|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 23.04.2010 № 392Эвакуационные выходы из помещений инкубационно-личиночного цеха, из административно-бытового блока, из вахтовых домов запроектированы с учетом требований п. 6.9* СНиП 21-01-97*. Наружное пожаротушение зданий и сооружений рыбоводного завода предусмотрено от сети проектируемого водопровода. Расход воды на наружное пожаротушение принят 30 л/с в соответствии с требованиями табл. 7 СНиП 2.04.02-84* с учетом п. 2.16 СНиП 2.04.02-84. При сейсмичности 9 баллов принимаются два наружных пожара, общий расход воды на наружное пожаротушение составит 60 л/с. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети принята с учетом требований п. 8.16, п. 9.30, СНиП 2.04.02-84*, п. 14.18 СНиП 2.04.01-85*. Запроектировано устройство внутреннего противопожарного водопровода с расчетным числом струй в производственном корпусе не менее 2-х с расходом по 5 л/с, с учетом п. 6.1*, табл. 2, п. 6.3* СНиП 2.04.01-85*, Оборудование административно-бытового блока и резервной дизельной электростанции автоматической пожарной сигнализацией принято в соответствии с требованиями НПБ 110-03, НПБ 88-2001*. Изменения, внесенные в проектную документацию по пожарной безопасности в процессе экспертизы: - электроснабжение активных систем противопожарной защиты и насосных установок, подающих воду на противопожарные нужды, предусмотрено по первой категории надежности с учетом требований "Правил устройства электроустановок", п. 12.23 СНиП 2.04.01-85*; - принят негорючий утеплитель с учетом п. 7.8 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Представлены сведения о классе конструктивной пожарной опасности проектируемых зданий с учетом п. 5.19, табл. 5* СНиП 21-01-97*; - указано расстояние от проектируемого объекта до ближайшего пожарного депо, которое составляет 15 км и находится в г. Невельске Сахалинской области; - в качестве мероприятий, компенсирующих значительную удаленность ближайшего пожарного депо от проектируемого рыбоводного завода, запроектировано строительство противопожарного водопровода и в соответствии с Техническими условиями Невельского отряда пожарной охраны УГПС УВД Сахалинской области от 19.10.2000 г. N 330 (письмо ТО ГПН Невельского р-на ГУ МЧС России по Сахалинской области от 11.08.2006 г.) предусматривается приобретение пожарной мотопомпы МП-1600 с пожарно-техническим вооружением. Из числа работников завода администрация рыбоводного завода обязуется организовать добровольную пожарную дружину, поддерживаемую в боеспособном состоянии; - устройство системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах 2-го типа уточнена в соответствии с требованиями п. 5.1, табл. 2 НПБ 104-03; - включена огнезащитная обработка незащищенных металлических строительных конструкций огнезащитными покрытиями с учетом требований п. 7.12*, п. 7.13 СНиП 21-01-97*, п. 6.5.3 НПБ 236-97; - уточнены расчеты категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с требованиями НПБ 105-03; - откорректированы решения по устройству противопожарной стены 2-го типа, отделяющей дизельную электростанцию от встроенной автостоянки с учетом требований п. 3.4 НТПД-90. Представлен отчет об испытаниях на огнестойкость предусматриваемой стены из трехслойных панелей "PAROC 50 F 100", фактический предел огнестойкости которой составляет 2 часа 56 мин по признаку потери теплоизолирующей способности. 3.12. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности в проектной документации рыбоводного завода не разрабатывались ввиду отсутствия оборудования и веществ, которые относятся к категории опасных в соответствии с приложением NN 1, 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" N 116-ФЗ от 20 июня 1997 года (в ред. Федеральных законов от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ). 3.13. Мероприятия по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера В соответствии с п. 14, ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (N 190-ФЗ от 29.12.2004) разработка данного раздела для объекта не требуется. В принятых проектных решениях по рыбозаводу учтены требования норм и правил в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 3.14. Сметная документация Сметная стоимость определена базисно-индексным методом. Локальные сметные расчеты выполнены в базисном уровне цен 2001 года по ТЕР-2001 для Сахалинской области. Пересчет стоимости реконструкции из базисного уровня цен 2001 г. в текущий уровень цен II квартала 2007 года выполнен по индексам, сообщаемым Росстроем. Общая сметная стоимость составляет: а) в базисном уровне цен 2001 года без НДС: Всего: 77309,46 тыс. руб. - СМР 58223,24 тыс. руб. - Оборудование 11008,87 тыс. руб. - Прочие затраты 8077,35 тыс. руб. б) в текущем уровне цен II квартала 2007 года с учетом НДС Всего: 302746,37 тыс. руб. - CMP 243897,15 тыс. руб. - Оборудование 29748,16 тыс. руб. - Прочие затраты 29101,06 тыс. руб. По замечаниям и предложениям ФГУ "Главгосэкспертиза России" в рабочем порядке сметная документация откорректирована: Сметная документация (ССР, объектные и локальные сметы) дооформлена в соответствии с требованиями "Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ" (МДС 81-35-2004). Откорректированы затраты по платежам на добровольное страхование (затраты определены расчетом от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 ССР в размере 1%, вместо первоначально принятых от общей стоимости в размере 3%). Уточнены затраты на проведение и организацию подрядных торгов в сторону уменьшения. Из главы 10 ССР исключены затраты на содержание технического надзора (постановление Правительства от 27.05.2005 N 339). Уточнены непредвиденные расходы и затраты, начисленные по итогу глав 1-12 сводного сметного расчета. В локальных сметных расчетах откорректирована стоимость технологического оборудования, строительных конструкций и материалов. Цены по прайс-листам заменены на цены по сборникам средних сметных цен на материалы и конструкции "СССЦ" для Сахалинского области. - Вынесена за строку сводного сметного расчета стоимость ранее приобретенных конструкций и материалов (письмо Заказчика от 29.09.2005 N 12-2744) на сумму 5703,63 тыс. руб. По указанным затратам экспертиза не проводилась. Сметная стоимость из базисного уровня цен 2001 года пересчитана в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2007 года, вместо 4 квартала 2006 года, по данным Росстроя (письмо Росстроя от 09.04.2007 N СК-1395/02). Откорректированы локальные сметы в части уточнения объемов работ и стоимостных показателей на материалы по ФССЦ на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, а также откорректированы транспортные расходы. 4. Оценка соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий нормативным требованиям 4.1. По инженерным изысканиям Отчетные материалы по изысканиям в целом соответствуют требованиям СНиП 11-01-96 "Инженерные изыскания для строительства, Основные положения" и являются достаточными для разработки проектной документации на стадии "рабочий проект". 4.2. По схеме планировочной организации земельного участка Принятая схема планировочной организации земельного участка учитывает сложившуюся застройку рыбозавода и обеспечивает технологические связи рыбоводного завода и соответствуют требованиям действующих нормативных документов в части санитарно-гигиенических, противопожарных и природоохранных мероприятий. Проектные решения по вертикальной планировке и прокладке инженерных сетей имеют оптимальный характер. Благоустройство принято в достаточном объеме и с учетом местных климатических условий. Имеющееся свидетельство о государственной регистрации права на 2 земельный участок площадью 50630 м из земель водного фонда необходимо переоформить в соответствии со ст. 102 Земельного кодекса Российской Федерации. 4.3. По технологическим решениям Принятые технологические решения отвечают требованиям норм технологического проектирования ВНТП 34-86 и временным биотехническим нормативам по разведению кеты и горбуши на рыбоводных предприятиях Сахалинрыбвода (утверждены приказом Госкомрыболовства России от 21.09.99 N 264) и учитывают рекомендации биологического обоснования строительства рыбоводного завода на р. Сима. 4.4. По основным строительным и гидротехническим решениям 4.4.1. Производственные здания и сооружения Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения рациональны, учитывают требования технологического режима и обеспечивают надежность и устойчивость зданий и отвечают требованиям действующих нормативных документов, в том числе по энергосбережению в строительстве. Конструктивные решения по фундаментам разработаны с учетом инженерно-геологических условий площадки строительства и согласуются с конструктивными особенностями надземной части проектируемого объекта. Надежность строительных конструкций и оснований зданий и сооружений обеспечена в соответствии с п. 1.1 ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных конструкций и оснований". 4.4.2. Гидротехнические решения Решения по гидротехническим сооружениям приняты с учетом накопленного опыта строительства лососевых рыбоводных заводов в условиях о. Сахалин, учитывают технологические требования, обеспечивают устойчивость и надежность эксплуатации сооружений и отвечают требованиям СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические сооружения. Основные положения" и другим действующим нормативным документам в гидротехническом строительстве. 4.5. По инженерному оборудованию, сетям инженерно-технического обеспечения, инженерно-техническим мероприятиям 4.5.1. Водоснабжение и канализация Проектные решения по водоснабжению и канализации отвечают требованиям действующих нормативных документов и обеспечивают регулируемый температурный режим воды и ее расход для технологических процессов выращивания молоди кеты. 4.5.2. Теплоснабжение, отопление и вентиляция Принятые проектные решения отвечают требованиям действующих нормативных документов и обеспечивают надежность теплоснабжения и требуемые параметры воздуха по технологическим и санитарно-гигиеническим требованиям. 4.5.3. Электроснабжение, электрооборудование и электроосвещение Принятые решения обеспечивают требуемые категории надежности электроснабжения рыбозавода, отвечают требованиям технологии выращивания молоди кеты и действующим нормам проектирования, предъявляемым к системам электроснабжения; электропожаробезопасность и учет электроэнергии обеспечены. 4.5.4. Системы связи, сигнализации и телевидения Проектные решения выполнены в соответствиями с заданием на проектирование, техническими условиями в достаточном объеме и соответствуют требованиям действующих нормативных документов (НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации"; НПБ 88-2001* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"; НПБ 104-03 "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях"; НТП 112-2000 "Городские и сельские телефонные сети"). Пришлые проектные решения достаточно рациональны и обеспечивают предоставление абонентам объекта необходимых услуг связи и пожарную безопасность при эксплуатации в части пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. 4.5.5. Автоматизация Проектные решения отвечают требованиям действующих нормативных документов и обеспечивают работу инженерных систем в автоматическом режиме. 4.6. По организации строительства Решения по организации строительства имеют достаточную полноту, учитывают требования к производству работ в водоохранной зоне и отвечают требованиям действующих нормативных документов, в том числе СНиП 12-01-2004 "Организация строительства и СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства...". Продолжительность строительства определена достоверно. 4.7. По мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологическом благополучии работающих и населения Намеченные проектные решения соответствуют действующим санитарным правилам и нормам, обеспечивают нормативные условия труда и не оказывают негативного влияния па окружающую территорию. Имеются положительные заключения территориального отдела управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском и Невельском районах и Управления по труду Сахалинской области. 4.8. По мероприятиям по охране окружающей среды Принятые проектные решения по реконструкции рыбоводного завода и намеченные природоохранные мероприятия соответствуют экологическим требованиям, установленным законодательными актами и действующими нормативными документами Российской Федерации, не вызывают опасных изменений в окружающей среде и обеспечивают допустимый уровень воздействия на нее и рекомендуется к реализации при условии переоформления Свидетельства о государственной регистрации права на 2 земельный участок площадью 50630 м . 4.9. По мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности Проектные решения по реконструкции рыбоводного завода, с учетом внесенных изменений и дополнений, соответствуют требованиям пожарной безопасности. 4.10. По мероприятиям по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Требования норм и правил в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, отражающие специфику реконструируемого объекта, учтены в полном объеме. 4.11. По сметной документации Результаты корректировки сметной документации: ---------------------------------------------------------------------- Наименование | Сметная стоимость (тыс. руб.) капитальных |------------------------------------------------- вложений и их | первона- |откорректи-| Разница структура | чально | рованная |------------------------- |заявленная | | + | - | всего --------------------|-----------|-----------|---|---------|----------- А. Базисный уровень | | | | | цен 2001 года | | | | | (без НДС): | 84142,38 | 77309,46 | - | 6832,92 | - 6832,92 Всего: | | | | | (8,12%) --------------------|-----------|-----------|---|---------|----------- СМР | 60273,33 | 58223,24 | - | 2050,09 | - 2050,09 | | | | | (3,40%) --------------------|-----------|-----------|---|---------|----------- Оборудование | 13205,38 | 11008,87 | - | 2196,51 | - 2196,51 | | | | | (16,63%) --------------------|-----------|-----------|---|---------|----------- Прочие затраты | 10663,67 | 8077,35 | - | 2586,32 | - 2586,32 | | | | | (24,25%) --------------------|-----------|-----------|---|---------|----------- Б. Текущий уровень | | | | | цен II квартала | 303499,72*| - | | - | - 2006 года |-----------| --------- | - |---------| ---------- с учетом НДС: |328201,01**| 302746,37 | | 25454,64| - 25454,64 Всего: | | | | | (7,76%) --------------------|-----------|-----------|---|---------|----------- СМР | 235415,57*| - | | - | - |-----------| --------- | - |-------- | --------- |252484,98**| 243897,15 | | 8587,83 | - 8587,83 | | | | | (3,40%) --------------------|-----------|-----------|---|---------|----------- Оборудование | 31869,25* | - | | - | - | --------- | -------- | - | ------- | ---------- | 35683,58**| 29748,16 | | 5935,42 | - 5935,42 | | | | | (16,63%) --------------------|-----------|-----------|---|---------|----------- Прочие затраты | 36214,90* | - | | - | - | --------- | -------- | - | --------| ---------- | 40032,45**| 29101,06 | | 10931,39| - 10931,39 | | | | | (27,31%) ---------------------------------------------------------------------- * - первоначально представленная сметная стоимость, в текущих ценах по состоянию на IV квартал 2006 года; ** - сметная стоимость, приведенная в сопоставимый вид в текущий уровень цен по состоянию на II квартал 2007 года. В результате экспертизы определены следующие стоимостные показатели реконструкции: а) в базисном уровне цен 2001 года без НДС: Всего: 77309,46 тыс. руб. - СМР 58223,24 тыс. руб. - Оборудование 11008,87 тыс. руб. - Прочие затраты 8077,35 тыс. руб. б) в текущем уровне цен II квартала 2007 года с учетом НДС Всего: 302746,37 тыс. руб. - СМР 243897,15 тыс. руб. - Оборудование 29748,16 тыс. руб. - Прочие затраты 29101,06 тыс. руб. Сметная стоимость реконструкции Ясноморского лососевого рыбоводного завода, соответствует действующим нормам и правилам. 5. Технико-экономические показатели В результате экспертизы определены следующие технико-экономические показатели: 1. Мощность рыбозавода по выпуску молоди кеты массой 0,7 г 20,6 млн. шт. 2. Промысловый возврат от выпускаемой молоди 927 т 3. Общая численность работающих 23 чел. 4. Стоимость реконструкции, всего в базисном уровне цен 2001 г. без НДС 77309,46 ---------------------------------------- --------- тыс. руб. в текущем уровне цен II кВ. 2007 г. с НДС 302746,37 в том числе строительно-монтажные работы 58223,24 --------- тыс. руб. 243897,15 Кроме того, ранее приобретенные конструкции 5703,63 тыс. руб. и материалы (на 29.09.2005) 5. Продолжительность реконструкции 30 мес. 6. Срок окупаемости 8 лет 6. Выводы Рабочий проект "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода" соответствует требованиям действующих нормативных документов и результатам инженерных изысканий. Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям нормативных технических документов. Сметная стоимость строительства соответствует действующим нормам и правилам. Зам. начальника Отдела объектов К.А.Абрамян производственного назначения Главный специалист А.Г.Ковалевский Начальник Отдела Р.В.Степанов строительных решений Главный специалист В.И.Мусиенко (изыскания) Главный специалист А.И.Сердобольский (конструктивные решения) Начальник Отдела В.А.Аллахвердянц инженерного обеспечения Главный специалист Г.А.Бойко (водоснабжение и канализация) Главный специалист В.С.Медведева (теплоснабжение) Главный специалист Л.В.Алаева (отопление и вентиляция) Главный специалист Н.И.Матюнина (электроснабжение) Главный специалист М.Ю.Тайнов (связь и сигнализация) Главный специалист И.Д.Степанов (автоматика) Начальник Сметного отдела Р.И.Васильева Заместитель начальника Сметного отдела Т.В.Ржевская Главный специалист Г.И.Савченко (сметная документация) Главный специалист Н.П.Барон (ПОС) Начальник Отдела экспертизы С.И.Морозов промышленной безопасности Заместитель начальника Отдела Е.Н.Кокорев экспертизы промышленной безопасности Начальник Отдела экспертизы Ю.М.Глуховенко предупреждения чрезвычайных ситуаций Главный специалист А.В.Красавин (пожарная безопасность) Главный специалист (ИТМ ГО и ЧС) А.И.Чирков Начальник Отдела экологической экспертизы С.П.Якуцени Главный специалист В.К.Марченко (экология) Приложение N 2 к Аукционной документации ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на выполнение работ по реконструкции г. Москва "__"______________ 2010 г. Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице руководителя Крайнего Андрея Анатольевича, действующего на основании Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 г. N 444, с одной стороны, и ___________________________________________________________________ в лице ________________________________________________________________, действующего на основании Устава, признанное победителем _______________________________ по __________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчике с другой стороны (совместно именуемые - "Стороны") с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Сахалинрыбвод", г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область", (в соответствии с протоколом заседания Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказанию услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, открытого аукциона, запроса котировок (рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе/подведения итогов открытого аукциона в электронной форме) от _____________ N ______ ______________________ г.), заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый "Контракт" о нижеследующем: СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок осуществить реконструкцию "под ключ" и сдать Государственному заказчику Ясноморский лососевый рыбоводный завод, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область (ФГУ "Сахалинрыбвод", г. Южно-Сахалинск) (далее - Объект), реконструкция Объекта должно осуществляться в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1), проектной (включая смету) и рабочей документациями, передаваемыми Государственным заказчиком Подрядчику согласно прилагаемому Графику (Приложение N 2) и Календарным планом (Приложение N 3), включая поставку оборудования и материалов, работы по техническому и гарантийному обслуживанию Объекта и оборудования, а также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строительством Объекта работ, а Государственный заказчик обязуется предоставить на время выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчику земельный участок для выполнения работ по Контракту, проектную и рабочую документации, принять и оплатить выполненные в рамках настоящего Контракта работы по строительству Объекта. Реконструкция Объекта осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 606 по Объекту ФГУ "Сахалинрыбвод", г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область". 1.2. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения. 1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____________ 0,00 руб. (______________________________________ рублей) (включая НДС). Цена настоящего Контракта является твердой и неизменной. 2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика. В цену настоящего Контракта, в частности, входит: - оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением реконструкции Объекта; - оплата аренды необходимых для реконструкции машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (реконструкцией Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией Объекта; - работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям; - работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию; - охрана Объекта. В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхования, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая расходы на проведение строительного контроля. 2.3. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта производит авансирование работ в размере 30% от цены Контракта. Оплата аванса производится на основании счета Подрядчика выставленного в адрес Государственного заказчика. 2.4. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставляемого за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно Календарному плану (Приложение N 3). 2.5. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану (Приложение N 3), подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов принятых работ и форм отчетности КС-2 и КС-3. Оплата производится за фактически выполненные работы (поставленные материалы и оборудование и проч.) по Контракту. 2.6. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.5. Контракта. 2.7. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика. 2.8. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом. 2.9. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2.10. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2010 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту. В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта. 2.11. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым. 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами: Начало работ: с момента заключения Контракта. Окончание работ: _________ год _______________ месяц _____ дата. Общая продолжительность реконструкции составляет ________ дней. 3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3) является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков реконструкции. 3.3. Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом (Приложение N 3). 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 4.1. Обязательства Подрядчика. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства: 4.1.1. Выполнить все работы по реконструкции в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Государственному заказчику в установленный Контрактом срок. 4.1.2. Обеспечить: - производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документациями, Календарным планом (Приложение N 3) и строительными нормами и правилами; - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. 4.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к реперным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. 4.1.4. Возвести собственными силами за счет цены Контракта все временные сооружения. 4.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной и рабочей документацией. Точки и условия подсоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Государственный заказчик. 4.1.6. Обеспечить в ходе реконструкции выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение. 4.1.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке. 4.1.8. При готовности Объекта известить об этом Государственного заказчика в 5-дневный срок. 4.1.9. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Государственного заказчика. 4.1.10. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 4.1.11. Подрядчик обязан самостоятельно закупить строительные материалы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также предоставить и/или арендовать все необходимое оборудование (технику) для выполнения работ по настоящему Контракту. Подрядчик не должен использовать материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 4.1.12. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. 4.1.13. Передать по окончании реконструкции Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период реконструкции и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах. 4.1.14. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ. 4.1.15. Заключить Договоры: - с пусконаладочными организациями и произвести пусконаладочные работы в сроки, в объеме и в порядке, которые установлены в Приложении N 3 к настоящему Контракту; - на шеф-монтаж оборудования с вызовом персонала для его производства. 4.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 4.1.17. Подрядчик не позднее чем за 1 (один) месяц до сдачи Объекта в эксплуатацию представляет Государственному заказчику на утверждение документы, необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию, по перечню представляемому Государственным заказчиком. 4.2. Обязательства Государственного заказчика. Для реализации настоящего Контракта Государственный заказчик принимает на себя обязательства: 4.2.1. Передать Подрядчику в 25-дневный срок со дня заключения настоящего Контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Государственным заказчиком, на период реконструкции Объекта и до его завершения Объект и строительную площадку, пригодную для производства работ. 4.2.2. Передать Подрядчику документацию, в объеме, и в составе, указанном в Приложении N 2 к настоящему Контракту. Передаваемая документация должна составляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, проходить государственную экспертизу и утверждаться в установленном порядке. 4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 5, и в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3) настоящего Контракта. 4.2.4. Осуществлять технический надзор за реконструкцией Объекта. 4.2.5. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего периода ведения работ (реконструкции). 4.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. 5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 5.1. Государственный заказчик назначает своего представителя на реконструкцию, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту. 5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. 5.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в составе своего представителя, представителя проектной организации, Подрядчика, органов Госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления. Приемка работ происходит на основании представленных Подрядчиком Государственному заказчику форм отчетности КС-2 и КС-3 и журнала производства работ. 5.4. Подрядчик передает Государственному заказчику за 10 дней до начала приемки законченного реконструкцией Объекта 4 экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Государственного заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 5.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Государственным заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Государственным заказчиком при необходимости за свой счет. 5.6. При сдаче работы Государственный заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 5.7. Срок приемки работ Государственным заказчиком составляет 30 дней с момента представления Подрядчиком уведомления о выполненных работах (этапе работ) по настоящему Контракту. 6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту. 6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта. 6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней с момента получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Государственного заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами. 6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика. 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить реконструкцию упомянутого в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией, в соответствии с Приложением N 3 к настоящему Контракту. 7.2. Все поставляемые для реконструкции материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному заказчику введенного в эксплуатацию после работ по реконструкции Объекта. 7.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых для реконструкции Объекта по настоящему Контракту, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. 8. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 8.1. Государственный заказчик одновременно с копией акта на право пользования землей для реконструкции Объекта передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта. 8.2. Производство геодезических работ в процессе работ по реконструкции Объекта, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика. 8.3. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Государственного Заказчика. 8.4. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 8.5. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Государственным заказчиком. 9. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала установлена в типовой межотраслевой форме N КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика. 9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Государственного заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ. 10. ОХРАНА ОБЪЕКТА 10.1. Охрану Объекта реконструкции до полного завершения работ (до сдачи реконструированного Объекта Государственному заказчику) (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик. 10.2. Охране подлежит Объект реконструкции, а также предназначенные для реконструкции материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории. 10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом. 11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА 11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов. 11.2. Государственный заказчик в целях осуществления контроля и надзора за реконструкцией вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01 декабря 2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Федеральным законом от 22 июля 2008 N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" на данный вид деятельности. Государственный заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в 10-дневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Государственного заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией. 11.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Государственного заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода реконструкции. 11.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика. Государственный заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. 11.5. При осуществлении контроля ведения работ по настоящему Контракту, Государственный заказчик, а также нанятая инженерная организация не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика. 12. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика и/или комиссией созданной Государственным заказчиком. Подрядчик имеет право приступить к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет. 12.2. В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее. 12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственного заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности. 13. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 13.1 Подрядчик не имеет права продавать или передавать в период реконструкции реконструируемый Объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его реконструкцию или реконструкцию отдельной его части никакой третьей стороне. 13.2. Стороны договорились, что все результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту работ, включая поставленное оборудование, является собственностью Российской Федерации с момента сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику по актам КС-2 и КС-3 и находятся на ответственном хранении у Подрядчика до передачи Государственному заказчику по акту приема-передачи введенного Объекта в эксплуатацию в установленном порядке с сохранением на Подрядчике до указанного момента риска случайной гибели или повреждения таких результатов выполненных работ. 14. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ 14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте. 14.2. Подрядчик обязан представить Государственному заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту. 15. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 15.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных настоящим Контрактом уплачивает Государственному заказчику: - за окончание реконструкции Объекта после установленного срока по вине Подрядчика - пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеню в размере 2% цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства; - за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки; - за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - пеня в размере 2% стоимости данного вида работ за каждый день просрочки; - за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - пеню в размере 2% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки. 15.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны. 15.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 15.5. Результаты выполнения работ, включая промежуточные, после их приемки Государственным заказчиком согласно п. 2.5. настоящего Контракта переходят в собственность Российской Федерации в лице Государственного заказчика и находятся у Подрядчика на ответственном хранении до сдачи Объекта реконструкции в эксплуатацию комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в установленном порядке. При этом риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта лежит на Подрядчике. 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 16.1 Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на срок его действия. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 703 000 (пять миллионов семьсот три тысячи) рублей 00 копеек. 16.2. Обеспечение предоставляется Подрядчиком Государственному заказчику в течение 5 рабочих дней с момента размещения протокола Комиссии Государственного заказчика на электронной площадке http://sberbank-ast.ru. 16.3. В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита). 16.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта. 16.5. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту. 16.6. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту. 17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения реконструкции и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта. 17.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. 18.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п.п. 18.1 и 18.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке. 18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10 дней с момента получения претензии. 19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 19.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 19.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями. 19.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 19.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта. 19.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 19.6. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до _______________, а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых. 19.7. Стороны обязуются в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны Контракта - "Государственного заказчика", с Росрыболовства на ФГУ "Сахалинрыбвод", 693006, г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 43А ИНН 6501068931. 19.8. Вся корреспонденция по настоящему Контракту направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при оправке в ее адрес, указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны. 19.9. Персонал Подрядчика. 19.9.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик использует на строительной площадке высококвалифицированную рабочую силу, необходимую для качественного и своевременного выполнения работ. 19.9.2. Подрядчик гарантирует освобождение Государственного заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Подрядчика, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом. 19.9.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Государственный заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности. 19.10. В случае возникновения обоснованных претензий к персоналу Подрядчика, связанных с нарушением режима, Государственный заказчик имеет право дать указание "Подрядчику" на отзыв с Объекта лиц допустивших такие нарушения. 19.11. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации. 20. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются: 1. Техническое задание - Приложение N 1; 2. График передачи государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и разрешительной документации - Приложение N 2; 3. Календарный план - Приложение N 3; 4. Смета расходов - Приложение N 4. 21. Адреса и реквизиты сторон Государственный заказчик: Подрядчик: Федеральное агентство по рыболовству 107996, г. Москва Рождественский бульвар, д. 12 ИНН 7702679523, КПП 770201001, л/с 03731000760 Отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москвы, р/с 40105810700000010079 БИК 044583001 Приложение N 1 к государственному контракту N___ от "___"_______________ 2010 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Сахалинрыбвод" г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область" ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Государственный заказчик: Подрядчик: Приложение N 2 к государственному контракту N___ от "___"_______________ 2010 г. График передачи Государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и разрешительной документации на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Сахалинрыбвод" г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область" ---------------------------------------------------------------------- N | Объект передачи | Срок передачи | Примечания ---|--------------------------|-------------------|------------------- 1 |Площадка, пригодная для | 25-дневный срок |Акт приема-передачи |производства работ. | со дня заключения | | | контракта | ---|--------------------------|-------------------|------------------- 2 |Проектная документация | | ---|--------------------------|-------------------|------------------- 3 |Рабочая документация | | ---|--------------------------|-------------------|------------------- 4 |Рыбоводно-биологическое | | |обоснование | | ---|--------------------------|-------------------|------------------- 5 |Положительное заключение | | |государственной экспертизы| | ---------------------------------------------------------------------- Государственный заказчик: Подрядчик: Приложение N 3 к Государственному контракту N ______________ от "__"_________ 2010 г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Сахалинрыбвод" г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область" Контрактная цена ____________ руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование работ | Дата | Дата | Цена по | Результаты п/п| | начала |окончания| контракту | работ | | работ | работ | руб. | ---|--------------------|--------|---------|------------|------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Государственный заказчик: Подрядчик: Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
