|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 06.04.2010 № 297В то же время процесс автоматического кормления в цехах в ТЭО не обеспечен. 6.8. Охрана окружающей природной среды. Этот раздел разработан субпроектной организацией ЗАО "Гипроводстрой" (г. Волгоград). Площадка ВОРЗа граничит: на западе - примыкает к берегу р. Волги, с севера к рукаву Ахтубинского канала на юге и востоке граничит с пос. Стареньким. Реконструкцией ВОРЗа предусматриваются следующие мероприятия: - увеличение производственной мощности завода за счет создания участка бассейнового выращивания; - создание участков по производству живых и гранулированных кормов для обеспечения гарантированного кормления ремонтно-маточного стада и выращиваемой молоди; - использование современных методов прижизненного получения половых продуктов и последующей терапией производителей в условиях контролируемого водообеспечения; - создание узла концентрации молоди осетровых, отсортировка кормовых организмов, выращиваемых в прудах с последующим использованием в период для кормления. Все строительные работы по реконструкции объектов ВОРЗа производятся в пределах границ землеотвода. Реконструкция не ухудшит экологического состояния территории а по отдельным показателям улучшит существующее положение. 6.8.1. Охрана атмосферного воздуха. Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приняты: - в период строительства - ДВС автодорожных машин и автотранспорт, сварочные машины, нанесение лакокрасочных, покрытий: - в период эксплуатации ВОРЗа - котельная, работающая на печном топливе, гараж на 5 автомашин, резервная дизельная электростанция, ремонтная мастерская, столярная мастерская. В результате реконструкции и эксплуатации завода в атмосферный воздух будут поступать до 24 видов загрязняющих веществ, различных по санитарно-гигиеническим и токсикологическим признакам. Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от ВОРЗа (в т/год) приводится в нижеследующей таблице. ---------------------------------------------------------------------- Выброс | Эксплуатационный период |-------------------------------------- | на существующее | на полное |положение - 1999 г.|развитие - 2000 г. ---------------------------------------------------------------------- ВСЕГО по предприятию, 0,2416 16,5955 ---------------------------------------------------------------------- в том числе: твердые 0,1755 0,3305 жидкие и газообразные 0,0661 16,265 ---------------------------------------------------------------------- Согласно вышеуказанным данным, на перспективу ожидается увеличение валовых выбросов загрязняющих веществ на 16,354 т/год по сравнению с выбросами существующими. Это объясняется тем, что выбросы котельной в "существующем положении" не включены в баланс У-ПДВ, так как котельная вместе с жилпоселком передана в муниципальную собственность, а после реконструкции ее выбросы включены, т.к. реконструкция муниципальной котельной с увеличением мощности осуществляется ВОРЗом и выбросы должны быть отнесены на завод. Размер СЗЗ для производственной зоны ВОРЗа принят равным 50 м. Расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на ЭВМ по программе "Эколог" установлено, что с учетом фонового загрязнения ожидается превышение ПДК лишь по выбросам взвешенных веществ (в сумме - 1,09 ПДК). Расчетные величины выбросов загрязняющих, веществ на период строительства и эксплуатации завода (на полное развитие) предлагаются принять в качестве предельно допустимых выбросов (ПДВ). 6.8.2. Охрана водных ресурсов. Подробно схема водоснабжения и канализации ВОРЗа приведена в разделе 6.7.1. ТЭО реконструкции предусматривает мероприятия по экономии воды - повторное использование воды и оборотное водоснабжение. Предусмотрено строительство очистных сооружений технологической воды от бассейнового выращивания, а также от промывки фильтров и биофильтров. Технологические сбросы осуществляются в Волгу 3-мя выпусками (см. п. 6.7.1), согласованными с ЦГСН и Госкомприроды Волгоградской области. На водозаборе головной насосной станции, не имеющей эффективной рыбозащиты, предусмотрены рыбозащитные устройства РОП-500 заводского изготовления. 6.9. Мероприятия по организации строительства. Строительно-монтажные работы по реконструкции ВОРЗа с учетом технологичности рыбоводных процессов осуществляются по 3-м пусковым комплексам: В 1-й пусковой комплекс включены: - рыбоводный комплекс с садковой линией на Волжской ГЭС, строительство которого уже осуществляется; - главная насосная станция с рыбозащитой водозабора; - котельная и тепловые сети; - цех гранкормов; - холодильник на 20 тонн; - сети и сооружения водопровода и канализации. Во 2-й пусковой комплекс (2001-2002 гг.) включены: - реконструкция инкубационно-бассейнового цеха; - реконструкция выростных прудов (сооружения 1-ой очереди); - цех прямоточного водоснабжения; - узел облова с эстакадой; - скважина; - гараж; - внутриплощадочные сети электроснабжения и ДЭС. В 3-й пусковой комплекс (2003-2004 гг.) включены: - реконструкция выростных прудов ВОРЗа (вторая очередь); - цех оборотного водоснабжения. Сокращение сроков строительства за счет укрупнения пусковых комплексов хотя и возможно, но не имеет практического смысла, ввиду того, что маточное стадо стерляди не будет к этому времени половозрелым и сооружения будут простаивать. В то же время возможна корректировка комплексов по составу о чем будет сказано в замечаниях. Максимальная годовая потребность в период строительства составит: - электроэнергии - 116,6 тыс. кВт.час; 3 - воды - 2150 м ; - топлива - 58 тонн. Обкомы основных работ приведены в таблице. ---------------------------------------------------------------------- NN | Наименование работ |Ед. изм.|Кол-во | Примечание пп | | | | ---------------------------------------------------------------------- 3 1. Земляные работы тыс. м 300,0 ---------------------------------------------------------------------- 3 2. Бетонные и железобетонные работы: м А) монолитный железобетон 6490,0 Б) сборный железобетон 564,0 ---------------------------------------------------------------------- 3 3. Каменные работы м Кирпичная кладка 600,0 Подготовка из щебня 3450,0 ---------------------------------------------------------------------- 4. Монтаж стальных конструкций тн 750,0 в т.ч. 330,0 тн арматурные стенки в монолитном железобетоне ---------------------------------------------------------------------- Трудоемкость строительства составит 17345 чел. дней. Определена потребность в машинах и механизмах: экскаваторы - 3 шт.; бульдозеры - 3 шт.; скреперы - 4 шт.; автосамосвалы - 10 шт.; краны автомобильные - 2 шт. 6.10. Сметная стоимость строительства. Общая сметная стоимость строительства представленная на экспертизу определена сводным сметным расчетом в базисных ценах и нормах 1991 г. и составляет 6225,89 тыс. руб. и том числе: - строительно-монтажные работы 4668,56 тыс. руб. - оборудование 1126,31 тыс. руб. - прочие затраты 431,02 тыс. руб. В вышеуказанные стоимости включены затраты на строительство всех зданий и сооружений рыбоводного комплекса на Волжской ГЭС, садковой линии и непосредственно на площадке ВОРЗа. Экспертиза сметной документации по поручению Главгосэкспертизы России была выполнена Волгоградской государственной вневедомственной экспертизой. По результатам экспертизы окончательная сметная стоимость комплексной реконструкции ВОРЗа и рыбоводного комплекса на Волжской ГЭС составила: Всего - 6486,02 тыс. руб. СMP - 4790,33 тыс. руб. Оборудование - 1242,91 тыс. руб. Прочие - 452,78 тыс. руб. 6.11. Экономическая эффективность инвестиций. Основная задача оценки экономической эффективности инвестиций - это определение целесообразности привлечения денежных средств федерального бюджета на реализацию проекта реконструкции ВОРЗа с рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС. Но поскольку воспроизводственные рыбоводные заводы не выпускают конечной товарной продукции, обсчет эффективности носит условный характер и выполнен через возможный промысловый возврат осетровых рыб от выпущенной молоди, после их морского нагула. Ввиду того, что промвозврат половозрелой рыбы у осетровых рыб разных видов существенно отличается по срокам (осетр на 12 году, белуга на 18 году, севрюга на 12 году, стерлядь на 5 году) расчет эффективности инвестиций в реконструкцию ВОРЗа, выполненный на ЭВМ по программе "Альт-Инвест" оказался громоздким и недостоверным, так как захватывает период в 26 лет на который нельзя спрогнозировать как цены на конечную продукцию, так и затраты по себестоимости воспроизводства. В то же время простой срок окупаемости установлен расчетом и составил 4,98 года, что ниже нормативного 8,3 года. Таким образом, эффективность инвестиций в целом доказана, несмотря на несовершенство "Методики расчета...", не учитывающей специфику воспроизводства рыбных запасов. 6.12. Согласования. По ТЭО получены положительные заключения органов госнадзора: - Государственной экологической экспертизы Госкомприроды Волгоградской области (Заключение N 180 от 9 декабря 1999 г.); - Центр госсанэпиднадзора Волгоградской области (от 15.09.99 N 07/17-1809); - ЦГСН Среднеахтубинского района (от 6.07.99 N 329). 7. Результаты экспертизы. С целью сокращения сроков прохождения экспертизы ТЭО, замечания по его отдельным разделам выдавались Заказчику и проектной организации в рабочем порядке и корректировка по ним проводилась оперативно. С этой же целью рассмотрение сметной документации ТЭО было поручено Волгоградскому управлению государственной вневедомственной экспертизы, в котором ранее рассматривался рабочий проект рыбоводного комплекса на Волжской ГЭС с садковой линией и упрощается представление смет-аналогов, примененных в ТЭО. При корректировке ТЭО было дополнено отдельными чертежами, расчетами, пояснениями, таблицами, в том числе: 7.1. По общей части - Представлены уловы осетровых рыб в СССР (по данным ФАО) за период 1981-1995 гг. - То же вылов осетровых в России в реке Волге. За 1988-1998 гг. - Заключение "ВНИИРО" о возможности применения пастообразного корма для выращивания осетровых рыб. N 29-13/211 от 10.03.2000 г. - Справка о гидрологическом режиме р. Волги в районе установки садковой линии ВОРЗа. 7.2. По технологическим решениям. В делом технологический раздел ТЭО разработан достаточно подробно и по полноте представленных материалов отвечает нормативным требованиям и принятым в рыбоводном проектировании эталонам. Поэтому дополнительно по запросу экспертизы были доработаны разделы, касающиеся не только традиционных технических решений, сколько новых, не имеющих аналогов: - Разработан рабочий проект (в составе ТЭО) цеха комбикормов по новой рецептуре, где перерабатывают частиковую рыбу и изготавливают из не кормовую рыбную колбасу в целлофановой пленке, используемую для вскармливания рыб осетровых пород. Рецептура и технология производства разработаны специалистами "Нижневолжрыбвода" и ВОРЗа и одобрены "ВНИИРО". Представлен паспорт биологического фильтра БФ 3000-К 01.00.00.000, предназначенного для биологической очистки (преобразование и удаление соединений азота) технологической воды, циркулирующей в установке для выращивания установки с замкнутым циклом водоснабжения (УЗВ). 7.3. по строительным решениям. - ТЭО дополнено таблицей "Строительных характеристик основных зданий и сооружений". - Представлен паспорт "Здание мобильное (инвентарное) арочной конструкции системы "Зима" (3368.00.00.000 ПС), примененного для цехов прямоточного и оборотного водоснабжения. 7.4. По инженерному обеспечению. - Представлен паспорт на рыбозащитные устройства РОП-500, заводского изготовления, выпускаемые Волгоградским экспериментальным заводом по оросительной технике. - Представлены расчеты биофильтров в установке замкнутого выращивания. - Разработан график водопотребления на объектах ВОРЗа. - представлен паспорт "Установки по удалению железа из подземных вод" ("разработка АО ПИИ "Волгоградагропроект"). - Выполнен "Расчет тепловых потоков на водоподогрев" в инкубационно-бассейновом цехе и цехе оборотного водоснабжения. - Разработан график потребления электроэнергии на объектах ВОРЗа. - Разработано дополнение к пояснительной записке Том 1, кн. 1. производственная канализация. По предложению экспертизы запроектированы очистные сооружения полной биологической очистки производственных стоков, на площадке ВОРЗа и площадке рыбоводного комплекса на Волжской ГЭС. 8. Замечания и предложения. В целом откорректированное ТЭО разработано на высоком техническом уровне и отвечает требованиям СНиП 11-05-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" и нормам технологического проектирования рыбоводных заводов. В то же время имеются отдельные замечания и предложения Главгосэкспертизы России, которые необходимо учесть при разработке рабочей документации и осуществлении реконструкции и которые необходимо выполнять при проектировании аналогичных объектов. 8.1. Задание на проектирование должно утверждаться Госкомрыболовством в соответствии с приказом N 128 от 24 мая 1999 года. 8.2. Имеет место неудачное наименование корпусов: цех прямоточного водоснабжения, цех оборотного водоснабжения и др. Правильнее именовать корпуса по объектам выращивания: цех длительного выдерживания производителей, цех по содержанию маточного и ремонтного стада стерляди и т.д. Поскольку в программе ВОРЗа нет воспроизводства белорыбицы, то и "цех белорыбицы" из наименования следует убрать. 8.3. "Биологическое обоснование повышения эффективности заводского воспроизводства осетровых рыб за счет выпуска молоди высоких размерно-весовых стандартов", разработанное ВНИИРО излишне оптимистично в части высоких коэффициентов промыслового возврата и не подтверждено экспериментальным путем. При этом, если промвозврат от "нижней весовой категории" молоди (2-4 гр., т.е. стандартных навесок) представлен в таблице с коэффициентом промвозврата ниже нормативных принятых в "Пособии по проектированию осетровых рыбоводных заводов" ВПП-1-86 (белуга с 3% до 0,8%, осетр с 2,5-3,0% до 1,2%, севрюга с 1,5-2,0% до 1,1%), что может быть принято, то верхний интервал таблицы вызывает удивление. Согласно таблице при навеске молоди 41-50 гр. промвозврат осетровых в интервале 57,3% - 44,0%, то при навеске "более 50 гр"- промвозврат равен 100%, что в условиях длительного нагула совершенно нереально, и может иметь место только в товарном осетроводстве. Поэтому до проведения многолетних экспериментов с выпуском крупной меченой молоди в Волгу, нет оснований для принятия рекомендуемых ВНИИРО высоких коэффициентов промыслового возврата и необходимо ориентироваться на действующие нормативы. 8.4. Необходимо в проектах применять автокормушки для раздаче гранкормов в цехах с бассейновым выращиванием рыбы. 8.5. В ТЭО требуется более подробно приводить расчетные данные по работе установок замкнутого выращивания рыбы (расчеты биофильтров, расчеты теплового водоподогрева, оксигенации воды и т.д.) 8.6. Рекомендуется еще раз проанализировать применение модулей "Зима" для цехов с оборотным и прямоточным водоснабжением в которых относительная влажность достигает более 70%. Разделяющие перегородки в этих цехах рекомендуется предусмотреть не из силикатного кирпича, а из глиняного красного. 8.7. Состав и стоимость пусковых комплексов необходимо откорректировать, исходя из рекомендованной к утверждению сметной стоимости строительства. Рекомендуется укрупнить пусковые комплексы ВОРЗа и сократить общую продолжительность строительства до 48 месяцев (без учета сроков строительства рыбоводного комплекса на ГЭС). 8.8. Расчет экономической эффективности по "Методическим рекомендациям..." для объектов воспроизводства рыбных запасов, по рыбам имеющим длительный цикл нагула до половозрелости носит условный характер, так как сами заводы не вылавливают рыбу промыслового возврата, и рассматривает период до 20 и более лет, в которых трудно запрогнозировать цены на конечную продукцию и затраты по себестоимости. В то же время инвестиции в осетровые заводы высоко эффективны из-за цен на эту рыбу и икру (в настоящее время срок окупаемости от 2 до 5 лет), и в ближайшие годы эта тенденция сохранится. Поэтому достаточно интервал расчета принять в пределах нормативного срока окупаемости, т.е. 8 лет. Если в течение этого времени капвложения окупятся, расчет можно не продолжать. 9. ВЫВОДЫ Главгосэкспертиза России рассмотрела Технико-экономическое обоснование комплексной реконструкции Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС и рекомендует его к утверждению со следующими технико-экономическими показателями: ---------------------------------------------------------------------- NN | Наименование показателей |Единица | Величина пп | |измерения |показателя ---------------------------------------------------------------------- 1. Проектная мощность (годовой выпуск) в том числе: - молодь осетровых рыб стандартная (2-5 гр) млн. шт. 7,347 - молодь стерляди крупных навесок (10 гр) млн. шт. 0,267 - ремонтный годовик стерляди навеской 250 гр млн. шт. 0,059 - сформированное маточно-ремонтное стадо тн 39,47 осетровых рыб 2. Сметная стоимость строительства Всего (в ценах 1991 г.) тыс. руб. 6486,02 СМР тыс. руб. 4790,33 Оборудование тыс. руб. 1242,91 Прочие тыс. руб. 452,78 3. Численность работающих чел. 175 4. Срок окупаемости инвестиций лет 4,9 ---------------------------------------------------------------------- Начальник Отдела промышленности В.Н.Шульц Начальник сектора легкой, пищевой промышленности и с/х - заместитель начальника отдела промышленности Ю.Ф.Ткачук ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ П Р И К А З от 3 мая 2000 года Москва N 136 Об утверждении ТЭО комплексной реконструкции Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС В соответствии с заключением Главгосэкспертизы России по технико-экономическому обоснованию комплексной реконструкции Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС от 12 апреля 2000 года N 24-3-1/10-24 п р и к а з ы в а ю : Утвердить ТЭО комплексной реконструкции Волгоградского рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, разработанное ООО "Инжстром", со следующими основными технико-экономическими показателями: Проектная мощность (годовой выпуск) в том числе: - молодь осетровых рыб стандартная (2-5 гр) 7,347 млн. шт. - молодь стерляди крупных навесок (10 гр) 0,267 млн. шт. - ремонтный годовик стерляди навеской 250 гр. 0,059 млн. шт. - сформированное маточно-ремонтное стадо 39,47 тн осетровых рыб Сметная стоимость строительства Всего (в ценах 1991 г.) 6486,02 тыс. руб. в том числе: - строительно-монтажные работы 4790,33 тыс. руб. - оборудование 1242,91 тыс. руб. - прочие 452,78 тыс. руб. Численность работающих 175 чел. Срок окупаемости инвестиций 4,9 лет 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Госкомрыболовства России В.А.Измайлова. Председатель Комитета Ю.П.Синельник Приложение N 2 к Аукционной документации ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область". г. Москва "__"________ 2010 г. Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице руководителя Крайнего Андрея Анатольевича, действующего на основании Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 г. N 444, с одной стороны, и ______________________________________________________________ в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании Устава, признанное победителем _____________________________ по ____________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик" с другой стороны (совместно именуемые - "Стороны") с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона (открытого аукциона в электронной форме) на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область", (в соответствии с протоколом заседания Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказанию услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, открытого аукциона, запроса котировок от _____________ N ________________ г.), заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый "Контракт" о нижеследующем: СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок осуществить реконструкцию "под ключ" и сдать Государственному заказчику ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область" (далее - Объект), реконструкция Объекта должно осуществляться в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1), проектной (включая смету) и рабочей документациями, передаваемыми Государственным заказчиком Подрядчику согласно прилагаемому Графику (Приложение N 2) и Календарным планом (Приложение N 3), включая поставку оборудования и материалов, работы по техническому и гарантийному обслуживанию Объекта и оборудования, а также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строительством Объекта работ, а Государственный заказчик обязуется предоставить на время выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчику земельный участок для выполнения работ по Контракту, проектную и рабочую документации, принять и оплатить выполненные в рамках настоящего Контракта работы по строительству Объекта. Реконструкция Объекта осуществляется в рамках реализации ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года N 606, по Объекту ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область" (наименование Объекта согласно ФЦП). 1.2. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения. 1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена настоящего Контракта составляет______________ 0,00 руб. (___________________________________ рублей) (включая НДС). Цена настоящего Контракта является твердой и неизменной. 2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика. В цену настоящего Контракта, в частности, входит: - оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением реконструкции Объекта; - оплата аренды необходимых для реконструкции машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (реконструкцией Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией Объекта; - работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям; - работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию; - охрана Объекта. В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхования, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая расходы на проведение строительного контроля. 2.3. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта производит авансирование работ в размере 30 % от цены Контракта. Оплата аванса производится на основании счета Подрядчика выставленного в адрес Государственного заказчика. 2.4. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставляемого за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно Календарному плану (Приложение N 3). 2.5. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану (Приложение N 3), подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов принятых работ и форм отчетности КС-2 и КС-3. Оплата производится за фактически выполненные работы (поставленные материалы и оборудование и проч.) по Контракту. 2.6. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.5. Контракта. 2.7. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика. 2.8. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом. 2.9. Оплаты по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2.10. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2010 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту. В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта. 2.11. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым. 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами: Начало работ: __________ года ________________ месяца ______ дня. Окончание работ: 2010 года декабря месяца 20 дня. Общая продолжительность реконструкции составляет ________ дней. 3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3) является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков реконструкции. 3.3. Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом (Приложение N 3). 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 4.1. Обязательства Подрядчика. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства: 4.1.1. Выполнить все работы по реконструкции в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Государственному заказчику в установленный Контрактом срок. 4.1.2. Обеспечить: - производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документациями, Календарным планом (Приложение N 3) и строительными нормами и правилами; - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. 4.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к реперным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. 4.1.4. Возвести собственными силами за счет цены Контракта все временные сооружения. 4.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной и рабочей документацией. Точки и условия подсоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Государственный заказчик. 4.1.6. Обеспечить в ходе реконструкции выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение. 4.1.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке. 4.1.8. При готовности Объекта известить об этом Государственного заказчика в 5-дневный срок. 4.1.9. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Государственного заказчика. 4.1.10. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 4.1.11. Подрядчик обязан самостоятельно закупить строительные материалы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также предоставить и/или арендовать все необходимое оборудование (технику) для выполнения работ по настоящему Контракту. Подрядчик не должен использовать материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 4.1.12. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. 4.1.13. Передать по окончании реконструкции Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период реконструкции и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах. 4.1.14. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ. 4.1.15. Заключить Договоры: - с пусконаладочными организациями и произвести пусконаладочные работы в сроки, в объеме и в порядке, которые установлены в Приложении N 3 к настоящему Контракту; - на шеф-монтаж оборудования с вызовом персонала для его производства. 4.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 4.1.17. Подрядчик не позднее чем за 1 (один) месяц до сдачи Объекта в эксплуатацию представляет Государственному заказчику на утверждение документы, необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию, по перечню представляемому Государственным заказчиком. 4.2. Обязательства Государственного заказчика. Для реализации настоящего Контракта Государственный заказчик принимает на себя обязательства: 4.2.1. Передать Подрядчику в 25-дневный срок со дня заключения настоящего Контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Государственным заказчиком, на период реконструкции Объекта и до его завершения Объект и строительную площадку, пригодную для производства работ. 4.2.2. Передать Подрядчику документацию, в объеме, и в составе, указанном в Приложении N 2. Передаваемая документация должна составляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, проходить государственную экспертизу и утверждаться в установленном порядке. 4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 5, и в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3) настоящего Контракта 4.2.4. Осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет. 4.2.5. Осуществлять технический надзор за реконструкцией Объекта. 4.2.6. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего периода ведения работ (реконструкции). 4.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. 5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 5.1. Государственный заказчик назначает своего представителя на реконструкцию, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту. 5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. 5.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в составе своего представителя, представителя проектной организации, Подрядчика, органов Госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления. Приемка работ происходит на основании представленных Подрядчиком Государственному заказчику форм отчетности КС-2 и КС-3 и журнала производства работ. 5.4. Подрядчик передает Государственному заказчику за 10 дней до начала приемки законченного реконструкцией Объекта 4 экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Государственного заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 5.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Государственным заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Государственным заказчиком при необходимости за свой счет. 5.6. При сдаче работы Государственный заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 5.7. Срок приемки работ Государственным заказчиком составляет 30 дней с момента представления Подрядчиком уведомления о выполненных работах (этапе работ) по настоящему Контракту. 6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту. 6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта. 6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней с момента получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Государственного заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами. 6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика. 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить реконструкцию упомянутого в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией, в соответствии с Приложением N 3 к настоящему Контракту. 7.2. Все поставляемые для реконструкции материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному заказчику введенного в эксплуатацию после работ по реконструкции Объекта. 7.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых для реконструкции Объекта по настоящему Контракту, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. 8. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 8.1. Государственный заказчик одновременно с копией акта на право пользования землей для реконструкции Объекта передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта. 8.2. Производство геодезических работ в процессе работ по реконструкции Объекта, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика. 8.3. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Государственного Заказчика. 8.4. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 8.5. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Государственным заказчиком. 9. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала установлена в типовой межотраслевой форме N КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика. 9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Государственного заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ. 10. ОХРАНА ОБЪЕКТА 10.1. Охрану реконструированного Объекта до полного завершения работ (до сдачи реконструированного Объекта Государственному заказчику) (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик. 10.2. Охране подлежит Объект реконструкции, а также предназначенные для реконструкции материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории. 10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом. 11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА 11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов. 11.2. Государственный заказчик в целях осуществления контроля и надзора за реконструкцией вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01 декабря 2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Федеральным законом от 22 июля 2008 N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" на данный вид деятельности. Государственный заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в 10-дневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Государственного заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией. 11.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Государственного заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода реконструкции. 11.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика. Государственный заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. 11.5. При осуществлении контроля ведения работ по настоящему Контракту, Государственный заказчик, а также нанятая инженерная организация не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика. 12. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика и/или комиссией созданной Государственным заказчиком. Подрядчик имеет право приступить к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет. 12.2. В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее. 12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственный заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности. 13. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 13.1 Подрядчик не имеет права продавать или передавать в период реконструкции реконструируемый Объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его реконструкцию или реконструкцию отдельной его части никакой третьей стороне. 13.2. Стороны договорились, что все результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту работ, включая поставленное оборудование, является собственностью Российской Федерации с момента сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику по актам КС-2 и КС-3 и находятся на ответственном хранении у Подрядчика до передачи Государственному заказчику по акту приема-передачи введенного Объекта в эксплуатацию в установленном порядке с сохранением на Подрядчике до указанного момента риска случайной гибели или повреждения таких результатов выполненных работ. 14. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ 14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте. 14.2. Подрядчик обязан представить Государственному заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту. 15. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 15.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных настоящим Контрактом уплачивает Государственному заказчику: - за окончание реконструкции Объекта после установленного срока по вине Подрядчика - пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеню в размере 2% цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства; - за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки; - за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - пеня в размере 2% стоимости данного вида работ за каждый день просрочки; - за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - пеню в размере 2% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки. 15.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны. 15.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 15.5. Результаты выполнения работ, включая промежуточные, после их приемки Государственным заказчиком согласно п. 2.5. настоящего Контракта переходят в собственность Российской Федерации в лице Государственного заказчика и находятся у Подрядчика на ответственном хранении до сдачи Объекта реконструкции в эксплуатацию комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в установленном порядке. При этом риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта лежит на Подрядчике. 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 16.1 Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на срок его действия и срока действия гарантийных обязательств, согласно разделу 6 настоящего Контракта. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч рублей). 16.2. Обеспечение предоставляется Подрядчиком Государственному заказчику в течение 5 рабочих дней с момента размещения протокола Комиссии Государственного заказчика на электронной площадке. 16.3. В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита). 16.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта. 16.5. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту. 16.6. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту. 17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения реконструкции и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта. 17.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. 18.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п.п. 18.1 и 18.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке. 18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10 дней с момента получения претензии. 19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 19.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 19.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями. 19.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 19.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта. 19.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 19.6. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 20 декабря 2010 года, а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых. 19.7. Стороны обязуются в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны Контракта - "Государственного заказчика", с Росрыболовства на ФГУ "Нижневолжрыбвод" (г. Волгоград, ул. Хиросимы, д. 7а, ИНН 3444071707). 19.8. Вся корреспонденция по настоящему Контракту направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при оправке в ее адрес, указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны. 19.9. Привлечение сторонних организаций Подрядчиком (субподрядчиков) для исполнения обязательств по настоящему Контракту возможно только по согласованию с Государственным заказчиком. Разрешается привлечение только тех субподрядчиков, которые имеют соответствующие допуски для исполнения своих обязательств по Контракту. Вся координация деятельности субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика. 19.10. Персонал Подрядчика. 19.10.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик использует на строительной площадке высококвалифицированную рабочую силу, необходимую для качественного и своевременного выполнения работ. 19.10.2. Подрядчик гарантирует освобождение Государственного заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Подрядчика, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом. 19.10.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Государственный заказчик не несут по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности. 19.11. В случае возникновения обоснованных претензий к персоналу Подрядчика, связанных с нарушением режима, Государственный заказчик имеет право дать указание "Подрядчику" на отзыв с Объекта лиц допустивших такие нарушения. 19.12. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации. 20. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в таблице 1. Таблица 1 ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование документа | Кто оформляет ---------------------------------------------------------------------- 1. Техническое задание - Приложение N 1 Государственный заказчик 2. График передачи Государственным заказчиком Государственный Подрядчику проектной документации, рабочей заказчик документации и разрешительной документации - Приложение N 2 3. Календарный план - Приложение N 3 Подрядчик, Государственный заказчик ---------------------------------------------------------------------- 21. Адреса и реквизиты сторон Государственный заказчик: Подрядчик: Федеральное агентство по рыболовству 107996, г. Москва Рождественский бульвар, д. 12 ИНН 7702679523, КПП 770201001, л/с 03731000760 Отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москвы, р/с 40105810700000010079 БИК 044583001 Приложение N 1 к Государственному контракту N ______________ от "__"_________ 2010 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область". 1. Государственный заказчик: 1.1. Федеральное агентство по рыболовству. 2. Основания для проведения работ (включая размещение государственного заказа): 2.1. В соответствии с перечнем строек объектов для федеральных государственных нужд на 2010 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений по ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах". 2.2. Федеральный закон РФ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ. 3. Способ проведения торгов: 3.1. Открытый аукцион в электронной форме. 4. Цель проведения открытого аукциона: 4.1. Размещение государственного заказа для федеральных государственных нужд в целях реализации утвержденного рабочего проекта "Комплексная реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС". 5. Предмет открытого аукциона в электронной форме: 5.1. Выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область". Основные объекты строительства, виды работ и затрат (локально-сметные расчеты проектно-сметной документации указанного объекта, размещенные на электронной площадке): 1. Цех прямоточного и оборотного водоснабжения - общестроительные работы нулевого цикла; - температурные швы; - полы; - рыбоводные бассейны, накопительные емкости; - технологические трубопроводы; - закупка и монтаж технологического оборудования (барабанный фильтр для механической очистки воды. Производственная мощность - 280 л/с). 2. Реконструкция прудов - твердое покрытие. 6. Сроки выполнения работ: 6.1. С момента подписания сторонами Государственного контракта до 20 декабря 2010 года. 7. Источник финансирования: 7.1. Средства федерального бюджета. 8. Стоимость подрядных работ (цена государственного контракта): 8.1. Стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению в 2010 году 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек. 9. Основные требования, предъявляемые к исполнителям (претендентам): 9.1. Представление достоверных сведений в соответствии с требованиями, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 10. Основные требования к порядку выполнения работ: 10.1. В соответствии с утвержденными проектными решениями, требованиями строительных норм и правил, прочих нормативно-распорядительных документов, регламентирующих производство строительно-монтажных работ согласно условиям государственного контракта. 10.2. Гарантия качества работ: 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию. 11. Форма предоставления результатов работ: 11.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с техническими, экономическими, экологическими и иными требованиями действующих нормативных документов и оформляется актом о приемке работ (форма КС-2). 12. Ожидаемый результат: Подготовка к пуску цеха прямоточного и оборотного водоснабжения. Подготовка прудовых площадей с целью из использования для выращивания молоди рыб. Объем строительства для подрядных работ, подлежащих выполнению в 2010 г. (расчет в текущих ценах I квартала 2010 года согласно коэффициентам Минрегионразвития России). Для определения участниками размещения заказа полного объема работ, подлежащих выполнению, Государственный заказчик размещает на электронной площадке проектную и рабочую документацию по объемам работ (в соответствии с объектными и локальными сметами) в пределах лимитов, предусмотренных Федеральной целевой программой на 2010 год. положительное Заключение Главгосэкспертизы N 24-3-1/10-24 от 12.04.2000 г. на "ТЭО Комплексная реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС". Приложение N 2 к Государственному контракту N ______________ от "__"_________ 2010 г. График передачи Государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и разрешительной документации на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область". ---------------------------------------------------------------------- N | Объект передачи |Срок передачи|Примечания ---|-----------------------------------------|-------------|---------- 1 | Площадка, пригодная для производства | 25-дневный | | работ. | срок со дня | | | заключения | | | контракта | ---|-----------------------------------------|-------------|---------- 2 | Проектная документация | | ---|-----------------------------------------|-------------|---------- 3 | Рабочая документация | | ---|-----------------------------------------|-------------|---------- 4 | Рыбоводно-биологическое обоснование | | ---|-----------------------------------------|-------------|---------- 5 | Положительное заключение государственной| | | экспертизы | | ---------------------------------------------------------------------- Государственный заказчик: Подрядчик: Приложение N 3 к Государственному контракту N ______________ от "__"_________ 2010 г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область". Контрактная цена ____________ руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование работ | Дата | Дата | Цена по | Результаты п/п| | начала |окончания| контракту | работ | | работ | работ | руб. | ---|--------------------|--------|---------|------------|------------- I | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Государственный заказчик: Подрядчик: Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Октябрь
|
