|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 13.09.2010 № 78015 Раствор готовый кладочный цементный, м 0,04158 марка 100 16 Установка бортовых камней бетонных: 100 м 0,87 при других видах покрытий (БР300.30-29) бортового или эквивалент камня 2 17 Планировка участка: механизированным 100 м 13,6 способом 2 18 Посев газонов партерных, мавританских 100 м 13,6 и обыкновенных вручную 19 Посадка деревьев и кустарников с комом 10 0,5 земли размером: 0,8x0,6 м. деревьев 20 Деревья-саженцы (ива шаровидная) шт. 5 21 Посадка кустарников-саженцев в группы, 10 25 размер ямы: 0,5x0,5 м. кустар- ников- саженцев 22 Кустарники-саженцы (шиповник витаминный) шт. 250 ---------------------------------------------------------------------- 12. Ожидаемые результаты Повышение эффективности проведения молекулярно-генетических исследований осетровых видов рыб. Для определения участниками размещения заказа полного объема работ, подлежащих выполнению, Государственный заказчик размещает на электронной площадке http://www.sberbank-ast.ru следующую документацию: - рабочий проект, сметная документация; - положительное заключение Ростовского филиала ФГУ "Главгосэкспертиза России" от 06 июля 2010 года N 299-10/РГЭ-1119/05. МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНРЕГИОН РОССИИ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" (ФГУ "ГЛАВГОСЭКСПКРТИЗА РОССИИ") Ростовский филиал УТВЕРЖДАЮ Начальник Ростовского филиала Глагосэкспертизы России ________________ В.П. Сергеев 06 июля 2010 г. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ N 299-10/РГЭ-Ш9/05 (N в Реестре 00-1-6-0196-10) Объект капитального строительства Научно-экспериментальный комплекс по молекулярно-генетическим исследованиям (ул. Рыбацкая, 3, с. Икряное, Астраханская область) Проверка достоверности определения сметной стоимости 1. Общие положения 1.1. Сведения об основании для проведения проверки сметной стоимости 1.1.1. Заявление Федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства" от 14.05.2010 N 02-03/770 о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям в с. Икряное Астраханской области". 1.1.2. Договор от 24.05.2010 N 193Д-10/РГЭ-1119/05/С с Федеральным государственным унитарным предприятием "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства" на проведение экспертных работ по проверке достоверности определения сметной стоимости по проектной документации "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям в с. Икряное Астраханской области". 1.1.3. Задание на проектирование проектной документации "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям в с. Икряное Астраханской области", утвержденное генеральным директором Федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства" Судаковым Г.А. 14 августа 2009 года. 1.2. Сведения об объекте капитального строительства Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: ул. Рыбацкая, 3, с. Икряное, Астраханская область. Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства: Вид строительства новое строительство. 2 Общая площадь 1476,81 м . 2 Площадь застройки 1120,00 м . 3 Общий строительный объем 7182,02 м . Этажность 2 этажа. Мощность 50 рабочих мест. 1.3. Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 1.3.1. Генеральный проектировщик - ООО "Альфа-Стиль". Лицензия от 03.04.2008 Е 049947 peг. N ГС-1-77-01-26-0-7722622878 -033543-1. Юридический, почтовый адрес - 109462, г. Москва, Волжский бульвар, 95, корпус 2. 1.3.2. Изыскательская организация - ОАО "Астраханский трест инженерно-строительных изысканий". Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 01-И N 498 от 25.03.2010, выданное СРО НП "Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания". Юридический, почтовый адрес - 414045, г. Астрахань, ул. Ширяева, д. 14. 1.4. Сведения о заявителе, заказчике (застройщике) Заказчик, заявитель - Федеральное государственное унитарное предприятие "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства" (ФГУ "КаспНИРХ"). Юридический, почтовый адрес - 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 1. 1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика Не требуются. 1.6. Сведения о составе представленной проектной документации: ---------------------------------------------------------------------- N п/п| Том | Шифр | Наименование -----|--------|-----------|------------------------------------------- 1. | 1 | 108/09-ПЗ | Пояснительная записка, отчет об инженерно- | | | геологических изысканиях -----|--------|-----------|------------------------------------------- 2. | 2 | 108/09-ГП | Схема планировочной организации земельного | | | участка -----|--------|-----------|------------------------------------------- 3. | 3 | 108/09-АР | Архитектурные решения -----|--------|-----------|------------------------------------------- 4. | 4 | 108/09-КР | Конструктивные и объемно-планировочные | | | решения -----|--------|-----------|------------------------------------------- 5. | 5.1 | 108/09-ЭЛ | Система электроснабжения -----|--------|-----------|------------------------------------------- 6. | 5.2 | 108/09-BС | Система водоснабжения -----|--------|-----------|------------------------------------------- 7. | 5.3 | 108/09-ВО | Система водоотведения -----|--------|-----------|------------------------------------------- 8. | 5.4 | 108/09-ОВ | Отопление, вентиляция и кондиционирование | | | воздуха, тепловые сети -----|--------|-----------|------------------------------------------- 9. | 5.5 | 108/09-СС | Сети связи -----|--------|-----------|------------------------------------------- 10. | 5.6 | 108/09-ГС | Система газоснабжения -----|--------|-----------|------------------------------------------- 11. | 5.7 | 108/09-ТХ | Технологические решения -----|--------|-----------|------------------------------------------- 12. | 6 | 108/09-ПОС| Проект организации строительства -----|--------|-----------|------------------------------------------- 13. | 8 | 108/09-ООС| Перечень мероприятий по охране окружающей | | | среды -----|--------|-----------|------------------------------------------- 14. | 9 | 108/09-ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной | | | безопасности -----|--------|-----------|------------------------------------------- 15. | 10 | 108/09-ДИ | Мероприятия по обеспечению доступа | | | инвалидов -----|--------|-----------|------------------------------------------- 16. | 11 | 108/09-СМ | Сметная документация | | | Сводный сметный расчет, объектные и | | | локальные сметы и сметные расчеты. | | | Прайс-листы стоимости оборудования и | | | материалов. | | | Сводная ведомость объемов работ. ---------------------------------------------------------------------- 1.7. Сведения об источниках финансирования Федеральный бюджет. 1.8. Сведения о нормативном правовом акте Правительства Российской Федерации либо решении главного распорядителя средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в данный объект капитального строительства Федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 606 (п. 6 приложения N 3 "Строительство и реконструкция научно-производственных центров по созданию технологий аква- и марикультуры в части сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов", объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 85,7 млн. руб.). 2. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 2.1. Сведения об общей стоимости объекта строительства в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой Первоначально представленная сметная стоимость строительства ---------------------------------------------------------------------- Структура затрат | Стоимость, тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- а) в базисных ценах 2001 года (без НДС): ---------------------------------------------------------------------- ВСЕГО: | 19 930,70 -----------------------------------------------|---------------------- - СМР | 8 461,05 -----------------------------------------------|---------------------- - оборудование | 10 127,70 -----------------------------------------------|---------------------- - прочие затраты | 1 341,95 -----------------------------------------------|---------------------- в том числе: | -----------------------------------------------|---------------------- ПИР (с учетом непредвиденных расходов) | 487,35 -----------------------------------------------|---------------------- возвратные суммы | (не выделены) ---------------------------------------------------------------------- б) в текущих ценах на IV квартал 2009 года (с НДС): ---------------------------------------------------------------------- ВСЕГО: | 95 244,50 -----------------------------------------------|---------------------- - СМР | 53 015,26 -----------------------------------------------|---------------------- - оборудование | 35 613,06 -----------------------------------------------|---------------------- - прочие затраты | 6 616,18 -----------------------------------------------|---------------------- в том числе: | -----------------------------------------------|---------------------- НДС 18% | 14 528,82 -----------------------------------------------|---------------------- ПИР | 2 010,36 -----------------------------------------------|---------------------- возвратные суммы | (не выделены) ---------------------------------------------------------------------- 2.2. Перечень представленной сметной документации Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в соответствии с МДС 81-35.2004 с выделением сметной стоимости строительства в базисных ценах 2001 года и текущем уроне цен на IV квартал 2009 года. В сводном сметном расчете учтены следующие затраты: - затраты на подготовительные работы по освобождению территории строительства от имеющихся на ней строений, на основании локальных смет согласно п. 4.78 и п. 2.1 приложения N 8 к МДС 81-35.2004; - затраты на строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям в с. Икряное Астраханской области на основании объектных и локальных смет согласно п. 4.80 - п. 4.82 МДС 81-35.2004; - затраты на временные здания и сооружения на основании локальной сметы; - затраты на зимнее удорожание работ в размере 1,5 % согласно п. 1.25 таблицы 4 с учетом коэффициента к - 1,0 согласно п. 30 приложения 1 и коэффициента к - 1,05 согласно п. 9 общих положений ГСН 81-05-02-2007; - затраты на премирование за ввод в действие объекта в размере 2,33 % согласно приложению к письму Минтруда СССР и Госстроя СССР от 10.10.1991 N 1336-ВК/1-Д; - затраты на перевозку рабочих по расчету; - затраты на добровольное страхование в размере 3 % согласно письму Госстроя России от 18.07.2002 N НЗ-3942/07 и п. 9.9 приложения N 8 к МДС 81-35.2004; - затраты на содержание службы заказчика (технический надзор) в размере 1,1 %; - затраты на проектно-изыскательские работы на основании сметы на ПИР; - затраты на экспертизу проекта на основании постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145; - затраты на авторский надзор в размере 0,2 % согласно п. 12.3 приложения N 8 к МДС 81-35.2004; - затраты на непредвиденные расходы в размере 3 % согласно п. 4.96 МДС 81-35.2004. Объектные сметы составлены в соответствии с п. 3.17, п. 4.33 МДС 81-35.2004. Локальные сметы составлены с учетом п. 3.16, п. 3.30, п. 4.1 - п. 4.32 МДС 81-35.2004 базисно-индексным методом на основании сборников ТЕР2001, ТЕРм-2001, ТССЦ-2001, привязанных к условиям строительства в Астраханской области, сборников ФЕР-2001 и ФССЦ-2001, выписок из прайс-листов и коммерческих предложений поставщиков материалов и оборудования. Применен коэффициент к - 1,15, учитывающий строительство объекта в стесненных условиях согласно п. 7 таблицы 1 приложения 1 к МДС 81-35.2004. Нормы накладных расходов приняты по видам работ согласно приложению 4 к МДС 81-33.2004 (с изменениями и дополнениями). Нормы сметной прибыли приняты по видам работ согласно МДС 81-25.2001 (приложение 1 к письму Росстроя от 18.11.2004 N АП-5536/06). 2.3. Информация об использованных сметных нормативах, а также примененных индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен: 2.3.1. При разработке сметной документации использованы следующие документы в области сметного нормирования и ценообразования: - МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации"; - МДС 81-36.2004 "Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001); - МДС 81-37.2004 "Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001)"; - МДС 81-33.2004 (с изменениями и дополнениями) "Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве"; - МДС 81-25.2001 (с изменениями и дополнениями) "Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве"; - ГСН 81-05-01-2001 "Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений"; - ГСН 81-05-02-2007 "Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время"; - сборники ТЕР-2001, ТЕРм-2001 и ТССЦ-2001, привязанные к условиям строительства в Астраханской области, сборники ФЕР-2001, ФССЦ-2001. 2.3.2. Для перевода сметной стоимости из базисного уровня 2001 года в текущий уровень цен использованы следующие индексы: СМР - 5,31, оборудование - 2,98, прочие затраты - 3,98 по данным Министерства регионального развития Российской Федерации на IV квартал 2009 года (письмо Минрегиона России от 13.10.2009 N 33498-СК/08). 2.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную документацию в процессе проведения проверки сметной стоимости По результатам проверки достоверности определения сметной стоимости в сметную документацию внесены следующие изменения и дополнения: 2.4.1. Сводный сметный расчет стоимости строительства. 2.4.1.1. Сводный сметный расчет стоимости строительства подписан генеральным директором Федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства" Судаковым Г.А. согласно п. 4.71 МДС 81-35.2004. Согласован перечень включенных затрат. Содержание пояснительной записки приведено в соответствие с п. 29 "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 с изменениями на 21.12.2009. 2.4.1.2. В главе 1 "Подготовка территории строительства" затраты на подготовительные работы по освобождению территории строительства от имеющихся на ней строений (локальные сметы N 01-01-01 "Разборка здания конторы", N 01-01-02 "Разборка здания общежития") уточнены согласно принятым проектным решениям и учтены согласно п. 4.78 и п. 2.1 приложения N 8 к МДС 81-35.2004. 2.4.1.3. В главах 2-7 сводного сметного расчета затраты на строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям в с. Икряное Астраханской области (объектные сметы N 02-01 "Здание научно-экспериментального комплекса", N 04-01 "Сети электроснабжения", N 06-01 "Наружные инженерные сети", N 07-01 "Благоустройство") откорректированы согласно принятым проектным решениям и учтены согласно п. 4.80 - п. 4.82 МДС 81-35.2004. 2.4.1.4. В главе 8 "Временные здания и сооружения" затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты в размере 4,6 % согласно п. 5.5 приложения 1 к ГСН 81-05-01-2001 вместо ранее учтенной локальной сметы, не подтвержденной данными раздела ПОС (п. 3.1 технической части ГСН 81-05-01-2001 и п. 4.84 МДС 81-35.2004). 2.4.1.5. В главе 9 "Прочие работы и затраты" исключены затраты на премирование за ввод в действие объекта, относящиеся к ФОТ согласно статье 255 Налогового кодекса Российской Федерации (разъяснение ФГУ ФЦЦС "Вестник ценообразования и сметного нормирования" выпуск 2 (83) стр. 61). 2.4.1.6. Затраты на перевозку рабочих приняты по расчету на основе раздела ПОС и данных заказчика о стоимости маш.-ч эксплуатации автобуса (письмо ФГУ "КаспНИРХ" от 22.06.2010 N 02-03/1048, подписанное и.о. генерального директора Васильевой Т.В.) согласно п. 9.3 приложения N 8 к МДС 81-35.2004. 2.4.1.7. В главе 10 "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" учтены затраты на проведение строительного контроля в размере 2,14 % согласно "Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства", утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 468. 2.4.1.8. В главе 12 "Проектные и изыскательские работы, авторский надзор" затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проектной документации приняты на основании сметы на ПИР и договора на экспертизу согласно п. 12.1, п. 12.2, п. 12.4 приложения N 8 к МДС 81-35.2004. 2.4.1.9. Индексы текущего уровня цен приняты по данным Министерства регионального развития Российской Федерации на I квартал 2010 года равными: СМР - 5,32, оборудование - 2,92, прочие затраты - 5,39 согласно письму Минрегиона России от 20.01.2010 N 1289-СК/08. 2.4.2. Локальные сметы. 2.4.2.1. Представлена сводная ведомость объемов работ по строительству научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям в с. Икряное Астраханской области, согласованная генеральным директором ФГУ "КаспНИРХ" Судаковым Г.А., подписанная ГИП ООО "Альфа-Стиль" Ерушовым С.Б., соответствующая откорректированным проектным решениям. Представлены расчетные и графические материалы, подтверждающие принятые объемы работ, позволяющие определить стоимость строительства объекта на основании локальных смет, составленных по единичным расценкам согласно п. 3.16, п. 4.1 - п. 4.32 МДС 81-35.2004. 2.4.2.2. Объемы и виды строительно-монтажных работ, учтенные в сметной документации, приведены в соответствие с принятыми проектными решениями. Откорректированы затраты на общестроительные работы по установке фундаментных блоков, устройству перекрытия, устройству стропильных конструкций и покрытия кровли из металлочерепицы, заполнению оконных и дверных проемов, внутренней и наружной отделке, устройству отмостки; затраты на устройство инженерно-технических систем здания. 2.4.2.3. Локальные сметы откорректированы согласно п. 4.2, п. 4.4 МДС 81-35.2004 в соответствии с технологической последовательностью производства работ. 2.4.2.4. Откорректирован порядок привязки стоимостных показателей сборников ФЕР-2001 и ФССЦ-2001 к условиям строительства в Астраханской области. Базисные поправочные коэффициенты (индексы) приняты согласно "Межрегиональному сборнику коэффициентов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам РФ" выпуск 2. 2.4.2.5. Стоимость отдельных строительных материалов и оборудования, отсутствующая в ценниках базисного периода принята по прайс-листам поставщиков и организаций-производителей продукции, представленным по установленной форме согласно п. 4.25, п. 4.28, п. 4.48 МДС 81-35.2004, согласованным генеральным директором ФГУ "КаспНИРХ" Судаковым Г.А. 2.4.2.6. Исключен необоснованно принятый поправочный коэффициент к сметной стоимости строительно-монтажных работ, учитывающий дополнительные затраты на перевозку строительных материалов сверх учтенных нормами сборников ТССЦ-2001 и ФССЦ-2001. 2.4.2.7. Дальность перевозки материалов от разборки существующих конструкций и строительного мусора подтверждена письмом Администрации муниципального образования "Икрянинский сельсовет" Астраханской области от 22.06.2010 N 688. Предусмотрен возврат материалов от разборки согласно п. 4.12 МДС 81-35.2004 (справочно). 2.4.2.8. Подтверждено данными раздела ПОС применение коэффициента к - 1,15, учитывающего строительство объекта в стесненных условиях согласно п. 7 таблицы 1 приложения 1 к МДС 81-35.2004. В результате проверки достоверности определения сметной стоимости определены следующие стоимостные показатели: ---------------------------------------------------------------------- Структура затрат | Стоимость, тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- а) в базисных ценах 2001 года (без НДС): ---------------------------------------------------------------------- ВСЕГО: | 18 147,55 -----------------------------------------------|---------------------- - СМР | 7 404,21 -----------------------------------------------|---------------------- - оборудование | 9 483,40 -----------------------------------------------|---------------------- - прочие затраты | 1 259,94 -----------------------------------------------|---------------------- в том числе: | -----------------------------------------------|---------------------- ПИР (с учетом непредвиденных расходов) | 513,36 -----------------------------------------------|---------------------- возвратные суммы | (84,64) ---------------------------------------------------------------------- б) в текущих ценах на I квартал 2010 года (с НДС): ---------------------------------------------------------------------- ВСЕГО: | 85 353,66 -----------------------------------------------|---------------------- - СМР | 46 480,67 -----------------------------------------------|---------------------- - оборудование | 32 675,98 -----------------------------------------------|---------------------- - прочие затраты | 6 197,01 -----------------------------------------------|---------------------- в том числе: | -----------------------------------------------|---------------------- НДС 18% | 12 840,25 -----------------------------------------------|---------------------- ПИР | 1 835,46 -----------------------------------------------|---------------------- возвратные суммы | (531,34) ---------------------------------------------------------------------- Результаты корректировки сметной стоимости приведены в табличной форме: ---------------------------------------------------------------------- N | Структура затрат | Сметная стоимость | Изменения п/п| | (тыс. руб.) |(тыс. руб.) (+,-) | |-------------------------|--------------------- | |Первоначально | Откоррек-|(+)| (-) | Всего | |представленная|тированная| ---------------------------------------------------------------------- Базисные цены 2001 г. (без НДС) ---------------------------------------------------------------------- 1.|Всего | 19 930,70 |18 147,55 | - |1783,15 |1783,15 ---|------------------|--------------|----------|---|--------|-------- 1.1|СМР | 8 461,05 | 7 404,21 | - |1056,84 |1056,84 ---|------------------|--------------|----------|---|--------|-------- 1.2|Оборудование | 10 127,70 | 9 483,40 | - | 644,30 | 644,30 ---|------------------|--------------|----------|---|--------|-------- |в том числе | - | - | - | - | - |оборудование, | | | | | |закупленное по | | | | | |Государственному | | | | | |контракту | | | | | |заказчиком | | | | | ---|------------------|--------------|----------|---|--------|-------- 1.3|Прочие затраты | 1 341,95 | 1 259,94 | - | 82,01 | 82,01 ---------------------------------------------------------------------- Текущий уровень цен I квартала 2010 года (с НДС) ---------------------------------------------------------------------- 2.|Всего: | 95 244,50 |85 353,66 | - |9 890,84|9 890,84 ---|------------------|--------------|----------|---|--------|-------- 2.1|СМР | 53 015,26 |46 480,67 | - |6 534,59|6 534,59 ---|------------------|--------------|----------|---|--------|-------- 2.2|Оборудование | 35 613,06 |32 675,98 | - |2 937,08|2 937,08 ---|------------------|--------------|----------|---|--------|-------- |в том числе | - | - | - | - | - |оборудование, | | | | | |закупленное по | | | | | |Государственному | | | | | |контракту | | | | | |заказчиком | | | | | ---|------------------|--------------|----------|---|--------|-------- 2.3|Прочие затраты | 6 616,18 | 6 197,01 | - | 419,17| 419,17 ---------------------------------------------------------------------- 3. Выводы по результатам проверки сметной стоимости 3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренных проектной документацией: Расчеты, содержащиеся в сметной документации по объекту капитального строительства "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям в с. Икряное Астраханской области" соответствуют сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией. 3.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: Сметная стоимость объекта капитального строительства "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям в с. Икряное Астраханской области" определена достоверно и соответствует сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией. Заместитель начальника А.Н. Онищенко Начальник сметного отдела Л.Н. Арефьева Главный специалист О.В. Зотова (ведущий эксперт) Приложение N 2 к Аукционной документации ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на выполнение работ по строительству г. Москва "__" ____ 2010 г. Федеральное агентство по рыболовству (далее - Росрыболовство), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя (заместителя руководителя), ________________ действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 444, или (доверенности) с одной стороны, и ______________________________________________________________________ (полное наименование и сокращенное наименование организации) в лице ______________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ______________________________________________________________________ (Устав, доверенность) признанное _________________________________________________ открытого (единственным участником / победителем) аукциона в электронной форме на выполнение в 2010, 2011 годах подрядных работ по строительству объекта "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область ______________________________________________________________________ (основанием для заключения государственного контракта является протокол название соответствующего протокола) от "__"______ 20__ г. N __), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок осуществить строительство "под ключ" и сдать Государственному заказчику объект "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область" (далее - Объект), строительство Объекта должно осуществляться в соответствии с Техническим заданием Приложение N 1 к настоящему Контракту, проектной (включая смету) и рабочей документациями, передаваемыми Государственным заказчиком Подрядчику согласно прилагаемому Графику Приложение N 2 к настоящему Контракту и Календарным планом Приложение N 3 к настоящему Контракту, включая поставку оборудования и материалов, работы по техническому и гарантийному обслуживанию Объекта и оборудования, а также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строительством Объекта работ, а Государственный заказчик обязуется предоставить на время выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчику земельный участок (площадью 3084 квадратных метров, расположенный по адресу: Астраханская область, с. Икряное, ул. Рыбацкая, 3) для выполнения работ по Контракту, проектную и рабочую документации, принять и оплатить выполненные в рамках настоящего Контракта работы по строительству Объекта. Строительство Объекта осуществляется в рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах", по объекту "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область". 1.2. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения. 1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________________ (включая НДС). При этом стоимость выполненных работ по Контракту в 2010 году не может превышать 34311200 (Тридцать четыре миллиона триста одиннадцать тысяч двести) рублей 00 копеек (включая НДС), а в 2011 году _____ руб. (Указывается разница между ценой Контракта и указанной стоимостью на 2010 год). Цена настоящего Контракта, указанная в первом абзаце настоящего пункта является твердой и не подлежит увеличению. 2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика. В цену настоящего Контракта, в частности, входит: - оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением строительства Объекта; - оплата аренды необходимых для строительства машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования; оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (строительством Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - проведение всех необходимых испытаний, связанных с строительством Объекта; - работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям; - работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию; - охрана Объекта. В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая расходы на проведение строительного контроля. 2.3. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта производит авансирование работ в размере 6862240 (Шесть миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи двести сорок) рублей 00 копеек. Оплата аванса производится на основании счета Подрядчика выставленного в адрес Государственного заказчика. 2.4. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставляемого за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно Календарному плану Приложение N 3 к настоящему Контракту. 2.5. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану Приложение N 3 к настоящему Контракту, подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов приемки-передачи выполненных работ и форм отчетности КС-2 и КС-3. Оплата производится за фактически выполненные работы (поставленные материалы, оборудование и прочее) по Контракту. 2.6. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.5. Контракта. 2.7. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика. 2.8. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом. 2.9. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2.10. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2011 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту. В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, Стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта. 2.11. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым. 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами: Начало работ: С момента заключения настоящего Контракта Окончание работ: 20 декабря 2011 года. 3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ в соответствии с Календарным планом Приложение N 3 к настоящему Контракту является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства. 3.3. Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом Приложение N 3 к настоящему Контракту. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 4.1. Обязательства Подрядчика. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства: 4.1.1. Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Государственному заказчику в установленный Контрактом срок. 4.1.2. Обеспечить: - производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документациями, Календарным планом Приложение N 3 к настоящему Контракту и строительными нормами и правилами; - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. 4.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к реперным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. 4.1.4. Возвести собственными силами за счет цены Контракта все временные сооружения. 4.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной и рабочей документацией. Точки и условия подсоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Государственный заказчик. 4.1.6. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение. 4.1.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке. 4.1.8. При готовности Объекта известить об этом Государственного заказчика в 5-дневный срок. 4.1.9. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Государственного заказчика. 4.1.10. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 4.1.11. Подрядчик обязан самостоятельно закупить строительные материалы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также предоставить и/или арендовать все необходимое оборудование (технику) для выполнения работ по настоящему Контракту. Подрядчик не должен использовать материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 4.1.12. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. 4.1.13. Передать по окончании строительства Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах. 4.1.14. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ. 4.1.15. Заключить Договоры: - с пусконаладочными организациями и произвести пусконаладочные работы в сроки, в объеме и в порядке, которые установлены в Приложении N3 к настоящему Контракту; - на шеф-монтаж оборудования с вызовом персонала для его производства. 4.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 4.2. Обязательства Государственного заказчика. Для реализации настоящего Контракта Государственный заказчик принимает на себя обязательства: 4.2.1. Передать Подрядчику в 25-дневный срок со дня заключения настоящего Контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Государственным заказчиком, на период строительства Объекта и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ. 4.2.2. Передать Подрядчику документацию, в объеме, в составе и в срок, указанные в Приложении N 2 к настоящему Контракту. Передаваемая документация должна составляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, проходить государственную экспертизу и утверждаться в установленном порядке. 4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 5, и в соответствии с Календарным планом Приложение N 3 к настоящему Контракту. 4.2.4. Осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет. 4.2.5. Осуществлять технический надзор за строительством. 4.2.6. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего периода ведения работ (строительства). 4.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 5.1. Государственный заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту. 5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. 5.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в составе своего представителя, представителя проектной организации, Подрядчика, органов Госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления. Приемка работ происходит на основании предоставленных Подрядчиком Государственному заказчику форм отчетности КС-2 и КС-3 и журнала производства работ. 5.4. Подрядчик передает Государственному заказчику за 10 дней до начала приемки законченного строительством Объекта 4 экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Государственного заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 5.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Государственным заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Государственным заказчиком при необходимости за свой счет. 5.6. При сдаче работы Государственному заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 5.7. Срок приемки работ Государственным заказчиком составляет 30 дней с момента представления Подрядчиком уведомления о выполненных работах (этапе работ) по настоящему Контракту. 6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту. 6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта. 6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней с момента получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со Стороны Государственного заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами. 6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика. 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Техническим заданием Приложение N 1 к настоящему Контракту и в соответствии с Календарным планом Приложение N 3 к настоящему Контракту. 7.2. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному заказчику введенного в эксплуатацию Объекта. 7.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых для строительства Объекта по настоящему Контракту, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. 8. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 8.1. Государственный заказчик одновременно с копией акта на право пользования землей для строительства Объекта передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта. 8.2. Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические измерения деформаций оснований, в процессе строительства являются обязанностью Государственного заказчика, который не менее чем за 10 календарных дней до начала выполнения строительных работ передает Подрядчику по акту техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и на закрепленные на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объем геодезической основы должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. 8.3. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика. 8.4. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя государственного заказчика. 8.5. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 8.6. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Государственным заказчиком. 9. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала установлена в типовой межотраслевой форме N КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Государственного заказчика. 9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Государственного заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ. 10. ОХРАНА ОБЪЕКТА 10.1. Охрану строящегося Объекта до полного завершения работ (до сдачи Объекта завершенного строительства Государственному заказчику) (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик. 10.2. Охране подлежит строящийся Объект, а также предназначенные для строительства материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории. 10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом. 11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА 11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов. 11.2. Государственный заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01 декабря 2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Федеральным законом от 22 июля 2008 N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" на данный вид деятельности. Государственный заказчик письменно уведомляет Подрядчика о привлечении в качестве своего представителя инженерной организации. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Государственного заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией. 11.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Государственного заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства. 11.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика. Государственный заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. 11.5. При осуществлении контроля ведения работ по настоящему Контракту, Государственный заказчик, а также нанятая инженерная организация не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика. 12. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика и/или комиссией созданной Государственным заказчиком. Подрядчик имеет право приступить к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет. 12.2. В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее. 12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственный заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности. 13. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 13.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный Объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его строительство или строительство отдельной его части никакой третьей стороне. 13.2. Стороны договорились, что все результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту работ, включая поставленное оборудование, переходит в собственность Российской Федерации с момента сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику по актам КС-2 и КС-3 и находятся на ответственном хранении у Подрядчика до передачи Государственному заказчику по акту приема-передачи введенного Объекта в эксплуатацию в установленном порядке с сохранением на Подрядчике до указанного момента риска случайной гибели или повреждения таких результатов выполненных работ. 14. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте. 14.2. Подрядчик обязан представить Государственному заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту. 15. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 15.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных настоящим Контрактом уплачивает Государственному заказчику: - за окончание строительства Объекта после установленного срока по вине Подрядчика - пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеня в размере 2% от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства; - за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки; - за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - пеня в размере 2% от стоимости данного вида работ за каждый день просрочки; - за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - пеню в размере 2% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки. 15.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей Стороны. 15.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 15.5. Результаты выполнения работ, включая промежуточные, после их приемки Государственным заказчиком согласно п. 2.5. настоящего Контракта переходят в собственность Российской Федерации в лице Государственного заказчика и находятся у Подрядчика на ответственном хранении до сдачи Объекта строительства в эксплуатацию комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в установленном порядке. При этом риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта лежит на Подрядчике. 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 16.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на срок его действия. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 24266007 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч семь) рублей 00 копеек. 16.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита). 16.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта. 16.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту. 16.5. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту. 17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта. 17.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. 18.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п. п. 18.1 и 18.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке. 18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10 дней с момента получения претензии. 19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 19.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 19.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями. 19.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 19.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта. 19.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 19.6. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 30 декабря 2011 года, а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых. 19.7. Стороны обязуются в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны Контракта - "Государственного заказчика", с Росрыболовства на ФГУП "КаспНИРХ", г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 1, ИНН 3016006187. 19.8. Вся корреспонденция по настоящему Контракту направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при оправке в ее адрес, указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны. 19.9. Разрешается привлечение только тех субподрядчиков, которые имеют соответствующие допуски для исполнения своих обязательств по Контракту. Вся координация деятельности субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика. 19.10. Персонал Подрядчика. 19.10.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик использует на строительной площадке высококвалифицированную рабочую силу, необходимую для качественного и своевременного выполнения работ. 19.10.2. Подрядчик гарантирует освобождение Государственного заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Подрядчика, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом. 19.10.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Государственный заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности. 19.10.4. В случае возникновения обоснованных претензий к персоналу Подрядчика, связанных с нарушением режима, Государственный заказчик имеет право дать указание "Подрядчику" на отзыв с Объекта лиц допустивших такие нарушения. 19.11. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации. 20. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются: 1. Техническое задание - Приложение N 1; 2. График передачи государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и разрешительной документации - Приложение N 2; 3. Календарный план - Приложение N 3; 21. Адреса и реквизиты сторон Государственный заказчик: Подрядчик: Федеральное агентство по рыболовству 107996, г. Москва Рождественский бульвар, д. 12 ИНН 7702679523, КПП 770201001, л/с 03731000760 Отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москвы, р/с. 40105810700000010079 БИК 044583001 Приложение N 1 к Государственному контракту от "__"______ 2010 г. N ____ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2010, 2011 годах подрядных работ по объекту "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область" Государственный заказчик: Федеральное агентство по рыболовству Основания для проведения работ (включая размещение государственного заказа): В соответствии с перечнем строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2010-2011 годы, финансируемых за счет государственных капитальных вложений по федеральной целевой программе "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах". Федеральный Закон РФ от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Способ проведения торгов: Открытый аукцион в электронной форме Источник финансирования: Средства федерального бюджета. Наименование строительства: "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям федерального государственного унитарного предприятия "Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", с. Икряное, Астраханская область. Сроки окончания работ: Окончание работ: с момента заключения государственного контракта, до 2011 года декабря месяца 20 дня. 1. Основание для производства строительно-монтажных работ (СМР). 1.1. Основанием для производства строительно-монтажных работ являются: - разрешение на строительство N Ru от 30504305-38 от 08.07.2010 г.; - правоустанавливающий документ на земельный участок Свидетельство о государственной регистрации права бессрочного пользования ФГУП "Научно-производственный центр по осетроводству "БИОС" от 03.11.2006г. 30 АА 105540, Постановление главы Икрянинского района Астраханской области 22.04.2002 г. N 68; Кадастровый план земельного участка от 28.08.2006 г. - Рабочий проект "Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям, с. Икряное, Астраханская область", N 108/109 ООО "Альфа-Стиль"; - Положительное заключение Ростовского филиала ФГУ "Главгосэкспертиза России" от 06 июля 2010 года N 299-10/РГЭ-1119/05; 2. Описание объекта строительства. 2.1. Технико-экономические показатели объекта: 2 - площадь застройки - 1120,00 м 2 - общая площадь зданий - 1476,81 м 2.2. Объекты, входящие в состав объекта строительства: ---------------------------------------------------------------------- Здание, | ТЭП входящее в | состав объекта | ---------------------------------------------------------------------- Научно-экспе- Проектируемое здание научной лаборатории, размерами риментальный в осях 43,80 x 46,155 м, состоящее из двух корпусов. комплекс по молекулярно- Первый корпус - лабораторно-экспериментальный, генетическим одноэтажный. исследованиям Размеры в осях 15,00 x 36,00 м. высотой до конька - 6,17 м Высота помещений 3,0 м. Второй корпус - административно-общественно-бытовой, двухэтажный. Размеры в осях 46,155 x 43,80 м, высотой до конька 8,83 м. Высота этажа 3,3 м в чистоте. Корпуса объединены холлом с лестницей. ---------------------------------------------------------------------- Сети электро- Питание электроприемников здания принято от сети снабжения переменного тока 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. Тип системы питания TN-C-S. ---------------------------------------------------------------------- НВК 3 Канализование - в существующий септик емк. 50 м . Стоки от хим. лаборатории отводятся отдельным выпуском 3 в стальной резервуар емк. 1,2 м . Водоснабжение проектируемого научно-экспериментального комплекса осуществляется от наружных сетей существующего водопровода d 100 мм. Горячее водоснабжение комплекса предусматривается - централизованное, с резервным источником - от накопительного электроводонагревателя. ---------------------------------------------------------------------- Отопление и Источником теплоснабжения является существующая вентиляция котельная мощностью 5 МВт. В переходный период температура в здании поддерживается при помощи напольного газового котла, мощностью 45 кВт. Тепловая сеть - четырехтрубная, подземная, в непроходных лотковых каналах, Вентиляция запроектирована общеобменная, приточно-вытяжная с механическим побуждением. Для создания в помещениях научно-экспериментального комплекса нормируемого микроклимата, проектом предусмотрена установка центральных кондиционеров. ---------------------------------------------------------------------- Сети связи Разводка кабельной сети от помещения серверной к каждому рабочему месту в помещениях лабораторий и административных помещениях. ---------------------------------------------------------------------- Пожарная и Предусмотрена пожарная сигнализация, предназначенная охранная для раннего обнаружения возникновения пожара. сигнализация Предусматривается система оповещения о пожаре, которая включает в себя систему пожарной защиты в здании, выполняющей задачу обнаружения пожара и формирования управленческих сигналов для системы оповещения. ---------------------------------------------------------------------- 3. Нормативно-технические требования. 3.1. Выполнение работ и завершенные строительством Объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам Страны. 4. Основные конструкции. 4.1. Здание научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям. 4.1.1. Здание научной лаборатории с общими размерами в плане BxL = 43,8x46,155 м кирпичное и состоит из 2-х корпусов разной высоты, примыкающих друг к другу поперечной стеной длиной 15,5м. 4.1.2. Фундаменты под столбы приняты монолитные столбчатые. Фундаменты под наружные и внутренние стены приняты монолитные ленточные шириной 400 мм, ширина подошвы фундамента 1200-1400 мм. По монолитным ленточным фундаментам выполняется один ряд фундаментных блоков и кирпичный цоколь толщиной 380 мм. Глубина заложения фундаментов вдоль наружных стен принята 1,2 м от уровня планировки земли вокруг здания. 4.1.3. Наружные стены здания приняты толщиной 380 мм из обыкновенного глиняного кирпича марки КР100/1650/35 по ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном растворе марки 50 с наружным слоем эффективного 3 утеплителя из пенополистирола весом у=50 кг/м . Внутренние стены и перегородки - кирпичные толщиной 250 мм из обыкновенного глиняного кирпича КР100/1650/35. Перегородки второго этажа - из пенобетонных перегородочных блоков толщиной 120 мм. 4.1.4. Лестничные пролеты - железобетонные монолитные. 4.1.5. Кровля чердачная по деревянным стропилам, многоуровневая с уклонами 18%, 32%, 36%. Водосток - наружный. Состав кровли: - металлочерепица; - обрешетка - доска толщиной 25 мм; - стропила- 100x180 мм; - антиконденсатная мембрана; - утеплитель - базальтовые плиты толщиной 150 мм; - ж.б. плита перекрытия - 220 мм. 4.1.6. Окна - металлопластиковые из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом. 4.1.7. Входные, служебные и внутренние двери наружные и внутренние двери - металлопластиковые из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом, алюминиевого профиля, металлические, деревянные. 4.1.8. Полы - бетонные. В покрытиях применены в основных помещениях: керамогранитная плитка, линолеум по слою цементно-песчаной стяжки. В санузлах, душевых, моечной и т.п. - керамическая плитка по стяжке, а также обмазочной и оклеечной гидроизоляции. 5. Ведомость отделки помещений. ---------------------------------------------------------------------- Наименование | Отделка помещений | ---------------|------------------------------------------------------ Научно-экспери-| Наружная | Наружная отделка стен - керамогранит; ментальный | отделка | отделка цокольной части - керамогранит; комплекс по | | пилястры - с использованием молекулярно- | | искусственного декоративного камня; генетическим |------------|----------------------------------------- исследованиям | Внутренняя | Стены. Для внутренней отделки помещений | отделка | используются: | | - обои с последующей окраской, | | - водно-дисперсионные краски, | | - глазурованная плитка. | |----------------------------------------- | | Потолки - подвесные плитные и из | | металлической рейки, - окраска водно- | | дисперсионной краской. | |----------------------------------------- | | наружные окна и витражи - ПВХ-профиль | | с двухкамерным стеклопакетом; двери - | | деревянные. | | Внутренние двери - алюминиевые, | | деревянные. | |----------------------------------------- | | Пол. В покрытиях полов применены в | | основных помещениях: керамогранитная | | плитка, линолеум по слою цементно- | | песчаной стяжки. В санузлах, душевых, | | моечной и т.п. - керамическая плитка по | | стяжке, а также обмазочной и оклеечной | | гидроизоляции. ---------------------------------------------------------------------- Все отделочные материалы должны иметь гигиенические сертификаты, а также пожарные сертификаты с указанием дымообразующей способности, токсичности продуктов сгорания и пр. 6. Инженерные системы зданий Выполнить в соответствии с проектной и рабочей документации инженерные системы: 6.1. Сети электроснабжения Питание электроприемников здания принято от сети переменного тока 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. Тип системы питания TN-C-S. По степени обеспечения надежности электроснабжения, электроприемники здания относятся к II категории. Электроснабжение объекта предусматривается по сети 0,4 кВ от существующей трансформаторной подстанции ТП 10/0,4кВ 2х400 кВА. Электрические сети электроснабжения 0,4 кВ выполнены кабелем с 2 алюминиевыми жилами АВБбШв 4x95 мм . Проектом предусмотрено 3 вида освещения: - рабочее; - безопасности (аварийное); - ремонтное. 6.2. Наружная и внутренняя канализации Канализование научно-экспериментального комплекса предусмотрено в 3 существующий септик емк. 50 м . Хозяйственно-бытовая канализация предусматривает отвод стоков от санитарно-технических приборов. Система производственной канализации предусматривает отвод сточных вод от раковин установленных в лабораториях. Стоки от хим. лаборатории отводятся отдельным выпуском в стальной 3 резервуар емк. 1,2 м . Внутренние сети хоз-бытовой и производственной канализации запроектированы из труб ПВХ d 50-110 мм ТУ6-19-307-86 и чугунных труб по ГОСТ 6942-98 (сети проложенные ниже 0.00 и выпуски). Наружные сети выполнены из асбестоцементных безнапорных труб d 150 мм ГОСТ539-80*. На сетях предусмотрено устройство канализационных колодцев d 1000 мм по типовому проекту 902-09-22.84. Водоснабжение проектируемого научно-экспериментального комплекса осуществляется от наружных сетей существующего водопровода d 100 мм. Внутренний хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод запроектирован из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 15-50 мм ГОСТ 3262-75* (магистральные участки и стояки), полипропиленовых труб PPRC d 20-25 мм (подводки) и полиэтиленовых труб ПЭ 100, SDR17- 63x3,8 (или эквивалент) "питьевая" ГОСТ 18599-2001 (ввод) Наружные сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100, SDR17-63x3,8 (или эквивалент) "питьевая" ГОСТ18599-2001. Подключение осуществляется в существующем колодце. Горячее водоснабжение комплекса предусматривается - централизованное, с резервным источником - от накопительного электроводонагревателя SHO АС 600 (или эквивалент), N=7,5 квт. Система горячего водоснабжения принимается циркуляционной для поддержания постоянной температуры. Внутренний водопровод горячей воды и циркуляционный трубопровод запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 15-50 мм по ГОСТ 3262-75* (магистральные участки и стояки) и полипропиленовых труб PPRC d 20-25 мм (подводки) или эквивалент. 6.3. Отопление и вентиляция Источником теплоснабжения является существующая котельная мощностью 5 МВт. В переходный период, когда температура наружного воздуха поднимается выше +8°C, температура в здании поддерживается при помощи напольного газового котла, мощностью 45 кВт. Тепловая сеть - четырехтрубная, подземная, в непроходных лотковых каналах, с применением стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* и водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75* в тепловой изоляции цилиндрами из стекловолокна с покрытием из алюминиевой фольги, толщиной 50 мм. Трубопроводы тепловой сети приняты марки Ст 20. В научно-экспериментальном комплексе запроектировано четыре пофасадные системы отопления - двухтрубные, горизонтальные, тупиковые. В качестве отопительных приборов приняты конвекторы и напольные радиаторы. Трубопроводы и отопительные приборы размещены вдоль наружных стен, на высоте 0,1 м от пола. Вентиляция запроектирована общеобменная, приточно-вытяжная с механическим побуждением. Для обеспечения нормируемого микроклимата предусматривается устройство приточно-вытяжной вентиляции. Удаление воздуха из помещений лабораторий осуществляется канальными вентиляторами. Самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции предусматриваются: - из помещений лабораторий - из комнат сотрудников Для создания в помещениях научно-экспериментального комплекса нормируемого микроклимата, проектом предусмотрена установка центральных кондиционеров. Автоматическое регулирование и контроль работы приточных установок осуществляется системами САУ, поставляемыми вместе с оборудованием по специальному заказу. 6.4. Сети связи Проектом предусмотрена разводка кабельной сети от помещения серверной к каждому рабочему месту в помещениях лабораторий и административных помещениях. На каждом рабочем месте устанавливается телефонная и сетевая розетки. 6.5. Пожарная и охранная сигнализация Рабочими чертежами предусмотрена пожарная и охранная сигнализация, предназначенная для раннего обнаружения возникновения пожара. В качестве приемного прибора пожарной сигнализации принят прибор приемно-контрольно пожарный ARK "С2000-КДП" (или эквивалент) на 127 шлейфов устанавливаемый в холле. Прибор предназначен для автономной и централизованной охраны объекта и контролирует шесть шлейфов пожарной сигнализации. Извещатели пожарной сигнализации: - дымовые, типа ДИП-34А (или эквивалент), - ручные, типа ИПР513-ЗА (или эквивалент). Бесперебойное электропитание прибора по 1 категории осуществляется от двух независимых источников питания-, -от сети переменного тока напряжением 220 В, от щита аварийного освещения ЩАО-1; - резервное питание - от блока бесперебойного питания РИП-12 (или эквивалент), обеспечивающим бесперебойную работу всего комплекса ПС при пропадании питающего сетевого напряжения на время до 24 часов в дежурном режиме. Проектом предусматривается система оповещения о пожаре, которая включает в себя систему пожарной защиты в здании, выполняющей задачу обнаружения пожара и формирования управленческих сигналов для системы оповещения. Сигнал тревоги по абонентской линии АТС поступает на пульт центрального наблюдения. На путях эвакуации предусмотрены ручные пожарные извещатели, включенные в шлейф пожарной сигнализации, на высоте 1,5 м, и световые указатели с надписью "Выход", включенные в сеть аварийного освещения. Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем марки КПСВ сеч. 2x0,5 мм. Шлейфы оповещения о пожаре, выполняются кабелем марки ШВВП 2xО,5 мм. или эквивалент. Цепи питания выполняются кабелем марки ВВГчг-3x1,5 мм. или эквивалент. Кабели прокладываются в кабель-каналах. Монтаж, наладку и сдачу в эксплуатацию средств пожарной сигнализации и оповещения о пожаре должны быть выполнены силами специализированной монтажной организации и в соответствии с ОСТН 600-93, РД 78.145-93, ПУЗ, технической документацией и инструкциями по установке и эксплуатации. 7. Сведения о сносе зданий 7.1. Разборка и снос 2-х зданий состоит из подготовительного и основного периодов. 2 2 7.1.1. Площадь зданий 326 м и 328 м . До начала разборки 2-х зданий необходимо выполнить работы подготовительного периода: - установить временное сетчатое ограждение стройплощадки на блоках ФБС высотой N=2,0 м; - отключить и вырезать все существующие подземные и надземные инженерные коммуникации, питающие здания и сооружения, с составлением и подписанием актов о выполнении данных работ; - установить временные бытовые помещения контейнерного типа, пункт охраны и биотуалеты (смотреть лист стройгенплана); - выполнить временное освещение стройплощадки; - установить на стройплощадке средства пожаротушения в соответствии с ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ"; - установку контейнеров для сбора строительного мусора; - проложить временные автодороги; - оградить стволы деревьев, оставшихся на стройплощадке, на высоту Н=2,0 м; - назначить приказом по организации лицо, ответственное за соблюдение санитарных правил на объекте; 7.1.2. Работы основного периода: - демонтаж технологического оборудования; - разборка конструкций кровли; - механизированный снос конструкций надземной и подземной частей; - вывоз строительного мусора со стройплощадки. 8. Решения по благоустройству территории 8.1. Площадь земельного участка в условных границах проектных работ, определенная проектом для размещения проектируемого здания лаборатории - 3084 кв.м. Разбивка осей проектируемого здания ведется от строительных осей стен. Разбивка здания дана в осях, размеры в метрах. Разбивка благоустройства ведется от наружных граней стен здания. Радиусы закруглений проездов равны 5,5 м. Детали дорожных покрытий принять с учетом рекомендаций "Типовых конструкций дорожных одежд городских дорог", утвержденных приказом министра жилищно-коммунального хозяйства РФ и "Инструкции по проектированию дорожных одежд нежесткого типа" (ВСН 46-83 Минтрансстрой). В проекте благоустройства предусматривается два вида твердых покрытий: - асфальтобетонное (для проезда и стоянок автотранспорта) h = 0,25 м; - плиточное (для пешеходных тротуаров и площадок) h = 0,25 м. Проектом предлагается использовать в озеленении участка деревьев породы "Ива плакучая" кустарниковые растения породы "Шиповник декоративный" и партерный газон для солнечных участков. При устройстве газонов растительный слой принимается толщиной 0,15 м, для цветников - 0,25 м. В целях создания среды, комфортной работников предприятия, на площадках перед входами устанавливается переносное оборудование: скамьи для отдыха, урны, флагштоки, рекламные и информационные устройства. 8.2. Проектом предусматриваются мероприятия для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку застройки с учетом требований градостроительных норм. 9. Оборудование и материалы. Перечень приобретаемого технологического оборудования ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование |Ед. изм.|Кол-во п/п | | | ---------------------------------------------------------------------- 1 Биохимический анализатор шт. 1 2 Гематологический анализатор шт. 1 3 Микроскоп с цифровым фотоаппаратом шт. 1 4 Мультифункциональный спектрофотометр шт. 1 5 Жидкостной хромато-масс спектрометр с времяпролетным детектором шт. 1 6 Вибрационная мельница шт. 2 7 Электронные весы. шт. 2 8 Стационарный рН-метр шт. 1 9 Гель-документирующая система шт. 1 10 Вортекс. шт. 1 11 Набор насадок-мешалок для Вортекс шт. 1 12 Весы Ohaus 62 г Или эквивалент. шт. 1 13 Весы Ohaus 400 г Или эквивалент. шт. 1 14 рН-метр М540 Basic с электродом Или эквивалент. шт. 1 15 Центрифуга 5424 с ротором шт. 1 16 6 адаптеров для 0,5 мл пробирок шт. 4 17 6 адаптеров для 0,2 мл ПЦР пробирок шт. 4 18 Амплификатор персональный шт. 1 19 Персональная карта шт. 1 20 Термостат плюс без термоблока шт. 1 21 Термоблок для пробирок 0,5 мл шт. 1 22 Термоблок для пробирок 1,5-2 мл шт. 1 23 Пипетка 0,5-10 мкл шт. 1 24 Пипетка 10-100 мкл шт. 1 25 Пипетка 100-1000 мкл шт. 1 26 Пипетка восьмиканальная шт. 1 27 Наконечники стерильные с фильтрами для пипеток 0,5-10 мкл, 960 шт. 1 28 Наконечники стерильные с фильтрами для пипеток 2-100 мкл, 960 шт. 1 29 Наконечники для пипеток 20-300 мкл, 960 шт. 1 30 Наконечники стерильные Eppendorf Biopur для пипеток 100-1000 мкл, 480 или эквивалент. шт. 1 31 ПЦР пробирки 0,2 мл, 1000 шт. шт. 1 32 ПЦР пробирки 0,5 мл тонкостенные, 500 шт. шт. 1 33 ПЦР пластины 96, бесцветные шт. 1 34 Подставка для 4-х пипеток шт. 1 35 Холодильник медицинский вертикальный (-50 ... -90°C) шт. 1 36 Система аварийная электронная СО2 для всех вертикальных морозильников на -85. шт. 1 37 Терморегистратор-самописец +50/-100C (включая маркер и бумагу на 1 год) шт. 1 38 Бумага для самописца (на 1 год работы) шт. 1 39 Маркер для регистратора температуры шт. 1 40 Контейнер для бумаги шт. 1 41 Шкаф биологической безопасности 2 класса защиты с подставкой. шт. 1 42 УФ-излучатель, встроенный в боковые стенки, 15 Вт x 4 шт. 1 43 Система очистки воды RiOs 16 (16 л/час) или эквивалент. шт. 1 44 Резервуар 100 л. полиэтиленовый шт. 1 45 Картридж предочистки Прогард 2 или эквивалент. шт. 1 46 Таблетки для санитизации ОО мембраны шт. 1 47 Вентфильтр для Резервуара 30/60 л. шт. 1 48 Система очистки воды Милли Кью или эквивалент. шт. 1 49 Картридж предобработки воды шт. 1 50 Фильтр для предобработки воды шт. 1 51 Картридж 1 шт. 1 52 Картридж 2 шт. 2 53 Термостат-циркулятор с комплектом штативов шт. 1 54 Магнитная плитка-мешалка шт. 1 55 Адаптер к мешалке шт. 1 56 Концентратор с угловым ротором шт. 1 57 Гомогенизатор в комплекте с пробниками и штативом шт. 1 58 Адаптер, на 10 по 50 мкл. шт. 1 59 Адаптер на 100 по 2000 мкл. шт. 1 60 Пробник шт. 1 61 Штатив шт. 1 62 Спектрофотометр шт. 1 63 Центрифуга с кондиционированием шт. 2 64 Ротор с фиксированным углом на 24 1,5 мл. пробирки шт. 2 65 Ротор колебательный для 96 лунночных планшет шт. 2 66 Морозильник вертикальный шт. 2 67 Система капиллярного электрофореза шт. 1 68 Секвенатор шт. 1 69 Гельсканер шт. 1 70 Амплификатор шт. 2 71 Альфа-блок для амплификатора шт. 8 72 ПЦР-бокс шт. 2 73 Камера для вертикального электрофореза 20 на 20 см. шт. 6 74 Камера для вертикального электрофореза 10 на 10 см. шт. 2 75 Камера для горизонтального электрофореза до 40 образцов шт. 3 76 Камера для горизонтального электрофореза до 90 образцов шт. 2 77 Источник тока для электрофореза шт. 7 78 Орбитальный шейкер шт. 2 79 Магнитная мешалка с подогревом шт. 1 80 Пленка для ПЦР планшетов шт. 10 81 Планшет 96-луночный комбинированный, с "полу-юбкой" шт. 10 82 Пробирки тонкостенные в планшетах для ПЦР, 96-луночные, без "юбки" шт. 100 83 Комбо-упаковка: стрипы SSI-3111 и плоские крышки SSI-3105 или эквивалент шт. 50 84 Пробирки в стрипах по 8 штук с отдельно прикрепленными плоскими крышками шт. 2 85 Микропробирки с плоской крышкой, flat cap или эквивалент. шт. 2 86 Шейкер инкубатор шт. 1 87 Штатив для пипеток шт. 5 88 Штатив для пробирок "Рабочее место" или эквивалент шт. 10 89 Наконечники с фильтром 0,1-10 мкл. шт. 10 90 Наконечники с фильтром 20 мкл. шт. 10 91 Наконечники с фильтром 50 мкл. шт. 10 92 Наконечники с фильтром 100 мкл. шт. 10 93 Наконечники с фильтром 150 мкл. шт. 10 94 Наконечники с фильтром 200 мкл. шт. 10 95 Наконечники с фильтром 1000 мкл. шт. 10 96 Наконечники 0,1-10 мкл. шт. 10 97 Наконечники 20 мкл. шт. 10 98 Наконечники 200 мкл. шт. 10 99 Наконечники 300 мкл. шт. 10 100 Наконечники 1000 мкл. шт. 10 101 Наконечники 5000 мкл. шт. 10 102 Наконечник для нанесения на гель шт. 50 103 Пипетка 0,5-10 мкл. шт. 3 104 Пипетка 2-20 мкл. шт. 3 105 Пипетка 10-100 мкл. шт. 3 106 Пипетка 100-1000 мкл. шт. 3 107 Пипетка 1000-5000 мкл. шт. 3 108 Пипетка 2000-10000 мкл. шт. 3 109 Степпер автоматический шт. 3 110 Степпер электронный шт. 1 111 Многоканальная микропипетка 5-50 мкл. шт. 2 112 Холодильник бытовой шт. 3 113 Сушильный шкаф шт. 1 114 Термостат твердотельный шт. 2 115 Термостат твердотельный шт. 1 116 Вортекс - микроцентрифуга шт. 4 117 Штатив для пипеток шт. 6 118 Пробирки градуированные шт. 10 119 Пипетка электронная 1-10 мкл. шт. 1 120 Пипетка электронная 5-100 мкл. шт. 1 121 Пипетка электронная 30-300 мкл. шт. 1 122 Пипетка электронная 100-1000 мкл. шт. 1 123 Пипетка электронная 1000-10000 мкл. шт. 1 124 Многоканальная микропипетка электронная 5-50 мкл. шт. 1 125 Микропипетка электронная 5-50 мкл. шт. 1 126 Многоканальная микропипетка электронная 0,5-10 мкл. шт. 1 127 12 канальная пипетка 1-10 мкл. шт. 1 128 8-канальный модуль для степпера шт. 1 129 Шприцы-наконечники, объем 0,1 мл. шт. 2 130 Шприцы-наконечники, объем 0,2 мл. шт. 2 131 Шприцы-наконечники, объем 0,5 мл. шт. 2 132 Шприцы-наконечники, объем 1,0 мл. шт. 2 133 Шприцы-наконечники, объем 10 мл. шт. 2 134 Шприцы-наконечники, объем 2,5 мл шт. 2 135 Шприцы-наконечники, объем 25 мл шт. 2 136 Шприцы-наконечники, объем 5,0 мл шт. 2 137 Шприцы-наконечники объем 50 мл шт. 2 138 Шприц инъекционный однократного применения 150 мл шт. 5 139 8020Е Кросс-тренажер, 20 ур. нагрузки шт. 1 140 8020U Кардиотренажер шт. 1 141 Беговая дорожка электрическая шт. 1 142 Шкаф морозильный шт. 2 143 Шкаф холодильный с капноэ шт. 2 144 Компьютер персональный шт. 10 145 Электросушитель для рук шт. 17 146 Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных изделий, передвижная шт. 4 147 Облучатель бактерицидный шт. 10 148 Холодильник бытовой однокамерный шт. 2 149 Стол однотумбовый шт. 27 150 Шкаф медицинский шт. 5 151 Набор офисной мебели (Стол угловой, кресло офисное) шт. 21 152 Ванна моечная двухсекционная шт. 1 153 Полка настенная открытая шт. 1 154 Стол химический шт. 2 155 Стол для титрования шт. 1 156 Стол химический на усиленном каркасе шт. 1 157 Сушка для химической посуды шт. 1 158 Стол с мойкой шт. 1 ---------------------------------------------------------------------- 10. Требования к организации и производству работ. Все принимаемые технологические решения и применения, приобретение научно-экспериментального оборудования, материалов, изделий и конструкций согласовать с Государственным заказчиком. Представление достоверных сведений в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства. Реконструкции, капитального ремонта - в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. В процессе производства работ возможна замена рекомендуемых в рабочей документации материалов и оборудования, на эквивалентные только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). 10.1. Начало работ. 10.1.1. Перед началом работ разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ (ППР). 10.1.2. На технологические процессы производства работ разработать и согласовать в установленном порядке технологические карты. 10.1.3. До начала работ разработать и согласовать в установленном порядке календарный план выполнения работ. 10.2. Производство работ. 10.2.1. В процессе производства работ соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней. 10.2.2. В процессе производства работ применять все разумные меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами). 10.2.3. В ходе строительства удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, убирать и удалять со строительной площадки все остатки материалов, мусор или Временные объекты, которые больше не требуются. 10.2.4. Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку. 10.2.5. Выполнение работ и завершенные строительством объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам РФ. 10.2.6. Обеспечить надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала и рабочей силы. 10.3. Приемка-сдача работ. 10.3.1. Обеспечить подготовку комплекта "Исполнительной документации". 10.3.2. Обеспечить подготовку руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации, содержащие сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта объектов. 11. Гарантии. 11.1. Срок гарантии на выполненные работы, материалы и изделия должен составлять 60 месяцев (месяцев) с даты их приемки Государственным заказчиком. 12. Ведомость объемов работ, подлежащих выполнению ---------------------------------------------------------------------- N пп| Наименование | Ед. изм. | Кол. |Приме- | | | |чание ----|----------------------------------------|----------|------|------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ---------------------------------------------------------------------- Разборка здания конторы ---------------------------------------------------------------------- 2 1 Разборка покрытий кровель из: 100 м 6,12 волнистых и полуволнистых покрытий асбестоцементных листов кровель 2 2 Разборка обрешетки из брусков 100 м 6,12 с прозорами кровли 2 3 Разборка стропил со стойками и подкосами 100 м 6,12 из: брусьев и бревен кровли 2 4 Разборка мауэрлатов 100 м 6,12 кровли 2 5 Разборка подшивки потолков: 100 м 3,54 чистой из фанеры подшивки 3 6 Разборка кладки стен из: кирпича 10 м 17,55 кладки 2 7 Разборка каркаса из брусьев 100 м 1,75 стен 8 Демонтаж оконных коробок в каменных 100 0,24 стенах с: отбивкой штукатурки откосов коробок 9 Демонтаж дверных коробок в каменных 100 0,12 стенах с: отбивкой штукатурки откосов коробок 2 10 Разборка оснований покрытия полов: 100 м 3,3 лаг из досок и брусков основания 11 Мусор строительный с погрузкой тонна 403,9 3 экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м : погрузка 12 Перевозка грузов автомобилями- т 403,9 самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера. Расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 ---------------------------------------------------------------------- Разборка здания общежития ---------------------------------------------------------------------- 2 1 Разборка покрытий кровель из: волнистых 100 м 7,7 и полуволнистых асбестоцементных листов покрытий кровель 2 2 Разборка обрешетки из брусков 100 м 7,7 с прозорами кровли 2 3 Разборка стропил со стойками и 100 м 7,7 подкосами из: брусьев и бревен кровли 2 4 Разборка мауэрлатов 100 м 7,7 кровли 2 5 Разборка подшивки потолков: 100 м 3,85 чистой из фанеры подшивки 3 6 Разборка кладки стен из: кирпича 10 м 16,24 кладки 2 7 Разборка каркаса из брусьев 100 м 3,18 стен 8 Демонтаж оконных коробок в каменных 100 0,85 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
