственного комплекса); строительство производственного комплекса с пристроенным к нему административно-бытовым корпусом; дизельной. Второй участок - за автомобильной дорогой в изгибе р. Барабашевка. На месте существующей насосной станции - строительство насосной станции подрусловых вод. Третий участок - рыбозаградительное сооружение на р. Барабашевка в 8 км вниз по течению для сбора икры. Проектом предусматривается реконструкция водозаборного устройства, расположенного на расстоянии 1,6 км выше площадки ЛЗР на р. Остросопочный с устройством водовода от водозабора до ЛРЗ. Севернее проектируемого производственного комплекса, рядом с проездом, примыкающим к поселку, намечено строительство котельной. Вертикальная планировка решена с учетом отвода ливневых вод от зданий и сооружений через руч. Остросопочный в р. Барабашевку. Организация рельефа земельного участка запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом отвода поверхностных вод. Проектом благоустройства предусмотрено устройство покрытий проездов, площадок для стоянки автомашин из асфальтобетона, наружное освещение территории, устройство ограждения, озеленение территории. Озеленение свободных территорий осуществляется посадкой деревьев и кустарников, устройством цветников и газонов, укрепления откосов посевом трав. Принцип размещения зеленых насаждений смешанный: предусмотрены как регулярные посадки (рядовая посадка деревьев, посадка кустарников в "живую изгородь"), так и свободное размещение деревьев. Подъезд предусмотрен с существующих проездов. 4.2. Технологические решения Цель реконструкции существующего рыбоводного завода на р. Барабашевка - организация эффективного предприятия по искусственному разведению молоди кеты, с обеспечением современного уровня технологических процессов на всех стадиях развития рыбоводной продукции, обеспечение водоснабжения инкубационных аппаратов емкостного типа, самотечного независимого водоснабжения с регулируемой подачей воды в поперечные секции личиночного цеха в процессе выдерживания свободных эмбрионов и подращивания молоди. Мощность Барабашевского лососевого рыбоводного завода после реконструкции составит 20 млн. экземпляр молоди кеты по выпуску со среднештучной навеской 0.6-1.0 г. Характеристика производственных процессов рыборазводного завода на р. Барабашевка состоит из следующих операций: - отлов и выдерживание в рыбонакопителе и садках производителей; - забой производителей, сбор и оплодотворение икры; - транспортировка икры; - закладка икры в инкубационные аппараты; - инкубация икры; - постановка икры на выклев; - выклев и выдерживание свободных эмбрионов; - подращивание молоди; - выпуск молоди; - санитарно-профилактические мероприятия. Бетонный бассейн для отлова и выдерживания производителей находится в нижней части питомника руч. Остросопочный перед водоподпорным сооружением, состоит из двух отсеков 6 х 8 м. Общая 2 2 площадь бассейнов для выдерживания производителей 96 м , из них 72 м 2 занимают садки, и 24 м ловушки, которые при выдерживании производителей играют промежуточную роль. Для выдерживания производителей кеты до созревания используются садки. Размеры садков 4 х 2 х 1.5 м. Для получения садковых площадей указанных размеров бетонные бассейны перегораживаются на отсеки при помощи вставных металлических трубок. Отлов из ловушек, сортировка, посадка производителей в садки и их изъятие для сбора икры выполняется ежесуточно. По мере изъятия производителей из садков из руслового садка в ловушки поступают новые партии производителей. При отсадке в садки на выдерживание соблюдается нормативное соотношение производителей по половым признакам 1:1. Икра и молоки для искусственного рыборазведения используются только от зрелых и здоровых производителей. Работы по сбору и оплодотворению икры производятся в помещении специально оборудованного цеха сбора и оплодотворения икры, который расположен возле садков. На разделочном столе технолог-рыбовод вскрывает брюшко предварительно обездвиженной самки специальным ножом и выпускает икру в пластиковый таз. Оплодотворение икры осуществляется "сухим" способом. В таз с икрой добавляются молоки и осторожно и тщательно перемешиваются. Оплодотворенная икра осторожно промывается от спермы, включений крови и слизи. Процесс оплодотворения и промывки занимает не более 10 минут. В течение двух часов после оплодотворения заканчивается стабилизация зародыша и икра приобретает повышенную устойчивость к внешним физическим воздействиям, после чего ее можно транспортировать на рыбоводный завод. Перевозка икры производится автомобильным транспортом в транспортировочных контейнерах японского производства с размерами 670x300x300 мм. Инкубация икры осуществляется в инкубационных аппаратах типа "Бокс" и четырех секционных аппаратах Аткинса. Все инкубационные аппараты пластмассовые японского или немецкого производства. Выклев и выдерживание свободных эмбрионов икры происходит в пластиковых прямоточных бассейнах питомника (10 х 2 х 0.8 м). Подращивание молоди кеты осуществляется в тех же бассейнах, где происходит выдерживание личинок. Выпуск молоди начинается в середине апреля и длится в течение 20-25 дней партиями. Штат персонала предприятия составляет 14 человек. В период сбора икры привлекаются временно 9 человек. Сведения об изменениях, внесенных в процессе проведения государственной экспертизы 1. В пояснительной записке указан профессионально - квалификационный состав работников с распределением по группам производственных процессов, число рабочих мест и их оснащенность. 2. Выполнено описание режима работы и отдыха персонала, организация питания персонала. 3. В пояснительной записке выполнен перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объекта. 4. В составе графической части проекта представлена принципиальная схема технологических процессов от места поступления сырья и материалов до выпуска готовой продукции. 4.4. Конструктивные решения Производственный корпус со встроенным административно-бытовым блоком - одноэтажное, отапливаемое здание, крестообразное в плане с габаритными размерами 138x71 м. Высота помещений до несущих конструкций от 3.12 м до 6.22 м в коньке. Здание запроектировано в металлическом однопролетном рамном каркасе. Пролет рамы каркаса 24.0 м. Рамы состоят из колонн и балок переменного двутаврового сечения. Колонны с балками и балки между собой в коньке соединяются на болтах. Рамы выполняются в заводских условиях. Пространственная жесткость каркаса обеспечивается в поперечном направлении металлическими рамами с жесткими узлами и шарнирным опиранием колонн на монолитные железобетонные ростверки. В продольном направлении - вертикальными связями между колоннами. Фундаментные балки под наружные ограждения монолитные железобетонные. Сваи буронабивные сечением 0,6 м, длиной 7,0 м. Под колонну приняты две сваи. Наружные стены и покрытия запроектированы из панелей типа "сэндвич" марки "Агема". Панели наружных стен толщиной 100 мм. Панели покрытия толщиной 150 мм. Уровень ответственности проектируемых зданий - II (нормальный) по приложению 7* к СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" издания 2000 года. Категория ответственности здания по степени сейсмической опасности - объект массового строительства согласно п. 1.3* СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" издания 2000 года и рекомендаций Госстроя России в приложении к письму Госстроя России от 23.03.2001 N АШ-1382/9 - 6 баллов. Степень огнестойкости - III по СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" для производственного корпуса. Огнезащита несущих элементов каркаса (колонны, ригели) обеспечена огнезащитным покрытием ВПМ-2 толщиной 4 мм. Наружные стены и покрытия запроектированы из панелей типа "сэндвич" марки "Агема". Панели наружных стен толщиной 100 мм. Панели покрытия толщиной 150 мм. Основанием свайных фундаментов приняты галечниковые грунты. Сведения об изменениях, внесенных в процессе проведения государственной экспертизы 1. Внесены изменения в теплотехнический расчет АР ТТ (стр. 1-4) - добавлен коэффициента теплотехнической однородности. 2. Внесены изменения в расчет свайных фундаментов на горизонтальное перемещение от совместного действия вертикальных и горизонтальных нагрузок. Горизонтальное перемещение также учтено в расчетах рамы, с учетом изменения вертикального перемещения покрытия и перераспределения усилий в металлической раме. 3. Выполнен расчет несущей способности буронабивной сваи на горизонтальную нагрузку 6.4 т. 4. Оценка надежности здания определена в соответствии с "Рекомендациями по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам", ЦНИИ Промзданий, М. 2001 год. 4.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий 4.5.1. Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение Расчетная нагрузка составляет 128 кВт. Категория надежности электроснабжения - II. Электроснабжение выполнено от существующей ТП, для резервного электроснабжения запроектирована дизельная электростанция (ДЭС) мощностью 360 кВт контейнерного типа. Наружное освещение выполнено светильниками РКУ-08 с лампами ДРЛ-250, установленными на опорах. Основными потребителями электроэнергии являются электроприемники технологического, сантехнического оборудования, электрического освещения. Проектом предусмотрено: рабочее, аварийное, ремонтное освещение. Напряжение ремонтного освещения - 12 В. Освещенность, типы светильников приняты в соответствии с назначением помещений и условием среды. Управление освещением выполнено местное выключателями, установленными у входов в помещения. Учет электроэнергии выполнен на вводе. Сведения об изменениях, внесенных в процессе проведения государственной экспертизы 1. Принципиальная схема электроснабжения завода откорректирована. В схему включены два трансформатора мощностью 250 кВА. От ТП до здания завода проложены два кабеля 0.4 кВ. 2. Проект дополнен сетями 0.4 кВ от ТП и ДЭС до потребителей. 3. В общей пояснительной записке расчетная нагрузка приведена в соответствие с нагрузкой в разделе ЭМ. 4. Проставлены отметки пола на всех этажах. 5. Размещение светильников принято с учетом технологической части проекта. 6. Выполнена схема уравнивания потенциалов. 4.5.2. Водоснабжение и канализация Водоснабжение завода на хоз-питьевые нужды предусматривается из скважины, через существующую водонапорную башню. Источником воды для нужд пожаротушения служит насосная станция грунтовых вод, в шахтном колодце которой установлены два погружных насоса (один рабочий, другой резервный). Сеть противопожарного водопровода запроектирована кольцевой, с установкой пожарных гидрантов. Технологическое водоснабжение завода осуществляется водами водоносного горизонта и подрусловыми водами р. Барабашевки. Грунтовые воды подаются на завод по самотечному водоводу Д=500мм. Подрусловый водозабор на р. Барабашевка представляет собой лучевой водозабор, каптирующий подрусловые воды. Хоз-бытовые стоки от блока вспомогательных помещений отводятся на блок очистных сооружений биологической очистки заводского 3 изготовления "Биокс" производительностью 3.0 м /сут. Очищенный сток сбрасывается в р. Барабашевку через ручей Остросопочный (Лицензия на водопользование от 25.11.2005 серия ВЛВ N 00885 ТРРВХ. Срок лицензии - по 24.11.2010. Письмо отдела водных ресурсов по Приморскому краю АБВУ ФАВР от 02.02.2007 N 109/164 "О лимите водопользования"). Производственная канализация от пункта сбора икры и от личиночного цеха отводится в септик. Условно - чистые воды от инкубационного и личиночных цехов при инкубации и выдерживании, а также от пункта сбора икры при набухании икры отводятся без очистки в р. Барабашевку (Лицензия на водопользование от 25.11.2005 серия ВЛВ N 00885 ТРРВХ. Срок лицензии - по 24.11.2010. Письмо отдела водных ресурсов по Приморскому краю АБВУ ФАВР от 02.02.2007 N 109/164 "О лимите водопользования"). Отвод поверхностного стока с территории осуществляется путем комплексного решения планировочных отметок и системой дождеприемных колодцев. Поверхностный сток с территории завода отводится на локальные очистные сооружения модельного ряда "Свирь-5" и после очистки сбрасываются в р. Остросопочный (разрешение управления Ростехнадзора по Приморскому краю на сброс загрязняющих веществ с поверхностным стоком от 16.05.2006 N 4183). Основные показатели: 3 * расчетный расход воды на хоз-бытовые нужды - 2.06 м /сут., * расход воды на внутренние пожаротушение - 5.0л/сек., * расход воды на наружное пожаротушение - 30 л/сек., 3 * расход воды на производственные нужды - 31897.9 м /сут., 3 * расход хоз-бытовых стоков - 2.06 м /сут. Сведения об изменениях, внесенных в процессе проведения государственной экспертизы 1. На чертеже с наружными сетями водопровода и канализации (ВЛ2007-061- НВК.З) показаны: - очистные сооружения хоз-бытовых и поверхностных стоков; - трассы систем K1; K2 к очистным сооружениям и выпуски их в ручей; - система канализации условно - чистых производственных стоков; - водопровод к зданию котельной. 2. ПЗ дополнена показателями общего расхода ливневых вод с территории завода (234.6 л/с) и значениями загрязнений до и после очистки; 4.5.3. Теплоснабжение, отопление Теплоснабжение. Теплоснабжение производственного комплекса осуществляется от блочно-модульной котельной. Система теплоснабжения закрытая. Прокладка тепловой сети подземная в непроходном канале. Расчетные тепловые потоки составляют: на отопление - 0,364 Гкал/ч. Отопление. В здании предусмотрена однотрубная система топления с нижней разводкой. Параметры теплоносителя 95-70°С. В качестве отопительных приборов приняты чугунные радиаторы. Дополнительно установлены воздушно-отопительные агрегаты. Вентиляция. Вентиляция из помещений административно-бытового корпуса естественная. Приток неорганизованный. Сведения об изменениях, внесенных в процессе проведения государственной экспертизы 1. Представлен ы расчетные тепловые потоки рыбоводного завода (ВЛ 2007-061-ТС). 2. Представлена таблица расчетных воздухообменов в помещениях, таблица вентиляционного оборудования (ВЛ 2007-061-ОВ). В производственных помещениях предусмотрена естественная вытяжная вентиляция, из расчета однократного объема. Вытяжка производится из верхней зоны помещений при помощи дефлекторов. 3. Представлены решения по вентиляции в помещениях лабораторий, кухни, гостиной (ВЛ 2007-061-ОВ). 4. На схемах отопления указана компенсация тепловых удлинений (осуществляется за счет сильфонных компенсаторов и самокомпенсации). 5. Указаны помещения с установленными воздушно-отопительными агрегатами (инкубационное отделение, отделение доращивания, отделение водоподготовки). 4.5.4. Сети и системы связи Телефонизация - от существующих сетей предприятия. Радиофикация - эфирное радиовещание. Сведения об изменениях, внесенных в процессе проведения государственной экспертизы 1. Представлен проект внутренней разводки телефонных пар с оборудованием помещения пожарного поста охраны телефонной связью (ВЛ 2007-061-СС). 4.6. Проект организации строительства При реконструкции рыборазводного завода выделено три участка производства работ. Первый участок - непосредственно на территории рыборазводного завода. Второй участок - за автомобильной дорогой в изгибе р. Барабашевка. Третий участок - рыбозаградительное сооружение на р. Барабашевка. Снос зданий и сооружений выполняется автомобильным краном КС-3577. Земляные работы выполняются следующим механизированным 3 комплексом: экскаватор ЭО-4121 емкостью ковша 0,65 м со сменным оборудованием - ковш-драглайн, грейфер (для разработки грунта в 3 котловане и траншеях); экскаватор ЭО-2621 емкостью ковша 0,25 м (для разработки траншей под электросети и сети слабого тока); бульдозер Т-170. Сверление скважин под буронабивные сваи выполняется бурильно-крановой машиной БКМ-1501. Возведение основного производственного здания выполняется изнутри здания ходом "на себя" с помощью автомобильного крана "TADANO". Укладку габионов, матов, подачу бетонной смеси в инвентарных бадьях, монтаж металлоконструкций при возведении гидротехнических сооружений, монтаж насосных станций, выполняется с помощью автомобильного крана "TADANO" (КС-3577). Бетонная смесь приготовляется непосредственно на строительных площадках в бетоносмесительной установке, с устройством открытых площадок под инертные материалы и склада под цемент. Укладка дрен и устройство колодцев выполняется с помощью автокрана КС-3577. Подача бетонной смеси в опалубку выполняется автокраном в инвентарных бадьях. Бытовые помещения строителей расположены в пределах реконструируемого объекта. Водоснабжение для бытовых нужд и для производственных нужд - от существующих сетей водопровода. В качестве канализации используются существующие сети. Площадка строительства оборудована биотуалетом, опоражниваемым спецмашинами по мере наполнения. Подключение пожарных машин выполняется от существующего пожарного гидранта. Временное электроснабжение бытовых помещений и строительной площадки выполняется по месту от существующих электрических сетей (с установкой электротехнического шкаф). Связь с диспетчерской службой осуществляется по сотовой связи. Продолжительность строительства - 30 мес., в том числе подготовительный период - 3 мес. Количество работающих - 31 чел. Трудоемкость - 20460 чел.-дн. 4.7. Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих Пояснительная записка содержит запись главного инженера проекта с его подписью о том, что технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", санитарно-защитная зона для проектируемого объекта не устанавливается. По результатам расчетов рассеивания, выполненных в соответствии с требованиями ОНД-86, расчетные приземные концентрации в зоне жилой застройки ни по одному из выбрасываемых веществ не превысили 0.1 ПДК. В качестве дополнительных мероприятий по снижению негативного воздействия на качество атмосферного воздуха, проектными материалами предусматривается озеленение участка. В соответствии с представленными материалами оценки воздействия на окружающую среду, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах соответствуют СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки" и не превышают допустимых норм. Расчетные параметры и принятая система отопления в отапливаемых зданиях обеспечивают требования СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям" к микроклимату в помещениях зданий. В помещениях предусмотрено естественное и искусственное освещение, освещенность соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий". Проектом предусмотрено обеспечение работников гардеробными, санузлами и блоками вспомогательного назначения, т.е. обеспечены допустимые условия труда. Все помещения оснащены современным технологическим оборудованием и мебелью в соответствии с происходящими в них процессами. Расположение рабочих мест, их оборудование и оснащение отвечают эргономическим и техническим требованиям СП 2.2.21327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения", СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы". Санитарно-гигиенические условия труда персонала соответствуют требованиям санитарных правил, действующим строительным нормам, нормам технологического проектирования, требованиям по охране труда и гигиеническим требованиям к климату производственных помещений. Оценка условий труда персонала соответствуют требованиям Р 2.2.2006-05 "Гигиеническая оценка факторов рабочей среды и трудового процесса, критерии и классификации условий труда". Санитарно-гигиенические условия труда персонала относятся к классу оптимальных и допустимых. 4.8. Мероприятия по охране окружающей среды На земельном участке установлены ограничения прав пользователя в связи с расположением в водоохраной зоне р. Барабашевка - водотока высшей категории рыбохозяйственного водопользования. В соответствии с Водным Кодексом РФ (ст. 65 п. 16) в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения. Ихтиофауна р. Барабашевка представлена широким промысловых видов рыб, в том числе кета (аборигенный вид) и еще 5 видов семейства лососевых, 2 вида дальневосточной красноперки, 2 вида корюшки, гольяны, пескари, бычки, подкаменщики, вьюновые и дальневосточная минога. Уменьшение численности кеты в р. Барабашевка как с действием погодных факторов (несколько маловодных лет), так и с преимущественно высоким уровнем изъятия производителей, в том числе браконьерским выловом. Большая часть пропущенной на нерестилища рыбы отлавливается браконьерами. Реконструкция Барабашевского рыбоводного завода создает условия для сохранения нерестилищ подходящей на нерест рыбы. На проектируемом объекте предусмотрены все системы инженерного обеспечения. Хозяйственно-бытовые стоки после очистки на очистных сооружениях биологической очистки "Биокси-3" сбрасываются через руч. Остросопочный в реку Барабашевка (Лицензия на водопользование от 25.11.2005 серия ВЛВ N 00885 ТРРВХ. Срок лицензии - по 24.11.2010. Письмо отдела водных ресурсов по Приморскому краю АБВУ ФАВР от 02.02.2007 N 109/164 "О лимите водопользования"). Производственные стоки предприятия являются средой для обитания разводимых рыб. Технологические воды, используемые на стадии выдерживания производителей относятся к условно-чистым и отводятся в р.Барабашевку через ручей Остросопочный без предварительной очистки (Лицензия на водопользование от 25.11.2005 серия ВЛВ N 00885 ТРРВХ. Срок лицензии - по 24.11.2010. Письмо отдела водных ресурсов по Приморскому краю АБВУ ФАВР от 02.02.2007 N109/164 "О лимите водопользования"). Поверхностный (дождевой) сток отводится с территории производственного комплекса двумя выпусками через очистные сооружения "Свирь-5" в руч. Остросопочный (разрешение управления Ростехнадзора по Приморскому краю на сброс загрязняющих веществ с поверхностным стоком от 16.052006 N 4183). В состав очистных сооружений входят: насосная установка, блок очистки и сорбционного фильтра доочистки. Очистке подвергается первая, наиболее грязная порция дождя. Условно-чистый поверхностный сток с территории насосной станции подрусловых вод и с территории пункта сбора икры неорганизованно отводится на рельеф в пределах водосборной площади р. Барабашевка. Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране поверхностных вод от загрязнения: - регулярное проведение ревизии и очистки очистных сооружений, сетей ливневой канализации; - ведение аналитического контроля за качественным составом сбрасываемых сточных вод; - регулярная уборка территории, недопущение разливов нефтепродуктов; - проведение своевременного ремонта дорожных покрытий; - ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия; - своевременный вывоз отходов с территории предприятия. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха во время эксплуатации проектируемого объекта является: - площадки парковки автотранспорта; - очистные сооружения ливневой канализации; - очистные сооружения хоз.бытовых стоков; - дымовая труба котельной; - резервуар хранения топлива; - рефконтейнер. В атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, аммиак, углерода оксид, сажа, серы диоксид, сероводород, керосин, бензин, метан, фреон, бенз(а)пирен, этантиол, углеводороды предельные С12 - С19, мазутная зола, из них такие вещества как азота диоксид, азота оксид, серы диоксид и мазутная зола теплоэлектростанций; серы диоксид и сероводород; аммиак и сероводород; азота диоксид, азота оксид, аммиак и серы диоксид обладают эффектом суммации. Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу - 0.5708309 т/год. Расчет рассеивания загрязняющих веществ проводился по программе "Эколог" версия 3.3, согласованной с ГГО им. А.И. Воейкова. Расчет проведен на зимний и летний период без учета фоновых концентраций для участка местности 600х600 м, с шагом расчетной сетки 100 м. Для укрупненного анализа рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы рассчитаны значения приземных концентраций ЗВ в дополнительных точках, принятых на границе санитарно-защитной зоны и в зоне жилой застройки. Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе показали: по всем загрязняющим веществам и группам суммации концентрации в приземном слое атмосферы на границе СЗЗ и в зоне жилой застройки не превышают 0.1 ПДК соответствующего вещества. По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы максимальные концентрации по всем загрязняющим веществам, выбрасываемым источниками предприятия, не превысили долей нормируемых концентраций, установленных ЦЛАТИ по Приморскому краю. В результате производственной деятельности предприятия предполагается образование следующих видов отходов производства и потребления: Первого класса опасности: - ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, 0.005 т/год. Третьего класса опасности: - обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более), 0.003 т/год; - шлам очистки трубопроводов и емкостей от нефти и нефтепродуктов, 0.005 т/год; - всплывающая пленка из нефтеуловителей, 0.0566 т/год; - отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными жировыми продуктами, 1.03 т/год. Четвертого класса опасности: - мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), 1.9 т/год; - отходы потребления на производстве, подобные коммунальным, 44.233 т/год; - отходы (осадки) из выгребных ям и хоз.бытовые стоки, 260 т/год; - отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод, 29.14 т/год. С целью минимизации воздействия отходов на окружающую природную среду предприятие осуществляет деятельность по следующим направлениям: - рациональное использование и экономия материальных ресурсов; - передача отходов для использования и размещения сторонним организациям; - организацию наблюдения за состоянием окружающей среды на объектах временного размещения отходов. Отходы, образующиеся в результате производственной деятельности проектируемого объекта, при своевременном сборе и отправке на места утилизации и размещения, не представляют экологической опасности для окружающей среды. Принятые проектные решения не наносят ущерба окружающей природной среде, уровень воздействия на окружающую природную среду находится в пределах норм и требований по обеспечению экологической безопасности. Сведения об изменениях, внесенных в процессе проведения государственной экспертизы 1. В проекте разработана программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при эксплуатации объекта, а также в случае аварийных ситуаций. 2. Представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат. 4.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Источником воды для нужд пожаротушения служит насосная станция грунтовых вод, в шахтном колодце которой установлены два погружных насоса (один рабочий, другой резервный). Сеть противопожарного водопровода запроектирована кольцевой, на которой установлены пожарные гидранты. Пожарная сигнализация для административно-бытового здания выполняется во всех помещениях, кроме помещений с мокрыми процессами. Помещения оборудованы дымовыми пожарными извещателями, на путях эвакуации установлены ручные пожарные извещатели типа "ИПР". Электрощитовая оборудована тепловыми пожарными извещателями "ИП 212-45". Прибор приемно-контрольный размещается в помещении щитов управления. Сети пожарной сигнализации выполнены кабелем КПСВЭВнг 1x2x0.5 в кабель - канале. Оборудование пожарной сигнализации для котельной поставляется комплектно с котельной. Оборудование автоматической системы пожаротушения для дизельной поставляется комплектно с дизельной. Предусмотрено отключение систем общеобменной вентиляции при пожаре. Оповещение о пожаре - звонковое, на путях эвакуации установлены светоуказатели "Выход" (оповещатели типа "Маяк 1" и "Свирель"). Сведения об изменениях, внесенных в процессе проведения государственной экспертизы - тепловые пожарные извещатели в административных помещениях заменены на дымовые пожарные извещатели. 5. Описание сметы на строительство Стоимость капитального ремонта определена базисно-индексным методом (база ФЕР) в ценах 4 квартала 2007 года и составила по Сводному сметному расчету 375774,156 тыс. руб., в том числе СМР - 231300,835 тыс. руб., оборудования - 125239,623 тыс. руб. Сведения об изменениях, внесенных в процессе проведения государственной экспертизы: По замечаниям государственной экспертизы внесены изменения по объемам работ в соответствии с проектом, уточнена стоимость оборудования, исключена калькуляция на приготовление гидротехнического бетона, исключены дважды учтенные стоимости материалов. После внесения изменений сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2007 года составила 270048,29 тыс. руб. Изменение затрат по главам произошло в результате учета пропущенных работ в соответствии с замечаниями: монолитных плит, фундаментных балок, щитов, светильников, системы пожарно-охранной сигнализации, противопожарной изоляции вентсистем, сильфонных компенсаторов, водомерного узла, благоустройства и т.д., уточнения объемов работ в соответствии с проектом, уточнения стоимости оборудования и материалов, исключения коэффициента 0,85 к СП и дважды учтенного коэффициента 0,94 к HP, включения в ССР пусконаладочных работ "вхолостую", изменения индекса на оборудование, исключения дважды учтенных стоимостей материалов. По итогам корректировки сметная стоимость объекта реконструкции составляет в уровне цен 4 квартала 2007 года: Всего 270048,29 тыс.руб., в том числе СМР 104125,94 тыс.руб., оборудование 142354,69 тыс.руб. Сметная стоимость в базовом уровне цен 2000 года составляет: Всего 86238,86 тыс. руб., в том числе СМР 19952,22 тыс. руб., оборудование 57372,32 тыс. руб. 6. Выводы по результатам рассмотрения Государственной экспертизой установлено: - инженерные изыскания соответствуют требованиям СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства", СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания". - проектные решения выполнены в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями, градостроительным планом. Принятые проектом конструктивные решения, инженерные сети и системы соответствуют технологическим и эксплуатационным требованиям, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других "норм; действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий; - проектом предусмотрены мероприятия по теплозащите ограждающих конструкций отапливаемых зданий и оснащению приборами по учету за расходом электроэнергии; - проект на реконструкцию Барабашевского лососевого рыбоводного завода в Хасанском районе Приморского края, доработанный по замечаниям государственной экспертизы, рекомендуется к утверждению. Ведущий консультант Е.Л. Андреева 27 мая 2009 года Федеральное агентство по рыболовству Федеральное государственное учреждение "Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" ФГУ "ПРИМОРРЫБВОД" Адрес: 690091 г. Владивосток Телефон: 41-10-99 ул. Светланская, 7 N 1-2/785 18 июня 2009г. И.О. директора Департамента градостроительства Приморского края С.М. Якушину Уважаемый Сергей Михайлович! Просим внести уточнения положительного заключения государственной экспертизы N 377/08 по Реконструкции Барабашевского ЛРЗ Приморского края: В разделе 6: 1. Производительность ЛРЗ - 20 млн. экз. молоди кеты. 2. Общая численность предприятия составляет 38 человек. В разделе 5: Стоимость капитального ремонта читать как: Стоимость Реконструкции. Главный инженер ФГУ "Приморрыбвод" С.Н.Шкурко ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАСОВАНЫ И.о. директора департамента градостроительства Приморского края С.М.Якушин Приложение N 2 к Аукционной документации ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край г.Москва "___"_________ 2010 г. Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице руководителя Крайнего Андрея Анатольевича, действующего на основании Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 г. N 444, с одной стороны, и ______________________________________________________________________ в лице ______________________________________________________________, действующего на основании Устава, признанное победителем ______________________________________ по ___________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик" с другой стороны (совместно именуемые - "Стороны") с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона (открытого аукциона в электронной форме) на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край, (в соответствии с протоколом заседания Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказанию услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, открытого аукциона, запроса котировок от ________________ N ________ _________________________ г.), заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый "Контракт" о нижеследующем: СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок осуществить реконструкцию "под ключ" и сдать Государственному заказчику ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край (далее - Объект), реконструкция Объекта должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1), проектной (включая смету) и рабочей документациями, передаваемыми Государственным заказчиком Подрядчику согласно прилагаемому Графику (Приложение N 2) и Календарным планом (Приложение N 3), включая поставку оборудования и материалов, работы по техническому и гарантийному обслуживанию Объекта и оборудования, а также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строительством Объекта работ, а Государственный заказчик обязуется предоставить на время выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчику земельный участок для выполнения работ по Контракту, проектную и рабочую документации, принять и оплатить выполненные в рамках настоящего Контракта работы по строительству Объекта. Реконструкция Объекта осуществляется в рамках реализации ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года N 606, по Объекту ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край. 1.2. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения. 1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____________0,00 руб. (___________________________________ рублей) (включая НДС). Цена настоящего Контракта является твердой и неизменной. 2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика. В цену настоящего Контракта, в частности, входит: - оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением реконструкции Объекта; - оплата аренды необходимых для реконструкции машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (реконструкцией Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией Объекта; - работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям; - работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию; - охрана Объекта. В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхования, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая расходы на проведение строительного контроля. 2.3. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта производит авансирование работ в размере 30 % от цены Контракта. Оплата аванса производится на основании счета Подрядчика выставленного в адрес Государственного заказчика. 2.4. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставляемого за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно Календарному плану (Приложение N 3). 2.5. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану (Приложение N 3), подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов принятых работ и форм отчетности КС-2 и КС-3. Оплата производится за фактически выполненные работы (поставленные материалы и оборудование и проч.) по Контракту. 2.6. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п.2.5. Контракта. 2.7. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика. 2.8. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом. 2.9. Оплаты по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2.10. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2010 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту. В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта. 2.11. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым. 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами: Начало работ:___________ года ________________ месяца ______ дня. Окончание работ: 2010 года декабря месяца 20 дня. Общая продолжительность реконструкции составляет ________ дней. 3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3) является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков реконструкции. 3.3. Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом (Приложение N 3). 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 4.1. Обязательства Подрядчика. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства: 4.1.1. Выполнить все работы по реконструкции в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Государственному заказчику в установленный Контрактом срок. 4.1.2. Обеспечить: - производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документациями, Календарным планом (Приложение N 3) и строительными нормами и правилами; - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. 4.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к реперным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. 4.1.4. Возвести собственными силами за счет цены Контракта все временные сооружения. 4.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной и рабочей документацией. Точки и условия подсоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Государственный заказчик. 4.1.6. Обеспечить в ходе реконструкции выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение. 4.1.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке. 4.1.8. При готовности Объекта известить об этом Государственного заказчика в 5-дневный срок. 4.1.9. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Государственного заказчика. 4.1.10. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 4.1.11. Подрядчик обязан самостоятельно закупить строительные материалы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также предоставить и/или арендовать все необходимое оборудование (технику) для выполнения работ по настоящему Контракту. Подрядчик не должен использовать материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 4.1.12. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. 4.1.13. Передать по окончании реконструкции Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период реконструкциии сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах. 4.1.14. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ. 4.1.15. Заключить Договоры: - с пусконаладочными организациями и произвести пусконаладочные работы в сроки, в объеме и в порядке, которые установлены в Приложении N 3 к настоящему Контракту; - на шеф-монтаж оборудования с вызовом персонала для его производства. 4.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 4.1.17. Подрядчик не позднее чем за 1 (один) месяц до сдачи Объекта в эксплуатацию представляет Государственному заказчику на утверждение документы, необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию, по перечню представляемому Государственным заказчиком. 4.2. Обязательства Государственного заказчика. Для реализации настоящего Контракта Государственный заказчик принимает на себя обязательства: 4.2.1. Передать Подрядчику в 25-дневный срок со дня заключения настоящего Контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Государственным заказчиком, на период реконструкции Объекта и до его завершения Объект и строительную площадку, пригодную для производства работ. 4.2.2. Передать Подрядчику документацию, в объеме, и в составе, указанном в Приложении N 2. Передаваемая документация должна составляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, проходить государственную экспертизу и утверждаться в установленном порядке. 4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 5, и в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3) настоящего Контракта. 4.2.4. Осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет. 4.2.5. Осуществлять технический надзор за реконструкцией Объекта. 4.2.6. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего периода ведения работ (реконструкции). 4.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. 5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 5.1. Государственный заказчик назначает своего представителя на реконструкцию, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту. 5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. 5.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в составе своего представителя, представителя проектной организации, Подрядчика, органов Госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления. Приемка работ происходит на основании представленных Подрядчиком Государственному заказчику форм отчетности КС-2 и КС-3 и журнала производства работ. 5.4. Подрядчик передает Государственному заказчику за 10 дней до начала приемки законченного реконструкцией Объекта 4 экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Государственного заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 5.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Государственным заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Государственным заказчиком при необходимости за свой счет. 5.6. При сдаче работы Государственный заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 5.7. Срок приемки работ Государственным заказчиком составляет 30 дней с момента представления Подрядчиком уведомления о выполненных работах (этапе работ) по настоящему Контракту. 6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту. 6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта. 6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней с момента получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Государственного заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами. 6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика. 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить реконструкцию упомянутого в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией, в соответствии с Приложением N 3 к настоящему Контракту. 7.2. Все поставляемые для реконструкции материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному заказчику введенного в эксплуатацию после работ по реконструкции Объекта. 7.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых для реконструкции Объекта по настоящему Контракту, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. 8. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 8.1. Государственный заказчик одновременно с копией акта на право пользования землей для реконструкции Объекта передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта. 8.2. Производство геодезических работ в процессе работ по реконструкции Объекта, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика. 8.3. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Государственного Заказчика. 8.4. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 8.5. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Государственным заказчиком. 9. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала установлена в типовой межотраслевой форме N КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика. 9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Государственного заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ. 10. ОХРАНА ОБЪЕКТА 10.1. Охрану реконструированного Объекта до полного завершения работ (до сдачи реконструированного Объекта Государственному заказчику) (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик. 10.2. Охране подлежит Объект реконструкции, а также предназначенные для реконструкции материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории. 10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом. 11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА 11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов. 11.2. Государственный заказчик в целях осуществления контроля и надзора за реконструкцией вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01 декабря 2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Федеральным законом от 22 июля 2008 N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" на данный вид деятельности. Государственный заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в 10-дневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Государственного заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией. 11.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Государственного заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода реконструкции. 11.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика. Государственный заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. 11.5. При осуществлении контроля ведения работ по настоящему Контракту, Государственный заказчик, а также нанятая инженерная организация не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика. 12. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика и/или комиссией созданной Государственным заказчиком. Подрядчик имеет право приступить к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет. 12.2. В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее. 12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственный заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности. 13. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 13.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать в период реконструкции реконструируемый Объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его реконструкцию или реконструкцию отдельной его части никакой третьей стороне. 13.2. Стороны договорились, что все результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту работ, включая поставленное оборудование, является собственностью Российской Федерации с момента сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику по актам КС-2 и КС3 и находятся на ответственном хранении у Подрядчика до передачи Государственному заказчику по акту приема-передачи введенного Объекта в эксплуатацию в установленном порядке с сохранением на Подрядчике до указанного момента риска случайной гибели или повреждения таких результатов выполненных работ. 14. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ 14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте. 14.2. Подрядчик обязан представить Государственному заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту. 15. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 15.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных настоящим Контрактом уплачивает Государственному заказчику: - за окончание реконструкции Объекта после установленного срока по вине Подрядчика - пеня в размере 1 % от цены Контракта за каждый день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеню в размере 2 % цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства; - за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пеня в размере 1 % от цены Контракта за каждый день просрочки; - за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - пеня в размере 2 % стоимости данного вида работ за каждый день просрочки; - за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - пеню в размере 2 % от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки. 15.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны. 15.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 15.5. Результаты выполнения работ, включая промежуточные, после их приемки Государственным заказчиком согласно п. 2.5. настоящего Контракта переходят в собственность Российской Федерации в лице Государственного заказчика и находятся у Подрядчика на ответственном хранении до сдачи Объекта реконструкции в эксплуатацию комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в установленном порядке. При этом риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта лежит на Подрядчике. 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 16.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на срок его действия и срока действия гарантийных обязательств, согласно раздела 6 настоящего Контракта. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч рублей). 16.2. Обеспечение предоставляется Подрядчиком Государственному заказчику в течение 5 рабочих дней с момента размещения протокола Комиссии Государственного заказчика на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 16.3. В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита). 16.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта. 16.5. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту. 16.6. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту. 17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения реконструкции и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта. 17.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. 18.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п. п. 18.1 и 18.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке. 18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10 дней с момента получения претензии. 19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 19.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 19.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями. 19.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 19.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта. 19.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 19.6. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 20 декабря 2010 года, а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых. 19.7. Стороны обязуются в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны Контракта - "Государственного заказчика", с Росрыболовства на ФГУ "Приморрыбвод" (г. Владивосток, ИНН 2536097333). 19.8. Вся корреспонденция по настоящему Контракту направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при оправке в ее адрес, указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны. 19.9. Привлечение сторонних организаций Подрядчиком (субподрядчиков) для исполнения обязательств по настоящему Контракту возможно только по согласованию с Государственным заказчиком. Разрешается привлечение только тех субподрядчиков, которые имеют соответствующие допуски для исполнения своих обязательств по Контракту. Вся координация деятельности субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика. 19.10. Персонал Подрядчика. 19.10.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик использует на строительной площадке высококвалифицированную рабочую силу, необходимую для качественного и своевременного выполнения работ. 19.10.2. Подрядчик гарантирует освобождение Государственного заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Подрядчика, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом. 19.10.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Государственный заказчик не несут по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности. 19.11. В случае возникновения обоснованных претензий к персоналу Подрядчика, связанных с нарушением режима, Государственный заказчик имеет право дать указание "Подрядчику" на отзыв с Объекта лиц допустивших такие нарушения. 19.12. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации. 20. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в таблице 1. Таблица 1 ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование документа | Кто оформляет ---|----------------------------------------------|------------------- 1. | Техническое задание - Приложение N1 | Государственный | | заказчик ---|----------------------------------------------|------------------- 2. | График передачи Государственным заказчиком | Государственный | Подрядчику проектной документации, рабочей | заказчик | документации и разрешительной документации - | | Приложение N 2 | ---|----------------------------------------------|------------------- 3. | Календарный план - Приложение N 3 | Подрядчик, | | Государственный | | заказчик ---------------------------------------------------------------------- 21. Адреса и реквизиты сторон Государственный заказчик: Подрядчик: Федеральное агентство по рыболовству 107996, г. Москва Рождественский бульвар, д. 12 ИНН 7702679523, КПП 770201001, л/с 03731000760 Отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москвы, р/с 40105810700000010079 БИК 044583001 Приложение N 1 к Государственному контракту N ______________ от "___"_________ 2010 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край". 1. Основание для производства строительно-монтажных работ (СМР). 1.1. Основанием для производства строительно-монтажных работ являются: - Федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" - разрешение на строительство N RU25517301 от 31 декабря 2009; - правоустанавливающий документ на земельный участок Государственный акт на право собственности на землю N 25:20:44:1102 - ГПЗУ N ______ от _______ ; - Проектная документация N 1-2/850 от 26.06.2008 - Положительное заключение Государственной экспертизы N 377/08, регистрационный 25-1-5-0051-09 от 27.05.2009г. - Рабочая документация ГКП -255- 2009 Указанные документы предоставляются Заказчиком (Застройщиком). 2. Описание объекта строительства (реконструкции). 2.1. Технико-экономические показатели объекта: - площадь участка - 11,6297 га 2 - площадь застройки - 4618,6 м 2 - общая площадь здания - 4480,83 м 2.3. Объекты, входящие в состав объекта строительства (реконструкции): ---------------------------------------------------------------------- Здание (сооружение), | входящее в состав | ТЭП объекта | ---------------------|------------------------------------------------ Водозабор в верхнем | Водозабор в верхнем створе руч.Остросопочный. створе | руч. Остросопочный. | | 2 фильтрующих водоприемника из стальных труб, | уложенные относительно к друг к другу под | углом 100°. | | Труба стальная электросварная обрезная на | 1/4 D 530x9 - 41,0 м.п. | (подфильтровая камера выполняется в виде | лотка с поддерживающей решеткой). | | Труба стальная электросварная D 630x9 | - 15,0 м.п. | | Габионы 1,5х1хО,5(h)м - 24 шт. | | Габионы 2,0х1х0,5(h)м - 2 шт. | 3 | Гравий для фильтра 10-20 мм - 20 м | | Гравий для основания и отсыпки 3О-40 мм | 3 | - 41 м | (Габионы - фильтрующие элементы проектировать | съемными, сетчатый каркас, заполненный | фильтрующим материалом с гравийно-галечниковым | заполнителем с крупностью частиц 10-20 мм) | | Выполнить в соответствии с проектом и рабочей | документацией в комплекте с необходимой | арматурой. | | Тип оборудования и материалы, используемые при | монтаже и строительстве, а также | фирмы-производители, применяются по | согласованию с Заказчиком, застройщиком. | 3 | Водоприемная камера - 6,8 м | | Выполнить в соответствии с проектом и рабочей | документацией и рабочим проектом. | | | Шпунтовая стенка: | | | Нарастить верхнюю часть шпунта до отметки | 17,85 м, на 0,4 м, | | Со стороны верхнего бьефа положить в один ряд | блоки | | ФС-6 - 20 шт. | | Оборудовать устройством перелива и устройством | полного осушения водозабора. ---------------------|------------------------------------------------ Самотечный водовод | Трубы из полиэтилена ПЭ 80 SDR 13,6 D 560 от водозабора в | - 1578,0 м.п. верхнем створе руч. | Колодцы ж/б D 1500 мм (Н = 2580 мм.) Остросопочный | - 23 шт. | Выполнить в соответствии с проектом, рабочей | документацией и техническим заданием в | комплекте с необходимой арматурой. | | Тип оборудования и материалы используемые при | монтаже и строительстве, а также | фирмы-производители, применяются по | согласованию с Заказчиком, застройщиком. ---------------------|------------------------------------------------ Водозабор и насосная | Водозабор на реке Барабашевка: станция на реке | Барабашевка | | 2 фильтрующих водоприемника из стальных труб, | уложенные относительно друг к другу под углом | 130°. | | Труба стальная электросварная | | обрезная на 1/4 D 530x9 - 70,0 м.п. | | (подфильтровая камера выполняется в виде лотка | с поддерживающей решеткой). | | Труба стальная электросварная D 530x9-5,0 м. | | Габионы 1,5x1x0,5(h)м - 44 шт. | | Габионы 2,0х1х0,5(h)м - 2 шт. | 3 | Гравий для фильтра 10-20 мм - 36,0 м | | Гравий для основания и отсыпки ЗО-40 мм | 3 | - 73,8 м | | (Габионы - фильтрующие элементы, проектируются | съемными, сетчатый каркас, заполненный | фильтрующим материалом с гравийно-галечниковым | заполнителем с крупностью частиц 10-20 мм) | Выполнить в соответствии с проектом и рабочей | документацией в комплекте с необходимой | арматурой. | | Тип оборудования и материалы, используемые при | монтаже и строительстве, а также | фирмы-производители, применяются по | согласованию с Заказчиком, застройщиком. | | Насосная станция: | 3 | Водоприемная камера - 40,5 м | 3 | Камера водомерного узла - 22,5 м | | Трубопроводами диаметром 500 мм самотеком | поступает в водоприемную камеру размерами | 3000x3000x4500, выполненную из монолитного | бетона. В водоприемной камере установлены | 3 | погружные насосы производительностью 175 м /ч | (48,6 л/с) напором 25 м, мощностью до 18,5 кВт. | (2 рабочих, 1 резервный на складе). Работа | насоса автоматизирована по уровню воды в | сборном и расходном резервуарах отделения | водоподготовки. При минимальном уровне воды в | приемном колодце предусмотрено автоматическое | отключение насоса. Для измерения расхода воды в | отдельно стоящей камере 4500x2500x2000 | установить узел учета со счетчиком. | | Наземный павильон принять по | тип. пр.901-2-187.91 | 2 | - 48,0 м | | Выполнить в соответствии с проектом и рабочей | документацией в комплекте с необходимой | арматурой. | | Трубчатый теплообменник - 30 м.п. | | Труба стальная электросварная D 325x6 | - 35,0 м.п. | Гравий для основания и отсыпки 30-40 мм | 3 | - 41,0 м | | Выполнить в соответствии с проектом, рабочей | документацией и техническим заданием в | комплекте с необходимой арматурой. | | Тип оборудования, и материалы используемые при | монтаже и строительстве, а также | фирмы-производители, применяются по | согласованию с Государственным заказчиком, | застройщиком. ---------------------------------------------------------------------- Напорный водопровод | Трубы ПЭ SDR13.6-355x26.1 ГОСТ 18599-2001 от водозабора на | - 448 м.п. р. Барабашевке: | Колодцы ж/б D 1500 мм - 4 шт. | | Выполнить в соответствии с проектом, рабочей | документацией и техническим заданием в | комплекте с необходимой арматурой. | | Тип оборудования, и материалы используемые при | монтаже и строительстве, а также | фирмы-производители, применяются по | согласованию с Заказчиком, застройщиком. ---------------------|------------------------------------------------ Рыбозаградительное | Рыбозаградитель состоит из плавучих щитов сооружение с пунктом | рыбозаграждения сбора икры на реке | Барабашевка | 1000x4000. - 35 шт. | | Рыбонакопитель садки 2000x2000x2000мм | - 6 шт. | 3 | Монолитный бетон В3/В7,5 - 4,5/4,05 м | 3 | Монолитный ж/б - 59,01 м | | Габионы 2,0х4,0х0,5(h)м - 17 шт. | | Габионы 1,0x4,0x0,5(h)м - 1 шт. | | Матрасы Рено 2,0х6,0х0,3(h)м - 65 шт. | 2 | Геотекстиль "Дорнит" - 940,0 м Труба | | ПЭ80 SDR21-110x5,3 - 25 м.п. | | Временные инвентарные вагончики для заготовки | икры - 2 шт. | | Временные инвентарные вагончики-бытовки | - 2 шт. | 3 | Выгреб металлический - 6,0 м | | Временная стоянка на 6 автомобилей | | Выполнить в соответствии с проектом, рабочей | документацией и техническим заданием в | комплекте с необходимой арматурой. | | Тип оборудования и материалы, используемые при | монтаже и строительстве, а также | фирмы-производители, применяются по | согласованию с Государственным заказчиком, | застройщиком. ---------------------------------------------------------------------- Снос строений | 2 икросборника. | Здание икросборника - 260,0 м | | Здание одноэтажное, кирпичное с полным | железобетонным каркасом, прямоугольной формы с | пристроенным подсобным помещением | | Снос строений выполняется в соответствии с | рабочей документацией. ---------------------------------------------------------------------- 3. Нормативно-технические требования. 3.1. Выполнение работ и завершенные строительством Объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам Страны. 4. Основные конструкции проектируемых зданий и сооружений. 4.1. Водозаборное сооружение в верхнем створе р. Остросопочный с водоводом. Предусматривается строительство новых водозаборных устройств взамен существующих: 2 фильтрующих водоприемника из стальных труб, фильтрующий элемент - габионы; водосборный колодец. Выполнить наращивание верхней части шпунта блоками, с устройством перелива и устройством полного осушения водозабора. 4.2. Насосная станция подрусловых вод на р. Барабашевка с напорным водопроводом. Предусматривается строительство новых водозаборных устройств взамен существующих: 2 фильтрующих водоприемника из стальных труб, аналогично водозабору на руч. Остросопочном. Вода поступает в водоприемную камеру размером 3,0x3,0x4,5 м, выполненную из монолитного бетона. В водоприемной камере установлены погружные насосы - 2 рабочих (1 резервный на складе). Из водоприемного колодца вода подается на завод по напорному трубопроводу. 4.3. Рыбозаградительное сооружение на р. Барабашевке (пункт сбора икры). Сооружение носит сезонный характер и предназначено для отлова и заготовки икры в сентябре - октябре. Рыбозаградитель состоит из двух береговых и одного руслового устоев, выполняемых из монолитного бетона. Берега русла реки закрепляются матрасами "Рено" (или аналоги по техническим параметрам) толщиной 30 см. по геотекстилю "Дорнит" ТС-200. 5. Ориентировочная ведомость отделки помещений. ---------------------------------------------------------------------- Наименование помещений | Отделка -------------------------------------------|-------------------------- 1.1 Техническое помещение насосной станции | | на реке Барабашевка |---------|---------------- | пол | Ж/б |---------|---------------- | потолок | Сэндвич-панели | | В соответствии | | с проектом |---------|---------------- | | ---------------------------------------------------------------------- Все отделочные материалы должны иметь гигиенические сертификаты, а также пожарные сертификаты с указанием дымообразующей способности, токсичности продуктов сгорания и прочее. 6. Благоустройство и озеленение. 6.1. Выполнить благоустройство и озеленение в границах землеотвода. 6.2. Озеленение выполняется в соответствии с рабочей документацией. 6.3. В состав проекта по благоустройству входит: - вертикальная планировка площадок; - устройство проездов и парковок; - отмостка вокруг здания; 7. Инженерные системы зданий. 7.1 Электроснабжение и освещение. Силовое электроснабжение потребителей выполнить сетью 380/220 В с заземляющей нейтралью. Защитными мерами от поражения электрическим током предусматриваются: - автоматическое отключение питания; - система уравнивания потенциалов; - для розеточных сетей - устройства УЗО. Виды освещения: рабочее, резервное - на напряжение 220 В, ремонтное - на напряжение 12 В. Сеть внутреннего освещения выполняется кабелем ВВГ, проложенным в лотках. Управление освещением осуществляется выключателями, установленными у входов в помещения. 7.1.2. Вентиляция и кондиционирование. Приток естественный через открываемые оконные фрамуги. 8. Наружные инженерные системы. 8.1. Электроснабжение выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией. Электроснабжение обеспечивается по 2-й категории надежности. Основным источником питания является существующая трансформаторная подстанция (ТП) 2х250 кВА, резервным - вновь проектируемая дизель-электрическая (ДЭС). Мощность объектов, подключаемых к ТП, составляет 240 кВА. На вводе в каждое помещение предусматривается устройство взаимоисключающее одновременную подачу электроэнергии от обоих источников. Установка автоматизированной контейнерной электростанции (ДЭС) мощностью 300 квт укомплектована автоматической системой вентиляции, системой пожаротушения и необходимыми инженерными системами. Комплектно с ДЭС поставляется щит управления, запуск осуществляется в автоматическом режиме. Наружное освещение территории выполняется светильниками РКУ-08с лампами мощностью 250 вт, установленными на опорах. Для зануления применяется проводник сечением равным фазному. Проектом предусматривается общее защитное заземление производственного комплекса насосных станций и резервной ДЭС. 8.2. Технологическое водоснабжение. Технологическое водоснабжение завода осуществляется грунтовыми водами водоносного горизонта и подрусловыми водами р. Барабашевка. Грунтовые воды подаются на завод по самотечному водоводу В9 Ф560мм от водосборного колодца проектируемого горизонтального водозабора грунтовых вод в верхнем створе р. Остросопочный. Вода на технологические нужды подается от насосной станции водозабора на р. Барабашевке (В 7.1). 8.3. Производственная канализация. Производственная канализация запроектирована от пункта сбора икры Стоки от мойки, оборудования и мойки пола отводятся в запроектированный септик с последующим вывозом в места отведенные СЭС. Сеть канализации выполнить из пластмассовых труб по ГОСТ 18599-83. 9. Оборудование и материалы. 9.1. Тип оборудования и материалов, используемых при монтаже, а также фирмы-производители могут быть, по согласованию с Заказчиком, заменены на аналогичные того же класса (ценовой категории). 10. Требования к организации и производству работ. 10.1. Начало работ: с момента заключения государственного контракта до 20 декабря 2010 года. 10.1.1. Перед началом работ разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ (ППР). 10.1.2. На технологические процессы производства работ разработать и согласовать в установленном порядке технологические карты. 10.1.3. До начала работ разработать и согласовать в установленном порядке календарный план выполнения работ. 10.1.4. Контроль качества возведения зданий и сооружений должен осуществляться специальными службами, создаваемыми в строительных, генподрядных и субподрядных организациях и оснащенных техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. Контроль качества должен выполняться на основе четко налаженной системы управления качеством строительства посредством входного контроля строительных конструкций, изделий и материалов, послеоперационного контроля отдельных строительных процессов и приемочного контроля качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций. Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций. 10.2. Производство работ. 10.2.1. В процессе производства работ соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней. 10.2.2. В процессе производства работ применять все разумные меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами). 10.2.3. В ходе строительства удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, убирать и удалять со строительной площадки все остатки материалов, мусор или Временные объекты, которые больше не требуются. 10.2.4. Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку. 10.2.5. Выполнение работ и завершенные строительством объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам РФ. 10.2.6. Обеспечить надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала и рабочей силы. 10.2.7. С началом производства работ обеспечить наличие на строительной площадке всех предусмотренных законодательством РФ необходимых журналов производства работ. 10.2.8. При разработке ППР и календарного графика плана производства работ предусмотреть производство работ по технологическому водоснабжению в период с мая по сентябрь месяц. 10.3. Приемка-сдача работ. 10.3.1. Приемку-сдачу работ производить в соответствии со СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения". 10.3.2. Обеспечить подготовку комплекта "Исполнительной документации". 10.3.3. Обеспечить подготовку руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации, содержащие сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта объектов 11. Гарантии. 11.1. Срок гарантии на выполненные работы, материалы и изделия должен составлять 60 месяцев с даты их приемки Государственным заказчиком. Государственный заказчик: Подрядчик: Приложение N 2 к Государственному контракту N ______________ от "___"_________ 2010 г. График передачи Государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и разрешительной документации на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Приморрыбвод", г. Владивосток, "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода", с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край". ---------------------------------------------------------------------- N | Объект передачи | Срок передачи | Примечания --|----------------------------|------------------------|------------- 1 | Площадка, пригодная для | 25-дневный срок со дня | | производства работ. | заключения контракта | --|----------------------------|------------------------|------------- 2 | Проектная документация | | --|----------------------------|------------------------|------------- 3 | Рабочая документация | | --|----------------------------|------------------------|------------- 4 | Рыбоводно-биологическое | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
