|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 15.07.2011 № 707|диам. 100 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 58.|Арматура фланцевая с ручным приводом| шт. | 4 | |на условное давление до 4 Мпа, | | | |диаметр прохода: 65 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- |Кран шаровый стальной фланцеый | К-т | 4 | |д. 70 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 57.|Арматура фланцевая с ручным приводом| шт. | 4 | |на условное давление до 4 Мпа | | | |диаметр прохода: 50 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 58.|Кран шаровый диаметр 50 мм | К-т | 4 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 59.|Арматура фланцевая с ручным приводом| шт. | 2 | |на условное давление до 4 Мпа | | | |диаметр прохода: 15 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 60.|Кран шаровый стальной диам. 15 мм | К-т | 2 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 61.|Установка фильтров диаметром: 125 мм| 10 | 0,1 | | | фильтр | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- |Фильтр магнитный ФМФ, д. 125 мм | шт. | 1 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 62.|Установка воздухоотводчиков | шт. | 2 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 63.|Воздухоотводчик автоматический с | шт. | 2 | |наружным резьбовым присоединением | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 64.|Автоматический воздухоотводчик wihd | шт. | 2 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 65.|Установка грязевиков наружным | шт. | 2 | |диаметром патрубков: до 133 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 66.|Установка манометров: с трехходовым |1 компл.| 4 | |краном | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 67.|Установка термометров в опоре прямых|1 комп. | 4 | |и угловых | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 68.|Установка клапанов балансировочных и| шт. | 1 | |запорных диаметром: 40 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 69.|Клапан балансировочный MSV-F2 диам. | шт. | 1 | |40 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 70.|Установка клапанов балансировочных и| шт. | 2 | |запорных диаметром: 100 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 71.|Клапан балансировочный MSV - F2 | шт. | 1 | |диам. 100 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 72.|Регулятор температуры прямого | шт. | 1 | |действия. Прибор, устанавлеваемый на| | | |фланцевых соединениях, до 1,5 кг | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 73.|Установка секций водоподогревателей | Секц. | 2 | |скоростных поверхностью нагрева | | | | 2 | | | |одной секции: до 12 м | | | ---------------------------------------------------------------------- Теплоснабжение калориферов ---------------------------------------------------------------------- 74.|Прокладка трубопроводов отопления из| 100 м | 0,06 | |стальных водогазопроводных | | | |неоцинкованных труб диаметром: 20 мм| | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 75.|Гидравлическое испытание | 100 м | 0,06 | |трубопроводов систем отопления, | | | |водопровода и горячего водоснабжения| | | |диаметром: до 50 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 76.|Крепления для трубопроводов | кг | 1,2 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 77.|Установка смесителевых узлов, | 1 узел | 1 | |диаметром до 40 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 78.|Счетчики (водомеры) диаметром 32 мм | шт. | 1 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 79.|Смесительный узел SMEX 40-2,5 | К-т | 1 | ---------------------------------------------------------------------- Вентиляция ---------------------------------------------------------------------- 80.|Установка вентиляторов радиальных | 1 вен- | 1 | |массой: до 0,12 т | тилятор| | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 81.|Вентилятор канальный RKB 1 | шт. | 1 | | x | | | |600 350 D3 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 82.|Регулятор скорости вращения | шт. | 1 | |вентилятора, на ток до 40 А | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 83.|Регулятор скорости вращения | шт. | 1 | |вентилятора VRTT L 2,5 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 84.|Установка воздухонагревателей | 1 | 1 | |массой: до 0,25 т. |агрегат | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 85.|Канальный нагреватель PBAS | 1 агр | 1 | | x | | | |600 350 3-2,5 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 86.|Установка фильтров воздушных до |1 фильтр| 1 | | 3 | | | |10 тыс. м /час | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 87.|Фильтр-корпус для прямоугольных | К-т | 1 | |каналов 600-350 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 88.|Фильтр-материал для прямоугольных | К-т | 1 | |каналов F45 EU3 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 89.|Установка заслонок воздушных и | шт. | 1 | |клапанов воздушных КВР с | | | |электрическим приводом: периметром | | | |до 2400 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 90.|Клапан воздушный АВК 600-350 | К-т | 1 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 91.|Привод воздушного клапана DAF-2.06 | К-т | 1 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 92.|Установка вставок гибких к | 1 м | 0,3 | |вентиляторам | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 93.|Гибкая вставка для вентилятора | шт. | 2 | |DS-600-350 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 94.|Прокладка воздуховодов из листовой | 100 м | 0,019 | |оцинкованной стали класса Р | поверх-| | |толщиной: 0,7 мм, периметром до | ности | | |2400 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 95.|Прокладка из листовой, оцинкованной | 100 м | 0,145 | |стали класса Н толщиной: до 0,7 мм, | | | |периметром от 1100 до 1600 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 96.|Воздуховоды из оцинкованной стали | м | 1,9 | |толщиной 0,7 мм периметром | | | |600 х 350 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 97.|Воздуховоды из оцинкованной стали | м | 8 | |тол. 0,7 мм периметр 500 х 300 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 98.|Воздуховоды из оцинкованной стали | м | 6,5 | |тол. 0,7 мм периметром 400 х 250 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 99.|Прокладка воздуховодов из стали и | 100 м |0,12434| |алюминия класса Н толщиной: 0,6 мм | | | |до 250 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 100.|Воздуховоды из оцинкованной стали | м | 9,42 | |тол. 0,55 мм диаметром 200 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 101.|Воздуховоды из оцинкованной стали | м | 3,014 | |тол. 0,55 мм диаметром 160 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 102.|Установка шумоглушителей | шт. | 1 | |вентиляционных | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 103.|Шумоглушитель прямоугольный | шт. | 1 | |600 х 350/1000 RSA | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 104.|Установка дроссель-клапанов: |1 клапан| 1 | |диаметром до 355 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 105.|Установка дроссель-клапанов: |1 клапан| 1 | |периметром до 1600 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 106.|Дросель-клапаны в обечайке с | шт. | 1 | |сектором управления из тонколистовой| | | |оцинкованной и сортовой стали | | | |круглые диаметром до 1600 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 107.|Дроссель-клапаны в обечайке с | шт. | 1 | |сектором управления из тонколистовой| | | |стали: диаметром до 280 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 108.|Установка решеток жалюзийных | 1 реш. | 1 | | 2 | | | |площадью в свету: дол 0,5 м | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 109.|Установка решеток жалюзийных | 1 реш. | 4 | |стальных: регулирующих (РР), | | | |номер 4, размер 200 х 400 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 110.|Решетки регулирующие марки РР 4 | м | 0,32 | |размер 200 х 400 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 111.|Решетка наружная АРН 600 х 350 | шт. | 1 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 112.|Решетка регулируемая АМР 400 х 200 | шт. | 4 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 113.|Установка диффузора ДПУ-М 160 | 100 кг | 0,04 | | | отсос | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- |Диффузор ДПУ-М 160 | шт. | 4 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 114.|Установка клапанов: | 1 кл. | 3 | |Огнезадерживающий периметром до | | | |1600 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 115.|Огнезадерживающий клапан | шт. | 3 | |ОКС-1К-60-ЕЗ-200 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 116.|Изоляция плоских и криволинейных | 10 м | 0,2 | |поверхностей пластинами из каучука | | | |(Армофлекс) | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 117.|Плиты (пластины) из вспененного | м | 2 | |полиэтилена, тол. 10 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 118.|Установка вентиляторов радиальных | 1 вент.| 1 | |массой: до 0,12 т | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 119.|Вентилятор канальный RKB-1 600 х 350| шт. | 1 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 120.|Регулятор скорости вращения | шт. | 1 | |вентилятора, устанавливаемый на | | | |конструкции: на ток до 40 А | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 121.|Регулятор скорости вращения | шт. | 1 | |вентилятора VRTT-L 1,5 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 122.|Установка вставок гибких к | 1 м | 0,3 | |радиальным вентиляторам | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 123.|Гибкая вставка для вентилятора | шт. | 2 | |DS600-350 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 124.|Прокладка воздуховодов из листовой, | 100 м | 0,076 | |оцинкованной стали класса Н толщиной| | | |0,7 мм, периметром до 2400 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 125.|Прокладка воздуховодов из листовой, | 100 м | 0,13 | |оцинкованной стали класса Н | | | |толщиной: до 0,7 мм, периметром от | | | |1100 до 1600 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 126.|Воздуховоды из оцинкованной стали | м | 7,6 | |тол. 0,7 мм периметром 600 х 350 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 127.|Воздуховоды из оцинкованной стали | м | 13 | |периметром 400 х 250 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 128.|Установка зонтов над шахтами из | 1 зонт | 1 | |листовой стали прямоугольного | | | |сечения периметром: 2600 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 129.|Зонты вентиляционных систем из | шт. | 1 | |листовой оцинкованной стали, | | | |прямоугольные, периметром шахты | | | |2600 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 130.|Установка решеток жалюзийных | 1 реш. | 4 | |стальных: размером 200 х 400 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 131.|Решетки регулирующие, размером | м | 0,32 | |200 х 400 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 132.|Решетка регулируемая АМР 400 х 200 | шт. | 4 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 133.|Изоляция плоских и криволинейных | 10 м | 1,88 | |поверхностей пластинами из вспенного| | | |каучука | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 134 |Плиты (пластины) из вспененного | м | 18,8 | |полиэтилена толщ. 10 мм типа "Тепол"| | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 135.|Установка вентиляторов радиальных |1 вент. | 1 | |массой: до 0,12 т | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 136.|Вентилятор канальный RKB 1 | шт. | 1 | |600 х 350 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 137.|Регулятор скорости вращения | шт. | 1 | |вентилятора, устанавливаемый на | | | |конструкции, на ток до 40 А | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 138.|Регулятор скорости вращения | К-т | 1 | |вентилятора VRTT L 1,5 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 139.|Установка вставок гибких к | м | 0,3 | |радиальным вентиляторам | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 140.|Гибкая вставка для вентилятора DS | шт. | 2 | |600-350 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 141.|Прокладка воздуховодов из стали, | 100 м | 0,076 | |оцинкованной стали и алюминия класса| | | |Н тол. 0,7 мм, периметром до 2400 мм| | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 142.|Прокладка воздуховодов из листовой, | 100 м | 0,105 | |оцинкованной стали и алюминия класса| | | |Н тол. 0,7 мм, периметром от 1100 до| | | |1600 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 143.|Прокладка воздуховодов из листовой, | 100 м | 0,293 | |оцинкованной стали и алюминия класса| | | |Н тол. 0,7 мм, периметром 900 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 144.|Воздуховоды из оцинкованной стали | м | 7,6 | |тол. 0,7 мм периметром 600 х 350 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 145.|Воздуховоды из оцинкованной стали | м | 10,5 | |тол. 0,7 мм периметром 400 х 250 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 146.|Воздуховоды из оцинкованной стали | м | 7,7 | |тол. 0,7 мм диаметром 200 х 150 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 147.|Воздуховоды из оцинкованной стали | м | 21,6 | |тол. 0,7 мм диаметром 150 х 150 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 148.|Установка дроссель-клапанов: | 1 | 4 | |периметром до 1000 мм | клапан.| | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 149.|Дросель-клапаны в обечайке с | шт. | 4 | |секретом управления из тонколистовой| | | |оцинкованной и сортовой стали диам. | | | |1000 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 150.|Установка решеток жалюзийных | 1 реш. | 40 | |стальных: регулирующих (РР), | | | |номер 4, размер 200 х 400 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 151.|Решетки регулирующие марки РР-4 | м | 0,32 | |размер 200 х 400 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 152 |Решетка регулируемая АМР | шт. | 36 | |300 х 100 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 153.|Решетка регулируемая АМР 150 х 150 | шт. | 4 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 154.|Установка вентиляторов радиальных |1 вент. | 1 | |массой: до 0,12 тн | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 155.|Вентилятор канальный СК250 С | К-т | 1 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 156.|Регулятор скорости вращения | шт. | 1 | |вентилятора, устанавливаемый на | | | |конструкции: на ток до 40 А | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 157.|Регулятор скорости вращения | К-т | 1 | |вентилятора VRS 1,5N | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 158.|Прокладка воздуховодов из листовой, | 100 м |0,08572| |оцинкованной стали и алюминия класса| | | |Н тол. 0,6 мм, диаметром до 250 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 159.|Воздуховоды из оцинкованной стали | м | 9,42 | |тол. 0,55 мм диаметр 200 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 160.|Воздуховоды из оцинкованной стали | м | 3,014 | |тол. 0,55 мм диам. 160 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 161.|Установка диффузора ДПУ-М | 100 кг | 0,04 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 162.|Диффузор ДПУ-160 | Шт. | 4 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 163.|Установка клапанов: |1 клапан| 4 | |Огнезадерживающий периметром до | | | |1600 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 164.|Огнезадерживающий клапан ОКС-1К | шт. | 3 | |-(60)-Т-3-250 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 165.|Огнезадерживающий клапан ОКС-1К | шт. | 1 | |-(60)-Т3-160 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 166.|Установка зонтов над шахтами из | 1 зонт | 1 | |листовой стали круглого сечения | | | |диаметром: 250 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 167.|Зонты вентиляционных систем из | шт. | 1 | |листовой оцинкованной стали, | | | |круглые, диам. 250 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 168.|Изоляция плоских и криволинейных | 10 м | 0,32 | |поверхностей пластинами из | | | |вспененного каучука ("Армофлекс") | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | | 2 | | 169.|Плиты из вспененного полиэтилена, | м | 3,2 | |тол. 10 мм типа "Тепол" | | | ---------------------------------------------------------------------- Электроосвещение ---------------------------------------------------------------------- 170.|Щитки осветительные, устанавлеваемые| 1 шт. | 4 | |на стене: болтами на конструкции, | | | |масса щитка до 15 кг | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 171.|Щиток осветительный ЩО | Шт. | 4 | |8505-1408-УХЛЗ, 1 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 172.|Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 1 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 173.|Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 1 | |ЯТП-0,25 21УЗ | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 174.|Светильник отдельно устанавливаемый:| 100 шт.| 0,68 | |на штырях с количеством ламп в | | | |светильнике до 4 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 175.|Светильник люминисцентный | шт. | 68 | |встраиваемый с зеркальной решеткой | | | |ARS мощн. 4 х 18 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 176.|Светильник отдельно устанавливаемый:| 100 шт.| 1,58 | |на штырях с количеством ламп в | | | |светильнике 2 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 177.|Светильник люминесцентный | шт. | 132 | |встраиваемый с зеркальной решеткой | | | |ARC мощностью 2 х 36 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 178.|Светильник люминесцентный | шт. | 26 | |встраиваемый с зеркальной решеткой | | | | х | | | |РАС мощн. 2 36 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 179.|Светильник потолочный или настенный | 100 шт.| 0,12 | |с креплением винтами или болтами для| | | |помещений | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 180.|Светильники НПО 22 х 100 | шт. | 12 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 181.|Светильник с подвеской па крюк для | 100 шт.| 0,04 | |помещений: с нормальными условиями | | | |среды | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 182.|Светильник потолочный или настенный | 100 шт.| 0,01 | |с креплением винтами или болтами для| | | |помещений | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 183.|Светильник НПО 22x100 | шт. | 12 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 184.|Светильник НББ 01-60 | шт. | 4 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 185.|Светильник потолочный или настенный | 100 шт.| 0,09 | |с креплением винтами или болтами для| | | |помещений: с тяжелыми условиями | | | |среды, уплотненный | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 186.|Светильники НСП-0,2-200-01 | шт. | 1 | |промышленный без ламп | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 187.|Светильники НСП-02-200-01 (без ламп)| шт. | 8 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 188.|Светильник потолочный или настенный | 100 шт.| 0,08 | |с креплением винтами или болтами для| | | |помещений: с нормальными условиями | | | |среды одноламповый | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- |Светильники НББ 0,2-25 | шт. | 8 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 189.|Светильник переносной марки РВО-42 | шт. | 1 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 190.|Лампы люминесцентные ртутные низкого| 10 шт. | 27,2 | |давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, | | | |ЛБХ20 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 191.|Лампы люминесцентные ртутные низкого| 10 шт. | 26,4 | |давления типа ЛТБ40 БЗ | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 192.|Стартеры для ламп 4-20/СК-127 | 10 шт. | 54 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 193.|Лампы накаливания электрические | 10 шт. | 2,8 | |осветительные общего назначения | | | |типа БК220-230-100 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 194.|Лампы газопольные в зеркальной колбе| 10 шт. | 0,1 | |МОЗ 40-60 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 195.|Выключатель: одноклавишный | 100 шт.| 0,45 | |уплотненного типа при скрытой | | | |проводке | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 196.|Выключатель двухклавишный | 100 шт.| 0,32 | |уплотненного типа при скрытой | | | |проводке | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 197.|Выключатель одноклавишный для | шт. | 45 | |скрытой проводки | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 198.|Выключатель двухклавишный для | шт. | 32 | |скрытой проводки | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 199.|Коробка кабельная соединительная | 1 шт. | 112 | |или разветвительная | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 200.|Коробка ответвительная У-197 | шт. | 100 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 201.|Коробка ответвительная КОР94-3 | шт. | 12 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 202.|Розетка штепсельная: уплотненного | 100 шт.| 0,9 | |типа скрытой проводке | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 203 |Коробка распределительная настенная | 1 кор. | 167 | |на кабели с пластиковой оболочкой | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 204.|Провод групповой осветительных сетей| 100 м | 43 | |в защитной оболочке или кабель | | | |двух-трех жильный в пустотах плит | | | |перекрытий | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 205.|Кабель с медными жилами ВВГнг-LS, | м | 1173 | | х | | | |сеч. 3 2,5 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 206.|Кабель с медными жилами ВВГ-нг- | м | 3060 | | х | | | |3 1,5 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 207.|Кабель с медными жилами BBГнгLS, | м | 153 | | х | | | |Сеч 2 2,5 | | | ---------------------------------------------------------------------- Заземление ---------------------------------------------------------------------- 208.|Коробка с зажимами, устанавливаемая | 1 шт. | 1 | |на конструкции на стене или колонне,| | | |для кабелей или кабелей или проводов| | | | 2 | | | |сечением: до 10 мм , с количеством | | | |зажимов до 6 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 209.|Стоимость ящика главной заземляющей | шт. | 1 | |жилы | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 210.|Проводник заземляющий из медного | 100 м | 1,35 | | 2| | | |изолируемого провода сечением 25 мм | | | |открыто по строительным основаниям | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | х | | | 211.|Кабель силовой ВВГ сеч. 1 25 | м | 5,1 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 212.|Кабель силовой с медными жилами с | 1000 м | 0,1326| |поливинилхлоридной изоляцией в | | | |поливинилхлоридной оболочке без | | | |защитного покрова ВВГ, напряжением | | | |0,66 Кв, число жил - 1 и сечением | | | | 2 | | | |6,0 мм | | | ---------------------------------------------------------------------- Электрооборудование ---------------------------------------------------------------------- 213.|Блок управления шкафного исполнения | 1 шт. | 1 | |или распределительный пункт (шкаф), | | | |устраиваемый на стене | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 214.|Блок управления шкафного исполнения | 1 шт. | 1 | |или распределительный пункт (шкаф), | | | |устраиваемый на стене | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 215.|Устройство вводно-распределительного| 1 шт. | 1 | |ВРУ-1д-250-333УХЛЗ | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 216.|Пункт распределительный | 1 шт. | 1 | |ПР11М1064-1УХЛЗ3 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 217.|Пускатель магнитный общего | 1 шт. | 4 | |назначения отдельно стоящий, | | | |устанавливаемый на конструкции: | | | |на стене, на ток до 40 А | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 218.|Регулятор скорости VRTT-L8 | К-т | 3 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 219.|Регулятор скорости VRS 1,5 | К-т | 1 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 220.|Блок управления шкафного исполнения | 1 шт. | 1 | |или распределительный пункт (шкаф), | | | |устанавливаемый: на полу, высота | | | | х | | | |или ширина до 1700 1100 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 221.|Станция управления пожарными | К-т | 1 | |насосами СУ-ПН-21А | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 222.|Источник бесперебойного питания 5кВа| К-т | 1 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 223.|Пост управления кнопочный общего | 1 шт. | 9 | |назначения, устанавливаемый на | | | |конструкции, на стене или колонне, | | | |количество элементов 3 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 224.|Пост управления кнопочный ПКЕ-232-УЗ| шт. | 1 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 225.|Пост управления кнопочный ПКЕ212-1УЗ| шт. | 8 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 226.|Пускатель магнитный общего | шт. | 1 | |назначения отдельно стоящий, | | | |устанавливаемый на конструкции | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 227.|Пускатель магнитный со встроенной | 1 шт. | 1 | |кнопкой управления и светосигнальной| | | |арматурой ПМЛ1110-2-УЗ | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 228.|Шкаф с зажимами, устанавлевасмый на | 1 шт. | 1 | |конструкции на стене или колонне, | | | |для кабелей или проводов сечением: | | | | 2 | | | |до 10 мм , с количеством зажимов | | | |до 6 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 229.|Стоимость шкафа главной заземляющей | шт. | 1 | |жилы | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 230.|Рукав металлический наружный | 100 м | 0,2 | |диаметром: до 48 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- |Рукава металлические диаметром 27 мм| м | 20,4 | |РЗ-Ц-Х | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 231.|Труба стальная по установленным | 100 м | 1,2 | |конструкциям, по стенам с креплением| | | |скобами, диаметром до 25 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 232.|Трубы стальные сварные | м | 120 | |водогазопроводные с резьбой черные | | | |легкие диам. прохода 20 мм, тол. | | | |стенки 2,5 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 233.|Труба стальная по установленным | 100 м | 0,4 | |конструкциям, по стенам с креплением| | | |скобам, диаметр до 40 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 234.|Трубы стальные сварные | м | 40 | |водогазопроводные с резьбой черные | | | |(неоцинкованные) диам. 40 мм, тол. | | | |стенки 3 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 235.|Затягивание провода в проложенные | 100 м | 0,15 | |трубы и металлические рукава первого| | | |одножильного или многожильного в | | | |общей оплетке, суммарное сечение: | | | | 2 | | | |до 16 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 236.|Затягивания провода в проложенные | 100 м | 0,4 | |трубы и металлические рукава первого| | | |одножильного или многожильного в | | | |общей оплетке, суммарное сечение: | | | | 2 | | | |до 70 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 237.|Затягивание провода в проложенные | 100 м | 0,35 | |трубы и металлические рукава каждого| | | |последующего одножильного или | | | |многожильного в общей оплетке, | | | | 2 | | | |суммарное сечение: до 70 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 238.|Кабель двух-четырехжильный сечением | 100 м | 1,23 | | 2 | | | |жилы до 16 мм с креплением | | | |накладными скобами, полосками с | | | |установкой ответвительных коробок | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 239.|Кабель с медными жилами | м | 117,3 | |ВВГнг-LS, сеч. 5*1,5 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 240.|Кабель с медными жилами | м | 15,3 | |ВВГнг-LS, сеч. 5 х 2,5 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 241.|Кабель с медными жилами | м | 86,7 | |ВВГнг-LS, ceч. 5 х 16 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 242.|Кабель с медными жилами | м | 15,3 | |BBГнгLS, сеч. 5 х 4 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 243.|Кабель с медными жилами ВВГнг-LS | м | 3,06 | |сеч. 3*2,5 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 244.|Кабель с медными жилами | м | 30,6 | |ВВГнг-LS 3*1,5 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 245.|Кабель микрофонный с ПЭ изоляцией | м | 20,4 | |КММ сеч. 2*0,35 | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- | 2 | | | 246.|Шнур гибкий ШВВП, сеч. 2*0.5 мм | м | 40,8 | ---------------------------------------------------------------------- Для определения участниками размещения заказа полного объема работ, подлежащих выполнению, Государственный заказчик размещает на электронной площадке http://www.sberbank-ast.ru следующую документацию: - проектная документация (Приложение N 1 к Техническому заданию); - рабочая документация (Приложение N 2 к Техническому заданию); - положительное заключение Государственной экспертизы (Приложение N 3 к Техническому заданию). Приложение N 2 к Аукционной документации ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область. г. Москва "__"_________ 2011 г. Федеральное агентство по рыболовству (далее - Росрыболовство), именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице заместителя руководителя Фомина Александра Владимировича, действующего на основании доверенности от 21 сентября 2010 г. N 5602-АК/У06, с одной стороны и ____________________________________________________________________ ____________________________________, признанное победителем открытого аукциона в электронной форме на выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от "__"_________ 2011 г. N ___, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок осуществить реконструкцию здания общежития N 3, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область (далее - Объект), реконструкция Объекта должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием Приложение N 1 к настоящему Контракту, проектной (включая смету) и рабочей документациями, передаваемыми Государственным заказчиком Подрядчику, согласно прилагаемому Календарному плану Приложение N 2 к настоящему Контракту, включая поставку оборудования и материалов, работы по техническому и гарантийному обслуживанию Объекта и оборудования, а также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных с реконструкцией Объекта работ, а Государственный заказчик обязуется предоставить на время выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчику земельный участок (общей площадью 2 2 073,3 м , расположенный по адресу: Сахалинская область, г. Невельск, ул. Ленина, 61а) для выполнения работ по Контракту, проектную и рабочую документации, принять и оплатить выполненные в рамках настоящего Контракта работы по реконструкции Объекта. 1.2. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения. 13. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________________ (_____________________________________________________________) рублей ________ копеек (включая НДС). 2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика. В цену настоящего Контракта, в частности, входит: - оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением реконструкции Объекта; - оплата аренды необходимых для реконструкции машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (реконструкцией Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией Объекта; - работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям; - работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию; - охрана Объекта. В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 2.3. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику ежемесячно на основании подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов приемки-передачи выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата производится за фактически выполненные работы по Контракту, в соответствии с их стоимостью, определенной Календарным планом (Приложение N 2 к настоящему Контракту) и проектной документацией. 2.4. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату, выставленного на основании подписанных Сторонами в соответствии с п. 2.3. Контракта документов (по форме КС-2, КС-3). 2.5. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика. 2.6. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом. 2.7. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2.8. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту. В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, Стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта. 2.9. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым. 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по реконструкции Объекта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Контракта. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему Контракту и представить их результат Государственному заказчику к приемке не позднее 1 декабря 2011 года. 3.2. Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом Приложение N 2 к настоящему Контракту. 3.3. Государственный заказчик передает Подрядчику проектную документацию (Приложение N 1 к Техническому заданию); рабочую документацию (Приложение N 2 к Техническому заданию); положительное заключение Государственной экспертизы (Приложение N 3 к Техническому заданию) на реконструкцию Объекта в течение 25 дней с момента заключения настоящего Контракта. 3.4. Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику документы, указанные в п. 3.3. Контракта в течение 15 дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 4.1. Обязательства Подрядчика. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства: 4.1.1. Выполнить все работы по реконструкции Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему. 4.1.2. Обеспечить: - производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документациями, Календарным планом (Приложение N 2 к настоящему Контракту) и строительными нормами и правилами; - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. 4.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к реперным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. 4.1.4. Возвести собственными силами за счет цены Контракта все временные сооружения. 4.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной и рабочей документацией. Точки и условия подсоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Государственный заказчик. 4.1.6. Обеспечить в ходе реконструкции выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение. 4.1.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке. 4.1.8. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Государственного заказчика. 4.1.9 Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 4.1.10. Подрядчик обязан самостоятельно закупить строительные материалы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также предоставить и/или арендовать все необходимое оборудование (технику) для выполнения работ по настоящему Контракту. Подрядчик не должен использовать материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 4.1.11. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. 4.1.12. Передать по окончании реконструкции Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период реконструкции и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах. 4.1.13. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ. 4.1.14. Заключить Договоры: - с пусконаладочными организациями и произвести пусконаладочные работы в сроки, в объеме и в порядке, которые установлены в Приложении N 2 к настоящему Контракту; - на шефмонтаж оборудования с вызовом персонала для его производства. 4.1.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 4.2. Обязательства Государственного заказчика. Для реализации настоящего Контракта Государственный заказчик принимает на себя обязательства: 4.2.1. Передать Подрядчику в 45-дневный срок со дня заключения настоящего Контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Государственным заказчиком, на период реконструкции Объекта и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ. 4.2.2. Передать Подрядчику документацию, в объеме, в составе и в сроки, указанные в Приложении N 2 к настоящему Контракту. Передаваемая документация должна составляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, проходить государственную экспертизу и утверждаться в установленном порядке. 4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 5, и в соответствии с Календарным планом Приложение N 3 к настоящему Контракту. 4.2.4. Осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет. 4.2.5. Осуществлять строительный контроль за реконструкцией Объекта. 4.2.6. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего периода ведения работ (реконструкции). 4.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 5.1 Государственный заказчик назначает своего представителя на реконструкцию, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту. Приемка результата выполненных работ (реконструкция Объекта) осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. 5.2 Приемка этапов работ, выполненных Подрядчиком, согласно Календарному плану (Приложение N 3 к настоящему Контракту), осуществляется в порядке, установленном п. 5.4. настоящего Контракта. 5.3 Акты приема-передачи выполненных работ, а также справки о стоимости выполненных работ по формам отчетности КС-2 и КС-3 в обязательном порядке подписываются Сторонами Контракта. Не подписание указанных документов обеими Сторонами Контракта является подтверждением не приемки работ Государственным заказчиком. 5.4. Подрядчик при ежемесячной сдаче работ по реконструкции Объекта не позднее 01 числа месяца, следующего за отчетным, представляет подписанные со своей стороны Акты приема-передачи выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Заказчик осуществляет приемку представленных к сдаче работ не позднее 10 календарных дней и в случае отсутствия замечаний подписывает соответствующие Акты приема-передачи выполненных работ, либо направляет замечания, с указанием срока их устранения. 5.5. После окончания выполнения работ по Объекту в полном объеме предусмотренных настоящим Контрактом, производится сдача работ по Объекту Подрядчиком Заказчику. Уведомление о сдаче-приемке работ по Объекту должно быть направлено Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты окончания работ. 5.6. Для сдачи-приемки работ по Объекту Заказчик в 5 (пяти) дневный срок с даты получения уведомления, указанных в пункте 5.4 настоящего Контракта, создает приемочную комиссию. При сдаче-приемке работ по Объекту Заказчик осуществляет проверку соответствия объема и качества выполненных работ требованиям, установленным в Контракте. 5.7. Сдача-приемка работ по Объекту осуществляется комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в составе своего представителя, представителя проектной организации, Подрядчика, органов Госнадзора, архитектурностроительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления. Приемка работ происходит на основании предоставленных Подрядчиком Государственному заказчику форм отчетности КС-2 и КС-3 и журнала производства работ КС-6, а также предоставленного комплекта исполнительной документации. Завершение Подрядчиком выполнения работ по реконструкции Объекта подтверждается подписанным Сторонами Контракта Актом сдачи-приемки работ. 5.8. Подрядчик передает Государственному заказчику за 10 дней до начала сдачи-приемки работ по Объекту 4 экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Государственного заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 5.9. Дополнительная экспертиза принимаемой Государственным заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Государственным заказчиком при необходимости за свой счет. 5.10. При сдаче-приемке работ по Объекту Государственному заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 5.11. Срок приемки работ по реконструкции Объекта Государственным заказчиком составляет 14 календарных дней с момента представления Подрядчиком уведомления о готовности Объекта к сдаче. 5.12. Сдача работ Заказчику производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, указанной в письменном уведомлении Подрядчика о готовности работ к сдаче. Сдача-приемка работ оформляется Актом сдачи-приемки работ, который подписывается Сторонами. Если сдаче работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка может осуществляться только при положительном результате указанных испытаний, оформленных соответствующими актами. 5.13. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Контракта, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания Акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном Акте. 5.14. Окончательная приемка работ по Акту сдачи-приемки работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. 5.15. Датой окончания работ по настоящему Контракту считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. 6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту. 6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта. 6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней с момента получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со Стороны Государственного заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами. 6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика. 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить реконструкцию упомянутого в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Техническим заданием Приложение N 1 к настоящему Контракту и в соответствии с Календарным планом Приложение N 3 к настоящему Контракту. 7.2. Все поставляемые для реконструкции материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному заказчику введенного в эксплуатацию Объекта. 7.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых для реконструкции Объекта по настоящему Контракту, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. 8. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 8.1. Государственный заказчик в течение 25 дней с момента заключения Государственного контракта передает Подрядчику копию акта безвозмездного (срочного) пользования земельного участка для реконструкции Объекта, разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора. 8.2. Создание геодезической разбивочной основы для реконструкции и геодезические измерения деформаций оснований, в процессе реконструкции являются обязанностью Государственного заказчика, который не менее чем за 10 календарных дней до начала работ по реконструкции передает Подрядчику по акту техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и на закрепленные, на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объем геодезической основы должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. 8.3. Производство геодезических работ в процессе реконструкции, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика. 8.4. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Государственного заказчика. 8.5. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 8.6. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного реконструируемого Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Государственным заказчиком. 9. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала установлена в типовой межотраслевой форме N КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Государственного заказчика. 9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Государственного заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ. 10. ОХРАНА ОБЪЕКТА 10.1. Охрану реконструируемого Объекта до полного завершения работ (до сдачи реконструированного Объекта Государственному заказчику) (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик. 10.2. Охране подлежит реконструируемый Объект, а также предназначенные для реконструкции материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории. 10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом. 11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА 11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов. 11.2. Государственный заказчик в целях осуществления контроля и надзора за реконструкцией вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 1 декабря 2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Федеральным законом от 22 июля 2008 N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" на данный вид деятельности. Государственный заказчик письменно уведомляет Подрядчика о привлечении в качестве своего представителя инженерной организации. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Государственного заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией. 11.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Государственного заказчика осуществляет строительный контроль и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода реконструкции. 11.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика. Государственный заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. 11.5. При осуществлении контроля ведения работ по настоящему Контракту, Государственный заказчик, а также нанятая инженерная организация не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика. 12. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика и/или комиссией созданной Государственным заказчиком. Подрядчик имеет право приступить к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет. 12.2. В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее. 12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственного заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности. 13. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 13.1 Подрядчик не имеет права продавать или передавать в период реконструкции реконструируемый Объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его реконструкцию или реконструкцию отдельной его части никакой третьей стороне. 13.2. Стороны договорились, что все результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту работ, включая поставленное оборудование, переходит в собственность Российской Федерации с момента сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику по актам КС-2 и КС-3 и находятся на ответственном хранении у Подрядчика до передачи Государственному заказчику по акту приемапередачи введенного Объекта в эксплуатацию в установленном порядке с сохранением на Подрядчике до указанного момента риска случайной гибели или повреждения таких результатов выполненных работ. 14. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ 14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте. 14.2. Подрядчик обязан представить Государственному заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту. 15. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 15.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных настоящим Контрактом уплачивает Государственному заказчику: - за окончание реконструкции Объекта после установленного срока по вине Подрядчика - пеню в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеня в размере 2% от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства; - за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пеню в размере 1 % от цены Контракта за каждый день просрочки; - за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - пеню в размере 2% от стоимости данного вида работ за каждый день просрочки; - за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - пеню в размере 2% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей Стороны. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 15.3. Результаты выполнения работ, включая промежуточные, после их приемки Государственным заказчиком согласно п. 2.3. настоящего Контракта переходят в собственность Российской Федерации в лице Государственного заказчика и находятся у Подрядчика на ответственном хранении до сдачи Объекта реконструкции в эксплуатацию комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в установленном порядке. При этом риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта лежит на Подрядчике. 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 16.1 Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на срок его действия. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере 1 837 125 (Один миллион восемьсот тридцать семь тысяч сто двадцать пять) рубль 00 копеек с учетом НДС. В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита). 16.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта. 16.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту. 16.5. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту. 17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы реконструкции был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения реконструкции и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта. 17.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. 18.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п. п. 18.1 и 18.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке. 18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10 дней с момента получения претензии. 19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 19.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 19.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями. 19.3. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта. 19.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 19.5. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2011 года, а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых. 19.6. Стороны обязуются в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны Контракта - "Государственного заказчика", с Росрыболовства на ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область. Вся корреспонденция по настоящему Контракту направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при оправке в ее адрес, указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны. 19.7. Разрешается привлечение только тех субподрядчиков, которые имеют соответствующие допуски для исполнения своих обязательств по Контракту. Вся координация деятельности субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика. 19.8. Персонал Подрядчика. 19.8.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик использует на строительной площадке высококвалифицированную рабочую силу, необходимую для качественного и своевременного выполнения работ. 19.8.2. Подрядчик гарантирует освобождение Государственного заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Подрядчика, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом. 19.8.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Государственный заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности. 19.8.4. В случае возникновения обоснованных претензий к персоналу Подрядчика, связанных с нарушением режима, Государственный заказчик имеет право дать указание "Подрядчику" на отзыв с Объекта лиц допустивших такие нарушения. 19.9. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации 20. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются: 1. Техническое задание - Приложение N 1; 2. Календарный план - Приложение N 2 21. Адреса и реквизиты сторон Государственный заказчик: Подрядчик: Федеральное агентство по рыболовству 107996, г. Москва Рождественский бульвар, д. 12 ИНН 7702679523, КПП 770201001, л/с 03731000760 Отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москвы, р/с. 40105810700000010079 БИК 044583001 От Государственного заказчика Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству ___________________ А.В.Фомин Приложение N 1 к государственному контракту от "__"_________ 2011 г. N _________________ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2011 году работ по реконструкции здания общежития N 3 ул. Ленина, 61а, г. Невельск, Сахалинская область, ФГОУ СПО "Сахалинский морской колледж", г. Невельск 1. Основание для производства работ по реконструкции 1.1 Основанием для производства работ по реконструкции являются: - разрешение на строительство - N RU 655020002006001-191/11 от 24 марта 2011 г. - положительное заключение Государственной экспертизы N 6515002010 от 14 марта 2011 года; правоустанавливающий документ на земельный участок - свидетельство о государственной регистрации права Серия 65ААN 094806 от 06 сентября 2005 г. проектная документация - задание на проектирование объекта, результаты обследования строительных конструкций здания N 18/393 от 10.06.2009 года, технический паспорт на здание общежитие N 3 инженерно-строительные изыскания 43-4/2009, заключение СНТЦ ОАО институт "Сахалингражданпроект". - рабочая документация 223-08-1-пз, 223-08-01,-АС, 223-08-01- СМ, 223-08-1-ВК, 223-08-1 ОВ, 223-08-1ЭО: - указанные документы предоставляются Заказчиком (Застройщиком); федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Сахалинский морской колледж". - источник финансирование - федеральный бюджет. - адрес объекта общежитие N 3, ул. Ленина 61 а, г. Нсвельск, Невельского района, Сахалинской области. 2. Описание объекта реконструкции 2.1. технико-экономические показатели объекта: ---------------------------------------------------------------------- Площадь застройки | Ед. изм. | До реконструкции | После реконструкции -------------------|----------|------------------|-------------------- Площадь застройки | м. кв. | 657,3 | 664,5 -------------------|----------|------------------|-------------------- Общая площадь | м. кв. | 2183,4 | 2073,3 -------------------|----------|------------------|-------------------- Строительный объем | м. куб. | 9578 | 9698 -------------------|----------|------------------|-------------------- Этажность здания | эт. | 4 | 4 ---------------------------------------------------------------------- Проект "Реконструкция здания общежитие N 3" выполняется для существующего эксплуатируемого здания. Проект предусматривает мероприятия, направленное по восстановлению конструкций и инженерного оборудование. Поврежденного в результате физического износа и землетрясения; 2.2 Географическое размещение: участок расположен в центральной части г. Невельска. Поверхность территории искусственно спланирована, площадка сложена грунтами II категории, нормативная глубина промерзания - 1,72 м; климатический район - II; климатический подрайон - II Г; снеговая нагрузка - 3,2 кПа; господствующее направления ветра - с; сейсмичность площадки - 8 баллов; объемно планированные решения состав и расположении в реконструкции не изменились. В связи с устройством монолитного ж/б усиление стен в виде ж/б рубашек и армоцементной штукатурки уменьшились объемно - планировочные показатели. 3. Нормативно-технические требования 3.1. Выполнение работ должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам страны 4. Основные конструкции 4.1. Конструктивная система - стеновая с несущими продольными стенами; 4.2.фундаменты - ленточные из сборных бетонных блоков типа ФНС с размерами блока (600*580) h мм h = 1,8 м кладка без армирования, монолитный пояс поверху толщиной 350-600 мм деформации отсутствуют. 4.3 Стены. - наружные 390 мм из шлакоблочных камней. Для усиления стен применяют арматурную сетку. которая закрепляется на стенках сквозными анкерами. 4.4. Ограждающие стены - покрытие металлическая панель "сайдинг" 4.5 Лестницы. - внутренние в закрытых лестничных клетках, двухмаршевые сборные железобетонные 4.6. Крыша. - чердачная скатная, стропила деревянные, кровля из профнастила 4.7. Перегородки - каменные из шлакоблочных камней. 4.8. Перекрытие. - Из сборных ж/б плит шириной 0,8 м с овальными пустотами. 4.9. Перемычки. - сборные железобетонные. 4.10. Окна. - Блоки оконные с двойным остеклением ГОСТ 11214-2003. 4.11. Полы в кубриках - линолеум, полы в коридорах - бетон мозаичный, полы в туалете, раздевалке, душевой - керамическая плитка, полы в сушилке, в тепловом узле - бетон В 15, полы в тамбуре, лестничной клетке - керамическая плитка. 5. Хоз-питьевой водопровод В проекте разработаны системы водоснабжения и канализации: - объединенный хоз-питьевой и противопожарный водопровод; - горячий водопровод; - бытовая канализация. Источником водоснабжения реконструируемого здания общежития является городская сеть водопровода. Строительный объем здания 3 составляет 7900 м , расход воды на внутреннее пожаротушения принят 2,5 л/сек по СНиП 2.04.01-85 п. 6.1. Система холодного водопровода - объединенная хоз-питьевого и пожарного назначения. На существующем вводе водопровода предусмотрен водомерный узел со счетчиком марки ВСХ-32 и обводной линией с электрифицированной задвижкой. Гарантированный напор на вводе водопровода - 15 м, что является недостаточным для обеспечения напора при пожаротушении. Для создания необходимого напора во внутренней водопроводной сети для внутреннего пожаротушения устанавливаются насосы. Магистральная сеть и стояки холодного горячего водопровода проложены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 в тепловой изоляции. Разводка по этажам и проводов приборов осуществляется из металлических труб типа "Метанол". Пожаротушение осуществляется пожарными кранами D 50 мм. Расстановка пожарных кранов выполнена с учетом радиуса действия 20 м. Схема внутреннего водопровода тупиковая. Разводка магистральных сетей выполнена под потолком 1 этажа. 6. Горячее водоснабжения Горячее водоснабжение решено по закрытой схеме от двух пластинчатых теплообменников, подключенному к тепловому пункту по двухступенчатой последовательной схеме. Магистальная сеть горячее водоснабжения проложены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 в тепловой изоляции. Разводка по этажам и подвод к приборам осуществляется из металлополимерных труб типа "Метанол". 7. Бытовая канализация В здании запроектирована система бытовой канализации для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов в наружную сеть. Подключение проектируемой системы внутренней канализации производится к существующему канализационному колодцу. Диаметр выпуска соответствует диаметру стояка, присоединяемому к данному выпуску. На сети внутренней канализации устраиваются прочистки и ревизии. В помещениях душевой предусматривается устройство лотков с установкой в них трапов. Система канализации вентилируется через стояк, вытяжная часть которого выводится на 0,5 м выше скатной кровли и заканчивается обрезом трубы. На канализационном стояке при прохождении его через перекрытия устанавливаются противопожарные муфты "ОГРАКС-ПМ" или эквивалент. Сети канализации монтируется из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689.2-89 Антисейсмические мероприятия - на вводе водопровода перед водомерным узлом, в местах присоединения трубопроводов к насосам устанавливаются гибкие вставки из рукавов по серии 3.904-24; - применение полиэтиленовых раструбных канализационных труб для внутренней канализации; Стыковые соединения полиэтиленовых раструбных канализационных труб выполняются с применением резиновых уплотнительных колец; - в местах поворота канализационного стояка и опусков из вертикального положения в горизонтальное предусматриваются бетонные упоры. 8. Вентиляция В душевых, санузлах, умывальных, и сушилках вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением. В остальных помещениях вентиляция - неорганизованная, с периодическим проветриванием при открывании фрамуг окон. В здании запроектировано: 1 приточная система (П 1) и 4 вытяжные системы (В1 - В4). Приточная система П1 подает наружный воздух в раздевалки и сушилки. Вытяжные системы обслуживают: В1 - душевые на 1 этаже; В2 - туалеты и умывальные; В3 - сушилки, В4 - электрощитовую и тепловой узел. Вентиляционное оборудование применено в канальном исполнении. Приточная установка расположена в помещении теплового узла. Вытяжные вентиляторы В1 - В4 установлены на чердаке. На всех системах установлены регуляторы скорости вращения вентиляторов. Теплоснабжение калорифера системы П1 - водяное. Параметры теплоносителя составляют 95 - 70° С. Для защиты от замораживания калорифера, на обратном трубопроводе установлен смесительный узел. 9. Электроосвещение. Внутреннее электрооборудование В качестве вводно-распределительного устройства проектом предусматривается установка панели ВРУ-1Д-250-УХЛ4. Учет электроэнергии осуществляется во ВРУ. По степени надежности электроснабжения электроприемники общежития относятся к потребителям II категории, электроприемники противопожарных устройств - I категории Для обнаружении очага пожара запроектированы дымовые извещатели ИП212-45 или эквивалент и ручные извещатели типа ИПР. Дымовые извещатели устанавливаются на потолке на расстоянии не более 4 м от стен. Способ оповещения - световой и речевой. Система речевого оповещения о пожаре и других ситуаций с помощью комплекса системы "Орфей" или эквивалент, в которую входят блок речевого оповещения для передачи сигналов оповещения о пожаре акустические модули (звуковые колонки). Распределительная сеть пожарной сигнализации и система оповещения выполнена кабели марки КСПЭнг-2*2,5 или эквивалент. Кабели прокладываются скрыто за подвесными потолками, в кабель каналах по стенам, стояки - в металлических трубах. Устанавливается источник бесперебойного питания. Для управления пожарными насосами и задвижкой на водомерном узле предусматривается станция управления СУ_ПН, обеспечивающая запуск двигателя насоса, автоматическое переключение на резервный насос при отказе рабочего. В качестве осветительных щитов применяются щиты серии ЩО8505 с автоматическими выключателями с комбинированными распределителями или эквивалент. Освещение помещений выпоено светильниками с люминесцентными лампами и лампами накаливания. На путях эвакуации устанавливаются световые указатели "Выход". Питающие, силовые распределительные и групповые сети освещения выполняются кабелями марки ВВГнг-ls расчетного сечения. Нормы освещенности, типа светильников, приняты в соответствии с назначением помещений и характеристиками окружающей среды. Управления освещением осуществляется выключателями установленными по месту. Защитные меры безопасности, заземление. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции проектом предусматривается: - защитное зануление металлических корпусов электрооборудование, нормально не находящихся под напряжением. В качестве защитного проводника используется третья жила в однофазной сети. - применение устройств защитного отключения в групповых линиях, питающих уборочные механизмы, Дополнительная система управления потенциалов в душевых и умывальных комнатах - повторное заземление нулевого провода на вводе, выполненное из трех электродов из угловой стали 50*50*5 мм длиной 2,5 м, соединяемых между собой полосовой сталью 40*5 мм, проложенной в земле. 10. Производство работ 6.1. В процессе производства работ соблюдать требование всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней. 6.2. В процессе производства работ применять все разумные меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так за ее пределами). 6.3. В ходе реконструкции удалять со строительной площадке все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, мусор или временные объекты, которые больше не требуются 6.4. обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку. 6.5. выполнение работ и завершенные строительством объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам РФ. 6.6. надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала и рабочей силы. 6.7. выполнение работ осуществлять по согласованию с подрядчиком 11. Приемка-сдача работ 7.1. обеспечить подготовку комплекса "исполнительной документацией". 7.2. обеспечить подготовку руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации, содержание сведения достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разработки, наладки и ремонта объекта 7.3. окончание работ с момента заключения государственного контракта до 2011 года декабря месяца 1 дня. 12. Гарантии Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается 60 месяцев с даты подписания Государственным заказчиком акта приемки готового к эксплуатации объекта. В соответствии утвержденным проектным решениями строительных правил, прочих нормативно распредительных документов, регламентирующих производство строительно-монтажных работ согласно условиям государственного контракта. 13. Ожидаемые результаты после проведения реконструкции создания санитарно-технических условий проживания курсантов. - улучшение архитектурной выразительности здания, применяя покрытия "сайдинг" - в связи с физическим износом здания разрушением создать устойчивость конструкциям пространственной системы продольных и поперечных рам. 14. Особые требования 14.1. Подрядчик представляет достоверные сведения в соответствии с требованиями, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 14.2. В процессе строительно-монтажных работ возможна замена рекомендуемых в рабочей документации материалов и оборудования, на эквивалентное только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по обязательному согласованию с Заказчиком. 14.3. Все принимаемые технологические решения и применение, приобретение рыбоводного оборудования, материалов, изделий и конструкций согласовать с Государственным заказчиком. 14.4. Представление достоверных сведений в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 15. Ведомость объемов работ ---------------------------------------------------------------------- N п/п| Наименование работ и затрат | Ед из. |Кол-во |Примечание ---------------------------------------------------------------------- Хоз-питьевой водопровод ---------------------------------------------------------------------- 1. |Установка водомерных узлов, | 1 уз | 1 | |поставляемых на место монтажа | | | |собранными в блоки, с обводной | | | |линией диаметром ввода: до 65 мм | | | |водомера до 40 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 2. |Установка вентилей, задвижек, | 1 шт. | 2 | |затворов, клапанов обратных, | | | |проходных на трубопроводах из | | | |стальных труб диаметром: до 50 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 3. |Задвижки параллельные фланцевые с | шт. | 2 | |выдвижными для воды и пара давлением| | | |1 MПa диаметром 50 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 4. |Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 | 0,1 | | |фильтров| | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 5. |Арматура фланцевая с электрическим | 1 шт. | 1 | |приводом на условное давление до 4 | | | |Мпа, диаметр условного прохода: | | | |100 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 6. |Задвижки фланцевые чугунные | шт. | 1 | |давлением 1Мпа, диаметром 100 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 7. |Фланцы стальные давлением 1 МПа в | Комп. | 2 | |комплекте с болтами, гайками и | | | |прокладками для комплекта с | | | |задвижками диам. 100 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 8. |Агрегат насосный лопастной | 1 шт. | 2 | |центробежный одноступенчатый | | | |объемный, поршневой, приводной | | | |роторный на общей фундаментной плите| | | |или монолитной, массой 0,17 т | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 9. |Насосный агрегат К8/18 с эл/1,5кВт | К-т | 2 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 10. |Установка наружных кранов поливочных| 1 кр. | 2 | |диаметром: 25 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 11. |Установка внутренних кранов | 1 кр. | 9 | |диаметром: 15 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 12. |Вентиля проходные муфтовые 15КЧ18 | шт. | 9 | | 2 | | | |для воды давлением 1,6 кгс/см | | | |диаметром, 25 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 13. |Вентиля проходные муфтовые 15КЧ18Р | шт. | 9 | |для воды, давлением 1,6 МПа | | | |16 кгс/см диаметром 15 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 14. |Установка кранов пожарных диаметром | 1 кр. | 8 | |50 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 15. |Установка задвижек на | шт. | 4 | |трубопроводах диаметром: до 50 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 15. |Задвижки параллельные фланцевые для | шт. | 4 | |воды и пара давлением 1 МПа | | | |диаметром 50 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 16. |Установка клапанов обратных из | шт. | 2 | |стальных труб диаметром 50 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 17. |Клапан подъемный фланцевый диаметром| шт. | 2 | |50 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 18. |Прокладка трубопроводов | 100 м | 0,26 | |водоснабжения из стальных | | | |водогазопроводных труб оцинкованных | | | |диаметром: 20 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 19. |Прокладка трубопроводов | 100 м | 0,26 | |водоснабжения из стальных | | | |оцинкованных труб диаметром: 25 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 20. |Прокладка трубопроводов | 100 м | 0,26 | |водоснабжения из стальных | | | |водогазопроводных оцинкованных труб | | | |диаметром: 40 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 21. |Прокладка трубопроводов | 100 м | 0,26 | |водоснабжения из стальных | | | |водогазопроводных оцинкованных труб | | | |диаметром: 50 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 22. |Прокладка трубопроводов | 100 м | 0,26 | |водоснабжения из стальных | | | |водогазопроводных оцинкованных труб | | | |диаметром 65 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 23. |Прокладка трубопроводов | 100 м | 0,525 | |водоснабжения из многослойных | | | |металл-полимер диаметром: 15 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 23. |Прокладка трубопроводов | 100 м | 0,6 | |водоснабжения из многослойных | | | |металлополимерных труб: диаметром | | | |20 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 24.|Прокладка трубопроводов | 100 м | 0,375 | |водоснабжения из многослойных | | | |металлополимерных труб диаметром: | | | |25 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 25.|Гидравлическое испытание | 100 м | 2,54 | |трубопроводов систем отопления, | | | |водопровода и горячего водоснабжения| | | |диаметром: до 50 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 26.|Гидравлическое испытание | 100 м | 0,26 | |трубопроводов систем отопления, | | | |водопровода и горячего водоснабжения| | | |диаметром: до 100 мм | | | ---------------------------------------------------------------------- Горячее водоснабжение ---------------------------------------------------------------------- 27.|Прокладка трубопроводов | 100 м | 0,2325| |водоснабжения из стальных | | | |водогазопроводных оцинкованных труб | | | |диаметром: 20 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 28.|Прокладка трубопроводов | 100 м | 0,2325| |водоснабжения из стальных | | | |водогазопроводных оцинкованных труб | | | |диаметром: 25 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 29.|Прокладка трубопроводов | 100 м | 0,2325| |водоснабжения из стальных | | | |водогазопроводных оцинкованных труб | | | |диаметром: 40 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 30.|Прокладка трубопроводов | 100 м | 0,2325| |водоснабжения из стальных | | | |водогазопроводных оцинкованных | | | |труб: 50 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 31.|Прокладка трубопроводов | 100 м | 0,429 | |водоснабжения из многослойных | | | |металлополимерных труб: 15 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 32.|Прокладка трубопроводов | 100 м | 0,429 | |водоснабжения из стальных | | | |многослойных металл-полимерных труб | | | |диаметром 20 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 33.|Прокладка трубопроводов | 100 м | 0,442 | |водоснабжения из многослойных | | | |металл-полимер 25 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 34.|Гидравлическое испытание | 100 м | 2,23 | |трубопроводов систем отопления, | | | |водопровода и горячего водоснабжения| | | |диаметром: до 50 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 35.|Рукав герметический гибкий | 1 шт. | 1 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 36.|Установка смесителей | 10 шт. | 2 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 37.|Смесители латунный для мойки | шт. | 20 | |настольный, с верхней камерой | | | |смешения | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 38.|Смесители общие для ванн и | шт. | 20 | |умывальников См-ВУ-ШЛР с душевой | | | |сеткой | | | ---------------------------------------------------------------------- Бытовая канализация ---------------------------------------------------------------------- 39.|Прокладка трубопроводов канализации | 100 м | 0,35 | |из полиэтиленовых труб высокой | | | |плотности диаметром: 50 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 40.|Прокладка трубопроводов канализации | 100 м | 0,67 | |из полиэтиленовых труб высокой | | | |плотности диаметром: 100 мм | | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 41.|Установка унитазов: с бачком | 10 | 2 | |непосредственно присоединенным | компл. | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 42.|Установка умывальников одиночных с | 10 | 4 | |подводкой холодной и горячей воды | компл. | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 43.|Установка смесителей | 10 шт. | 4 | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 44.|Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 | 1 | | | компл. | | -----|------------------------------------|--------|-------|---------- 45.|Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 | 0,4 | | | компл. | | ---------------------------------------------------------------------- Узел ввода и учета ---------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
