|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 17.05.2011 № 464| каркасом. Размеры в плане 3,00 м x 4,00 м. | Стены - из металлических трехслойных сэндвич | панелей (или эквивалент только при условии | сохранения технических характеристик и параметров, | требуемых рабочей документацией, по согласованию с | Государственным заказчиком (Застройщиком). | В надземном павильоне, над артезианской скважиной, | устанавливаются отключающие задвижки Ду 110 мм на | трубопроводах от каждой скважины и водомерный узел | со счетчиком диаметром 65 мм на прямой линии. Также | в надземном павильоне после водомерного узла | устанавливается стационарный диафрагменный напорный | гидробак, с полезной максимальной емкостью 450 л, | диаметром 750 мм, H = 2280 мм. | Для повышения давления в системе для | противопожарных нужд, в помещении энергоблока, | предусмотрена установка пожаротушения в комплекте с | 1-м рабочим и 1-м резервным насосами, шкафом | управления. | Кровля - из металлических трехслойных сэндвич | панелей (или эквивалент только при условии | сохранения технических характеристик и параметров, | требуемых рабочей документацией, по согласованию с | Государственным заказчиком (Застройщиком). | Полы - шлифованная поверхность монолитного бетона. | Дверь - деревянная | Окна - ПВХ | Скважины - глубиной 90 м. Выполняется из стальных | обсадных труб и перфорированных, с установкой | фильтров и насосов с электродвигателем | (ЭЦВ 6-16-75). | Водоснабжение - ввод водопровода диаметром 110 мм | для производственного водоснабжения. | Электроснабжение от щита освещения 380/220 В -----------------|---------------------------------------------------- 4. Наружные сети | Система хозяйственно-питьевого, производственного, водоснабжения | противопожарного водоснабжения осуществляется от | двух артезианских скважин и городских сетей. -----------------|---------------------------------------------------- 5. Наружные сети | Для электроснабжения нагрузок осетрового электроснабжения | рыборазводного завода предусматривается комплексная и | трансформаторная подстанция внутренней установки трансформаторная | КТП-2x1000 кВА, встроенная в здание энергоблока. подстанция | Так же предусмотрено резервное питание от дизель | генератора в утепленном контейнере и | устанавливаемого около рыбоводного корпуса. | Подключение КТП на напряжение 6 кВ выполняется по | проходной схеме, кабелем сечением 3x120-6 кВ, | проложенным в земле длиной 830 м. | Электроосвещение территории завода обеспечивается | прокладкой кабеля от щита наружного освещения с | монтажом прожекторов и светильников. | Внутриплощадочные кабельные линии марки АВБбШб, с | алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией напряжением | 0,4 кВ прокладываются от КТП до объектов завода. -----------------|---------------------------------------------------- 6. Наружные сети | Бытовые, производственные сточные воды, дождевая канализации | канализация направляются на комплексную | канализационную станцию загрязненных хозбытовых | сточных вод (КНС N 1 и N 2), по трубопроводам из | полиэтиленовых труб Д 200 мм длиной 584 м, Д 65 мм | длиной 451 м, Д 250 мм длиной 440 м, Д 300 мм | длиной 303 м, Д 600 мм длиной 50 м. От насосной до | отстойника канализация направляется по напорным | полиэтиленовым трубам ПНД диаметром 80 мм. -----------------|---------------------------------------------------- 7. Биологический | Стены и днище биологического пруда выполнены из пруд-отстойник | монолитного железобетона. | Общая длина пруда составляет 40 м, ширина 14 м. | Отметка дна верхней секции пруда плюс 1,00, нижней | - плюс 0,80 м. | Боковые стенки возвышаются над уровнем воды на 0,6 | - 0,7 м. | Уровень воды в пруду регулируется двумя шандорными | переливами. Шандорные переливы представляют собой | вертикальный железобетонный желоб с тремя парами | пазов для установки двух шандор из дубовых досок и | одного ряда защитных решеток. | Шандорные переливы устраиваются на стенке, | разделяющей секции пруда, и на торцевой стенке | нижней секции. Для ограничения доступа шандорные | переливы перекрываются металлическими крышками. | В днище и стенках пруда устраиваются два поперечных | температурно-осадочных шва, которые одновременно | являются и антисейсмическими. Швы заполняются | упругими прокладками, с установкой упругих связей. | По дну пруда с помощью набетонки создается | продольный уклон 0,005. | Для обслуживания шандорных переливов на | разделительной стенке пруда по стенке устраивается | служебный мостик. | По стенкам пруда и на мостике устанавливается | ограждение. | Водоотводящие трубопроводы прокладываются в | траншеях, на 0,5 м ниже глубины промерзания, | которая составляет 2,9 м. Самотечный водовод из | рыбоводного цеха до насосной станции принят из | полипропиленовых гофрированных двухслойных труб | диаметром 200 мм. | Отстойник состоит из двух секций размером в плане | 2,0 x 2,5 м и камеры переключения задвижек размером | в плане 2,5 x 4,2 м. Глубина отстойника 4,0 м. | Днище и стены отстойника выполняются из монолитного | железобетона. Плиты покрытия и кольца под люки - | сборные железобетонные. По стенам и покрытию | отстойника устраивается теплоизоляция и | гидроизоляция. По плитам покрытия производится | отсыпка грунта толщиной 0,5 м. Отстойник | оборудуется тремя люками. | Из биологического пруда и отстойника в р. Амур | водовод принят из труб ПНД диаметром 160 мм. -----------------|---------------------------------------------------- 8. Наружные сети | Осуществляется от магистральной теплотрассы по ул. теплоснабжения| Невельского в надземном исполнении по опорам и | подземном исполнении в лотках с обязательной | теплоизоляцией стальных трубопроводов, устройством | дренажных колодцев и монтажом запорной арматуры. | Перекладку существующей теплосети выполнить в | соответствии с проектом. Применить трубы стальные | электросварные Диаметрами 32 мм длиной 6 м, 45 мм | длиной 39 м, 57 длиной 400 м, 108 мм длиной 610 м, | 133 мм длиной 55 м, 57 мм длиной 30, 108 мм длиной | 330 м, 133 мм, длиной 16 м. -----------------|---------------------------------------------------- 9. Сети | Подключение к городским телефонным сетям кабелем телефонизации | ТППэпз - 10 x 2 x 0,5, длиной 590 м. При прокладке | кабельной канализации использовать асбестоцементные | трубы Д 100 мм длиной 260 м. -----------------|---------------------------------------------------- 10. Радиофикация | Подключение к городским сетям проводом С-3 | проложить по опорам, ввод в здание через | абонентский трансформатор. -----------------|---------------------------------------------------- 11. Благоустрой- | На заводе предусмотрено устройство металлического ство | ограждения по железобетонным стойкам протяженностью | 887 м, с устройством ворот и калиток. | Озеленение - посев газонов многолетними травами. | Тротуары с покрытием из асфальтобетона. | Устройство дорожного покрытия из двухслойного | асфальтобетона - 0,88 га. | Вся свободная от застройки и дорожных покрытий | территория озеленяется - 0,52 га. -----------------|---------------------------------------------------- | 2 12. Обводная | С покрытием из асфальтобетонной смеси 1540 м , с дорога | устройством подпорной стенки из сборного | железобетона. ---------------------------------------------------------------------- 2.3 Технологическое оборудование ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование оборудования | Единица | Количество пп| | измерения | --|-------------------------------------------|-----------|----------- 1 | Инкубационный аппарат "Осетр" (или | комплект | 4 | эквивалент только при условии сохранения | | | технических характеристик и параметров, | | | требуемых рабочей документацией, по | | | согласованию с Государственным заказчиком | | | (Застройщиком). | | --|-------------------------------------------|-----------|----------- 2 | Бактерицидный облучатель УОВ 10С (или | комплект | 2 | эквивалент только при условии сохранения | | | технических характеристик и параметров, | | | требуемых рабочей документацией, по | | | согласованию с Государственным заказчиком | | | (Застройщиком). | | --|-------------------------------------------|-----------|----------- 3 | Аппарат обесклеивания икры | комплект | 1 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 4 | Инкубационный аппарат 200 л | комплект | 20 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 5 | Бак круглый с рамой | комплект | 3 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 6 | Бактерицидный облучатель | шт. | 12 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 7 | Электробойлер 6 кВт | комплект | 2 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 8 | Электробойлер 12 кВт | комплект | 4 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 9 | Электробойлер 36 кВт | комплект | 6 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 10| Комбинированный фильтр КФ-10 | комплект | 4 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 11| Комбинированный фильтр КФ-60 | комплект | 44 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 12| Дегазатор-аэратор Дг-10 | комплект | 2 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 13| Дегазатор-аэратор Дг-400 | комплект | 2 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 14| Оксигенератор | шт. | 8 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 15| Инкубационный лоток ЛПЛ | комплект | 4 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 16| Бассейн рыбоводный 3x6x1,5 м | комплект | 8 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 17| Льдогенератор | шт. | 4 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 18| Воздуходувка SCL K04-MS (или эквивалент | комплект | 14 | только при условии сохранения технических | | | характеристик и параметров, требуемых | | | рабочей документацией, по согласованию с | | | Государственным заказчиком | | | (Застройщиком). | | --|-------------------------------------------|-----------|----------- 19| Воздуходувка SCL K06-MS (или эквивалент | комплект | 4 | только при условии сохранения технических | | | характеристик и параметров, требуемых | | | рабочей документацией, по согласованию с | | | Государственным заказчиком | | | (Застройщиком). | | --|-------------------------------------------|-----------|----------- 20| Барабанный сетчатый фильтр N 1602 | комплект | 4 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 21| Барабанный сетчатый фильтр N 1603 | комплект | 2 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 22| Насос циркуляционный NM 4 125x25 СЕ (или | комплект | 36 | эквивалент только при условии сохранения | | | технических характеристик и параметров, | | | требуемых рабочей документацией, по | | | согласованию с Государственным заказчиком | | | (Застройщиком). | | --|-------------------------------------------|-----------|----------- 23| Насос циркуляционный UP 32-55 (или | комплект | 1 | эквивалент только при условии сохранения | | | технических характеристик и параметров, | | | требуемых рабочей документацией, по | | | согласованию с Государственным заказчиком | | | (Застройщиком). | | --|-------------------------------------------|-----------|----------- 24| Насос погружной GMCM 50 СЕ (или | комплект | 4 | эквивалент только при условии сохранения | | | технических характеристик и параметров, | | | требуемых рабочей документацией, по | | | согласованию с Государственным заказчиком | | | (Застройщиком). | | --|-------------------------------------------|-----------|----------- 25| Распылитель воздуха | комплект | 370 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 26| Установка пожаротушения HY drO MX 2 CR32 | комплект | 1 | (или эквивалент только при условии | | | сохранения технических характеристик и | | | параметров, требуемых рабочей | | | документацией, по согласованию с | | | Государственным заказчиком (Застройщиком) | | ---------------------------------------------------------------------- Для определения участниками размещения заказа полного объема работ, подлежащих выполнению, Государственный заказчик размещает на электронной площадке http://www.sberbank-ast.ru следующую документацию: проектная, рабочая документация; сметная документация; Положительное заключение Государственной экспертизы - N 27 от 27.02.2010; N 23.04.2010, N 303-10/ХГЭ-0935/04 от 15.12.2010 г. 2.4 Стоимость строительства Сметная стоимость строительства определена в базисных ценах, введенных с 01.01.2001 года в ФЕР-2001, методикой для определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации "МДС 81-35.2004", сборников сметных цен ФССЦ-2001. В указанных материалах отражена специфика состава расценок, учитывающая особенности Хабаровского края и части его - Николаевского района. Часть стоимости оборудования определена по данным, полученным в фирме "EMF" (Германия) и на заводах России. Средства на возведение временных зданий и сооружений согласно ГСН 81-05-01-2001 п. 5.5 прил. 1 - 4,6%. Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по ГСН 81-05-02-2007 п. 1.25 тб. 4, 6 зона, прилож. 1, п. 27-а. Затраты на добровольное страхование (строительные риски) в размере - 1% от стоимости СМР по главам 2-8 согласно МДС 81-35.2004. Авторский надзор в размере 0,2% от полной стоимости по главам 1-9. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размер 3% от полной стоимости глав 1-12 (п. 4.96 МДС 81-35,2004). Налог на добавленную стоимость - 18% принят на основании закона РФ от 07.07.03 N 117-РФ. Полная сметная стоимость по сводному сметному расчету составляет: - в базисном уровне цен (без НДС) - 88 723,34 тыс. руб., в том числе: СМР - 64 173,19 тыс. руб., оборудование - 18 194,52 тыс. руб., прочие затраты / 6 355,63 / в т.ч. ПИР - 5 577,69 тыс. руб., (возвратные суммы - 391,94 тыс. руб.) Кроме того, НДС - 15 970,20 тыс. руб. - в текущем уровне цен 3 квартала 2010 г. с НДС - 541 591,73 тыс.руб., в том числе: СМР - 449 802,72 тыс. руб., оборудование - 65 052,69 тыс. руб., прочие затраты/ - 26736,32 / в т.ч. ПИР 20 600,63 тыс. руб., (возвратные суммы - 2 328,12 тыс. руб.) Пересчет в текущие цены 3 квартала 2010 г. произведен в соответствии с приложениями к письму Минрегиона России от 26.07.2010 г. N 28203-КК/08 по индексам: - на СМР - 5,94; - на оборудование - 3,03; - ПИР - 3,13; - прочие работы и затраты - 6,07. Стоимость строительно-монтажных работ с учетом стоимости оборудования на "Строительство осетрового рыбоводного завода на р. Амур, Николаевский район, Хабаровский край", согласно Федеральной целевой программе "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2011-2014 годах" и бюджетных ассигнований на основании письма Минэкономразвития России N 605-00/Д17 от 20.01.2011 3. Нормативно-технические требования 3.1 Выполнение работ и завершение строительно-монтажных работ на объектах должны соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам РФ. 4. Требования к организации и производству работ. 4.1.1. Генподрядчик осуществляет подготовку территории строительной площадки с необходимым переносом зданий, сооружений, инженерных сетей, выносом коммуникаций. 4.1.2. Генподрядчик перед началом строительно-монтажных работ выполняет вынос объекта в натуру с закреплением геодезической основы, обеспечивает ее сохранность и по акту приемки передает исполнительную документацию Заказчику. 4.1.3. Генподрядчик осуществляет временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке. 4.1.4. При заключении Государственного контракта согласовать с Заказчиком календарный план строительно-монтажных работ в соответствии с лимитами капитальных вложений и сводно-сметный расчет (договорной) цены строительств (обязательное приложение к ГК). 4.1.5. К Государственному контракту представить протокол согласования договорной цены в ценах 2001 года согласно утвержденной сметной документации и твердой договорной цены с учетом итога прошедшего аукциона (обязательное приложение к ГК). 4.1.6 Перед началом работ в установленном порядке представить проект производства работ (ППР). 4.1.7 На технологические процессы производства работ разработать и согласовать с Заказчиком в установленном порядке технологические карты. 5. Производство работ. Генподрядчик обязан: 5.1 В процессе производства работ соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней. 5.2 В процессе производства работ применять все необходимые меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами). 5.3 В ходе строительства удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, убирать и удалять со строительной площадки все остатки материалов, мусор или временные объекты, которые больше не требуются. 5.4 Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку. 5.5 Выполнение работ и завершенные строительством объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам РФ. 5.6 Обеспечить надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала, рабочей силы и работников завода. 5.7 Возвести на территории строительной площадке все временные здания и сооружения согласно (ПОС) необходимые для хранения материалов и выполнения работ по Государственному контракту. 6. Приемка-сдача работ. 6.1 Подрядчик предоставляет одновременно с формами акта выполненного объема работ (КС 2; КС 3) комплект "Исполнительной документации" на строительно-монтажные работы и оформленные документы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, статья 55, пункт 3, подпункты 1 - 9 (в том числе технические паспорта на здания и сооружения). 6.2 Подрядчику обеспечить подготовку руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации рыбоводного завода, содержащие сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта оборудования и объектов. 6.3 Приемка и полный расчет за выполненные работы производится после пробной эксплуатации и устранения выявленных замечаний. 6.4 Подрядчик оформляет всю исполнительную документацию по объекту для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в том числе регистрирует, оформляет соответствующие акты по приему приборов учета инспектирующими органами (горводоканал, электросети, теплосети). 6.5 Срок гарантии на выполненные работы, материалы и изделия составляет 60 месяцев с даты подписания Государственным заказчиком акта приемки готового к эксплуатации объекта. 6.6 Подрядчик выполняет монтаж оборудования и передает Заказчику по акту приема-передачи. 6.8 Подрядчик выполняет пусконаладочные работы, оформляет пакет документов, установленного образца и передает их Заказчику. 6.9 Прием объекта в эксплуатацию производить в соответствии со СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" 7. Особые требования 7.1 Подрядчик представляет достоверные сведения в соответствии с требованиями, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства в порядке установленном Градостроительным кодексом РФ. 7.2. В процессе строительно-монтажных работ возможна замена рекомендуемых в рабочей документации материалов и оборудования, на эквивалентное только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по обязательному согласованию с Заказчиком. 7.3. Все принимаемые технологические решения и применение, приобретение рыбоводного оборудования, материалов, изделий и конструкций согласовать с Государственным заказчиком. 7.4. Представление достоверных сведений в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. В процессе производства работ возможна замена рекомендуемых в рабочей документации материалов и оборудования, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). Приложение N 2 к Аукционной документации ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на выполнение в 2011-2014 годах работ по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края г. Москва "__"_________ 2011 г. Федеральное агентство по рыболовству (далее - Росрыболовство), именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице руководителя Крайнего Андрея Анатольевича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 N 444, с одной стороны и ____________________________________________________________________ ______________________________________, признанное победителем открытого аукциона в электронной форме на выполнение в 2011-2014 годах работ по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от "__"_________ 2011 г. N _____, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок осуществить строительство осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края (далее - Объект), строительство Объекта должно осуществляться в соответствии с Техническим заданием Приложение N 1 к настоящему Контракту, проектной (включая смету) и рабочей документациями, передаваемыми Государственным заказчиком Подрядчику в сроки установленные настоящим Контрактом, и Календарным планом Приложение N 2 к настоящему Контракту, включая поставку оборудования и материалов, работы по техническому и гарантийному обслуживанию Объекта и оборудования, а также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строительством Объекта работ, а Государственный заказчик обязуется предоставить на время выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчику земельный участок (общей 2 площадью 10021,96 м ), для выполнения работ по Контракту, проектную и рабочую документацию, принять и оплатить выполненные в рамках настоящего Контракта работы по строительству Объекта. 1.2. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения. 1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______________________________________________________________________ рублей _____ копеек (включая НДС). При этом стоимость выполненных работ по Контракту в 2011 году составляет не менее 94 095 900 (Девяносто четыре миллиона девяносто пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС; - в 2012 году - не менее 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС; - в 2013 году - не менее 110 100 000 (Сто десять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС; - в 2014 году - не более - 177 835 100 (Сто семьдесят семь миллионов восемьсот тридцать пять тысяч сто) рублей 00 копеек с учетом НДС. В каждом финансовом году возможно увеличение объема выполненных работ (по согласованию с Государственным заказчиком и заказчиком-застройщиком) и соответственно объемов финансирования. Цена Контракта при этом остается неизменной. 2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика. В цену настоящего Контракта, в частности, входит: - оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением строительством Объекта; - оплата аренды необходимых для строительства машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (строительством Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - проведение всех необходимых испытаний, связанных со строительством Объекта; - работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям; - работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию; - охрана Объекта. В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 2.3. Оплата выполненных работ и этапов работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану Приложение N 2 к настоящему Контракту, подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов приемки-передачи выполненных работ и форм отчетности КС-2 и КС-3. Оплата производится за фактически выполненные работы по Контракту. 2.4. Оплата выполненных работ и этапов работ производится Государственным заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.3. Контракта. 2.5. Датой оплаты работ и этапов работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика. 2.6. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом. 2.7. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2.8. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту. В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, Стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта. 2.9. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым. 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Календарные сроки выполнения работ (строительства Объекта) определены сторонами: Начало работ: С момента заключения настоящего Контракта. Окончание работ: 20 ноября 2014 года. Этапы работ должны выполняться Подрядчиком в сроки, установленные Календарным планом Приложение N 2. 3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ, а также этапов работ, в соответствии с Календарным планом Приложение N 2 к настоящему Контракту является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства. 3.3. Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом Приложение N 2 к настоящему Контракту. 3.4. Государственный заказчик передает Подрядчику проектную (включая смету) и рабочую документации на строительство Объекта в течение 25 дней с момента заключения настоящего Контракта. 3.5. Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику документы, указанные в п. 3.4. Контракта в течение 15 дней с момента подписания Сторонами акта сдачи Объекта в эксплуатацию. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 4.1. Обязательства Подрядчика. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства: 4.1.1. Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Государственному заказчику в установленный Контрактом срок. 4.1.2. Обеспечить: - производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документациями, Календарным планом Приложение N 2 к настоящему Контракту и строительными нормами и правилами; - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. 4.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к реперным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. 4.1.4. Возвести собственными силами за счет цены Контракта все временные сооружения. 4.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной и рабочей документацией. Точки и условия подсоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Государственный заказчик. 4.1.6. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение. 4.1.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке. 4.1.8. При готовности Объекта известить об этом Государственного заказчика в 5-дневный срок. 4.1.9. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Государственного заказчика. 4.1.10. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 4.1.11. Подрядчик обязан самостоятельно закупить строительные материалы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также предоставить и/или арендовать все необходимое оборудование (технику) для выполнения работ по настоящему Контракту. Подрядчик не должен использовать материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 4.1.12. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. 4.1.13. Передать по окончании строительства Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах. 4.1.14. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ. 4.1.15. Заключить Договоры: - с пусконаладочными организациями и произвести пусконаладочные работы в сроки, в объеме и в порядке, которые установлены в Приложении N 3 к настоящему Контракту; - на шефмонтаж оборудования с вызовом персонала для его производства. 4.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 4.2. Обязательства Государственного заказчика. Для реализации настоящего Контракта Государственный заказчик принимает на себя обязательства: 4.2.1. Передать Подрядчику в 45-дневный срок со дня заключения настоящего Контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Государственным заказчиком, на период строительства Объекта и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ. 4.2.2. Передать Подрядчику документацию, в объеме, в составе и в срок, указанные в разделе 3 настоящего Контракта. Передаваемая документация должна составляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, проходить государственную экспертизу и утверждаться в установленном порядке. 4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 5, и в соответствии с Календарным планом Приложение N 2 к настоящему Контракту. 4.2.4. Осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет. 4.2.5. Осуществлять строительный контроль за строительством Объекта. 4.2.6. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего периода ведения работ (строительства). 4.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ (ЭТАПОВ РАБОТ) 5.1. Государственный заказчик назначает своего представителя на строительство, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту. 5.2. Приемка окончательного результата выполненных работ (Объекта) осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. 5.3. Приемка этапов работ, выполненных Подрядчиком, согласно Календарного плана Приложение N 2, осуществляется в порядке, установленном п. 5.4. настоящего Контракта. Акты приема-передачи выполненных работ, а также справки о стоимости выполненных работ по формам отчетности КС-2 и КС-3 в обязательном порядке подписываются Сторонами Контракта. Не подписание указанных документов обоими Сторонами Контракта является подтверждением не приемки работ Государственным заказчиком. 5.4. Приемка Объекта осуществляется комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в составе своего представителя, представителя проектной организации, Подрядчика, органов Госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления. Приемка работ происходит на основании предоставленных Подрядчиком Государственному заказчику форм отчетности КС-2 и КС-3 и журнала производства работ формы КС-6. Завершение Подрядчиком строительство Объекта подтверждается подписанным Сторонами Контракта актом сдачи Объекта в эксплуатацию. 5.5. Подрядчик передает Государственному заказчику за 10 дней до начала приемки законченного строительством Объекта 4 экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Государственного заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам. 5.6. Дополнительная экспертиза принимаемой Государственным заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Государственным заказчиком при необходимости за свой счет. 5.7. При сдаче работы (Объекта) Государственному заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 5.8. Срок приемки работ Государственным заказчиком составляет 30 дней с момента представления Подрядчиком уведомления о выполненных работах по настоящему Контракту. 6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту. 6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта. 6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней с момента получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со Стороны Государственного заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами. 6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика. 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Техническим заданием Приложение N 1 к настоящему Контракту и в соответствии с Календарным планом Приложение N 2 к настоящему Контракту. 7.2. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному заказчику введенного в эксплуатацию Объекта. 7.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых для строительства Объекта по настоящему Контракту, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. 8. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 8.1. Государственный заказчик одновременно с копией акта на право пользования землей для строительства Объекта передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта. 8.2. Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические измерения деформаций оснований, в процессе строительства являются обязанностью Государственного заказчика, который не менее чем за 10 календарных дней до начала работ по строительству передает Подрядчику по акту техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и на закрепленные, на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объем геодезической основы должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. 8.3. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика. 8.4. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Государственного заказчика. 8.5. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 8.6. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Государственным заказчиком. 9. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала установлена в типовой межотраслевой форме N КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Государственного заказчика. 9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Государственного заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ. 10. ОХРАНА ОБЪЕКТА 10.1. Охрану строящегося Объекта до полного завершения работ (до сдачи построенного Объекта Государственному заказчику) (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик. 10.2. Охране подлежит строительный Объект, а также предназначенные для строительства материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории. 10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом. 11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА 11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов. 11.2. Государственный заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 1 декабря 2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Федеральным законом от 22 июля 2008 N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" на данный вид деятельности. Государственный заказчик письменно уведомляет Подрядчика о привлечении в качестве своего представителя инженерной организации. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Государственного заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией. 11.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Государственного заказчика осуществляет строительный контроль и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства. 11.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика. Государственный заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. 11.5. При осуществлении контроля ведения работ по настоящему Контракту, Государственный заказчик, а также нанятая инженерная организация не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика. 12. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика и/или комиссией созданной Государственным заказчиком. Подрядчик имеет право приступить к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет. 12.2. В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее. 12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственного заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности. 13. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 13.1 Подрядчик не имеет права продавать или передавать в период строительства строящийся Объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его строительство или строительство отдельной его части никакой третьей стороне. 13.2. Стороны договорились, что все результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту работ, включая поставленное оборудование, переходит в собственность Российской Федерации с момента сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику по актам КС-2 и КС-3 и находятся на ответственном хранении у Подрядчика до передачи Государственному заказчику по акту приема-передачи введенного Объекта в эксплуатацию в установленном порядке с сохранением на Подрядчике до указанного момента риска случайной гибели или повреждения таких результатов выполненных работ. 14. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте. 14.2. Подрядчик обязан представить Государственному заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту. 15. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 15.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных настоящим Контрактом уплачивает Государственному заказчику: - за окончание строительства Объекта, а также при нарушении сроков выполнения этапов работ, установленных Календарным планом Приложение N 2 после установленного срока по вине Подрядчика - пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеня в размере 2% от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства; - за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки; - за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - пеня в размере 2% от стоимости данного вида работ за каждый день просрочки; - за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - пеню в размере 2% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки. 15.3. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе Подрядчика, а также в случае отказа Подрядчика от выполнения работ, а равно и ненадлежащего выполнения работ по Контракту он обязан выплатить Государственному заказчику штраф в размере 50% от цены Контракта, а также выплатить в полном объеме денежные средства, выплаченные Государственным заказчиком по настоящему Контракту. 15.4. В случае поломок Объекта, включая выход из рабочего состояния оборудования, конструкторские разрушения и прочие поломки Подрядчик в течение 5 лет с момента подписания акта передачи Объекта в эксплуатацию обязан за свой счет устранить все поломки, или выплатить Государственному заказчику штраф в размере 50% от цены Контракта. 15.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей Стороны. 15.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 15.7. Результаты выполнения работ, включая промежуточные, после их приемки Государственным заказчиком согласно п. 2.5. настоящего Контракта переходят в собственность Российской Федерации в лице Государственного заказчика и находятся у Подрядчика на ответственном хранении до сдачи Объекта строительства в эксплуатацию комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в установленном порядке. При этом риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта лежит на Подрядчике. 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 16.1 Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на срок его действия. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере 30 % (Тридцати) процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 153 609 300 (Сто пятьдесят три миллиона шестьсот девять тысяч триста) рублей 00 копеек с учетом НДС. В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита). 16.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта. 16.3. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту. 16.4. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту. 17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта. 17.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. 18.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п. п. 18.1 и 18.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке. 18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10 дней с момента получения претензии. 19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 19.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 19.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями. 19.3. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта. 19.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 19.5. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 20 декабря 2014 года, а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых. 19.6. Стороны обязуются в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны Контракта - "Государственного заказчика", с Росрыболовства на строительство осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края. Вся корреспонденция по настоящему Контракту направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при оправке в ее адрес, указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны. 19.7. Разрешается привлечение только тех субподрядчиков, которые имеют соответствующие допуски для исполнения своих обязательств по Контракту. Вся координация деятельности субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика. 19.8. Персонал Подрядчика. 19.8.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик использует на строительной площадке высококвалифицированную рабочую силу, необходимую для качественного и своевременного выполнения работ. 19.8.2 Подрядчик гарантирует освобождение Государственного заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Подрядчика, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом. 19.8.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Государственный заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности. 19.8.4. В случае возникновения обоснованных претензий к персоналу Подрядчика, связанных с нарушением режима, Государственный заказчик имеет право дать указание "Подрядчику" на отзыв с Объекта лиц допустивших такие нарушения. 19.9. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации. 20. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются: 1. Техническое задание - Приложение N 1; 2. Календарный план - Приложение N 2 21. Адреса и реквизиты сторон Государственный заказчик: Подрядчик: Федеральное агентство по рыболовству 107996, г. Москва Рождественский бульвар, д. 12 ИНН 7702679523, КПП 770201001, л/с 03731000760 Отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москвы, р/с. 40105810700000010079 БИК 044583001 От Государственного заказчика: Руководитель Федерального агентства по рыболовству __________________ А.А.Крайний Приложение N 1 к Государственному контракту ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2011-2014 годах работ по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур федерального государственного учреждения "Амурское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" Николаевский район, Хабаровского края. Государственный заказчик: Федеральное агентство по рыболовству. Адрес строительства: г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край. Основание для проведения работ (включая размещение государственного заказа): В соответствии с перечнем строек объектов для федеральных государственных нужд на 2011 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений по Федеральной целевой программе "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах". Федеральный закон РФ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 г N 94-ФЗ. Способ проведения торгов: Открытый аукцион в электронной форме. Источник финансирования: Средства федерального бюджета. Наименование объекта капитального строительства: "Строительство осетрового рыбоводного завода на р. Амур, Николаевский район, Хабаровский край". Адрес объекта строительства: Хабаровский край, Николаевский муниципальный район, городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре". Кадастровый номер земельного участка: 27:20:010157:145; 27:20:010157:150. Срок начала и окончания работ: Начало работ: с момента заключения государственного контракта. Окончание работ: до 20 ноября 2014 года. 1. Основание для производства строительно-монтажных работ (СМР). 1.1. Основанием для производства строительно-монтажных работ являются: - разрешение на строительство - N RU27510101-66 от 16.02.2011 г. - правоустанавливающий документ на земельный участок - Постановление Главы Николаевского муниципального района N 38 от 10.03.2010 г. Договора на безвозмездное срочное пользование земельным участком N 10/126 от 23.07.2010 г.; N 10/125 от 23.07.2010 г. - Проектная и рабочая документация - выполнена ОАО "Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом по развитию и эксплуатации флота (ОАО "Гипрорыбфлот"), на основании государственного контракта N 46 от 27 июля 2009 года. - Положительное заключение Государственной экспертизы - N 27 от 27.02.2010; N 23.04.2010, N 303-10/ХГЭ-0935/04 от 15.12.2010 г. 2. Описание объекта строительства. 2.1 Технико-экономические показатели объекта: Мощность предприятия: Ожидаемые результаты Восстановление популяции осетровых видов рыб. Проектная мощность завода выращивание - 1 млн. штук молоди амурского осетра и калуги стандартной навески, 10 млн. штук икры амурских осетровых рыб от производителей, заготавливаемых в р. Амур. --------------------------------------------------------------------- Наименование | Масса, | Кол-во, | г | тыс. шт. -------------------------------------------------|--------|---------- Выпуск молоди амурского осетра | 10 | 250 -------------------------------------------------|--------|---------- Выпуск молоди амурского осетра | 20 | 250 -------------------------------------------------|--------|---------- Выпуск молоди калуги | 10 | 250 -------------------------------------------------|--------|---------- Выпуск молоди калуги | 20 | 250 -------------------------------------------------|--------|---------- Заготовка и передача оплодотворенной икры | | 5000 амурского осетра | | -------------------------------------------------|--------|---------- Заготовка и передача оплодотворенной икры калуги | | 5000 --------------------------------------------------------------------- Режим работы: - рабочих дней в году - 365 дней; - смен в сутки - 3; - продолжительность смены - 8 ч. Общая численность работающих - 60 чел. Энергопотребление: - Электроэнергия (установленная мощность) - 2 481 кВт; - Теплоснабжение: Рыбоводный корпус: Расход тепла на вентиляцию (вода) - 1 100 000 Вт (670000 ккал/час) Расход тепла на вентиляцию (электроэнергия) - 17 800 Вт (15500 ккал/час) Расход тепла на вентиляцию в летний период (электроэнергия) - 777 000 Вт (670000 ккал/час) Расход тепла на отопление - 291 000 Вт (250000 ккал/час) Энергоблок: Расход тепла на вентиляцию (вода) - 199 000 Вт (171500 ккал/час) Расход тепла на вентиляцию (электроэнергия) - 26 700 Вт (23000 ккал/час) Расход тепла на отопление - 76 000 Вт (65000 ккал/час) - Водопотребление 3 (хозяйственные нужды/ - 13,126 /286,48 м /сут.; производственные нужды) 3 - Водоотведение - 295,606 м /сут. 2 Общая площадь - 10021,96 м в том числе: 2 - рыбоводный корпус - 9259,85 м 2 - энергоблок - 762,11 м Строительный объем в том числе: 3 - рыбоводный корпус - 82 440,0 м ; 3 - энергоблок - 5 764,33 м Характеристика района и площадки строительства: 1. Климатический район - 1В 2. Нормативная глубина промерзания грунта - 291 см 3. Категория грунтов по сейсмическим свойствам - III категория 4. Сейсмичность территории - 8 баллов 2.2. Здания и сооружения, входящие в состав объекта строительства: ---------------------------------------------------------------------- Здания и | Технико-экономические показатели сооружения | -----------------|---------------------------------------------------- 1. Рыбоводный | Строительно-монтажные работы. корпус | Рыбоводный корпус представляет собой одноэтажное | здание с размерами в плане 102,0 x 90,0 м. высотой | до низа ригелей от 4,8 до 9,3 м по уклону. | Здание с конструктивной схемой каркасного типа, | состоящее из поперечных многопролетных рам из | стальных гнутых замкнутых сварных квадратных и | прямоугольных профилей. | Фундаменты в виде монолитных ж.б. перекрестных лент | с подколонниками под стойки рам и фахверка. | Монолитные железобетонные фундаментными балками | размером 250x500. Шаг стоек рам в поперечном | направлении составляет 18 м. Шаг рам в продольном | направлении составляет 6 м. | Сопряжение конструкций крайних стоек рам с | фундаментом - шарнирное; средних стоек рам и стоек | фахверка - жесткое. Сопряжение ригеля рамы с | крайними стойками - жесткое; со средними стойками - | шарнирное. Устойчивость и геометрическая | неизменяемость здания обеспечивается: в поперечном | направлении - конструкциями несущих рам; в | продольном направлении - системой вертикальных | связей и распорок. | Жесткость покрытия обеспечивается системой | горизонтальных связей и распорок по ригелю рамы; | жесткость торцевых стен - системой вертикальных | связей и распорок по стойкам фахверка. | Наружные стены - из металлических трехслойных | сэндвич панелей (или эквивалент только при условии | сохранения технических характеристик и параметров, | требуемых рабочей документацией, по согласованию с | с Государственным заказчиком (Застройщиком). | Покрытие из металлических трехслойных | сэндвич-панелей (или эквивалент только при условии | сохранения технических характеристик и параметров, | требуемых рабочей документацией, по согласованию с | Государственным заказчиком (Застройщиком). | Перекрытия венткамер - монолитные железобетонные по | профлисту. | Лестницы и площадки - металлические. | Крыльца - монолитные железобетонные с | металлическими ограждениями. | Подвесные потолки из кровельных сэндвич-панелей | (или эквивалент только при условии сохранения | технических характеристик и параметров, требуемых | рабочей документацией, по согласованию с | Государственным заказчиком (Застройщиком). Несущие | элементы подвесного потолка крепятся к кровельным | прогонам. Подвесной потолок облицовывается | гипсокартонными листами. | Перегородки из сэндвич-панелей (или эквивалент | только при условии сохранения технических | характеристик и параметров, требуемых рабочей | документацией, по согласованию с Государственным | заказчиком (Застройщиком). | Кровля из профилированных стальных листов. | Полы - эпоксидное покрытие, шлифованное бетонное | покрытие, керамическая плитка, керамогранит, | ламинат. | Ворота секционные из металла с калиткой с | автоматическим открыванием и ручным механическим | открыванием. | Двери - ПВХ. Наружные двери утепленные с порогом, | доводчиком, двойной стеклопакет. Двери в помещении | электрощитовой - противопожарные с самозапирающимся | замком. | Окна - ПВХ с пластиковыми подоконными досками. В | производственном цехе окна с механическим | дистанционным открыванием. | Внутренняя отделка - керамическая плитка светлых | тонов. | Отопление - в производственных помещениях - | воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией. Над | окнами установить специальные оконные инфракрасные | обогреватели. | В бытовых помещениях отопление водяное. Отопление | главных производственных коридоров предусмотрено | тепловентиляторами с водяным источником тепла. | Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим и | естественным побуждением. | Канализация - Предусмотрена бытовая система | канализации для приема, транспортировки и сброса | бытовых сточных вод, производственная система | канализации для приема транспортировки и сброса | производственных сточных вод, механически | загрязненная система канализации для приема | транспортировки и сброса механически загрязненных | вод. | Механически загрязненные сточные воды отводятся в | комплексную канализационную насосную станцию. | Бытовые сточные воды и производственные сточные | воды отводятся во внутриплощадочную бытовую | канализационную сеть по трубам Ду 110 мм. | Водоснабжение. Источником хоз-питьевого, | производственного противопожарного водоснабжения | зданий рыбоводного корпуса и энергоблока являются | два ввода водопровода диаметром 110 мм в здание | энергоблока. Водопровод Ду 225 мм, из | полиэтиленовых труб от перекрестка ул. Советская - | пер. Ключевой до точки подключения завода. | Источником производственного водоснабжения | рыбоводного корпуса (на подпитку рыбоводного | оборудования и санобработку полов и оборудования), | является ввод водопровода диаметром 110 мм от двух | артезианских скважин. | Источником горячего водоснабжения зданий | рыбоводного корпуса и энергоблока является тепловая | сеть (точка подключения - магистральная теплотрасса | по ул. Невельского). | Сеть горячего водоснабжения в рыбоводном корпусе с | циркуляцией. | Система хозпитьевого производственного | противопожарного водоснабжения в здании рыбоводного | корпуса кольцевая. | Электроснабжение - рабочее и аварийное | электроосвещение осуществляется от групповых щитов | освещения, запитанных от разных секций шин. | Ремонтное освещение предусмотрено в помещения | электрощитовой, венткамере. | Кабель для электроснабжения силового | электрооборудования проложен в металлических лотках | и металорукавах. | Технологическое решение - по РД и ПД | Пожарная сигнализация - по РД и ПД | Радиофикация - по РД и ПД | Телефонизация - по РД и ПД | Отмостка по периметру здания асфальтобетонная. -----------------|---------------------------------------------------- 2. Энергоблок | Строительно-монтажные работы. | Здание энергоблока представляет собой одноэтажное | здание с размерами в плане 42,0 м x 18,0 м высотой | до низа ригелей от 4,8 м до 5,7 м по уклону. | Здание с конструктивной схемой каркасного типа, | состоящее из поперечных многопролетных рам из | стальных гнутых замкнутых сварных квадратных и | прямоугольных профилей. Фундаменты монолитные | железобетонные из перекрестных лент с | подколонниками под стойки рам и фахверка. | Каркас здания рыбоводного корпуса состоит из | поперечных сквозных многопролетных рам и стальных | гнутых замкнутых сварных квадратных и прямоугольных | профилей. Шаг стоек рам в поперечном направлении | составляет 18 м. Шаг рам в продольном направлении | составляет 6 м. | Сопряжение конструкций крайних стоек рам с | фундаментом - шарнирное, средних стоек рам и стоек | фахверка - жесткое. Сопряжение ригеля рамы с | крайними стойками - жесткое, со средними стойками - | шарнирное. | Устойчивость и геометрическая неизменяемость здания | обеспечивается: в поперечном направлении - | конструкциями несущих рам, в продольном направлении | - системой вертикальных связей и распорок. | Жесткость покрытия обеспечивается системой | горизонтальных связей и распорок по ригелю рамы, | жесткость торцевых стен - системой вертикальных | связей и распорок по стойкам фахверка. | Наружные стены - из металлических трехслойных | сэндвич панелей (или эквивалент только при условии | сохранения технических характеристик и параметров, | требуемых рабочей документацией, по согласованию с | Государственным заказчиком (Застройщиком). | Покрытие - из металлических трехслойных сэндвич | панелей (или эквивалент только при условии | сохранения технических характеристик и параметров, | требуемых рабочей документацией, по согласованию с | Государственным заказчиком (Застройщиком). | Перекрытия венткамер монолитные железобетонные по | профлисту. | Лестницы и площадки - металлические. | Крыльца - монолитные железобетонные с | металлическими ограждениями. | Полы - бетонные. | Электроснабжение - рабочее и аварийное | электроосвещение осуществляется от разных секций | шин. Источником питания электрических нагрузок | энергоблока служит трансформаторная подстанция с | трансформаторами 2 x 1000 кВА, расположенная в | здании энергоблока. Для обеспечения надежности | электроснабжения применяются шкафы автоматического | ввода резерва, запитанное от разных секций. ВРУ | (вводно-распределительный щит) обеспечивает | электроснабжение и электроосвещение, вентиляции и | нагрузок бытовых и вспомогательных помещений, | наружного освещения. | Водоснабжение - Источником хозпитьевого, | производственного противопожарного водоснабжения | здания энергоблока являются два ввода водопровода | диаметром 110 мм в здание энергоблока. Водопровод | Ду 225 мм, из полиэтиленовых труб от перекрестка | ул. Советская - пер. Ключевой до точки подключения | завода. | Источником горячего водоснабжения здания | энергоблока является тепловая сеть (точка | подключения - магистральная теплотрасса по ул. | Невельского). Сеть горячего водоснабжения в | рыбоводном корпусе тупиковая. Производственные сети | водопровода автоматизированы. | Отопление - водяное и электрическими | нагревательными приборами с установкой | автоматических приборов. | Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим и | естественным побуждением. Канализация - очистка | загрязненных хозбытовых сточных вод осуществляется | на станции глубокой биологической очистки, и далее | отводятся во внутриплощадочную бытовую сеть. | Противопожарная сигнализация - автоматическая | система сигнализации. | Отмостка по периметру здания асфальтобетонная. -----------------|---------------------------------------------------- 3. Артскважины | Здание - каркасное с несущим металлическим | каркасом. Размеры в плане 3,00 м x 4,00 м. | Стены - из металлических трехслойных сэндвич | панелей (или эквивалент только при условии | сохранения технических характеристик и параметров, | требуемых рабочей документацией, по согласованию с | Государственным заказчиком (Застройщиком). | В надземном павильоне, над артезианской скважиной, | устанавливаются отключающие задвижки Ду 110 мм на | трубопроводах от каждой скважины и водомерный узел | со счетчиком диаметром 65 мм на прямой линии. Также | в надземном павильоне после водомерного узла | устанавливается стационарный диафрагменный напорный | гидробак, с полезной максимальной емкостью 450 л, | диаметром 750 мм, H = 2280 мм. | Для повышения давления в системе для | противопожарных нужд, в помещении энергоблока, | предусмотрена установка пожаротушения в комплекте с | 1-м рабочим и 1-м резервным насосами, шкафом | управления. | Кровля - из металлических трехслойных сэндвич | панелей (или эквивалент только при условии | сохранения технических характеристик и параметров, | требуемых рабочей документацией, по согласованию с | Государственным заказчиком (Застройщиком). | Полы - шлифованная поверхность монолитного бетона. | Дверь - деревянная | Окна - ПВХ | Скважины - глубиной 90 м. Выполняется из стальных | обсадных труб и перфорированных, с установкой | фильтров и насосов с электродвигателем | (ЭЦВ 6-16-75). | Водоснабжение - ввод водопровода диаметром 110 мм | для производственного водоснабжения. | Электроснабжение от щита освещения 380/220 В -----------------|---------------------------------------------------- 4. Наружные сети | Система хозяйственно-питьевого, производственного, водоснабжения | противопожарного водоснабжения осуществляется от | двух артезианских скважин и городских сетей. -----------------|---------------------------------------------------- 5. Наружные сети | Для электроснабжения нагрузок осетрового электроснабжения | рыборазводного завода предусматривается комплексная и | трансформаторная подстанция внутренней установки трансформаторная | КТП-2x1000 кВА, встроенная в здание энергоблока. подстанция | Так же предусмотрено резервное питание от дизель | генератора в утепленном контейнере и | устанавливаемого около рыбоводного корпуса. | Подключение КТП на напряжение 6 кВ выполняется по | проходной схеме, кабелем сечением 3x120-6 кВ, | проложенным в земле длиной 830 м. | Электроосвещение территории завода обеспечивается | прокладкой кабеля от щита наружного освещения с | монтажом прожекторов и светильников. | Внутриплощадочные кабельные линии марки АВБбШб, с | алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией напряжением | 0,4 кВ прокладываются от КТП до объектов завода. -----------------|---------------------------------------------------- 6. Наружные сети | Бытовые, производственные сточные воды, дождевая канализации | канализация направляются на комплексную | канализационную станцию загрязненных хозбытовых | сточных вод (КНС N 1 и N 2), по трубопроводам из | полиэтиленовых труб Д 200 мм длиной 584 м, Д 65 мм | длиной 451 м, Д 250 мм длиной 440 м, Д 300 мм | длиной 303 м, Д 600 мм длиной 50 м. От насосной до | отстойника канализация направляется по напорным | полиэтиленовым трубам ПНД диаметром 80 мм. -----------------|---------------------------------------------------- 7. Биологический | Стены и днище биологического пруда выполнены из пруд-отстойник | монолитного железобетона. | Общая длина пруда составляет 40 м, ширина 14 м. | Отметка дна верхней секции пруда плюс 1,00, нижней | - плюс 0,80 м. | Боковые стенки возвышаются над уровнем воды на 0,6 | - 0,7 м. | Уровень воды в пруду регулируется двумя шандорными | переливами. Шандорные переливы представляют собой | вертикальный железобетонный желоб с тремя парами | пазов для установки двух шандор из дубовых досок и | одного ряда защитных решеток. | Шандорные переливы устраиваются на стенке, | разделяющей секции пруда, и на торцевой стенке | нижней секции. Для ограничения доступа шандорные | переливы перекрываются металлическими крышками. | В днище и стенках пруда устраиваются два поперечных | температурно-осадочных шва, которые одновременно | являются и антисейсмическими. Швы заполняются | упругими прокладками, с установкой упругих связей. | По дну пруда с помощью набетонки создается | продольный уклон 0,005. | Для обслуживания шандорных переливов на | разделительной стенке пруда по стенке устраивается | служебный мостик. | По стенкам пруда и на мостике устанавливается | ограждение. | Водоотводящие трубопроводы прокладываются в | траншеях, на 0,5 м ниже глубины промерзания, | которая составляет 2,9 м. Самотечный водовод из | рыбоводного цеха до насосной станции принят из | полипропиленовых гофрированных двухслойных труб | диаметром 200 мм. | Отстойник состоит из двух секций размером в плане | 2,0 x 2,5 м и камеры переключения задвижек размером | в плане 2,5 x 4,2 м. Глубина отстойника 4,0 м. | Днище и стены отстойника выполняются из монолитного | железобетона. Плиты покрытия и кольца под люки - | сборные железобетонные. По стенам и покрытию | отстойника устраивается теплоизоляция и | гидроизоляция. По плитам покрытия производится | отсыпка грунта толщиной 0,5 м. Отстойник | оборудуется тремя люками. | Из биологического пруда и отстойника в р. Амур | водовод принят из труб ПНД диаметром 160 мм. -----------------|---------------------------------------------------- 8. Наружные сети | Осуществляется от магистральной теплотрассы по ул. теплоснабжения| Невельского в надземном исполнении по опорам и | подземном исполнении в лотках с обязательной | теплоизоляцией стальных трубопроводов, устройством | дренажных колодцев и монтажом запорной арматуры. | Перекладку существующей теплосети выполнить в | соответствии с проектом. Применить трубы стальные | электросварные Диаметрами 32 мм длиной 6 м, 45 мм | длиной 39 м, 57 длиной 400 м, 108 мм длиной 610 м, | 133 мм длиной 55 м, 57 мм длиной 30, 108 мм длиной | 330 м, 133 мм, длиной 16 м. -----------------|---------------------------------------------------- 9. Сети | Подключение к городским телефонным сетям кабелем телефонизации | ТППэпз - 10 x 2 x 0,5, длиной 590 м. При прокладке | кабельной канализации использовать асбестоцементные | трубы Д 100 мм длиной 260 м. -----------------|---------------------------------------------------- 10. Радиофикация | Подключение к городским сетям проводом С-3 | проложить по опорам, ввод в здание через | абонентский трансформатор. -----------------|---------------------------------------------------- 11. Благоустрой- | На заводе предусмотрено устройство металлического ство | ограждения по железобетонным стойкам протяженностью | 887 м, с устройством ворот и калиток. | Озеленение - посев газонов многолетними травами. | Тротуары с покрытием из асфальтобетона. | Устройство дорожного покрытия из двухслойного | асфальтобетона - 0,88 га. | Вся свободная от застройки и дорожных покрытий | территория озеленяется - 0,52 га. -----------------|---------------------------------------------------- | 2 12. Обводная | С покрытием из асфальтобетонной смеси 1540 м , с дорога | устройством подпорной стенки из сборного | железобетона. ---------------------------------------------------------------------- 2.3 Технологическое оборудование ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование оборудования | Единица | Количество пп| | измерения | --|-------------------------------------------|-----------|----------- 1 | Инкубационный аппарат "Осетр" (или | комплект | 4 | эквивалент только при условии сохранения | | | технических характеристик и параметров, | | | требуемых рабочей документацией, по | | | согласованию с Государственным заказчиком | | | (Застройщиком). | | --|-------------------------------------------|-----------|----------- 2 | Бактерицидный облучатель УОВ 10С (или | комплект | 2 | эквивалент только при условии сохранения | | | технических характеристик и параметров, | | | требуемых рабочей документацией, по | | | согласованию с Государственным заказчиком | | | (Застройщиком). | | --|-------------------------------------------|-----------|----------- 3 | Аппарат обесклеивания икры | комплект | 1 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 4 | Инкубационный аппарат 200 л | комплект | 20 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 5 | Бак круглый с рамой | комплект | 3 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 6 | Бактерицидный облучатель | шт. | 12 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 7 | Электробойлер 6 кВт | комплект | 2 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 8 | Электробойлер 12 кВт | комплект | 4 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 9 | Электробойлер 36 кВт | комплект | 6 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 10| Комбинированный фильтр КФ-10 | комплект | 4 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 11| Комбинированный фильтр КФ-60 | комплект | 44 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 12| Дегазатор-аэратор Дг-10 | комплект | 2 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 13| Дегазатор-аэратор Дг-400 | комплект | 2 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 14| Оксигенератор | шт. | 8 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 15| Инкубационный лоток ЛПЛ | комплект | 4 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 16| Бассейн рыбоводный 3x6x1,5 м | комплект | 8 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 17| Льдогенератор | шт. | 4 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 18| Воздуходувка SCL K04-MS (или эквивалент | комплект | 14 | только при условии сохранения технических | | | характеристик и параметров, требуемых | | | рабочей документацией, по согласованию с | | | Государственным заказчиком | | | (Застройщиком). | | --|-------------------------------------------|-----------|----------- 19| Воздуходувка SCL K06-MS (или эквивалент | комплект | 4 | только при условии сохранения технических | | | характеристик и параметров, требуемых | | | рабочей документацией, по согласованию с | | | Государственным заказчиком | | | (Застройщиком). | | --|-------------------------------------------|-----------|----------- 20| Барабанный сетчатый фильтр N 1602 | комплект | 4 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 21| Барабанный сетчатый фильтр N 1603 | комплект | 2 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 22| Насос циркуляционный NM 4 125x25 СЕ (или | комплект | 36 | эквивалент только при условии сохранения | | | технических характеристик и параметров, | | | требуемых рабочей документацией, по | | | согласованию с Государственным заказчиком | | | (Застройщиком). | | --|-------------------------------------------|-----------|----------- 23| Насос циркуляционный UP 32-55 (или | комплект | 1 | эквивалент только при условии сохранения | | | технических характеристик и параметров, | | | требуемых рабочей документацией, по | | | согласованию с Государственным заказчиком | | | (Застройщиком). | | --|-------------------------------------------|-----------|----------- 24| Насос погружной GMCM 50 СЕ (или | комплект | 4 | эквивалент только при условии сохранения | | | технических характеристик и параметров, | | | требуемых рабочей документацией, по | | | согласованию с Государственным заказчиком | | | (Застройщиком). | | --|-------------------------------------------|-----------|----------- 25| Распылитель воздуха | комплект | 370 --|-------------------------------------------|-----------|----------- 26| Установка пожаротушения HY drO MX 2 CR32 | комплект | 1 | (или эквивалент только при условии | | | сохранения технических характеристик и | | | параметров, требуемых рабочей | | | документацией, по согласованию с | | | Государственным заказчиком (Застройщиком) | | ---------------------------------------------------------------------- Для определения участниками размещения заказа полного объема работ, подлежащих выполнению, Государственный заказчик размещает на электронной площадке http://www.sberbank-ast.ru следующую документацию: проектная, рабочая документация; сметная документация; Положительное заключение Государственной экспертизы - N 27 от 27.02.2010; N 23.04.2010, N 303-10/ХГЭ-0935/04 от 15.12.2010 г. 2.4 Стоимость строительства Сметная стоимость строительства определена в базисных ценах, введенных с 01.01.2001 года в ФЕР-2001, методикой для определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации "МДС 81-35.2004", сборников сметных цен ФССЦ-2001. В указанных материалах отражена специфика состава расценок, учитывающая особенности Хабаровского края и части его - Николаевского района. Часть стоимости оборудования определена по данным, полученным в фирме "EMF" (Германия) и на заводах России. Средства на возведение временных зданий и сооружений согласно ГСН 81-05-01-2001 п. 5.5 прил. 1 - 4,6%. Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по ГСН 81-05-02-2007 п. 1.25 тб. 4, 6 зона, прилож. 1, п. 27-а. Затраты на добровольное страхование (строительные риски) в размере - 1% от стоимости СМР по главам 2-8 согласно МДС 81-35.2004. Авторский надзор в размере 0,2% от полной стоимости по главам 1-9. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размер 3% от полной стоимости глав 1-12 (п. 4.96 МДС 81-35,2004). Налог на добавленную стоимость - 18% принят на основании закона РФ от 07.07.03 N 117-РФ. Полная сметная стоимость по сводному сметному расчету составляет: - в базисном уровне цен (без НДС) - 88 723,34 тыс. руб., в том числе: СМР - 64 173,19 тыс. руб., оборудование - 18 194,52 тыс. руб., прочие затраты / 6 355,63 / в т.ч. ПИР - 5 577,69 тыс. руб., (возвратные суммы - 391,94 тыс. руб.) Кроме того, НДС - 15 970,20 тыс. руб. - в текущем уровне цен 3 квартала 2010 г. с НДС - 541 591,73 тыс.руб., в том числе: СМР - 449 802,72 тыс. руб., оборудование - 65 052,69 тыс. руб., прочие затраты/ - 26736,32 / в т.ч. ПИР 20 600,63 тыс. руб., (возвратные суммы - 2 328,12 тыс. руб.) Пересчет в текущие цены 3 квартала 2010 г. произведен в соответствии с приложениями к письму Минрегиона России от 26.07.2010 г. N 28203-КК/08 по индексам: - на СМР - 5,94; - на оборудование - 3,03; - ПИР - 3,13; - прочие работы и затраты - 6,07. Стоимость строительно-монтажных работ с учетом стоимости оборудования на "Строительство осетрового рыбоводного завода на р. Амур, Николаевский район, Хабаровский край", согласно Федеральной целевой программе "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2011-2014 годах" и бюджетных ассигнований на основании письма Минэкономразвития России N 605-00/Д17 от 20.01.2011 3. Нормативно-технические требования 3.1 Выполнение работ и завершение строительно-монтажных работ на объектах должны соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам РФ. 4. Требования к организации и производству работ. 4.1.1. Генподрядчик осуществляет подготовку территории строительной площадки с необходимым переносом зданий, сооружений, инженерных сетей, выносом коммуникаций. 4.1.2. Генподрядчик перед началом строительно-монтажных работ выполняет вынос объекта в натуру с закреплением геодезической основы, обеспечивает ее сохранность и по акту приемки передает исполнительную документацию Заказчику. 4.1.3. Генподрядчик осуществляет временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке. 4.1.4. При заключении Государственного контракта согласовать с Заказчиком календарный план строительно-монтажных работ в соответствии с лимитами капитальных вложений и сводно-сметный расчет (договорной) цены строительств (обязательное приложение к ГК). 4.1.5. К Государственному контракту представить протокол согласования договорной цены в ценах 2001 года согласно утвержденной сметной документации и твердой договорной цены с учетом итога прошедшего аукциона (обязательное приложение к ГК). 4.1.6 Перед началом работ в установленном порядке представить проект производства работ (ППР). 4.1.7 На технологические процессы производства работ разработать и согласовать с Заказчиком в установленном порядке технологические карты. 5. Производство работ. Генподрядчик обязан: 5.1 В процессе производства работ соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней. 5.2 В процессе производства работ применять все необходимые меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами). 5.3 В ходе строительства удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, убирать и удалять со строительной площадки все остатки материалов, мусор или временные объекты, которые больше не требуются. 5.4 Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку. 5.5 Выполнение работ и завершенные строительством объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам РФ. 5.6 Обеспечить надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала, рабочей силы и работников завода. 5.7 Возвести на территории строительной площадке все временные здания и сооружения согласно (ПОС) необходимые для хранения материалов и выполнения работ по Государственному контракту. 6. Приемка-сдача работ. 6.1 Подрядчик предоставляет одновременно с формами акта выполненного объема работ (КС 2; КС 3) комплект "Исполнительной документации" на строительно-монтажные работы и оформленные документы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, статья 55, пункт 3, подпункты 1 - 9 (в том числе технические паспорта на здания и сооружения). 6.2 Подрядчику обеспечить подготовку руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации рыбоводного завода, содержащие сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта оборудования и объектов. 6.3 Приемка и полный расчет за выполненные работы производится после пробной эксплуатации и устранения выявленных замечаний. 6.4 Подрядчик оформляет всю исполнительную документацию по объекту для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в том числе регистрирует, оформляет соответствующие акты по приему приборов учета инспектирующими органами (горводоканал, электросети, теплосети). 6.5 Срок гарантии на выполненные работы, материалы и изделия составляет 60 месяцев с даты подписания Государственным заказчиком акта приемки готового к эксплуатации объекта. 6.6 Подрядчик выполняет монтаж оборудования и передает Заказчику по акту приема-передачи. 6.8 Подрядчик выполняет пусконаладочные работы, оформляет пакет документов, установленного образца и передает их Заказчику. 6.9 Прием объекта в эксплуатацию производить в соответствии со СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
