Приказ Федерального агентства по рыболовству от 26.03.2010 № 260

  |                                        | сут.          |
--|----------------------------------------|---------------|----------
  |                                        |  2            |
2.|  Садковая площадь пункта сбора икры    | м             | 56,7
--|----------------------------------------|---------------|----------
  |                                        |       3       |
3.|  Годовой объем водопотребления         | тыс. м        | 2136,9
--|----------------------------------------|---------------|----------
4.|  Годовой объем электроэнергии          | тыс. кВт/час  | 5365,8
--|----------------------------------------|---------------|----------
5.|  Длина рыбохода                        | п.м.          | 80,0
--|----------------------------------------|---------------|----------
6.|  Площадь    участка   гидротехнических |               |
  |  сооружений всего, в т.ч.:             | га            | 0,20
  |  - площадка пункта сбора икры;         | га            | 0,143
  |  - площадка водопроводного сооружения  | га            | 0,006
  |  - площадка рыбохода                   | га            | 0,05
--|----------------------------------------|---------------|----------
7.| Продолжительность строительства        | мес.          | 6,0
--|----------------------------------------|---------------|----------
8.| Полная  сметная  стоимость  в базисных |               |
  | ценах 2001 года без учета НДС          |               |
  | - всего / СМР                          | тыс. руб.     | 6651,7/
  |                                        |               | 4289,00
  | В  том   числе   стоимость  импортного |               |
  | оборудования, приобретенного ранее     | -"-           | 414,06
  | Сметная  стоимость  в тек. ценах 2 кв. |               |
  | 2009 года с учетом НДС 18 %            |               |
  | - всего / СМР                          | тыс. руб.     | 32818,68/
  |                                        |               | 24068,34
  | В   том  числе  стоимость   импортного |               |
  | оборудования, приобретенного ранее     | -"-           | 1343,64
----------------------------------------------------------------------

     Назначение объекта - строительство гидротехнических сооружений на
Урожайном    ЛРЗ    имеет    своей   целью   повышение   эффективности
функционирования   существующего   рыбоводного   завода,   обеспечение
современного уровня технологических процессов.
     3.3. Основные проектные решения
     3.3.1. Схема планировочной организации земельного участка
     Планировка проектируемых    сооружений    выполнена   исходя   из
обеспечения    технологических     потребностей     и     рациональных
производственных  связей входящих в состав рыбоводного завода объектов
и    сооружений    с    учетом    топографических,    гидрологических,
инженерно-геологических и других природно-климатических условий.
     Планировка площадок   предусматривает   создание    благоприятных
условий,  рациональное использование земельного участка с минимальными
капиталовложениями.  Размещение зданий и сооружений выполнено с учетом
технологических   связей,  санитарно-гигиенических  и  противопожарных
требований, для зданий принята максимальная их блокировка.
     При организации  рельефа  исходным  требованием  было  сохранение
баланса  перемещаемых   масс.   Проектные   отметки   по   возможности
принимались  с  максимальным  приближением  к  отметкам  существующего
рельефа.  Водоотвод ливневых вод решен открытым способом, с выводом на
рельеф.
     Учитывая, что площадку пункта сбора икры  будет  затапливать  при
расчетном уровне воды менее 10 %  обеспеченности,  сооружения, которые
могут послужить источником загрязнения реки (септик выгреб,  модульное
здание   дизельной   электростанции,   биотуалет),  вынесены  из  зоны
затопления за пределы прибрежной защитной полосы.
     Объекты, входящие  в состав проектируемых сооружений размещены на
трех площадках:
     - пункт сбора икры;
     - водоподпорное сооружение;
     - рыбоход.
     В состав проектируемых гидротехнических сооружений Урожайного ЛРЗ
входят:
     - гидротехнические  сооружения  пункта  сбора  икры  в   составе:
рыбозаградительное  сооружение  с  правым  и  левым береговым устоями,
нижний поперечный устой, садковое хозяйство;
     - цех сбора икры;
     - модульное здание контейнерного  типа  дизельной  электростанции
для электроснабжения пункта сбора икры;
     - водоподпорное  сооружение  в  составе:  поперечный  водосливной
устой с правым и левым береговыми устоями;
     - рыбоход  в  составе:  поперечный   водосливной   устой,   канал
рыбохода. Вертикальная планировка
     Организация рельефа вертикальной планировки  выполнена  с  учетом
технологической связи проектируемых зданий и сооружений,  применяемого
оборудования, сложившегося рельефа.
     Планировка выполнена  срезкой  и отсыпкой территории до проектных
отметок с соблюдением нормативных уклонов с учетом сохранения  баланса
перемещаемых масс.
     Проектные отметки площадок приняты с максимальным приближением  к
отметкам существующего рельефа.  Водоотвод ливневых вод решен открытым
способом с выводом на рельеф.
     Благоустройство и озеленение
     Проектной документацией предусмотрено благоустройство  территории
пункта   сбора   икры.   По   периметру  площадки  пункта  сбора  икры
устраивается ограждение из колючей проволоки по деревянным столбам, на
въезде - ворота.  На территории предусмотрены следующие виды покрытий:
                          2                            2
бетонная площадка - 62,5 м ; гравийное покрытие - 510 м .
     3.3.2. Технологические решения
     Технологическая схема работы  проектируемого  пункта  сбора  икры
включает следующие рыбоводные процессы:
     - выдерживание и отлов производителей;
     - сбор и осеменение икры;
     - набухание икры;
     - транспортировка   икры   в   инкубационно-личиночный   цех  для
дальнейшей инкубации.
     Технологические решения  приняты  в  соответствии  с  "Временными
биотехническими нормативами по разведению кеты и горбуши на рыбоводных
предприятиях Сахалинрыбвода", утвержденными приказом Госкомрыболовства
России  от  21.09.1999  N 264,  а   также  "Нормами   технологического
проектирования  лососевых  рыбоводных  заводов  и форелевых рыбоводных
хозяйств ВНТП 34-86" в части показателей, не учтенных в выше названном
документе.
     Для сохранения   генетического   разнообразия,   которое    самым
непосредственным   образом  влияет  на  выживание  вида  в  меняющихся
условиях  существования,  сбор  икры  осуществляется   с   соблюдением
определенных   правил.   В   течение  нерестовой  миграции  сбор  икры
необходимо осуществлять приблизительно в следующем  соотношении:  25 %
икры следует собирать от начала хода, 50 % - от середины хода и 25 % -
конца хода, в соответствии с теорией Алтухова.
     Пропуск производителей  на  естественный  нерест на проектируемом
пункте сбора икры осуществляется через  садковый  отсек  по  одной  из
линий.  В  рыбозаградительных   решетках  вынимается  по  3 - 4  рядом
расположенных  пластиковых  трубки  и  производители  свободно   через
водоподающий   канал   садкового   отсека   попадают  в  верхний  бьеф
рыбозаградительного сооружения.  При этом  ведется  учет  пропускаемых
производителей.
     Производителей горбуши,  в половом соотношении 1:1,  отсаживают в
                                               2
садки    при    плотности   посадки   40 экз./м ,   где   производится
выдерживание,  обычно  не  более  3-х  суток.  Проектом  предусмотрено
строительство садкового отсека,  состоящего из рыбонакопителя площадью
      2                                                             2
13,7 м , трех  ловушек  и  шести  садков,  общей  площадью -  56,7 м .
Одновременно на данной площади может содержаться - 2268 производителей
горбуши,  общей  массой  2722  кг.  При  половом  соотношении  1:1   и
нормативной  рабочей  плодовитости  1200  икринок,  емкость  садков  в
пересчете на икру составляет - 1633,2 тыс. икринок.
     3.3.3. Конструктивные и строительные решения
     Конструктивные решения по зданиям и сооружениям приняты с  учетом
технологических  требований,  задания  на проектирование и действующих
нормативных документов.
     Геометрические параметры зданий,  размеры пролетов,  шаг колонн и
высота   этажа   приняты   согласно    технологическим    требованиям,
монтируемому производственному оборудованию, СНиП 31-03-2001.
     Цех сбора икры
     Размеры здания в плане 6 х 9 м (в осях), с внутренней минимальной
высотой до низа выступающих конструкций 3 м.
     Пролет несущих рам 6 м, шаг рам 5 и 4 м.
                           2
     Общая площадь - 58,3 м .
                             2
     Площадь застройки - 61 м .
                               3
     Строительный объем - 226 м .
     Фундаменты - монолитные железобетонные столбчатые на естественном
и   искусственном   основании.   Фундаменты  по  оси  А  опираются  на
естественное основание из алевролита скального,  трещиноватого,  очень
прочного.  Из-за  близко  расположенного левобережного железобетонного
устоя,  фундаменты по оси Б опираются на  искусственное  основание  из
уплотненного    галечникового   грунта   с   супесчаным   заполнителем
(коэффициент уплотнения 0,95).
     Фундаментные балки - монолитные железобетонные.
     Каркас здания металлический.
     Колонны и балки из стальных прокатных двутавров
     Кровельные прогоны  и  стеновые  ригели  из  стальных   прокатных
швеллеров.
     Стены - сэндвич-панели   с   пенополиуретановым   утеплителем   и
стальные оцинкованные профилированные листы
     Покрытие - сэндвич-панели  с  пенополиуретановым  утеплителем   и
стальные оцинкованные профилированные листы
     Перегородка - сэндвич-панели с пенополиуретановым утеплителем.
     Окна алюминиевые с размерами 1,2 х 1,2 м.
     Двери стальные.
     Крыльца входов - монолитные железобетонные.
     Отмостка - монолитная бетонная.
     Пространственная   жесткость   здания   обеспечивается   жесткими
соединениями колонн с фундаментами.
     Защита строительных   конструкций   и   сооружений  от  коррозии.
Стальные каркасы зданий имеют покрасочное покрытие.
     Панели наружных   стен,  покрытия  и  перегородки  изготовлены  с
наружными стальными оцинкованными листами и полимерным покрытием.
     Подземные железобетонные  конструкции  запроектированы  из бетона
пониженной  проницаемости  с  маркой   по  водонепроницаемости  W6   и
водоцементным отношением В/Ц не более 0,55.
     Мобильное здание ДЭС
     Мобильное здание  дизельной электростанции комплектной поставки -
утепленное здание  контейнерного  типа.  Здания  оборудованы  системой
электроосвещения,      отопления,      вентиляции,      пожаротушения.
Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от -60°С до +45°С.
Мобильное    здание   устанавливается    на    ровную   поверхность  и
подключается к энергопотребителям.  Наружные габаритные размеры здания
3 х 4 х 2,4 (h) м.
     Каркас здания - цельносварная металлическая конструкция,  обшитая
с  наружной  стороны  оцинкованным профилированным листом с полимерным
покрытием.
     Утеплитель - минеральная вата, толщиной 100 мм.
     Пол - снизу   зашит   металлическим   листом,   поверх   которого
установлены лаги,  утеплитель (мин. вата, 100 мм) и стальной  рифленый
лист.
     Крыша - цельностальная стальная прямая.
     Двери - стальные утепленные с замком.
     Гидротехнические сооружения
     В составе   проекта   предусмотрено    строительство    следующих
гидротехнических сооружений:
     - гидротехнические     сооружения     пункта      сбора      икры
(рыбозаградительное  сооружение  с  правым и левым береговыми устоями,
нижний поперечный устой, садковый отсек);
     - водоподпорное сооружение;
     - рыбоход.
     Гидротехнические сооружения пункта сбора икры
     В составе   гидротехнических   сооружений   пункта   сбора   икры
предусмотрено   два   поперечных   устоя:   первый  выполняет  функцию
рыбозаграждения (к нему  будут  крепиться  плавучие  щиты),  а  второй
образует между устоями русловой садок размером 20 х 20 м, где возможно
длительное выдерживание производителей.
     Рыбозаградительное сооружение   представляет   собой  водосливную
плотину высотой 0,85 м, в которой предусмотрено 8 окон шириной 1,0 м с
отметкой  входа 41,65,  в период эксплуатации перекрываемых шандорами.
Рыбозаградительное сооружение устанавливается только на период  работы
пункта  отлова  производителей.  В  остальное  время шандоры сняты,  и
пропуск воды осуществляется через окна.
     Второй поперечный  устой  представляет  собой водосливную плотину
высотой 0,8 м,  в  которой   предусмотрено  13 окон  шириной  1,0 м  с
отметкой  входа  41,50 м.  Окна будут перекрываться шандорами только в
период эксплуатации  пункта сбора икры, в остальное время пропуск воды
будет осуществляться через окна.
     Садковый отсек состоит из трех линий,  каждая из которых  состоит
из  2 садков  (3,6 х 1,75 х l,5h)  и 1 ловушки (4,5 х 1,75 х l,5h)  на
входе,  выполненный из монолитного железобетона и предназначенный  для
отлова и выдерживания производителей.
     Каждая   садковая   линия  разделяется  на  1 ловушку  и  2 садка
установкой в шандорные пазы рыбозаградительных решеток.
     Вода в головную часть садков входит  по  водоподающему  каналу  с
входным отверстием шириной 2,0 м, в котором предусмотрены двойные пазы
для установки решетки и  шандор.  Отметка  порога  входного  отверстия
назначена выше отметки дна реки и садкового отсека на 0,2 м для защиты
от донных наносов.
     Водоподпорное сооружение
     Водоподпорное сооружение устраивается для поднятия уровня воды  в
меженный  период  перед входом в рыбоходный канал,  ведущий в бетонные
пруды, расположенные в конце инкубационно-личиночного цеха.
     Отметка дна  рыбоходного  канала,  сопряженного  с  дном  реки  -
25,66 м.  Отметка гребня водоподпорного сооружения - 26,00 м.  Отметки
дна перед и после водоподпорного сооружения - 24,40 м.
     Водоподпорное сооружение представляет собой  водосливную  плотину
высотой 1,6 м,  в которой устроено 14 окон,  шириной 1,0 м. Окна будут
перекрываться шандорами только в меженный период в течение нерестового
хода   производителей.   В   остальное   время   пропуск   воды  будет
осуществляться через окна,  не оказывая влияние на  паводковые  уровни
воды.  Для  прохода  рыбы  одно или два окна частично или полностью (в
зависимости от расхода) оставляются открытыми.
     Рыбоход
     Основное назначение проектируемого рыбохода -  обеспечить  проход
рыбы через труднопреодолимый участок реки.
     Проектируемое сооружение  рыбохода  представляет собой монолитную
железобетонную конструкцию,  состоящую из: поперечного устоя (передняя
стенка  рыбохода  высотой  1,5 м,  водосливная  стенка высотой  0,7 м)
переменной  высоты,  канала   рыбохода  шириной  3 м  и  длиной  80 м,
разделенного  на  отсеки  переменной  длины поперечными водоподпорными
стенками (высотой 0,9 м) с устроенными  в  них  вплывными  отверстиями
0,7 х 0,5 м  для   прохода  рыбы,  расположенными в шахматном порядке.
Отсеки располагаются ступенчато с перепадом 0,5 м.
     Исходными данными для расчетов принято минимальное значение 30-ти
                                                                3
суточного   меженного  расхода   обеспеченностью  90 %  - 0,52 м /с  и
             3
расхода 6,0 м /с.  Параметры рыбохода были рассчитаны для  обеспечения
прохода   рыбы   по   каналу  рыбохода  в  верхний  бьеф  в  диапазоне
вышеуказанных расходов.
     Назначение поперечного   устоя   -  создать  уровень  воды  перед
отверстием в рыбоход для обеспечения беспрепятственного прохода рыбы в
верхний  бьеф в маловодный период и для пропуска паводка в многоводный
период.
     Перед поперечным  устоем  напротив входного отверстия в рыбоход в
скальном  грунте  устраивается  канал  с  отметкой  дна  перед  устоем
21,00 м,  для обеспечения направленного потока воды в канал рыбохода в
меженный период.  Входное отверстие в  рыбоход  назначено  на  отметке
21,30 м. Размеры отверстия 1,0 х 0,7 м.
     Поперечный устой запроектирован переменной  высоты:  левая  часть
(10 м) - передняя  стенка рыбоходного канала с отметкой верха 22,50 м,
правая часть (24 м) - водосливная стенка с отметкой гребня - 21,70 м.
     Для создания промывного режима в водосливной стенке устроено окно
шириной 1,0 м с отметкой входа -  21,30 м   с  возможностью  установки
шандор.
     Тракт (канал) рыбохода запроектирован лестничного типа -  состоит
из   горизонтальных  участков  -  бассейнов  (отсеков),  расположенных
ступенчато с  перепадом 0,5 м,  и  разделенных  стенками  (h=0,9 м)  с
вплывными отверстиями (размером 0,7 х 0,5 м), размещенными в шахматном
порядке. Количество горизонтальных отсеков, их размер и перепад уровня
между  камерами  назначен  исходя  из  общего перепада высот на данном
участке реки,  характера продольного профиля местности  и  обеспечения
скорости  во  вплывных отверстиях,  не превышающих бросковых скоростей
для лососевых видов рыб.
     Решения по  инженерной защите территории от опасных геологических
процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод
     Площадка пункта  сбора  икры  приурочена к прямолинейному участку
реки.  В  геологическом  разрезе  в  пределах   надпойменной   террасы
представлены   песчаные   крупнообломочные  аллювиальные  отложения  и
скальные   неогеновые    образования.    Гидрогеологические    условия
характеризуются наличием водоносного горизонта четвертичных отложений,
уровень которого залегает  в  слое  галечникового  грунта  на  глубине
1,3 -:- 2,3 м. Площадка пункта сбора икры защищена левобережным устоем
от затопления паводками, превышающими уровни паводков 10 % вероятности
превышения.
     Для перехвата и отвода поверхностного и подземного стока с  самой
площадки   пункта   сбора   икры  и  прилегающих  территорий  проектом
предусмотрена  проходка  нагорной  канавы  по   юго-западной   границе
земельного участка.
     Рыбозаградительные, водоподпорные сооружения и рыбоход  допускают
перелив паводковых вод.
     Одним из самых опасных геологических процессов, тесно связанных с
тектоническим строением, является сейсмическая активность составляющая
8 баллов.
     С учетом  сейсмических  условий  верхнее строение цеха сбора икры
принято из легких металлических конструкций:
     - каркас из стальных прокатных профилей;
     - стены,  покрытие и перегородка из  сэндвич-панелей  и  стальных
профилированных     листов.    Пространственная    жесткость    здания
обеспечивается жесткими соединениями колонн с фундаментами.
     Территория расположена    в   пределах   местности   с   сезонным
промерзанием и  оттаиванием  грунтов.  Нормативная  расчетная  глубина
сезонного промерзания 1,0 -:- 1,95 м.
     На всех  строительных  площадках  вскрыты   непучинистые   грунты
различной мощности:
     - площадка  пункта  сбора  икры   -   пески   средней   крупности
(0,9 -:- 1,4 м), галечниковые грунты (1,5 -:- 2,5 м), ниже расположена
коренная  порода,  представленная  алевролитом,  трещиноватым,   очень
прочным;
     - рыбоход  -  на  бортах  и  русле  реки  представлены   скальные
неогеновые образования;
     В связи с тем, что в пределах площадок строительства представлены
непучинистые   разновидности  грунтов  естественного  сложения  замена
грунта под сооружения  не  проводится,  обратная  засыпка  котлованов,
траншей, пазух фундаментов выполняется местными гравийно-галечниковыми
и скальными грунтами.  Все  бетонные  поверхности,  соприкасающиеся  с
грунтом, обмазываются холодной битумной мастикой за 2 раза.
     3.3.4. Инженерное   оборудование,   сети   инженерно-технического
обеспечения,   инженерно-технические   мероприятия
     Водоснабжение и канализация
     Плановое расположение   сетей   водоснабжения   и   водоотведения
намечено по условиям  размещения  зданий  и  сооружений,  вертикальной
планировки,  естественного рельефа местности, наличия и местоположения
источников водоснабжения и водоприемников сточных вод.
     Технологическое водоснабжение    садков    пункта    сбора   икры
осуществляется  поверхностными   водами  р. Черной.  Для   обеспечения
водоснабжением   запроектированного   количества   садков   и  ловушек
потребуется 272 л/с. Меженный 30 суточный расход 90 % обеспеченности в
створе пункта сбора икры (согласно изысканиям) составляет 419 л/с.
     Для водоснабжения цеха сбора икры в водоподающем канале садкового
отсека предусмотрена установка электронасоса низкой производительности
(0,75 кВт,  200 л/мин.,  h=10 м). Насосом по пластиковому трубопроводу
вода  подается  для водоснабжения гидрожелобов и далее в накопительный
                                3
(расходный) бак,  емкостью 1,6 м . Емкость  бака  рассчитана исходя из
обеспечения процесса набухания 1,6 млн. шт. икринок в  течение 2 часов
в  случае  перебоев  с  электроснабжением.  Из  расходного  бака  вода
самотеком поступает непосредственно в цех сбора икры,  где по разводке
ко всем технологическим участкам (промывки икры, набухания).
     Расчет   необходимого   количества   воды   велся    исходя    из
предполагаемой мощности пункта по сбору 1,6 млн. шт. икринок в сутки.
     Незагрязненная вода,  используемая  для  водоснабжения  садкового
                               3
отсека  в  количестве  23472  м /сутки,  и  используемая  для процесса
                     3
набухания икры (6,0 м /сутки) сбрасывается в р. Черную.
                                                 3
     Годовой расход водопотребления 2136,9 тыс. м .
     Загрязненная вода,  образующаяся в результате промывки инвентаря,
транспортера,  бункера,  площадки  для  отгрузки  рыбы  в   количестве
   3                                                      3
3 м /сутки отводится в септик-выгреб. Емкость септика (6 м ) позволяет
накапливать сбросную воду в течение 4 дней.
     Отвод поверхностных   вод   с   площадки   пункта   сбора    икры
осуществляется по искусственно спланированной поверхности на рельеф.
     Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  используется  привозная
вода.
     Параметры трубопроводов приняты  по  условию  пропуска  расчетных
расходов воды и стоков в необходимом режиме.
     Отопление, вентиляция
     Проектной документацией    предусматривается   отопление   только
подсобного помещения здания цеха сбора  икры.  Помещение  самого  цеха
сбора икры не отапливается.
     Отопление  подсобного   помещения   пункта   сбора   икры   будет
осуществляться бытовыми электрическими обогревателями масляного типа.
     Вентиляция производственных    помещений    естественная    через
существующие оконные и дверные проемы.
     Отопление мобильного    здания    ДЭС    комплектной     поставки
электрическое - настенными электронагревателями.
     Электроснабжение
     Для обеспечения  электроэнергией  пункта  сбора  икры  в  проекте
предусмотрено установка дизельной электростанции  в  модульном  здании
готовой комплектации контейнерного типа,  мощностью 30 кВт Российского
производства, первой степени автоматизации.
     Проектная документация   внутриплощадочных   электрических  сетей
выполнена   на   основании   технического   задания   на    разработку
проектно-сметной    документации,   в   соответствии   с  требованиями
нормативных документов.
     По степени надежности электроснабжения токоприемники пункта сбора
икры относятся к III категории. Ру=12,1кВт; Рр=10,5кВт; 1р=20,2А.
     Силовое электрооборудование  включает  в  себя  электродвигатели:
насоса технологического водоснабжения "Sakuragava" U212KA,  наклонного
транспортера и шнекового рыбоподъемника.  Аппараты управления и защиты
электрооборудования   установлены   по   месту.   Напряжение   питания
электрооборудования 380В, 50 Гц.
     Предусмотрено рабочее электроосвещение цеха сбора икры и наружное
электроосвещение   территории    напряжением   220 В.  Устанавливаемые
светильники с люминесцентными  лампами  исполнения  IP54.  Светильники
крепятся к шине. Для наружного электроосвещения применяются прожектора
исполнения  IP55  с  галогеновыми  лампами.  Питающая  сеть  выполнена
кабелем марки ВВГнг, уложена в трубу, по конструкции ферм.
     Все устанавливаемые  розетки  двухполюсные  на 220 В  с  защитным
контактом.  Электропроводки  к  ним  выполнены  кабелем  марки ВВГнг с
защитным "РЕ" проводником.
     Проектной документацией  предусматривается  устройство  наружного
контура   заземления   дизель-генераторной,   состоящее    из    12-ти
вертикальных    электродов    (уголок   50x50x5,   длинной   3 м.)   и
горизонтальных  электродов   общей  длинной  40 м.  Соединения   между
горизонтальными и вертикальными электродами выполняются сваркой.
     Для защиты  людей  от  поражения  электрическим  током  в  случае
нарушения изоляции предусматривается:
     - на линии питания  розеток  для  переносного  электроинструмента
устройство защитного отключения типа АД12/25А на ток утечки 30 мА;
     - все  металлические  части,   нормально   не   находящиеся   под
напряжением   должны   быть  занулены.  Защитное  зануление  выполнить
отдельной, третьей (пятой) жилой кабеля;
     - система уравнивания потенциалов на вводе в здание.
     3.3.4. Организация строительства
     Весь комплекс  работ  разделен  на  подготовительный  и  основной
периоды.
     Согласно расчету продолжительности строительства подготовительный
период составляет 1 месяц.
     В подготовительный   период  выполняются  работы,  после  которых
создаются условия для строительства основных объектов.
     Комплекс работ и мероприятий подготовительного периода включает в
себя:  изучение проектно-сметной документации;  вынос  в  натуру  осей
сооружений;  устройство полевого лагеря строителей, электроснабжение и
связь;  строительство  временных  зданий  и   сооружений;   подготовка
площадки и монтаж производственной передвижной базы и т.д.
     На площадке  временной  производственной   базы   устанавливаются
бетонно-растворный узел, ремонтно-механические мастерские и т.д.
     В основной  период   строительства   производятся   строительные,
строительно-монтажные  и  специальные работы по возведению подземной и
надземной  частей  здания,  завершающие  общеплощадочные   работы   по
устройству сетей, благоустройству, озеленению.
     Проектом организации  строительства  определены   потребность   в
строительных  машинах  и средствах транспорта,  электроэнергии,  паре,
кислороде,  воде и других ресурсах,  приведены методы  производства  и
механизации   основных   работ,   рассмотрены  мероприятия  по  охране
окружающей среды,  охране и гигиены труда  и  техники  безопасности  в
период строительства.
     Общий расчетный срок строительства         - 6 месяцев.
     Общая трудоемкость                         - 8,8 тыс. чел. - час.
     Максимальная численность работающих        - 55 чел.
     3.3.5. Мероприятия по охране окружающей среды
     Проектной документацией  выполнен  раздел - "Перечень мероприятий
по охране окружающей среды",  рассматривающий воздействие  объекта  на
атмосферный воздух, водные и земельные ресурсы.
     Реализация проектных     решений    связана    с    определенными
воздействиями  на  окружающую  среду  в   процессе   строительства   и
эксплуатации объекта.
     Данный раздел  проектной  документации  содержит  оценку  вида  и
степени    неблагоприятных    воздействий,    рассматривает   комплекс
природоохранных мероприятий для их минимизации и включает:
     - описание  региональных  и  местных условий окружающей природной
среды;
     - выявление   и   оценку  возможного  воздействия  на  окружающую
природную среду в процессе строительства и эксплуатации;
     - перечень природоохранных мероприятий, призванных минимизировать
негативные воздействия.
     Охрана атмосферного воздуха
     Основными строительными операциями, в процессе которых происходит
выделение    загрязняющих   веществ,   являются:   работа   двигателей
внутреннего сгорания,  выемка грунта,  погрузочные работы, перемещение
грунта и строительного мусора.
     Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха  во  время
проведения  строительных  работ являются дорожно-строительные машины и
земляные работы.
     В состав  выброса  отработанных  газов  входит  ряд  компонентов,
большая доля которых по объему приходится  на  токсичные  газы:  окись
углерода  -  СО,  углеводороды - CnHm,  окись азота - NOx,  сажа - С и
диоксид серы - SOx.
     Интенсивными неорганизованными     источниками    пылеобразования
являются пересыпка материала,  ссыпка его открытой струей и сдув  пыли
при перемещении грунта.
     Согласно выполненным расчетам выбросы в период  строительства  по
загрязняющим  показателям  составили  по  стационарным  источникам  от
0,0000210 т- сероводород, до 0,931234 т- азота диоксид.
     Плата за  выбросы  в  атмосферу  загрязняющих  веществ  в  период
строительства суммарно составила 1033,83 руб. в современных ценах.
     Для снижения  суммарных  выбросов  загрязняющих  веществ в период
строительства предусмотрено:
     - исключение  применения  в процессе производства работ веществ и
строительных материалов, не имеющих сертификатов качества России;
     - запрещение  разведения  костров  и  сжигания  в них любых видов
материалов и отходов;
     - постоянный  контроль за соблюдением технологических процессов с
целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ;
     - прекращение   использования   оборудования,   выбросы  которого
значительно превышают нормативно-допустимые;
     - исключение использования материалов  и  веществ,  выделяющих  в
атмосферу  токсичные  и  канцерогенные  вещества,  неприятные запахи и
т.д.;
     - оперативное    реагирование    на    все    случаи    нарушения
природоохранного законодательства;
     - осуществление    периодического    контроля    за    содержание
загрязняющих веществ в выхлопных газах силами подрядчика;
     - для  удержания  значений  выбросов  загрязняющих   веществ   от
автотранспорта  в  расчетных  пределах необходимо обеспечение контроля
топливной системы механизмов;
     - допуск  к  эксплуатации  машины  и механизмы только в исправном
состоянии.
     Загрязнение атмосферы   в   период  производства  работ  является
кратковременным.
     Характеристика шумового воздействия
     Источниками шума в  период  строительства  является  строительная
техника и автотранспорт при ее функционировании.
     По результатам расчета шумового воздействия уровень шума в период
строительства согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 является допустимым.
     Охрана водных ресурсов
     Какого-либо значительного   воздействия   на   водные  ресурсы  в
результате  проведения  работ  по  строительству  объекта  и  при  его
эксплуатации оказано не будет.
     Вероятное воздействие на водные ресурсы возможно,  в основном,  в
подготовительный    период    строительства,    во    время   которого
предполагаются  работы  связанные  с  нарушением  растительного  слоя,
разработкой и перемещением грунта.
     Особенности производства работ предопределяют смыв загрязнений  в
период  прохождения  дождя,  как  следствие смыва взвешенных веществ с
участков, имеющих повреждения растительного слоя.
     Согласно выполненным   расчетам   смыв  с  участка  строительства
площадью 1,17 га составит 5,26 л/с при концентрации взвешенных веществ
в стоке до 6000 мг/л, нефтепродуктов до 50 мг/л.
     Масса сброса загрязняющих веществ  с  неорганизованным  стоком  с
территории  строительства  составит  по взвешенным веществам 2,78 т за
весь период строительства, по нефтепродуктам - 0,0232 т.
     Плата за  водоотведение в период строительства суммарно составила
15,49 тыс. руб. в современных ценах.
     Проектной документацией  предусмотрен  ряд  мероприятий по охране
водных ресурсов в период строительства:
     - запрещение  хранения ГСМ в лагере,  заправка машин и механизмов
ГСМ должна осуществляться передвижными заправочными машинами;
     - контроль исправности техники и механизмов;
     - площадка  для  ремонта   строительной   техники   должна   быть
оборудована металлическими поддонами для сбора масел и других ГСМ;
     - строгое запрещение мойки машин и механизмов, слив ГСМ;
     - территория  лагеря,  также  площадки  временного  складирования
должны быть обвалованы во избежание попадания на площадку, как внешних
вод, так и организованного стока непосредственно с площадок;
     - проведение    строительно-монтажных    работ     на     высоком
технологическом  уровне  с  выполнением  требований СНиП,  обеспечение
контроля над качеством проведения строительно-монтажных работ;
     - организация  контроля  строительных конструкций и материалов на
предмет  соответствия  качества   применяемых   материалов   в   части
содержания  токсичных  веществ,  опасных для растительного и животного
мира.
     Строительство гидротехнических  сооружений  проводится в меженный
период, что позволит минимизировать воздействия на водные ресурсы.
     Охрана земельных ресурсов
     Строительство нового  пункта  сбора  икры  и   насосной   станции
технологического  водоснабжения предусмотрено на территории земельного
участка, отведенного в постоянное пользование для Урожайного ЛРЗ.
     Согласно проектной   документации,   потребная   площадь   земель
поступающей в постоянное пользование составляет 0,20 га.
     Основное воздействие   будет  оказано  при  ведении  строительных
работ.
     Основными источниками воздействия на почвы будут являться:
     - строительная техника и автотранспорт;
     - снятие растительного грунта;
     - площадки складирования материалов;
     - вспомогательные сооружения (склад,  вагончик охраны,  помещения
для строителей);
     - емкости  и  резервуары  для  хранения  ГСМ,  твердых  и  жидких
отходов.  После  окончания  строительно-монтажных  работ  должна  быть
проведена  рекультивация  нарушенной  строительством  территории в два
этапа: техническая и биологическая рекультивация.
     Техническая рекультивация  нарушенных  земель  включает следующие
основные работы:
     - разравнивание  и  планировка  поверхностей  занятых  в процессе
работ;
     - уборку строительного мусора.
     К мероприятиям   по   биологической   рекультивации    территории
относятся  посев  семян  многолетних растений и озеленение территории,
посадка деревьев и кустарников.
     Обращение с отходами
     В разделе проектной документации "Перечень мероприятий по  охране
окружающей среды" выполнен расчет образования отходов.
     Согласно выполненным расчетам в  период  строительства  ожидается
образование 84,43 т отходов,  в том числе: отходы 4 класса опасности -
16,8300 т; отходы 5 класса опасности - 67,6033 т.
     Плата за  размещение  отходов  в  период  строительства составила
17,84 тыс. руб. в современных ценах.
     3.3.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
     Размещение проектируемых  зданий   и   сооружений   на   площадке
обусловлено  технологической  схемой  с  соблюдением противопожарных и
санитарных разрывов.
     Автомобильные проезды  и площадки на территории запроектированы с
учетом технологического и противопожарного обслуживания.
     Движение транспортных средств принято односторонним.
     Ширина проездов и радиусы поворотов соответствуют противопожарным
и техническим нормативам обслуживаемого транспорта.
     В соответствии с НПБ 110-03  проектируемые  здания  пункта  сбора
икры  не требуют оснащения автоматическими установками пожаротушения и
автоматическими установками пожарной сигнализации.
     Согласно СНиП  2.04.01-85  "Внутренний  водопровод  и канализация
зданий"  в  производственных   зданиях   IV   степени   огнестойкости,
                                     3       3
категории Д  и  объеме  менее  5000 м  (226 м ) устройство внутреннего
противопожарного трубопровода не требуется.
     Проектом предусматривается  организация  наружного  пожаротушения
здания пункта сбора икры из водоема (реки).
     Расход воды  на  наружное пожаротушение при степени огнестойкости
                                                      3
здания IV,  категории помещений Д и объеме до 3 тыс. м   составляет  -
10 л/с на один расчетный пожар.
     Пожаротушение предусматривается      осуществлять      переносной
мотопомпой типа МП-800Б.01,  хранящейся непосредственно на  охраняемой
территории пункта сбора икры в период его  эксплуатации  с  01 июля по
14 сентября.
     Подача воды мотопомпой составляет 13,7 л/с с напором 60 м.
     В  соответствии  с  п. 9  Приложения 3  ППБ  01-03  и  спецификой
производства  помещения  цеха  сбора икры,  верхнего строения садковой
линии и насосной станции технологического водоснабжения не  оснащаются
огнетушителями.
     Территория пункта  сбора  икры  оснащается  пожарным  щитом  типа
ЩП-В - 1 комплект.
     3.3.7. Сметная документация
     Сметная стоимость   строительства  определена  в  базисных  ценах
2001 г. (на 01.01.2000); в текущих ценах на 2 кв. 2009 г.
     При составлении  сметной  документации  в  базисных ценах 2001 г.
использованы территориальные единичные расценки (ТЕР-2001, ТЕРм-2001);
территориальные   сборники   сметных   цен  на  материалы,  изделия  и
конструкции (ТССЦ 81-01-2001 в пяти частях) для Южно-Сахалинской  зоны
с  применением  поправочного  переходного коэффициента на материальные
ресурсы для Холмской зоны И=1,026.
     Сметные цены   на   материалы  и  оборудование,  отсутствующие  в
утвержденных ценниках,  приняты обратным пересчетом - делением текущей
сметной цены по прайс-листам на индекс удорожания.
     Для определения стоимости работ приняты следующие начисления:
     - накладные расходы в %  от фонда оплаты труда рабочих строителей
и механизаторов по МДС 81-34.2004;
     - сметная    прибыль    также   в %   от   фонда   оплаты   труда
рабочих строителей  и  механизаторов  по  МДС  81-25.2001  по   письму
Федерального   агентства   по  строительству  и  жилищно-коммунальному
хозяйству от 18.11.04 NПА-5536/06(прил. N 1).
     Сметная стоимость  строительства  в  текущих ценах 2 кв.  2009 г.
определена  базисно-индексным  методом   с   использованием   индексов
удорожания  на  2 кв.  2009 г.  (в каждой расценке):  на  оплату труда
основных рабочих и механизаторов -  4.185,  к  стоимости  эксплуатации
машин  и  автомобильные перевозки 4,071,  средневзвешенного индекса по
региону на материалы 5.294 для  промышленного  строительства  (сборник
РЦЦС "Индексы цен в строительстве на 2 кв. 2009 г." вып. 2/2009).
     При пересчете   также   использованы   индексы   удорожания    на
оборудование  - 2,75,  прочие затраты - 5,22,  изыскательские работы -
3,03,  проектные работы -  2,97  согласно  письму  Минрегион  развития
России N 10217-СК/08 от 09.04.2009 года.
     Корректировка выполнена  в  процессе  проведения  государственной
экспертизы (подробно изложено в разд. 5 настоящего заключения).

            Данные по откорректированной сметной стоимости
----------------------------------------------------------------------
NN |        Наименование показателей            | Ед. изм.  | Кол-во
пп |                                            |           |
---|--------------------------------------------|-----------|---------
1. | Полная сметная стоимость в базисных  ценах |           |
   | 2001 года без учета НДС                    |           |
   | Всего                                      | тыс. руб. | 6651,7
   | строительно-монтажные работы               |    -"-    | 4289,00
   | оборудование                               |    -"-    | 718,87
   | прочие затраты                             |    -"-    | 1643,83
   | В   том    числе    стоимость   импортного |           |
   | оборудования, приобретенного ранее         |    -"-    | 414,06
---|--------------------------------------------|-----------|---------
   | Полная  сметная  стоимость  в  тек.  ценах |           |
   | 2 кв. 2009 г. с учетом НДС 18%             |           |
   | Всего                                      | тыс. руб. | 32818,68
   | строительно-монтажные работы               |    -"-    | 24068,34
   | оборудование                               |    -"-    | 2363,74
   | прочие затраты                             |    -"-    | 6386,59
   | В   том    числе    стоимость   импортного |           |
   | оборудования, приобретенного ранее         |    -"-    | 1343,64
----------------------------------------------------------------------

     4. Оценка   соответствия  проектной  документации  и  результатов
инженерных изысканий нормативным требованиям
     В целом  проектная  документация  "Строительство гидротехнических
сооружений  на  Урожайном  лососевом  рыбоводном  заводе"  выполнен  в
соответствии  с заданием на проектирование,  действующими нормативными
документами.
     Представленные материалы   проектной  документации  по  объему  и
содержанию в основном соответствуют требованиям законодательных  актов
Российской Федерации и нормативных документов
     В материалах  проектной   документации   обоснована   возможность
реализации намечаемой строительной деятельности.
     5. Изменения,  внесенные в проектную  документацию  и  результаты
инженерных изысканий в процессе экспертизы
     В процессе   проведения   экспертизы   заказчику   и    проектной
организации   были   выданы   предварительно   замечания  письмами  от
12.11.2009 г. N 297.
     В проектную   документацию   внесены   изменения   и  дополнения,
устранены  разночтения  и  несоответствия   согласно   замечаниям   по
соответствующим разделам.
     На повторное   рассмотрение   представлены   разделы    проектной
документации, откорректированные в соответствии с замечаниями.
     1. По разделам НВК. ВК
     1.1. Прокладка  труб  вдоль  входной  двери  в  пункте сбора икры
принята на 100 мм ниже отметки пола.
                                                             3
     1.2. Уточнена  емкость  септика,  которая  составила 6 м  (вместо
    3
12 м ).
     1.3. В спецификацию добавлено опорное кольцо под люк септика.
     1.4. Таблицы 3.1 и 3.2 дополнены часовыми и секундными расходами.
     2. По электротехническому разделу
     2.1. Дизель-генератор принят  мощностью 16 кВт (было 30 кВт)  при
расчетной мощности пункта сбора икры 10,5 кВт.
     2.2. Для  помещений  пункта  сбора   икры   указана   нормируемая
освещенность.
     2.3. Обосновано принятое количество наружных светильников - 9 шт.
     2.4. Приведен годовой расход электроэнергии 5365,8 кВт час.
     3. По разделу архитектурно-строительные и конструктивные решения
     3.1. Текстовая   часть   листа   общих   данных   переработана  в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16
февраля   2008 г.  N 87  "Положение   о  составе   разделов  проектной
документации и требованиях к их содержанию".
     3.2. Выполнен чертеж фундаментной балки.
     3.3. Обосновано применение стеновых панелей в покрытии здания.
     3.4. Лист  общих  данных  дополнен спецификацией металлопроката с
указанием марок стали.
     3.5. В опорных столиках колонн и балок круглые отверстия заменены
на овальные.
     4. По сметной документации
     На рассмотрение   экспертизы   представлена    откорректированная
сметная  документация  (в  базисных и текущих ценах):  сводные сметные
расчеты, объектные и локальные сметные расчеты.
     Снижены затраты  по  строительству  гидротехнических сооружений и
пункта сбора икры (- 69,66 тыс. руб.  в  тек. ценах); откорректированы
затраты  по  удорожанию  производства  строительно-монтажных  работ  в
зимнее   время  (- 64,96  тыс. руб.  в  тек.  ценах),  по  страхованию
строительных  рисков и премированию за ввод в действие в срок объектов
строительства (соответственно + 179,37 тыс. руб.,  - 84,84 тыс. руб. в
тек. ценах) и т.д.
     После корректировки общая сметная стоимость (с  учетом  стоимости
ранее  приобретенного  оборудования)  составила  32818,68 тыс. руб.  в
текущих ценах 2 кв. 2009 г. (ранее заявленная - 32871,9 тыс. руб.).
     Общее  снижение  сметной  стоимости  составило 53,22 тыс. руб.  в
текущих ценах.
     6. ВЫВОДЫ:
     Проектная документация "Строительство гидротехнических сооружений
на  Урожайном  лососевом  рыбоводном  заводе"  и  материалы инженерных
изысканий соответствуют нормативным требованиям, а также достоверности
определения   сметной   стоимости   строительства  и  рекомендуется  к
утверждению    со    следующими    основными    технико-экономическими
показателями:

----------------------------------------------------------------------
N  | Наименование                              | Ед. изм.  |  Кол-во
пп |                                           |           |
---|-------------------------------------------|-----------|----------
1. | Мощность пункта сбора икры по закладке    |   млн.    | 1,6
   |                                           | экз./сут. |
---|-------------------------------------------|-----------|----------
   |                                           |  2        |
2. | Садковая площадь пункта сбора икры        | м         | 56,7
---|-------------------------------------------|-----------|----------
   |                                           |       3   |
3. | Годовой объем водопотребления             | тыс. м    | 2136,9
---|-------------------------------------------|-----------|----------
4. | Годовой объем электроэнергии              | тыс. кВт  | 5365,8
   |                                           | час       |
---|-------------------------------------------|-----------|----------
5. | Длина рыбохода                            | п.м.      | 80,0
---|-------------------------------------------|-----------|----------
6. | Площадь участка гидротехнических          |           |
   | сооружений                                |           |
   | всего, в т.ч.:                            | га        | 0,20
   | - площадка пункта сбора икры;             | га        | 0,143
   | - площадка водопроводного сооружения      | га        | 0,006
   | - площадка рыбохода                       | га        | 0,05
---|-------------------------------------------|-----------|----------
7. | Продолжительность строительства           | мес.      | 6,0
---|-------------------------------------------|-----------|----------
8. | Полная сметная стоимость в базисных ценах |           |
   | 2001 года без учета НДС                   |           |
   | - всего / СМР                             | тыс. руб. | 6651,7/
   |                                           |           | 4289,00
   | В   том    числе   стоимость   импортного |           |
   | оборудования, приобретенного ранее        |   -"-     | 414,06
   | Сметная  стоимость   в  тек. ценах  2 кв. |           |
   | 2009 года с учетом НДС 18 %               |           |
   | - всего / СМР                             | тыс. руб. | 32818,68/
   |                                           |           | 24068,34
   | В том числе стоимость импортного          |           |
   | оборудования, приобретенного ранее        |    -"-    | 1343,64
----------------------------------------------------------------------


Главный специалист                                          Шилин А.В.

Внештатные эксперты:
Гаврилова Т.В. (НВК, ВК)
Таранов Н.М. (электротехнические решения)
Бецкова И.И. (конструктивные решения)
Кириллова А.Н. (сметная часть)




                                             Приложение N 2
                                             к Аукционной документации

                                             ПРОЕКТ


                       ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
                 на выполнение работ по строительству


г. Москва                                     " ___ " ________ 2010 г.


     Федеральное агентство  по  рыболовству,  именуемое  в  дальнейшем
"Государственный  заказчик",  в  лице  руководителя  Крайнего   Андрея
Анатольевича,   действующего  на  основании  Положения  о  Федеральном
агентстве по рыболовству,  утвержденного постановлением  Правительства
Российской   Федерации  от 11.06.2008 г. N 444,  с  одной  стороны,  и
______________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________,
действующего на  основании  Устава, признанное  победителем  именуемое
в  дальнейшем  "Подрядчик"  с  другой  стороны  (совместно именуемые -
"Стороны") с соблюдением требований Федерального закона  от 21.07.2005
N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов   на  поставки  товаров,  выполнение
работ,  оказание  услуг для государственных и  муниципальных нужд", на
основании   результатов   размещения  государственного  заказа   путем
проведения открытого аукциона (открытого аукциона в электронной форме)
на  выполнение  в  2010-2011 годах  работ  по  объекту  "Строительство
гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе",
пос. Урожайное,   Томаринский    район,   Сахалинская    область,  ФГУ
"Сахалинрыбвод",  (в  соответствии  с  протоколом   заседания   Единой
комиссии  Федерального  агентства по рыболовству по размещению заказов
на  поставку   товаров,   выполнение   работ,   оказанию   услуг   для
государственных  нужд  путем проведения конкурса,  открытого аукциона,
запроса  котировок  от  ___________ N _______ ),  заключили  настоящий
Государственный контракт, далее именуемый "Контракт" о нижеследующем:

                     СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
     1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в  установленный
настоящим Контрактом срок осуществить строительство "под ключ" и сдать
Государственному заказчику "Строительство гидротехнических  сооружений
на Урожайном лососевом рыбоводном заводе,  пос. Урожайное, Томаринский
район,  Сахалинская область" (далее - Объект),  строительство  Объекта
должно   осуществляться   в   соответствии   с   Техническим  заданием
(Приложение N 1),  проектной (включая смету) и рабочей документациями,
передаваемыми    Государственным    заказчиком   Подрядчику   согласно
прилагаемому Графику (Приложение N 2) и Календарным планом (Приложение
N 3),   включая   поставку   оборудования   и  материалов,  работы  по
техническому и гарантийному обслуживанию  Объекта  и  оборудования,  а
также   выполнение   монтажных,   пусконаладочных  и  иных  неразрывно
связанных со строительством Объекта работ,  а Государственный заказчик
обязуется   предоставить  на  время  выполнения  работ  по  настоящему
Контракту  Подрядчику  земельный  участок  для  выполнения  работ   по
Контракту,  проектную  и  рабочую  документации,  принять  и  оплатить
выполненные в рамках  настоящего  Контракта  работы  по  строительству
Объекта.
     Строительство Объекта  осуществляется  в  рамках  реализации  ФЦП
"Повышение   эффективности   использования   и   развитие   ресурсного
потенциала   рыбохозяйственного   комплекса   в   2009-2013    годах",
постановление  Правительства  Российской  Федерации от 12 августа 2008
года N 606, по Объекту "Строительство гидротехнических  сооружений  на
Урожайном лососевом рыбоводном  заводе",  пос. Урожайное,  Томаринский
район, Сахалинская область, ФГУ "Сахалинрыбвод".
     1.2. Стороны    письменно    определяют    своих   уполномоченных
представителей по техническим вопросам,  которые с момента  заключения
настоящего   Контракта  будут  принимать  непосредственное  участие  в
регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств
по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения.
     1.3. Финансирование  работ   осуществляется   за   счет   средств
федерального бюджета.

                 2. ЦЕНА КОНТРАКТА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

     2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______________0,00 руб.
(____________________ рублей) (включая НДС).
     Цена настоящего Контракта является твердой и неизменной.
     2.2. В  указанную  цену  Контракта  включается  компенсация  всех
издержек Подрядчика,  связанных с исполнением настоящего Контракта,  и
вознаграждение Подрядчика.
     В цену настоящего Контракта, в частности, входит:
     - оплата всех работ связанных  непосредственно  с  осуществлением
строительства Объекта;
     - оплата аренды необходимых для  строительства  машин  и  техники
(включая   амортизацию   машин   и  техники),  в  том  числе  деталей,
конструкций и оборудования;
     - оплата  всех  строительных материалов,  связанных с выполнением
работ по настоящему Контракту (строительством Объекта),  в  том  числе
деталей, конструкций и оборудования;
     - проведение   всех   необходимых    испытаний,    связанных    с
строительством Объекта;
     - работы по временному подключению Объекта  ко  всем  необходимым
коммуникациям;
     - работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям
при сдаче Объекта в эксплуатацию;
     - охрана Объекта.
     В цену  включаются  все  расходы  Подрядчика,  производимые  им в
процессе поставки товара,  выполнения работ,  оказания  услуг,  в  том
числе   расходы  на  страхование,  уплату  налогов,  сборов  и  других
обязательных платежей,  включая расходы  на  проведение  строительного
контроля.
     2.3. Государственный  заказчик  в  течение  25  (двадцати   пяти)
рабочих  дней  с  момента  заключения  настоящего Контракта производит
авансирование работ в размере 30 % от цены Контракта.
     Оплата аванса   производится   на   основании   счета  Подрядчика
выставленного в адрес Государственного заказчика.
     2.4. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения
на  процент  авансового  платежа  суммы   каждого   очередного   счета
Подрядчика,   выставляемого   за   выполненные  работы  по  настоящему
Контракту, согласно Календарному плану (Приложение N 3).
     2.5. Оплата    выполненных    работ   по   настоящему   Контракту
производится   Государственным    заказчиком    Подрядчику    согласно
Календарному  плану  (Приложение  N  3),  подписанных  Государственным
заказчиком и Подрядчиком актов приемки-передачи  выполненных  работ  и
форм отчетности КС-2 и КС-3.
     Оплата производится    за    фактически    выполненные     работы
(поставленные материалы, оборудование и прочее) по Контракту.
     2.6. Оплата  выполненных   работ   производится   Государственным
заказчиком   в   течение   15  (пятнадцати)  рабочих  дней  с  момента
представления (выставления) Подрядчиком счета при  соблюдении  условий
п. 2.5. Контракта.
     2.7. Датой оплаты работ по настоящему  Контракту  считается  дата
списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.
     2.8. При расхождении фактической стоимости  работ  со  стоимостью
работ,   предусмотренной   Контрактом,   действует   стоимость  работ,
предусмотренная настоящим Контрактом.
     2.9. Оплаты  по Контракту производится Государственным заказчиком
безналичным  перечислением  денежных   средств   на   расчетный   счет
Подрядчика.
     2.10. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного  финансирования
в  2010-2011  годах  и,  в  связи  с  этим,  невозможности  выполнения
обязательств  по  настоящему  Контракту  в   установленные   сроки   в
установленном  им  объеме,  Государственный  заказчик освобождается от
ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ.
При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для
финансирования работ по Контракту,  Стороны на  основании п. 1 ст. 767
ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту,  а
если необходимо,  и другие условия выполнения  работ  по  Контракту  в
тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным
органом  решения  об  уменьшении  средств  бюджета,   выделенных   для
финансирования работ по Контракту.
     В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта,
Стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.
     2.11. В случае досрочного расторжения  Контракта  по  основаниям,
предусмотренным   законом,   иными   правовыми  актами  и  Контрактом,
Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным  заказчиком
денежные  средства  в  части,  превышающей  фактически  выполненные по
Контракту работы,  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в
соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон
настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.

                      3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

     3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

     Начало работ: ___________ года _______________ месяца ____ дня.
     Окончание работ: 2011 года сентября месяца 15 дня.
     Общая продолжительность строительства составляет _________ дней.
     3.2. На  момент  подписания  настоящего  Контракта дата окончания
работ в соответствии с Календарным планом  (Приложение  N 3)  является
исходной  для  определения  имущественных  санкций в случаях нарушения
сроков строительства.
     3.3. Сроки  завершения  отдельных  работ определяются Календарным
планом (Приложение N 3).

                       4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

     4.1. Обязательства Подрядчика.
     Для выполнения  работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает
на себя обязательства:
     4.1.1. Выполнить  все работы по строительству в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к  нему,  и  сдать
Объект Государственному заказчику в установленный Контрактом срок.
     4.1.2. Обеспечить:
     - производство  работ в полном соответствии с проектной и рабочей
документациями,  Календарным планом (Приложение N 3)  и  строительными
нормами и правилами;
     - качество выполнения  всех  работ  в  соответствии  с  проектной
документацией,   рабочей   документацией   и  действующими  нормами  и
техническими условиями;
     - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.
     4.1.3. Нести  ответственность за правильную и надлежащую разметку
Объекта по отношению к реперным точкам, линиям и уровням, правильность
положения уровней, размеров.
     4.1.4. Возвести собственными силами за счет  цены  Контракта  все
временные сооружения.
     4.1.5. Осуществить    в    установленном    порядке     временные
подсоединения  коммуникаций на период выполнения работ на строительной
площадке и  подсоединения  вновь  построенных  коммуникаций  в  точках
подключения в соответствии с проектной и рабочей документацией.
     Точки и условия подсоединения  согласовывает  с  эксплуатирующими
организациями Государственный заказчик.
     4.1.6. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной
площадке    необходимых    мероприятий    по   технике   безопасности,
рациональному  использованию  территории,  охране  окружающей   среды,
зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.
     4.1.7. Согласовать с органами  государственного  надзора  порядок
ведения  работ  на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной
площадке.
     4.1.8. При  готовности Объекта известить об этом Государственного
заказчика в 5-дневный срок.
     4.1.9. Произвести    индивидуальное   испытание   смонтированного
оборудования  и  принять  участие  в  комплексном  его  опробовании  в
присутствии представителя Государственного заказчика.
     4.1.10. Немедленно  известить  Государственного  заказчика  и  до
получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
     - возможных  неблагоприятных   для   Государственного   заказчика
последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
     - иных,  не зависящих  от  Подрядчика  обстоятельств,  угрожающих
годности  или  прочности результатов выполняемой работы либо создающих
невозможность ее завершения в срок.
     4.1.11. Подрядчик  обязан  самостоятельно  закупить  строительные
материалы для  выполнения  работ  по  настоящему  Контракту,  а  также
предоставить  и/или  арендовать все необходимое оборудование (технику)
для выполнения работ по  настоящему  Контракту.  Подрядчик  не  должен
использовать  материалы  и  оборудование,  если  это  может привести к
нарушению требований,  обязательных для Сторон,  по охране  окружающей
среды и безопасности строительных работ.
     4.1.12. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.
     4.1.13. Передать  по  окончании  строительства   Государственному
заказчику   схемы   расположения   и   каталоги   координат   и  высот
геодезических знаков,  устанавливаемых при  геодезических  разбивочных
работах  в  период  строительства  и  сохраняемых до его окончания,  и
исполнительную документацию о  выполненных  строительных  и  монтажных
работах.
     4.1.14. Привлечь для  выполнения  работ,  связанных  с  вскрытием
подземных  коммуникаций,  эксплуатационную организацию и обеспечить ее
надзор за выполнением указанных работ.
     4.1.15. Заключить Договоры:
     - с пусконаладочными организациями и  произвести  пусконаладочные
работы в сроки, в объеме и в порядке, которые установлены в Приложении
N 3 к настоящему Контракту;
     - на   шеф-монтаж   оборудования  с  вызовом  персонала  для  его
производства.
     4.1.16. Выполнить   в   полном  объеме  все  свои  обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
     4.2. Обязательства Государственного заказчика.
     Для реализации  настоящего  Контракта  Государственный   заказчик
принимает на себя обязательства:
     4.2.1. Передать Подрядчику в 25-дневный срок  со  дня  заключения
настоящего    Контракта    по   акту,   подписанному   Подрядчиком   и
Государственным заказчиком,  на период строительства Объекта и до  его
завершения строительную площадку, пригодную для производства работ.
     4.2.2. Передать Подрядчику документацию,  в объеме, в составе и в
срок, указанные в Приложении N 2.
     Передаваемая документация должна составляться  в  соответствии  с
требованиями  строительных  норм  и правил,  проходить государственную
экспертизу и утверждаться в установленном порядке.
     4.2.3. Произвести    приемку    и   оплату   работ,   выполненных
Подрядчиком,  в  порядке,  предусмотренном   в  разделах  2, 5,  и   в
соответствии   с   Календарным   планом  (Приложение  N 3)  настоящего
Контракта
     4.2.4. Осуществить   предмонтажную   ревизию   оборудования  либо
привлечь для этого специализированную организацию за свой счет.
     4.2.5. Осуществлять технический надзор за строительством.
     4.2.6. Обеспечивать непрерывный режим  финансирования  в  течение
всего периода ведения работ (строительства).
     4.2.7. Выполнить  в  полном  объеме   все   свои   обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

                       5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

     5.1. Государственный  заказчик  назначает своего представителя на
строительстве,  который  от  его   имени   совместно   с   Подрядчиком
осуществляет  надзор  и  контроль  за  выполнением работ по настоящему
Контракту.
     5.2. Приемка  результата  выполненных  работ осуществляется после
выполнения  Сторонами  всех  обязательств,  предусмотренных  настоящим
Контрактом,  в соответствии с установленным порядком, действовавшим на
дату его подписания.
     5.3. Приемка      осуществляется      комиссией,      создаваемой
Государственным   заказчиком   в   составе    своего    представителя,
представителя проектной организации,  Подрядчика,  органов Госнадзора,
архитектурно-строительного контроля  (надзора).  Участие  в  указанной
комиссии   и   полномочия   представителей   органов   местной  власти
осуществляются в  соответствии  с  законодательными  актами  субъектов
Федерации или органов местного самоуправления.
     Приемка работ происходит на основании предоставленных Подрядчиком
Государственному  заказчику  форм  отчетности  КС-2  и  КС-3 и журнала
производства работ.
     5.4. Подрядчик  передает Государственному заказчику за 10 дней до
начала  приемки  законченного  строительством  Объекта  4   экземпляра
исполнительной     документации    согласно    перечню,    переданному
Государственным заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами
Государственного  заказчика  по  настоящему  Контракту,  с  письменным
подтверждением   соответствия   переданной   документации   фактически
выполненным работам.
     5.5. Дополнительная   экспертиза   принимаемой    Государственным
заказчиком   части   работ  или  всех  работ  в  целом  осуществляется
Государственным заказчиком при необходимости за свой счет.
     5.6. При  сдаче работы Государственный заказчику Подрядчик обязан
сообщить  ему  о  требованиях,  которые   необходимо   соблюдать   для
эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о
возможных  для  самого  Государственного  заказчика   и   других   лиц
последствиях несоблюдения соответствующих требований.
     5.7. Срок приемки  работ  Государственным  заказчиком  составляет
30 дней с момента  представления Подрядчиком уведомления о выполненных
работах (этапе работ) по настоящему Контракту.

               6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

     6.1. Гарантии качества  распространяются  на  все  конструктивные
элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.
     6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и  входящих
в   него   инженерных   систем,   оборудования,   материалов  и  работ
устанавливается 60 месяцев с даты подписания  Сторонами  акта  приемки
готового к эксплуатации Объекта.
     6.3. Если в период гарантийной эксплуатации  Объекта  обнаружатся
дефекты,  допущенные  по  вине  Подрядчика,  то  Подрядчик  обязан  их
устранить за свой счет и в согласованные с Государственным  заказчиком
сроки.   Для   участия   в  составлении  акта,  фиксирующего  дефекты,
согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить
своего   представителя   не  позднее  2-х  дней  с  момента  получения
письменного извещения Государственного заказчика.  Гарантийный срок  в
этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
     6.4. Указанные   гарантии   не   распространяются    на    случаи
преднамеренного   повреждения   Объекта  со  Стороны  Государственного
заказчика  и  третьих  лиц,  а  также  на  случаи   нарушения   правил
эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами.
     6.5. При отказе Подрядчика от  составления  или  подписания  акта
обнаруженных     дефектов    Государственный    заказчик    составляет
односторонний   акт   на    основе    квалифицированной    экспертизы,
осуществляемой  им  за  свой  счет  с последующим отнесением затрат на
Подрядчика.

               7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ
                           И ОБОРУДОВАНИЕМ

     7.1. Подрядчик   принимает   на   себя  обязательство  обеспечить
строительство упомянутого в п. 1.1  Объекта строительными материалами,
изделиями и конструкциями,  инженерным (технологическим) оборудованием
в  соответствии с  Технической  документацией  (Приложение  N 1)  и  в
соответствии  с  Календарным  планом  (Приложение  N 3)  к  настоящему
Контракту.
     7.2. Все  поставляемые для строительства материалы и оборудование
должны  иметь  соответствующие  сертификаты,  технические  паспорта  и
другие документы,  удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов
и т.п. должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней
до  начала  производства  работ,  выполняемых  с  использованием  этих
материалов и оборудования.
     7.3. Подрядчик   несет   ответственность   за   сохранность  всех
поставленных  и  переданных  ему  по  акту  в  монтаж  для  реализации
Контракта    материалов    и    оборудования    до    приемки-передачи
Государственному заказчику введенного в эксплуатацию Объекта.
     7.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых
материалов и оборудования,  поставляемых для строительства Объекта  по
настоящему   Контракту,   проектным   спецификациям,   государственным
стандартам и техническим условиям.

                       8. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

     8.1. Государственный заказчик одновременно с копией акта на право
пользования  землей  для  строительства  Объекта  передает  Подрядчику
разрешение  об  отводе  мест  для  складирования  резерва   грунта   и
плодородного   слоя  почвы,  необходимого  для  рекультивации  земель,
излишнего грунта и строительного мусора,  карьеров для  получения  или
разработки недостающего грунта.
     8.2. Создание геодезической разбивочной основы для  строительства
и   геодезические   измерения   деформаций   оснований,   в   процессе
строительства  являются   обязанностью   Государственного   заказчика,
который  не  менее  чем  за  10  календарных дней до начала выполнения
строительных   работ   передает   Подрядчику   по   акту   техническую
документацию  на геодезическую разбивочную основу и на закрепленные на
территории знаки этой  основы  с  освидетельствованием  их  в  натуре.
Состав и объем геодезической основы должны соответствовать требованиям
нормативных документов по строительству.
     8.3. Производство  геодезических  работ в процессе строительства,
геодезический  контроль  точности  геометрических  параметров   зданий
(сооружений) входит в обязанности Подрядчика.
     8.4. Если  при  производстве  работ  на   строительной   площадке
Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты
более твердых  пород,  чем  это  предусмотрено  проектом,  или  другие
условия)  или  искусственные  препятствия  (подземные коммуникации или
другие  препятствия,  не  предусмотренные  проектом),   то   Подрядчик
немедленно   в  письменной  форме  уведомляет  об  этом  представителя
государственного заказчика.
     8.5. Подрядчик  за  свой  счет  осуществляет  содержание и уборку
строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
     8 6.  Подрядчик  обязуется  вывезти  в  10-дневный  срок  со  дня
подписания акта  о  приемке  завершенного  строительством  Объекта  за
пределы  строительной  площадки  принадлежащие Подрядчику строительные
машины,  оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы,
временные сооружения и другое имущество.  Строительный мусор вывозится
Подрядчиком в места, указанные Государственным заказчиком.

                     9. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

     9.1. С момента начала работ и до их  завершения  Подрядчик  ведет
журнал производства работ на русском языке.  Форма журнала установлена
в типовой  межотраслевой  форме  N КС-6,  утвержденной  Постановлением
Госкомстата  России  от  30.10.1997  N 71а.  Каждая  запись  в журнале
подписывается Подрядчиком и представителем Государственного заказчика.
     9.2. Если   Государственный  заказчик  не  удовлетворен  ходом  и
качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он
обязан  изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ
с  указанием  срока  устранения  допущенных  отклонений.  Подрядчик  в
течение    указанного    срока    исполняет   указания   представителя
Государственного заказчика,  о чем Подрядчик обязан сделать отметку  в
журнале производства работ.

                          10. ОХРАНА ОБЪЕКТА

     10.1. Охрану  строящегося Объекта до полного завершения работ (до
сдачи Объекта завершенного строительства  Государственному  заказчику)
(включая период времени,  в течение которого Подрядчик будет устранять
выявленные  в  ходе  приемки   недостатки,   демонтировать   временные
сооружения,  а  также  вывозить находящуюся на территории строительной
площадки строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик.
     10.2. Охране подлежит строящийся Объект,  а также предназначенные
для  строительства  материалы,  изделия,  конструкции,   оборудование,
строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке
и прилегающей к ней территории.
     10.3. Расходы  Подрядчика  на охранные мероприятия осуществляются
за счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом.

         11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ЗА
                        ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

     11.1. Государственный  заказчик  вправе  осуществлять  контроль и
надзор за ходом и качеством выполняемых работ,  соблюдением сроков  их
выполнения (графика), качеством применяемых материалов.
     11.2. Государственный заказчик в целях осуществления  контроля  и
надзора  за  строительством вправе заключать договор об оказании услуг
по контролю и  надзору  за  ходом  и  качеством  выполняемых  работ  с
соответствующей инженерной организацией или физическим лицом,  имеющим
свидетельство о  допуске  к  видам  работ,  выданное  саморегулируемой
организацией  в  области  строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
Федерации,   Федеральным   законом   от  01 декабря 2007  N 315-ФЗ  "О
саморегулируемых организациях" и  Федеральным  законом от 22 июля 2008
N 148-ФЗ "О внесении  изменений  в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты  Российской  Федерации"  на
данный вид деятельности.
     Государственный заказчик  письменно   уведомляет   Подрядчика   о
привлечении в качестве своего представителя инженерной организации.  В
уведомлении   указывается   перечень    лиц,    которые    от    имени
Государственного  заказчика  будут  осуществлять контроль и надзор,  и
наименование  организации,  если   договор   заключен   с   инженерной
организацией.
     11.3. Инженерная организация от имени и по письменному  поручению
Государственного  заказчика осуществляет технический надзор и контроль
за соблюдением Подрядчиком графика  выполнения  и  качества  работ,  а
также  производит  проверку  соответствия используемых им материалов и
оборудования условиям Договора и проектной документации.
     Инженерная организация  имеет право беспрепятственного доступа ко
всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
     11.4. Подрядчик  ведет журнал производства работ в соответствии с
требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь
ход   фактического   производства   работ,   а   также   все  факты  и
обстоятельства,  связанные с производством работ,  имеющие значение во
взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика.
     Государственный заказчик регулярно  проверяет  и  своей  подписью
подтверждает записи в журнале.
     11.5. При осуществлении  контроля  ведения  работ  по  настоящему
Контракту,   Государственный  заказчик,  а  также  нанятая  инженерная
организация не имеют права вмешиваться  в  хозяйственную  деятельность
Подрядчика.

                   12. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

     12.1. Работы,    подлежащие    закрытию,    должны    приниматься
представителем Государственного заказчика  и/или  комиссией  созданной
Государственным заказчиком.
     Подрядчик имеет право приступить к выполнению  последующих  работ
только  после  приемки  Государственным  заказчиком  скрытых  работ  и
составления  актов  освидетельствования  этих   работ.   Подрядчик   в
письменном     виде     заблаговременно    уведомляет    представителя
Государственного заказчика о  необходимости  проведения  промежуточной
приемки   выполненных   работ,   подлежащих   закрытию,  ответственных
конструкций  и  систем,  гидравлических   испытаний   и   лабораторных
исследований,  но  не  позднее  чем  за  5  календарных дней до начала
проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика
не   явится   к  указанному  сроку  проведения  промежуточной  приемки
выполненных работ,  подлежащих закрытию,  ответственных конструкций  и
систем,  то  Подрядчик  составляет  односторонний акт и считает работы
принятыми,  при этом ответственность за качество выполненных  работ  с
Подрядчика  не  снимается.  Вскрытие работ в этом случае по требованию
Государственного заказчика производится за его счет.
     12.2. В  случае  если  представителем  Государственного заказчика
внесены в журнал производства работ замечания по выполненным  работам,
подлежащим  закрытию,  то  они  не  должны закрываться Подрядчиком без
письменного  разрешения  Государственного  заказчика,  за  исключением
случаев  неявки  представителя  Государственного заказчика для приемки
(см. п. 12.1 настоящего  Контракта). Если закрытие работ выполнено без
подтверждения  представителя Государственного заказчика (представитель
Государственного  заказчика  не   был   информирован   об   этом   или
информирован  с  опозданием),  то  Подрядчик  за  свой  счет обязуется
открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем
Государственного   заказчика,   согласно   его   указанию,   а   затем
восстановить ее.
     12.3. Готовность  принимаемых ответственных конструкций,  скрытых
работ   и    систем    подтверждается    подписанием    представителем
Государственный  заказчика  и  Подрядчиком  актов  освидетельствования
конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая
испытания  на  герметичность  и  давление)  и приемки каждой системы в
отдельности.

                       13. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

     13.1 Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся
или  построенный  Объект  или  отдельную часть его,  а также проектную
документацию на его  строительство  или  строительство  отдельной  его
части никакой третьей стороне.
     13.2. Стороны  договорились,  что  все   результаты   выполненных
Подрядчиком   по  настоящему  Контракту  работ,  включая  поставленное
оборудование, переходит в собственность Российской Федерации с момента
сдачи  работ  Подрядчиком  Государственному  заказчику по актам КС-2 и
КС-3 и находятся на ответственном хранении у  Подрядчика  до  передачи
Государственному  заказчику по акту приема-передачи введенного Объекта
в эксплуатацию в установленном порядке с сохранением на Подрядчике  до
указанного  момента  риска  случайной  гибели  или  повреждения  таких
результатов выполненных работ.

                14. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

     14.1. Подрядчик  в  счет  цены  настоящего  Контракта   обязуется
заключить   договор   комплексного  страхования  строительно-монтажных
рисков и ответственности (в том  числе  за  причинение  вреда  третьим
лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте.
     14.2. Подрядчик  обязан  представить  Государственному  заказчику
доказательства   заключения   им   договора  комплексного  страхования
строительно-монтажных  рисков   и   ответственности   при   проведении
строительных  и  монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием
данных  о  страховщике,  размере  страховой  суммы,  определенной  как
стоимость  строительно-монтажных  работ,  выполняемых  Подрядчиком  по
настоящему Контракту.

                  15. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

     15.1. В случае просрочки  исполнения  Государственным  заказчиком
обязательств,  предусмотренных настоящим Контрактом,  Подрядчик вправе
потребовать уплату неустойки (штрафа,  пеней). Неустойка (штраф, пени)
начисляется   за   каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства,
предусмотренного настоящим  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего
после   дня   истечения  установленного  Контрактом  срока  исполнения
обязательства.  Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается
в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  день  уплаты  неустойки
(штрафа,  пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
     Государственный заказчик  освобождается   от   уплаты   неустойки
(штрафа,  пеней),  если  докажет,  что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие  непреодолимой  силы  или  по  вине
другой Стороны.
     15.2. Подрядчик   при   нарушении   обязательств,   установленных
настоящим Контрактом уплачивает Государственному заказчику:
     - за окончание строительства Объекта после  установленного  срока
по  вине  Подрядчика  - пеня в размере 1 % от цены Контракта за каждый
день просрочки.  При задержке сдачи Объекта  свыше  30 дней  Подрядчик
уплачивает  пеня в размере 2 % цены Контракта за каждый день просрочки
до фактического исполнения обязательства;
     - за   несвоевременное   освобождение  строительной  площадки  от
принадлежащего ему имущества - пеня в размере 1 % от цены Контракта за
каждый день просрочки;
     - за нарушение сроков  выполнения  отдельных  видов  работ  (срыв
графика  работ)  -  пеня в размере 2 % стоимости данного вида работ за
каждый день просрочки;
     - за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против
сроков,  предусмотренных актом Сторон,  а в случае неявки Подрядчика -
односторонним  актом,  -  пеню  в  размере  2 % от  стоимости  работ и
конструкций за каждый день просрочки.
     15.3. Кроме  санкций  за  неисполнение обязательств по настоящему
Контракту виновная Сторона  возмещает  другой  Стороне  все  вызванные
неисполнением   обязательств   по   настоящему   Контракту  непокрытые
неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей Стороны.
     15.4. Уплата неустоек,  а также возмещение убытков не освобождает
Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
     15.5. Результаты выполнения работ,  включая промежуточные,  после
их приемки  Государственным  заказчиком  согласно  п. 2.5.  настоящего
Контракта  переходят  в  собственность  Российской  Федерации  в  лице
Государственного заказчика и находятся у Подрядчика  на  ответственном
хранении  до  сдачи  Объекта  строительства  в эксплуатацию комиссией,
создаваемой Государственным заказчиком в  установленном  порядке.  При
этом риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта лежит на
Подрядчике.

                 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

     16.1 Условием   заключения    настоящего    Контракта    является
предоставление  Подрядчиком  обеспечения  исполнения Контракта на срок
его действия, включая срок действия гарантийных обязательств, согласно
раздела 6 настоящего Контракта. Обеспечение исполнения Контракта может
быть  предоставлено  Государственному  заказчику  в  виде  безотзывной
банковской    гарантии,    договора    поручительства   или   передачи
Государственному заказчику в залог денежных средств,  в  том  числе  в
форме    вклада    (депозита)   в   размере   обеспечения   исполнения
государственного контракта.
     Размер  обеспечения  исполнения  Контракта  составляет  8 220 000
(восемь миллионов двести двадцать тысяч) рублей.
     16.2. Обеспечение  предоставляется  Подрядчиком  Государственному
заказчику в течение 5 рабочих  дней  с  момента  размещения  протокола
Комиссии    Государственного    заказчика    на    официальном   сайте
www.zakupki.gov.ru.
     16.3. В  случае  продления  срока  выполнения работ по настоящему
Контракту  Подрядчик  обязуется  в  срок  не  позднее,  чем  10   дней
переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию,  договор
поручительства или передать Государственному заказчику  дополнительные
денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том
числе в форме вклада (депозита).
     16.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта перестало быть действительным,  закончило свое действие  или
иным   образом   перестало  обеспечивать  исполнение  Подрядчиком  его
обязательств по  государственному  контракту,  Подрядчик  обязуется  в
течение  10 (десяти) банковских дней с момента,  когда соответствующее
обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать
предоставить   Государственному   заказчику  иное  (новое)  надлежащее
обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же  размере,  которые
указаны в настоящей статье Государственного контракта.
     16.5. Уплата Подрядчиком  неустойки  или  применение  иной  формы
ответственности  не  освобождает  его  от  исполнения  обязательств по
настоящему Государственному контракту.
     16.6. Обеспечение      исполнения      Контракта     удерживается
Государственным   заказчиком   в   случае   неисполнения   Подрядчиком
обязательств по настоящему Контракту.

                17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

     17.1. Стороны  освобождаются  от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по  настоящему  Контракту,  если  оно
явилось  следствием  природных  явлений,  действий внешних объективных
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы,  на время действия
этих  обстоятельств,  если эти обстоятельства непосредственно повлияли
на исполнение настоящего Контракта.
     17.2. Если   в   результате   обстоятельств   непреодолимой  силы
строительству был нанесен значительный,  по мнению  одной  из  Сторон,
ущерб,  то  эта  Сторона  обязана уведомить об этом другую в 3-дневный
срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего
продолжения   строительства  и  принять  дополнительное  соглашение  с
обязательным указанием  новых  сроков,  порядка  ведения  и  стоимости
работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью
настоящего  Контракта,   либо   инициировать   процедуру   расторжения
Контракта.
     17.3. Если,  по мнению Сторон,  работы могут  быть  продолжены  в
порядке,   действовавшем   согласно  настоящему  Контракту  до  начала
действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,   то   срок   исполнения
обязательств  по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени,
в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и  их
последствия.

                18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

     18.1. Спорные  вопросы,  возникающие в ходе исполнения настоящего
Контракта,  разрешаются  Сторонами  путем  переговоров,  и   возникшие
договоренности   в  обязательном  порядке  фиксируются  дополнительным
соглашением  Сторон  (или  протоколом),  становящимся  с  момента  его
подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
     18.2. При  возникновении  между  Государственным   заказчиком   и
Подрядчиком  спора  по  поводу  недостатков  выполненной работы или их
причин и невозможности  урегулирования  этого  спора  переговорами  по
требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
     Расходы на  экспертизу  несет  Сторона,  требовавшая   назначения
экспертизы.   В  случае  установления  нарушений  Подрядчиком  условий
Контракта  или  причинной  связи   между   действиями   Подрядчика   и
обнаруженными   недостатками   расходы   на   экспертизу,  назначенную
Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза
назначена  по  соглашению  между Сторонами,  расходы несут обе Стороны
поровну.
     18.3. Если,  по  мнению  одной из Сторон,  не имеется возможности
разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п. п. 18.1 и
18.2  настоящего  Контракта,  то  он разрешается  в  Арбитражном  суде
г. Москвы в установленном порядке.
     18.4. Претензионный  срок  по  настоящему Контракту составляет 10
дней с момента получения претензии.

                          19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

     19.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в
том случае,  если они совершены в письменной форме и подписаны должным
образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
     19.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются
его неотъемлемыми частями.
     19.3. Исполнитель  не  вправе передавать свои права и обязанности
по Контракту третьей стороне без письменного  согласия  на  то  другой
Стороны.
     19.4. Стороны обязуются информировать друг  друга  об  изменениях
реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.
     19.5. Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу.
     19.6. Контракт  вступает  в  силу  с  момента  его  заключения  и
действует   до _______________,   а  в  части  исполнения  гарантийных
обязательств - до истечения срока таковых.
     19.7. Стороны  обязуются  в  течение 30 дней с момента заключения
настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны Контракта -
"Государственного     заказчика",    с    Росрыболовства    на     ФГУ
"Сахалинрыбвод",   693006,   Южно-Сахалинск,   ул.  Емельянова,   43А,
ИНН 6501068931.
     19.8. Вся корреспонденция по  настоящему  Контракту  направляется
Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам,  указанным в
настоящем Контракте.  Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею
корреспонденции  по  указанному  ею  в  настоящем  Контракте почтовому
адресу.  Сторона считается надлежаще уведомленной  при  оправке  в  ее
адрес, указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны.
     19.9. Привлечение     сторонних      организаций      Подрядчиком
(субподрядчиков)  для  исполнения обязательств по настоящему Контракту
возможно только по согласованию с Государственным заказчиком.
     Разрешается привлечение только тех субподрядчиков,  которые имеют
соответствующие  допуски  для   исполнения   своих   обязательств   по
Контракту.    Вся    координация    деятельности    субподрядчиков   и
ответственность за выполнение ими своих  обязательств  возлагается  на
Подрядчика.
     19.10. Персонал Подрядчика.
     19.10.1. Для   выполнения   своих  обязательств,  предусмотренных
контрактом,   Подрядчик   использует    на    строительной    площадке
высококвалифицированную рабочую силу,  необходимую для качественного и
своевременного выполнения работ.
     19.10.2. Подрядчик   гарантирует   освобождение  Государственного
заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям,
требованиям  и  судебным  искам,  связанным  с  выполнением персоналом
Подрядчика работ,  а  также  от  всякого  рода  расходов  в  отношении
персонала  Подрядчика,  связанных  с увечьем и несчастными случаями со
смертельным исходом.
     19.10.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика,
независимо от их характера,  со стороны третьих  лиц,  Государственный
заказчик   не   несет   по  ним  никакой  материальной,  финансовой  и
юридической ответственности.
     19.11. В  случае возникновения обоснованных претензий к персоналу
Подрядчика,  связанных с нарушением режима,  Государственный  заказчик
имеет  право  дать  указание  "Подрядчику"  на  отзыв  с  Объекта  лиц
допустивших такие нарушения.
     19.12. Подрядчик   выполняет  иные  обязанности,  предусмотренные
настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

                       20. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
                  ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

     Приложения к   настоящему   Контракту,   а   также   стороны,  их
оформляющие, указаны в таблице 1.

                                                             Таблица 1
----------------------------------------------------------------------
N |         Наименование документа           |     Кто оформляет
--|------------------------------------------|------------------------
1.|Техническое задание - Приложение N 1      |Государственный заказчик
--|------------------------------------------|------------------------
2.|График передачи государственным заказчиком|Государственный заказчик
  |Подрядчику проектной документации, рабочей|
  |документации и разрешительной документации|
  |- Приложение N 2                          |
--|------------------------------------------|------------------------
3.|Календарный план - Приложение N 3         |Подрядчик,
  |                                          |Государственный заказчик
----------------------------------------------------------------------

                    21. Адреса и реквизиты сторон

Государственный заказчик:                     Подрядчик:
Федеральное агентство по
рыболовству
107996, г. Москва
Рождественский бульвар, д. 12
ИНН 7702679523, КПП 770201001,
л/с 03731000760
Отделение N 1
Московского ГТУ банка России
г. Москвы,
р/с 40105810700000010079
БИК 044583001




                                    Приложение N 1
                                    к государственному контракту N ___
                                    от " ___ " ________ 2010 г.


                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

     на выполнение в 2010-2011 годах работ объекту "Строительство
    гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном
   заводе, пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область",
                         ФГУ "Сахалинрыбвод".


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


Государственный заказчик:


Подрядчик:




                                    Приложение N 2
                                    к государственному контракту N ___
                                    от " ___ " ________ 2010 г.


   График передачи Государственным заказчиком Подрядчику проектной
   документации, рабочей документации и разрешительной документации
     на выполнение в 2010-2011 годах работ объекту "Строительство
    гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном
   заводе, пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область",
                         ФГУ "Сахалинрыбвод".


----------------------------------------------------------------------
N | Объект передачи            |  Срок передачи         | Примечания
--|----------------------------|------------------------|-------------
1 | Площадка,  пригодная  для  | 25-дневный срок со дня |
  | производства работ.        | заключения контракта   |
--|----------------------------|------------------------|-------------
2 | Проектная документация     |                        |
--|----------------------------|------------------------|-------------
3 | Рабочая документация       |                        |
--|----------------------------|------------------------|-------------
4 | Рыбоводно-биологическое    |                        |
  | обоснование                |                        |
--|----------------------------|------------------------|-------------
5 | Положительное   заключение |                        |
  | государственной экспертизы |                        |
----------------------------------------------------------------------


Государственный заказчик:


Подрядчик:




                                    Приложение N 3
                                    к государственному контракту N ___
                                    от " ___ " ________ 2010 г.


                           КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

     на выполнение в 2010-2011 годах работ объекту "Строительство
    гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном
   заводе, пос. Урожайное, Томаринский район, Сахалинская область",
                         ФГУ "Сахалинрыбвод".


                                    Контрактная цена ____________ руб.

----------------------------------------------------------------------
N |Наименование работ|Дата начала| Дата окончания| Цена по |Результаты
п/|                  |           |               |контракту|  работ
п |                  |           |               |  руб.   |
--|------------------|-----------|---------------|---------|----------
  |                  |           |               |         |
----------------------------------------------------------------------


Государственный заказчик:


Подрядчик: