|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18.10.2012 № 818ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ (Росрыболовство) П Р И К А З 18 октября 2012 года Москва N 818 О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области С целью обеспечения размещения заказа на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области за счет средств федерального бюджета, п р и к а з ы в а ю : 1. Установить, что размещение заказа на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме. 2. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области согласно Приложению N 1 к настоящему приказу. 3. Утвердить Документацию об открытом аукционе в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области согласно Приложению N 2 к настоящему приказу. 4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов) обеспечить размещение заказа, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке. 5. Управлению целевых программ и инвестиций (И.Г. Савченко) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме и осуществлять контроль его выполнения. 6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах" на 2012 год. 7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. Руководитель А.А. Крайний Приложение N 1 к приказу Росрыболовства от 18.10.2012 г. N 818 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области 1. Форма торгов - Открытый аукцион в электронной форме (далее - Аукцион). 2. Адрес электронной площадки в сети Интернет - www.sberbank-ast.ru. 3. Почтовый адрес и местонахождения государственного заказчика - Федеральное агентство по рыболовству. Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2. Контактный телефон: (495) 625-63-23 Контактное лицо: Авдеев Борис Николаевич ([email protected]). 4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области. 5. Техническое задание на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области, приведено в Приложении N 1 к Аукционной документации, являющемся неотъемлемой частью Аукционной документации. 6. Место выполнения работ - Российская Федерация, Московская область, Можайский район, дер. Горетово. Начальная (максимальная) цена государственного контракта - 16 034 394 (Шестнадцать миллионов тридцать четыре тысячи триста девяносто четыре) рубля 28 копеек с учетом НДС. 7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 9 ноября 2012 г. в 10 ч. 00 минут (время московское) 8. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15 ноября 2012 г. 10. Дата проведения аукциона: 19 ноября 2012 г. Приложение N 2 к приказу Росрыболовства от 18.10.2012 г. N 818 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1. Законодательное регулирование. Настоящий открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции". В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе. 1.2. Государственный заказчик. Государственный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе. 1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ. 1.3.1. Государственный заказчик осуществляет выбор организации на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте контракта, приведенного в Приложении N 2 к аукционной документации. 1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет выполнить в 2012 году работы по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени, указанного в Информационной карте аукциона. 1.4. Начальная (максимальная) цена контракта. Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте аукциона. В цену государственного контракта включаются все расходы, необходимые для выполнения в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области, которые указаны в Информационной карте аукциона. Цена контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, кроме случаев, установленных законом. 1.5. Источник финансирования и порядок оплаты. 1.5.1. Финансирование государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона. 1.5.2. Порядок оплаты за выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области, определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона. 1.6. Государственным заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта. Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе установлено в Информационной карте аукциона. 1.7. Требования к Участникам размещения заказа. 1.7.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, указанной в Информационной карте аукциона. 1.7.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям: - соответствие устанавливаемым законодательством Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющимся предметом настоящего аукциона; - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 1.7.3. В Информационной карте аукциона могут быть установлены дополнительные требования к участнику размещения заказа, если такие требования предусмотрены Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 1.7.4. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, направляемые Государственным заказчиком, либо размещаемые ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа, Государственного заказчика. 1.8. Расходы на участие в аукционе. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Государственный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов. 1.9. Преференции. В случае если Государственный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены государственного контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона. 2. СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 2.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведение аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные Государственным заказчиком в соответствии с пунктом 2.3. к настоящей документации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения. 2.2. Разъяснение документации об аукционе. 2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Государственного заказчика, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 2.2.2. Любой Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе, при этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона. 2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Государственному заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Государственный заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на электронной площадке www.sberbank-ast.ru (далее - электронная площадка), при условии, что указанный запрос поступил Государственному заказчику, не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 2.3. Изменения к документации об аукционе. 2.3.1. Государственный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются. 2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на электронной площадке Государственным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона. 2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. 2.4. Отказ от проведения аукциона 2.4.1. Государственный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена государственного контракта не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на электронной площадке Государственным заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на электронной площадке извещения о проведении аукциона. 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе. 3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона. 3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе. 3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. 3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения, указывается в Информационной карте аукциона: 1) при размещении заказа на поставку товара: а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; 2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; 3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: а) согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак; б) согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара. 3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения, указывается в Информационной карте аукциона: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе; 3) копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе; 4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе; 5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3.2.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен Государственным заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта. 3.3. Количество заявок на участие в аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, в отношении каждого лота оформляется отдельная заявка. 3.4. Форма аукционного предложения по цене государственного контракта. 3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области, являющихся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение (я) о цене государственного контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2. настоящей документации. 3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с исполнителем. Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиком является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона. 4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе. 4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона. 4.1.2. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику первую часть заявки на участие в аукционе. 4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1) к настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно. 4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки. 4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.1 к настоящей документации признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются. 4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе. 4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе. 5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ. 5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2. настоящей документации Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется Государственным заказчиком оператору электронной площадки. 5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае: 1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящей документации или предоставления недостоверных сведений; 2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящей документации. 5.2. Процедура проведения аукциона. 5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. 5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки. 5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. 5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. к настоящей документации начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. 5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на право заключения государственного контракта на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. к настоящей документации. 5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота). 5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене государственного контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене государственного контракта на величину в пределах "шага аукциона". 5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене государственного контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. к настоящей документации. 5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене государственного контракта с учетом следующих требований: 1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене государственного контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене государственного контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене государственного контракта, равное нулю; 2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене государственного контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене государственного контракта, сниженное в пределах "шага аукциона"; 3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене государственного контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене государственного контракта в случае, если такое предложение о цене государственного контракта подано этим же участником аукциона. 5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта указываются все предложения о цене государственного контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. к настоящей документации. 5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене государственного контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене государственного контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены государственного контракта или текущего минимального предложения о цене государственного контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене государственного контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.2.11 настоящей документации аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене государственного контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене государственного контракта на аукционе независимо от "шага аукциона". 5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона. 5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене государственного контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. 5.2.15. В случае, если была предложена цена государственного контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене государственного контракта, поступившее ранее других предложений. 5.2.16. В случае проведения аукциона, в соответствии с пунктом 5.2.5. к настоящей документации участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену государственного контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. к настоящей документации. 5.2.17. В случае, если при проведении аукциона цена государственного контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить государственный контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены государственного контракта исходя из положений настоящей документации о порядке проведения аукциона с учетом следующих особенностей: 5.2.17.1 аукцион в соответствии пунктом 5.2.17. настоящей документации проводится до достижения цены государственного контракта не более чем сто миллионов рублей; 5.2.17.2 в случае проведения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.17. участник аукциона не вправе подавать предложения о цене государственного контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам аукционов сделок от имени участника размещения заказа; 5.2.17.3 в случае проведения аукциона на право заключить государственный контракт до достижения цены государственного контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены государственного контракта, обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения государственного контракта, предусмотренном документацией об аукционе, исходя из цены государственного контракта, достигнутой на аукционе, проводимом в соответствии с настоящим пунктом 5.2.17. 5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена государственного контракта, все минимальные предложения о цене государственного контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. к настоящей документации по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене государственного контракта, и с указанием времени поступления данных предложений. 5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, оператор электронной площадки обязан направить Государственному заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене государственного контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также документы указанных участников, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам аукциона. 5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене государственного контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. к настоящей документации аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена государственного контракта. 5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18. к настоящей документации протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. 5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем. 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА 6.1. Рассмотрение вторых частей заявок. 6.1.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Государственному заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19 настоящей документации, на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе. 6.1.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе. 6.1.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19. настоящей документации до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену государственного контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. к настоящей документации - наиболее высокую цену государственного контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18. к настоящей документации. 6.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3. к настоящей документации не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее Государственному заказчику по результатам ранжирования в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Государственного заказчика, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18. к настоящей документации для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе. 6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. 6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае: 1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом заявка на участие в аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" п. 1.7.2. и п. 1.7.3. настоящей документации. 6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Государственным заказчиком, на электронной площадке. 6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену государственного контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. к настоящей документации победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену государственного контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе. 6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7. к настоящей документации и 6.1.10. к настоящей документации протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении. 6.1.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. 6.1.12. В случае если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Единой комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства Государственному заказчику. 6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Государственный заказчик направляет оператору электронной площадки проект государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи государственного контракта Государственным заказчиком в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10. к настоящей документации протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3-8, 11, 12, 17-19 статьи 41.12. Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене государственного контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта. 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА 7.1. По результатам аукциона государственный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей аукционной документацией, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе. После определения победителя торгов на выполнение работ заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения торгов. Итоговая цена контракта (в том числе стоимость отдельных видов работ, составляющих итоговую цену государственного контракта) пересчитывается с учетом указанного коэффициента и утверждается Протоколом согласования контрактной цены, который является неотъемлемой частью государственного контракта (Приложение N 2) и Календарным планом (Приложение N 4), (Письмо Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 18.08.2009 N ИА/27690 "О разъяснении отдельных положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных и муниципальных нужд""). 7.2. Государственный заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п. 6.1.7 настоящей документации протокола направляют оператору электронной площадки без подписи Государственного заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в аукционе такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. 7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт. 7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта или предусмотренный п.п. 7.4.1 настоящей документации. 7.4.1 Участник аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с положениями настоящей статьи, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении аукциона, документации об аукционе и заявке на участие в аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Государственному заказчику. 7.4.2 В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника аукциона, с которым заключается контракт, Государственный заказчик, рассматривает данный протокол разногласий и без подписи Государственного заказчика направляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается контракт. 7.4.3. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт. 7.4.4. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", участник аукциона, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный пунктом 4.1 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Государственному заказчику. 7.4.5. В случае направления в соответствии с пунктом 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" оператором электронной площадки протокола разногласий Государственный заказчик, рассматривает данные разногласия в порядке, установленном пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник аукциона, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола. 7.4.6. В случаях, предусмотренных пунктами 4.2 и 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта. 7.5. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта. 7.6. Государственный заказчик, в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, обязан направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика. 7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику аукциона, с которым заключается контракт. 7.8. Государственный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7. к настоящей документации. 7.9. В случае заключения государственного контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. 7.10. В случае, если Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 7.11. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона. 7.12. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с иным участником аукциона по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. 7.13. В случае, если в документации об аукционе при размещении заказа на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг указывались цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы, предложенные лицом, с которым заключается контракт, при проведении аукциона, цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы являются твердыми и не могут изменяться в ходе исполнения такого контракта. Оплата выполнения таких работ, оказания таких услуг осуществляется по цене единицы услуги и (или) работы исходя из объема фактически оказанных услуг, выполненных работ, по цене каждой запасной части к технике, к оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых осуществлялись в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации об аукционе. 8. Информационная карта аукциона ---------------------------------------------------------------------- Пункт 1 | Государственный заказчик ---------------------------------------------------------------------- Федеральное агентство по рыболовству. Адрес Государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2. Контактный телефон: (495) 625-63-23 Контактное лицо: Авдеев Борис Николаевич ([email protected]). ---------------------------------------------------------------------- Пункт 2 | Предмет аукциона ---------------------------------------------------------------------- Выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области Указанные работы относятся к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства код - 4525000. Код бюджетной классификации - 076 0405 1007800 413 310. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 3 | Место и сроки выполнения работ ---------------------------------------------------------------------- Место выполнение работ: Российская Федерация, Московская область, Можайский район, д. Горетово. Правоустанавливающие документы на земельные участки: - свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 50-АБ N 352189 от 06.05.2011 г. (кадастровый номер участка 50:18:0000000:233), общей площадью 17500 кв.м. - свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 50 АВ N 477503 от 13 октября 2011 года (кадастровый номер участка 50:18:070209:110), общей площадью 24300 кв.м. Сроки выполнения работ с момента заключения контракта. Окончание работ: не позднее 15 декабря 2012 года. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 4 | Начальная (максимальная) цена контракта ---------------------------------------------------------------------- При этом начальная (максимальная) цена государственного контракта определена в размере 16 034 394 (Шестнадцать миллионов тридцать четыре тысячи триста девяносто четыре) рубля 28 копеек. Указанная сумма получена, исходя из объемов финансирования за счет средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной целевой программой "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах" (далее - Программа) на 2012 год - 68 853 600 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, и объемов бюджетных ассигнований, доведенных Минэкономразвития России письмом от 16 января 2012 года N 177-ОС/Д17 "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов". Для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта из указанной суммы необходимо вычесть затраты застройщика на организацию работ по проведению строительного контроля в объеме 1 004 710 (Один миллион четыре тысячи семьсот десять) рублей 00 копеек, а также затраты на осуществление авторского надзора в объеме 137 430 (Сто тридцать семь тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек. Вычитаемые суммы определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" и постановлением Государственного комитета Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 15/1 "Об утверждении и введении в действие методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации". Кроме того, из объемов, доведенных в 2012 году лимитов бюджетных ассигнований, необходимо вычесть 51 677 065 (Пятьдесят один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч шестьдесят пять) рублей 72 копейки, которые предусмотрены Государственным контрактом от 18 мая 2012 года N ГКС-219. В указанную цену включены все расходы, отраженные в пункте 12 информационной карты аукциона. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 5 | Шаг аукциона ---------------------------------------------------------------------- "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта, на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". ---------------------------------------------------------------------- Пункт 6 | Источник финансирования, форма, срок | и порядок оплаты ---------------------------------------------------------------------- 6.1. Источник финансирования: Федеральный бюджет. 6.2. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения Государственного контракта производит авансирование работ в размере 20 % от цены Государственного контракта. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа, суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставленного за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно Протокола согласования контрактной цены (Приложение N 2 к настоящему Контракту). 6.3. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику ежемесячно на основании подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов о приемке результатов выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Оплата производится за фактически выполненные работы по Контракту, в соответствии с их стоимостью, определенной Протоколом согласования контрактной цены (Приложение N 2 к настоящему Контракту) и проектной документацией. 6.4. Оплата результатов выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату, выставленного на основании подписанных Сторонами в соответствии с п. 2.5. Контракта документов (по форме КС-2 и КС-3). 6.5. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика. 6.6. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом. 6.7. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 6.8. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 7 | Требования к содержанию и составу первой и второй | части заявки ---------------------------------------------------------------------- 1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: - согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе (Приложением N 1 - Техническое задание), если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе. 2. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать: 1) Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. 2) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 3) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 8 | Требования к качеству, объему, техническим | характеристикам, работам ---------------------------------------------------------------------- Все работы, являющиеся предметом аукциона, оказываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Требования к качеству, объему работ указаны в Техническом задании (Приложение N 1 к аукционной документации). ---------------------------------------------------------------------- Пункт 9 | Дата и время окончания срока подачи заявок ---------------------------------------------------------------------- 9 ноября 2012 года в 10 часов 00 минут (время московское). ---------------------------------------------------------------------- Пункт 10 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей | заявок ---------------------------------------------------------------------- 15 ноября 2012 года. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 11 | Дата проведения аукциона ---------------------------------------------------------------------- 19 ноября 2012 года. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 12 | Порядок формирования цены контракта ---------------------------------------------------------------------- В цену Государственного контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением Государственного контракта, и вознаграждение Подрядчика. В цену Государственного контракта, в частности, входит: - оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением технического перевооружения Объекта; - оплата аренды машин и техники (включая амортизацию машин и техники) необходимых для технического перевооружения, в том числе деталей, конструкций и оборудования; - оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (технического перевооружения Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования; проведение всех необходимых испытаний, связанных с техническим перевооружением Объекта; - работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям; - охрана Объекта. В цену контракта, кроме стоимости работ, услуг, затрат на гарантийное обслуживание, включаются стоимость страхования строительно-монтажных рисков, временные здания и сооружения, все пошлины, налоги (в т.ч. НДС), сборы и другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении Контракта. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 13 | Сведения о валюте ---------------------------------------------------------------------- Цена указывается в рублях Российской Федерации. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 14 | Срок подписания контракта ---------------------------------------------------------------------- Контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 15 | Адрес электронной площадки ---------------------------------------------------------------------- http://www.sberbank-ast.ru Официальный сайт Российской Федерации - www.zakupki.gov.ru. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 16 | Обеспечение заявки ---------------------------------------------------------------------- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет 801 719 (Восемьсот одна тысяча семьсот девятнадцать) рублей 71 копейка. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 17 | Обеспечение контракта ---------------------------------------------------------------------- Обеспечение исполнения Государственного контракта устанавливается в размере 20 % (Двадцать) процентов начальной (максимальной) цены Государственного контракта, что составляет 3 206 878 (Три миллиона двести шесть тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 86 копеек. Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства ОПЕРУ - 1 Банка России, л/с 05951000760, р/с 40302810900001001901, ИНН 7702679523, КПП 770201001, БИК 044501002, ОКАТО 45286570000, ОКПО 00083664, ОГРН 1087746846274. Победитель аукциона до заключения Государственного контракта по своему усмотрению предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Государственного контракта в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения Государственного контракта. Способ обеспечения исполнения обязательств Государственного контракта определяется участником аукциона, с которым заключается Государственный контракт, самостоятельно. Срок действия Обеспечения Государственного контракта должен быть установлен не менее чем по 31 января 2013 года. В случае если в качестве обеспечения исполнения государственного контракта победителем открытого аукциона предоставляется банковская гарантия, то последняя должна содержать положение о том, что никакие изменения и дополнения, вносимые в Государственный контракт, в том числе, замена государственного заказчика по государственному контракту, не освобождают гаранта от обязательств по выданной банковской гарантии. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 18 | Дополнительные требования к участникам размещения | заказа ---------------------------------------------------------------------- Участник размещения заказа не должен числиться в реестре недобросовестных поставщиков. ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 1 к Аукционной документации от "__"________ 2012 г. N ___ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области Государственный заказчик: Федеральное агентство по рыболовству Заказчик (застройщик): ФГБУ "Мосрыбвод" Основания для проведения работ, оказания услуг (включая размещение государственного заказа): В соответствии с перечнем строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2012 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений по федеральной целевой программе "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах" и Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Способ проведения торгов: Открытый аукцион в электронной форме. Источник финансирования: Средства федерального бюджета. Наименование объекта: техническое перевооружение Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", находящегося по адресу: д. Горетово, Можайский район Московской области. Местонахождение объекта: Российская Федерация, Московская область, Можайский район, д. Горетово. Срок выполнения работ Начало выполнения работ: с момента заключения Государственного контракта. Окончание работ: не позднее 15 декабря 2012 года. 1. Основание для производства строительно-монтажных работ (СМР) и поставки оборудования - разрешение на строительство: N RU 50526000-RSO 0001 11 от 31 марта 2011 года. Правоустанавливающий документ на земельный участок: - свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования ФГБУ "Мосрыбвод" 50-АБ N 352189 от 06.05.2011 г. (кадастровый номер участка 50:18:0000000:233), общей площадью 17500 кв.м. - свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования ФГБУ "Мосрыбвод" 50 АВ N 477503 от 13 октября 2011 года (кадастровый номер участка 50-18-070209-110), общей площадью 24300 кв.м. Проектная и рабочая документация: - шифр 7-Г/09, выполнена ООО "Галана", согласно Государственному контракту N 025 от 13.10.2009 г. Положительное заключение Государственной экспертизы: - Положительное заключение государственной экспертизы (Московская областная государственная экспертиза) от 29.07.2010 г. N 50-1-4-0608-10 - Положительное заключение ФГУ "Главгосэкспертиза России" от 23.11.2010 г. N 1143-10/ГГЭ-7073/10 2. Описание объекта строительства Нормативно-технические требования к оборудованию: 1. Оборудование должно соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам Российской Федерации, экологическим нормативным актам и иным нормативным актам Российской Федерации. Закупаемое и технологически подключаемое в дальнейшем оборудование должно иметь высокое качество изготовления и соответствует современному уровню техники и качества в данной отрасли. 2. Закупаемое и технологически подключаемое в дальнейшем оборудование должно быть новое, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, в результате действия или упущения производителя и/или Подрядчика. 3. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке, устраняются Подрядчиком своевременно в согласованные с Государственным заказчиком сроки, собственными силами и за счет собственных средств Подрядчика. Подрядчик согласен с требованиями Государственного заказчика по приобретению оборудования, приведенными в технической части аукционной документации. 4. В цену Государственного контракта включаются все расходы Подрядчика (в том числе, расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей). 5. Подрядчик согласен с формой, сроками и порядком оплаты, указанными Государственным заказчиком в информационной карте аукциона. 6. Оборудование должно обеспечивать: - простоту в обслуживании и надежность при эксплуатации; - низкое энергопотребление; - минимальную потребность в рабочей силе; - доступный мониторинг рыбы, контроль болезней и обработки воды; - эффективную компоновку систем и оборудования; - минимальное воздействие на окружающую среду. Технико-экономические показатели объекта: - площадь участка - 4,18 га; 2 - площадь застройки (проектируемая) - 2940,0 м ; 2 - общая площадь зданий - 3227,58 м . в том числе: 2 - рыбоводный цех - 3027,0 м ; 2 - водозаборные сооружения - 200,58 м . Объекты, входящие в состав технического перевооружения завода: ---------------------------------------------------------------------- Здания | ТЭП (сооружения), | входящие | в состав объекта| ----------------|----------------------------------------------------- Рыбоводный цех |Общая площадь здания - 3027 м, в том числе: |----------------------------------------------------- | 2 |Производственные помещения - 2257,5 м ; |----------------------------------------------------- | 2 |Технические помещения - 264,2 м ; |----------------------------------------------------- | 2 |Административно-бытовые помещения -140,8 м ; |----------------------------------------------------- | 2 |Лестничная клетка, коридоры, тамбуры - 302,85 м ; |----------------------------------------------------- | 2 |(Внутренние стены и перегородки - 61,65 м ) ----------------|----------------------------------------------------- Водозаборные |Общая площадь здания - 200,58 м, в том числе: сооружения |----------------------------------------------------- |Надземная часть - 141,12 м; |----------------------------------------------------- |Подземная часть - 59,46 м; ----------------|----------------------------------------------------- Затопленный |Затопленный водоприемник раструбный произв. водоприемник, | 3 самотечный |от 0,02 до 0,3 м /с - тип.пр.901-1-60.86 водовод |Трубы диам. 159 x 6 - 78 м ----------------|----------------------------------------------------- Наружные сети |Канализация диам. 160-302 м, 200-354 м, 250-66 м. водоснабжения и |----------------------------------------------------- водоотведения |Колодцы ж/б - 47 |----------------------------------------------------- |Колодцы ж/б - 8 |----------------------------------------------------- |Водопровод диам. 63-66 м, 110-151 м, 160-190 м. |----------------------------------------------------- |Нефтеуловитель - 1 шт., в едином стальном |горизонтальном блоке подземного исполнения |(ЗАО ПО "ПНСК" г. Санкт-Петербург) |----------------------------------------------------- |Аккумулирующая емкость V=50 м3 - стальной |цилиндрический резервуар подземного исполнения ----------------|----------------------------------------------------- ----------------|----------------------------------------------------- КТП/П-К-К- |Комплексная трансформаторная подстанция контейнерного 400 кВА- |типа, напряжением 10/0,4 кВ, 10/0.4 кВ |трансформатор ТМГ - 400 кВА-10/0,4 кВ. ----------------|----------------------------------------------------- ДЭС N 1, ДЭС N 2|ДЭС N 1 типа ДГУ 380 В, 297,9 кВт, 330 кВА |ДЭС N 2 типа ДГУ 380 В, 53 кВт, 66 кВА ----------------|----------------------------------------------------- Наружные сети | 2 эл. снабжения |КЛ-10 кВ - 40м, кабель м. ААБлУ-10 сеч. 3x95 мм |----------------------------------------------------- | 2 |КЛ-0,4 кВ: кабель м.ААБлУ - 1 сеч. 4x185 мм - 880 м, | 2 |кабель м.ААБлУ - 1 сеч. 4x95 мм - 450 м, | 2 |кабель м.ААБлУ - 1 сеч. 4x25 мм - 235 м, | 2 |кабель м.ААБлУ - 1 сеч. 4x16 мм - 65 м, | 2 |кабель м.АВБбШв - 1 сеч. 5х6 мм - 455 м. ---------------------------------------------------------------------- Архитектурные и технологические решения Рыбоводный цех запроектирован для выращивания молоди рыб осетровых пород в объеме 1,2 млн. шт. в год, с последующим выпуском в природные водоемы, на оборудовании и технологии датской фирмы "AKVAGROUP" или эквивалент. В заводских условиях выращиваются молоди рыб ценных пород (осетровых) на основе УЗВ (установок замкнутого водоснабжения), содержания маточного стада для собственного производства икры и воспроизводства мальков в одном технологическом цикле. В состав рыбоводного цеха входят следующие основные технологические производственные помещения: бассейны (с зоной ванн) маточного стада (с водоподготовкой) - 3 помещения; водоподготовка для молоди - 2 помещения; водоподготовка для ванн; инкубатора; живого корма (артемия). Между зонами производственных и служебно-бытовых помещений проектом предусмотрен биозащитный тамбур, оборудованный напольной ванной для дезинфекции обуви, средствами для дезинфекции одежды и раковиной для мытья рук. Весь технологический процесс проектируемого цеха основан на содержании молоди и взрослых особей (ремонтно-маточного стада) в открытых искусственных бассейнах (в помещении), в том числе для молоди: - 8 бассейнов 5x5 м; - 20 бассейнов 4x4 м; - 40 бассейнов 2x2 м; - 32 ванны для мальков 0,5x3 м. 2 Общая площадь бассейнов для молоди - 728 м . Для содержания взрослых особей предназначены три круглые емкости 2 2 по 28 м каждая, общей площадью 84 м . Для поддержания необходимых режимов температуры, качества воды и скорости ее движения в бассейнах, в цехе предусмотрены установки замкнутого водоснабжения (УЗВ). Технологическая схема выращивания молоди осетровых пород в проектируемом цехе включает следующие виды рыбоводных процессов: - формирование ремонтно-маточного стада; - выращивание молоди; - адаптация молоди перед выпуском в естественные водоемы; Формирование маточного стада состоит из двух основных периодов: - формирование маточного стада на естественных производителях; - формирование собственного ремонтно-маточного стада (доместицированных производителей) в процессе полноциклового разведения в заводских условиях, продолжительность которого 3-4 года. Режим работы: - количество рабочих дней в году - 250; - количество смен - 1; - продолжительность рабочей смены, час - 8; - количество работающих - 18 человек. Медицинское обслуживание и питание - на существующей территории завода. Здание одно-двухэтажное, бесподвальное, прямоугольное в плане, с габаритами в осях 66,0x42,0 м, состоит из сблокированных: одноэтажной части производственных помещений (цех по выращиванию рыбы), двухэтажной части административно-бытовых помещений. За относительную отметку "+/- 0,000" принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 183,5 м. Основной вход в здание - через административно-бытовой корпус на 1-м этаже. Производственная часть - одноэтажная, бесподвальная, прямоугольная в плане, расположена в осях "А-И/1-10", с размерами в осях 54,0x42,0 м, высота помещения от пола до низа строительных конструкций - 4,5 м. Высота до конька - 7,05 м, 7,35 м (в осях А-Д/1-10). В производственной части размещены основные и технические помещения рыбоводного цеха: маточного стада, водоподготовки для молоди, помещение бассейнов, водоподготовка для ванн, 6 электрощитовых. В помещении бассейнов предусмотрены складывающиеся ворота с калиткой. Двухэтажная административно-бытовая часть - бесподвальная, сложной прямоугольной формы в плане, расположена в осях "А-И/10-12" с размерами в плане 12,0x42,0 м. Высота до парапета - 8,2 м. Высота этажей - первый этаж - 3,0 м; второй - 3,3 (от пола до потолка). На 1-м этаже расположены вспомогательные и технические помещения: склад кормов, кладовая, помещение живого корма, лаборатория, инкубатор, биозащитный тамбур-шлюз, электрощитовая, мастерская, бойлерная, водомерный узел, санузел. Мастерская и бойлерная имеют самостоятельные выходы наружу и сообщаются через сдвижные двери. На 2-м этаже предусмотрены административно-бытовые помещения, комната персонала, 2 гардероба, 2 душевые, 2 санузла, венткамера. Связь между этажами - через лестничную клетку в осях "Е-Ж/11-12". Со 2-го этажа предусмотрен дополнительный эвакуационный выход по открытой металлической пожарной лестнице. ВЗС (водозаборное сооружение) - предназначено для размещения насосного оборудования на производственные и противопожарные нужды производственно-экспериментального завода, состоит из надземной и подземной частей. Надземная часть - одноэтажное, квадратное в плане, с габаритами в осях 12,0x12,0 м. За относительную отметку "+/- 0,000" принят уровень чистого пола технического помещения, что соответствует абсолютной отметке 183,35 м. Высота до парапета - 4,05 м Высота помещения до низа несущих конструкций - 3,4 м. Подземная часть сооружения - опускной колодец из монолитного железобетона диаметром 9,0 м и глубиной 9,9 м от уровня чистого пола технического помещения. В опускном колодце размещены секционированные две водоприемные и насосная камеры. Затопленный водоприемник - подводное сооружение на дне водохранилища, абсолютная отметка - 176,3 м, представляет собой металлический раструб (по проекту ТП901-1 УКСВОДОКАНАЛПРОЕКТ) на фундаменте, размером в плане 1,9x2,82 м, высотой 0,98 м. КТП - типовая комплектная трансформаторная подстанция наружного исполнения (КТП/П-К-К) размером в плане 3,2x2,4 м. ДЭС N 1, 2 - типовые контейнерные, наружного исполнения (ДГУ SDM) размером в плане 2,5x6,0 м и 2,5x3,0 м. Основные конструкции. Здание рыбоводного цеха. Здание рыбоводного цеха 1-этажное с 2-этажной вставкой. Прямоугольное в плане. Габариты в осях наружных стен 66,0x42,0 м. Здание каркасное двухпролетное. 5.1.2. Фундаменты под колонны каркаса - монолитные железобетонные столбчатые, под кирпичные стены и бетонный цоколь - сборные железобетонные фундаментные балки. Колонны каркаса - из прокатного широкополочного двутавра, шаг колонн 6 м. Фермы покрытия пролетом 18 и 24 м - из замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения по серии 1.460.3-23.98. Ограждающие стены - сэндвич-панели или эквивалент по техническому каталогу с полимерным покрытием в заводских условиях. Лестничная клетка: Стены - перегородки - из керамического полнотелого кирпича; Лестница - сборные монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим оштукатуренным косоурам и балкам. Кровля - рулонная совмещенная с внутренним организованным водостоком из ПВХ мембраны "Алькорплан" или эквивалент марки "Alkorplan F35276 CIS" или эквивалент. Окна и наружные двери - из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30970-2002. Служебные и внутренние двери - деревянные по ГОСТ 6629-88, противопожарные, сдвижные "МЕСВАК" или эквивалент. Перегородки - из керамического полнотелого кирпича и из гипсокартонных листов по стальному профильному каркасу. Полы - на 1-м этаже во всех помещениях бетонные с защитным полимерным покрытием NANTEN OY с шероховатой поверхностью или эквивалент. В санузле и кладовой уборочного инвентаря - керамическая плитка. На 2-м этаже в помещениях офисов, комнате персонала и гардеробах гомогенное напольное покрытие TARKETT или эквивалент; в санузлах, душевых и кладовой уборочного инвентаря - керамическая плитка; в венткамере - бетонный пол. Водозаборные сооружения. Сооружение состоит из надземной и подземной частей. Надземная часть: здание технического помещения - одноэтажное, квадратное в плане, с габаритами в осях строительных конструкций 12,0x12,0 м, с совмещенной односкатной крышей. Высота помещения 3,4 м. Подземная часть сооружения - опускной колодец из монолитного железобетона диаметром 9,0 м и глубиной 9,9 м от уровня чистого пола технического помещения. Фундаменты под стены надземной части сооружения запроектированы из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78. Наружные стены выполнены из керамического полнотелого кирпича толщиной 380 мм. Покрытие выполнено из сборных железобетонных многопустотных панелей по серии 1.141-1 выпуск 63. Балка покрытия из 2-х двутавров 40Ш2 по СТО АСЧМ 20-93. Перемычки над проемами в кирпичных стенах - сборные железобетонные Серии 1.138-10. Кровля - совмещенная, рулонная с наружным водостоком из ПВХ мембраны "Alkorplan" F 352 76 CiS или эквивалент. Полы - бетонные. Столярные изделия: - окна - из ПВХ-профилей по ГОСТ 30674-99; - двери наружные - деревянные по ГОСТ 24698-81. Монолитный железобетонный опускной колодец выполнен из бетона В22,5 F50 W6, армированный арматурой D 18 класса АIII, сетками D 16 АIII 200/D10АI 600, с толщиной стенки 400 мм. Монолитная железобетонная плита толщиной 500 мм выполнена из бетона В15 F50 W6 армированная сетками 1С D 28 АIII 200/D 12 АIII 600, 1С D 12 АIII 200/D 8 АIII 600, с распределительными каркасами с арматурой D 12, 8 AI. Монолитное железобетонное перекрытие, выполнено из бетона В20 F50 армированного арматурой D 25-10 класса АIII, D 6 AI, сетками с арматурой 5ВрI 100/100. Под монолитным фундаментом устраивается щебеночная подготовка с проливом битума. Затопленный водоприемник Фундаменты - монолитный, подводный (бетонируемый на берегу), размером в плане 1,9x2,82 м из бетона класса В15 W6 F100 с арматурой класса АIII ГОСТ 23279-85 по подготовке из щебня фракции 25-30 мм ГОСТ 8267-93* толщиной 500 мм. Затопленный водоприемник устанавливается на дне Можайского водохранилища. КТП - типовая комплектная трансформаторная подстанция наружного исполнения. Фундаменты - ленточные, мелкого заложения, из сборных бетонных блоков ГОСТ 13579-78* по щебеночной подготовке толщиной 300 мм из фракции 40-70 мм с розливом битума по поверхности. ДЭС N 1, 2 - типовые контейнерные, наружного исполнения. Фундамент - мелкого заложения, монолитный, из бетона В15, F75, с размерами в плане 7,5x3,5 м (ДЭС N 1), 4,5x3,5 м (ДЭС N 2), с арматурой AIII, по щебеночной подготовке толщиной 300 мм из фракции 40-70 мм с розливом битума по поверхности. Инженерные системы зданий. Рыбоводный цех. Водоснабжение и канализация. Проектом предусмотрены системы: - хозяйственно-питьевого водопровода; - производственного водопровода; - противопожарного водопровода; - горячего водоснабжения от емкостных электрических водонагревателей; - бытовой канализации; - производственной канализации от установок замкнутого водоснабжения; - внутренними водостоками. Сеть противопожарного водопровода запроектирована из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* D 57x3,5 мм, магистральная сеть холодного, производственного водоснабжения, подводки холодного и горячего водопровода к санприборам запроектированы из полипропиленовых труб фузиотерм комбинированных ШтабиD 16, 20, 25, 32, 40, 50 мм или эквивалент. Внутренняя сеть бытовой канализации, выпуски производственной канализации запроектированы из канализационных полипропиленовых труб 0 50-110 мм. ТУ 2248-001-52384398-2003. Сети водостоков приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*. Выпуски канализации от ревизии до колодца выполнить из труб напорных полиэтиленовых технических ПЭ-100 SDR-26 0 110 или эквивалент. Отопление. Отопление помещений рыбоводных бассейнов - воздушное, совмещенное с вентиляцией и решается приточно-вытяжной установкой с регенерацией тепла вытяжного воздуха фирмы "WESPER" TR240 или эквивалент. Отопление административно-бытовых помещений рыбоводного цеха. В качестве нагревательных приборов приняты электрические маслонаполненные радиаторы MEG фирмы "TERMOSOFTLVI" Швеция или эквивалент. Вентиляция. Вентиляция помещений рыбоводных бассейнов решается приточно-вытяжной установкой с регенерацией тепла вытяжного воздуха фирмы "WESPER" TR240 или эквивалент. Вентиляция административно-бытовых помещений с механическим (канальные вентиляторы "Compact" и "Ostberg" или эквивалент) и естественным побуждением. Для компенсации вытяжки предназначена приточная установка "Compact" или эквивалент. Электроснабжение и освещение. Электроснабжение площадки на стороне 380/220В предусматривается от проектируемой КТП-400 кВА - 10/0,4 кВ кабелями м. ААБлУ-1 расчетного сечения. Учет электроэнергии электроприемников Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода предусматривается общий по площадке на проектируемой КТП. Коммерческий учет электроэнергии электроприемников предусматривается однотарифным счетчиком активной энергии СЭТ 3р-02-34-10А/1П с кл. точ. 1 на стороне 0,4 кВ КТП-400 кВА. Магистральные сети запроектированы по пятипроводной схеме кабелем м. ВВГнг. - открыто по лоткам; - открыто с креплением скобами; - стояки в трубах из ПВХ-пластиката или эквивалент. Групповые электрические сети запроектированы по пяти- и трехпроводной схеме кабелями м. ВВГнг и ВВГнгLS или эквивалент: - скрыто в слое мокрой штукатурки в трубах из ПВХ-пластиката или эквивалент; - скрыто в конструкции перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу в гофротрубах или эквивалент; - скрыто за подшивным потолком по металлическому каркасу; - открыто с креплением скобами; - стояки в трубах из ПВХ-пластиката или эквивалент. Искусственное освещение: - рабочее 220В; - эвакуационно-аварийное 220В; - ремонтное 36В; - местное 220В. Пожарная сигнализация. Согласно НПБ 110-03 помещения здания рыбоводного цеха запроектированы с установкой автоматической пожарной сигнализации (ПС) и оповещения о пожаре (ОП). Проектной документацией предусмотрена установка приемно-контрольного прибора "Сигнал-20 SMD" или эквивалент в помещении на 2 этаже (п. 1), с выводом дублирующего сигнала о пожаре в шлейф радиопередатчика (стационарной радиокнопки - РИФ-РИНГ-RR-2TS или эквивалент) системы тревожной сигнализации РИФ-РИНГ-2 или эквивалент, который предназначен для беспроводной передачи тревожных сигналов в помещение дежурного в проходной завода (прибор Сигнал-20 SMD или эквивалент с блоком питания в шкафу ЩМП-4 IP30 навесного исполнения или эквивалент). В проходной устанавливается приемник (РИФ-РИНГ-RR-2R или эквивалент) системы тревожной сигнализации РИФ-РИНГ-2 или эквивалент, который предназначен для приема радиосигнала от передатчика (стационарной радиокнопки), с выдачей тревожного сигнала на приемно-контрольный прибор Гранит-ПК3, который необходимо установить в помещении дежурного. В качестве пожарных извещателей проектом предусматриваются дымовые пожарные извещатели ИП212-41М или эквивалент, которые устанавливаются на потолках защищаемых помещений. Ручные пожарные извещатели ИПР-КсК или эквивалент устанавливаются на путях возможной эвакуации людей на высоте 1,5 м от пола. Оповещение о пожаре. Проектом предусматриваются звуковые пожарные оповещатели - сирены PS-11 или эквивалент, которые устанавливаются в коридорах и включаются автоматически при срабатывании приемно-контрольных приборов Сигнал-20SMD или эквивалент. Проектом предусматриваются световые оповещатели табло "Выход" или эквивалент, которые устанавливаются на путях эвакуации людей и включаются непосредственно от блока питания и должны быть постоянно включены. Сеть оповещения о пожаре сигнализации запроектирована кабелем ШВВП-2x0,5 скрыто в металлорукаве Д 10 мм за перегородками ГКЛ. Телефонизация. Ввод в здание предусмотрен кабелем ТППЗП-10x2 с креплением кабеля к дополнительной телефонной стойке на кровле здания и прокладкой кабеля к распределительной коробке КРТП-10x2 в коридоре на 2 этаже в соответствии со схемой сетей телефонизации. Радиофикация. Ввод сети проводного вещания - воздушный от существующей радиостойки на кровле здания рыбоводного завода N 11 по ГП до радиостойки РС-1-1900 (место установки стойки см. раздел АС). Абонентский трансформатор ТАМУ-10Т или эквивалент устанавливается на стойке. Сеть проводного вещания выполняется подвеской 2-х проводов между существующей и проектируемой радиостойками. Вертикальная проводка радиосети (стояки) осуществляется кабелем ПРППМ 2x1.2 в винипластовой трубе Д 40 мм, горизонтальная - скрыто перегородками ГКЛ в гофрированных трубах. Абонентская розетка проводного вещания устанавливается на высоте 0,8 м от пола в помещении офиса на 2 этаже (п. 1). Здание водозаборных сооружений. Водоснабжение и канализация. Запроектированы системы: - трубопроводы обвязки технологического оборудования; - всасывающие линии насосов; Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
