|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 06.04.2010 № 299- в увеличении мутности и загрязненности водотока взвешенными веществами при отсыпке материалов в процессе восстановления плотины и берегоукреплении. При этом неизбежна гибель части водных биоценозов, но этот процесс временный и носит незначительный характер. Мероприятия по берегоукреплению, расчистке русла от остатков разрушенной плотины носят характер гидромелиоративных работ и после естественного восстановления разрушенных биотопов будет улучшена экологическая обстановка в водном объекте за счет уменьшения эффектов от водной эрозии, суффозии, солифлюкции. Реконструкция плотины будет сопровождаться образованием отходов. Перечень и количество образующихся отходов приведены в таблице. Все образующиеся отходы будут временно накапливаться в специально отведенных местах (в контейнерах, на открытых площадках) и передаваться предприятиям, имеющим лицензию на право обращения с опасными отходами. ---------------------------------------------------------------------- Наименование отхода | Класс | Масса, т | опасности | | (ФККО) | ---------------------------------------------|-------------|---------- 1 | 2 | 3 ---------------------------------------------------------------------- Мусор бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 4 0,825 Отходы рубероида 4 0,007 Отходы битума, асфальта в твердой форме 4 0,021 Грунт, образовавшийся при ведении землеройных 5 11266,5 работ, незагрязненный опасными веществами Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные 5 0,18 Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 5 160,253 Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 5 4289,04 Лом стальной несортированный 5 0,265 Лом черных металлов несортированный 5 0,36 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 5 0,018 ---------------------------------------------------------------------- Итого, в т.ч.: 15717,469 ---------------------------------------------------------------------- 4 класса 0,853 ---------------------------------------------------------------------- 5 класса 15716,616 ---------------------------------------------------------------------- При эксплуатации плотины источники загрязнения атмосферного воздуха отсутствуют, образование опасных отходов не ожидается. По завершению строительства водонапорная плотина создаст уже функционирующий до аварии участок подпора (с теми же отметками и режимом), влияние на водные экосистемы ожидается незначительным и не приведет к ухудшению качества воды в р. Нива, как в водохранилище выше и ниже плотины. Мероприятия по укреплению откосов посевом трав предотвратят разрушение почвенно-растительного покрова. На период эксплуатации должен быть разработан план действий эксплуатационного персонала при возникновении на гидротехнических сооружениях аварийных и чрезвычайных ситуаций При эксплуатации гидротехнических сооружений должен быть обеспечен технический контроль за: - размывами берегов в нижних бьефах сооружений; - режимом грунтовых вод на территории нижних бьефов; - размывами русла реки в нижнем бьефе за сооружениями; - заилением верхнего бьефа перед сооружениями; - заилением (образованием баров) в нижнем бьефе сооружений. В период производства строительных работ, текущей эксплуатации плотины и при возникновении аварийных ситуаций должен быть организован комплексный экологический мониторинг с целью: - оценки эффективности природоохранных и санитарно-гигиенических мероприятий на всех этапах реализации проекта (проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации); - своевременного выявления источников возможных негативных воздействий на качество компонентов природной среды и среду обитания; - контроля за соблюдением согласованных условий природопользования (за уровнем выбросов, сбросов, лимитов размещения отходов); - регулярного получения достоверных данных о текущем состоянии геологической среды, почв, атмосферного воздуха, водных объектов, растительности, наземных животных в зонах влияния строительства и эксплуатации сооружений; - информационного обеспечения государственных и контролирующих органов данными о состоянии окружающей природной среды. Предусмотренный проектом комплекс природоохранных мероприятий направлен на максимально возможное снижение воздействия объекта на все компоненты природной среды. Предотвращенный экологический ущерб природной среде при реализации проектных решений с учетом природоохранных мероприятий составит 1042,939 тыс. руб. 4. Организация строительства. 4.1. Проектом организации строительства (Арх. 19-09-ПОС) рассмотрены следующие вопросы: - Пояснительная записка (общие данные) - Строительно-хозяйственные условия. - Инженерно-геологические и гидрологические условия - Пропуск расходов воды в строительный период - Объемы работ и сроки строительства. - Технология производства работ: Земельно-скальные работы. Бетонные работы. - Потребные ресурсы. - Стройгенплан. - Производство работ. Основные положения выполнения работ. Ведомость основных объемов работ и основного оборудования. - Производство работ. Схема бетонирования блоков разрез 1-1. - Календарный график. 5. Сметная документация. Описание сметной документации. На рассмотрение представлена сметная документация Арх. 19-09-См в составе: - Пояснительная записка. - Сводный сметный расчет стоимости строительства в ценах на 4 кв. 2009 г. с НДС в сумме 22 254,32 тыс. руб. - Локальная смета N 1. Реконструкция плотины в ценах на 1 октября 2009 г. 8 427,07 тыс. руб. - Локальная смета N 2. Берегоукрепление и расчистки в верхнем бьефе плотины в ценах на 1 октября 2009 г. 1 460,20 тыс. руб. - Локальная смета N 3. Берегоукрепление и расчистки в нижнем бьефе плотины в ценах на 1 октября 2009 г. 1 185,32 тыс. руб. - Локальная смета N 4. Насосная станция. Защита от затопления в ценах на 1 октября 2009 г. 2 278,70 тыс. руб. Стоимость реконструкции плотины Кандалакшского экспериментального лососевого завода определена и соответствии с МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" базисно-индексным методом по Сборникам территориальных единичных расценок для Мурманской области (ТЕР-2001) с пересчетом в текущие цены IV квартала 2009 года по индексам Сборника расчетных индексов Мурманского регионального центра по ценообразованию в строительстве, вып. 53 (по видам строительно-монтажных работ). К стоимости работ, выполняемых при реконструкции зданий и сооружений, нормируемых по соответствующим сборникам ТЕР-2001, применены коэффициенты к затратам труда рабочих К = 1,15 и к затратам на эксплуатацию машин К = 1,25 (МДС 81-35.2004, п. 4.7). Стоимость строительных материалов определена по ценам для Мурманской области в базисном и текущем уровне цен (Сборник цен на материалы, изделия и конструкции Мурманского регионального центра по ценообразованию в строительстве на IV квартала 2009 года). Накладные расходы определены по видам строительно-монтажных работ в соответствии с МДС 81-34.2004 "Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним" в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов с К = 0,94 (письмо N ЮТ-260/06 от 31.01.2005 г. Федерального агентства по строительству и ЖКХ). Сметная прибыль определена по видам строительно-монтажных работ в соответствии с МДС 81-25.2001 "Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве" в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-25.2001, приложение 3 - измененная редакция, письмо N АП-5536/06 от 18.11.2004 г. Федерального агентства по строительству и ЖКХ). Затраты по главам 8, 9, 10 определены процентами от СМР или капитальных вложений согласно действующих нормативных или рекомендательных документов по ценообразованию в строительстве. Затраты на проектные работы и проведение экспертизы приняты по фактическим данным. Непредвиденные работы и затраты приняты в размере 3%. На итог затрат по сводному сметному расчету в текущих ценах начислен НДС в размере 18 %. 6. Выводы и замечания но результатам рассмотрения. 6.1. Замечания но инженерным изысканиям. Для проверки "Отчета по материалам изысканий" следует предоставить: 6.1.1. Топографический план с изменениями по результатам последних проведенных рекогносцировочных работ. 6.1.2. Послойное описание геологических выработок с датами их проходки. Результат по п. 6.1: предоставлен топографический план и послойное описание геологических выработок по каждой скважине с датами их проходки. Замечание снято. 6.2. Замечания по технической части проекта. 6.2.1. В проекте реконструкции плотины полностью повторяется конструкция существующей плотины, которая была разрушена в результате 3 холостых сбросов (до 620 м /сек) через водосброс Нива ГЭС-3, расположенный выше по течению р. Нива. Согласно "Основным положениям правил использования водных ресурсов Нивского каскада водохранилищ (Пиренгского, Имандровского, Пинозерского Плесозерского) на р. Ниве", холостой сброс при катастрофических паводках обеспеченности 1% и менее 3 может достигать 700 м /сек. Плотина опять может быть разрушена. Обосновать проектные решения. Результат: В связи с изменением величины сброса предусмотрено организовать пропуск строительных расходов через 3 стальные трубы диам. 0,75 м, которые после завершения строительства не тампонируются, а со стороны нижнего бьефа в них устраиваются шиберные задвижки, которые будут открываться при аварийных сбросах. Скорость перелива с учетом открытых задвижек составит 2,92 м/сек. Незначительное увеличение скорости (0,18 м/сек) обеспечивает общую устойчивость плотины и откосов нижнего бьефа, сложенного из валунно-гравлистых грунтов. Замечание снято. 6.2.2. Конструкция облицовки, обеспечивающая водонепроницаемость набросной плотины должна обладать достаточной гибкостью в отношении осадочных и температурных деформаций, чего нельзя сказать о предложенной бетонной монолитной облицовке. Обосновать принятую конструкцию облицовки. Результат: Дополнительно приняты температурно-осадочные швы. Замечание снято. 6.2.3. В пояснительной записке указывается, что район расположения Кандалакшского экспериментального лососевого завода не является сейсмичным. В соответствии с новой картой общего сейсмического районирования территории России ОСР-97, вошедшей в новое издание СНиП 11-7-81* (М., 2002) в районе размещения сооружений Нива ГЭС-3 предполагается возможность возникновения землетрясений с интенсивностью сотрясений в 7 баллов по шкале MSK-64. Откорректировать и учесть в расчетах. Результат: Плотина размещена на скальном массиве, в пределах которого исключена возможность относительных подвижек. По материалам изысканий в русле р. Нива в районе плотины на глубине 20 м залегает скала. Замечание снято. 6.2.4. В заключении Отчета по материалам изысканий указано: Рекомендовать АО "Колэнерго" ... контролировать обеспечение минимального расхода воды в период наполнения водохранилищ Нивских ГЭС 3 в объеме не менее 2 м /сек., что противоречит действующим Основным положениям правил использования водных ресурсов Нивского каскада водохранилищ (Пиренгского, Имандровского, Пинозерского Плесозерского) на р. Ниве. П.19 "Основных положений" гласит - Главмурманрыбводу своими средствами разрешается в течение двух месяцев (с 15 марта по 15 мая) перебрасывать воду из верхнего бьефа ГЭС-3 в старое русло р. Нивы 3 в размере 2 м /сек, для нужд Кандалакшского завода. Откорректировать проектные решения и запись в "Пояснительной записке". Результат: Корректура внесена. Замечание снято. 6.2.5. Санитарный попуск по бывшему руслу р. Нива не предусмотрен. Откорректировать. Результат: Санитарный попуск обеспечен через 3 стальные трубы диам. 0,75 м, закладываемым в тело плотины. Замечание снято. 6.2.6. Следует отметить, что эксплуатирующей организацией ГЭС-3 на р. Нива является филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" а не АО "Колэнерго", как указано в проекте. Откорректировать. Результат: Корректура внесена. Замечание снято. 6.2.7. Обосновать пропуск строительных расходов через три трубы диаметром 0,75 м. Календарный график необходимо согласовать с филиалом "Кольский" ОАО "ТГК-1" для исключения холостых сбросов через водосброс Нива ГЭС-3 во время производства строительных работ. Предоставить расчеты. Результат: Расчеты представлены. Календарный график реконструкции плотины, привязанный к календарю, будет разработан и перед началом работ и согласован с филиалом "Кольский" ОАО "ТГК-1". Замечание снято. 6.2.8. Согласно ФЗ N 117 от 21.07.1997 "О безопасности гидротехнических сооружений" ст. 13 - органы надзора за безопасностью гидротехнических сооружений согласовывают использование территорий гидротехнических сооружений, русел рек и прилегающих к ним территорий ниже и выше плотины (за исключением предоставления земельных участков в водоохранных зонах) для осуществления хозяйственной или иной деятельности. Получить согласование и технические условия на устройство плотины в нижнем бьефе. Результат: Получено согласование N 01-11/3124 от 09.11.2009 г. от Баренцево-Беломорского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Замечание снято. 6.3. Замечания по расчету сметной стоимости. По замечаниям экспертизы в рабочем порядке были внесены следующие изменения (письмо ООО "Морстройпроект" N 22 от 27.02.2010 г.): - откорректирована пояснительная записка. - исключен размер средств на премирование - исключены затраты связанные с вахтовым методом, взамен включен лимит средств на командировочные расходы, в случае выполнения работ иногородней организацией по результатам конкурса. - исключены затраты на снегоборьбу - заменена группа грунта в п. 3 ЛC N 1 - исключены затраты па ремонт и содержание землевозных дорог (кроме дорог в карьере) - внесена корректура по объему работ п. 7, 8 ЛС N 1 - откорректирована стоимость арматуры - исключены затраты по п. 2, 3, 4 учтенные п. 1 ЛС 2 - работы по подъему предметов из воды учтены в соответствии с проектом вручную с использованием крана (ранее с плавсредств). - масляная окраска по металлу принята по сб. ТЕР-13 - отвозка разобранных конструкций расценена как мусор. В результате изменений сметная документация приобрела следующие стоимостные показатели: - Сводный сметный расчет стоимости строительства в ценах на 4 кв. 2009 г. в сумме 19845,84 тыс. руб., в том числе НДС 18%. В ССР учтены затраты: на временные здания и сооружения 3,68% в сумме 440,04 тыс. руб., на зимние удорожания 4,56% в сумме 565,33 тыс. руб., страхование (лимит средств) 3% в сумме 371,93 тыс. руб., командировочные (лимит средств) в сумме 1239,76 тыс. руб., технадзор (лимит средств) 1,1% в сумме 160,32 тыс. руб., авторский надзор 0,2% в сумме 29,15 тыс. руб., экспертиза проектной документации в сумме 251,02 тыс. руб., резерв средств на непредвиденные работы 3% в сумме 489,86 тыс. руб., НДС 18% в сумме 3027,33 тыс. руб. - Локальная смета N 1. Реконструкция плотины в ценах на 1 октября 2009 г. в сумме 7202,42 тыс. руб. - Локальная смета N 2. Берегоукрепление и расчистки в верхнем бьефе плотины в ценах на 1 октября 2009 г. в сумме 1283,3 тыс. руб. - Локальная смета N 3. Берегоукрепление и расчистки в нижнем бьефе плотины в ценах на 1 октября 2009 г. 1185,32 тыс. руб. - Локальная смета N 4. Насосная станция. Зашита от затопления в ценах на 1 октября 2009 г. 21286,50 тыс. руб. В результате выполненных расчетов по замечаниям экспертизы обоснованная стоимость реконструкции плотины Кандалакшского экспериментального лососевого завода в текущих ценах IV квартала 2000 года составила: Всего без НДС 16 818,51 тыс. руб. в т.ч. СМР 13 351,79 тыс. руб. Прочие 34 66,72 тыс. руб. НДС 3 027,33 тыс. руб. Всего с НДС 19 845,84 тыс. руб. 6.4. Проект организации строительства. 6.4.1. Отработать "Проект организации строительства" в соответствии с постановлением правительства от 16 февраля 2008 г. N 87 п. 23 раздел 6 (подразделы л, м, р.) Результат: Корректура внесена по подразделам л, м раздела 6. По подразделу "р" отменен вахтовый метод работы. Замечание снято. Откорректированные материалы проекта в полной мере соответствуют требованиям законодательных актов Российской Федерации и нормативно-методических документов по охране окружающей среды. 7. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 7.1. Экспертиза представленной проектной документации выполнена в соответствии с п. 27 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. N 145 в части соблюдения нормативных требований по надежности и эксплуатационной безопасности. 7.2. При рассмотрении проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины)" Управлением госэкспертизы установлено: А) Инженерные изыскания соответствуют требованиям нормативных документов; Б) Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических документов; B) Сметная стоимость соответствует количественным, стоимостным и ресурсным показателям нормативов в области сметного нормирования и ценообразования, а также техническим, технологическим, конструктивным и иным решениям, методам организации строительства, включенным в проектную документацию. 7.3. Технико-экономические показатели: Параметры плотины: длина по гребню 100 м, ширина по основанию 15 м, высота 2 м. Сметная стоимость реконструкции в ценах 4 квартала 2009 г. с НДС - 19 845,84 тыс. руб. Зам. начальника Т.Н. Матвеева тел. 45-14-03 Эксперт (инженерные изыскания) Н.А. Дремина Эксперт (охрана окружающей среды) Л.Н. Костина Эксперт (сметная документация) Г.П. Преснухина Приложение N 2 к Аукционной документации ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на выполнение работ по реконструкции г. Москва "___" __________ 2010 г. Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице руководителя Крайнего Андрея Анатольевича, действующего на основании Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 г. N 444, с одной стороны, и ___________________________________________________________________ в лице ________________________________________________________________, действующего на основании Устава, признанное победителем _______________ именуемое в дальнейшем "Подрядчик" с другой стороны (совместно именуемые - "Стороны") с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск, "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область", (в соответствии с протоколом заседания Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказанию услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, открытого аукциона, запроса котировок от ____ N ______ "___" ________ 2010 г.), заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый "Контракт" о нижеследующем: СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок осуществить реконструкцию "под ключ" и сдать Государственному заказчику Кандалакшский экспериментальный лососевый завод (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область (ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск) (далее - Объект), реконструкция Объекта должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1), проектной (включая смету) и рабочей документациями, передаваемыми Государственным заказчиком Подрядчику согласно прилагаемому Графику (Приложение N 2) и Календарным планом (Приложение N 3), включая поставку оборудования и материалов, работы по техническому и гарантийному обслуживанию Объекта и оборудования, а также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строительством Объекта работ, а Государственный заказчик обязуется предоставить на время выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчику земельный участок для выполнения работ по Контракту, проектную и рабочую документации, принять и оплатить выполненные в рамках настоящего Контракта работы по строительству Объекта. Реконструкция Объекта осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года N 606, по Объекту ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск, "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область". 1.2. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения. 1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____________ 0,00 руб. (______________________________________ рублей) (включая НДС). Цена настоящего Контракта является твердой и неизменной. 2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика. В цену настоящего Контракта, в частности, входит: - оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением реконструкции Объекта; - оплата аренды необходимых для реконструкции машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (реконструкцией Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией Объекта; - работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям; - работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию; - охрана Объекта. В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование строительно-монтажных рисков, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая расходы на проведение строительного контроля. 2.3. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта производит авансирование работ в размере 30% от цены Контракта. Оплата аванса производится на основании счета Подрядчика выставленного в адрес Государственного заказчика. 2.4. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставляемого за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно Календарному плану (Приложение N 3). 2.5. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану (Приложение N 3), подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов принятых работ и форм отчетности КС-2 и КС-3. Оплата производится за фактически выполненные работы (поставленные материалы и оборудование и проч.) по Контракту. 2.6. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.5. Контракта. 2.7. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика. 2.8. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом. 2.9. Оплаты по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2.10. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2010 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту. В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта. 2.11. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым. 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами: - Начало работ: с момента заключения Контракта. - Окончание работ: ______ год _________ месяц _______ дата - Срок выполнения работ (общая продолжительность реконструкции): не более 120 дней. 3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3) является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков реконструкции. 3.3. Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом (Приложение N 3). 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 4.1. Обязательства Подрядчика. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства: 4.1.1. Выполнить все работы по реконструкции в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Государственному заказчику в установленный Контрактом срок. 4.1.2. Обеспечить: - производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документациями, Календарным планом (Приложение N 3) и строительными нормами и правилами; - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. 4.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к реперным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. 4.1.4. Возвести собственными силами за счет цены Контракта все временные сооружения. 4.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной и рабочей документацией. Точки и условия подсоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Государственный заказчик. 4.1.6. Обеспечить в ходе реконструкции выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение. 4.1.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке. 4.1.8. При готовности Объекта известить об этом Государственного заказчика в 5-дневный срок. 4.1.9. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 4.1.10. Подрядчик обязан самостоятельно закупить строительные материалы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также предоставить и/или арендовать все необходимое оборудование (технику) для выполнения работ по настоящему Контракту. Подрядчик не должен использовать материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 4.1.11. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение - или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. 4.1.12. Передать по окончании реконструкции Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период реконструкции сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах. 4.1.13. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ. 4.1.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 4.1.15. Подрядчик не позднее чем за 1 (один) месяц до сдачи Объекта в эксплуатацию представляет Государственному заказчику на утверждение документы, необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию, по перечню представляемому Государственным заказчиком. 4.2. Обязательства Государственного заказчика. Для реализации настоящего Контракта Государственный заказчик принимает на себя обязательства: 4.2.1. Передать Подрядчику в 25-дневный срок со дня заключения настоящего Контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Государственным заказчиком, на период реконструкции Объекта и до его завершения Объект и строительную площадку, пригодную для производства работ. 4.2.2. Передать Подрядчику документацию, в объеме, и в составе, указанном в Приложении N 2. Передаваемая документация должна составляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, проходить государственную экспертизу и утверждаться в установленном порядке. 4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 5, и в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3) настоящего Контракта 4.2.4. Осуществлять технический надзор за реконструкцией Объекта. 4.2.5. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего периода ведения работ (реконструкции). 4.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. 5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 5.1. Государственный заказчик назначает своего представителя на реконструкцию, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту. 5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. 5.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в составе своего представителя, представителя проектной организации, Подрядчика, органов Госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления. Приемка работ происходит на основании представленных Подрядчиком Государственному заказчику форм отчетности КС-2 и КС-3 и журнала производства работ. 5.4. Подрядчик передает Государственному заказчику за 10 дней до начала приемки законченного реконструкцией Объекта 4 экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Государственного заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 5.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Государственным заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Государственным заказчиком при необходимости за свой счет. 5.6. При сдаче работы Государственный заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 5.7. Срок приемки работ Государственным заказчиком составляет 30 дней с момента представления Подрядчиком уведомления о выполненных работах (этапе работ) по настоящему Контракту. 6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту. 6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта. 6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней с момента получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Государственного заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами. 6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика. 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить реконструкцию упомянутого в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией, в соответствии с Приложением N 3 к настоящему Контракту. 7.2. Все поставляемые для реконструкции материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному заказчику введенного в эксплуатацию после работ по реконструкции Объекта. 7.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых для реконструкции Объекта по настоящему Контракту, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. 8. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 8.1. Государственный заказчик одновременно с копией акта на право пользования землей для реконструкции Объекта передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта. 8.2. Производство геодезических работ в процессе работ по реконструкции Объекта, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика. 8.3. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Государственного Заказчика. 8.4. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 8.5. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Государственным заказчиком. 9. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала установлена в типовой межотраслевой форме N КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика. 9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Государственного заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ. 10. ОХРАНА ОБЪЕКТА 10.1. Охрану Объекта реконструкции до полного завершения работ (до сдачи реконструированного Объекта Государственному заказчику) (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик. 10.2. Охране подлежит Объект реконструкции, а также предназначенные для реконструкции материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории. 10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом. 11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА 11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов. 11.2. Государственный заказчик в целях осуществления контроля и надзора за реконструкцией вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01 декабря 2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Федеральным законом от 22 июля 2008 N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" на данный вид деятельности. Государственный заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в 10-дневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Государственного заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией. 11.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Государственного заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода реконструкции. 11.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика. Государственный заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. 11.5. При осуществлении контроля ведения работ по настоящему Контракту, Государственный заказчик, а также нанятая инженерная организация не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика. 12. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика и/или комиссией созданной Государственным заказчиком. Подрядчик имеет право приступить к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет. 12.2. В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее. 12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственный заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности. 13. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 13.1 Подрядчик не имеет права продавать или передавать в период реконструкции реконструируемый Объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его реконструкцию или реконструкцию отдельной его части никакой третьей стороне. 13.2. Стороны договорились, что все результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту работ, включая поставленное оборудование, является собственностью Российской Федерации с момента сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику по актам КС-2 и КС-3 и находятся на ответственном хранении у Подрядчика до передачи Государственному заказчику по акту приема-передачи введенного Объекта в эксплуатацию в установленном порядке с сохранением на Подрядчике до указанного момента риска случайной гибели или повреждения таких результатов выполненных работ. 14. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ 14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте. 14.2. Подрядчик обязан представить Государственному заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту. 15. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 15.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных настоящим Контрактом уплачивает Государственному заказчику: - за окончание реконструкции Объекта после установленного срока по вине Подрядчика - пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеню в размере 2% цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства; - за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пеня в размере 1 % от цены Контракта за каждый день просрочки; - за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - пеня в размере 2% стоимости данного вида работ за каждый день просрочки; - за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - пеню в размере 2% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки. 15.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны. 15.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 15.5. Результаты выполнения работ, включая промежуточные, после их приемки Государственным заказчиком согласно п. 2.5. настоящего Контракта переходят в собственность Российской Федерации в лице Государственного заказчика и находятся у Подрядчика на ответственном хранении до сдачи Объекта реконструкции в эксплуатацию комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в установленном порядке. При этом риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта лежит на Подрядчике. 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 16.1 Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на срок его действия. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 427 537 (Пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек. 16.2. Обеспечение предоставляется Подрядчиком Государственному заказчику в течение 5 рабочих дней с момента размещения протокола Комиссии Государственного заказчика на электронном сайте http://sberbank-ast.ru. 16.3. В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита). 16.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта. 16.5. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту. 16.6. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту. 17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения реконструкции и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта. 17.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. 18.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п. п. 18.1 и 18.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке. 18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10 дней с момента получения претензии. 19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 19.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 19.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями. 19.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 19.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта. 19.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 19.6. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 20 декабря 2010 года, а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых. 19.7. Стороны обязуются в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны Контракта - "Государственного заказчика", с Росрыболовства на ФГУ "Мурманрыбвод", 183672 город Мурманск, улица Коминтерна, 7, ИНН 5191501318. 19.8. Вся корреспонденция по настоящему Контракту направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при оправке в ее адрес, указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны. 19.9. Привлечение сторонних организаций Подрядчиком (субподрядчиков) для исполнения обязательств по настоящему Контракту возможно только по согласованию с Государственным заказчиком. Разрешается привлечение только тех субподрядчиков, которые имеют соответствующие допуски для исполнения своих обязательств по Контракту. Вся координация деятельности субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика. 19.10. Персонал Подрядчика. 19.10.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик использует на строительной площадке высококвалифицированную рабочую силу, необходимую для качественного и своевременного выполнения работ. 19.10.2. Подрядчик гарантирует освобождение Государственного заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Подрядчика, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом. 19.10.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Государственный заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности. 19.11. В случае возникновения обоснованных претензий к персоналу Подрядчика, связанных с нарушением режима, Государственный заказчик имеет право дать указание "Подрядчику" на отзыв с Объекта лиц допустивших такие нарушения. 19.12. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации. 20. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ Приложения к настоящему Контракту указаны в таблице 1. Таблица 1 ---------------------------------------------------------------------- N п/п| Наименование документа ---------------------------------------------------------------------- 1. Техническое задание - Приложение N 1 2. График передачи Государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и разрешительной документации - Приложение N 2 3. Календарный план - Приложение N 3 ---------------------------------------------------------------------- 21. Адреса и реквизиты сторон Государственный заказчик: Подрядчик: Федеральное агентство по рыболовству 107996, г. Москва Рождественский бульвар, д. 12 ИНН 7702679523, КПП 770201001, л/с 03731000760 Отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москвы, р/с 40105810700000010079 БИК 044583001 Приложение N 1 к государственному контракту N от "__"_________ 2010 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск, "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область" ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Государственный заказчик: Подрядчик: Приложение N 2 к государственному контракту N __ от "__"_________ 2010 г. График передачи Государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и разрешительной документации на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск, "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область" ---------------------------------------------------------------------- N | Объект передачи |Срок передачи|Примечания ---|-----------------------------------------|-------------|---------- 1 | Площадка, пригодная для производства | 25-дневный | Акт | работ. | срок со дня | приема- | | заключения | передачи | | контракта | ---|-----------------------------------------|-------------|---------- 2 | Проектная документация | | ---|-----------------------------------------|-------------|---------- 3 | Рабочая документация | | ---|-----------------------------------------|-------------|---------- 4 | Рыбоводно-биологическое обоснование | | ---|-----------------------------------------|-------------|---------- 5 | Положительное заключение государственной| | | экспертизы | | ---------------------------------------------------------------------- Государственный заказчик: Подрядчик: Приложение N 3 к государственному контракту N ______________ от "__"_________ 2010 г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Мурманрыбвод", г. Мурманск, "Реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода (реконструкция плотины), г. Кандалакша, Мурманская область" Контрактная цена ____________ руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование работ | Дата | Дата | Цена по | Результаты п/п| | начала |окончания| контракту | работ | | работ | работ | руб. | ---|--------------------|--------|---------|------------|------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Государственный заказчик: Подрядчик: Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Октябрь
|
