|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 23.09.2011 № 9515. Сроки выполнения работ ---------------------------------------------------------------------- N | Состав работ | Сроки этапа| |выполнения работ -----|-----------------------------------------------|---------------- 1. | 1. Разработка частного технического задания |Сроки выполнения |(ЧТЗ), предусматривающего: |работ по | |настоящему | - разработку требований на реализацию |Контракту |веб-сервисов предоставления информации |указываются из |Росрыболовством другим федеральным органам |заявки |исполнительной власти в рамках |единственного |межведомственного взаимодействия. |участника (либо |Включает: |победителя) | - анализ технологических карт |открытого | межведомственного взаимодействия |конкурса | - требований, поступивших в адрес | | Росрыболовства от других ФОИВ, и выбор | | процессов, подлежащих автоматизации; | | - анализ и выбор ведомственных | | информационных систем Росрыболовства - | | поставщиков информации, подлежащей | | автоматизации; | | - анализ и выбор информации, подлежащей | | передаче с помощью ручных форм ввода; | | - разработку требований на создание | | веб-сервисов: синхронных и асинхронных; | | - разработку требований на интеграцию | | разработанных веб-сервисов с | | ведомственными информационными системами; | | - разработку требований на формы ручного | | ввода информации для обеспечения | | функционирования асинхронных веб-сервисов;| | - разработку требований на реализацию | |веб-сервисов получения информации | |Росрыболовством от других федеральных органов | |исполнительной власти в рамках | |межведомственного взаимодействия. | |Включает: | | - анализ технологических карт | | межведомственного взаимодействия, | | разработанных Росрыболовством, и выбор | | процессов, подлежащих автоматизации; | | - разработку требований на создание | | веб-сервисов получения информации | | Росрыболовством от других ФОИВ; | | - разработку требований на интеграцию | | разрабатываемых веб-сервисов получения | | информации с формами сохранения | | поступивших ответов. | |- разработку требований на автоматизацию | |процедур оказания следующих государственных | |услуг: | |- Государственная услуга по оформлению, выдаче | |и регистрации разрешения на экспорт осетровых | |видов рыб и продукции из них и разрешения на | |импорт, сертификата на реэкспорт и сертификата | |на интродукцию из моря осетровых видов рыб и | |продукции из них, включая икру, а также | |внесения в них изменений, приостановления | |действия и аннулирования указанных разрешений, | |сертификатов; | |- Государственная услуга по оформлению, выдаче,| |регистрации, приостановлению действия и | |аннулирования разрешений на добычу (вылов) | |водных биологических ресурсов, а также внесению| |в них изменений; | |- Государственная услуга по заключению с | |юридическими лицами и индивидуальными | |предпринимателями договоров о закреплении за | |ними долей квот добычи (вылова) водных | |биологических ресурсов; | |- Государственная услуга по заключению | |договоров о предоставлении рыбопромыслового | |участка; | |- Государственная услуга по организации | |проведения аукционов о закреплении квот добычи | |(вылова) водных биологических ресурсов и (или) | |договора пользования водными биологическими | |ресурсами, отнесенными к объектам рыболовства | |(в случае перехода права на добычу (вылов) | |водных биологических ресурсов от одного лица к | |другому лицу путем отчуждения; | |- Государственная услуга по согласованию | |размещения хозяйственных и иных объектов, а | |также внедрения новых технологических | |процессов, влияющих на состояние водных | |биологических ресурсов и среды их обитания; | |- Государственная услуга по рассмотрению | |обращений граждан; | |- Государственный контроль (надзор) за | |соблюдением законодательства в области | |рыболовства и сохранения водных биологических | |ресурсов, за исключением водных биологических | |ресурсов, находящихся на особо охраняемых | |природных территориях федерального значения и | |занесенных в Красную книгу РФ; | |- Государственная услуга по подготовке и | |принятию решения о предоставлении водных | |биологических ресурсов в пользование для | |осуществления рыболовства в | |научно-исследовательских и контрольных целях, в| |учебных и культурно-просветительских целях, а | |также в целях рыбоводства, воспроизводства и | |акклиматизации водных биологических ресурсов с | |последующим распределением квот добычи (вылова)| |водных биологических ресурсов для осуществления| |рыболовства в научно-исследовательских и | |контрольных целях, в учебных и | |культурно-просветительских целях, а также в | |целях рыбоводства, воспроизводства и | |акклиматизации водных биологических ресурсов. | |- Государственная услуга по заключению | |договоров об искусственном воспроизводстве | |водных биологических ресурсов в водных объектах| |рыбохозяйственного значения. | |Включает для каждой услуги: | | - анализ технологических карт | | межведомственного взаимодействия, | | разработанных Росрыболовством, и выбор | | процессов, подлежащих автоматизации; | | - разработку требований на создание маршрута| | исполнения государственной услуги; | | - разработку требований на разработку формы | | заявления на услугу, форм сбора информации| | из различных источников в ходе исполнения | | государственной услуги; | | - разработку требований на интеграцию | | разрабатываемых формы заявлений на услуги | | и форм сбора информации с разработанными | | маршрутами исполнения; | | - разработку требований на интеграцию | | разрабатываемых веб-сервисов получения | | информации от других ФОИВ с | | маршрутами/формами автоматизации процедуры| | предоставления услуги. | |- разработку требований на доработку модулей | |внедренной Системы в ходе выполнения проекта | |первой очереди. | | 2. Доработка имеющихся веб-сервисов или | |разработка новых в среде имеющейся Системы для | |обмена информацией с федеральными органами | |исполнительной власти через СМЭВ, | |предусматривающая: | |- доработку имеющихся или разработку новых | |веб-сервисов предоставления информации | |Росрыболовством другим федеральным органам | |исполнительной власти в рамках | |межведомственного взаимодействия; | |- доработку имеющихся или разработку новых форм| |приема запроса от других ФОИВ; | |- доработку имеющихся или разработку новых форм| |ручного ввода ответа для передачи в другие | |ФОИВ; | |- доработку имеющихся или разработку новых | |веб-сервисов получения информации | |Росрыболовством от других федеральных органов | |исполнительной власти в рамках | |межведомственного взаимодействия; | |- доработку имеющихся или разработку новых форм| |ручного ввода запроса для отправки в другие | |ФОИВ; | |- доработку имеющихся или разработку новых форм| |приема ответа от других ФОИВ; | |- интеграцию доработанных или разработанных | |веб-сервисов и форм запросов-ответов; | |- подготовку паспортов доработанных или | |разработанных веб-сервисов, разработку | |документации на веб-сервисы для регистрации | |в СМЭВ. | -----|-----------------------------------------------|---------------- 2. | 3. Разработка Системы, предусматривающая: |Сроки выполнения | |работ по |- На базе внедренной Системы в ходе выполнения |настоящему |проекта первой очереди автоматизацию процедур |Контракту |оказания следующих государственных услуг: |указываются из |- Государственная услуга по оформлению, выдаче |заявки |и регистрации разрешения на экспорт осетровых |единственного |видов рыб и продукции из них и разрешения на |участника (либо |импорт, сертификата на реэкспорт и сертификата |победителя) |на интродукцию из моря осетровых видов рыб и |открытого |продукции из них, включая икру, а также |конкурса |внесения в них изменений, приостановления | |действия и аннулирования указанных | |сертификатов; | |- Государственная услуга по оформлению, выдаче,| |приостановлению действия разрешений на добычу | |(вылов) водных биологических ресурсов, а также | |внесению в них изменений; | |- Государственная услуга по заключению с | |юридическими лицами и индивидуальными | |предпринимателями договоров о закреплении | |за ними долей квот добычи (вылова) водных | |биологических ресурсов; | |- Государственная услуга по заключению | |договоров о предоставлении рыбопромыслового | |участка; | |- Государственная услуга по организации | |проведения аукционов о закреплении квот добычи | |(вылова) водных биологических ресурсов и (или) | |договора пользования водными биологическими | |ресурсами, отнесенными к объектам рыболовства | |(в случае перехода права на добычу (вылов) | |водных биологических ресурсов от одного лица к | |другому лицу путем отчуждения; | |- Государственная услуга по согласованию | |размещения хозяйственных и иных объектов, а | |также внедрения новых технологических | |процессов, влияющих на состояние водных | |биологических ресурсов и среды их обитания; | |- Государственная услуга по рассмотрению | |обращений граждан; | |- Государственный контроль (надзор) за | |соблюдением законодательства в области | |рыболовства и сохранения водных биологических | |ресурсов, за исключением водных биологических | |ресурсов, находящихся на особо охраняемых | |природных территориях федерального значения и | |занесенных в Красную книгу РФ; | |- Государственная услуга по подготовке и | |принятию решения о предоставлении водных | |биологических ресурсов в пользование для | |осуществления рыболовства в | |научно-исследовательских и контрольных целях, | |в учебных и культурно-просветительских целях, | |а также в целях рыбоводства, воспроизводства и | |акклиматизации водных биологических ресурсов с | |последующим распределением квот добычи (вылова)| |водных биологических ресурсов для осуществления| |рыболовства в научно-исследовательских и | |контрольных целях, в учебных и | |культурно-просветительских целях, а также в | |целях рыбоводства, воспроизводства и | |акклиматизации водных биологических ресурсов. | |- Государственная услуга по заключению | |договоров об искусственном воспроизводстве | |водных биологических ресурсов в водных объектах| |рыбохозяйственного значения. | |Включает для каждой услуги: | | - разработку маршрута исполнения | | государственной услуги с помощью | | высокоуровневого генератора маршрутов; | | - разработку формы заявления на услугу, форм| | сбора информации из различных источников | | в ходе исполнения государственной услуги с| | помощью высокоуровневого генератора форм; | | - интеграцию разрабатываемых формы заявлений| | на услуги и форм сбора информации с | | разработанными маршрутами исполнения; | | - интеграцию разрабатываемых веб-сервисов | | получения информации от других ФОИВ с | | маршрутами/формами автоматизации процедуры| | предоставления услуги. | |- Доработку модулей внедренной Системы в ходе | |выполнения проекта первой очереди. В частности | |доработка модулей: | |- монитор исполнения услуг; | |- монитор графического предоставления | |исполнения услуг; | |- модуль фильтрации представления информации по| |различным критериям; | |- модуль предоставление отчетов по оказываемым | |услугам; | |- модуль использования электронной подписи. | | Детальные требования определяются в ходе | |разработки ЧТЗ на первом этапе проекта. | |4. Требования к веб-сервисам: | | | |- веб-сервисы должны быть зарегистрированы в | |СМЭВ; | |- веб-сервисы должны быть оттестированы в | |Минкомсвязи; | |- должен быть отлажен информационный обмен | |Росрыболовства с федеральными органами | |исполнительной власти через СМЭВ. | ---------------------------------------------------------------------- 6. Требования к программному обеспечению Имеющаяся у Заказчика Система, внедренная в ходе реализации проекта первой очереди, базируется на свободно-распространяемом программном обеспечении (СПО): - операционная система - Linux Ubuntu; - сервер портала - Liferay portal; - сервер приложений - Sun Glassfish; - СУБД - PostgreSQL; - LDAP - Open LDAD; - генератор форм - CKEditor; - генератор маршрутов - JBPM; - контент-менеджер - Alfresco; - поисковая система - Solr; - шина - ServiceMix. Разработанное ПО для реализации возможности предоставления Федеральным агентством по рыболовству государственных услуг в электронном виде (вторая очередь), а также любое ПО третьих фирм, используемое в проекте, должно базироваться на указанном СПО. Продукты третьих фирм, используемые в проекте, должны быть переданы Заказчику с соблюдением всех авторских прав. 7. Обучение Исполнитель должен провести обучение следующих категорий сотрудников Заказчика: 1. Ответственных за предоставление услуг в электронном виде. 2. Ответственных за функционирование Системы: - оператора электронных услуг; - программиста; - администратора. Указанные категории сотрудников должны быть утверждены Заказчиком на первом этапе реализации проекта. 8. Поставки и отчетные материалы По результатам работ Исполнитель должен предоставить: В виде поставки программного обеспечения - набор программных продуктов под названием Система, веб-сервисы, формы, маршруты. В бумажном и электронном виде следующие материалы: - частное техническое задание; - руководство программиста; - руководство пользователя. Оформление и предъявление Заказчику результатов работ должно быть выполнено в соответствии с требованиями стандартов на автоматизированные системы: ГОСТ 34.201-89; ГОСТ 34.601-90; 34.602-89; РД 50-34.698-90. 9. Гарантийные обязательства Исполнитель представляет заказчику перечень гарантий, обеспечивающих бесперебойную качественную работу автоматизированной системы. Срок предоставления исполнителем гарантий качества на результаты выполненной работы составляет не менее 1 года с даты подписания акта сдачи приемки работ последнего этапа государственного контракта. 10. Ожидаемые результаты выполнения работ 1. Программное обеспечение, осуществляющее интеграцию со СМЭВ. 2. Программное обеспечение, осуществляющее интеграцию с другими федеральными органами исполнительной власти. 3. Программное обеспечение, осуществляющее автоматизацию процессов оказания услуг. 4. Техническая документация. 5. Обучение персонала. Приложение N 5 к Конкурсной документации ТРЕБОВАНИЯ к описанию участниками размещения заказа на выполнение в 2011 году опытно-конструкторских работ по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка программного обеспечения для реализации возможности предоставления Федеральным агентством по рыболовству государственных услуг в электронном виде" (вторая очередь) Участник размещения заказа должен представить описание опытно-конструкторских работ по следующей форме: 1. Наименование работы. 2. Краткая справка-аннотация работы (представляется краткое описание объекта разработки, раскрывается сущность работы, механизмы и порядок выполнения ОКР). 2.1. Ожидаемые результаты работы (указываются результаты выполнения работ, их объем, возможность представления дополнительной информации в дополнение к указанной в техническом задании). 3. Этапы работы (указывается последовательность, основное содержание и сроки проведения работ (этапов работ), ожидаемые промежуточные результаты по итогам каждого этапа и какими отчетными документами они подтверждаются) по следующей форме: ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование работ| Дата | Дата | Цена |Результаты работ. п/п| (этапов работ) |начала|окончания| государст-| Документы, |Основное содержание|этапа | этапа | венного | подтверждающие | работ | | | контракта |выполнение работ | (этапов работ) | | | тыс. руб. | (этапов работ) ---|-------------------|------|---------|-----------|----------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4. Финансово-экономическое обоснование работы: 4.1. Необходимость привлечения к выполнению работы определенной численности работников различных категорий и объем средств, запрашиваемых на выплату заработной платы с начислениями. 4.2. Необходимость приобретения материалов. 4.3. Необходимость прочих расходов на покупку товаров и оплату услуг. 5. Обоснование возможности выполнения условий открытого конкурса. 5.1. Квалификация участника размещения заказа или исполнителей, являющихся непосредственными исполнителями данной работы: 5.1.1. Качество и полнота представляемого участником описания ОКР. 5.1.2. Ожидаемые преимущества ОКР и новизна предлагаемых решений. 5.1.3. Наличие у участника опыта разработки программного обеспечения в области предоставления государственных услуг в электронном виде в федеральных и региональных органах исполнительной власти (подтверждается заверенными заявителем копиями первого и последнего листов государственных контрактов и заверенной заявителем копией акта выполненных работ) за последние 5 лет. 5.1.4. Наличие у участника положительных отзывов от федеральных и региональных органов исполнительной власти по разработке программного обеспечения в области предоставления государственных услуг в электронном виде (подтверждается заверенными заявителем копиями первого и последнего листов государственных контрактов и заверенной заявителем копией акта выполненных работ) за последние 5 лет. 5.1.5. Наличие у участника опыта выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области разработки программного обеспечения за последние 5 лет (подтверждается заверенными заявителем копиями первого и последнего листов государственных контрактов и заверенной заявителем копией акта выполненных работ). 5.1.6. Способ выполнения работ. 5.2. Обоснование необходимости привлечения организации-соисполнителя. 5.2.2. Сведения об организации-соисполнителе (полное наименование организации, юридический и фактический адрес, фамилия, имя и отчество руководителя организации, телефон, e-mail). 5.2.3. Перечень и содержание работ, выполняемых организациями-соисполнителями. 5.2.4. Квалификация организации-соисполнителя и опыт его работы в выполнении аналогичных работ. 5.2.5. Стоимость выполнения работ организации-соисполнителя. 5.3. Обоснование необходимости привлечения физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя в качестве соисполнителя работы. 5.3.1. Сведения о привлекаемых физических лицах и (или) индивидуального предпринимателя (фамилия, имя и отчество, фактический адрес, телефон, e-mail). 5.3.2. Квалификация привлекаемых физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя (ученая степень, ученое звание, опыт работы в данной области деятельности, награды - дипломы, лауреатство и т.п.). Приложение N 6 к Конкурсной документации ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ______________ на выполнение в 2011 году опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка программного обеспечения для реализации возможности предоставления Федеральным агентством по рыболовству государственных услуг в электронном виде" (вторая очередь) г. Москва "__"_________ 20__ г. Федеральное агентство по рыболовству (далее - Росрыболовство), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя (заместителя руководителя), _______________________________________________________ Ф.И.О. действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 444, или (доверенности) с одной стороны, и ____________________________________________________________________ (полное наименование для юридического лица (сокращенное наименование), фамилия, имя, отчество для физического лица) в лице _____________________________________________________________________, (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.; физическим лицом не заполняется) действующего на основании _____________________________________________________________________, (для юридических лиц - Устав, доверенность; для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации, доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о регистрации в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) признанное ________________________________________ открытого конкурса (единственным участником /либо победителем) на выполнение в 2011 году опытно-конструкторских работ по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка программного обеспечения для реализации возможности предоставления Федеральным агентством по рыболовству государственных услуг в электронном виде" (вторая очередь). Основанием для заключения государственного контракта является протокол Единой комиссии от ___________________________________________________ (название соответствующего протокола) "__"_________ 20__ г. N _______, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями Контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить опытно-конструкторские работы, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении работ (этапа работ) по настоящему Контракту. 1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, являющейся предметом Контракта, определены в техническом задании (Приложение 1), составляющем неотъемлемую часть настоящего Контракта. 1.3. Срок сдачи работ по Контракту, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Контракта. 1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена настоящего Контракта в соответствии со сметой затрат (Приложение 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта составляет ______________________ (сумма прописью). Цена Контракта включает компенсацию издержек Исполнителя, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по выкупу исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Контракту работ у третьих лиц (включая своих работников) в целях их передачи Российской Федерации в лице Заказчика и причитающееся ему вознаграждение, а также стоимость передаваемых Российской Федерации в лице Заказчика исключительных прав на передаваемые Заказчику результаты выполненных работ. 2.2. Работа не облагается НДС (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). 2.3. Оплата по настоящему Контракту производится в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ о приемке работ (этапа работ) на основании подписанного сторонами подлинного акта сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ о приемке работ (этапа работ). Исполнитель определяет стоимость работ (этапа работ) и указывает их в акте сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ (этапа работ). 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия Контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с Контрактом, определены техническим заданием и календарным планом. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном Техническим заданием и в соответствии с требованиями стандартов на автоматизированные системы ГОСТ 34.201-89; ГОСТ 34.601-90; ГОСТ 34.602-89; РД 50-34.698-90. 3.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ - в случае поэтапного выполнения работ) проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику акт сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ (этапа работ) и прилагает к нему необходимую документацию (отчет о выполнении опытно-конструкторской работы) согласно ГОСТ 34.201-89; ГОСТ 34.601-90; ГОСТ 34.602-89; РД 50-34.698-90. 3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной п. 3.2 настоящего Контракта, акт сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Контракта. 3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. 3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене. 3.6. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате. 3.7. В срок не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 3.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Исполнитель обязан: 4.1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по настоящему Контракту согласно техническому заданию и в сроки, установленные календарным планом надлежащего качества. 4.1.2. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему Контракту. 4.1.3. Выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы лично в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом. 4.1.4. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему Контракту третьих лиц (соисполнителей). 4.1.5. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование. При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель. 4.1.6. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц. 4.1.7. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему Контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов. 4.1.8. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании. 4.1.9. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы. 4.1.10. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ. 4.1.11. Не заключать на время действия настоящего Контракта договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего Контракта, и использованию результатов этих работ. 4.1.12. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего Контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации. 4.1.13. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный срок письменно известить Заказчика. 4.2. Исполнитель имеет право: 4.2.1. Привлекать к исполнению настоящего Контракта третьих лиц (соисполнителей) только на основании письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные. 4.2.2. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему Контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком. 4.3. Заказчик обязан: 4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию. 4.3.2. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего Контракта. 4.4. Заказчик имеет право: 4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа работ) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя. 4.4.2. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых по настоящему государственному контракту работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 4.4.3. В случае, если Агентством в конкурсной документации на выполнение работ по выполнению ОКР было установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Агентству в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в конкурсной документации. 4.4.4. Запрашивать у Исполнителя расшифровки статей сметы затрат, (Приложение N 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Контракта. 5.2. В случае нарушения срока выполнения работ (этапа работ) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания работ (этапа работ), за каждый день просрочки. 5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20% стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки. 5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим Контрактом, а также передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик имеет право по решению суда или согласию сторон расторгнуть настоящий Контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств. 5.5. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению работ по Контракту, он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего Контракта. 5.6. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта. 5.7. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ. 5.8. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств. 5.9. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего Контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику. 5.10. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему Контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы. 6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОКР 6.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, полученные и (или) использованные при выполнении опытно-конструкторских работ по настоящему Контракту и/или этапов работ, подлежат отражению в отчетной документации. 6.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Исполнителем при выполнении настоящего Контракта, принадлежат Российской Федерации в лице Заказчика. Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности осуществляются Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 6.3. Исполнитель обязан: 6.3.1 В случае, если выполнение опытно-конструкторской работы требует проведения патентных исследований, проводить патентные исследования и представлять Заказчику отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования". 6.3.2 Представлять в Федеральное агентство по рыболовству на бумажном и электронном носителях сведения о полученных результатах научно-технической деятельности по утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. N 736 формам учетных документов. 6.4. Заказчик обязан: 6.4.1. Осуществлять государственный учет результатов научно-технической деятельности в установленном порядке. 6.4.2. Сообщать Исполнителю в месячный срок после поступления от него уведомления о получении результатов интеллектуальной деятельности решение о способе правовой охраны. 6.4.3. Обеспечить за счет выделяемых ему средств федерального бюджета правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности. 6.5. Исполнитель вправе использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком. 6.6. Заказчик вправе подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня письменного уведомления Исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, а Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками (и/или третьими лицами) приобрести все права для их передачи Российской Федерации в лице Заказчика. Затраты Исполнителя по выкупу прав для их передачи Российской Федерации в лице Заказчика включены в стоимость работ по настоящему Контракту. 6.7. Если в течение указанного срока Заказчик не подаст заявку на выдачу патента, то право на получение патента принадлежит Исполнителю. 6.8. Выплата вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении опытно-конструкторской работы (этапов работы), осуществляется Исполнителем за счет средств, выплачиваемых Исполнителю по настоящему Контракту. 6.9. Условия договоров с авторами результатов интеллектуальной деятельности определяются по согласованию между Исполнителем и авторами. 6.10. Стороны договорились о том, что передача исключительных прав на результаты выполненных Исполнителем по настоящему Контракту работ осуществляется одновременно с передачей самих результатов работ и происходит в силу факта передачи таких результатов. В связи с этим с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ выполненных работ к Заказчику переходят исключительные права на все результаты выполненных Исполнителем работ по настоящему Контракту. Отсутствие в акте сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ отметки о передаче исключительных прав не рассматривается как отказ Сторон от передачи исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Контракту работ от Исполнителя к Заказчику. 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств по Контракту, если ненадлежащее их исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 Контракта, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Контракта, должна направить другой стороне в течение 10 дней с момента наступления указанных обстоятельств письменное уведомление, которое должно содержать, в том числе, данные о характере обстоятельств непреодолимой силы. В случае не извещения или несвоевременного извещения другой Стороны о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы, Сторона, не исполнившая обязательства по Контракту, должна нести ответственность в соответствии с разделом 5 Контракта. 7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и соблюдения Стороной условий, указанных в пункте 7.2 Контракта, срок выполнения обязательств по Контракту может быть продлен соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия, если это не противоречит требованиям к выполняемым работам, указанным в пункте 3.2 Контракта. 7.4. В случае невозможности дальнейшего выполнения работ из-за обстоятельств непреодолимой силы Заказчик принимает и оплачивает Исполнителю фактически выполненный объем работ при соблюдении Исполнителем условий, указанных в п. 7.2. 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 8.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения Контракта. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде (представления безотзывной банковской гарантии, заключения договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта). Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек. 8.2. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Контракту Исполнитель обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита). 8.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта. 8.4. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 8.5. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту. 9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 9.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему Контракту. 9.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны. 9.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет. 9.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет. 9.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон. 9.5. Исполнитель обеспечивает предоставление в установленном порядке обязательного экземпляра отчета в федеральное государственное научное учреждение "Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти" (ЦИТиС) (123557, г. Москва, Пресненский Вал, 17) в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" (с изменениями от 27 декабря 2000 г., от 11 февраля 2002 г., от 26 марта 2008 г., N 28-ФЗ) и постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. N 279. 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 10.1. Заказчик имеет право по согласованию с Исполнителем изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Контрактом части работ. При этом по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены. 10.2. Работы по настоящему Контракту финансируются из средств федерального бюджета, выделяемых Росрыболовству. 10.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 10.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по "__" _________ 2011 г. включительно. По истечению срока действия настоящего Контракта обязательство по оплате со стороны Заказчика прекращается. 11.2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: Заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бул. 12, ИНН 7702679523, л/с 03731000760, отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москва, р/с 40105810700000010079, КПП 770201001, БИК 044583001. Исполнителя: ____________________________________ 12. ПРИЛОЖЕНИЕ 12.1. К настоящему Контракту прилагаются: 1) Техническое задание на ______ листах (приложение N 1) 2) Календарный план на ______ листах (приложение N 2) 3) Смета затрат на ______ листах (приложение N 3). Исполнитель: Заказчик: _________________________ Руководитель (Заместитель (Должность, сокращенное руководителя) Федерального наименование организации) агентства по рыболовству _______________ (Ф.И.О.) ______________ Ф.И.О. (подпись) (подпись) М.П. М.П. "__"________ 20__ г. "__"________ 20__ г. _______________________ (должность руководителя ответственного структурного подразделения Росрыболовства) ______________ Ф.И.О. (подпись) Приложение N 1 к Контракту ____________________________ (краткое наименование организации) N ______________ от "__"_________ 2011 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2011 году опытно-конструкторских работ по теме "Разработка программного обеспечения для реализации возможности предоставления Федеральным агентством по рыболовству государственных услуг в электронном виде" (вторая очередь) 1. Основания для выполнения работ Данный проект выполняется в целях реализации: - Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; - Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 1555-р (вместе с "Планом перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти"); - Распоряжения Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 1519-р "О внесении изменений в план перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти"; - Приказ Федерального агентства по рыболовству от 14 сентября 2011 г. N 926 "О внесении изменений в приказ Росрыболовства от 22 ноября 2010 г. N 955 "Об утверждении государственного заказа на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2011 году за счет средств федерального бюджета". 2. Назначение и цели работы 2.1. Целями опытно-конструкторских работ (далее ОКР) являются: 1). Предоставление информации Росрыболовством федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ) в рамках межведомственного взаимодействия. 2). Получение информации Росрыболовством от ФОИВ в рамках межведомственного взаимодействия. 3). Автоматизация процедур оказания следующих государственных услуг: - Государственная услуга по оформлению, выдаче и регистрации разрешения на экспорт осетровых видов рыб и продукции из них и разрешения на импорт, сертификата на реэкспорт и сертификата на интродукцию из моря осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, а также внесения в них изменений, приостановления действия и аннулирования указанных разрешений, сертификатов; - Государственная услуга по оформлению, выдаче, регистрации, приостановлению действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесению в них изменений; - Государственная услуга по заключению с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров о закреплении за ними долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов; - Государственная услуга по заключению договоров о предоставлении рыбопромыслового участка; - Государственная услуга по организации проведения аукционов о закреплении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами, отнесенными к объектам рыболовства (в случае перехода права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов от одного лица к другому лицу путем отчуждения; - Государственная услуга по согласованию размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания; - Государственная услуга по рассмотрению обращений граждан; - Государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, за исключением водных биологических ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения и занесенных в Красную книгу РФ; - Государственная услуга по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, в учебных и культурно-просветительских целях, а также в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов с последующим распределением квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, в учебных и культурно-просветительских целях, а также в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов. - Государственная услуга по заключению договоров об искусственном воспроизводстве водных биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения. 2.2. Для достижения указанных целей ОКР в рамках проекта должны быть выполнены следующие задачи: 1) Доработаны имеющиеся или разработаны новые асинхронные и синхронные веб-сервисы предоставления информации Росрыболовством федеральным органам исполнительной власти. 2) Интегрированы разработанные асинхронные веб-сервисы с формами сохранения поступивших запросов и формами ручных ответов. 3) Доработаны имеющиеся или разработаны новые веб-сервисы получения информации Росрыболовством от ФОИВ в рамках межведомственного взаимодействия. 4) Интегрированы разработанные веб-сервисы получения информации с формами сохранения поступивших ответов. 5) Разработаны маршруты исполнения государственных услуг. 6) Разработаны формы заявлений на услуги, формы сбора информации из различных источников в ходе исполнения услуг. 7) Интегрированы разработанные формы заявлений на услуги и формы сбора информации с разработанными маршрутами исполнения. 8) Произведена интеграция разработанных веб-сервисов с системой межведомственного взаимодействия (СМЭВ). Все работы должны выполняться на базе Системы, внедренной в ходе реализации проекта первой очереди, путем доработки имеющихся модулей или создания новых. 3. Требования к составу работ 1. Разработка частного технического задания (ЧТЗ), предусматривающего: - разработку требований на реализацию веб-сервисов предоставления информации Росрыболовством другим федеральным органам исполнительной власти в рамках межведомственного взаимодействия. Включает: - анализ технологических карт межведомственного взаимодействия - требований, поступивших в адрес Росрыболовства от других ФОИВ, и выбор процессов, подлежащих автоматизации; - анализ и выбор ведомственных информационных систем Росрыболовства - поставщиков информации, подлежащей автоматизации; - анализ и выбор информации, подлежащей передаче с помощью ручных форм ввода; - разработку требований на создание веб-сервисов: синхронных и асинхронных; - разработку требований на интеграцию разработанных веб-сервисов с ведомственными информационными системами; - разработку требований на формы ручного ввода информации для обеспечения функционирования асинхронных веб-сервисов; - разработку требований на реализацию веб-сервисов получения информации Росрыболовством от других федеральных органов исполнительной власти в рамках межведомственного взаимодействия. Включает: - анализ технологических карт межведомственного взаимодействия, разработанных Росрыболовством, и выбор процессов, подлежащих автоматизации; - разработку требований на создание веб-сервисов получения информации Росрыболовством от других ФОИВ; - разработку требований на интеграцию разрабатываемых веб-сервисов получения информации с формами сохранения поступивших ответов. - разработку требований на автоматизацию процедур оказания следующих государственных услуг: - Государственная услуга по оформлению, выдаче и регистрации разрешения на экспорт осетровых видов рыб и продукции из них и разрешения на импорт, сертификата на реэкспорт и сертификата на интродукцию из моря осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, а также внесения в них изменений, приостановления действия и аннулирования указанных разрешений, сертификатов; - Государственная услуга по оформлению, выдаче, регистрации, приостановлению действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесению в них изменений; - Государственная услуга по заключению с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров о закреплении за ними долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов; - Государственная услуга по заключению договоров о предоставлении рыбопромыслового участка; - Государственная услуга по организации проведения аукционов о закреплении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами, отнесенными к объектам рыболовства (в случае перехода права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов от одного лица к другому лицу путем отчуждения; - Государственная услуга по согласованию размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания; - Государственная услуга по рассмотрению обращений граждан; - Государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, за исключением водных биологических ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения и занесенных в Красную книгу РФ; - Государственная услуга по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, в учебных и культурно-просветительских целях, а также в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов с последующим распределением квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, в учебных и культурно-просветительских целях, а также в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов. - Государственная услуга по заключению договоров об искусственном воспроизводстве водных биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения. Включает для каждой услуги: - анализ технологических карт межведомственного взаимодействия, разработанных Росрыболовством, и выбор процессов, подлежащих автоматизации; - разработку требований на создание маршрута исполнения государственной услуги; - разработку требований на разработку формы заявления на услугу, форм сбора информации из различных источников в ходе исполнения государственной услуги; - разработку требований на интеграцию разрабатываемых формы заявлений на услуги и форм сбора информации с разработанными маршрутами исполнения; - разработку требований на интеграцию разрабатываемых веб-сервисов получения информации от других ФОИВ с маршрутами/формами автоматизации процедуры предоставления услуги. - разработку требований на доработку модулей внедренной Системы в ходе выполнения проекта первой очереди. 2. Доработка имеющихся веб-сервисов или разработка новых в среде имеющейся Системы для обмена информацией с федеральными органами исполнительной власти через СМЭВ, предусматривающая: - доработку имеющихся или разработку новых веб-сервисов предоставления информации Росрыболовством другим федеральным органам исполнительной власти в рамках межведомственного взаимодействия; - доработку имеющихся или разработку новых форм приема запроса от других ФОИВ; - доработку имеющихся или разработку новых форм ручного ввода ответа для передачи в другие ФОИВ; - доработку имеющихся или разработку новых веб-сервисов получения информации Росрыболовством от других федеральных органов исполнительной власти в рамках межведомственного взаимодействия; - доработку имеющихся или разработку новых форм ручного ввода запроса для отправки в другие ФОИВ; - доработку имеющихся или разработку новых форм приема ответа от других ФОИВ; - интеграцию доработанных или разработанных веб-сервисов и форм запросов-ответов; - подготовку паспортов доработанных или разработанных веб-сервисов, разработку документации на веб-сервисы для регистрации в СМЭВ. 3. Разработка Системы, предусматривающая: На базе внедренной Системы в ходе выполнения проекта первой очереди автоматизацию процедур оказания следующих государственных услуг: - Государственная услуга по оформлению, выдаче и регистрации разрешения на экспорт осетровых видов рыб и продукции из них и разрешения на импорт, сертификата на реэкспорт и сертификата на интродукцию из моря осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, а также внесения в них изменений, приостановления действия и аннулирования указанных разрешений, сертификатов; - Государственная услуга по оформлению, выдаче, регистрации, приостановлению действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесению в них изменений; - Государственная услуга по заключению с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров о закреплении за ними долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов; - Государственная услуга по организации проведения аукционов о закреплении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами, отнесенными к объектам рыболовства (в случае перехода права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов от одного лица к другому лицу путем отчуждения; - Государственная услуга по согласованию размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания; - Государственная услуга по рассмотрению обращений граждан; - Государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, за исключением водных биологических ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения и занесенных в Красную книгу РФ; - Государственная услуга по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, в учебных и культурно-просветительских целях, а также в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов с последующим распределением квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, в учебных и культурно-просветительских целях, а также в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов. - Государственная услуга по заключению договоров об искусственном воспроизводстве водных биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения. Включает для каждой услуги: - разработку маршрута исполнения государственной услуги с помощью высокоуровневого генератора маршрутов; - разработку формы заявления на услугу, форм сбора информации из различных источников в ходе исполнения государственной услуги с помощью высокоуровневого генератора форм; - интеграцию разрабатываемых формы заявлений на услуги и форм сбора информации с разработанными маршрутами исполнения; - интеграцию разрабатываемых веб-сервисов получения информации от других ФОИВ с маршрутами/формами автоматизации процедуры предоставления услуги. - Доработку модулей внедренной Системы в ходе выполнения проекта первой очереди. В частности доработка модулей: - монитор исполнения услуг; - монитор графического предоставления исполнения услуг; - модуль фильтрации представления информации по различным критериям; - модуль предоставление отчетов по оказываемым услугам; - модуль использования электронной подписи. Детальные требования определяются в ходе разработки ЧТЗ на первом этапе проекта. 4. Требования к веб-сервисам: - веб-сервисы должны быть зарегистрированы в СМЭВ; - веб-сервисы должны быть оттестированы в Минкомсвязи; - должен быть отлажен информационный обмен Росрыболовства с федеральными органами исполнительной власти через СМЭВ. 4. Требования к защите информации Должно быть обеспечено разграничение прав доступа пользователей к информации в соответствии с должностными обязанностями пользователей и их функциями в системе. Разработка веб-сервисов взаимодействия со СМЭВ должна осуществляться на базе стандартов Минкомсвязи. Обмен информацией со СМЭВ должен осуществляться по защищенному каналу (обеспечивает заказчик). Для сохранности информации должны быть предусмотрены специальные средства сопровождения, которые обеспечивают: - резервное копирование приложений; - резервное копирование данных; - восстановление приложений и данных из резервных копий. Должно быть обеспечено использование электронной подписи для удостоверения веб-сервисов. 5. Сроки выполнения работ ---------------------------------------------------------------------- N | Состав работ | Сроки этапа| |выполнения работ -----|-----------------------------------------------|---------------- 1. | 1. Разработка частного технического задания |Сроки выполнения |(ЧТЗ), предусматривающего: |работ по | |настоящему | - разработку требований на реализацию |Контракту |веб-сервисов предоставления информации |указываются из |Росрыболовством другим федеральным органам |заявки |исполнительной власти в рамках |единственного |межведомственного взаимодействия. |участника (либо |Включает: |победителя) | - анализ технологических карт |открытого | межведомственного взаимодействия |конкурса | - требований, поступивших в адрес | | Росрыболовства от других ФОИВ, и выбор | | процессов, подлежащих автоматизации; | | - анализ и выбор ведомственных | | информационных систем Росрыболовства - | | поставщиков информации, подлежащей | | автоматизации; | | - анализ и выбор информации, подлежащей | | передаче с помощью ручных форм ввода; | | - разработку требований на создание | | веб-сервисов: синхронных и асинхронных; | | - разработку требований на интеграцию | | разработанных веб-сервисов с | | ведомственными информационными системами; | | - разработку требований на формы ручного | | ввода информации для обеспечения | | функционирования асинхронных веб-сервисов;| | - разработку требований на реализацию | |веб-сервисов получения информации | |Росрыболовством от других федеральных органов | |исполнительной власти в рамках | |межведомственного взаимодействия. | |Включает: | | - анализ технологических карт | | межведомственного взаимодействия, | | разработанных Росрыболовством, и выбор | | процессов, подлежащих автоматизации; | | - разработку требований на создание | | веб-сервисов получения информации | | Росрыболовством от других ФОИВ; | | - разработку требований на интеграцию | | разрабатываемых веб-сервисов получения | | информации с формами сохранения | | поступивших ответов. | |- разработку требований на автоматизацию | |процедур оказания следующих государственных | |услуг: | |- Государственная услуга по оформлению, выдаче | |и регистрации разрешения на экспорт осетровых | |видов рыб и продукции из них и разрешения на | |импорт, сертификата на реэкспорт и сертификата | |на интродукцию из моря осетровых видов рыб и | |продукции из них, включая икру, а также | |внесения в них изменений, приостановления | |действия и аннулирования указанных разрешений, | |сертификатов; | |- Государственная услуга по оформлению, выдаче,| |регистрации, приостановлению действия и | |аннулирования разрешений на добычу (вылов) | |водных биологических ресурсов, а также внесению| |в них изменений; | |- Государственная услуга по заключению с | |юридическими лицами и индивидуальными | |предпринимателями договоров о закреплении за | |ними долей квот добычи (вылова) водных | |биологических ресурсов; | |- Государственная услуга по заключению | |договоров о предоставлении рыбопромыслового | |участка; | |- Государственная услуга по организации | |проведения аукционов о закреплении квот добычи | |(вылова) водных биологических ресурсов и (или) | |договора пользования водными биологическими | |ресурсами, отнесенными к объектам рыболовства | |(в случае перехода права на добычу (вылов) | |водных биологических ресурсов от одного лица к | |другому лицу путем отчуждения; | |- Государственная услуга по согласованию | |размещения хозяйственных и иных объектов, а | |также внедрения новых технологических | |процессов, влияющих на состояние водных | |биологических ресурсов и среды их обитания; | |- Государственная услуга по рассмотрению | |обращений граждан; | |- Государственный контроль (надзор) за | |соблюдением законодательства в области | |рыболовства и сохранения водных биологических | |ресурсов, за исключением водных биологических | |ресурсов, находящихся на особо охраняемых | |природных территориях федерального значения и | |занесенных в Красную книгу РФ; | |- Государственная услуга по подготовке и | |принятию решения о предоставлении водных | |биологических ресурсов в пользование для | |осуществления рыболовства в | |научно-исследовательских и контрольных целях, в| |учебных и культурно-просветительских целях, а | |также в целях рыбоводства, воспроизводства и | |акклиматизации водных биологических ресурсов с | |последующим распределением квот добычи (вылова)| |водных биологических ресурсов для осуществления| |рыболовства в научно-исследовательских и | |контрольных целях, в учебных и | |культурно-просветительских целях, а также в | |целях рыбоводства, воспроизводства и | |акклиматизации водных биологических ресурсов. | |- Государственная услуга по заключению | |договоров об искусственном воспроизводстве | |водных биологических ресурсов в водных объектах| |рыбохозяйственного значения. | |Включает для каждой услуги: | | - анализ технологических карт | | межведомственного взаимодействия, | | разработанных Росрыболовством, и выбор | | процессов, подлежащих автоматизации; | | - разработку требований на создание маршрута| | исполнения государственной услуги; | | - разработку требований на разработку формы | | заявления на услугу, форм сбора информации| | из различных источников в ходе исполнения | | государственной услуги; | | - разработку требований на интеграцию | | разрабатываемых формы заявлений на услуги | | и форм сбора информации с разработанными | | маршрутами исполнения; | | - разработку требований на интеграцию | | разрабатываемых веб-сервисов получения | | информации от других ФОИВ с | | маршрутами/формами автоматизации процедуры| | предоставления услуги. | |- разработку требований на доработку модулей | |внедренной Системы в ходе выполнения проекта | |первой очереди. | | 2. Доработка имеющихся веб-сервисов или | |разработка новых в среде имеющейся Системы для | |обмена информацией с федеральными органами | |исполнительной власти через СМЭВ, | |предусматривающая: | |- доработку имеющихся или разработку новых | |веб-сервисов предоставления информации | |Росрыболовством другим федеральным органам | |исполнительной власти в рамках | |межведомственного взаимодействия; | |- доработку имеющихся или разработку новых форм| |приема запроса от других ФОИВ; | |- доработку имеющихся или разработку новых форм| |ручного ввода ответа для передачи в другие | |ФОИВ; | |- доработку имеющихся или разработку новых | |веб-сервисов получения информации | |Росрыболовством от других федеральных органов | |исполнительной власти в рамках | |межведомственного взаимодействия; | |- доработку имеющихся или разработку новых форм| |ручного ввода запроса для отправки в другие | |ФОИВ; | |- доработку имеющихся или разработку новых форм| |приема ответа от других ФОИВ; | |- интеграцию доработанных или разработанных | |веб-сервисов и форм запросов-ответов; | |- подготовку паспортов доработанных или | |разработанных веб-сервисов, разработку | |документации на веб-сервисы для регистрации | |в СМЭВ. | -----|-----------------------------------------------|---------------- 2. | 3. Разработка Системы, предусматривающая: |Сроки выполнения | |работ по |- На базе внедренной Системы в ходе выполнения |настоящему |проекта первой очереди автоматизацию процедур |Контракту |оказания следующих государственных услуг: |указываются из |- Государственная услуга по оформлению, выдаче |заявки |и регистрации разрешения на экспорт осетровых |единственного |видов рыб и продукции из них и разрешения на |участника (либо |импорт, сертификата на реэкспорт и сертификата |победителя) |на интродукцию из моря осетровых видов рыб и |открытого |продукции из них, включая икру, а также |конкурса |внесения в них изменений, приостановления | |действия и аннулирования указанных | |сертификатов; | |- Государственная услуга по оформлению, выдаче,| |приостановлению действия разрешений на добычу | |(вылов) водных биологических ресурсов, а также | |внесению в них изменений; | |- Государственная услуга по заключению с | |юридическими лицами и индивидуальными | |предпринимателями договоров о закреплении | |за ними долей квот добычи (вылова) водных | |биологических ресурсов; | |- Государственная услуга по заключению | |договоров о предоставлении рыбопромыслового | |участка; | |- Государственная услуга по организации | |проведения аукционов о закреплении квот добычи | |(вылова) водных биологических ресурсов и (или) | |договора пользования водными биологическими | |ресурсами, отнесенными к объектам рыболовства | |(в случае перехода права на добычу (вылов) | |водных биологических ресурсов от одного лица к | |другому лицу путем отчуждения; | |- Государственная услуга по согласованию | |размещения хозяйственных и иных объектов, а | |также внедрения новых технологических | |процессов, влияющих на состояние водных | |биологических ресурсов и среды их обитания; | |- Государственная услуга по рассмотрению | |обращений граждан; | |- Государственный контроль (надзор) за | |соблюдением законодательства в области | |рыболовства и сохранения водных биологических | |ресурсов, за исключением водных биологических | |ресурсов, находящихся на особо охраняемых | |природных территориях федерального значения и | |занесенных в Красную книгу РФ; | |- Государственная услуга по подготовке и | |принятию решения о предоставлении водных | |биологических ресурсов в пользование для | |осуществления рыболовства в | |научно-исследовательских и контрольных целях, | |в учебных и культурно-просветительских целях, | |а также в целях рыбоводства, воспроизводства и | |акклиматизации водных биологических ресурсов с | |последующим распределением квот добычи (вылова)| |водных биологических ресурсов для осуществления| |рыболовства в научно-исследовательских и | |контрольных целях, в учебных и | |культурно-просветительских целях, а также в | |целях рыбоводства, воспроизводства и | |акклиматизации водных биологических ресурсов. | |- Государственная услуга по заключению | |договоров об искусственном воспроизводстве | |водных биологических ресурсов в водных объектах| |рыбохозяйственного значения. | |Включает для каждой услуги: | | - разработку маршрута исполнения | | государственной услуги с помощью | | высокоуровневого генератора маршрутов; | | - разработку формы заявления на услугу, форм| | сбора информации из различных источников | | в ходе исполнения государственной услуги с| | помощью высокоуровневого генератора форм; | | - интеграцию разрабатываемых формы заявлений| | на услуги и форм сбора информации с | | разработанными маршрутами исполнения; | | - интеграцию разрабатываемых веб-сервисов | | получения информации от других ФОИВ с | | маршрутами/формами автоматизации процедуры| | предоставления услуги. | |- Доработку модулей внедренной Системы в ходе | |выполнения проекта первой очереди. В частности | |доработка модулей: | |- монитор исполнения услуг; | |- монитор графического предоставления | |исполнения услуг; | |- модуль фильтрации представления информации по| |различным критериям; | |- модуль предоставление отчетов по оказываемым | |услугам; | |- модуль использования электронной подписи. | | Детальные требования определяются в ходе | |разработки ЧТЗ на первом этапе проекта. | |4. Требования к веб-сервисам: | | | |- веб-сервисы должны быть зарегистрированы в | |СМЭВ; | |- веб-сервисы должны быть оттестированы в | |Минкомсвязи; | |- должен быть отлажен информационный обмен | |Росрыболовства с федеральными органами | |исполнительной власти через СМЭВ. | ---------------------------------------------------------------------- 6. Требования к программному обеспечению Имеющаяся у Заказчика Система, внедренная в ходе реализации проекта первой очереди, базируется на свободно-распространяемом программном обеспечении (СПО): - операционная система - Linux Ubuntu; - сервер портала - Liferay portal; - сервер приложений - Sun Glassfish; - СУБД - PostgreSQL; - LDAP - Open LDAD; - генератор форм - CKEditor; - генератор маршрутов - JBPM; - контент-менеджер -Alfresco; - поисковая система - Solr; - шина - ServiceMix. Разработанное ПО для реализации возможности предоставления Федеральным агентством по рыболовству государственных услуг в электронном виде (вторая очередь), а также любое ПО третьих фирм, используемое в проекте, должно базироваться на указанном СПО. Продукты третьих фирм, используемые в проекте, должны быть переданы Заказчику с соблюдением всех авторских прав. 7. Обучение Исполнитель должен провести обучение следующих категорий сотрудников Заказчика: 1. Ответственных за предоставление услуг в электронном виде. 2. Ответственных за функционирование Системы: - оператора электронных услуг; - программиста; - администратора. Указанные категории сотрудников должны быть утверждены Заказчиком на первом этапе реализации проекта. 8. Поставки и отчетные материалы По результатам работ Исполнитель должен предоставить: В виде поставки программного обеспечения - набор программных продуктов под названием Система, веб-сервисы, формы, маршруты. В бумажном и электронном виде следующие материалы: - частное техническое задание; - руководство программиста; - руководство пользователя. Оформление и предъявление Заказчику результатов работ должно быть выполнено в соответствии с требованиями стандартов на автоматизированные системы: ГОСТ 34.201-89; ГОСТ 34.601-90; 34.602-89; РД 50-34.698-90. 9. Гарантийные обязательства Исполнитель представляет заказчику перечень гарантий, обеспечивающих бесперебойную качественную работу автоматизированной системы. Срок предоставления исполнителем гарантий качества на результаты выполненной работы составляет не менее 1 года с даты подписания акта сдачи приемки работ последнего этапа государственного контракта. 10. Ожидаемые результаты выполнения работ 6. Программное обеспечение, осуществляющее интеграцию со СМЭВ. 7. Программное обеспечение, осуществляющее интеграцию с другими федеральными органами исполнительной власти. 8. Программное обеспечение, осуществляющее автоматизацию процессов оказания услуг. 9. Техническая документация. 10. Обучение персонала. Приложение N 2 к Контракту ____________________________ (краткое наименование организации) N ______________ от "__"_________ 2011 г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на выполнение в 2011 году опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка программного обеспечения для реализации возможности предоставления Федеральным агентством по рыболовству государственных услуг в электронном виде" (вторая очередь) Контрактная цена ____________ руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование работ | Дата | Дата | Цена по | Результаты п/п| (этапов работ) | начала |окончания| контракту | работ | | этапа | этапа | руб. |(этапов работ) ---|--------------------|--------|---------|-----------|-------------- 1 | | | | 0,00 | ---|--------------------|--------|---------|-----------|-------------- 2 | | | | 0,00 | ---|--------------------|--------|---------|-----------|-------------- | Итого: | | | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------- Исполнитель: Заказчик: _________________________ Руководитель (Заместитель (Должность, сокращенное руководителя) Федерального наименование организации) агентства по рыболовству _______________ (Ф.И.О.) ______________ Ф.И.О. (подпись) (подпись) М.П. М.П. "__"________ 20__ г. "__"________ 20__ г. _______________________ (должность руководителя ответственного структурного подразделения Росрыболовства) ______________ Ф.И.О. (подпись) Приложение N 3 к Контракту ____________________________ (краткое наименование организации) N ______________ от "__"_________ 2011 г. СМЕТА ЗАТРАТ на выполнение в 2011 году опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка программного обеспечения для реализации возможности предоставления Федеральным агентством по рыболовству государственных услуг в электронном виде" (вторая очередь) ------------------------------------------------------------------ N | Наименование статей расходов | Всего | Сумма этапа (руб.) | | (руб.) |--------------------- | | | I этап | II этап --|-------------------------------|--------|----------|----------- 1 | Материалы | | | --|-------------------------------|--------|----------|----------- 2 | Фонд оплаты труда (ФОТ, | | | | детализировать до сотрудника) | | | --|-------------------------------|--------|----------|----------- 3 | Отчисление на социальные | | | | нужды | | | --|-------------------------------|--------|----------|----------- 4 | Прочие прямые расходы | | | --|-------------------------------|--------|----------|----------- 5 | Накладные расходы | | | --|-------------------------------|--------|----------|----------- 6 | ИТОГО: себестоимость | | | --|-------------------------------|--------|----------|----------- 7 | Прибыль (рентабельность %) | | | --|-------------------------------|--------|----------|----------- 8 | Сторонние организации | | | | (наименование, сумма) | | | --|-------------------------------|--------|----------|----------- 9 | ВСЕГО: контрактная цена | | | ------------------------------------------------------------------ Исполнитель: Заказчик: _________________________ Руководитель (Заместитель (Должность, сокращенное руководителя) Федерального наименование организации) агентства по рыболовству _______________ (Ф.И.О.) ______________ Ф.И.О. (подпись) (подпись) М.П. М.П. "__"________ 20__ г. "__"________ 20__ г. _______________________ (должность руководителя ответственного структурного подразделения Росрыболовства) ______________ Ф.И.О. (подпись) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июнь
|
