|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 08.09.2010 № 764| | | |руб. | ---------------------------------------------------------------------- 1 Разработка С момента 01 355,00 Разработка рыбоводно- подписания декабря оптимальной биологического государст- 2010 года технологической обоснования по венного схемы получения и реконструкции контракта подращивания до Новочебоксарского жизнестойких рыбоводного размеров молоди комплекса стерляди в качест- федерального ве рыбопосадочного государственного материала для учреждения Куйбышевского "Средне-Волжское водохранилища. бассейновое Разработка управление по рыбоводно- рыболовству и биологического сохранению водных обоснования по биологических реконструкции ресурсов", Новочебоксарского г. Новочебоксарск, рыбоводного Республика Чувашия комплекса, в целях обеспечения Республика выпуска в р. Волгу Чувашия, ФГУ молоди стерляди "Средневолжрыбвод" навеской 15-20 в целях граммов - 300 обеспечения тыс. штук в год, выпуска молоди в молоди щуки - реку Волгу молоди 1 млн. штук стерляди навеской 15-20 гр. 300 тыс. штук в год, молоди щуки 1 млн. штук в год. Отчет "Разработка рыбоводно- биологического обоснования по реконструкции Новочебоксарского рыбоводного комплекса федерального государственного учреждения "Средне-Волжское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов", г. Новочебоксарск, Республика Чувашия в целях обеспечения выпуска в р. Волгу молоди стерляди навеской 15-20 граммов - 300 тыс. штук в год, молоди щуки - 1 млн. штук". ---------------------------------------------------------------------- 4. Основные требования к проведению работ. Научно-исследовательская работа должна быть выполнена в строгом соответствии с требованиями утвержденного государственного контракта, а также данного технического задания и календарного плана работ, являющихся приложениями к нему. Исследование должно отвечать требованиям действующих нормативных и правовых документов. Работа должна быть выполнена своевременно в соответствии со сроками, установленными календарным планом. 5. Ожидаемые результаты работ. Разработка рыбоводно-биологического обоснования по реконструкции Новочебоксарского рыбоводного комплекса федерального государственного учреждения "Средне-Волжское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов", г. Новочебоксарск, Республика Чувашия в целях обеспечения выпуска в р. Волгу молоди стерляди навеской 15-20 граммов - 300 тыс. штук в год, молоди щуки - 1 млн. штук. Заказчику должен быть представлен отчет по теме: "Разработка рыбоводно-биологического обоснования по реконструкции Новочебоксарского рыбоводного комплекса федерального государственного учреждения "Средне-Волжское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов", г. Новочебоксарск, Республика Чувашия в целях обеспечения выпуска в р. Волгу молоди стерляди навеской 15-20 граммов - 300 тыс. штук в год, молоди щуки - 1 млн. штук", включающий оптимальную технологическую схему получения и подращивания до жизнестойких размеров молоди стерляди в качестве рыбопосадочного материала для Куйбышевского водохранилища. 6. Порядок рассмотрения и приемки работ. Научно-исследовательская работа по рассматриваемой теме должна быть выполнена в один этап за один год и представляется Заказчику до 01 декабря 2010 года в соответствии с условиями открытого конкурса, в обобщенном виде, согласно календарному плану. Сдача работы осуществляется в соответствии с требованиями государственного контракта. Материалы представляются заказчику на бумажном и электронном носителях. Исполнитель представляет вместе с отчетом акт сдачи-приемки работ. 7. Технико-экономическое обоснование. Проведенная работа позволит применить результаты при закладке в проект реконструкции Новочебоксарского рыбоводного комплекса, Республика Чувашия, ФГУ "Средневолжрыбвод" оптимальной технологической схемы получения и подращивания до жизнестойких размеров молоди стерляди в качестве рыбопосадочного материала для Куйбышевского водохранилища. Лот N 3 Тема: "Разработка рыбоводно-биологического обоснования по строительству садковой линии по содержанию и ремонту производителей осетровых видов рыб на базе федерального государственного учреждения "Северо-Каспийское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов", Астраханская область в целях создания дополнительного маточного стада осетровых видов рыб, позволяющее увеличить выпуск молоди осетровых в Каспийское море на 50 млн. штук в год". 1. Основание для проведения работ. Основанием для проведения работ является государственный заказ на выполнение в 2010 году научно-исследовательских работ для нужд Федерального агентства по рыболовству в рамках Федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах", по направлению: "Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере", по мероприятию: "Научное обеспечение проведения мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов". 2. Цель и исходные данные на проведение работ. Целью данной работы является разработка рыбоводно-биологического обоснования по строительству садковой линии по содержанию ремонта и производителей осетровых видов рыб на базе ФГУ "Севкаспрыбвод" в целях создания дополнительного маточного стада осетровых видов рыб, позволяющее увеличить выпуск молоди осетровых в Каспийское море на 50 млн. штук в год. Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи: - определить соответствие участка, выбранного для размещения садков, требованиям к содержанию разновозрастных групп осетровых рыб на основе изучения данных о годовой динамике комплекса гидролого-гидрохимических показателей; - рассчитать на основе данных о планируемой возрастной и половой структуре стада и его видовом составе необходимые садковые площади и определить размерные группы и принципиальную схему расположения садков; - разработать рыбоводно-биологическое обоснование строительства садковой линии по содержанию ремонта и производителей рыб осетровых видов на базе ФГУ "Севкаспрыбвод" для формирования дополнительного ремонтно-маточного стада, позволяющего увеличить выпуск молоди осетровых в Каспийское море на 50 млн. штук в год. Исходными данными для проведения работы по указанной теме являются результаты собственных научных исследований и биотехнические нормативы по выращиванию разновозрастных осетровых и содержанию производителей в садковых комплексах; многолетние данные по адаптации производителей естественной генерации к искусственным условиям содержания; наличие разработанных методов и приемов по формированию и эксплуатации стад доместицированных осетровых рыб в искусственных условиях; методические рекомендации и разработки по садковому выращиванию в Волжско-Каспийском бассейне. 3. Этапы работ. Научно-исследовательская работа должна быть выполнена в один этап. Окончание работы - 01 декабря 2010 года. ---------------------------------------------------------------------- N |Наименование работ| Дата | Дата |Цена | Результаты работ. п/| (этапы работ) | начала |окончания|государ-| Документы, п | Основное | этапа | этапа |ствен- | подтверждающие | содержание работ | | |ного | выполнение работ | (этапов работ) | | |контрак-| (этапов работ) | | | |та, тыс.| | | | |руб. | ---------------------------------------------------------------------- 1 Разработка С момента 01 355,00 Разработка рыбоводно- заключения декабря рыбоводно- биологического государст- 2010 года биологического обоснования по венного обоснования по строительству контракта строительству садковой линии по садковой линии по содержанию и содержанию ремонта ремонту и производителей производителей осетровых видов осетровых видов рыб на базе ФГУ рыб на базе "Севкаспрыбвод" в федерального целях создания государственного дополнительного учреждения маточного стада "Северо-Каспийское осетровых видов бассейновое рыб, позволяющее управление по увеличить выпуск рыболовству и молоди осетровых в сохранению водных Каспийское море на биологических 20 млн. штук ресурсов", в год. Астраханская Отчет по теме область в целях "Разработка создания рыбоводно- дополнительного биологического маточного стада обоснования по осетровых видов строительству рыб, позволяющее садковой линии по увеличить выпуск содержанию и молоди осетровых в ремонту Каспийское море на производителей 50 млн. штук в год осетровых видов рыб на базе федерального государственного учреждения "Северо-Каспийское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов", Астраханская область в целях создания дополнительного маточного стада осетровых видов рыб, позволяющее увеличить выпуск молоди осетровых в Каспийское море на 50 млн. штук в год" ---------------------------------------------------------------------- 4. Основные требования к проведению работ. Научно-исследовательская работа должна быть выполнена в строгом соответствии с требованиями государственного контракта, а также данного технического задания и календарного плана работ, являющихся приложениями к нему. Исследование должно отвечать требованиям действующих нормативных и правовых документов. Работа должна быть выполнена своевременно в соответствии со сроками, установленными календарным планом. 5. Ожидаемые результаты работ. Разработка рыбоводно-биологического обоснования по строительству садковой линии по содержанию и ремонту производителей осетровых видов рыб на базе федерального государственного учреждения "Северо-Каспийское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов", Астраханская область в целях создания дополнительного маточного стада осетровых видов рыб, позволяющее увеличить выпуск молоди осетровых в Каспийское море на 50 млн. штук в год. Заказчику должен быть представлен отчет по теме: "Разработка рыбоводно-биологического обоснования по строительству садковой линии по содержанию и ремонту производителей осетровых видов рыб на базе федерального государственного учреждения "Северо-Каспийское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов", Астраханская область в целях создания дополнительного маточного стада осетровых видов рыб, позволяющее увеличить выпуск молоди осетровых в Каспийское море на 50 млн. штук в год", включающий определение соответствия участка, выбранного для размещения садков, требованиям к содержанию разновозрастных групп осетровых рыб на основе изучения данных о годовой динамике комплекса гидролого-гидрохимических показателей и расчет на основе данных о планируемой возрастной и половой структуре стада и его видовом составе необходимые садковые площади и определить размерные группы и принципиальную схему расположения садков. 6. Порядок рассмотрения и приемки работ. Научно-исследовательская работа по рассматриваемой теме должна быть выполнена в один этап за один год и представляется Заказчику до 01 декабря 2010 года в соответствии с условиями открытого конкурса, в обобщенном виде, согласно календарному плану. Сдача работы осуществляется в соответствии с требованиями государственного контракта. Материалы представляются заказчику на бумажном и электронном носителях. Исполнитель представляет вместе с отчетом акт сдачи-приемки работ. 7. Технико-экономическое обоснование. Рыбоводно-биологическое обоснование строительства садковой линии по содержанию ремонта и производителей рыб осетровых видов на базе ФГУ "Севкаспрыбвод" для формирования дополнительного ремонтно-маточного стада, позволяющего увеличить выпуск молоди осетровых в Каспийское море на 50 млн. штук в год, будет является первым шагом в гарантированном обеспечении осетровых рыбоводных заводов рыбопосадочным материалом. Лот N 4 Тема: "Разработка рыбоводно-биологического обоснования по строительству садковой линии по выращиванию атлантического лосося и реконструкции водозаборного ковша и водоподающей системы Выгского рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Карельское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов", пос. Сосновец, Беломорский район Республики Карелия в целях увеличения объема выпуска 2-леток атлантического лосося в Белое море на 145 тыс. штук, выпуск сеголеток сиговых видов рыб в объеме 1 млн. штук в год" 1. Основание для проведения работ. Основание для проведения работ является государственный заказ на выполнение в 2010 году научно-исследовательских работ в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах", по направлению: "Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере", по мероприятию: "Научное обеспечение проведения мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов". 2. Цель и исходные данные на проведение работ. Целью научных исследований является разработка рыбоводно-биологического обоснования по строительству садковой линии по выращиванию атлантического лосося и реконструкции водозаборного ковша и водоподающей системы Выгского рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Карельское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов", пос. Сосновец, Беломорский район Республики Карелия в целях увеличения объема выпуска 2-леток атлантического лосося в Белое море на 145 тыс. штук, выпуск сеголеток сиговых видов рыб в объеме 1 млн. штук в год. Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи: - оценить кормовую обеспеченность атлантического лосося и сига в реках Кереть, Выг, Сума; - определить их приемную емкость атлантическому лососю и сигу; - рассчитать объем ресурсного обеспечения рыбоводных работ исходя из возможности увеличения выпуска на 145 тыс. шт. двухгодовиков семги и 1 млн. шт. сеголетков сига, выращенных в условиях Выгского рыбоводного завода ФГУ "Карелрыбвод" и выпуска в естественные водотоки; - разработать биотехнику выращивания молоди лосося и сига. 3. Этапы работ. Научно-исследовательская работа должна быть выполнена в 1 этап. Окончание работ " 01 декабря 2010 г. ---------------------------------------------------------------------- N |Наименование работ| Дата | Дата |Цена | Результаты работ. п/| (этапы работ) | начала |окончания|государ-| Документы, п | Основное | этапа | этапа |ствен- | подтверждающие | содержание работ | | |ного | выполнение работ | (этапов работ) | | |контрак-| (этапов работ) | | | |та, тыс.| | | | |руб. | ---------------------------------------------------------------------- 1. Разработка С момента 01 355,00 Информация по рыбоводно- заключения декабря оценке кормовой биологического государст- 2010 года обеспеченности обоснования по венного атлантического строительству контракта лосося и сига садковой линии по в реках Кереть, выращиванию Выг, Сума, атлантического определении их лосося и приемных емкостей реконструкции данных видов рыб и водозаборного расчет объема ковша и ресурсного водоподающей обеспечения системы Выгского рыбоводных работ рыбоводного завода исходя из федерального возможности государственного увеличения выпуска учреждения на 145 тыс. шт. "Карельское двухгодовиков бассейновое семги и 1 млн. шт. управление по сеголетков сига, рыболовству и выращенных в сохранению водных условиях Выгского биологических рыбоводного завода ресурсов", ФГУ "Карелрыбвод" пос. Сосновец, и выпуска в Беломорский район естественные Республики Карелия водотоки. в целях увеличения Отчет по теме: объема выпуска "Разработка 2-леток атлантиче- рыбоводно- ского лосося биологического в Белое море обоснования по на 145 тыс. штук, строительству выпуск сеголеток садковой линии сиговых видов рыб по выращиванию в объеме атлантического 1 млн. штук в год лосося и реконструкции водозаборного ковша и водо- подающей системы Выгского рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Карельское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов", пос. Сосновец, Беломорский район Республики Карелия в целях увеличения объема выпуска 2-леток атлантического лосося в Белое море на 145 тыс. штук, выпуск сеголеток сиговых видов рыб в объеме 1 млн. штук в год" ---------------------------------------------------------------------- 4. Основные требования к проведению работ. Научно-исследовательская работа должна быть выполнена в строгом соответствии с требованиями государственного контракта, а также данного технического задания и календарного плана работ, являющихся приложениями к нему. Исследования должны отвечать требованиям действующих нормативных и правовых документов. Работа должна быть выполнена своевременно в соответствии со сроками, установленными календарным планом. 5. Ожидаемые результаты работ. Рыбоводно-биологическое обоснование по строительству садковой линии по выращиванию атлантического лосося и реконструкции водозаборного ковша и водоподающей системы Выгского рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Карельское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов", пос. Сосновец, Беломорский район Республики Карелия в целях увеличения объема выпуска 2-леток атлантического лосося в Белое море на 145 тыс. штук, выпуск сеголеток сиговых видов рыб в объеме 1 млн. штук в год. Заказчику должен быть представлен отчет по теме "Разработка рыбоводно-биологического обоснования по строительству садковой линии по выращиванию атлантического лосося и реконструкции водозаборного ковша и водоподающей системы Выгского рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Карельское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов", пос. Сосновец, Беломорский район Республики Карелия в целях увеличения объема выпуска 2-леток атлантического лосося в Белое море на 145 тыс. штук, выпуск сеголеток сиговых видов рыб в объеме 1 млн. штук в год", включающий информацию по оценке кормовой обеспеченности атлантического лосося и сига в реках Кереть, Выг, Сума, определении их приемных емкостей данных видов рыб и расчет объема ресурсного обеспечения рыбоводных работ исходя из возможности увеличения выпуска на 145 тыс. шт. двухгодовиков семги и 1 млн. шт. сеголетков сига, выращенных в условиях Выгского рыбоводного завода ФГУ "Карелрыбвод" и выпуска в естественные водотоки. 6. Порядок рассмотрения и приемки работ. Научно-исследовательская работа по рассматриваемой теме должна быть выполнена в 1 этап в течение одного года и заключительный отчет представлен Заказчику до 01 декабря 2010 года в соответствии с условиями открытого конкурса в обобщенном виде, согласно календарному плану. Сдача работы осуществляется в соответствии с требованиями государственного контракта. Материалы представляются Заказчику на бумажном и электронном носителях. Исполнитель представляет вместе с отчетом акт сдачи-приемки работ. 7. Технико-экономическое обоснование. Разработка рыбоводно-биологического обоснования по выращиванию молоди атлантического лосося и сига, которую могут принять реки Кереть, Выг, Сума Карельского побережья Белого моря, позволит определить и обосновать дополнительное заводское выращивание и выпуск 145 тыс. шт. двухгодовиков семги и 1 млн. шт. сеголетков сига в указанные водотоки и соответственно планировать развитие рыбоводного процесса на Выгском рыбоводном заводе ФГУ "Карелрыбвод". Лот N 5 Тема: "Разработка рыбоводно-биологического обоснования строительства рыбоводного комплекса по воспроизводству пресноводных и морских гидробионтов Южной Балтики федерального государственного учреждения "Западно-Балтийское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов", пос. Большое Исаково, Гурьевский район Калининградской области в целях обеспечения выпуска балтийского лосося - 0,12 млн. штук, угря - 3,7 млн. штук, рыбца - 0,5 млн. штук, атлантического осетра - 0,2 млн. штук в год" 1. Основание для проведения работ. Основание для проведения работ является государственный заказ на выполнение в 2010 году научно-исследовательских работ в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах", по направлению: "Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере", по мероприятию: "Научное обеспечение проведения мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов". 2. Цель и исходные данные на проведение работ. Целью научных исследований является разработка рыбоводно-биологического обоснования по строительству рыбоводного комплекса по воспроизводству пресноводных и морских гидробионтов Южной Балтики федерального государственного учреждения "Западно-Балтийское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов", пос. Большое Исаково, Гурьевский район Калининградской области в целях обеспечения выпуска балтийского лосося - 0,12 млн. штук, угря - 3,7 млн. штук, рыбца - 0,5 млн. штук, атлантического осетра - 0,2 млн. штук в год. Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи: - оценить свойства объектов воспроизводства, в части: биологической и хозяйственной целесообразности, ориентированной на использование генофондов предлагаемых объектов обитающих в бассейне Южной Балтики; биологических и экологических особенностей объектов воспроизводства в различных частях ареала обитания и конкретных биотопов; хозяйственной, экологической, промысловой и пищевой характеристик объектов; предполагаемого влияния на экосистему и входящих в нее ценных гидробионтов; наличие или отсутствие паразитоносительства и болезней у объектов и возможной опасности их для фауны и флоры Южной Балтики; - оценить приемные емкости водоемов для вселения предлагаемых объектов в частности: характеристику экосистем предлагаемых водоемов для вселения с точки зрения экологической биоценотической и кормовой емкости; - оценить вероятность области расселения зарыбляемой молоди и примерные сроки увеличения численности до размеров, допускающих использование промыслом, ожидаемых уловов. 3. Этапы работ. Научно-исследовательская работа должна быть выполнена в 1 этап. Окончание работ - 01 декабря 2010 г. ---------------------------------------------------------------------- N |Наименование работ| Дата | Дата |Цена | Результаты работ. п/| (этапы работ) | начала |окончания|государ-| Документы, п | Основное | этапа | этапа |ствен- | подтверждающие | содержание работ | | |ного | выполнение работ | (этапов работ) | | |контрак-| (этапов работ) | | | |та, тыс.| | | | |руб. | ---------------------------------------------------------------------- 1. Разработка С момента 01 355,00 Информация по: рыбоводно- заключения декабря - оценке свойств биологического государст- 2010 года объектов обоснования венного воспроизводства, строительства контракта в части: рыбоводного биологической и комплекса по хозяйственной воспроизводству целесообразности пресноводных и ориентированной на морских использование гидробионтов генофондов предла- Южной Балтики гаемых объектов федерального обитающих в государственного бассейне учреждения Южной Балтики; "Западно- биологических и Балтийское экологических бассейновое особенностей управление по объектов рыболовству и воспроизводства в сохранению водных различных частях биологических ареала обитания и ресурсов", пос. конкретных Большое Исаково, биотопов; Гурьевский район хозяйственной, Калининградской экологической, области в целях промысловой и обеспечения пищевой выпуска балтий- характеристик ского лосося - объектов; 0,12 млн. штук, предполагаемого угря - 3,7 млн. влияния на штук, рыбца - 0,5 экосистему и млн. штук, входящих в нее атлантического ценных осетра - 0,2 млн. гидробионтов; штук в год наличие или отсутствие паразитоноситель- ства и болезней у объектов и возможной опасности их для фауны и флоры Южной Балтики; - оценке приемной емкости водоемов для вселения предлагаемых объектов в частности: характеристику экосистем предлагаемых водоемов для вселения с точки зрения экологической биоценотической и кормовой емкости; - оценке вероятной области расселения зарыбляемой молоди и примерные сроки увеличения численности до размеров, допускающих использование промыслом, ожидаемых уловов; - характеристике места расположения рыбоводного комплекса, данные о качественных и количественных характеристиках источника водоснабжения рыбоводного завода, соответствие их биологическим требованиям объектов выращивания; - описанию структуры комплекса, биотехники с описанием производственных процессов и приложением технологических нормативов; - рыбоводным расчетам по этапам производственного процесса; - техническим требованиям и расчету рыбоводного оборудования; - расчету потребного количества кормов. Отчет по теме "Разработка рыбоводно- биологического обоснования строительства рыбоводного комплекса по воспроизводству пресноводных и морских гидробионтов Южной Балтики федерального государственного учреждения "Западно- Балтийское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов", пос. Большое Исаково, Гурьевский район Калининградской области в целях обеспечения выпуска балтий- ского лосося - 0,12 млн. штук, угря - 3,7 млн. штук, рыбца - 0,5 млн. штук, атлантического осетра - 0,2 млн. штук в год" ---------------------------------------------------------------------- 4. Основные требования к проведению работ. Научно-исследовательская работа должна быть выполнена в строгом соответствии с требованиями государственного контракта, а также данного технического задания и календарного плана работ, являющихся приложениями к нему. Исследования должны отвечать требованиям действующих нормативных и правовых документов. Работа должна быть выполнена своевременно в соответствии со сроками, установленными календарным планом. 5. Ожидаемые результаты работ. Рыбоводно-биологическое обоснование по строительству рыбоводного комплекса по воспроизводству пресноводных и морских гидробионтов Южной Балтики федерального государственного учреждения "Западно-Балтийское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов", пос. Большое Исаково, Гурьевский район Калининградской области в целях обеспечения выпуска балтийского лосося - 0,12 млн. штук, угря - 3,7 млн. штук, рыбца - 0,5 млн. штук, атлантического осетра - 0,2 млн. штук в год. Заказчику должен быть представлен отчет по теме "Разработка рыбоводно-биологического обоснования по строительству рыбоводного комплекса по воспроизводству пресноводных и морских гидробионтов Южной Балтики федерального государственного учреждения "Западно-Балтийское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов", пос. Большое Исаково, Гурьевский район Калининградской области в целях обеспечения выпуска балтийского лосося - 0,12 млн. штук, угря - 3,7 млн. штук, рыбца - 0,5 млн. штук, атлантического осетра - 0,2 млн. штук в год.", включающий следующую информацию: - оценка свойств объектов воспроизводства, в части: биологической и хозяйственной целесообразности ориентированной на использование генофондов предлагаемых объектов обитающих в бассейне Южной Балтики; биологических и экологических особенностей объектов воспроизводства в различных частях ареала обитания и конкретных биотопов; хозяйственной, экологической, промысловой и пищевой характеристик объектов; предполагаемого влияния на экосистему и входящих в нее ценных гидробионтов; наличие или отсутствие паразитоносительства и болезней у объектов и возможной опасности их для фауны и флоры Южной Балтики; - оценка приемной емкости водоемов для вселения предлагаемых объектов в частности: характеристику экосистем предлагаемых водоемов для вселения с точки зрения экологической биоценотической и кормовой емкости; - оценка вероятной области расселения зарыбляемой молоди и примерные сроки увеличения численности до размеров, допускающих использование промыслом, ожидаемых уловов; - характеристика места расположения рыбоводного комплекса, данные о качественных и количественных характеристиках источника водоснабжения рыбоводного завода, соответствие их биологическим требованиям объектов выращивания; - описание структуры комплекса, биотехники с описанием производственных процессов и приложением технологических нормативов; - рыбоводные расчеты по этапам производственного процесса; - технические требования и расчет рыбоводного оборудования; - календарный график работы; - водохозяйственные расчеты; - расчет потребного количества кормов; - комплекс основных профилактических и интенсификационных мероприятий; - механизацию и автоматизацию основных производственных работ; - расчет экономической эффективности от выпуска предлагаемых объектов. 6. Порядок рассмотрения и приемки работ. Научно-исследовательская работа по рассматриваемой теме должна быть выполнена в один этап в течение одного года и заключительный отчет представлен Заказчику до 01 декабря 2010 года в соответствии с условиями открытого конкурса в обобщенном виде, согласно календарному плану. Сдача работы осуществляется в соответствии с требованиями государственного контракта. Материалы представляются Заказчику на бумажном и электронном носителях. Исполнитель представляет вместе с отчетом акт сдачи-приемки работ. 7. Технико-экономическое обоснование. Такие объекты воспроизводства как угорь, балтийский лосось, рыбец имеют потенциально высокий эффект промыслового возврата, высокую потенциальную рыбопродуктивность, эксклюзивность товарных качеств и высокую емкость рынка. Учитывая высокие потребительские качества и рыночную стоимость, увеличение численности популяций этих объектов будет способствовать повышению экономической эффективности российского рыболовства. Вселение атлантического осетра является мерой направленной на восстановление одного из ценнейших видов биологического разнообразия ихтиофауны Балтийского моря, в связи с практически полным исчезновением балтийского осетра. В случае натурализации вида, возможна организация ограниченного его промысла. Приложение N 5 к Конкурсной документации ТРЕБОВАНИЯ к описанию участниками размещения заказа на выполнение в 2010 году научно-исследовательских работ в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах", по направлению: "Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере", по мероприятию: "Научное обеспечение проведения мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов" для нужд Федерального агентства по рыболовству Участник размещения заказа должен представить описание научно-исследовательских работ по следующей форме: 1. Наименование работы. 2. Краткая справка-аннотация работы (представляется краткое описание объекта разработки, раскрывается сущность работы, механизмы и порядок выполнения НИОКР). 2.1. Ожидаемые результаты работы (указываются результаты выполнения работ, их объем, возможность представления дополнительной информации в дополнение к указанной в техническом задании). 3. Этапы работы (указывается последовательность, основное содержание и сроки проведения работ (этапов работ), ожидаемые промежуточные результаты по итогам каждого этапа и какими отчетными документами они подтверждаются) по следующей форме: ______________________________________________________________________ N | Наименование работ| Дата | Дата | Цена |Результаты работ. п/п| (этапов работ) |начала|окончания| государст-| Документы, |Основное содержание|этапа | этапа | венного | подтверждающие | работ | | | контракта |выполнение работ | (этапов работ) | | | тыс. руб. | (этапов работ) ___|___________________|______|_________|___________|_________________ | | | | | ___|___________________|______|_________|___________|_________________ 4. Финансово-экономическое обоснование работы: 4.1. Необходимость привлечения к выполнению работы определенной численности работников различных категорий и объем средств, запрашиваемых на выплату заработной платы с начислениями. 4.2. Необходимость приобретения материалов. 4.3. Необходимость прочих расходов на покупку товаров и оплату услуг. 5. Обоснование возможности выполнения условий открытого конкурса. 5.1. Квалификация участника размещения заказа или исполнителей, являющихся непосредственными исполнителями данной работы: 5.1.1. Наличие у участника или исполнителей работ наград, премий в области науки и техники. 5.1.2. Наличие опыта выполнения научно-исследовательских работ в сфере рыбохозяйственного комплекса и опыт работы в других научно-исследовательских проектах и/или грантах (перечень выполненных работ за последние 5 лет, а также сведения о текущих проектах и/или грантах). 5.1.3. Использование в работе международного опыта по аналогичной тематике. 5.1.4. Квалификация сотрудников, подтвержденная копиями их дипломов (указать общее количество сотрудников, задействованных в выполнении работ, и количество сотрудников, имеющих ученую степень (ученое звание). 5.1.5. Наличие у участника положительных отзывов других заказчиков по итогам выполнения аналогичных работ. 5.1.6. Наличие у участника или исполнителей работ публикаций, выступлений на конференциях по аналогичным работам. 5.2. Обоснование необходимости привлечения организации-соисполнителя. 5.2.1. Сведения об организации-соисполнителе (полное наименование организации, юридический и фактический адрес, фамилия, имя и отчество руководителя организации, телефон, e-mail). 5.2.2. Перечень и содержание работ, выполняемых организациями-соисполнителями. 5.2.3. Квалификация организации-соисполнителя и опыт его работы в выполнении аналогичных работ. 5.2.4. Стоимость выполнения работ организации-соисполнителя. 5.3.Обоснование необходимости привлечения физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя в качестве соисполнителя работы. 5.3.1. Сведения о привлекаемых физических лицах и (или) индивидуального предпринимателя (фамилия, имя и отчество, фактический адрес, телефон, e-mail). 5.3.2. Квалификация привлекаемых физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя (ученая степень, ученое звание, опыт работы в данной области деятельности, награды - дипломы, лауреатство и т.п.). Примечания. 1. Описание научно-исследовательских работ подписывает руководитель организации. 2. Заявка и ее описание должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью. Приложение N 6 к Конкурсной документации ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ____________ на выполнение в 2010 году научно-исследовательских работ по теме: ______________________________________ г. Москва "__" _________ 2010 г. Федеральное агентство по рыболовству (далее - Росрыболовство), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя (заместителя руководителя), ______________________________________________________, (Ф.И.О.) действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 444, или (доверенности) с одной стороны, и ______________________________________________________________________ (полное наименование для юридического лица (сокращенное наименование), фамилия, имя, отчество для физического лица) в лице ______________________________________________________________, (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.; физическим лицом не заполняется) действующего на основании ___________________________________________, (для юридических лиц - Устав, доверенность; для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации, доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о регистрации в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) признанное ________________________________________ открытого конкурса (единственным участником /либо победителем) на выполнение в 20__ году научно-исследовательских работ по направлению ______________________________ для нужд Федерального агентства по рыболовству по лоту N ___. Основанием для заключения государственного контракта является протокол Единой комиссии ___________________________________________________ (название соответствующего протокола) от "___"_______ 20__ г. N _____, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями Контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательские работы, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении работ (этапа работ) по настоящему Контракту. 1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, являющейся предметом Контракта, определены в техническом задании (Приложение N 1), составляющем неотъемлемую часть настоящего Контракта. 1.3. Срок сдачи работ по Контракту, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение N 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Контракта. 1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена настоящего Контракта в соответствии со сметой затрат (Приложение 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта составляет _________ (сумма прописью) руб. Цена Контракта включает компенсацию издержек Исполнителя, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по выкупу исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Контракту работ у третьих лиц (включая своих работников) в целях их передачи Российской Федерации в лице Заказчика и причитающееся ему вознаграждение, а также стоимость передаваемых Российской Федерации в лице Заказчика исключительных прав на передаваемые Заказчику результаты выполненных работ. 2.2. Работа не облагается НДС (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). 2.3. Оплата работ по настоящему Контракту производится поэтапно (в случае выполнения работ по этапам) в соответствии с календарным планом и сметой затрат. 2.4. Оплата по настоящему Контракту производится в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки результатов научно-исследовательских работ о приемке работ (этапа работ) на основании подписанного сторонами подлинного акта сдачи-приемки результатов научно-исследовательских работ о приемке работ (этапа работ) с учетом ранее выплаченного аванса (в случае, если по настоящему Контракту была предусмотрена выплата аванса). Исполнитель определяет стоимость работ (этапа работ) и стоимость исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и указывает их в акте сдачи-приемки результатов научно-исследовательских работ (этапа работ). 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия Контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с Контрактом, определены техническим заданием и календарным планом. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном Техническим заданием и ГОСТ 15.101-98 "Порядок выполнения научно-исследовательских работ". 3.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ - в случае поэтапного выполнения работ) проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику акт сдачи-приемки результатов научно-исследовательских работ (этапа работ) и прилагает к нему необходимую документацию (отчет о выполнении научно-исследовательской работы по ГОСТ 7.32-2001: "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления" в двух экземплярах и его электронную версию, рецензию, сведения о полученных результатах научно-технической деятельности), подтверждающую выполнение работ (этапа работ) в объеме, предусмотренном техническим заданием и календарным планом, и являющуюся результатом работ (этапа работ). 3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной п. 3.2 настоящего Контракта, акт сдачи-приемки результатов научно-исследовательских работ подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Контракта. 3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. 3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене. 3.6. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате. 3.7. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 3.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Исполнитель обязан: 4.1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по настоящему Контракту согласно техническому заданию и в сроки, установленные календарным планом надлежащего качества. 4.1.2. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему Контракту. 4.1.3. Выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы лично в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом. 4.1.4. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему Контракту третьих лиц (соисполнителей). 4.1.5. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование. При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель. 4.1.6. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц. 4.1.7. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему Контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов. 4.1.8. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании. 4.1.9. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы. 4.1.10. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ. 4.1.11. Не заключать на время действия настоящего Контракта договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего Контракта, и использованию результатов этих работ. 4.1.12. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего Контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации. 4.1.13. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный срок письменно известить Заказчика. 4.2. Исполнитель имеет право: 4.2.1. Привлекать к исполнению настоящего Контракта третьих лиц (соисполнителей) только на основании письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные. 4.2.2. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему Контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком. 4.3. Заказчик обязан: 4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию. 4.3.2. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего Контракта. 4.4. Заказчик имеет право: 4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа работ) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя. 4.4.2. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых по настоящему государственному контракту работ, а также процесс расходования Исполнителем полученных бюджетных средств без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 4.4.3. Запрашивать у Исполнителя расшифровки статей сметы затрат, (Приложение N 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Контракта. 5.2. В случае нарушения срока выполнения работ (этапа работ) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания работ (этапа работ), за каждый день просрочки. 5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20% стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки. 5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим Контрактом, а также передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик имеет право по решению суда или согласию сторон расторгнуть настоящий Контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств. 5.5. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению работ по Контракту, он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего Контракта. 5.6. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта. 5.7. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ. 5.8. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств. 5.9. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего Контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику. 5.10. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему Контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы. 6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ НИР 6.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, полученные и (или) использованные при выполнении научно-исследовательских работ по настоящему Контракту и/или этапов работ, подлежат отражению в отчетной документации. 6.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Исполнителем при выполнении настоящего Контракта, принадлежат Российской Федерации в лице Заказчика. Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности осуществляются Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 6.3. Исполнитель обязан: 6.3.1. В случае, если выполнение научно-исследовательской работы требует проведения патентных исследований, проводить патентные исследования и представлять Заказчику отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения", согласно Техническому заданию (Приложение N 1) и Календарному плану (Приложение N 2). 6.3.2. Представлять в Федеральное агентство по рыболовству на бумажном и электронном носителях сведения о полученных результатах научно-технической деятельности по утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. N 736 формам учетных документов. 6.4. Заказчик обязан: 6.4.1. Осуществлять государственный учет результатов научно-технической деятельности в установленном порядке. 6.4.2. Сообщать Исполнителю в месячный срок после поступления от него уведомления о получении результатов интеллектуальной деятельности решение о способе правовой охраны. 6.4.3. Обеспечить за счет выделяемых ему средств федерального бюджета правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности. 6.5. Исполнитель вправе использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком. 6.6. Заказчик вправе подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня письменного уведомления Исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, а Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками (и/или третьими лицами) приобрести все права для их передачи Российской Федерации в лице Заказчика. Затраты Исполнителя по выкупу прав для их передачи Российской Федерации в лице Заказчика включены в стоимость работ по настоящему Контракту. 6.7. Если в течение указанного срока Заказчик не подаст заявку на выдачу патента, то право на получение патента принадлежит Исполнителю. 6.8. Выплата вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении научно-исследовательской работы (этапов работы), осуществляется Исполнителем за счет средств, выплачиваемых Исполнителю по настоящему Контракту. 6.9. Условия договоров с авторами результатов интеллектуальной деятельности определяются по согласованию между Исполнителем и авторами. 6.10. Стороны договорились о том, что передача исключительных прав на результаты выполненных Исполнителем по настоящему Контракту работ осуществляется одновременно с передачей самих результатов работ и происходит в силу факта передачи таких результатов. В связи с этим с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результатов научно-исследовательских работ выполненных работ к Заказчику переходят исключительные права на все результаты выполненных Исполнителем работ по настоящему Контракту. Отсутствие в акте сдачи-приемки результатов научно-исследовательских работ отметки о передаче исключительных прав не рассматривается как отказ Сторон от передачи исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Контракту работ от Исполнителя к Заказчику. 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств по Контракту, если ненадлежащее их исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 Контракта, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Контракта, должна направить другой стороне в течение 10 дней с момента наступления указанных обстоятельств письменное уведомление, которое должно содержать, в том числе, данные о характере обстоятельств непреодолимой силы. В случае не извещения или несвоевременного извещения другой стороны о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы, Сторона, не исполнившая обязательства по Контракту, должна нести ответственность в соответствии с разделом 5 Контракта. 7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и соблюдения Стороной условий, указанных в пункте 7.2 Контракта, срок выполнения обязательств по Контракту может быть продлен соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия, если это не противоречит требованиям к выполняемым работам, указанным в пункте 2.1.2 Контракта. 7.4. В случае невозможности дальнейшего выполнения работ из-за обстоятельств непреодолимой силы Заказчик принимает и оплачивает Исполнителю фактически выполненный объем работ при соблюдении Исполнителем условий, указанных в пункте 7.2. 8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему Контракту. 8.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны. 8.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет. 8.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон. 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 9.1. Заказчик имеет право по согласованию с Исполнителем изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Контрактом части работ. При этом по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены. 9.2. Работы по настоящему Контракту финансируются из средств федерального бюджета, выделяемых Росрыболовству. 9.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 9.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 15 декабря 2010 г. включительно. 10.2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: Заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бул. 12, ИНН 7702679523, л/с 03731000760, отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москва, р/с 40105810700000010079, КПП 770201001, БИК 044583001. Исполнителя: ____________________________________ 11. ПРИЛОЖЕНИЕ 11.1. К настоящему Контракту прилагаются: 1) Техническое задание на _____ листах (приложение N 1) 2) Календарный план на _____ листах (приложение N 2) 3) Смета затрат на ______ листах (приложение N 3). Исполнитель: Заказчик: _________________________ Руководитель (заместитель (Должность, сокращенное руководителя) Федерального наименование организации) агентства по рыболовству _______________ (Ф.И.О.) ______________ Ф.И.О. (подпись) (подпись) М.П. М.П. "__"________ 2010 г. "__"________ 2010 г. __________________________ (заместитель начальника Управления науки и образования - начальник отдела экспедиционных исследований и подготовки ОДУ Росрыболовства) __________________ Ф.И.О. (подпись) Приложение N 1 к Контракту ____________________________ (краткое наименование организации) N ______________ от "__"_________ 2010 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2010 году научно-исследовательских работ по теме: _____________________________________ 1. Основание для проведения работ 2. Цель и исходные данные на проведение работ 3. Этапы работ 4. Основные требования к проведению работ 5. Способ реализации результатов работ 6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ. 7. Порядок рассмотрения и приемки работ 8. Технико-экономическое обоснование. Исполнитель: Заказчик: _________________________ Руководитель (заместитель (Должность, сокращенное руководителя) Федерального наименование организации) агентства по рыболовству _______________ (Ф.И.О.) ______________ Ф.И.О. (подпись) (подпись) М.П. М.П. "__"________ 2010 г. "__"________ 2010 г. __________________________ (заместитель начальника Управления науки и образования - начальник отдела экспедиционных исследований и подготовки ОДУ Росрыболовства) __________________ Ф.И.О. (подпись) Приложение N 1 к Контракту ____________________________ (краткое наименование организации) N ______________ от "__"_________ 2010 г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на выполнение в 2010 году научно-исследовательских работ по теме: ______________________________________ Контрактная цена ____________ руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование работ | Дата | Дата | Цена по | Результаты п/п| (этапов работ) | начала |окончания| контракту | работ | | этапа | этапа | руб. | ---|--------------------|--------|---------|------------|------------- 1 | | | | 0,00 | ---|--------------------|--------|---------|------------|------------- 2 | | | | 0,00 | ---|--------------------|--------|---------|------------|------------- | | | | | ---|--------------------|--------|---------|------------|------------- | Итого: | | | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------- Исполнитель: Заказчик: _________________________ Руководитель (заместитель (Должность, сокращенное руководителя) Федерального наименование организации) агентства по рыболовству _______________ (Ф.И.О.) ______________ Ф.И.О. (подпись) (подпись) М.П. М.П. "__"________ 2010 г. "__"________ 2010 г. __________________________ (заместитель начальника Управления науки и образования - начальник отдела экспедиционных исследований и подготовки ОДУ Росрыболовства) __________________ Ф.И.О. (подпись) Приложение N 3 к Контракту ____________________________ (краткое наименование организации) N ______________ от "__"_________ 2010 г. СМЕТА ЗАТРАТ на выполнение в 2010 году научно-исследовательских работ по теме: _______________________________ ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование статей | Всего | Сумма этапа (руб.) | расходов |(руб.) |----------------------------------- | | | I этап| II этап| III этап| IV этап ----|---------------------|-------|-------|--------|---------|-------- 1 |Материалы | | | | | ----|---------------------|-------|-------|--------|---------|-------- 2 |Фонд оплаты труда | | | | | |(ФОТ) | | | | | ----|---------------------|-------|-------|--------|---------|-------- 3 |Отчисление на | | | | | |социальные нужды | | | | | ----|---------------------|-------|-------|--------|---------|-------- 4 |Прочие прямые | | | | | |расходы | | | | | ----|---------------------|-------|-------|--------|---------|-------- 5 |Накладные расходы | | | | | ----|---------------------|-------|-------|--------|---------|-------- 6 |ИТОГО: себестоимость | | | | | ----|---------------------|-------|-------|--------|---------|-------- 7 |Прибыль | | | | | |(рентабельность __%) | | | | | ----|---------------------|-------|-------|--------|---------|-------- 8 |Сторонние организации| | | | | ----|---------------------|-------|-------|--------|---------|-------- 9 |ВСЕГО: контрактная | | | | | |цена | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Исполнитель: Заказчик: _________________________ Руководитель (заместитель (Должность, сокращенное руководителя) Федерального наименование организации) агентства по рыболовству _______________ (Ф.И.О.) ______________ Ф.И.О. (подпись) (подпись) М.П. М.П. "__"________ 2010 г. "__"________ 2010 г. __________________________ (заместитель начальника Управления науки и образования - начальник отдела экспедиционных исследований и подготовки ОДУ Росрыболовства) __________________ Ф.И.О. (подпись) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
