Приказ Федерального агентства по рыболовству от 05.04.2011 № 332

     (полное наименование и сокращенное наименование организации)
в лице ______________________________________________________________,
                         (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании
_____________________________________________________________________,
                        (Устав, доверенность)
признанное _____________________________________________ (единственным
участником / победителем)
(основанием для   заключения   государственного   контракта   является
протокол _____________________________________________________________
                  (название соответствующего протокола)
от "__"________ 20__ г. N ____), именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
с другой   стороны,   именуемые   в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

                     Статья 1. Предмет контракта

     1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется в 2011 году  в
установленный  настоящим Контрактом срок осуществить строительство для
нужд Заказчика для  целей  рыбоохраны  10  (десяти)  катеров  на  базе
проекта "КС-700" согласно условий,  установленных Техническим заданием
(Приложение N ___ к Контракту) и обеспечить (осуществить)  доставку  и
передачу  Заказчику  в срок указанный настоящим Контрактом 10 (десяти)
катеров  на  базе  проекта  "КС-700"  по  адресам,   установленным   в
Приложении N __ к Контракту.
     Исполнитель обязан выполнить работы по  настоящему  Контракту  на
основании  технического  проекта  или  патента на промышленный образец
судна (катера) на базе проекта "КС-700" принадлежащего  ему  на  праве
собственности   или   на   основании   гражданско-правового  договора,
закрепляющего за Исполнителем право использования проекта на  срок  не
менее, чем срок действия настоящего Контракта.
     Заказчик в рамках исполнения обязательств по настоящему Контракту
не  несет  обязательств  по  передаче Исполнителю технического проекта
катеров на базе проекта "КС-700".
     1.2. Строительство  10  (десяти) катеров на базе проекта "КС-700"
осуществляется  за  счет  средств  федерального  бюджета,   в   рамках
реализации  федеральной  целевой  программы  "Повышение  эффективности
использования  и  развитие  ресурсного  потенциала  рыбохозяйственного
комплекса    в    2009-2014    годах",   утвержденной   постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 606.

                 2. ЦЕНА КОНТРАКТА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

     2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____________ 0,00 руб.
(___________________________________   рублей)   (включая  НДС).  Цена
настоящего Контракта является твердой и увеличению не подлежит.
     2.2. В  указанную  цену  Контракта  включается  компенсация  всех
издержек Исполнителя,  связанных с  выполнением  работ  по  настоящему
Контракту, включая вознаграждение Исполнителя.
     В цену настоящего Контракта, в частности, входит:
     - оплата  аренды  необходимых  для  строительства машин и техники
(включая  амортизацию  машин  и  техники),  в   том   числе   деталей,
конструкций и оборудования;
     - оплата всех строительных материалов,  связанных  с  выполнением
работ  по  настоящему  Контракту,  в том числе деталей,  конструкций и
оборудования;
     - проведение  всех  необходимых испытаний,  включая организацию и
осуществление приемки  результатов  работ,  катеров  на  базе  проекта
"КС-700";
     - охрану катеров на базе проекта "КС-700" до момента их  вручения
Заказчику или третьему лицу по указанию Заказчика;
     - затраты по  доставке  катеров  по  адресам  Заказчика  согласно
Приложения N __ к Контракту;
     - оплату всех налогов, сборов и прочих обязательных отчислений;
     - прочие расходы.
     В цену включаются все  расходы  Исполнителя,  производимые  им  в
процессе  строительства  10 (десяти) катеров на базе проекта "КС-700";
сдачи,  доставки и передачи Заказчику  10  (десяти)  катеров  на  базе
проекта "КС-700" в места, установленные Заказчиком согласно Приложения
N 3,  оказания услуг,  в том  числе  расходы  на  страхование,  уплату
налогов, сборов и других обязательных платежей.
     2.3. Заказчик в течение 30  (тридцать)  рабочих  дней  с  момента
заключения  настоящего  Контракта  производит  авансирование  работ  в
размере 15% от цены Контракта.
     Оплата аванса   производится   на  основании  счета  Исполнителя,
выставленного в адрес Заказчика.
     2.4. Оплата    выполненных    работ   по   настоящему   Контракту
производится Заказчиком Исполнителю после выполнения Исполнителем всех
работ  по строительству и доставке судов на базе проекта "КС-700",  на
основании счета,  выставленного  Исполнителем  Заказчику  при  условии
представления   Исполнителем   подписанных  Сторонами  Контракта  акта
приемки построенного судна-катера на базе проекта "КС-700"  (10  шт.),
форм  отчетности  КС-2  и  КС-3  (10  шт.),  актов  приемки - передачи
доставленных катеров проекта "КС-700" (10 шт.).
     Все акты составляются Исполнителем в отношении каждого из катеров
на базе проекта "КС-700" и подписываются Сторонами.
     Оплата производится только после доставки и передачи Заказчику 10
(десяти) катеров на  базе  проекта  "КС-700"  в  места,  установленные
Заказчиком согласно Приложения N 3 к Контракту.
     2.5. Оплата выполненных работ производится Заказчиком  в  течение
15  (пятнадцати) рабочих дней с момента выставления Исполнителем счета
при соблюдении условий п.2.5. Контракта.
     2.6. Датой  оплаты  работ  по настоящему Контракту считается дата
списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
     2.7. Оплата  работ  по  Контракту  производится Заказчиком в 2011
году безналичным перечислением  денежных  средств  на  расчетный  счет
Исполнителя.
     2.8. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в
2011 году и,  в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по
настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им  объеме,
Заказчик   освобождается   от  ответственности  перед  Исполнителем  в
соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ.
     2.9. В  случае  досрочного  расторжения  Контракта по основаниям,
предусмотренным  законом,  иными  правовыми   актами   и   Контрактом,
Исполнитель   обязуется  возвратить  выплаченные  Заказчиком  денежные
средства по настоящему Контракту в полном объеме в течение 10  дней  с
момента расторжения настоящего Контракта.
     2.10. В случае нарушения Исполнителем сроков исполнения Контракта
таким образом,  что Контракт будет исполнен после 20 декабря 2011 года
Заказчик освобождается от обязательства по оплате работ по  настоящему
Контракту,  при  этом обязательства Исполнителя по выполнению работ не
изменяются.

                      3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

     3.1. Сроки выполнения обязательств определены Сторонами следующим
образом:
     Начало работ: с момента заключения Контракта.
     Предельный срок  сдачи  Заказчику построенных в рамках настоящего
Контракта 10 (десяти) катеров на базе проекта "КС-700": _________ года
________________ месяца ______ дня.
     Предельный срок доставки и передачи от Исполнителя  Заказчику  10
(десяти)   катеров   на   базе   проекта   "КС-700":   _________  года
________________ месяца ______ дня.

                       4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

     4.1. Обязательства Исполнителя.
     Для выполнения   работ   по   настоящему   Контракту  Исполнитель
принимает на себя обязательства:
     4.1.1. Выполнить  все работы по строительству 10 (десяти) катеров
на базе проекта "КС-700" в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом и приложениями к нему,  а также сдать, доставить и передать
катера  на  базе  проекта  "КС-700"  их  Заказчику   в   установленный
Контрактом срок.
     4.1.2. Обеспечить:
     - выполнение  работ  в  полном соответствии с проектной и рабочей
документациями проекта катера на базе проекта "КС-700"  и  Техническим
заданием к настоящему Контракту;
     - качество выполнения  всех  работ  в  соответствии  с  проектной
документацией,  рабочей  документацией  проекта катера на базе проекта
"КС-700" и действующими нормами и техническими условиями;
     - доставку  и передачу Заказчику катеров на базе проекта "КС-700"
по адресам, установленным в Приложении N 3 транспортом _______________
до  места  спуска на воду/хранения указанного Заказчиком,  в счет цены
Контракта;
     - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации  катеров  на
базе проекта "КС-700";
     - обеспечить сохранность катеров  на  базе  проекта  "КС-700"  до
подписания  актов  передачи  катеров от Исполнителя Заказчику после их
доставке.
     4.1.3. При   готовности  10  (десяти)  катеров  на  базе  проекта
"КС-700"  известить  об  этом  Заказчика  в   15-дневный   срок,   для
формирования комиссии по приемки построенных катеров проекта "КС-700".
     4.1.4. Уведомить Заказчика о времени доставки и передачи  катеров
на базе проекта "КС-700" не позднее, чем за 15 дней до доставки.
     4.1.5. Произвести индивидуальное испытание построенных катеров на
базе проекта "КС-700" до сдачи их Заказчику.
     4.1.6. Немедленно известить Заказчика  и  до  получения  от  него
указаний приостановить работы при обнаружении:
     - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий  выполнения
его указаний о способе исполнения работы;
     - иных,  не зависящих от  Исполнителя  обстоятельств,  угрожающих
годности  или  прочности результатов выполняемой работы либо создающих
невозможность ее завершения в срок.
     4.1.7. Исполнитель  обязан  самостоятельно  закупить строительные
материалы для  выполнения  работ  по  настоящему  Контракту,  а  также
предоставить  и/или  арендовать все необходимое оборудование (технику)
для выполнения работ по настоящему Контракту.  Исполнитель  не  должен
использовать  материалы  и  оборудование,  если  это  может привести к
нарушению требований,  обязательных для Сторон,  по охране  окружающей
среды и безопасности строительных работ.
     4.1.8. Исполнитель   обязан   самостоятельно,   без   привлечения
субподрядчиков  выполнить  работы по строительству 10 корпусов катеров
на базе проекта "КС-700".
     4.1.9. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.
     4.1.10. Выполнить   в   полном  объеме  все  свои  обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
     4.2. Обязательства Заказчика.
     Для реализации настоящего Контракта Заказчик  принимает  на  себя
обязательства:
     4.2.1. Произвести   приемку   и   оплату    работ,    выполненных
Исполнителем, в порядке, предусмотренном в разделе 2.

                       5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

     5.1. Приемка построенных судов - катеров на базе проекта "КС-700"
осуществляется комиссией,  создаваемой  Заказчиком  в  составе  своего
представителя,   представителя  проектной  организации,  представителя
Исполнителя  на   территории   завода-изготовителя   (Исполнителя   по
Контракту) и за счет Исполнителя.
     Приемка работ Исполнителя может быть осуществлена комиссией как в
отношении одного,  нескольких,  так и всех 10 (десяти) катеров на базе
проекта "КС-700" одновременно. При этом приемка должна производиться в
отношении каждого построенного катера на базе проекта "КС-700".
     Приемка работ осуществляется на основании  технических  испытаний
катеров  на  базе  проекта "КС-700" на воде (в акватории естественного
водоема Исполнителя  или  в  испытательном  бассейне  Исполнителя),  а
также,  предоставленных  Исполнителем Заказчику форм отчетности КС-2 и
КС-3 и журнала производства работ,  а также акта приемки  построенного
судна-катера на базе проекта "КС-700" (10 шт.).
     Акты должны быть составлены  на  каждый  катер  на  базе  проекта
"КС-700".
     В случае  несоответствия  катеров  на   базе   проекта   "КС-700"
Техническому заданию,  техническим требования, классу и проч., а также
в случае,  если катер (катера) на  базе  проекта  "КС-700"  не  прошли
приемку,  Стороны обязаны составить акт несоответствия катеров на базе
проекта  "КС-700"  и  установит  строк  для  устранения   Исполнителем
недостатков.
     Объем выполняемых работ  по  настоящему  Контракту,  качество  их
выполнения и комплектность должны соответствовать Техническому заданию
и техническому проекту или  патенту  на  промышленный  образец  катера
"КС-700"  находящегося  в собственности или принадлежащего Исполнителю
на основании гражданско-правового, закрепляющего за Исполнителем право
использования  проекта  на  срок не менее чем срок действия настоящего
Контракта.
     При исполнении  настоящего Контракта не допускается использование
ранее бывших в употреблении,  снятых с консервации  и  восстановленных
изделий, механизмов, деталей, материалов и прочего. Все катера на базе
проекта "КС-700",  которые  будут  сдаваться  Исполнителем  Заказчику,
должны быть построены не ранее даты заключения Контракта.
     5.2. После подписания Сторонами акта приемки построенного  катера
Исполнитель должен доставить и передать катер на базе проекта "КС-700"
Заказчику в сроки и по адресам установленным  настоящим  Контрактом  и
Приложением N 3 к Контракту.
     Заказ транспорта для доставки катеров на базе  проекта  "КС-700",
отгрузка и доставка катеров на базе проекта "КС-700" в места указанные
Заказчиком лежит на Исполнителе.
     Исполнитель несет  ответственность  за сохранность и качественные
характеристики катеров на базе проекта  "КС-700"  при  их  отгрузке  и
доставке.
     5.3. Приемка катеров на базе проекта "КС-700" в  местах  доставки
осуществляется    Сторонами   на   основании   акта   приемки-передачи
доставленных судов.  Акты должны быть составлены на  каждый  катер  на
базе проекта "КС-700".
     В случае несоответствия  доставленных  катеров  на  базе  проекта
"КС-700"  Техническому  заданию,  техническому  проекту,  акту приемки
построенного  судна-катера  на  базе  проекта  "КС-700",  технического
повреждения    и    проч.   недостатков,   Стороны   составляют   акт,
подтверждающий указанные выше  недостатки  и  устанавливают  Срок  для
устранения Исполнителем названных недостатков.
     5.4. При сдаче работ Заказчику Исполнитель обязан сообщить ему  о
требованиях,   которые   необходимо   соблюдать   для  эффективного  и
безопасного использования результатов работы,  а также о возможных для
самого    Заказчика    и    других   лиц   последствиях   несоблюдения
соответствующих требований.
     5.5. Исполнитель  вместе  с  передачей  Заказчику катеров на базе
проекта "КС-700" обязан передать  Заказчику  комплект сопроводительной
документации:
     - паспорта (формуляры) катеров в количестве 10 (десяти) штук;
     - инструкции  по  эксплуатации  катеров  в количестве 10 (десяти)
штук;
     - сертификаты  Госстандарта  России  о  соответствия  продукции -
катеров в количестве 10 (десяти) штук.

               6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

     6.1. Гарантии качества  распространяются  на  все  конструктивные
элементы и работы, выполненные Исполнителем по настоящему Контракту.
     6.2. Гарантийный срок обслуживания составляет ___________ месяцев
(указать   количество  месяцев)  с  момента  подписания  акта  (актов)
приемки-передачи доставленных судов.
     6.3. Если  в  период  гарантийной  эксплуатации  катеров  на базе
проекта "КС-700" обнаружатся дефекты,  допущенные по вине Исполнителя,
то  Исполнитель  обязан  их устранить за свой счет и в согласованные с
Заказчиком сроки.
     В случае  невозможности устранения указанных дефектов Исполнитель
обязуется в срок,  согласованный с Заказчик  заменить  катер  на  базе
проекта "КС-700" на новый с идентичными техническими характеристиками.
     Для участия   в   составлении   акта,    фиксирующего    дефекты,
согласования   порядка  и  сроков  их  устранения  Исполнитель  обязан
направить своего представителя не позднее 2-х дней с момента получения
письменного  извещения  Заказчика.  Гарантийный  срок  в  этом  случае
продлевается соответственно на период устранения дефектов.
     6.4. Указанные    гарантии    не   распространяются   на   случаи
преднамеренного повреждения катеров со  Стороны  Заказчика  и  третьих
лиц,  а  также  на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или
третьими лицами.
     6.5. При  отказе  Исполнителя  от составления или подписания акта
обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на  основе
квалифицированной   экспертизы,  осуществляемой  им  за  свой  счет  с
последующим отнесением затрат на Исполнителя.

               7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ
                           И ОБОРУДОВАНИЕМ

     7.1. Исполнитель   принимает  на  себя  обязательство  обеспечить
строительство катеров на  базе  проекта  "КС-700"  всеми  необходимыми
строительными   материалами,  изделиями  и  конструкциями,  инженерным
(технологическим) оборудованием в соответствии с Техническим  заданием
Приложение N 1 к настоящему Контракту.
     7.2. Все используемые для строительства материалы и  оборудование
должны  иметь  соответствующие  сертификаты,  технические  паспорта  и
другие документы, удостоверяющие их качество.
     Все используемые   для  строительства  материалы  и  оборудование
должны быть новыми и не использованными ранее.
     Копии сертификатов   и   иных   документов,  имеющих  аналогичное
назначение,  должны быть предоставлены Заказчику за 10 дней до  начала
производства  работ,  выполняемых  с  использованием этих материалов и
оборудования.
     7.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых
материалов и оборудования,  поставляемых для строительства катеров  на
базе    проекта    "КС-700"   по   настоящему   Контракту,   проектным
спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

                     8. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

     8.1. С момента начала работ и до их завершения Исполнитель  ведет
журнал производства работ на русском языке.  Форма журнала установлена
в типовой межотраслевой  форме  N  КС-6,  утвержденной  Постановлением
Госкомстата  России  от  30.10.1997  N  71а.  Каждая  запись в журнале
подписывается Исполнителем и представителем Заказчика.
     8.2. Если  Заказчик  не  удовлетворен  ходом  и  качеством работ,
применяемых материалов или записями Исполнителя, то он обязан изложить
свое  обоснованное  мнение  в  журнале  производства работ с указанием
срока  устранения  допущенных  отклонений.   Исполнитель   в   течение
указанного  срока  исполняет  указания представителя Заказчика,  о чем
Исполнитель обязан сделать отметку в журнале производства работ.

       9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

     9.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор  за  ходом  и
качеством   выполняемых   работ,   соблюдением  сроков  их  выполнения
(графика), качеством применяемых материалов.
     9.2. Исполнитель ведет журнал производства работ в соответствии с
требованиями раздела 8 настоящего Контракта, в котором отражается весь
ход   фактического   производства   работ,   а   также   все  факты  и
обстоятельства,  связанные с производством работ,  имеющие значение во
взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя.
     Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи
в журнале.

                       10. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

     10.1 Заказчик  приобретает  право собственности на катера на базе
проекта "КС-700" с момента подписания Сторонами акта  приемки-передачи
доставленных катеров.
     Исполнитель не имеет права продавать  или  передавать  строящиеся
или  построенные  катера  на  базе  проекта "КС-700" или отдельные его
части, никакой третьей стороне.

                  11. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

     11.1. Исполнитель  при  нарушении   обязательств,   установленных
настоящим Контрактом обязывается уплатить Заказчику:
     - в случае нарушения сроков сдачи построенных в рамках настоящего
Контракта  катеров  на  базе  проекта  "КС-700" до 30 дней Исполнитель
выплачивает Заказчику пеню в размере 0,5%  от цены Контракта за каждый
день просрочки;
     - в случае нарушения сроков сдачи построенных в рамках настоящего
Контракта  катеров  на базе проекта "КС-700" свыше 10 дней Исполнитель
выплачивает Заказчику пеню в размере 1%  от цены Контракта  за  каждый
день просрочки до фактического исполнения обязательств;
     - в случае нарушения  срока  доставки  катеров  на  базе  проекта
"КС-700"  до  10 дней Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере
1% от цены Контракта за каждый день просрочки;
     - в  случае  нарушения  срока  доставки  катеров  на базе проекта
"КС-700" свыше  10  дней  Исполнитель  выплачивает  Заказчику  пеню  в
размере 10% от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического
исполнения обязательств;
     - в  случае  нарушения  сроков,  предоставленных  Исполнителю для
устранения недостатков в выполненных работах  Исполнитель  выплачивает
Заказчику  штраф  в  размере  5%  от  цены  Контракта  за  каждый день
просрочки.
     11.2. В случае расторжения Контракта по инициативе Исполнителя, а
также в случае отказа Исполнителя от выполнения  работ  по  настоящему
Контракту, последний обязан выплатить Заказчику штраф в размере 20% от
цены Контракта,  а также вернуть ранее выплаченные Заказчиком денежные
средства.
     11.3. В случае нарушения Исполнителем срока доставки  катеров  на
базе   проекта   "КС-700"   свыше   10  дней,  Исполнитель  признается
отказавшимся,  от исполнения обязательств по  настоящему  Контракту  и
Исполнитель  обязан  выплатить  Заказчику штраф в размере 45%  от цены
Контракта.
     11.4. Уплата  пени  и  штрафов,  а  также  возмещение  убытков не
освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

                 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

     12.1 Условием   заключения    настоящего    Контракта    является
предоставление  Исполнителем  обеспечения исполнения Контракта на срок
его   действия.   Обеспечение   исполнения   Контракта   может    быть
предоставлено   Заказчику  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,
договора  поручительства  или  передачи  Заказчику  в  залог  денежных
средств,  в  том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения
исполнения государственного контракта.
     Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 700 000 (два
миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
     12.2. В  случае  продления  срока  выполнения работ по настоящему
Контракту Исполнитель  обязуется  в  срок  не  позднее,  чем  10  дней
переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию,  договор
поручительства или передать Заказчику дополнительные денежные средства
в  обеспечение  исполнения  настоящего Контракта,  в том числе в форме
вклада (депозита).
     12.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта перестало быть действительным,  закончило свое действие  или
иным   образом  перестало  обеспечивать  исполнение  Исполнителем  его
обязательств  по  контракту,  Исполнителем  обязуется  в  течение   10
(десяти) банковских дней с момента,  когда соответствующее обеспечение
исполнения   обязательств   по   Контракту    перестало    действовать
предоставить  Заказчику  иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта
на тех же условиях и в том же размере,  которые  указаны  в  настоящей
статье Контракта.
     12.4. Уплата Исполнителем неустойки  или  применение  иной  формы
ответственности  не  освобождает  его  от  исполнения  обязательств по
настоящему Контракту.
     12.5. Обеспечение  исполнения Контракта удерживается Заказчиком в
случае   неисполнения   Исполнителем   Подрядчиком   обязательств   по
настоящему Контракту.

                13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

     13.1. Стороны  освобождаются  от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по  настоящему  Контракту,  если  оно
явилось  следствием  природных  явлений,  действий внешних объективных
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы,  на время действия
этих  обстоятельств,  если эти обстоятельства непосредственно повлияли
на исполнение настоящего Контракта.
     13.2. Если   в   результате   обстоятельств   непреодолимой  силы
строительству был нанесен значительный,  по мнению  одной  из  Сторон,
ущерб,  то  эта  Сторона  обязана уведомить об этом другую в 3-дневный
срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего
продолжения   строительства  и  принять  дополнительное  соглашение  с
обязательным указанием  новых  сроков,  порядка  ведения  и  стоимости
работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью
настоящего  Контракта,   либо   инициировать   процедуру   расторжения
Контракта.
     13.3. Если,  по мнению Сторон,  работы могут  быть  продолжены  в
порядке,   действовавшем   согласно  настоящему  Контракту  до  начала
действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,   то   срок   исполнения
обязательств  по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени,
в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и  их
последствия.

                14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

     14.1. Спорные  вопросы,  возникающие в ходе исполнения настоящего
Контракта,  разрешаются  Сторонами  путем  переговоров,  и   возникшие
договоренности   в  обязательном  порядке  фиксируются  дополнительным
соглашением  Сторон  (или  протоколом),  становящимся  с  момента  его
подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
     14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком  спора  по
поводу  недостатков  выполненной  работы или их причин и невозможности
урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из  Сторон
должна быть назначена экспертиза.
     Расходы на  экспертизу  несет  Сторона,  требовавшая   назначения
экспертизы.   В  случае  установления  нарушений  Подрядчиком  условий
Контракта  или  причинной  связи  между   действиями   Исполнителя   и
обнаруженными   недостатками   расходы   на   экспертизу,  назначенную
Заказчиком,  несет Исполнитель. В случае, если экспертиза назначена по
соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
     14.3. Если,  по мнению одной из Сторон,  не  имеется  возможности
разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п.п.  14.1 и
14.2  настоящего  Контракта,  то  он  разрешается в  Арбитражном  суде
г. Москвы в установленном порядке.
     14.4. Претензионный срок по настоящему  Контракту  составляет  10
дней с момента получения претензии.

                          15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

     15.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в
том случае,  если они совершены в письменной форме и подписаны должным
образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
     15.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются
его неотъемлемыми частями.
     15.3. Исполнитель не вправе передавать свои права  и  обязанности
по  Контракту  третьей  стороне  без письменного согласия на то другой
Стороны.
     15.4. Стороны  обязуются  информировать  друг друга об изменениях
реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.
     15.5. Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу.
     15.6. Контракт  вступает  в  силу  с  момента  его  заключения  и
действует до 20 декабря 2011 года,  а в части  исполнения  гарантийных
обязательств - до истечения срока таковых.
     В случае  если  Исполнитель  исполнит   свои   обязательства   по
Контракту  после  20  декабря 2011 года,  то Заказчик освобождается от
обязательств по оплате настоящего  Контракта  после  20  декабря  2011
года.
     15.7. Вся корреспонденция по  настоящему  Контракту  направляется
Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам,  указанным в
настоящем Контракте.  Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею
корреспонденции  по  указанному  ею  в  настоящем  Контракте почтовому
адресу.  Сторона считается надлежаще уведомленной  при  оправке  в  ее
адрес, указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны.
     15.8. Разрешается привлечение только тех субподрядчиков,  которые
имеют  соответствующие  допуски  для  исполнения своих обязательств по
Контракту.   Вся    координация    деятельности    субподрядчиков    и
ответственность  за  выполнение  ими своих обязательств возлагается на
Исполнителя.

                       16. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
                  ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

     Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:
     1. Техническое задание - Приложение N 1 к Контракту;
     2. Перечень территориальных органов Заказчика с указанием адресов
и сроков доставки и  передачи  катеров  на  базе  проекта  "КС-700"  -
Приложение N 2 к Контракту.


                    17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

     Заказчик:                               Исполнитель:




                                          Приложение N 1
                                          к государственному контракту
                                          N ______ от ________ 2011 г.


                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
        на выполнение в 2011 году работ по строительству судов
       для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700")
            для нужд Федерального агентства по рыболовству


                            1. Назначение

     Обеспечение проведения    комплекса    рыбоохранных   мероприятий
территориальными органами Росрыболовства для сокращения  браконьерства
и нарушений правил рыболовства во внутренних водоемах.
     Катер предназначен для плавания во  внутренних  водах  Российской
Федерации,  а  также  прибрежных  акваториях  морей,  в  том  числе не
обустроенных  причальными  сооружениями  в   зонах   с   умеренным   и
субтропическим климатом и положительной температурой.

           2. Класс катера, правила и нормы проектирования

     Класс   катера   "2_ -(2)8/184\",  в   соответствии   с  приказом
Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской   обороны,
чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от
29 июня 2005 N 497  "Об  утверждении  Временных  правил  классификации
морских  прогулочных судов,  поднадзорных Государственной инспекции по
маломерным  судам   Министерства   Российской   Федерации   по   делам
гражданской  обороны,  чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий".
     Катер должен соответствовать:
     по минимальной  высоте  надводного  борта  правилам   Российского
Речного  Регистра для судов класса "+О 1,0",  кроме высоты комингсов и
отверстий;
     ГОСТ 19105-79   "Суда   прогулочные  гребные  и  моторные.  Типы,
основные параметры и общие технические требования";
     Санитарным нормам  и  правилам для судов внутреннего и смешанного
(река - море) плавания СанПиН 2.5.2.-703-98.

                          3. Район плавания

     Внутренние воды  Российской   Федерации,   а   также   прибрежные
акватории морей с удалением от берега не далее 2-х мильной зоны.

            4. Климатические условия района использования

     Катер должен применяться по своему назначению, как в дневное, так
и в ночное время суток при температуре наружного воздуха от - 15° С до
+ 40° С, относительной  влажности до 85%  и температуре забортной воды
от 0° С до + 27° С в свободный ото льда навигационный период.

                5. Главные размерения и водоизмещение

     Длина корпуса                          6,22 м;
     Ширина корпуса                         2,45 м;
     Высота катера габаритная               2,35 м;
     Осадка                                 0,3 м;
     Вес корпуса                            710 кг;
     Количество пассажиров                  6-8 чел;
     Мореходность (высота волны)            1,5 м;
     Запас топлива                          240 л;
     Материал корпуса                       Амг5;
     Водоизмещение порожнем
     с подвесным двигателем (200 л.с.)      1,0 т.

                        6. Конструкция корпуса

     Обводы  корпуса   глиссирующие,  остроскулые,  высоты:  в носу до
1000 мм. Высота транца - 585 мм. Транец - наклонный.
     Корпус должен  быть  сварной  из  алюминиево-магниевого   сплава;
толщина днища 4-5 мм, бортов и надстройки не менее 3 мм. Набор корпуса
смешанного типа из профиля,  продольных труб Ф 60 мм (с  замкнутым  на
них  поперечным набором) и формованных листов из алюминиево-магниевого
сплава.
     Для обеспечения непотопляемости катера межбортовое пространство и
блоки плавучести (в носовом кокпите и под рундуками кормового кокпита)
должны быть заполнены вспененным полиуретаном.

                           7. Скорость хода

     Катер при   водоизмещении   с  50%  запасов  со  свежевыкрашенным
корпусом,  на глубокой воде,  при волнении  до  1  балла  включительно
должен иметь скорость хода не менее 40 узлов.

                        8. Мореходные качества

     Мореходность катера    должна    обеспечивать   эффективное   его
использование  без  ограничения  по  условиям  качки,  заливания   при
движении  на  любых курсовых углах к направлению волн при высоте волны
до 1,5 м.

                  9. Остойчивость и непотопляемость

     Остойчивость и  непотопляемость  должна  удовлетворять   Правилам
безопасной эксплуатации во всех эксплуатационных случаях нагрузки.
     Непотопляемость катера   должна    быть    обеспечена    наличием
водонепроницаемой переборки,  делящей катер на отсеки с дополнительным
заполнением  свободных  бортовых  и  днищевых  отсеков  -   вспененным
материалом.
     Водонепроницаемая переборка 9 шп. - 1 шт.;
     Катер должен  быть  оборудован  автоматической помпой для откачки
воды в количестве не менее 1 штуки.

                              10. Экипаж

     На катере должно быть предусмотрено:
     экипаж из 1 человека;
     прием и размещение команды в количестве не менее 7 человек;
     размещение судового имущества.

                        11. Дальность плавания

     Дальность плавания  при  максимальных  оборотах  двигателя должна
составлять не менее 300 км.
     Объем топливного бака должен составлять не менее 240 литров.

                           12. Обитаемость

     Катер по  длине  должен  быть разделен поперечными переборками на
три  отсека:  носовой  багажный  отсек;  средний  пассажирский  отсек,
разделенный  бортовыми  консолями на два кокпита,  носовой и кормовой;
кормовой моторный отсек.  Багажный отсек должен  быть  расположен  под
носовой  палубой.  Доступ  в  него  должен  осуществляться из носового
кокпита через запирающийся  люк.  От  переборки  багажного  отсека  до
консолей   расположен   просторный   носовой   кокпит,   оборудованный
примыкающими к консолям сиденьями  и  расположенной  по  левому  борту
ступенькой, обеспечивающей удобный выход на палубу.
     Кормовой кокпит   спереди   ограничен   бортовыми   консолями   с
установленными на них прозрачными козырьками из органического стекла с
жестким обрамлением.  Проход между консолей в  носовой  кокпит  должен
закрываться   дверкой.  На  консоли  правого  борта  расположен  пульт
управления катером и двигателем.
     У консолей  для  водителя  и  пассажира  должны  быть установлены
поворотные кресла.  Вдоль бортов  должны  быть  расположены  диваны  с
мягкими спинками.
     Под диванами и сиденьями кокпитов должны быть расположены рундуки
для хранения имущества.
     Пол кокпитов   должен   быть   образован    рифлеными    сланями,
установленными на герметик. Кокпиты должны быть самоотливные.
     С целью защиты пассажиров  от  непогоды  кормовой  кокпит  должен
закрываться  сверху  быстроскладывающимся  тентом из водонепроницаемой
ткани.  Тент  удерживается  в  натянутом  положении  тремя  дугами   и
люверсами,  соединяющими тент с козырьками и бортами. При уборке тента
дуги вместе с полотнищем укладываются сзади кокпита.

                        13. Силовая установка

     Силовая установка должна  состоять  из  4-х  тактного  подвесного
лодочного мотора:
     Мощность                               не менее 200 л.с.
     Топливная система                      топливный инжектор;
     Система смазки                         масло в картере;
     Катушка зажигания/генератор тока       12В-45А;
     Система запуска                        электрическая;
     Механизм подъема                       гидропривод.
     Пуск мотора,    питание    электропотребителей    должно     быть
предусмотрено от аккумуляторных батарей.

                          14. Автоматизация

     На катере   должна   быть  предусмотрена  система  дистанционного
управления и контроля из ходового  мостика  за  силовой  установкой  и
общекатерными механизмами и системами.

     15. Якорное устройство, привальный брус и леерное устройство

     Якорное устройство должно состоять из якоря массой 10 килограммов
(С-10 по ГОСТ 8497-78) и капронового якорного каната длиной 30  метров
и диаметром 10 мм. Якорь должен размещаться в носовом багажном отсеке.
     Для швартовки должны быть предусмотрены 4 швартовые утки.
     По бортам  кокпитов  и  носовой  палубы  должны  быть установлены
релинги.
     Открытые участки  палубы  должны  иметь  нескользящее покрытие из
рифленого алюминиево-магниевого сплава типа АМг.

                      16. Спасательные средства

     Спасательное оборудование должно состоять из спасательных жилетов
в количестве 2 шт. и располагается в рундуках кормового кокпита.
     Пожарный инвентарь:   огнетушитель   должен    располагаться    в
легкодоступном месте.

                 17. Радионавигационное оборудование

     - GPS Garmin 72H или эквивалент;
     - носимая радиостанция Гранит 2Р-44 или эквивалент;
     - эхолот Garmin Fishfinder 90 или эквивалент;
     На катере      должны      быть      предусмотрены      следующие
сигнально-отличительные фонари:
     - бортовой левый (красный);
     - бортовой правый (зеленый);
     - круговой (белый).

                    18. Дополнительные требования

     Окраска катера должна  быть  выполнена  в  соответствии  приказом
Росрыболовства  от  19  января 2011 года N 23 "О единых цветах окраски
наружных поверхностей,  нанесении  отличительных  надписей  на  бортах
маломерных   судов  находящихся  на  балансе  территориальных  органов
Росрыболовства    и    федеральных     государственных     учреждений,
подведомственных Росрыболовству", и высококачественными лакокрасочными
материалами.
     Сигнально-отличительные огни, звуковые, должны быть предусмотрены
в соответствии требованиями нормативной документации.
     Катер должен быть пригодным и приспособленным для транспортировки
автомобильным, железнодорожным транспортом.

                    19. Доставка и приемка катеров

     В стоимость строительства катеров входит их доставка  и  передача
получателям, указанным в таблице N 1 настоящего технического задания.
     Доставка и передача катеров осуществляется Исполнителем  за  счет
собственных средств.
     Предельный срок доставки и передачи катеров - 150-й день  со  дня
заключения государственного контракта.
     Приемка построенных катеров осуществляется комиссией, создаваемой
Заказчиком  в  составе  своего представителя,  представителя проектной
организации,     представителя     Исполнителя      на      территории
завода-изготовителя  (Исполнителя  по государственному контракту) и за
счет Исполнителя.
     Приемка работ Исполнителя может быть осуществлена комиссией как в
отношении одного,  нескольких, так и всех 10 катеров одновременно. При
этом  приемка  должна  производиться  в отношении каждого построенного
катера.
     Приемка работ   осуществляется   на   основании  приемо-сдаточных
(технических) испытаний катеров на воде -  в  акватории  естественного
водоема  Исполнителя  или  в  испытательном  бассейне  Исполнителя  (в
зависимости   от   времени   года)   по   программе,    принятой    на
заводе-изготовителе (Исполнителя  по  государственному  контракту),  а
также,  предоставленных Исполнителем Заказчику форм отчетности КС-2  и
КС-3  и журнала производства работ,  а также актов приемки построенных
катеров (10 шт.).
     Акты должны быть составлены на каждый катер.
     Исполнитель в письменной форме извещает  Заказчика  о  готовности
катеров и дате проведения приемо-сдаточных (технических) испытаний.
     Объем выполняемых работ,  качество их выполнения и  комплектность
должны соответствовать настоящему техническому заданию.
     Исполнитель доставляет  принятые  Приемной  комиссией   Заказчика
катера  в  адреса  получателей,  указанных  в  таблице  N 1 настоящего
технического задания. С момента приемки Приемной комиссией Заказчика и
до   момента  отгрузки  катера  находятся  на  ответственном  хранении
Исполнителя.  Исполнитель несет риски случайной гибели (в т.ч.  полную
или   частичную   утрату,  потерю,  недостачу,  хищение  и  т.п.)  или
случайного повреждения катера (в т.ч.  нарушение его внешнего вида или
частичную  утрату  свойств и функций) в период ответственного хранения
до момента передачи катеров получателям.

                                                           Таблица N 1
----------------------------------------------------------------------
 N |    Получатель    |Количество|   Предельный   |  Адрес поставки
п/п|                  |  единиц  | срок доставки  |
---|------------------|----------|----------------|-------------------
 1 |Азово-Черноморское|    1     |150-й день со   | г. Ростов-на-Дону,
   |территориальное   |          |дня заключения  | ул. Береговая,
   |управление        |          |государственного| д. 21/2
   |Росрыболовства    |          |контракта       |
   |г. Ростов-на-Дону |          |                |
---|------------------|----------|----------------|-------------------
 2 |Верхневолжское    |    1     |150-й день со   | г. Тверь,
   |территориальное   |          |дня заключения  | ул. Вокзальная,
   |управление        |          |государственного| д. 1
   |Росрыболовства    |          |контракта       |
   |г. Тверь          |          |                |
---|------------------|----------|----------------|-------------------
 3 |Верхнеобское      |    1     |150-й день со   | г. Новосибирск,
   |территориальное   |          |дня заключения  | ул. Писарева,
   |управление        |          |государственного| д. 1
   |Росрыболовства    |          |контракта       |
   |г. Новосибирск    |          |                |
---|------------------|----------|----------------|-------------------
 4 |Волго-Каспийское  |    2     |150-й день со   | г. Астрахань,
   |территориальное   |          |дня заключения  | ул. Яблочкова,
   |управление        |          |государственного| д. 38а
   |Росрыболовства    |          |контракта       |
   |г. Астрахань      |          |                |
---|------------------|----------|----------------|-------------------
 5 |Западно-Каспийское|    2     |150-й день со   | г. Махачкала,
   |территориальное   |          |дня заключения  | ул. Даниялова,
   |управление        |          |государственного| д. 26
   |Росрыболовства    |          |контракта       |
   |г. Махачкала      |          |                |
---|------------------|----------|----------------|-------------------
 6 |Московско-Окское  |    1     |150-й день со   | г. Москва,
   |территориальное   |          |дня заключения  | ул. Варшавское
   |управление        |          |государственного| шоссе, д. 39а
   |Росрыболовства    |          |контракта       |
   |г. Москва         |          |                |
---|------------------|----------|----------------|-------------------
 7 |Северо-Западное   |    1     |150-й день со   |г. Санкт-Петербург,
   |территориальное   |          |дня заключения  | ул. М. Морская,
   |управление        |          |государственного| д. 18/20
   |Росрыболовства    |          |контракта       |
   |г. Санкт-Петербург|          |                |
---|------------------|----------|----------------|-------------------
 8 |Средневолжское    |    1     |150-й день со   | г. Самара,
   |территориальное   |          |дня заключения  | ул. Владимирская,
   |управление        |          |государственного| д. 1а
   |Росрыболовства    |          |контракта       |
   |г. Самара         |          |                |
----------------------------------------------------------------------

                           20. Срок службы.

     При нормальных  эксплуатационных  условиях  срок  службы  корпуса
катера должен составлять не менее 120 месяцев.

                   21. Дополнительное оборудование

     - чехол транспортировочный;
     - весло с отпорным крюком;
     - плавучий черпак;
     - туманный горн;
     - спасжилеты;
     - огнетушитель;
     - аккумулятор;
     - гребной винт из нержавеющей стали для двигателя;
     - спидометр + тахометр - в комплектации двигателя;
     - аптечка ФЭСТ или эквивалент;
     - прицеп для транспортировки катера.

                    22. Гарантийные обязательства

     Гарантийные обязательства  и   исчерпывающий   перечень   условий
исполнения гарантийного обязательства:
     а) предмет гарантийного обязательства:
     - высокое   качество   работ,   соответствие   катеров   (в  т.ч.
установленного  на   них   оборудования)   установленным   требованиям
настоящего технического задания;
     б) исчерпывающий   перечень   условий   исполнения   гарантийного
обязательства:
     - обеспечение консультирование специалистов Заказчика по вопросам
эксплуатации  катеров  (в т.ч.  установленного на них оборудования) на
основе обмена информацией по  типу  "вопрос-ответ"  (по  телефону  или
посредством электронной почты);
     - устранение брака,  выявленного в процессе эксплуатации  катеров
(в т.ч. установленного на них оборудования);
     - обеспечение  прибытия  специалистов  для  проведения  работ  по
локализации  неисправности  и восстановлению работоспособности катеров
(в т.ч.  установленного на них оборудования) в рабочие дни в течение 7
дней;
     в) минимальный срок предоставления гарантии качества работ  -  не
менее 12 месяцев с момента приема катеров Заказчиком;
     г) единица  измерения  срока  предоставления  гарантии   качества
товара, работ, услуг - месяц.




                                          Приложение N 2
                                          к государственному контракту
                                          N ______ от ________ 2011 г.


    Перечень территориальных органов Заказчика с указанием адресов
    и сроков доставки и передачи катеров на базе проекта "КС-700"


----------------------------------------------------------------------
 N |    Получатель    |Количество|   Предельный   |  Адрес поставки
п/п|                  |  единиц  | срок доставки  |
---|------------------|----------|----------------|-------------------
 1 |Азово-Черноморское|    1     |150-й день со   | г. Ростов-на-Дону,
   |территориальное   |          |дня заключения  | ул. Береговая,
   |управление        |          |государственного| д. 21/2
   |Росрыболовства    |          |контракта       |
   |г. Ростов-на-Дону |          |                |
---|------------------|----------|----------------|-------------------
 2 |Верхневолжское    |    1     |150-й день со   | г. Тверь,
   |территориальное   |          |дня заключения  | ул. Вокзальная,
   |управление        |          |государственного| д. 1
   |Росрыболовства    |          |контракта       |
   |г. Тверь          |          |                |
---|------------------|----------|----------------|-------------------
 3 |Верхнеобское      |    1     |150-й день со   | г. Новосибирск,
   |территориальное   |          |дня заключения  | ул. Писарева,
   |управление        |          |государственного| д. 1
   |Росрыболовства    |          |контракта       |
   |г. Новосибирск    |          |                |
---|------------------|----------|----------------|-------------------
 4 |Волго-Каспийское  |    2     |150-й день со   | г. Астрахань,
   |территориальное   |          |дня заключения  | ул. Яблочкова,
   |управление        |          |государственного| д. 38а
   |Росрыболовства    |          |контракта       |
   |г. Астрахань      |          |                |
---|------------------|----------|----------------|-------------------
 5 |Западно-Каспийское|    2     |150-й день со   | г. Махачкала,
   |территориальное   |          |дня заключения  | ул. Даниялова,
   |управление        |          |государственного| д. 26
   |Росрыболовства    |          |контракта       |
   |г. Махачкала      |          |                |
---|------------------|----------|----------------|-------------------
 6 |Московско-Окское  |    1     |150-й день со   | г. Москва,
   |территориальное   |          |дня заключения  | ул. Варшавское
   |управление        |          |государственного| шоссе, д. 39а
   |Росрыболовства    |          |контракта       |
   |г. Москва         |          |                |
---|------------------|----------|----------------|-------------------
 7 |Северо-Западное   |    1     |150-й день со   |г. Санкт-Петербург,
   |территориальное   |          |дня заключения  | ул. М. Морская,
   |управление        |          |государственного| д. 18/20
   |Росрыболовства    |          |контракта       |
   |г. Санкт-Петербург|          |                |
---|------------------|----------|----------------|-------------------
 8 |Средневолжское    |    1     |150-й день со   | г. Самара,
   |территориальное   |          |дня заключения  | ул. Владимирская,
   |управление        |          |государственного| д. 1а
   |Росрыболовства    |          |контракта       |
   |г. Самара         |          |                |
----------------------------------------------------------------------