Приказ Федерального агентства по рыболовству от 17.10.2011 № 1018

     Наименование работ  -  корректировка  проектной  документации   и
разработка   рабочей   документации  на  реконструкцию  Волгоградского
осетрового  рыбоводного  завода  с  садковой   линией   и   рыбоводным
комплексом на Волжской ГЭС,  ФГБУ "Нижневолжрыбвод",  пос. Рыбоводный,
Среднеахтубинский район Волгоградской области.
     Участник размещения заказа указывает последовательность, основное
содержание и сроки проведения работ.
     Участник размещения   заказа   в   произвольной   форме  по  ниже
перечисленным позициям представляет следующую информацию и  по  своему
усмотрению прилагает документы, подтверждающие эту информацию:
     - количество   выполненных/отсутствие   выполненных    участником
размещения   заказа   за   последние   2   года  контрактов,  стороной
(исполнителем)  которых  является  участник  размещения   заказа,   на
разработку   проектов   по   строительству  и  реконструкции  объектов
капитального строительства за исключением гидротехнических  сооружений
(подтверждается    заверенными    заявителем    копиями    контрактов,
положительными  заключениями  государственной   экспертизы   проектной
документации и актами выполненных работ);
     - общая стоимость выполненных/отсутствие  выполненных  участником
размещения   заказа   за   последние   2   года  контрактов,  стороной
(исполнителем)  которых  является  участник  размещения   заказа,   на
разработку   проектов   по   строительству  и  реконструкции  объектов
капитального строительства за исключением гидротехнических  сооружений
(подтверждается    заверенными    заявителем    копиями    контрактов,
положительными  заключениями  государственной   экспертизы   проектной
документации и актами выполненных работ);
     - наличие у участника  размещения  заказа  положительных  отзывов
органов  исполнительной  власти  по результатам разработки проектов на
строительство  и  реконструкцию  объектов  капитального  строительства
(подтверждается заверенными заявителем копиями отзывов);
     - наличие у участника  размещения  заказа  положительных  отзывов
заказчиков   (за   исключением   органов   исполнительной  власти)  по
результатам  разработки  проектов  на  строительство  и  реконструкцию
объектов   капитального   строительства   (подтверждается  заверенными
заявителем копиями отзывов);
     - наличие/отсутствие  у  участника  размещения заказа сертификата
ГОСТ РИСО9001-2008;
     - наличие/отсутствие у участника размещения заказа прибыли/убытка
на 01.01.2011 г.  (подтверждается  заверенной заявителем копией  формы
N 2  бухгалтерского  баланса,  заверенной  заявителем копией налоговой
декларации);
     - отсутствие/наличие  у участника размещения заказа задолженности
перед бюджетами всех уровней по состоянию на момент подачи  заявки  на
участие   в  конкурсе  (подтверждается  заверенной  заявителем  копией
справки о состоянии расчетов);
     - количество    выполненных/отсутствие   выполненных   участником
размещения  заказа  за   последние   2   года   контрактов,   стороной
(исполнителем)   которых   является  участник  размещения  заказа,  на
разработку проектов по строительству и реконструкции  гидротехнических
сооружений (подтверждается заверенными заявителем копиями контрактов и
актами выполненных работ);
     - общая  стоимость  выполненных/отсутствие выполненных участником
размещения  заказа  за   последние   2   года   контрактов,   стороной
(исполнителем)   которых   является  участник  размещения  заказа,  на
разработку проектов по строительству и реконструкции  гидротехнических
сооружений (подтверждается заверенными заявителем копиями контрактов и
актами выполненных работ);
     - о  сумме  уставного  капитала  участника размещения заказа (для
юридических   лиц   при   наличии   уставного   капитала),   стоимость
собственного имущества (для индивидуальных предпринимателей, частных и
юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала);
     Оценка заявки   участника   размещения  заказа  по  вышеуказанной
информации будет производиться только при представлении подтверждающих
документов прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.
     В случае отсутствия документов  по  соответствующим  подкритериям
будет ставиться ноль баллов.

     Примечания.
     1. Описание   работ   подписывает   лицо,    уполномоченное    на
осуществление действий от имени участника размещения заказа.
     2. Заявка   и   описание   работ   должны   быть   пронумерованы,
прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.




                                                        Приложение N 6
                                             к Конкурсной документации

                                                                ПРОЕКТ

                   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ____

г. Москва                                       "__"__________ 2011 г.


     Федеральное агентство  по  рыболовству,  именуемое  в  дальнейшем
"Государственный  заказчик",  в  лице  Заместителя руководителя Фомина
Александра  Владимировича,  действующего  на   основании  доверенности
от  21 сентября   2010 г.   N  5602-АК/У06,    с    одной      стороны
и ____________________ в лице _______________________________________,
действующего на основании Устава, признанное победителем (единственным
участником) открытого конкурса,  именуемое в дальнейшем "Подрядчик" со
второй   стороны  (совместно  именуемые  -  "Стороны")  с  соблюдением
требований Федерального закона  от 21.07.2005  N 94-ФЗ  "О  размещении
заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание услуг для
государственных  и  муниципальных  нужд",  на  основании   результатов
размещения государственного заказа путем проведения открытого конкурса
на выполнение в  2011-2012  годах  работ  по  корректировке  проектной
документации   и  разработке  рабочей  документации  на  реконструкцию
Волгоградского осетрового  рыбоводного  завода  с  садковой  линией  и
рыбоводным  комплексом на Волжской ГЭС,  ФГБУ "Нижневолжрыбвод",  пос.
Рыбоводный, Среднеахтубинский   район   Волгоградской    области    (в
соответствии с протоколом ______________ от "__"______ 201_ г.  N ___)
с другой стороны,  заключили настоящий Государственный контракт, далее
именуемый "Контракт" о нижеследующем:

                     СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

     1.1. Подрядчик  обязуется  выполнить  в 2011-2012 годах работы по
корректировке проектной документации и разработке рабочей документации
на   реконструкцию  Волгоградского  осетрового  рыбоводного  завода  с
садковой  линией  и  рыбоводным  комплексом  на  Волжской  ГЭС,   ФГБУ
"Нижневолжрыбвод",    пос.    Рыбоводный,    Среднеахтубинский   район
Волгоградской области (далее - Объект).
     1.2. В  работы,  выполняемые Подрядчиком по настоящему Контракту,
входит:
     1.2.1. корректировка  проектной документации и разработка рабочей
документации,  состоящей  из  графических  и   текстовых   материалов,
подготовленных   в   соответствии   с   действующим  законодательством
Российской Федерации, строительными нормами и правилами;
     1.2.2. согласование проектной документации и рабочей документации
с организациями,       осуществляющими       эксплуатацию        сетей
инженерно-технического  обеспечения,  иными уполномоченными органами и
организациями;
     1.2.4. получение    положительного    заключения   на   проектную
документацию  федерального  органа   исполнительной   власти,   органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на
проведение  государственной  экспертизы  проектной  документации   или
подведомственных   указанным   органам   государственных   учреждений.
Доработка  проектной  документации  с   учетом   замечаний,   выданных
указанными в настоящем пункте органами и организациями;
     1.2.5. получение  положительного  заключения   на   достоверность
определения  сметной  стоимости  на строительство объекта,  проводимой
федеральным государственным учреждением, подведомственным Министерству
регионального развития Российской Федерации.  Доработка сметы с учетом
замечаний, выданных указанными в настоящем пункте учреждениями;
     1.2.6. иные работы, инженерные изыскания (изыскательские работы),
указанные  в  Техническом  задании   (приложение  N 1   к   настоящему
Контракту).
     Мероприятия по    согласованию     и     получению     заключения
государственной  экспертизы  проектной документации и сметы проводятся
Подрядчиком от имени Государственного заказчика на основании  выданной
последним доверенности.
     1.3. Технические, экономические и другие требования к проектной и
рабочей документации, разработка которых является предметом настоящего
Контракта,  их содержание,  объем и состав,  а также сроки  выполнения
работ  изложены  в  прилагаемом  Техническом задании (Приложение N 1 к
настоящему  Контракту),  являющихся  неотъемлемой  частью   настоящего
Контракта.
     1.4. Откорректированная   по   настоящему   Контракту   проектная
документация   и   разработанная  рабочая  документация,  технические,
экономические  и  экологические  решения,  предусмотренные   проектной
документацией,    иные    результаты    работ   могут   использоваться
Государственным заказчиком для целей реконструкции на иной территории.
     1.5. Стороны    письменно    определяют    своих   уполномоченных
представителей по техническим вопросам,  которые с момента  заключения
настоящего   Контракта  будут  принимать  непосредственное  участие  в
регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств
по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения.
     1.6. Финансирование  работ   осуществляется   за   счет   средств
федерального бюджета.

                 СТАТЬЯ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

     2.1. Права и Обязанности Подрядчика:
     2.1.1. Своевременно и должным образом откорректировать  проектную
документацию  и  разработать  рабочую  документацию  в  соответствии с
условиями настоящего Контракта.
     2.1.2. Передать   Государственному  заказчику  готовую  проектную
документацию и рабочую  документацию,  исключительные  права  на  них,
результаты  инженерных изысканий и результаты иных работ,  выполненных
по  настоящему  Контракту,  в  том  числе  заключение  государственной
экспертизы  и государственной экологической экспертизы,  проведенных в
соответствии   с   требованиями  ст. 49   Градостроительного   кодекса
Российской   Федерации   и   постановления   Правительства  Российской
Федерации от 18 мая 2009 года N 427  "О  порядке  проведения  проверки
достоверности  определения  сметной  стоимости  объектов  капитального
строительства,  строительство  которых  финансируется  с  привлечением
средств федерального бюджета".
     2.1.3. В   письменной   форме   информировать    Государственного
заказчика  по  его  запросу,  о состоянии дел по выполнению настоящего
Контракта.
     2.1.4. В  установленный  государственным  заказчиком  срок  и  за
собственный счет устранять недоделки при получении от Государственного
заказчика   или   уполномоченных  государственных  органов  письменной
претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой
Подрядчиком,  или  несоответствия  ее  условиям  настоящего Контракта,
действующему законодательству.
     Подрядчик обязан   подготовить   официальные   ответы   на  такие
замечания,  при необходимости - доработать  проектную  документацию  и
рабочую  документацию  с целью устранения ошибок и недоработок за свой
счет.
     2.1.5. Подрядчик  не  вправе передавать выполненные корректировки
проектной документации и разработки рабочей документации третьим лицам
без согласия Государственного Заказчика.
     2.1.6. Выполнять   в   полном    объеме    свои    обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
     2.1.7. Передать   проектную   документацию   на   Государственную
экспертизу  и  государственную экологическую экспертизу и осуществлять
защиту проекта при прохождении таковых.
     2.1.8. Передать   смету  для  определения  сметной  стоимости  на
строительство   объекта,   проводимой   федеральным    государственным
учреждением,   подведомственным  Министерству  регионального  развития
Российской Федерации и осуществлять защиту при ее прохождении.
     2.2. Права и обязанности Государственного заказчика:
     2.2.1. Принять  результаты  выполненных  по  Контакту   работ   и
исключительные права на них по акту сдачи-приемки работ.
     2.2.2. В случае, если откорректированная проектная документация и
разработанная   рабочая   документация  не  соответствуют  необходимым
требованиям и условиям  настоящего  Контракта,  направлять  Подрядчику
письменное  извещение  с  мотивированным  отказом  от  подписания акта
сдачи-приемки работ и устанавливать срок для устранения недостатков.
     2.2.3. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
     2.2.4. Оплачивать    выполненные    Подрядчиком    и     принятые
Государственным  заказчиком  работы  и  исключительные  права на них в
соответствии  с  условиями  настоящего   Контракта   и   при   условии
поступления  на  счет  Государственного заказчика средств федерального
бюджета, выделяемых на оплату работ по Контракту.
     2.2.5. Осуществлять контроль за целевым использованием выделенных
бюджетных  средств,  на  основании  представляемых  Подрядчиком  актов
сдачи-приемки работ, а так же счетов фактур.
     2.2.6. Выполнять  иные  обязанности,  предусмотренные   настоящим
Контрактом и законодательством Российской Федерации.

                   СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

     3.1. Сроки выполнения работ по Контракту:
     С момента заключения настоящего Контракта - ________________ дней
(указывается срок,  предложенный единственным участником,  победителем
открытого конкурса).
     3.2. Подрядчик   по  согласованию  с  Государственным  заказчиком
вправе досрочно сдать  выполненные  работы.  Государственный  заказчик
вправе досрочно  принять  и  оплатить  такие  работы  в соответствии с
условиями Контракта.

                  СТАТЬЯ 4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

     4.1. Цена работ,  выполняемых по настоящему Контракту, составляет
________ (_____________) рублей ____ копеек,  включая НДС,  и включает
компенсацию всех издержек Подрядчика на выполнение работ по Контракту,
в   том   числе   указанных   ниже  по  тексту  настоящего  пункта,  и
причитающееся ему вознаграждение.
     Стоимость работ  по  настоящему  Контракту  является твердой и не
подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерацией.
     В цену Контракта включены затраты на предпроектные работы  в  том
числе  инженерные изыскания,  уточнения паспортных данных Объекта,  на
получение  согласований  проектной  документации  с   государственными
органами,  органами местного самоуправления, надзорными и контрольными
органами в соответствии с действующим  законодательством,  расходы  по
уплате  вознаграждений  в  связи  с выкупом исключительных прав для их
передачи Государственному заказчику,  приобретение и/или использование
лицензий  на  использование  объектов авторских прав,  на страхование,
уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также
стоимость  передаваемых Государственному заказчику исключительных прав
на результаты выполненных в  рамках  исполнения  настоящего  Контракта
работ.
     В цену  Контракта  включены   стоимость   услуг   на   проведение
государственной экспертизы проектной документации, проведение проверки
достоверности   определения    сметной    стоимости    и    проведение
государственной  экологической  экспертизы проектной документации (при
необходимости),  а также все иные виды работ,  связанные с выполнением
Подрядчиком государственного контракта.
     Оплата производится   Заказчиком    только    после    выполнения
Подрядчиком полного объема работ, предусмотренного Контрактом.
     4.2. Источник финансирования - федеральный бюджет.
     4.3. Государственный   Заказчик  в  течение  25  (двадцати  пяти)
банковских дней после  заключения  Контракта  перечисляет  в  качестве
аванса  на  расчетный счет Подрядчика 30 %  (тридцать процентов) цены,
указанной   в  п. 4.1  настоящего  Контракта,   на   основании   счета
Подрядчика.
     4.4. Оплата полностью выполненных работ по  настоящему  Контракту
осуществляется  Государственным  заказчиком  в течение 15 (пятнадцати)
банковских дней  путем  перечисления  денежных  средств  в  российских
рублях  на  расчетный  счет  Подрядчика  после выставления Подрядчиком
счета  при  условии  наличия  подписанного  сторонами  Контракта  акта
сдачи-приемки   выполненных  работ.  Моментом  оплаты  считается  дата
списания  денежных  средств  с   расчетного   счета   Государственного
заказчика.
     4.5. Счета-фактуры  должны  быть  оформлены  в   соответствии   с
требованиями  пунктов  5  и  6 статьи 16 Налогового кодекса Российской
Федерации,  постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914
"Об   утверждении   Правил   ведения   журналов   учета  полученных  и
выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по
налогу на добавленную стоимость".
     4.6. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в
2011 г.  и  в  2012 г.  и,  в  связи с этим,  невозможности выполнения
обязательств  по  настоящему  Контракту  в   установленные   сроки   в
установленном  им  объеме,  Государственный  заказчик освобождается от
ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ,
при   этом   исполнение  обязательств  об  оплате  производится  после
поступления средств из федерального бюджета на финансирование  Объекта
на  счет  Государственного  заказчика.  При уменьшении в установленном
порядке  средств  бюджета,  выделенных  для  финансирования  работ  по
Контракту,  Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать
новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента
принятия уполномоченным государственным органом решения об  уменьшении
средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.
     В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта,
стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.

            СТАТЬЯ 5. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

     5.1. По   завершении   корректировки   проектной  документации  и
разработки рабочей документации, но не позднее "__"_________ 201_ года
Подрядчик передает    Государственному    заказчику   сопроводительным
письмом:
     а) 5  (пять)  экземпляров  подписанного  со  своей  стороны  акта
сдачи-приемки выполненных работ,  содержащего: информацию о Контракте,
наименовании,   объеме   и   стоимости   выполненных  работ,  перечень
передаваемых документов  и  материалов  (в  том  числе  в  электронной
форме), указание   на   передачу  исключительных  прав  на  результаты
выполненных работ;
     б) один  комплект  откорректированной  проектной  документации  и
разработанной рабочей документации в оригинале;
     в) копии     откорректированной    проектной    документации    и
разработанной рабочей документации в количестве 4 (четыре)  экземпляра
в   отпечатанном   и  сброшюрованном  виде  и  1  (один)  экземпляр  в
электронной форме (текстовая часть - файл(ы) в формате *.docx  (формат
текстового редактора  MS Word(R) 2007),  графическая часть - в формате
системы автоматического проектирования AutoCAD (R) 2008 или PDF):
     5.2. Государственный заказчик в течение 30-ти рабочих дней со дня
получения полного комплекта разработанной  документации  проверяет  ее
комплектность,  соответствие  градостроительному  плану,  Техническому
заданию и иным исходным данным.
     При отсутствии замечаний Государственный заказчик подписывает акт
сдачи-приемки  выполненных  работ  и  исключительных  прав  на  них  и
передает один экземпляр обратно Подрядчику.
     5.3. При обнаружении  Государственным  заказчиком  недостатков  в
разработанной  документации  Подрядчик  по требованию Государственного
заказчика  обязан  безвозмездно   переделать   документацию   в   срок
установленный   заказчиком  и  соответственно  произвести  необходимые
изыскательские работы,  а также возместить Государственному  заказчику
причиненные убытки.

            СТАТЬЯ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО КОНТРАКТУ

     6.1. Условием    заключения    настоящего    Контракта   является
предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения  Контракта  на  срок
его    действия.   Обеспечение   исполнения   Контракта   может   быть
предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской
гарантии,   договора   поручительства  или  передачи  Государственному
заказчику в залог  денежных  средств,  в  том  числе  в  форме  вклада
(депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта
(указывается конкретная форма обеспечения исполнения контракта).
     Размер  обеспечения  исполнения  Контракта  составляет  1 005 000
(Один миллион пять тысяч) рублей 00 копеек.
     6.2. В  случае  продления  срока  выполнения  работ по настоящему
Контракту  Подрядчик  обязуется  в  срок  не  позднее,  чем  10   дней
переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию,  договор
поручительства или передать Государственному заказчику  дополнительные
денежные средства в обеспечение исполнения настоящего контракта, в том
числе в форме вклада (депозита).
     6.3. В  случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта перестало быть действительным,  закончило свое действие  или
иным   образом   перестало  обеспечивать  исполнение  Подрядчиком  его
обязательств по государственному контракту,  соответствующий Подрядчик
обязуется  в  течение  10  (десяти)  банковских дней с момента,  когда
соответствующее  обеспечение  исполнения  обязательств  по   Контракту
перестало  действовать  предоставить  Государственному  заказчику иное
(новое) надлежащее обеспечение Контракт на тех же условиях и в том  же
размере,   которые   указаны   в   настоящей  статье  Государственного
контракта.
     6.4. Уплата  Подрядчиком  неустойки  или  применение  иной  формы
ответственности не  освобождает  его  от  исполнения  обязательств  по
настоящему Контракту.
     6.5. Обеспечение      исполнения      Контракта      удерживается
Государственным   заказчиком   в   случае   неисполнения   Подрядчиком
обязательств по настоящему Контракту.

                СТАТЬЯ 7. ПЕРЕДАЧА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

     7.1. Исключительные  права  на   результаты   выполненных   работ
принадлежат Государственному заказчику.  Стоимость исключительных прав
на результаты выполненных работ входит в стоимость Контракта.
     7.2. Стороны договорились о том, что передача исключительных прав
на результаты выполненных Подрядчиком по  настоящему  Контракту  работ
осуществляется  одновременно  с  передачей  самих  результатов работ и
происходит в силу факта передачи таких результатов.  В связи с этим  с
момента  подписания  Сторонами  акта сдачи-приемки выполненных работ к
Государственному заказчику переходя  г  исключительные  права  на  все
результаты  (рабочая  документации)  выполненных  Подрядчиком работ по
настоящему Контракту.  Отсутствие  в  акте  сдачи-приемки  выполненных
работ  отметки  о  передаче исключительных прав не рассматривается как
отказ Сторон от передачи исключительных прав на результаты выполненных
по   настоящему  Контракту  работ  от  Подрядчика  к  Государственному
заказчику.

             СТАТЬЯ 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

     8.1 Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное   или
частичное  неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в
случае  наступления  обстоятельств  непреодолимой   силы,   а   именно
наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад,
изменения  законодательства,  препятствующих  надлежащему   исполнению
обязательств  по  настоящему  Контракту,  а так же других чрезвычайных
обстоятельств,  которые возникли после заключения настоящего Контракта
и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств,
а так же тех,  которые  стороны  были  не  в  состоянии  предвидеть  и
предотвратить.
     8.2. При  наступлении   таких   обстоятельств   срок   исполнения
обязательств  по  настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени
действия данных обстоятельств,  постольку поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
     8.3. Сторона,  для  которой  надлежащее  исполнение  обязательств
оказалось    невозможным    вследствие   возникновения   обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения  таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
Сторону  об  их  возникновении,  виде  и  возможной  продолжительности
действия.
     8.4. Если    обстоятельства,  указанные   в   п. 8.1   настоящего
Контракта,  будут  длиться  более  двух  календарных  месяцев  с  даты
соответствующего уведомления,  каждая  из  Сторон  вправе  расторгнуть
настоящий  Контракт  без  требования возмещения убытков,  понесенных в
связи с наступлением таких обстоятельств.
     8.5. Обстоятельствами   непреодолимoй  силы  по  Контракту  будут
признаны   обстоятельства,    относимые    к    таковым    действующим
законодательством,  в случае, если такие обстоятельства прямо повлияли
на возможность исполнения обязательств по настоящему Контракту.

                   СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

     9.1. За   невыполнение   или   ненадлежащее   выполнение    своих
обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии
с положениями настоящего Контракта,  а во всем,  что не  предусмотрено
Контрактом, руководствуются законодательством Российской Федерации.
     9.2. За нарушение Подрядчиком сроков окончания  выполнения  работ
Государственный  заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в
размере 0,1 %  цепы Контракта.  Неустойка начисляется за  каждый  день
просрочки,   начиная   со   дня,   следующего   после   дня  истечения
установленного срока   исполнения   обязательства   до    фактического
исполнения обязательств Подрядчиком.
     9.3. На Подрядчика возлагается ответственность  за  снижение  или
потерю  прочности,  устойчивости,  надежности  и объекта работ или его
части.
     Срок обнаружения  ненадлежащего  качества работ,  предусмотренных
настоящим Контрактом, составляет весь срок эксплуатации Объекта.
     Подрядчик обязан  возместить  государственному  заказчику  убытки
(ущерб),  причиненный некачественным выполнением работ  по  настоящему
Контракту.
     9.4. Подрядчик  по  требованию   Государственного   заказчика   в
установленный   им  срок  устраняет  своими  силами  и  за  свой  счет
недостатки  и   дефекты,   выявленные   в   результате   сдачи-приемки
выполненных работ,  а также выявленные после сдачи-приемки выполненных
работ до  истечения  срока,  установленного  пунктом  9.3.  настоящего
Государственного контракта.
     При этом Государственный заказчик вправе  взыскать  с  Подрядчика
неустойку в размере 10 % от цены Государственного контракта.
     9.5. При невыполнении Подрядчиком работ в полном объеме,  а также
при  непредставлении  отчетов  в установленные сроки и/или изложении в
отчетах недостоверной, искаженной информации, Государственный заказчик
вправе  не  оплачивать  работы,  потребовать возврата Подрядчиком всех
полученных сумм по Контракту,  а также  оплаты  Подрядчиком  штрафа  в
размере 30% от цены Контракта.
     9.6. В случае  просрочки  исполнения  Государственным  заказчиком
обязательства,  предусмотренного  Контрактом,  другая  сторона  вправе
потребовать уплачу неустойки.  Неустойка начисляется  за  каждый  день
просрочки   исполнения   обязательства,   предусмотренного   настоящим
Контрактом,  начиная  со   дня,   следующего   после   дня   истечения
установленного государственным     контрактом     срока     исполнения
обязательства.  Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего  Контракта.
Государственный  заказчик  освобождается  от  уплаты  неустойки,  если
докажет,  что просрочка исполнения указанного обязательства  произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
     9.7. В случае просрочки  исполнения  Подрядчиком,  обязательства,
предусмотренного   настоящим  Контрактом,  в  т.ч.  сроков  устранения
недостатков,  указанных  в  извещении  Государственного  заказчика  об
отказе в подписании акта сдачи-приемки работ, Государственный заказчик
вправе  потребовать  от   Подрядчика   уплату   неустойки.   Неустойка
начисляется   за   каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства,
предусмотренного настоящим  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего
после  дня  истечения установленного срока исполнения обязательства до
дня фактического исполнения обязательств Подрядчиком.
     Размер такой  неустойки  устанавливается  настоящим  Контрактом в
размере 0,1% от цены Контракта.
     9.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
своих обязательств по Контракту.
     9.9. В  случае  расторжения  настоящего  Контракта  по инициативе
Подрядчика  или  в  связи  с  невозможностью  выполнения   Подрядчиком
принятых  на себя обязательств или части обязательств Подрядчик обязан
выплатить Государственному заказчику  штраф  в  размере  20%  от  цены
Контракта   и   вернуть  все  выплаченные  Государственным  заказчиком
денежные средства.

               СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

     10.1. Спорные вопросы,  возникающие в ходе исполнения  настоящего
Контракта,   разрешаются  Сторонами  путем  переговоров,  и  возникшие
договоренности  в  обязательном  порядке  фиксируются   дополнительным
соглашением  Сторон  (или  протоколом),  становящимся  с  момента  его
подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
     10.2. При   возникновении   между  Государственным  заказчиком  и
Подрядчиком спора по поводу  недостатков  выполненной  работы  или  их
причин  и  невозможности  урегулирования  этого  спора переговорами по
требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
     Расходы на   экспертизу  несет  Сторона,  требовавшая  назначения
экспертизы.  В  случае  установления  нарушений  Подрядчиком   условий
Контракта   или   причинной   связи   между  действиями  Подрядчика  и
обнаруженными  недостатками   расходы   на   экспертизу,   назначенную
Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза
назначена по соглашению между Сторонами,  расходы  несут  обе  Стороны
поровну.
     10.3. Если,  по мнению одной из Сторон,  не  имеется  возможности
разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с  п.п. 10.1 и
10.2  настоящего  Контракта,  то  он  разрешается в  Арбитражном  суде
г. Москвы в установленном порядке.
     10.4. Претензионный срок по настоящему  Контракту  составляет  10
дней с момента получения претензии.

                  СТАТЬЯ 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

     11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения
и  действует  до  полного  выполнения  Сторонами  принятых   на   себя
обязательств, но не позднее "__"_______ 2012 г.

               СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

     12.1. Настоящий Контракт расторгается на основании:
     - письменного соглашения Сторон:
     - вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

                      СТАТЬЯ 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

     13.1. Стороны обязуются не разглашать,  не передавать и не делать
каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся
в  документах,  имеющих  отношение  к взаимоотношениям Сторон в рамках
настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.
     13.2. Требования     п. 13.1.     настоящего     Контракта     не
распространяются на случаи раскрытия  конфиденциальной  информации  по
запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законом.
     13.3. Подрядчик имеет допуск:
     - на виды работ по инженерным изысканиям N ___________;
     - на проектирование зданий и сооружений N ____________.
     Подрядчик обязуется    представить   государственному   заказчику
документы  о  допуске  к  видам  работ,  выполняемых   по   настоящему
Контракту, выданные Подрядчику саморегулируемой организацией в области
архитектурно-строительного       проектирования,        строительства,
реконструкции,     капитального     ремонта    объемов    капитального
строительства,  членом  которой  он  является,  согласно   требованиям
Градостроительного  кодекса Российской Федерации,  Федерального закона
от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О  саморегулируемых  организациях"  и
Федерального  закона  от  22  июля  2008  года  N  148-ФЗ  "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
     13.4. Стороны после подписания настоящего Контракта  обязуются  в
порядке,  предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, и
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от
31  декабря  2009  года  N  1202  произвести  замену "Государственного
заказчика"  -  Федерального   агентства   по   рыболовству   на   ФГБУ
"Нижневолжрыбвод" путем подписания соответствующего соглашения.
     13.5. Любые изменения и дополнения  к  настоящему  Контракту,  не
противоречащие      действующему     законодательству,     оформляются
дополнительным соглашением Сторон и письменной форме.
     13.6. Любое  уведомление,  которое одна Сторона направляет другой
стороне  в  соответствии  с  настоящим  Контрактом,   направляется   в
письменной   форме   почтой  или  факсимильной  связью  с  последующим
предоставлением оригинала.  Уведомление вступает в день получения  его
лицом,  которому оно адресовано,  если иное не установлено действующим
законодательством или настоящим Контрактом.
     13.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской  Федерации  и
нормативными правовыми актами.
     13.8. Настоящий  Контракт  составлен  в  2  (двух)   экземплярах,
имеющих  одинаковую  юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон
настоящего Контракта.
     13.9. Приложением к настоящему Контракту является:
Приложение N 1 Техническое задание.

            СТАТЬЯ 14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ
                                СТОРОН

Государственный заказчик:                           Подрядчик:

Федеральное агентство по рыболовству
107996, г. Москва
Рождественский бульвар, д. 12
ИНН 7702679523, КПП 770201001,
л/с 03731000760
Отделение N 1
Московского ГТУ банка России
г. Москвы,
р/с. 40105810700000010079
БИК 044583001


     От Государственного заказчика:

     Заместитель руководителя
     Федерального агентства
     по рыболовству

     ________________ А.В.Фомин




                                                        Приложение N 1
                                          к государственному контракту
                                                  от "__"_______ N ___


                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

   на выполнение в 2011-2012 годах работ по корректировке проектной
   документации и разработке рабочей документации на реконструкцию
    Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией
   и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС ФГБУ "Нижневолжрыбвод",
    пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район Волгоградская области

----------------------------------------------------------------------
 N | Перечень основных |     Описание
п/п|данных и требований|
---|-------------------|----------------------------------------------
 1 |Основание для      |  Федеральная целевая программа "Повышение
   |проектирования     |эффективности использования и развитие
   |                   |ресурсного потенциала рыбохозяйственного
   |                   |комплекса в 2009-2014 годах".
   |                   |  Изменение условий теплоснабжения предприятия
   |                   |(существующая котельная передана на баланс
   |                   |сельского поселения).
   |                   |Изменение топливоснабжения - мазут на газ
   |                   |(земли особо охраняемой природной территории).
   |                   |  Проведение пуско-наладочных работ.
---|-------------------|----------------------------------------------
 2 |Вид строительства  |  Реконструкция
---|-------------------|----------------------------------------------
 3 |Границы            |  Земельный участок, находящийся в постоянном
   |реконструкции      |(бессрочном) пользовании ФГБУ
   |                   |                                           2
   |                   |"Нижневолжрыбвод", общей площадью 2218931 м
   |                   |с кадастровым номером 34:28:00 00 00:12,
   |                   |свидетельство о государственной регистрации
   |                   |права постоянного (бессрочного) пользования
   |                   |15.03.2011 г. N 34 АА 254466, в границах ранее
   |                   |отведенной территории для действующего завода.
---|-------------------|----------------------------------------------
 4 |Стадийность        |  Инженерно-геодезические изыскания,
   |проектирования     |инженерно-геологические изыскания,
   |                   |инженерно-гидрологические изыскания,
   |                   |проектная документация, рабочая документация.
---|-------------------|----------------------------------------------
 5 |Источник           |  Федеральный бюджет 3 350 000 (Три миллиона
   |финансирования     |триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
---|-------------------|----------------------------------------------
 6 |Наличие особых     |  Изложены в экспертном заключении
   |условий            |Главгосэкспертизы России от 12 апреля 2000 г.
   |реконструкции      |N 24-3-1/10-24
   |                   |  Объекты строительства должны соответствовать
   |                   |требованиям энергетической эффективности и
   |                   |оснащены приборами учета и использования
   |                   |энергетических ресурсов.
---|-------------------|----------------------------------------------
 7 |Функциональное     |  Рыбоводный завод в составе:
   |назначение объекта |  1. Рыбоводный комплекс с садковой линией
   |реконструкции,     |на Волжской ГЭС;
   |состав и           |  2. Цех комбикормов;
   |характеристика     |  3. Здание главной насосной станции;
   |производства,      |  4. Цех прямоточного водоснабжения;
   |выпускаемая        |  5. Котельная с инженерными сетями и
   |продукция          |газопровод;
   |                   |  6. Пруды с водораспределительными каналами;
   |                   |  Первые четыре объекта приняты в
   |                   |эксплуатацию, остальные объемы реконструкции
   |                   |завода находятся в стадии строительства.
   |                   |  Выпускаемая продукция - молодь осетровых
   |                   |видов рыб.
---|-------------------|----------------------------------------------
 8 |Проектная мощность |  Проектная мощность завода увеличение выпуска
   |объекта, технико-  |молоди осетровых видов рыб до 7,6 млн. штук в
   |экономические      |год.
   |характеристики     |  Расчетное увеличение общей стоимости
   |объекта            |реконструкции на строительно-монтажные работы
   |                   |по котельной с газопроводом составит -
   |                   |35 700 000 (Тридцать пять миллионов семьсот
   |                   |тысяч) рублей, включая корректировку проектной
   |                   |документации и разработку рабочей
   |                   |документации.
   |                   |Окончательная стоимость будет утверждена,
   |                   |после проведения проверки достоверности
   |                   |определения сметной стоимости.
---|-------------------|----------------------------------------------
 9 |Требования к       |  Технология производства и режим приняты
   |технологии, режиму |в соответствии с утвержденным ТЭО.
   |предприятия        |Круглогодичный цикл непрерывной подачи воды в
   |                   |цех прямоточного и оборотного водоснабжения с
   |                   |системой учета и водоподготовки до нормативных
   |                   |требований, включающих очистку, насыщение
   |                   |кислородом, дегазацию.
   |                   |  Котельная необходима для круглогодичной
   |                   |работы завода и в связи с изменением условий
   |                   |теплоснабжения.
---|-------------------|----------------------------------------------
10 |Требования к       |  В соответствии с действующими СНиП и другими
   |архитектурно-      |нормативными документами.
   |строительным,      |
   |объемно-           |
   |планировочным и    |
   |конструктивным     |
   |решениям, условиям |
   |блокировки,        |
   |отделке здания     |
---|-------------------|----------------------------------------------
11 |Требования к       |  В соответствии с действующими CНиП и другими
   |благоустройству и  |нормативными документами.
   |малым архитектурным|
   |формам             |
---|-------------------|----------------------------------------------
12 |Основные требования|  В соответствии с действующими СНиП и другими
   |к конструктивным   |нормативными документами.
   |решениям и         |
   |материалам несущих |
   |и ограждающих      |
   |конструкций        |
---|-------------------|----------------------------------------------
13 |Основные требования|  Инженерное и технологическое оборудование
   |к инженерному и    |котельной должно обеспечивать:
   |технологическому   |  - рабочую температуру на всех
   |оборудованию       |технологических участках производства;
   |                   |  - отопление всех помещений в соответствии
   |                   |с санитарными нормами.
---|-------------------|----------------------------------------------
14 |Основные объекты   |  Котельная с инженерными сетями и газопровод.
   |реконструкции,     |  Пуско-наладочные работы в котельной и цехе
   |подлежащие         |прямоточного и оборотного водоснабжения.
   |корректировке.     |
---|-------------------|----------------------------------------------
15 |Требования и       |  В соответствии с заключением экспертной
   |условия к          |комиссии N 180 от 09 декабря 1999 г.
   |разработке         |Государственного комитета по охране
   |природоохранных    |окружающей среды Волгоградской области.
   |мер и мероприятий  |
---|-------------------|----------------------------------------------
16 |Требования по      |  Не требуется
   |обеспечению условий|
   |жизнедеятельности  |
   |маломобильных      |
   |групп населения    |
---|-------------------|----------------------------------------------
17 |Требования к режиму|  Указываются в технических условиях местного
   |безопасности и     |органа СЭС.
   |гигиене труда      |
---|-------------------|----------------------------------------------
18 |Требования по      |  Указываются в технических условиях органа
   |разработке         |ГО и ЧС.
   |инженерно-         |
   |технических        |
   |мероприятий        |
   |гражданской обороны|
   |и мероприятий по   |
   |предупреждению     |
   |чрезвычайных       |
   |ситуаций           |
---|-------------------|----------------------------------------------
19 |Требования к методу|  1. Стоимость реконструкции определить с
   |составления сметной|использованием методических указаний по
   |документации       |определению стоимости строительной продукции
   |(базисно-индексный |на территории Российской Федерации
   |или ресурсный)     |МДС-81-35.2004.
   |                   |  2. Стоимость строительно-монтажных работ
   |                   |рассчитать базисно-индексным методом с
   |                   |использованием сборников федеральных единичных
   |                   |расценок ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, (ТЕР)
   |                   |разработанных на основании государственных
   |                   |элементных сметных норм ГЭСН-2001, ГЭСНр-2001,
   |                   |ГЭСНм-2001, ГЭСНн-2001, федерального сборника
   |                   |сметных цен на основные строительные ресурсы
   |                   |ФССЦ-2001, исходных данных о текущих ценах на
   |                   |продукцию, получаемых от поставщиков и
   |                   |организаций, приведенных к уровню 2001 г. и к
   |                   |уровню текущих цен, сложившихся ко времени ее
   |                   |составления (с указанием месяца и года ее
   |                   |составления), а так же в ценах соответствующих
   |                   |лет.
---|-------------------|----------------------------------------------
20 |Требуемый состав   |  1.  Пояснительная записка.
   |разделов проектной |  2. Схема планировочной организации
   |документации       |земельного участка.
   |                   |  3. Архитектурные решения.
   |                   |  4. Конструктивные и объемно-планировочные
   |                   |решения.
   |                   |  5. Сведения об инженерном оборудовании,
   |                   |о сетях инженерно-технического обеспечения,
   |                   |перечень инженерно-технических мероприятий,
   |                   |содержание технологических решений:
   |                   |  5.1. Система электроснабжения и
   |                   |электрооборудования.
   |                   |  5.2. Система водоснабжения.
   |                   |  5.3. Система водоотведения.
   |                   |  5.4. Отопление, вентиляция и
   |                   |кондиционирование воздуха, тепловые сети.
   |                   |  5.5. Сети связи и сигнализации.
   |                   |  5.6. Технологические решения.
   |                   |  6. Проект организации строительства.
   |                   |  7. Перечень мероприятий по охране окружающей
   |                   |среды.
   |                   |  8. Мероприятия по обеспечению пожарной
   |                   |безопасности.
   |                   |  9. Сводный сметный расчет на реконструкцию
   |                   |объектов капитального строительства.
   |                   |  10. Рабочая документация.
   |                   |  11. Экономическое обоснование инвестиций.
---|-------------------|----------------------------------------------
21 |Требуемые          |  Для проектирования газопровода необходимо
   |инженерно-         |выполнить:
   |строительные       |  1. Инженерно-геодезические изыскания.
   |изыскания          |  2. Инженерно-геологические изыскания.
   |                   |  3. Инженерно-гидрологические изыскания.
---|-------------------|----------------------------------------------
22 |Исходные материалы,|  1. Правоустанавливающие документы на объект
   |выдаваемые         |реконструкции.
   |Заказчиком         |  2. Утвержденный и зарегистрированный в
   |                   |установленном порядке градостроительный план
   |                   |земельного участка (ГПЗУ, выдается
   |                   |собственнику в органах местного
   |                   |самоуправления).
   |                   |  3. Ранее утвержденная проектно-сметная
   |                   |документация на реконструкцию объекта.
---|-------------------|----------------------------------------------
23 |Государственная    |  1. Подрядчик получает обязательные
   |экспертиза проекта,|согласования в процессе проектирования
   |согласования       |(оплату счетов согласующих организаций
   |                   |выполняет Подрядчик);
   |                   |  2. Подрядчик защищает проектную документацию
   |                   |и сметную документацию (Постановление
   |                   |Правительства РФ от 18.05.2009 N 427) в
   |                   |экспертных организациях с внесением
   |                   |соответствующих изменений по их замечаниям
   |                   |в утверждающих инстанциях.
   |                   |  3. Плата за прохождение государственной и
   |                   |экологической экспертизы осуществляется
   |                   |Подрядчиком.
---|-------------------|----------------------------------------------
24 |Сроки              |  Максимальный срок выполнения работ -
   |проектирования     |100 дней с даты заключения государственного
   |                   |контракта.
   |                   |  Минимальный срок выполнения работ - 70 дней
   |                   |с даты заключения государственного контракта.
---|-------------------|----------------------------------------------
25 |Государственный    |  Федеральное агентство по рыболовству
   |заказчик           |
---|-------------------|----------------------------------------------
26 |Требования к       |  2 экз. на бумажном носителе,
   |количеству         |  1 - на электронном носителе (в формате PDF).
   |экземпляров и виду |
   |проектной          |
   |документации,      |
   |передаваемой       |
   |Заказчику          |
----------------------------------------------------------------------

     Для определения  участниками  размещения  заказа  полного  объема
работ,  подлежащих  выполнению,  Государственный заказчик размещает на
электронной площадки http://zakupki.gov.ru следующую документацию:

     - проектная документация (Приложение N 1 к Техническому заданию).


                           ПОДПИСИ СТОРОН:


Государственный заказчик:                    Подрядчик:

Заместитель руководителя
Федерального агентства
по рыболовству


____________ А.В. Фомин                      ___________ /        /