Приказ Федерального агентства по рыболовству от 22.04.2011 № 412

   |                      | ресурсов.
---|----------------------|-------------------------------------------
11 | Основные технико-    | Ожидаемые результаты - воспроизводство
   | экономические        | молоди кеты.
   | показатели объекта.  | Планируемые показатели:
   |                      | выпуск - 20,00 млн. штук молоди кеты.
   |                      | - Расчетная сметная стоимость
   |                      | строительства объекта в ценах
   |                      | соответствующих лет составляет
   |                      | 213 980,0 тыс. рублей.
---|----------------------|-------------------------------------------
12 | Основные рыбоводно-  | 1. Инкубационное - отделение:
   | технологические      |
   | требования           | - Водораспределительный бак установить на
   |                      | уровне, обеспечивающем самотечное
   |                      | заполнение водораспределительного желоба в
   |                      | инкубаторе;
   |                      | - Водоподготовку в баке-накопителе
   |                      | осуществлять при помощи механических
   |                      | задвижек, штурвалы располагать в легко
   |                      | доступном месте, в удобном положении.
   |                      | - Водораспределительный бак должен быть
   |                      | изготовлен из материала, устойчивого к
   |                      | агрессивной среде, долговечен, иметь
   |                      | высокую прочность, не подвергаться
   |                      | коррозии.
   |                      | - Объемы воды, поступающей в бак из разных
   |                      | источников регулировать с помощью
   |                      | механических задвижек.
   |                      | - Предусмотреть использование в
   |                      | технологическом цикле инкубационных
   |                      | аппаратов емкостного типа. Расстояние
   |                      | между рядами инкубационных аппаратов
   |                      | не менее 90 см для удобства обслуживания
   |                      | персоналом.
   |                      | - Для проведения профилактических
   |                      | обработок икры установить капельницы
   |                      | стационарного типа объемом не менее 300
   |                      | литров с разводкой по инкубационным
   |                      | аппаратам; обеспечить заполнение
   |                      | капельниц водой от источника
   |                      | технологического водоснабжения.
   |                      | - Основание (пол) под инкубационными
   |                      | аппаратами предусмотреть горизонтально
   |                      | ровный.
   |                      | - Сливные каналы вокруг инкубационных
   |                      | аппаратов полностью закрыть решетками.
   |                      | - Все задвижки на полу располагать в
   |                      | специальных смотровых колодцах,
   |                      | оборудованных аварийными сливами и
   |                      | решетчатыми крышками.
   |                      | - Предусмотреть место для установки 2-х
   |                      | икроотборочных аппаратов с подводкой
   |                      | электроэнергии, технологической воды и
   |                      | водосливом.
   |                      |
   |                      | 2. Личиночно-выростное отделение:
   |                      | - Предусмотреть применение пластиковых
   |                      | бассейнов. Бассейны установить с уклоном
   |                      | 2-3 см в сторону сбросного канала.
   |                      | - Регулирование уровня воды в бассейнах
   |                      | производить сбросной поворотной трубой,
   |                      | для установки заградительных сеток
   |                      | бассейны оборудовать пазами в дне и
   |                      | стенках на втоке и на вытоке. Толщина
   |                      | рамы сетчатой шандоры должна
   |                      | соответствовать ширине пазов и иметь
   |                      | уплотнительную резинку.
   |                      | - В период кормления предусмотреть аэрацию
   |                      | воды в бассейнах (возможность установки и
   |                      | подключения плавающих аэраторов, монтаж
   |                      | вдоль стенок или в дне труб с перфорацией,
   |                      | для дополнительной подачи воды).
   |                      | - Предусмотреть проход между бассейнами не
   |                      | менее 80 см;
   |                      | - Предусмотреть дополнительное место для
   |                      | мойки и дезинфекции рыбоводного
   |                      | оборудования, исключающее попадание
   |                      | дезрастворов в технологическую воду.
   |                      |
   |                      | 3. Рабочая комната:
   |                      | - Обеспечить подводку технологической воды
   |                      | в желоб для переборки икры и слив;
   |                      | - Облицовку стен (h-1,7м) и пола выполнить
   |                      | плиткой с небольшим уклоном к сливу
   |                      | оборудованному решеткой;
   |                      | - Иметь сообщения с АББ и инкубационным
   |                      | цехом посредством застекленных дверей.
   |                      |
   |                      | 4. Пункт отлова производителей:
   |                      | - Предусмотреть рыбозаградительное
   |                      | устройство (поперечный брус) с
   |                      | рыбопропускным окном и креплениями из
   |                      | нержавеющей стали для навешивания
   |                      | рыбозаградительных щитов, в период
   |                      | нерестового хода кеты;
   |                      | - В садковом хозяйстве для накопления и
   |                      | выдерживания производителей создать
   |                      | максимальную проточность по всей толще
   |                      | воды, условия выдерживания рыбы приблизить
   |                      | к естественным; при необходимости
   |                      | предусмотреть аэрацию воды в зоне
   |                      | накопления и отстоя производителей.
   |                      | - Обеспечить полную механизацию процессов
   |                      | подачи рыбы:
   |                      |   а) из садков;
   |                      |   б) с палубы в цех - горизонтальных
   |                      | транспортеров или гидрожелобов;
   |                      |   в) из цеха в бункер - наклонных
   |                      | транспортеров;
   |                      |   г) отгрузку излишних производителей.
   |                      | - Под бункером предусмотреть
   |                      | бетонированную площадку для подъезда
   |                      | транспорта с уклоном, обеспечивающим слив
   |                      | в канализацию.
   |                      |
   |                      | 5. Водозаборы:
   |                      | - Обеспечить самотечную водоподачу
   |                      | технологической воды.
   |                      | - Поверхностные водозаборы должны быть
   |                      | оборудованы системой грубой водоочистки
   |                      | (габионы, песчано-гравийные фильтры,
   |                      | самоочищающиеся механические фильтры) во
   |                      | избежание попадания в цеха лесного мусора,
   |                      | рыб, земноводных.
   |                      | - Регулировку подачи воды производить
   |                      | плоскими винтовыми затворами.
---|----------------------|-------------------------------------------
13 | Режим работы         | Круглогодичный, круглосуточный.
   | предприятия          |
---|----------------------|-------------------------------------------
14 | Основные требования  | Инженерное и технологическое оборудование
   | к инженерному и      | должно обеспечивать:
   | технологическому     | - выпуск - 20,00 млн. штук молоди;
   | оборудованию         | - подачу воды в соответствии с
   |                      | действующими нормативами качества с учетом
   |                      | максимальной потребности на отдельных
   |                      | технологических этапах.
   |                      | - Предусмотреть применение
   |                      | энергосберегающих приборов освещения
   |                      | (светодиодные, оптико-волоконные);
   |                      | - Предусмотреть для системы хозяйственно-
   |                      | питьевого водоснабжения применение только
   |                      | нержавеющих материалов, оборудования,
   |                      | изделий;
   |                      | - Предусмотреть, в связи с отдаленностью
   |                      | завода, комплектацию авто-тракторной
   |                      | техникой:
   |                      | 1. Автобус повышенной проходимости с
   |                      | дизельным двигателем на 24 п/м - 1 ед.
   |                      | 2. Легковой полноприводный автомобиль
   |                      | "внедорожник" с дизельным двигателем -
   |                      | 1 ед.
   |                      | 3. Грузовой а/м грузоподъемностью 10 тонн
   |                      | с краном-манипулятором грузоподъемностью
   |                      | 6 тонн с дизельным двигателем - 1 ед.
   |                      | 4. Автоцистерна емкостью 8 тонн на базе
   |                      | трехосного автомобиля с дизельным
   |                      | двигателем - 1 ед.
   |                      | 5. Бульдозер со сменным навесным
   |                      | оборудованием - роторный снегоочиститель -
   |                      | 1 ед.
   |                      | 6. Роторные гусеничные снегоочистители
   |                      | малой мощности - 4 ед.
   |                      | 7. Мотонарты (снегоход) - 3 ед.
   |                      | 8. Вахтовый а/м на базе трехосного
   |                      | автомобиля с дизельным двигателем - 1 ед.
   |                      | 9. Гусеничный транспортер - 1 ед.
   |                      | - По согласованию с Заказчиком-
   |                      | застройщиком принять отечественное или
   |                      | импортное оборудование, соответствующее
   |                      | требованиям норм и Гост, а также
   |                      | авто-тракторную технику.
   |                      | Все принимаемые решения согласовать с
   |                      | Заказчиком-застройщиком.
---|----------------------|-------------------------------------------
15 | Требования к         | Предусмотреть верхнее строение
   | архитектурно-        | инкубационного и личиночно-выростного
   | строительным,        | цеха, гаража - дизельной, насосных станций
   | объемно-             | и цеха сбора икры из современных
   | планировочным и      | сейсмостойких металлических конструкций
   | конструктивным       | типа трехслойных панелей "сэндвич" или
   | решениям             | эквивалент.
   |                      | Размеры АББ - 12 x 24 м.
   |                      | Состав помещений:
   |                      |                                   2
   |                      | 1. рабочая комната - не менее 20 м
   |                      |                               2
   |                      | 2. лаборатория - не менее 15 м
   |                      |                            2
   |                      | 3. кладовая - не менее 25 м
   |                      | 4. комната приема пищи - кухня
   |                      | 5. комната отдыха
   |                      | 6. кабинет директора
   |                      | 7. кабинет рыбоводов
   |                      | 8. гардеробы мужской и женский
   |                      | 9. душевые мужская и женская
   |                      | 10. комнаты приезжих мужская и женская
   |                      | 11. туалетные комнаты мужская и женская
   |                      | 12. помещение теплогенератора.
   |                      | Предусмотреть уклоны кровли - 20°,
   |                      | предотвращающие скопление снежных масс с
   |                      | подвесным потолком из трехслойных панелей
   |                      | из оцинкованного металла с негорючим
   |                      | утеплителем. Предусмотреть вытяжную
   |                      | вентиляцию с естественным побуждением.
   |                      | Предусмотреть расположение цехов в
   |                      | соответствии с розой ветров во избежание
   |                      | накопления снега на крышах и образования
   |                      | сугробов на выходах и въездах в
   |                      | производственные помещения.
   |                      | Теплую стоянку для автомобилей
   |                      | предусмотреть на 3 автомобиля (грузовой
   |                      | а/м, автобус, легковой а/м) с автономной
   |                      | системой отопления и ямой для ремонта.
   |                      | Предусмотреть рыбоводные, водопадающие и
   |                      | водоотводящие каналы из стеклопластиковых
   |                      | изделий заводской готовности. Параметры
   |                      | стеклопластиковых изделий согласовать с
   |                      | Заказчиком.
   |                      | Предусмотреть по согласованию с Заказчиком
   |                      | комплектацию:
   |                      | Административно-бытового блока - мебелью,
   |                      | оргтехникой, кухонным оборудованием;
   |                      | Лаборатории и рабочей комнаты -
   |                      | лабораторным оборудованием, специальной
   |                      | мебелью.
   |                      | Принимаемые решения, включая наружную и
   |                      | внутреннюю отделку зданий согласовать с
   |                      | Заказчиком-застройщиком.
---|----------------------|-------------------------------------------
16 | Требования к         | Предусмотреть сплошное ограждение завода
   | благоустройству      | из крупноячеистой сетки "рабица" или
   |                      | эквивалент, со шлагбаумом.
   |                      | Предусмотреть 2 вида покрытия:
   |                      | - внутризаводские проезды и площадки перед
   |                      | зданиями, а также под бункером на пункте
   |                      | сбора икры - бетонное покрытие;
   |                      | - проезд к водозабору и дорога к заводу,
   |                      | пункту сбора икры - гравийное покрытие.
---|----------------------|-------------------------------------------
17 | Наружные инженерные  | Согласно ТУ и нормативным документам.
   | сети                 |
---|----------------------|-------------------------------------------
18 | Требования к условиям| Указываются в технических условиях
   | и разработке         | уполномоченного исполнительного органа
   | природоохранных мер  | государственной власти Сахалинской области
   | и мероприятий        | в сфере отношений, связанных с охраной
   |                      | окружающей среды.
---|----------------------|-------------------------------------------
19 | Требования к режиму  | Согласно действующим нормативам.
   | безопасности и       |
   | гигиене труда        | Указываются в технических условиях
   |                      | местного органа Санэпиднадзора.
---|----------------------|-------------------------------------------
20 | Требования по        | Согласно действующим нормативам и
   | разработке инженерно-| Градостроительному кодексу Российской
   | технических          | Федерации.
   | мероприятий          |
   | гражданской обороны  |
   | и мероприятий по     | Указываются в технических условиях ГО и
   | предупреждению       | ЧС.
   | чрезвычайных ситуаций|
---|----------------------|-------------------------------------------
21 | Требования к методу  | 1. Стоимость строительства определить с
   | составления сметной  | использованием методических указаний по
   | документации         | определению стоимости строительной
   | (базисно-индексный   | продукции на территории Российской
   | или ресурсный)       | Федерации МДС-81-35.2004.
   |                      | 2. Стоимость строительно-монтажных работ
   |                      | рассчитать базисно-индексным методом с
   |                      | использованием сборников федеральных
   |                      | единичных расценок ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп,
   |                      | (ТЕР) разработанных на основании
   |                      | государственных элементных сметных норм
   |                      | ГЭСН-2001, ГЭСНр-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСНп-
   |                      | 2001, федерального сборника сметных цен на
   |                      | основные строительные ресурсы ФССЦ-2001,
   |                      | исходных данных о текущих ценах на
   |                      | продукцию, получаемую от поставщиков и
   |                      | организаций, приведенных к уровню цен
   |                      | 2001 г. и к уровню текущих цен,
   |                      | сложившихся ко времени ее составления (с
   |                      | указанием месяца и года ее составления).
   |                      | 3. Сметную документацию и сводный
   |                      | сметный выполнить в двух уровнях цен:
   |                      | - В базовых ценах 2001 года;
   |                      | - В ценах текущего периода
   |                      | базисно-индексным методом на момент
   |                      | выпуска ПСД, не превышая расчетную сметную
   |                      | стоимость строительства, указанную в
   |                      | пункте 11.
   |                      | - Провести проверку достоверности
   |                      | определения сметной стоимости объекта в
   |                      | соответствии с Постановлением
   |                      | Правительства Российской Федерации от
   |                      | 18.05.2009 г. N 427.
---|----------------------|-------------------------------------------
22 | Требуемый состав     | 1. Пояснительная записка.
   | разделов проектной   | 2. Схема планировочной организации
   | документации         | земельного участка.
   |                      | 3. Архитектурные решения.
   |                      | 4. Конструктивные и объемно-планировочные
   |                      | решения.
   |                      | 5. Сведения об инженерном оборудовании, о
   |                      | сетях инженерно-технического обеспечения,
   |                      | перечень инженерно-технических
   |                      | мероприятий, содержание технологических
   |                      | решений, в т.ч.
   |                      | 5.1. Система электроснабжения
   |                      | и электрооборудования.
   |                      | 5.2. Система водоснабжения.
   |                      | 5.3. Система водоотведения.
   |                      | 5.4. Отопление, вентиляция и
   |                      | кондиционирование воздуха, тепловые сети.
   |                      | 5.5. Сети связи и сигнализации.
   |                      | 5.6. Технологические решения.
   |                      | 6. Проект организации строительства.
   |                      | 7. Перечень мероприятий по охране
   |                      | окружающей среды.
   |                      | 8. Мероприятия по обеспечению пожарной
   |                      | безопасности.
   |                      | 9. Смета на строительство объектов
   |                      | капитального строительства.
   |                      | 10. Экономическое обоснование инвестиций.
---|----------------------|-------------------------------------------
23 | Требования по        | Не требуется
   | выполнению опытно-   |
   | конструкторских и    |
   | научно-              |
   | исследовательских    |
   | работ                |
---|----------------------|-------------------------------------------
24 | Перечень основных    | 1. Инкубационно-личиночный цех с АББ, в
   | зданий и сооружений  | соответствии с рыбоводными требованиями;
   |                      | 2. Выростные бассейны;
   |                      | 3. Резервная дизельная электростанция со
   |                      | встроенной автостоянкой;
   |                      | 4. Резервная емкость для ГСМ;
   |                      | 5. Местная установка биологической очистки
   |                      | сточных вод;
   |                      | 6. Защитная дамба;
   |                      | 7. Пункт отлова производителей, с цехом
   |                      | сбора икры;
   |                      | 8. Рыбозаградительное устройство;
   |                      | 9. Садковое хозяйство;
   |                      | 10. Горизонтальные дренажные водозаборные
   |                      | сооружения подземных вод и подрусловых
   |                      | вод;
   |                      | 11. Водоводы технологического
   |                      | водоснабжения речными, подземными и
   |                      | подрусловыми водами;
   |                      | 12. Насосная станция технологического и
   |                      | противопожарного водоснабжения на шахтном
   |                      | колодце;
   |                      | 13. Насосная станция хозяйственно-
   |                      | питьевого водоснабжения на скважине;
   |                      | 14. Два 4-х квартирных, двухэтажных жилых
   |                      | дома для проживания сезонных и вахтовых
   |                      |                              2
   |                      | рабочих (общей площадью 360 м );
   |                      | 15. Наружные сети телефонизации,
   |                      | радиофикации, телевидения;
   |                      | 16. Устройство дороги;
   |                      | 17. Благоустройство территории завода;
   |                      | 18. Склад для рыбоводного оборудования.
---|----------------------|-------------------------------------------
25 | Исходные материалы,  | Правоустанавливающие документы на
   | выдаваемые           | земельный участок по результатам изысканий
   | Заказчиком-          | и определения границ земельного участка
   | застройщиком         | для строительства завода.
---|----------------------|-------------------------------------------
26 | Дополнительные       | 1. Предоставить чертежи градостроительных
   | условия              | планов земельных участков (территории
   |                      | завода и пункта отлова производителей).
   |                      | Проектную документацию предоставить с
   |                      | пояснительной запиской и проектом
   |                      | организации строительства:
   |                      | - на бумажном носителе в 4-х экземплярах;
   |                      | - в электронном виде 1 экземпляр.
---|----------------------|-------------------------------------------
27 | Срок разработки      | С момента заключения государственного
   | инженерных изысканий,| контракта - 150 дней.
   | проектной и рабочей  |
   | документации         |
---|----------------------|-------------------------------------------
28 | Государственная      | 1. Подрядчик получает обязательные
   | экспертиза проекта,  | согласования в процессе проектирования
   | согласования         | (оплату счетов согласующих организаций
   |                      | выполняет Подрядчик);
   |                      | 2. Подрядчик защищает проектную
   |                      | документацию и сметную документацию
   |                      | (Постановление Правительства РФ от
   |                      | 18.05.2009 N 427) в экспертных
   |                      | организациях с внесением соответствующих
   |                      | изменений по их замечаниям в утверждающих
   |                      | инстанциях и прохождение экологической
   |                      | экспертизы (при наличии такого
   |                      | требования).
   |                      | 3. Оплата за прохождение государственной
   |                      | экспертизы в том числе, в случае
   |                      | необходимости, экологической экспертизы
   |                      | осуществляется Подрядчиком.
---|----------------------|-------------------------------------------
29 | Источник             | Федеральный бюджет.
   | финансирования       |
----------------------------------------------------------------------




                                                        Приложение N 5
                                             к Конкурсной документации


                              ТРЕБОВАНИЯ

         к описанию участниками размещения заказа выполняемых
   в 2011 году работ по разработке проектной документации и рабочей
     документации на строительство лососевого рыбоводного завода
       по выпуску молоди кеты на оз. Лагунное, (р. Первухина),
                   о. Кунашир, Сахалинская область


     Участник размещения  заказа  представляет  описание выполняемых в
2011  году  работ  по  разработке  проектной  документации  и  рабочей
документации на строительство лососевого рыбоводного завода по выпуску
молоди кеты на оз.  Лагунное,  (р. Первухина), о. Кунашир, Сахалинская
область по следующей форме:
     Наименование работ - разработка проектной документации и  рабочей
документации на строительство лососевого рыбоводного завода по выпуску
молоди кеты на оз.  Лагунное,  (р. Первухина), о. Кунашир, Сахалинская
область.
     Участник размещения заказа указывает последовательность, основное
содержание и сроки проведения работ (календарный план).
     Участник размещения  заказа  в   произвольной   форме   по   ниже
перечисленным  позициям  представляет следующую информацию и по своему
усмотрению прилагает документы, подтверждающие эту информацию:
     - количество  выполненных  /  отсутствие  выполненных  участником
размещения  заказа  за   последние   2   года   контрактов,   стороной
(исполнителем)   которых   является  участник  размещения  заказа,  на
разработку  проектов  по  строительству   и   реконструкции   объектов
капитального строительства (в сейсмических и цунамиопасных районах) за
исключением  гидротехнических   сооружений   (подтверждается   копиями
контрактов,  положительными  заключениями  государственной  экспертизы
проектной документации и актами выполненных работ);
     - общая стоимость выполненных / отсутствие выполненных участником
размещения  заказа  за   последние   2   года   контрактов,   стороной
(исполнителем)   которых   является  участник  размещения  заказа,  на
разработку  проектов  по  строительству   и   реконструкции   объектов
капитального строительства (в сейсмических и цунамиопасных районах) за
исключением  гидротехнических   сооружений   (подтверждается   копиями
контрактов, положительными   заключениями  государственной  экспертизы
проектной документации и актами выполненных работ);
     - наличие  у  участника  размещения  заказа положительных отзывов
органов исполнительной власти по результатам  разработки  проектов  на
строительство и реконструкцию объектов капитального строительства;
     - наличие у участника  размещения  заказа  положительных  отзывов
заказчиков   (за   исключением   органов   исполнительной  власти)  по
результатам  разработки  проектов  на  строительство  и  реконструкцию
объектов капитального строительства;
     - наличие/отсутствие у участника  размещения  заказа  сертификата
ГОСТ Р ИСО9001-2008;
     - наличие/отсутствие у участника размещения заказа прибыли/убытка
на 01.01.2011 г.;
     - способ   выполнения    проектных    работ    (с    привлечением
соисполнителей, без привлечения соисполнителей);
     - количество   выполненных/отсутствие   выполненных    участником
размещения   заказа   за   последние   2   года  контрактов,  стороной
(исполнителем)  которых  является  участник  размещения   заказа,   на
разработку  проектов по строительству и реконструкции гидротехнических
сооружений (в сейсмических и цунамиопасных районах) за  последних  два
года (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ);
     - общая стоимость выполненных/отсутствие  выполненных  участником
размещения   заказа   за   последние   2   года  контрактов,  стороной
(исполнителем)  которых  является  участник  размещения   заказа,   на
разработку  проектов по строительству и реконструкции гидротехнических
сооружений (в сейсмических и  цунамиопасных  районах)  (подтверждается
копиями контрактов и актами выполненных работ);
     - о сумме уставного капитала  участника  размещения  заказа  (для
юридических   лиц   при   наличии   уставного   капитала),   стоимость
собственного имущества (для индивидуальных предпринимателей, частных и
юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала);
     - количество лет работы участника размещения заказа по разработке
проектной документации.
     Оценка заявки  участника  размещения  заказа   по   вышеуказанной
информации будет производиться только при представлении подтверждающих
документов прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.
     В случае  отсутствия  документов  по соответствующим подкритериям
будет ставиться ноль баллов.

     Примечания.
     1. Описание    работ    подписывает   лицо,   уполномоченное   на
осуществление действий от имени участника размещения заказа.
     2. Заявка   и   описание   работ   должны   быть   пронумерованы,
прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.




                                                        Приложение N 6
                                             к конкурсной документации

                                                                Проект


                   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ____

г. Москва                                       "__"__________ 2011 г.


     Федеральное агентство  по  рыболовству,  именуемое  в  дальнейшем
"Государственный    заказчик",   в   лице   Заместителя   руководителя
___________________________________________________, действующего   на
основании ________________________________________________________  от
"__"______________ 2010 г.   N ____,   с     одной     стороны,      и
____________________________________________________________________ в
лице ________________________________________________________________,
действующего  на  основании  Устава,  признанное победителем открытого
конкурса  по _____________________________,  именуемое  в   дальнейшем
"Подрядчик"  со  второй  стороны  (совместно  именуемые - "Стороны") с
соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005  N  94-ФЗ  "О
размещении  заказов  на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание
услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд",   на   основании
результатов   размещения   государственного  заказа  путем  проведения
открытого конкурса на выполнение  в  2011  году  работ  по  разработке
проектной   документации   и  рабочей  документации  на  строительство
лососевого рыбоводного завода по выпуску молоди кеты на  оз. Лагунное,
(р. Первухина),  о. Кунашир,  Сахалинская  область, (в  соответствии с
протоколом   оценки   и   сопоставления    заявок    N ____________ от
____________________ г.)   с   другой   стороны,  заключили  настоящий
Государственный контракт, далее именуемый "Контракт" о нижеследующем:

                     СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

     1.1. Подрядчик  обязуется  выполнить  в  2011  году   работы   по
разработке   проектной   документации   и   рабочей   документации  на
строительство лососевого рыбоводного завода по выпуску молоди кеты  на
оз.  Лагунное, (р. Первухина), о. Кунашир, Сахалинская область, (далее
-  Объект),  а  также  необходимые   предпроектные   работы,   включая
изыскательские работы.
     1.2. В работы,  выполняемые Подрядчиком по настоящему  Контракту,
входит:
     1.2.1. предпроектные работы;
     1.2.2. разработка проектной и рабочей документации,  состоящей из
графических и текстовых материалов,  подготовленных в  соответствии  с
действующим   законодательством  Российской  Федерации,  строительными
нормами и правилами;
     1.2.3. согласование проектной документации и рабочей документации
с     организациями,      осуществляющими      эксплуатацию      сетей
инженерно-технического  обеспечения,  иными уполномоченными органами и
организациями;
     1.2.4. получение    положительного    заключения   на   проектную
документацию  федерального  органа   исполнительной   власти,   органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на
проведение  государственной  экспертизы  проектной  документации   или
подведомственных   указанным   органам   государственных   учреждений.
Доработка  проектной  документации  с   учетом   замечаний,   выданных
указанными в настоящем пункте органами и организациями;
     1.2.5. получение  положительного  заключения   на   достоверность
определения  сметной  стоимости  на строительство объекта,  проводимой
федеральным государственным учреждением, подведомственным Министерству
регионального развития Российской Федерации.  Доработка сметы с учетом
замечаний, выданных указанными в настоящем пункте учреждениями;
     1.2.6. иные работы, инженерные изыскания (изыскательские работы),
указанные  в  Техническом  задании   (приложение   N 1  к   настоящему
Контракту).
     Мероприятия по    согласованию     и     получению     заключения
государственной  экспертизы  проектной документации и сметы проводятся
Подрядчиком от имени Государственного заказчика на основании  выданной
последним доверенности.
     1.3. Технические, экономические и другие требования к проектной и
рабочей документации, разработка которых является предметом настоящего
Контракта,  их содержание,  объем и состав,  а также сроки  выполнения
работ  изложены  в прилагаемом  Техническом  задании (Приложение N 1 к
настоящему Контракту) и Календарном плане (Приложение N 2 к настоящему
Контракту), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
     1.4. Разработанные по настоящему Контракту проектная документация
и  рабочая  документация,  технические,  экономические и экологические
решения,  предусмотренные  проектной  документацией,  иные  результаты
работ   могут  использоваться  Государственным  заказчиком  для  целей
строительства (реконструкции или капитального ремонта)  иных  объектов
капитального строительства на иной территории.
     1.5. Стороны   письменно    определяют    своих    уполномоченных
представителей  по техническим вопросам,  которые с момента заключения
настоящего  Контракта  будут  принимать  непосредственное  участие   в
регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств
по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения.
     1.6. Финансирование   работ   осуществляется   за   счет  средств
федерального бюджета.

                СТАТЬЯ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

     2.1. Права и Обязанности Подрядчика:
     2.1.1. Своевременно   и  должным  образом  разработать  проектную
документацию и рабочую документацию,  выполнить предпроектные,  в  том
числе  изыскательские  работы  в  соответствии  с условиями настоящего
Контракта.
     2.1.2. Передать   Государственному  заказчику  готовую  проектную
документацию и рабочую  документацию,  исключительные  права  на  них,
результаты  инженерных изысканий и результаты иных работ,  выполненных
по  настоящему  Контракту,  в  том  числе  заключение  государственной
экспертизы  и государственной экологической экспертизы,  проведенных в
соответствии   с   требованиями  ст. 49   Градостроительного   кодекса
Российской   Федерации   и   постановления   Правительства  Российской
Федерации от 18 мая 2009 года N 427  "О  порядке  проведения  проверки
достоверности  определения  сметной  стоимости  объектов  капитального
строительства,  строительство  которых  финансируется  с  привлечением
средств федерального бюджета".
     2.1.3. В   письменной   форме   информировать    Государственного
заказчика  по его запросу,  а также по окончании выполнения каждого из
перечисленных в календарном плане этапов работ,  о  состоянии  дел  по
выполнению настоящего Контракта.
     2.1.4. В  минимально  возможный  срок  и  за   собственный   счет
устранять  недоделки  при  получении от Государственного заказчика или
уполномоченных   государственных    органов    письменной    претензии
относительно качества,     полноты    документации,    разрабатываемой
Подрядчиком,  или несоответствия  ее  условиям  настоящего  Контракта,
действующему законодательству.
     При наличии   замечаний    государственных    органов,    органов
экспертизы,    органов    местного    самоуправления,    надзорных   и
контролирующих органов к выполненным  проектным  и/или  изыскательским
работам,  Подрядчик  обязан  подготовить  официальные  ответы на такие
замечания,  при необходимости - доработать  проектную  документацию  и
рабочую  документацию  с целью устранения ошибок и недоработок за свой
счет.
     2.1.5. Осуществлять   сбор   (получение)  всех  исходных  данных,
необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту,
в  том  числе  при необходимости проводить изыскательские работы,  при
наличии  соответствующего  свидетельства  о  допуске  к  видам  работ,
выданное саморегулируемой организацией,  либо привлекать по субподряду
организацию,  имеющую указанное  свидетельство,  для  выполнения  этих
работ и нести ответственность за результаты ее работы.
     2.1.6. Передать   проектную   документацию   на   Государственную
экспертизу  и  государственную экологическую экспертизу и осуществлять
защиту проекта при прохождении таковых.
     Передать смету для определения сметной стоимости на строительство
объекта,   проводимой   федеральным    государственным    учреждением,
подведомственным   Министерству   регионального   развития  Российской
Федерации и осуществлять защиту при ее прохождении.
     2.1.7. Подрядчик  не  вправе  передавать  выполненные  разработки
проектной  документации  и  рабочей  документации  третьим  лицам  без
согласия Государственного Заказчика.
     2.1.8. Заключить договор об осуществлении авторского надзора  при
строительстве  объекта,  возводимого  на  основании  разработанных  по
настоящему Контракту проектной документации и рабочей документации.
     2.1.9. Выполнять    в    полном    объеме   свои   обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
     2.2. Права и обязанности Государственного заказчика:
     2.2.1. Принять  результаты  выполненных  по  Контакту   работ   и
исключительные  права  на  них  по  акту сдачи-приемки работ.  Приемка
результатов работ  осуществляется  только  при  наличии  положительных
заключений    государственной   экспертизы   проектной   документации,
государственной  экологической  экспертизы  проектной  документации  и
определение  сметной  стоимости  на строительство объекта,  проводимой
федеральным государственным учреждением, подведомственным Министерству
регионального  развития  Российской  Федерации предусмотренных ст.  49
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  и   постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  18  мая  2009  года N 427 "О
порядке  проведения   проверки   достоверности   определения   сметной
стоимости  объектов капитального строительства,  строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета".
     2.2.2. В  случае,  если  разработанные  проектная  документация и
(или) рабочая документация не соответствуют необходимым требованиям  и
условиям   настоящего   Контракта,  направлять  Подрядчику  письменное
извещение с мотивированным отказом от  подписания  акта  сдачи-приемки
работ и устанавливать срок для устранения недостатков.
     2.2.3. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
     2.2.4. Оплачивать     выполненные    Подрядчиком    и    принятые
Государственным заказчиком работы и  исключительные  права  на  них  в
соответствии   с   условиями   настоящего   Контракта  и  при  условии
поступления на счет Государственного  заказчика  средств  федерального
бюджета, выделяемых на оплату работ по Контракту.
     2.2.5. Участвовать в необходимых случаях вместе с  Подрядчиком  в
согласовании   проектной  документации  с  государственными  органами,
органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в
соответствии с действующим законодательством.
     2.2.6. Осуществлять контроль за целевым использованием выделенных
бюджетных  средств,  на  основании  представляемых  Подрядчиком  актов
сдачи-приемки работ, а так же счетов фактур.
     2.2.7. Выполнять   иные  обязанности,  предусмотренные  настоящим
Контрактом и законодательством Российской Федерации.

                   СТАТЬЯ 3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ

     3.1. Сроки выполнения работ по Контракту,  а также  их  отдельных
этапов  указаны  в  Календарном  плане  выполнения  работ,  являющемся
неотъемлемой частью Контракта (Приложение N 2).
     3.2. Подрядчик   по  согласованию  с  Государственным  заказчиком
вправе досрочно сдать выполненные работы  в  целом  или  их  отдельные
этапы.  Государственный  заказчик  вправе  досрочно принять и оплатить
такие работы в соответствии с условиями Контракта.

                  СТАТЬЯ 4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

     4.1. Цена работ,  выполняемых по настоящему Контракту, составляет
____________________________________ рублей ___ копеек, включая НДС, и
включает компенсацию всех издержек Подрядчика на выполнение  работ  по
Контракту,  в том числе указанных ниже по тексту настоящего пункта,  и
причитающееся ему вознаграждение.
     Стоимость работ  по  настоящему  Контракту  является твердой и не
подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерацией.
     В цену Контракта включены затраты на предпроектные работы  в  том
числе  инженерные изыскания,  уточнения паспортных данных Объекта,  на
получение  согласований  проектной  документации  с   государственными
органами,  органами местного самоуправления, надзорными и контрольными
органами в соответствии с действующим  законодательством,  расходы  по
уплате  вознаграждений  в  связи  с выкупом исключительных прав для их
передачи Государственному заказчику,  приобретение и/или использование
лицензий  на  использование  объектов авторских прав,  на страхование,
уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также
стоимость  передаваемых Государственному заказчику исключительных прав
на результаты выполненных в  рамках  исполнения  настоящего  Контракта
работ.
     В цену государственного контракта  включены  стоимость  услуг  на
проведение    государственной   экспертизы   проектной   документации,
проведение проверки  достоверности  определения  сметной  стоимости  и
проведение    государственной   экологической   экспертизы   проектной
документации  (при  необходимости),  а  также  все  иные  виды  работ,
связанные с выполнением Подрядчиком государственного контракта.
     Оплата производится   Заказчиком    только    после    выполнения
Подрядчиком полного объема работ, предусмотренного Контрактом.
     4.2. Источник финансирования - федеральный бюджет.
     4.3. Государственный   Заказчик  в  течение  25  (двадцати  пяти)
банковских дней после  заключения  Контракта  перечисляет  в  качестве
аванса  на  расчетный счет Подрядчика 20 %  (двадцать процентов) цены,
указанной   в  п. 4.1  настоящего  Контракта,   на   основании   счета
Подрядчика.
     4.4. Платеж    по     настоящему     Контракту     осуществляется
Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с
момента  выставления  счета  путем  перечисления  денежных  средств  в
российских  рублях  на  расчетный  счет  Подрядчика  после выставления
Подрядчиком счета при условии наличия подписанного сторонами Контракта
акта  сдачи-приемки выполненных работ.  Моментом оплаты считается дата
списания  денежных  средств  с   расчетного   счета   Государственного
заказчика.
     4.5. Счета-фактуры  должны  быть  оформлены  в   соответствии   с
требованиями  пунктов  5  и 6 статьи 169 Налогового кодекса Российской
Федерации,  постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914
"Об   утверждении   Правил   ведения   журналов   учета  полученных  и
выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по
налогу на добавленную стоимость".
     4.6. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в
2011 году и,  в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по
настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им  объеме,
Государственный   заказчик   освобождается  от  ответственности  перед
Подрядчиком в соответствии с  п. 1 ст.  401 ГК РФ, при этом исполнение
обязательств  по  оплате  производится  после  поступления  средств из
федерального   бюджета   на    финансирование    Объекта    на    счет
Государственного  заказчика.  При  уменьшении  в установленном порядке
средств бюджета,  выделенных для финансирования  работ  по  Контракту,
Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки
выполнения работ по Контракту,  а если необходимо,  и  другие  условия
выполнения  работ  по  Контракту  в  тридцатидневный  срок  с  момента
принятия уполномоченным государственным органом решения об  уменьшении
средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.
     В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта,
стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.

            СТАТЬЯ 5. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

     5.1. По  завершении разработки проектной и рабочей документации и
получения положительного заключения Главгосэкспертизы,  но не  позднее
20  декабря  2011 года Подрядчик передает Государственному заказчику с
сопроводительным письмом:
     а) 5  (пять)  экземпляров  подписанного  со  своей  стороны  акта
сдачи-приемки выполненных работ,  содержащего: информацию о Контракте,
наименовании,   объеме   и   стоимости   выполненных  работ,  перечень
передаваемых документов и материалов (в том числе в электронной форме)
включая   данные   прилагаемых   экспертиз,   указание   на   передачу
исключительных прав на результаты выполненных работ;
     б) один  комплект  разработанных проектной документации и рабочей
документации в оригинале;
     в) копии   разработанных   проектной   документации   и   рабочей
документации в количестве  4  (четыре)  экземпляра  в  отпечатанном  и
сброшюрованном   виде   и  1  (один)  экземпляр  в  электронной  форме
(текстовая часть  -  файл(ы)  в  формате  *.docx  (формат   текстового
редактора   MS Word(R)  2007),  сметная  документация - на электронном
носителе,  графическая  часть  -  в  формате  системы  автоматического
проектирования AutoCAD(R) 2008 или PDF);
     г) оригиналы   полученных   необходимых   экспертных   заключений
(Главгосэкспертизы, экологическая экспертиза и прочее).
     5.2. Государственный заказчик в течение 30-ти рабочих дней со дня
получения  полного  комплекта  разработанной документации проверяет ее
комплектность,  соответствие  градостроительному  плану,  Техническому
заданию  и  иным  исходным  данным,  а  также  наличие  положительного
заключения Главгосэкспертизы.
     При отсутствии замечаний Государственный заказчик подписывает акт
сдачи-приемки  выполненных  работ  и  исключительных  прав  на  них  и
передает один экземпляр обратно Подрядчику.
     5.3. При обнаружении  Государственным  заказчиком  недостатков  в
разработанной  документации  Подрядчик  по требованию Государственного
заказчика  обязан  безвозмездно   переделать   документацию   в   срок
установленный   заказчиком   и   соответственно,   при  необходимости,
произвести необходимые дополнительные изыскательские работы,  а  также
возместить Государственному заказчику причиненные убытки.

                 СТАТЬЯ 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     6.1. Условием    заключения    настоящего    Контракта   является
предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения  Контракта  на  срок
его    действия.   Обеспечение   исполнения   Контракта   может   быть
предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской
гарантии,   договора   поручительства  или  передачи  Государственному
заказчику в залог  денежных  средств,  в  том  числе  в  форме  вклада
(депозита)   в   размере   обеспечения   исполнения   государственного
контракта.
     Размер  обеспечения  исполнения  Контракта  составляет  4 899 000
(Четыре миллиона восемьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.
     6.2. В  случае  продления  срока  выполнения  работ по настоящему
Контракту  Подрядчик  обязуется  в  срок  не  позднее,  чем  10   дней
переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию,  договор
поручительства или передать Государственному заказчику  дополнительные
денежные средства в обеспечение исполнения настоящего контракта, в том
числе в форме вклада (депозита).
     6.3. В  случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта перестало быть действительным,  закончило свое действие  или
иным   образом   перестало  обеспечивать  исполнение  Подрядчиком  его
обязательств по государственному контракту,  соответствующий Подрядчик
обязуется  в  течение  10  (десяти)  банковских дней с момента,  когда
соответствующее  обеспечение  исполнения  обязательств  по   Контракту
перестало  действовать  предоставить  Государственному  заказчику иное
(новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же
размере,   которые   указаны   в   настоящей  статье  Государственного
контракта.
     6.4. Уплата  Подрядчиком  неустойки  или  применение  иной  формы
ответственности не  освобождает  его  от  исполнения  обязательств  по
настоящему Контракту.
     6.5. Обеспечение      исполнения      Контракта      удерживается
Государственным   заказчиком   в   случае   неисполнения   Подрядчиком
обязательств по настоящему Контракту.

                СТАТЬЯ 7. ПЕРЕДАЧА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

     7.1. Исключительные  права  на   результаты   выполненных   работ
принадлежат Государственному заказчику.  Стоимость исключительных прав
на результаты выполненных работ входит в стоимость Контракта.
     7.2. Стороны договорились о том, что передача исключительных прав
на результаты выполненных Подрядчиком по  настоящему  Контракту  работ
осуществляется  одновременно  с  передачей  самих  результатов работ и
происходит в силу факта передачи таких результатов.  В связи с этим  с
момента  подписания  Сторонами  акта сдачи-приемки выполненных работ к
Государственному  заказчику  переходят  исключительные  права  на  все
результаты (проектная документация,  рабочая документации,  результаты
предпроектных  работ  и  иное)  выполненных   Подрядчиком   работ   по
настоящему  Контракту.  Отсутствие  в  акте  сдачи-приемки выполненных
работ отметки о передаче исключительных прав  не  рассматривается  как
отказ Сторон от передачи исключительных прав на результаты выполненных
по  настоящему  Контракту  работ  от  Подрядчика  к   Государственному
заказчику.

             СТАТЬЯ 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

     8.1 Стороны   освобождаются  от  ответственности  за  полное  или
частичное неисполнение своих обязательств по настоящему  Контракту,  в
случае наступления   обстоятельств   непреодолимой   силы,   а  именно
наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад,
изменения   законодательства,  препятствующих  надлежащему  исполнению
обязательств по настоящему Контракту,  а так  же  других  чрезвычайных
обстоятельств,  которые возникли после заключения настоящего Контракта
и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств,
а  так  же  тех,  которые  стороны  были  не  в состоянии предвидеть и
предотвратить.
     8.2. При   наступлении   таких   обстоятельств   срок  исполнения
обязательств по настоящему Контракту отодвигается  соразмерно  времени
действия данных обстоятельств,  постольку поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
     8.3 Сторона,   для  которой  надлежащее  исполнение  обязательств
оказалось   невозможным   вследствие    возникновения    обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме  другую
Сторону  об  их  возникновении,  виде  и  возможной  продолжительности
действия.
     8.4. Если   обстоятельства,   указанные   в   п.  8.1  настоящего
Контракта,  будут  длиться  более  двух  календарных  месяцев  с  даты
соответствующего  уведомления,  каждая  из  Сторон  вправе расторгнуть
настоящий Контракт без требования  возмещения  убытков,  понесенных  в
связи с наступлением таких обстоятельств.
     8.5. Обстоятельствами  непреодолимой  силы  по  Контракту   будут
признаны    обстоятельства,    относимые    к    таковым   действующим
законодательством,  в случае, если такие обстоятельства прямо повлияли
на возможность исполнения обязательств по настоящему Контракту.

                   СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

     9.1. За    невыполнение   или   ненадлежащее   выполнение   своих
обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии
с  положениями настоящего Контракта,  а во всем,  что не предусмотрено
Контрактом, руководствуются законодательством Российской Федерации.
     9.2. За  нарушение  Подрядчиком сроков окончания выполнения работ
Государственный заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени  в
размере  одной  сотой  от  ставки  рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.  Неустойка начисляется за каждый день просрочки,
начиная  со  дня,  следующего после дня истечения установленного срока
исполнения  обязательства  до  фактического  исполнения   обязательств
Подрядчиком.
     9.3. Если   экспертными   органами   (пункт   2.1.6.   настоящего
Контракта)   установлена   невозможность   утверждения  или  доработки
проектной   документации   и   рабочей   документации   в   связи    с
неудовлетворительным   качеством   работ,   Подрядчик  обязан  вернуть
Государственному  заказчику  все  ранее  выплаченные   Государственным
заказчиком денежные средства.
     9.4. На Подрядчика возлагается ответственность  за  снижение  или
потерю  прочности,  устойчивости,  надежности  объекта  работ  или его
части.
     Срок обнаружения  ненадлежащего  качества работ,  предусмотренных
настоящим Контрактом, составляет весь срок эксплуатации Объекта.
     Подрядчик обязан  возместить  Государственному  заказчику  убытки
(ущерб),  причиненный некачественным выполнением работ  по  настоящему
Контракту.
     9.5 Подрядчик  по   требованию   Государственного   заказчика   в
установленный   им  срок  устраняет  своими  силами  и  за  свой  счет
недостатки  и   дефекты,   выявленные   в   результате   сдачи-приемки
выполненных работ,  а также выявленные после сдачи-приемки выполненных
работ  до  истечения  срока,  установленного  пунктом  9.4  настоящего
Государственного контракта.
     При этом Государственный заказчик вправе  взыскать  с  Подрядчика
неустойку в размере _________ рублей.
     (указывается размер неустойки,  равный предложению Подрядчика  по
объему предоставления гарантии качества выполнения работ, указанному в
его заявке на участие в открытом конкурсе).
     9.6. При невыполнении Подрядчиком работ в полном объеме,  а также
при непредставлении отчетов в установленные сроки  и/или  изложении  в
отчетах недостоверной, искаженной информации, Государственный заказчик
вправе не оплачивать работы,  потребовать  возврата  Подрядчиком  всех
полученных  сумм  по  Контракту,  а  также оплаты Подрядчиком штрафа в
размере 20% от цены Контракта.
     9.7. В  случае  просрочки  исполнения  Государственным заказчиком
обязательства,  предусмотренного  Контрактом,  другая  сторона  вправе
потребовать  уплату  неустойки.  Неустойка  начисляется за каждый день
просрочки   исполнения   обязательства,   предусмотренного   настоящим
Контрактом,   начиная   со   дня,   следующего   после  дня  истечения
установленного    государственным    контрактом    срока    исполнения
обязательства.  Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального  банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта.
Государственный заказчик  освобождается  от  уплаты  неустойки,   если
докажет,  что  просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
     9.8. В  случае  просрочки исполнения Подрядчиком,  обязательства,
предусмотренного  настоящим  Контрактом,  в  т.ч.  сроков   устранения
недостатков,  указанных  в  извещении  Государственного  заказчика  об
отказе в подписании акта сдачи-приемки работ, Государственный заказчик
вправе   потребовать   от   Подрядчика   уплату  неустойки.  Неустойка
начисляется  за  каждый  день  просрочки   исполнения   обязательства,
предусмотренного  настоящим  Контрактом,  начиная  со дня,  следующего
после дня истечения установленного срока исполнения  обязательства  до
дня фактического исполнения обязательств Подрядчиком.
     Размер такой неустойки  устанавливается  настоящим  Контрактом  в
размере 0,1% от цены Контракта.
     9.9. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
своих обязательств по Контракту.
     9.10 В случае  расторжения  настоящего  Контракта  по  инициативе
Подрядчика   или  в  связи  с  невозможностью  выполнения  Подрядчиком
принятых на себя обязательств или части обязательств Подрядчик  обязан
выплатить  Государственному  заказчику  штраф  в  размере 20%  от цены
Контракта и вернуть Государственному все  выплаченные  Государственным
заказчиком денежные средства.

               СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

     10.1. Спорные  вопросы,  возникающие в ходе исполнения настоящего
Контракта,  разрешаются  Сторонами  путем  переговоров,  и   возникшие
договоренности   в  обязательном  порядке  фиксируются  дополнительным
соглашением  Сторон  (или  протоколом),  становящимся  с  момента  его
подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
     10.2. При  возникновении  между  Государственным   заказчиком   и
Подрядчиком  спора  по  поводу  недостатков  выполненной работы или их
причин и невозможности  урегулирования  этого  спора  переговорами  по
требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
     Расходы на  экспертизу  несет  Сторона,  требовавшая   назначения
экспертизы.   В  случае  установления  нарушений  Подрядчиком  условий
Контракта  или  причинной  связи   между   действиями   Подрядчика   и
обнаруженными   недостатками   расходы   на   экспертизу,  назначенную
Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза
назначена  по  соглашению  между Сторонами,  расходы несут обе Стороны
поровну.
     10.3. Если,  по  мнению  одной из Сторон,  не имеется возможности
разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п. п. 10.1 и
10.2  настоящего  Контракта,  то  он  разрешается  в  Арбитражном суде
г. Москвы в установленном порядке.
     10.4. Претензионный  срок  по  настоящему Контракту составляет 10
дней с момента получения претензии.

                  СТАТЬЯ 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

     11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения
и   действует   до  полного  выполнения  Сторонами  принятых  на  себя
обязательств, но не позднее 20 декабря 2011 г.

               СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

     12.1. Настоящий Контракт расторгается на основании:
     - письменного соглашения Сторон;
     - вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

                      СТАТЬЯ 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

     13.1. Стороны обязуются не разглашать,  не передавать и не делать
каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся
в документах,  имеющих отношение к взаимоотношениям  Сторон  в  рамках
настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.
     13.2. Требования    п.    13.1.    настоящего    Контракта     не
распространяются  на  случаи  раскрытия конфиденциальной информации по
запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законом.
     13.3. Подрядчик   имеет   допуск   на   проектирование  зданий  и
сооружений N _____________________
     Подрядчик обязуется    представить   Государственному   заказчику
документы  о  допуске  к  видам  работ,  выполняемых   по   настоящему
Контракту, выданные Подрядчику саморегулируемой организацией в области
архитектурно-строительного       проектирования,        строительства,
реконструкции,     капитального    ремонта    объектов    капитального
строительства,  членом  которой  он  является,  согласно   требованиям
Градостроительного  кодекса Российской Федерации,  Федерального закона
от 01 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых  организациях"  и
Федерального  закона  от  22  июля  2008  года  N  148-ФЗ  "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
     13.4. Стороны после подписания настоящего Контракта  обязуются  в
порядке,  предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, и
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от
31  декабря  2009  года  N  1202  произвести  замену "Государственного
заказчика"  -   Федерального   агентства   по   рыболовству   на   ФГУ
"Сахалинрыбвод" путем подписания соответствующего соглашения.
     13.5. Любые изменения и дополнения  к  настоящему  Контракту,  не
противоречащие      действующему     законодательству,     оформляются
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
     13.6. Любое  уведомление,  которое одна Сторона направляет другой
стороне  в  соответствии  с  настоящим  Контрактом,   направляется   в
письменной   форме   почтой  или  факсимильной  связью  с  последующим
предоставлением оригинала.  Уведомление вступает в день получения  его
лицом,  которому оно адресовано,  если иное не установлено действующим
законодательством или настоящим Контрактом.
     13.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской  Федерации  и
нормативными правовыми актами.
     13.8. Настоящий  Контракт  составлен  в  2  (двух)   экземплярах,
имеющих  одинаковую  юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон
настоящего Контракта
     13.9. Приложением к настоящему Контракту являются:
     Приложение N 1 Техническое задание
     Приложение N 2 Календарный план

         СТАТЬЯ 14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

     Государственный заказчик:

     Федеральное агентство по
     рыболовству
     Адрес: 107996, г. Москва,
     Рождественский Бульвар, д. 12,
     ИНН 7702679523,
     КПП 770201001,
     л/с 0373100760                           Заместитель руководителя
     Отделение N 1 Московского
     ГТУ Банка России, г. Москва,             /____________________/
     р/с 40105810700000010079,
     БИК 044583001                            "___"_________ 2011 г.


     Подрядчик:




                                          Приложение N 1
                                          к государственному контракту
                                          N ______ от ________ 2011 г.


                         Техническое задание

 на выполнение в 2011 году работ по разработке проектной документации
    и рабочей документации на строительство лососевого рыбоводного
    завода по выпуску молоди кеты на оз. Лагунное, (р. Первухина),
                   о. Кунашир, Сахалинская область


----------------------------------------------------------------------
 N |               Перечень основных данных и требований.
п/п|
---|------------------------------------------------------------------
1  | Основание для        | ФЦП "Социально-экономическое развитие
   | проектирования       | Курильских островов (Сахалинская область)
   |                      | на 2007-2015 годы", утвержденная
   |                      | постановлением Правительства РФ от
   |                      | 09.08.2006 г. N 478 (далее - ФЦП).
   |                      |
   |                      | Рыбоводно-биологическое обоснование ФГУП
   |                      | "ВНИРО" от 15.12.2010 года
---|----------------------|-------------------------------------------
2  | Вид строительства    | Новое строительство.
---|----------------------|-------------------------------------------
3  | Границы              | Постановление Администрации муниципального
   | строительства        | образования "Южно-Курильский городской
   |                      | округ" от 16.12.2010 года N 603.
---|----------------------|-------------------------------------------
4  | Государственный      | Федеральное агентство по рыболовству
   | заказчик             |
---|----------------------|-------------------------------------------
5  | Заказчик-застройщик  | Федеральное государственное учреждение
   |                      | "Сахалинрыбвод".
---|----------------------|-------------------------------------------
6  | Проектная            | По результатам открытого конкурса, при
   | организация          | наличии соответствующих допусков СРО на
   |                      | проведение изыскательских и проектных
   |                      | работ по строительству.
---|----------------------|-------------------------------------------
7  | Стадийность          | Инженерные изыскания.
   | проектирования       |
   |                      | Проектная и рабочая документация.
   |                      | Разрабатывается в соответствии с
   |                      | постановлением Правительства Российской
   |                      | Федерации от 16.02.2008 N 87 и ГОСТ Р
   |                      | 21.1101 -2009 (утвержденный приказом
   |                      | Ростехрегулирования от 30.11.2009 года
   |                      | N 525-ст).
---|----------------------|-------------------------------------------
8  | Особые условия       | Сейсмичность района (определить по СНиП
   | строительства        | II-7-81*), цунамиопасность (определить в
   |                      | соответствии с требованиями нормативной
   |                      | документации РФ).
   |                      | Предусмотреть:
   |                      | - автономное электроснабжение от
   |                      | дизельгенераторов, основного и
   |                      | резервного;
   |                      | - автономное хозяйственно-бытовое
   |                      | водоснабжение, при необходимости
   |                      | предусмотреть водоподготовку;
   |                      | - локальные установки биологической
   |                      | очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;
   |                      | - изыскания источников технологического
   |                      | водоснабжения, обеспечивающих потребность
   |                      | ЛРЗ в необходимом количестве воды, в
   |                      | соответствии с установленной мощностью, с
   |                      | проведением изысканий и бурением
   |                      | разведочных скважин;
   |                      | - возможность подачи технологической воды
   |                      | полностью в самотечном режиме, без
   |                      | принудительной механической подкачки, при
   |                      | невозможности подачи грунтовой воды
   |                      | самотеком обеспечить подачу с помощью
   |                      | насосов.
   |                      | Качество технологической воды должно
   |                      | соответствовать рыбоводным требованиям.
---|----------------------|-------------------------------------------
9  | Инженерные изыскания | Провести топографические, инженерно-
   |                      | гидрологические, инженерно-геодезические и
   |                      | инженерно-геологические изыскания.
   |                      | В случае необходимости других изысканий,
   |                      | работы проводить в рамках разработки
   |                      | проектной документации, не превышая
   |                      | стоимости цены контракта.
   |                      | Технический отчет предоставить:
   |                      | - на бумажном носителе в 4-х экземплярах,
   |                      | - в электронном виде 1 экземпляр.
---|----------------------|-------------------------------------------
10 | Необходимость        | - Инкубационный цех в составе:
   | выделения очередей   |   Административно-бытовой блок (АББ)
   | строительства и      |   Инкубационное отделение;
   | пусковых комплексов  |   Личиночно-выростное отделение
   |                      |   (бассейны);
   |                      | - Два 4-х квартирных двухэтажных дома, для
   |                      | проживания сезонных и вахтовых рабочих;
   |                      | - Насосная станция хозяйственно-питьевого
   |                      | водоснабжения;
   |                      | - Насосная станция технологического и
   |                      | противопожарного водоснабжения;
   |                      | - Дизельная электростанция со встроенной
   |                      | автостоянкой;
   |                      | - Склад ГСМ;
   |                      | - Сети электроснабжения, электроосвещение;
   |                      | - Сети и сооружения хозяйственно-бытовой
   |                      | канализации;
   |                      | - Береговой водозабор с устройством
   |                      | первичной очистки;
   |                      | - Подрусловой (дренажный) водозабор;
   |                      | - Водозабор грунтовых вод;
   |                      | - Водораспределительный колодец
   |                      | технологического водоснабжения;
   |                      | - Сети технологического, противопожарного
   |                      | и хозяйственно-питьевого водоснабжения;
   |                      | - Системы связи, радио и телевидения;
   |                      | - Системы пожарно-охранной сигнализации,
   |                      | - Склад под рыбоводное оборудование;
   |                      | - Благоустройство территории.
   |                      |
   |                      | Пункт отлова производителей:
   |                      | - Гидротехнические сооружения:
   |                      | - Береговые устои;
   |                      | - Рыбозаградительное устройство с
   |                      | рыбопропускным окном и креплениями для
   |                      | навешивания рыбозаградительных щитов, в
   |                      | период нерестового хода кеты;
   |                      | - Ловушка и русловые садки для захода и
   |                      | выдерживания производителей;
   |                      | - Цех сбора икры;
   |                      | - Септик;
   |                      | - Здание контейнерного типа заводской
   |                      | готовности - для дежурных (охраны);
   |                      | - Здание контейнерного типа заводской
   |                      | готовности - для приема пищи ;
   |                      | - Склад для хранения рыбоводного инвентаря
   |                      | и оборудования пункта сбора икры;
   |                      | - Благоустройство территории.
   |                      | Предусмотреть мероприятия по обеспечению
   |                      | механизации отлова и отгрузки
   |                      | производителей.
   |                      |
   |                      | Объекты строительства должны
   |                      | соответствовать требованиям энергетической
   |                      | эффективности и оснащенностью приборами
   |                      | учета использования энергетических
   |                      | ресурсов.
---|----------------------|-------------------------------------------
11 | Основные технико-    | Ожидаемые результаты - воспроизводство
   | экономические        | молоди кеты.
   | показатели объекта.  | Планируемые показатели:
   |                      | выпуск - 20,00 млн. штук молоди кеты.
   |                      | - Расчетная сметная стоимость
   |                      | строительства объекта в ценах
   |                      | соответствующих лет составляет
   |                      | 213 980,0 тыс. рублей.
---|----------------------|-------------------------------------------
12 | Основные рыбоводно-  | 1. Инкубационное - отделение:
   | технологические      |
   | требования           | - Водораспределительный бак установить на
   |                      | уровне, обеспечивающем самотечное
   |                      | заполнение водораспределительного желоба в
   |                      | инкубаторе;
   |                      | - Водоподготовку в баке-накопителе
   |                      | осуществлять при помощи механических
   |                      | задвижек, штурвалы располагать в легко
   |                      | доступном месте, в удобном положении.
   |                      | - Водораспределительный бак должен быть
   |                      | изготовлен из материала, устойчивого к
   |                      | агрессивной среде, долговечен, иметь
   |                      | высокую прочность, не подвергаться
   |                      | коррозии.
   |                      | - Объемы воды, поступающей в бак из разных
   |                      | источников регулировать с помощью
   |                      | механических задвижек.
   |                      | - Предусмотреть использование в
   |                      | технологическом цикле инкубационных
   |                      | аппаратов емкостного типа. Расстояние
   |                      | между рядами инкубационных аппаратов
   |                      | не менее 90 см для удобства обслуживания
   |                      | персоналом.
   |                      | - Для проведения профилактических
   |                      | обработок икры установить капельницы
   |                      | стационарного типа объемом не менее 300
   |                      | литров с разводкой по инкубационным
   |                      | аппаратам; обеспечить заполнение
   |                      | капельниц водой от источника
   |                      | технологического водоснабжения.
   |                      | - Основание (пол) под инкубационными
   |                      | аппаратами предусмотреть горизонтально
   |                      | ровный.
   |                      | - Сливные каналы вокруг инкубационных
   |                      | аппаратов полностью закрыть решетками.
   |                      | - Все задвижки на полу располагать в
   |                      | специальных смотровых колодцах,
   |                      | оборудованных аварийными сливами и
   |                      | решетчатыми крышками.
   |                      | - Предусмотреть место для установки 2-х
   |                      | икроотборочных аппаратов с подводкой
   |                      | электроэнергии, технологической воды и
   |                      | водосливом.
   |                      |
   |                      | 2. Личиночно-выростное отделение:
   |                      | - Предусмотреть применение пластиковых
   |                      | бассейнов. Бассейны установить с уклоном
   |                      | 2-3 см в сторону сбросного канала.
   |                      | - Регулирование уровня воды в бассейнах
   |                      | производить сбросной поворотной трубой,
   |                      | для установки заградительных сеток
   |                      | бассейны оборудовать пазами в дне и
   |                      | стенках на втоке и на вытоке. Толщина
   |                      | рамы сетчатой шандоры должна
   |                      | соответствовать ширине пазов и иметь
   |                      | уплотнительную резинку.
   |                      | - В период кормления предусмотреть аэрацию
   |                      | воды в бассейнах (возможность установки и
   |                      | подключения плавающих аэраторов, монтаж
   |                      | вдоль стенок или в дне труб с перфорацией,
   |                      | для дополнительной подачи воды).
   |                      | - Предусмотреть проход между бассейнами не
   |                      | менее 80 см;
   |                      | - Предусмотреть дополнительное место для
   |                      | мойки и дезинфекции рыбоводного
   |                      | оборудования, исключающее попадание
   |                      | дезрастворов в технологическую воду.
   |                      |
   |                      | 3. Рабочая комната:
   |                      | - Обеспечить подводку технологической воды
   |                      | в желоб для переборки икры и слив;
   |                      | - Облицовку стен (h-1,7м) и пола выполнить
   |                      | плиткой с небольшим уклоном к сливу
   |                      | оборудованному решеткой;
   |                      | - Иметь сообщения с АББ и инкубационным
   |                      | цехом посредством застекленных дверей.
   |                      |
   |                      | 4. Пункт отлова производителей:
   |                      | - Предусмотреть рыбозаградительное
   |                      | устройство (поперечный брус) с
   |                      | рыбопропускным окном и креплениями из
   |                      | нержавеющей стали для навешивания
   |                      | рыбозаградительных щитов, в период
   |                      | нерестового хода кеты;
   |                      | - В садковом хозяйстве для накопления и
   |                      | выдерживания производителей создать
   |                      | максимальную проточность по всей толще
   |                      | воды, условия выдерживания рыбы приблизить
   |                      | к естественным; при необходимости
   |                      | предусмотреть аэрацию воды в зоне
   |                      | накопления и отстоя производителей.
   |                      | - Обеспечить полную механизацию процессов
   |                      | подачи рыбы:
   |                      |   а) из садков;
   |                      |   б) с палубы в цех - горизонтальных
   |                      | транспортеров или гидрожелобов;
   |                      |   в) из цеха в бункер - наклонных
   |                      | транспортеров;
   |                      |   г) отгрузку излишних производителей.
   |                      | - Под бункером предусмотреть
   |                      | бетонированную площадку для подъезда
   |                      | транспорта с уклоном, обеспечивающим слив
   |                      | в канализацию.
   |                      |
   |                      | 5. Водозаборы:
   |                      | - Обеспечить самотечную водоподачу
   |                      | технологической воды.
   |                      | - Поверхностные водозаборы должны быть
   |                      | оборудованы системой грубой водоочистки
   |                      | (габионы, песчано-гравийные фильтры,
   |                      | самоочищающиеся механические фильтры) во
   |                      | избежание попадания в цеха лесного мусора,
   |                      | рыб, земноводных.
   |                      | - Регулировку подачи воды производить
   |                      | плоскими винтовыми затворами.
---|----------------------|-------------------------------------------
13 | Режим работы         | Круглогодичный, круглосуточный.
   | предприятия          |
---|----------------------|-------------------------------------------
14 | Основные требования  | Инженерное и технологическое оборудование
   | к инженерному и      | должно обеспечивать:
   | технологическому     | - выпуск - 20,00 млн. штук молоди;
   | оборудованию         | - подачу воды в соответствии с
   |                      | действующими нормативами качества с учетом
   |                      | максимальной потребности на отдельных
   |                      | технологических этапах.
   |                      | - Предусмотреть применение
   |                      | энергосберегающих приборов освещения
   |                      | (светодиодные, оптико-волоконные);
   |                      | - Предусмотреть для системы хозяйственно-
   |                      | питьевого водоснабжения применение только
   |                      | нержавеющих материалов, оборудования,
   |                      | изделий;
   |                      | - Предусмотреть, в связи с отдаленностью
   |                      | завода, комплектацию авто-тракторной
   |                      | техникой:
   |                      | 1. Автобус повышенной проходимости с
   |                      | дизельным двигателем на 24 п/м - 1 ед.
   |                      | 2. Легковой полноприводный автомобиль
   |                      | "внедорожник" с дизельным двигателем -
   |                      | 1 ед.
   |                      | 3. Грузовой а/м грузоподъемностью 10 тонн
   |                      | с краном-манипулятором грузоподъемностью
   |                      | 6 тонн с дизельным двигателем - 1 ед.
   |                      | 4. Автоцистерна емкостью 8 тонн на базе
   |                      | трехосного автомобиля с дизельным
   |                      | двигателем - 1 ед.
   |                      | 5. Бульдозер со сменным навесным
   |                      | оборудованием - роторный снегоочиститель -
   |                      | 1 ед.
   |                      | 6. Роторные гусеничные снегоочистители
   |                      | малой мощности - 4 ед.
   |                      | 7. Мотонарты (снегоход) - 3 ед.
   |                      | 8. Вахтовый а/м на базе трехосного
   |                      | автомобиля с дизельным двигателем - 1 ед.
   |                      | 9. Гусеничный транспортер - 1 ед.
   |                      | - По согласованию с Заказчиком-
   |                      | застройщиком принять отечественное или
   |                      | импортное оборудование, соответствующее
   |                      | требованиям норм и Гост, а также
   |                      | авто-тракторную технику.
   |                      | Все принимаемые решения согласовать с
   |                      | Заказчиком-застройщиком.
---|----------------------|-------------------------------------------
15 | Требования к         | Предусмотреть верхнее строение
   | архитектурно-        | инкубационного и личиночно-выростного
   | строительным,        | цеха, гаража - дизельной, насосных станций
   | объемно-             | и цеха сбора икры из современных
   | планировочным и      | сейсмостойких металлических конструкций
   | конструктивным       | типа трехслойных панелей "сэндвич" или
   | решениям             | эквивалент.
   |                      | Размеры АББ - 12 x 24 м.
   |                      | Состав помещений:
   |                      |                                   2
   |                      | 1. рабочая комната - не менее 20 м
   |                      |                               2
   |                      | 2. лаборатория - не менее 15 м
   |                      |                            2
   |                      | 3. кладовая - не менее 25 м
   |                      | 4. комната приема пищи - кухня
   |                      | 5. комната отдыха
   |                      | 6. кабинет директора
   |                      | 7. кабинет рыбоводов
   |                      | 8. гардеробы мужской и женский
   |                      | 9. душевые мужская и женская
   |                      | 10. комнаты приезжих мужская и женская
   |                      | 11. туалетные комнаты мужская и женская
   |                      | 12. помещение теплогенератора.
   |                      | Предусмотреть уклоны кровли - 20°,
   |                      | предотвращающие скопление снежных масс с
   |                      | подвесным потолком из трехслойных панелей
   |                      | из оцинкованного металла с негорючим
   |                      | утеплителем. Предусмотреть вытяжную
   |                      | вентиляцию с естественным побуждением.
   |                      | Предусмотреть расположение цехов в
   |                      | соответствии с розой ветров во избежание
   |                      | накопления снега на крышах и образования
   |                      | сугробов на выходах и въездах в
   |                      | производственные помещения.
   |                      | Теплую стоянку для автомобилей
   |                      | предусмотреть на 3 автомобиля (грузовой
   |                      | а/м, автобус, легковой а/м) с автономной
   |                      | системой отопления и ямой для ремонта.
   |                      | Предусмотреть рыбоводные, водопадающие и
   |                      | водоотводящие каналы из стеклопластиковых
   |                      | изделий заводской готовности. Параметры
   |                      | стеклопластиковых изделий согласовать с
   |                      | Заказчиком.
   |                      | Предусмотреть по согласованию с Заказчиком
   |                      | комплектацию:
   |                      | Административно-бытового блока - мебелью,
   |                      | оргтехникой, кухонным оборудованием;
   |                      | Лаборатории и рабочей комнаты -
   |                      | лабораторным оборудованием, специальной
   |                      | мебелью.
   |                      | Принимаемые решения, включая наружную и
   |                      | внутреннюю отделку зданий согласовать с
   |                      | Заказчиком-застройщиком.
---|----------------------|-------------------------------------------
16 | Требования к         | Предусмотреть сплошное ограждение завода
   | благоустройству      | из крупноячеистой сетки "рабица" или
   |                      | эквивалент, со шлагбаумом.
   |                      | Предусмотреть 2 вида покрытия:
   |                      | - внутризаводские проезды и площадки перед
   |                      | зданиями, а также под бункером на пункте
   |                      | сбора икры - бетонное покрытие;
   |                      | - проезд к водозабору и дорога к заводу,
   |                      | пункту сбора икры - гравийное покрытие.
---|----------------------|-------------------------------------------
17 | Наружные инженерные  | Согласно ТУ и нормативным документам.
   | сети                 |
---|----------------------|-------------------------------------------
18 | Требования к условиям| Указываются в технических условиях
   | и разработке         | уполномоченного исполнительного органа
   | природоохранных мер  | государственной власти Сахалинской области
   | и мероприятий        | в сфере отношений, связанных с охраной
   |                      | окружающей среды.
---|----------------------|-------------------------------------------
19 | Требования к режиму  | Согласно действующим нормативам.
   | безопасности и       |
   | гигиене труда        | Указываются в технических условиях
   |                      | местного органа Санэпиднадзора.
---|----------------------|-------------------------------------------
20 | Требования по        | Согласно действующим нормативам и
   | разработке инженерно-| Градостроительному кодексу Российской
   | технических          | Федерации.
   | мероприятий          |
   | гражданской обороны  |
   | и мероприятий по     | Указываются в технических условиях ГО и
   | предупреждению       | ЧС.
   | чрезвычайных ситуаций|
---|----------------------|-------------------------------------------
21 | Требования к методу  | 1. Стоимость строительства определить с
   | составления сметной  | использованием методических указаний по
   | документации         | определению стоимости строительной
   | (базисно-индексный   | продукции на территории Российской
   | или ресурсный)       | Федерации МДС-81-35.2004.
   |                      | 2. Стоимость строительно-монтажных работ
   |                      | рассчитать базисно-индексным методом с
   |                      | использованием сборников федеральных
   |                      | единичных расценок ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп,
   |                      | (ТЕР) разработанных на основании
   |                      | государственных элементных сметных норм
   |                      | ГЭСН-2001, ГЭСНр-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСНп-
   |                      | 2001, федерального сборника сметных цен на
   |                      | основные строительные ресурсы ФССЦ-2001,
   |                      | исходных данных о текущих ценах на
   |                      | продукцию, получаемую от поставщиков и
   |                      | организаций, приведенных к уровню цен
   |                      | 2001 г. и к уровню текущих цен,
   |                      | сложившихся ко времени ее составления (с
   |                      | указанием месяца и года ее составления).
   |                      | 3. Сметную документацию и сводный
   |                      | сметный выполнить в двух уровнях цен:
   |                      | - В базовых ценах 2001 года;
   |                      | - В ценах текущего периода
   |                      | базисно-индексным методом на момент
   |                      | выпуска ПСД, не превышая расчетную сметную
   |                      | стоимость строительства, указанную в
   |                      | пункте 11.
   |                      | - Провести проверку достоверности
   |                      | определения сметной стоимости объекта в
   |                      | соответствии с Постановлением
   |                      | Правительства Российской Федерации от
   |                      | 18.05.2009 г. N 427.
---|----------------------|-------------------------------------------
22 | Требуемый состав     | 1. Пояснительная записка.
   | разделов проектной   | 2. Схема планировочной организации
   | документации         | земельного участка.
   |                      | 3. Архитектурные решения.
   |                      | 4. Конструктивные и объемно-планировочные
   |                      | решения.
   |                      | 5. Сведения об инженерном оборудовании, о
   |                      | сетях инженерно-технического обеспечения,
   |                      | перечень инженерно-технических
   |                      | мероприятий, содержание технологических
   |                      | решений, в т.ч.
   |                      | 5.1. Система электроснабжения
   |                      | и электрооборудования.
   |                      | 5.2. Система водоснабжения.
   |                      | 5.3. Система водоотведения.
   |                      | 5.4. Отопление, вентиляция и
   |                      | кондиционирование воздуха, тепловые сети.
   |                      | 5.5. Сети связи и сигнализации.
   |                      | 5.6. Технологические решения.
   |                      | 6. Проект организации строительства.
   |                      | 7. Перечень мероприятий по охране
   |                      | окружающей среды.
   |                      | 8. Мероприятия по обеспечению пожарной
   |                      | безопасности.
   |                      | 9. Смета на строительство объектов
   |                      | капитального строительства.
   |                      | 10. Экономическое обоснование инвестиций.
---|----------------------|-------------------------------------------
23 | Требования по        | Не требуется
   | выполнению опытно-   |
   | конструкторских и    |
   | научно-              |
   | исследовательских    |
   | работ                |
---|----------------------|-------------------------------------------
24 | Перечень основных    | 1. Инкубационно-личиночный цех с АББ, в
   | зданий и сооружений  | соответствии с рыбоводными требованиями;
   |                      | 2. Выростные бассейны;
   |                      | 3. Резервная дизельная электростанция со
   |                      | встроенной автостоянкой;
   |                      | 4. Резервная емкость для ГСМ;
   |                      | 5. Местная установка биологической очистки
   |                      | сточных вод;
   |                      | 6. Защитная дамба;
   |                      | 7. Пункт отлова производителей, с цехом
   |                      | сбора икры;
   |                      | 8. Рыбозаградительное устройство;
   |                      | 9. Садковое хозяйство;
   |                      | 10. Горизонтальные дренажные водозаборные
   |                      | сооружения подземных вод и подрусловых
   |                      | вод;
   |                      | 11. Водоводы технологического
   |                      | водоснабжения речными, подземными и
   |                      | подрусловыми водами;
   |                      | 12. Насосная станция технологического и
   |                      | противопожарного водоснабжения на шахтном
   |                      | колодце;
   |                      | 13. Насосная станция хозяйственно-
   |                      | питьевого водоснабжения на скважине;
   |                      | 14. Два 4-х квартирных, двухэтажных жилых
   |                      | дома для проживания сезонных и вахтовых
   |                      |                              2
   |                      | рабочих (общей площадью 360 м );
   |                      | 15. Наружные сети телефонизации,
   |                      | радиофикации, телевидения;
   |                      | 16. Устройство дороги;
   |                      | 17. Благоустройство территории завода;
   |                      | 18. Склад для рыбоводного оборудования.
---|----------------------|-------------------------------------------
25 | Исходные материалы,  | Правоустанавливающие документы на
   | выдаваемые           | земельный участок по результатам изысканий
   | Заказчиком-          | и определения границ земельного участка
   | застройщиком         | для строительства завода.
---|----------------------|-------------------------------------------
26 | Дополнительные       | 1. Предоставить чертежи градостроительных
   | условия              | планов земельных участков (территории
   |                      | завода и пункта отлова производителей).
   |                      | Проектную документацию предоставить с
   |                      | пояснительной запиской и проектом
   |                      | организации строительства:
   |                      | - на бумажном носителе в 4-х экземплярах;
   |                      | - в электронном виде 1 экземпляр.
---|----------------------|-------------------------------------------
27 | Срок разработки      | С момента заключения государственного
   | инженерных изысканий,| контракта - 150 дней.
   | проектной и рабочей  |
   | документации         |
---|----------------------|-------------------------------------------
28 | Государственная      | 1. Подрядчик получает обязательные
   | экспертиза проекта,  | согласования в процессе проектирования
   | согласования         | (оплату счетов согласующих организаций
   |                      | выполняет Подрядчик);
   |                      | 2. Подрядчик защищает проектную
   |                      | документацию и сметную документацию
   |                      | (Постановление Правительства РФ от
   |                      | 18.05.2009 N 427) в экспертных
   |                      | организациях с внесением соответствующих
   |                      | изменений по их замечаниям в утверждающих
   |                      | инстанциях и прохождение экологической
   |                      | экспертизы (при наличии такого
   |                      | требования).
   |                      | 3. Оплата за прохождение государственной
   |                      | экспертизы в том числе, в случае
   |                      | необходимости, экологической экспертизы
   |                      | осуществляется Подрядчиком.
---|----------------------|-------------------------------------------
29 | Источник             | Федеральный бюджет.
   | финансирования       |
----------------------------------------------------------------------


     Заказчик:

     Федеральное агентство по рыболовству

     Заместитель руководителя                       /_____________/


     Подрядчик:




                                          Приложение N 2
                                          к государственному контракту
                                          N ______ от ________ 2011 г.


                           КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

       на выполнение в 2011 году работ по разработке проектной
   документации и рабочей документации на строительство лососевого
      рыбоводного завода по выпуску молоди кеты на оз. Лагунное,
           (р. Первухина), о. Кунашир, Сахалинская область


               Контрактная цена _______________, в том числе НДС - 18%
----------------------------------------------------------------------
 N  | Наименование работ | Начало | Окончание |  Цена по  | Результаты
п/п |                    | работ  |   работ   | контракту |   работ
    |                    |        |           |   (руб.)  |
----|--------------------|--------|-----------|-----------|-----------
    |                    |        |           |           |
----------------------------------------------------------------------


                           ПОДПИСИ СТОРОН:

     Заказчик:

     Федеральное агентство по рыболовству

     Заместитель руководителя                        /_____________/


     Подрядчик: