|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18.10.2012 № 8218.1.3. В процессе производства работ применять все разумные меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами). 8.1.4. В ходе реконструкции и технического перевооружения удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, убирать и удалять со строительной площадки все остатки материалов, мусор или временные объекты, которые больше не требуются. 8.1.5. Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку. 8.1.6. Выполненные работы по реконструкции и техническому перевооружению объектов должны соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам, экологическим нормативным актам и иным нормативным актам Российской Федерации. 8.1.7. Обеспечить надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала, рабочей силы и работников завода. 8.1.8. Обеспечить охрану строительной площадки. 8.2. Приемка-сдача работ. 8.2.1. Приемка выполненных работ по форме КС-2, КС-3, производится ежемесячно, до 25 числа текущего месяца с предоставлением пакета исполнительной документации с актами на скрытые работы, подписанные всеми участниками строительного производства, а также предоставление сертификатов, паспортов, результатов лабораторных испытаний материалов, на предъявленные к оплате, выполненные работы за отчетный период. Оплата производится по предоставлению Заказчику (застройщику) полного пакета документов. 8.2.2. За месяц до окончания реконструкции (15 ноября 2012 года) передать Заказчику (застройщику) всю документацию в соответствии с Градостроительным кодексом (статья 55 п. 3 (4,5,6,7,8,9)), необходимую для получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 8.2.3. После подписания акта приемки объекта передать Заказчику (застройщику) руководство по техническому обслуживанию оборудования, законченных реконструкцией зданий и сооружений, содержащие сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта объектов. 8.2.4. Окончательный расчет за выполненные работы по реконструкции и техническому перевооружению объекта будет произведен после выполнения пункта 8.1.2 и 8.1.3 настоящего технического задания и устранения всех выявленных замечаний по объекту. 9. Гарантии. 9.1. Срок гарантии на выполненные работы, материалы и изделия составляет 60 (шестьдесят месяцев) с даты подписания Государственным заказчиком акта приемки готового к эксплуатации объекта. 9.2. Основные требования к порядку выполнения работ: В соответствии с утвержденными проектными решениями, требованиями строительных норм и правил, прочих нормативно-распорядительных документов, регламентирующих производство строительно-монтажных работ согласно условиям государственного контракта. 10. График проведения рыбоводных работ. Производственный цикл предприятия на период реконструкции и технического перевооружения не прерывается, все мероприятия по выращиванию рыбы и содержания РМС осуществляются в действующем основном производственном корпусе завода. 11. Особые рыбоводно-технические требования при реконструкции и техническом перевооружении завода. Монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов вести в полном соответствии с проектом при строительном контроле в соответствии с требованиями проектной документации и рабочей документации. 12. Особые требования. 12.1. Все принимаемые технологические решения и применение, приобретение рыбоводного оборудования, материалов, изделий и конструкций согласовать с Государственным заказчиком. 12.2. Представление достоверных сведений в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. В процессе производства работ возможна замена рекомендуемых в рабочей документации материалов и оборудования, на эквивалентные только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). 13. Ожидаемые результаты после проведения реконструкции и технического перевооружения. Отработка технологий производства товарной рыбной продукции (40 тонн сибирского осетра, русского осетра, стерляди, белуги) и 300 кг икры осетровых видов рыб в год. - увеличение мощности заготовки оплодотворенной икры до 5 млн. шт. - увеличение мощности по получению рыбопосадочного материала (от 2 до 100 гр.) до 1,2 млн. шт., рыбопосадочного материала (100-700 гр.) - до 20 т. - создание оптимальных условий содержания ремонтного и маточного стада и его увеличение до 52 т. - улучшение условий для специалистов (работников) завода; - обеспечение современными инженерными сетями (электроснабжения, водоснабжения, канализации) завода. Приложение: - проектная документация (приложение N 1 к Техническому заданию); - рабочая документация (приложение N 2 к Техническому заданию); - сметная документация (приложение N 3 к Техническому заданию); - положительное заключение государственной экспертизы N 69-1-4-0076-10, утвержденное приказом ГУ "Госэкспертиза Тверской области" от 26 мая 2010 г. N 76-э (приложение N 4 к Техническому заданию); - положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости N 69-1-6-005-11, утвержденное приказом ГАУ "Госэкспертиза Тверской области" от 6 апреля 2011 г. N 5-с (приложение N 5 к Техническому заданию). Приложение N 2 к Аукционной документации ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _____ на выполнение в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице _________________________________, действующего на основании ___________________________, утвержденного _____________________________________________________, с одной стороны и __________________________________________________, в лице ________________________________________, действующего на основании ____________________, признанное победителем (единственным участником) открытого аукциона в электронной форме на право заключения Государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от "__"______ 2012 г. N ___, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок осуществить в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область (далее - Объект), реконструкция и техническое перевооружение Объекта должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему Контракту), проектной (включая смету) и рабочей документациями, передаваемыми Государственным заказчиком Подрядчику согласно прилагаемому Графику (Приложение N 3 к настоящему Контракту), Протоколом согласования контрактной цены (Приложение N 2 к настоящему Контракту) и Календарным планом (Приложение N 4 к настоящему Контракту), включая поставку оборудования и материалов, работы по техническому и гарантийному обслуживанию Объекта и оборудования, а также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных с реконструкцией и техническим перевооружением Объекта работ, а Государственный заказчик обязуется предоставить на время выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчику для выполнения работ по Контракту проектную и рабочую документации на реконструкцию и техническое перевооружение Объекта. Государственный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные в рамках настоящего Контракта работы по реконструкции и техническому перевооружению Объекта. Реконструкция и техническое перевооружение Объекта осуществляется в рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах", по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область". 1.2. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения. 1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена настоящего Контракта составляет _______________________ (________________) рублей ______ копеек с учетом НДС. 2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика. В цену настоящего Контракта, в частности, входит: - оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением реконструкции и технического перевооружения Объекта; - оплата аренды машин и техники (включая амортизацию машин и техники) необходимых для реконструкции и технического перевооружения, в том числе деталей, конструкций и оборудования; - оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (реконструкция и техническое перевооружение Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией и техническим перевооружением Объекта; - работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям; - охрана Объекта. В цену контракта, кроме стоимости работ, услуг, затрат на гарантийное обслуживание, включаются стоимость страхования строительно-монтажных рисков, временные здания и сооружения, все пошлины, налоги (в т.ч. НДС), сборы и другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении Контракта. 2.3. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения Государственного контракта производит авансирование работ в размере 30 % от цены Государственного контракта. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа, суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставленного за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно Протоколу согласования контрактной цены (Приложение N 2 к настоящему Контракту). 2.4. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику ежемесячно на основании подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата производится за фактически выполненные работы по Контракту, в соответствии с их стоимостью, определенной Протоколом согласования контрактной цены (Приложение N 2 к настоящему Контракту) и проектной документацией. 2.5. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату, выставленного на основании подписанных Сторонами в соответствии с п. 2.5. Контракта документов (по форме КС-2, КС-3). 2.6. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика. 2.7. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом. 2.8. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2.9. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту. В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, Стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта. 2.10. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей контрактную стоимость фактически выполненных по Контракту работ, результаты которых переданы Государственному заказчику, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым. 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему Контракту и представить их результат Государственному заказчику к приемке не позднее 1 декабря 2012 года и сдать Государственному заказчику результаты выполненных работ не позднее 15 декабря 2012 года. Этапы работ должны выполняться Подрядчиком в сроки, установленные Календарным планом (Приложение N 4 к настоящему Контракту). 3.2. Подрядчик представляет Государственному заказчику для утверждения рабочие чертежи, сметы на непредвиденные работы и затраты, и другую документацию, предусмотренную настоящим Контрактом. Календарный план (Приложение N 4 к настоящему Контракту) корректируется Государственным заказчиком исходя из размера средств, которые Государственный заказчик обязуется направить на финансирование работ по Объекту, и сроков выполнения данной работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом (Приложение N 4 к настоящему Контракту). 3.3. Государственный заказчик по акту передает Подрядчику проектную документацию; рабочую документацию; положительное заключение Государственной экспертизы на реконструкцию и техническое перевооружение Объекта. 3.4. Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику документы, указанные в п. 3.3. Контракта в течение 15 дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. 3.5. На момент подписания настоящего Контракта даты окончания объемов работ, установленные в Календарном плане (Приложение N 4 к настоящему Контракту) являются исходными для определения ответственности за нарушение обязательств. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 4.1. Обязательства Подрядчика. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства: 4.1.1. Выполнить все работы по реконструкции и техническому перевооружению Объекта в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и приложениях к нему, и сдать Объект Государственному заказчику с качеством, соответствующим условиям проекта, настоящего Контракта и приложений к нему. Привлечь к работам по выполнению настоящего Контракта все необходимые производственные, технические и трудовые ресурсы. 4.1.2. Обеспечить: - качество выполнения всех работ в полном соответствии с Проектной документацией, рабочими чертежами, условиями настоящего Контракта и требованиями действующих нормативных документов. Устранять все замечания Государственного заказчика, данные в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. - поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование и иное, используемое для исполнения Контракта имущество. - до начала работ осуществить проверку качества технологического оборудования, материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций. Для установления соответствия качественных характеристик материалов и изделий, Подрядчик производит входной контроль всех поступающих материалов с учетом требований нормативных документов и только после заключений об их пригодности и соответствии сертификатам качества направляет для использования в работе. Государственный заказчик вправе производить проверку выполнения Подрядчиком входного контроля качества в любой момент в любых объемах в период действия Контракта. Лаборатории, используемые Подрядчиком для осуществления проверки качества материалов, изделий, в том числе и в субподрядных организациях, должны быть аттестованы, а также иметь необходимое оборудование и штат. - обеспечить, при необходимости, установку временного освещения, изготовление информационно-наглядных материалов по всем вопросам реконструкции и технического перевооружения данного Объекта. - обеспечить и содержать за свой счет охрану реконструкции и технического перевооружения Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для реконструкции и технического перевооружения объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала реконструкции и технического перевооружения до подписания акта приемки выполненных работ. 4.1.3. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта согласовать с подрядной организацией, осуществляющей реконструкцию и техническое перевооружение Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область по Государственному контракту от 31 мая 2012 года N ГКС-0173100013512000012-0007297-01 график производства строительно-монтажных работ, которые будут выполняться одновременно на сопряженных участках и представить на утверждение Государственному заказчику указанный график в течение трех дней после подписания его сторонами. 4.1.4. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для производства работ по реконструкции и техническому перевооружению и обслуживанию работников на период реконструкции и технического перевооружения Объекта по настоящему Контракту, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке. 4.1.5. Подрядчик несет всю ответственность перед Государственным заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных для выполнения субподрядным организациям. Государственный заказчик не имеет обязательств по отношению к субподрядчикам. 4.1.6. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке по типовой форме, а также общий журнал производства работ, предъявляемый Государственному заказчику для промежуточной приемки выполненных работ. 4.1.7. Подрядчик осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ и производит постоянный входной контроль за качеством и соответствием показателей согласно техническим паспортам всех поступающих и используемых строительных материалов, постоянно отчитываясь по результатам перед Государственным заказчиком. 4.1.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Государственным заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Государственный заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика. 4.1.9. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всех элементов объекта, сохранность сооружений, находящихся на объекте, за выполнение работ в соответствии с утвержденной проектной документацией, безопасный пропуск нагрузок, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности на объекте. 4.1.10. Подрядчик также в период проведения работ несет ответственность за: - обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций; - содержание и сохранность объекта с момента начала реконструкции и технического перевооружения до подписания акта приемки выполненных работ. 4.1.11. В случае нанесения ущерба сооружению в период реконструкции и технического перевооружения Подрядчик обязан произвести его восстановление за свой счет. 4.1.12. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Государственного заказчика) Подрядчик должен немедленно письменно уведомить Государственного заказчика об этом. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Государственного заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ, угрожающего сохранности или качеству, либо создающего невозможность завершения работ в договорный срок. 4.1.13. Компенсировать Государственному заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ на объекте или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность. 4.1.14. Во всех случаях, когда Подрядчик считает распоряжения Государственного заказчика, иные его действия, противоречащими действующим государственным нормативным актам или положениям Контракта, он обязан направить Государственному заказчику требования разъяснений и указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи государственных нормативных актов или пунктов Контракта. 4.1.15. Своевременно представлять Государственному заказчику всю необходимую информацию об Объекте, в том числе на электронных носителях. 4.1.16. Обеспечить представителю Государственного заказчика за счет Подрядчика все необходимые условия для исполнения им своих обязательств по настоящему Контракту. 4.1.17. Во время проведения работ по Контракту выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности, охране окружающей среды, земли и зеленых насаждений. 4.1.18. Осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта, материалов, технологического оборудования и другого имущества, используемого при реконструкции и техническом перевооружении, ответственного за причинение вреда третьим лицам при проведении реконструкции и технического перевооружения. При этом форма договора, перечень объектов страхования и перечень страховых событий должен быть согласован с Государственным заказчиком. 4.1.19. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ. 4.1.20. Заключить нижеследующие договоры с субподрядными организациями на производство пусконаладочных работ и работ по шеф-монтажу технологического оборудования: - с пусконаладочными организациями и произвести пусконаладочные работы в сроки, в объеме и в порядке, которые установлены в Приложении N 1 к настоящему Контракту; - на шеф-монтаж оборудования с вызовом персонала для его производства. 4.1.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 4.2. Обязательства Государственного заказчика. Для реализации настоящего Контракта Государственный заказчик принимает на себя обязательства: 4.2.1. Передать Подрядчику по акту, подписанному Подрядчиком и Государственным заказчиком, на период реконструкции и технического перевооружения Объекта, строительную площадку (включающую Объект), пригодную для производства работ. 4.2.2. Передать Подрядчику документацию, в объеме, в составе и в срок, указанные в Приложении N 3 к настоящему Контракту. Передаваемая документация должна составляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, проходить государственную экспертизу и утверждаться в установленном порядке. 4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 5 настоящего Контракта. 4.2.4. Осуществить предмонтажную ревизию технологического оборудования либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет. 4.2.5. Осуществлять строительный контроль за реконструкцией и техническим перевооружением Объекта. 4.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 5.1. Государственный заказчик назначает своего представителя на реконструкцию и техническое перевооружение Объекта, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту. 5.2. Приемка результата выполненных работ (реконструкция и техническое перевооружение Объекта) осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. 5.3. Приемка работ, выполненных Подрядчиком, согласно Календарному плану (Приложение N 4 к настоящему Контракту), осуществляется в порядке, установленном п. 5.4. настоящего Контракта. Акты о приемке выполненных работ, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по формам отчетности КС-2 и КС-3 в обязательном порядке подписываются Сторонами Контракта. Не подписание указанных документов обеими Сторонами Контракта является подтверждением не приемки работ Государственным заказчиком. 5.4. Подрядчик при ежемесячной сдаче работ по реконструкции и техническому перевооружению Объекта не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, представляет подписанные со своей стороны Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Государственный заказчик осуществляет приемку представленных к сдаче работ не позднее 10 календарных дней и в случае отсутствия замечаний подписывает соответствующие Акты о приемке выполненных работ, либо направляет замечания, с указанием срока их устранения. 5.5. После окончания выполнения работ, входящих в объем обязательств Подрядчика, производится сдача работ Подрядчиком Государственному заказчику. 5.6. Для сдачи-приемки законченных работ Государственный заказчик в 5 (пяти) дневный срок с даты получения уведомления, указанного в пункте 5.5. настоящего Контракта, создает приемочную комиссию. При сдаче-приемке результата работ Государственный заказчик осуществляет проверку соответствия объема и качества выполненных работ требованиям, установленным в Контракте. 5.7. Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в составе своего представителя, представителя проектной организации, Подрядчика, органов Госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления. Приемка работ происходит на основании предоставленных Подрядчиком Государственному заказчику форм отчетности КС-2 и КС-3 и журнала учета выполненных работ КС-6а, а также предоставленного комплекта исполнительной документации. Завершение Подрядчиком выполнение работ подтверждается подписанным Сторонами Контракта Актом приемки выполненных работ приемочной комиссией. 5.8. Подрядчик передает Государственному заказчику за 10 дней до начала приемки выполненных работ 4 экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Государственного заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 5.9. Дополнительная экспертиза принимаемой Государственным заказчиком части работ или всех выполненных работ в целом осуществляется Государственным заказчиком при необходимости за свой счет. 5.10. При сдаче результатов выполненных работ Государственному заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 5.11. Сдача выполненных работ Государственному заказчику производится в течение 15 (десяти) календарных дней с даты, указанной в письменном уведомлении Подрядчика. Сдача-приемка выполненных работ оформляется Актом приемки выполненных работ приемочной комиссией, который подписывается Сторонами. Если сдаче выполненных работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка может осуществляться только при положительном результате указанных испытаний, оформленных соответствующими актами. 5.12. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Контракта, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания Акта приемки выполненных работ приемочной комиссией, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном Акте. 5.13. Окончательная приемка работ по Акту приемки выполненных работ приемочной комиссией осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. 5.14. Датой окончания работ по настоящему Контракту считается дата подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ приемочной комиссией. 6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, технологическое оборудование и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту. 6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, технологического оборудования, материалов и работ устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта. 6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней с момента получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со Стороны Государственного заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами. 6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика. 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным технологическим оборудованием в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему Контракту) и в соответствии с Календарным планом (Приложение N 4 к настоящему Контракту). 7.2. Все поставляемые для реконструкции и технического перевооружения Объекта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и технологического оборудования. 7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному заказчику введенного в эксплуатацию Объекта. 7.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и технологического оборудования, поставляемых для реконструкции и технического перевооружения Объекта по настоящему Контракту, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. 8. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 8.1. Государственный заказчик передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора. 8.2. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Государственного заказчика. 8.3. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 8.4. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке результатов выполненных работ по реконструкции и техническому перевооружению Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Государственным заказчиком. 9. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ на русском языке. Форма журнала установлена в типовой межотраслевой форме N КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 года N 71а. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Государственного заказчика. 9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале учета выполненных работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Государственного заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале учета выполненных работ. 10. ОХРАНА ОБЪЕКТА 10.1. Охрану Объекта до полного завершения работ (до сдачи Объекта Государственному заказчику) (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и технологическое оборудование) осуществляет Подрядчик. 10.2. Охране подлежит Объект, а также предназначенные для строительства материалы, изделия, конструкции, технологическое оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории. 10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом. 11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА 11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов. 11.2. Государственный заказчик в целях осуществления контроля и надзора за реконструкцией и техническим перевооружением вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" на данный вид деятельности. Государственный заказчик письменно уведомляет Подрядчика о привлечении в качестве своего представителя инженерной организации. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Государственного заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией. 11.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Государственного заказчика осуществляет авторский надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода реконструкции и технического перевооружения. 11.4. Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ в соответствии с требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика. Государственный заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. 11.5. При осуществлении контроля ведения работ по настоящему Контракту, Государственный заказчик, а также, в случае привлечения, инженерная организация не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика. 12. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика и/или комиссией созданной Государственным заказчиком. Подрядчик имеет право приступить к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет. 12.2. В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее. 12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственный заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности. 13. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 13.1 Подрядчик не имеет права продавать или передавать в период реконструкции и технического перевооружения Объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его реконструкцию и техническое перевооружение или реконструкцию и техническое перевооружение его части никакой третьей стороне. 13.2. Стороны договорились, что все результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту работ, включая поставленное оборудование, переходит в собственность Российской Федерации с момента сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику по актам КС-2 и справкам КС-3 и находятся на ответственном хранении у Подрядчика до передачи Государственному заказчику по акту приемки выполненных результатов работ по строительству Объекта приемочной комиссией в установленном порядке с сохранением на Подрядчике до указанного момента риска случайной гибели или повреждения таких результатов выполненных работ. 14. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте. 14.2. Подрядчик обязан представить Государственному заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту. 15. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 15.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, а также в случае отсутствия целевого финансирования из федерального бюджета. 15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных настоящим Контрактом уплачивает Государственному заказчику: - за окончание реконструкции и технического перевооружения Объекта, а также при нарушении сроков выполнения этапов работ, установленных Календарным планом (Приложение N 4 к настоящему Контракту) после установленного срока по вине Подрядчика - пеня в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,2% от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства; за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пеню в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки; за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - пеню в размере 0,2% от стоимости данного вида работ за каждый день просрочки; за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - пеню в размере 0,2% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки. 15.3. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе Подрядчика, а также в случае отказа Подрядчика от выполнения работ, а равно и ненадлежащего выполнения работ по Контракту, он обязан выплатить Государственному заказчику штраф в размере 50% от цены Контракта, а также выплатить в полном объеме денежные средства, выплаченные Государственным заказчиком по настоящему Контракту. 15.4. В случае поломок Объекта, включая выход из рабочего состояния оборудования, конструкторские разрушения и прочие поломки Подрядчик в течение 5 лет с момента подписания акта передачи Объекта в эксплуатацию обязан за свой счет устранить все поломки, или выплатить Государственному заказчику штраф в размере 50% от цены Контракта. 15.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей Стороны. 15.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 15.7. Результаты выполненных работ, включая промежуточные, после их приемки Государственным заказчиком переходят в собственность Российской Федерации в лице Государственного заказчика и находятся у Подрядчика на ответственном хранении до сдачи Объекта в эксплуатацию комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в установленном порядке. При этом риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта лежит на Подрядчике. 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 16.1 Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта со сроком его действия не менее чем по 31 января 2013 года. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии/передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Контракта (указывается конкретный вид обеспечения исполнения контракта). Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 175 424 (Четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 07 копеек. 16.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта. 16.3. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту. 16.4. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту. 17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 17.2. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует наступление обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую письменно в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения реконструкции и технического перевооружения Объекта. 17.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, но не далее сроков действия Контракта. 18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. 18.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п. п. 18.1 и 18.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде по месту нахождения Государственного заказчика в установленном порядке. 18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10 дней с момента получения претензии. 19. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 19.1. Обязательства Подрядчика: 19.1.1. Подрядчик обязан разработать и в течение 15 дней после подписания настоящего Контракта предоставить Государственному заказчику на согласование План управления ПБ, ОТ и ООС на те объемы и виды работ, которые Подрядчик выполняет в соответствии с настоящим Контрактом. План управления ПБ, ОТ и ООС Подрядчика должен содержать: 1. Обязанности и ответственность по вопросам ПБ, ОТ и ООС работников и лиц, ответственных (указать Ф. И. О., номера приказов о назначении): - за обеспечение охраны труда и окружающей среды в структурном подразделении; - по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов; - за исправное состояние грузоподъемных механизмов; - за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами; - за исправное состояние сосудов, работающих под давлением; - за безопасное действие сосудов, работающих под давлением; - за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением; - за подготовку и проведение огневых работ; - за безопасное производство работ на высоте: - за обеспечение электробезопасности; - за обеспечение пожарной безопасности; 2. Проведение инструктажей (кто, с кем, когда и какие инструктажи проводит, как фиксируется факт проведения инструктажей); 3. Инструкции по охране труда (перечень действующих инструкций, порядок ознакомления работников); 4. Обучение и проверка знаний требований охраны труда (кто, когда и чему обучает, где проходят проверку знаний, сроки); 5. Проведение ступенчатого контроля и оценки состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, 6. Обеспечение электробезопасности; 7. Обеспечение пожарной безопасности; 8. Организация работ повышенной опасности (порядок выдачи нарядов-допусков, подготовка к работе, выполнение, завершение работы и т. д.); 9. Правила безопасности при работе с инструментом; 19.1.2. Подрядчик должен обеспечить для работников своевременное обучение и проверку знаний требований охраны труда. Все работники Подрядчика должны иметь действующие допускные удостоверения и удостоверения по проверке знаний требований охраны труда и промышленной безопасности. 19.1.3. Подрядчик за счет собственных средств обязан обеспечить приобретение, выдачу и применение работниками, привлеченными для выполнения работ по настоящему Контракту, спецодежды с фирменным логотипом, спецобуви и других необходимых средств индивидуальной и коллективной защиты. Работники Подрядчика должны уметь правильно применять средства индивидуальной защиты. 19.1.4. Подрядчик должен выполнять работы, предусмотренные настоящим Контрактом, с соблюдением требований норм и правил, относящихся к промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, пожарной и электробезопасности, изложенных в законодательных актах и иных государственных нормативных правовых актах, нормативно-законодательных актах местных административных и регулирующих органов, государственных и отраслевых (по принадлежности) стандартах, строительных нормах и правилах, санитарных правилах и нормах, ПОС, ПСД, других нормативных правовых актах по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, пожарной и электробезопасности для соответствующих производств и работ, а также требований Государственного заказчика. 19.1.5. Подрядчик должен назначить приказом руководителя, лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, пожарной и электробезопасности в пределах порученных участков работ по настоящему Контракту. Подрядчик обязан издать распорядительный документ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности (должен иметь действующее удостоверение о проверке знаний пожарно-технического минимума) и электробезопасности (должен иметь действующее удостоверение о присвоении квалификационной группы о электробезопасности не ниже III) в здании. Подрядчик должен обеспечить здание первичными средствами пожаротушения, при необходимости - системой (установкой) оповещения людей о пожаре, телефонной связью. При эксплуатации здания Подрядчик обязан соблюдать требования ППБ 01-03. 19.1.6. Подрядчик обязан вести учет происшествий и несчастных случаев и незамедлительно предоставлять Государственному заказчику информацию о: - чрезвычайной ситуации, стихийном бедствии; - аварии, инциденте, пожаре, которые могут перейти в чрезвычайную ситуацию; - легком несчастном случае; - тяжелом несчастном случае; - групповом несчастном случае (2 и более человек); - несчастном случае со смертельным исходом; - аварии и пожаре без пострадавших. 19.1.7. Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту в полной мере распространяются на его субподрядчиков и лиц, привлеченных на ином основании для выполнения работ по настоящему Контракту. 19.1.8. Подрядчик обязан в процессе выполнения работ по настоящему Контракту принять все меры безопасности, необходимые для защиты окружающей среды, оберегая атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы и грунты, недра, животный и растительный мир от неблагоприятных воздействий, вызванных действиями Подрядчика, и сводя к минимуму ущерб, который могут повлечь за собой подобные действия. 19.1.9. Подрядчик в процессе выполнения работ по настоящему Контракту должен исключить слив/сброс жидкостей или загрязняющих веществ на рельеф местности. Все разливы загрязняющих веществ и другие аварийные сбросы на рельеф местности должны быть ликвидированы, территория, подвергшаяся негативному воздействию зачищена. Для ликвидации возможных разливов Подрядчик должен располагать всем необходимым оборудованием и материалом, а также обученным персоналом. 19.1.10. Подрядчик в процессе выполнения работ по настоящему Контракту обязан принять необходимые меры по сбору, временному хранению, своевременной утилизации отходов производства и потребления (вывоз бытового и строительного мусора, пищевых отходов, металлолома и т.д.), образовавшихся в результате деятельности Подрядчика. 19.2. Обязательства Государственного заказчика: 19.2.1. Государственный заказчик обязан в течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика Плана управления ПБ, ОТ и ООС, согласовать его или направить Подрядчику аргументированные замечания и предложения по его корректировке. 19.3. Права Подрядчика: 19.3.1. Подрядчик сохраняет за собой право обратиться к Государственному заказчику за любой информацией, касающейся вопросов ПБ, ОТ и ООС, необходимой ему для выполнения работ по настоящему Контракту. 19.4. Права Государственного заказчика: 19.4.1. В случае обнаружения каких-либо несоответствий с согласованным Планом управления ПБ, ОТ и ООС Подрядчика или с требованиями, установленными законодательными и нормативными документами Российской Федерации по ПБ, ОТ и ООС Государственный заказчик, в зависимости от уровня такого несоответствия, имеет право письменным уведомлением прекратить любые действия по выполнению работ по настоящему Контракту до устранения подобных нарушений. 19.5. Ответственность Подрядчика: 19.5.1. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдением его работниками при выполнении работ по настоящему Контракту требований, норм и правил, относящихся к ПБ, ОТ и ООС, пожарной и электробезопасности, изложенных в законодательных актах и иных государственных нормативных правовых актах, нормативно-законодательных актах местных административных и регулирующих органов, государственных и отраслевых (по принадлежности) стандартах, строительных нормах и правилах, санитарных правилах и нормах, других нормативных правовых актах по ПБ, ОТ и ООС, пожарной и электробезопасности для соответствующих производств и работ, а также требований Государственного заказчика. 19.6. Ответственность Государственного заказчика: 19.6.1. Государственный заказчик не несет ответственность за заболевание, ранение, или смерть работников Подрядчика или третьих лиц. Подрядчик освобождает Государственного заказчика от всех претензий, требований, приговоров или затрат, связанных с заболеваниями, ранениями или смертью работников Подрядчика или третьих лиц. 19.6.2. Государственный заказчик несет ответственность за своих работников, находящихся на территории Объекта, а также на территории участков, на которых Подрядчиком ведется выполнение работ по настоящему Контракту. 20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 20.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 20.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями. 20.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 20.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта. 20.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 20.6. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 30 декабря 2012 года, а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых. Стороны обязуются в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны Контракта - "Государственного заказчика", с Росрыболовства на ФГУП "ВНИИПРХ". 20.7. Вся корреспонденция по настоящему Контракту направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при отправке в ее адрес, указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны. 20.8. Разрешается привлечение только тех субподрядчиков, которые имеют соответствующие допуски для исполнения своих обязательств по Контракту. Вся координация деятельности субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика. 20.9. Персонал Подрядчика. 20.9.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик использует на строительной площадке высококвалифицированную рабочую силу, необходимую для качественного и своевременного выполнения работ. 20.9.2. Подрядчик гарантирует освобождение Государственного заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Подрядчика, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом. 20.9.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Государственный заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности. 20.9.4. В случае возникновения обоснованных претензий к персоналу Подрядчика, связанных с нарушением режима, Государственный заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отзыв с Объекта лиц допустивших такие нарушения. 20.10. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации. 21. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются: 1. Техническое задание - Приложение N 1; 2. Протокол согласования контрактной цены - Приложение N 2 3. График передачи Государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и положительного заключения Главгосэкспертизы - Приложение N 3; 4. Календарный план - Приложение N 4. 22. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Государственный заказчик: Подрядчик: Федеральное агентство по рыболовству 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, 12 л/с 03951000760 р/с 40105810700000001901 Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства ОПЕРУ-1 Банка России ИНН 7702679523 КПП 770201001 БИК 044501002 ОКАТО 45286570000 ОКПО 00083664 ОГРН 1087746846274 ОКОПФ 72 ОКФС 12 ОКТМО 45379000 От Государственного заказчика: ______________/ / ______________/ / "__"______________ 2012 г. "__"______________ 2012 г. Приложение N 1 к Государственному контракту от "__"_________ 2012 г. N ___ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область Государственный заказчик: Федеральное агентство по рыболовству. Заказчик (застройщик): ФГУП "ВНИИПРХ". Основания для проведения работ (включая размещение государственного заказа): В соответствии с перечнем строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2012 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений по федеральной целевой программе "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах" и Федерального Закона Российской Федерации от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Способ проведения торгов: Открытый аукцион в электронной форме. Источник финансирования: Средства федерального бюджета. Наименование реконструкции: Реконструкция и техническое перевооружение Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область (далее - Объект). Адрес реконструкции: Тверская область, г. Конаково, ул. Промышленная, д. 3. Срок начала и окончания работ: Начало работ: с момента заключения государственного контракта. Окончание работ: не позднее 15 декабря 2012 г. 1. Основание для производства реконструкции и технического перевооружения объекта. 1.1. Основанием для выполнения работ являются: Разрешение на реконструкцию и техническое перевооружение Конаковского завода по осетроводству; - Правоустанавливающий документ на земельный участок: - Свидетельство о государственной регистрации права 69-АВ N 381815 от 21 ноября 2011 г. на земельный участок с кадастровым номером 69:43:0070206:3 общей площадью 20340 кв. метров. - Проектная и рабочая документация: шифр 41900, выполнена ОАО "Гипрорыбфлот" согласно Государственному контракту N ГКП-169 от 21.08.2009 г. - Положительное заключение Государственной экспертизы: - Положительное заключение государственной экспертизы N 69-1-4-0076-10 по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область", утвержденное приказом ГУ "Госэкспертиза Тверской области" от 26 мая 2010 года N 76-э; - Положительное заключение государственной экспертизы N 69-1-6-0005-11 по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение Конаковского завода по осетроводству, г. Конаково, Тверская область", утвержденное приказом ГАУ "Госэкспертиза Тверской области" от 6 апреля 2011 года N 5-с. 2. Описание объекта реконструкции. 2.1 Технико-экономические показатели объекта: - площадь участка - 1,87 га; в том числе территория проектирования - 0,67 га; - площадь застройки - 0,24 га; 2 - общая площадь - 2066,17 м ; 3 - строительный объем - 14 778,07 м ; Годовой объем продукции: - заготовка оплодотворенной икры - 5 млн. шт./год; - рыбопосадочный материал (2-100 г) - 1,2 млн. шт./год; - рыбопосадочный материал (100-700 г) - 20 т/год; - ремонтное и маточное стадо - 52 т/год; 3 - расчетный расход воды -108 м /сут.; 3 - расход сточных вод - 106 м /сут.; - численность работающих - 46 чел.; - расчетная мощность электроприемников - 512 кВт. 2.2. Здания и сооружения, входящие в состав объекта реконструкции ---------------------------------------------------------------------- Здания и | Технико-экономические показатели сооружения | ----------------|----------------------------------------------------- 1. Рыбоводный |Строительство рыбоводного корпуса корпус | 2 |Площадь застройки здания - 2149,25 м | 2 |Общая площадь помещений - 2066,17 м | 3 |Строительный объем здания - 14778,07 м |Размеры в плане 30*66 м, шаг колонн 6 м. |Расстояние от пола до низа ферм 4,5 м. |Несущие колонны стальные двутавровые 30 К1, колонны |фахверка стальные двутавровые 20 К1, фермы стальные |двускатные из равнополочных уголков пролетом 30 м. |Здание каркасное с несущим металлическим каркасом с |огнезащитой. |Пределом огнестойкости несущих элементов здания К.45, |стеновые ограждения - самонесущие трехслойные |металлические панели типа "сэндвич" с базальтовым |утеплителем группы НГ с пределом огнестойкости Е15 |толщиной 150 мм или их эквивалент. |Рыбоводный корпус располагается параллельно |существующему производственному корпусу и будет |сообщаться с его бытовой частью посредством |галереи-коридора. |Кровля производственного здания двускатная из |сэндвич-панелей с негорючим теплоизоляционным |материалом - 200 мм или эквивалент. |Кровля галереи односкатная. |Внутренние перегородки нового производственного |здания из сэндвич-панелей толщиной 100 мм или |эквивалент. |Наполнитель сэндвич-панелей - минеральная полужесткая |плита из базальтового волокна. Помещения ограждаются |самонесущими трехслойными сэндвич-панелями или |эквивалентами и последние являются противопожарными |перегородками 1 типа толщиной 100 мм и пределом |огнестойкости Е145, которые относятся к классу |негорючих материалов (НГ) и отделяет от других |помещений. |Кирпичные стены пристройки лестничной клетки |облицовываются внутренней стороны по металлическому |каркасу металлическим профилированным листом с |полимерным покрытием. Подвесной потолок над |категорийными помещениями выполняется из |сэндвич-панели толщиной 100 мм и пределом |огнестойкости Е145 или эквивалент. |Цоколь производственного здания утеплен плитами |"Пеноплекса" или эквивалент и облицован плитками |природного камня. |Инженерные сети прокладываются в межферменном |пространстве. Окна и двери выполняются из |металлопластикового профиля. |Наружные дверные блоки выполняются утепленными. В |производственных помещениях нового здания применяются |двухкамерные стеклопакеты. Стены и перегородки |возводимых помещений выполняются из сэндвич-панелей |или эквивалент, облицованных тонколистовой |профилированной сталью. Пустоты в элементах |конструкций должны быть закрыты герметикам или |заварены. |Фундамент - железобетонный на свайном основании. ----------------|----------------------------------------------------- 2. Наружные сети|2.1. Система производственного водоснабжения водоснабжения и |Выполняется от сооружаемых артезианских скважин N 1, канализации |2 располагаемых рядом с производственным корпусом с |учетом санитарной зоны. Диаметр подающей трубы 63 мм, |длина 25 м. |Артезианские скважины каждая глубиной 75 м, | 3 |производительностью 10 м/час, 240 м /сут. |Предусматривается циркуляционная система |водоснабжения. |2.2. Система канализации |Напорные трубопроводы отсутствуют. Система |механически загрязненной и бытовой канализации |проходит очистку на существующем горизонтальном |отстойнике, куда попадают по трубопроводу диаметром |200 мм, далее по существующей схеме действующего |предприятия сброс осветленных сточных вод из |отстойника осуществляется самотеком через |закрепленный бетоном гребень, отсекающий дамбы. |Дождевые воды с кровли и площадки отводятся через |дождеприемные колодцы и систему трубопроводов в |локальные очистные сооружения дождевых вод фирмы |"Вавин-Лабко" или эквивалент. Производственные |сточные воды отводятся по выпуску диаметром 110 мм во |внутриплощадочную ливневую канализационную сеть. ---------------------------------------------------------------------- 3. Нормативно-технические требования. 3.1. Выполнение работ и завершенные реконструкцией и техническим перевооружением объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам Российской Федерации. 4. Основные конструкции. 4.1. Здание рыбоводного корпуса. 4.1.1. Здание каркасное однопролетное, одноэтажное. Прямоугольное в плане. Габариты в осях наружных стен 66,3 х 30,3 м. 4.1.2.Фундаменты под стальные колонны каркаса служат отдельно стоящие столбчатые ростверки. Сваи железобетонные квадратного сечения 300 х 300 мм с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой длиной 6,0 м. Сваи выполняются из бетона повышенной плотности. 4.1.3. Несущие колонны стальные двутавровые 30 К1, колонны фахверка стальные двутавровые 20 К1. Фермы стальные двускатные из равнополочных уголков пролетом 30 м. Расстояние от пола до низа ферм 4,5 м. 4.1.4. Ограждающие стены - выполняется из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 150 мм. Покрытие выполняется из двухслойных сэндвич-панелей толщиной 200 мм с утеплителем из базальтового волокна и с рулонным полимерным кровельным материалом на холодной полимерной! мастике или из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 200 мм с утеплителем из базальтового волокна или эквивалент. Под стеновое ограждение предусмотрены фундаментные балки, опирающиеся на монолитные столбчатые ростверки. 4.1.5. Лестничная клетка: Наружная лестница с кирпичными стенами выполняется из железобетонных ступеней по металлическим косоурам. 4.1.6. Кровля производственного здания двускатная из сэндвич-панелей с негорючим теплоизоляционным материалом, - 200 мм. или эквивалент. Кровля галереи односкатная. 4.1.7. Окна и двери выполняются из металлопластикового профиля. Наружные дверные блоки металлические, утепленные. В производственных помещениях нового здания применяются двухкамерные стеклопакеты, с зеркальной поверхностью с уличной стороны. 4.1.8. Служебные и внутренние двери - деревянные, оборудованы дверными ручками с обеих сторон, двупольные, с порогом и без порога. 4.1.9. Внутренние перегородки производственного здания из сэндвич-панелей толщиной 100 мм. или эквивалент. Стены и перегородки помещений выполняются из сэндвич-панелей облицованных тонколистовой профилированной сталью или эквивалент. 4.1.10. Полы рыбоводного корпуса - повышенной прочности, имеют гладкую нескользкую и удобную для очистки поверхность. Цоколь здания облицован плитками природного камня. 5. Описание отделочных работ предусмотренных проектной документацией. ---------------------------------------------------------------------- Наименование | Отделка помещений | ---------------------------------------------------------------------- Рыбоводный корпус ---------------------------------------------------------------------- 1. Производственные| Стены |Наружные стены сэндвич-панели толщиной помещения | |150 мм или эквивалент. Внутренние | |перегородки - из сэндвич - панелей с | |полимерным покрытием толщиной 100 мм. | |(наполнитель панелей - минвата на | |базальтовой основе) или эквивалент. |-------|------------------------------------------ | Полы |Эпоксидное покрытие Normaflon 3000 RAL | |7032 или эквивалент, грунтовый слой | |Normaflon 105 primer - 4 мм или | |эквивалент, выравнивающие бетонное | |покрытие В20, с армированным бетонным | |основанием В22,5. Грунт основания уплотнен | |щебнем или гравием. |-------|------------------------------------------ |Потолки|Кровельные сэндвич-панели по металлическим | |прогонам и фермам или эквивалент. -------------------|-------|------------------------------------------ 2. Санузлы | Пол |Керамогранитная плита на цементно-песчаном | |растворе. |-------|------------------------------------------ | Стены |Наружные стены сэндвич-панели толщиной | |150 мм. или эквивалент. Внутренние | |перегородки - из сэндвич-панелей с | |полимерным покрытием толщиной 100 мм. | |(Наполнитель панелей - минвата на | |базальтовой основе) или эквивалент. Стены | |кирпичные отделка металлический проф. лист | |по метало-каркасу. |-------|------------------------------------------ |Потолок|Подвесной потолок Armstrong системы Econim | |или эквивалент. -------------------|-------|------------------------------------------ 3. Техническое | Полы |Эпоксидное покрытие Normaflon 3000 RAL помещение | |7032 или эквивалент, грунтовый слой | |Normaflon 105 primer - 4 мм или | |эквивалент, выравнивающее бетонное | |покрытие В20, с армированным бетонным | |основанием В25, F150. Грунт основания | |уплотнен щебнем или гравием. |-------|------------------------------------------ | Стены |Подвесной потолок сэндвич-панели с | |наполнителем базальтовой мин. Ватой толщ. | |- 100 мм, Е145 или эквивалент. |-------|------------------------------------------ |Потолок|Внутренние перегородки - из | |сэндвич-панелей с полимерным покрытием | |толщ. 100 мм. (Наполнитель панелей - мин. | |Вата на базальтовой основе) или | |эквивалент. ---------------------------------------------------------------------- 6. Ведомость объемов работ. ---------------------------------------------------------------------- Наименование работ | Ед. изм. | Всего ---------------------------------------------------------------------- Двери рыбоводного корпуса ---------------------------------------------------------------------- | 2 | Установка дверей | м | 52,2 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 2 | Установка ворот | м | 5,3 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 2 | Установка перегородки | м | 4,0 ---------------------------------------------------------------------- Полы рыбоводного корпуса ---------------------------------------------------------------------- | 2 | Уплотнение грунта щебнем | м | 2013,3 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 2 | Устройство бетонной стяжки | м | 2013,3 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 2 | Устройство цементной стяжки | м | 18,5 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 2 | Устройство гидроизоляции | м | 4098,8 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 2 | Устройство изоляции | м | 78,7 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 3 | Устройство армированных подстилающих слоев | м | 310,4 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 2 | Устройство бетонных покрытий | м | 2069,2 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 2 | Устройство плиточных покрытий | м | 114,1 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 2 | Устройство наливных покрытий | м | 1973,7 ---------------------------------------------------------------------- Отделочные работы в рыбоводном корпусе ---------------------------------------------------------------------- | 2 | Оштукатуривание потолков | м | 18,5 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 2 | Окраска потолков | м | 18,5 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 2 | Оштукатуривание стен | м | 152,5 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 2 | Окраска стен | м | 152,5 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 2 | Устройство потолков типа "Амстронг" или | м | 78,2 эквивалент | | ---------------------------------------------------------------------- Приямки рыбоводного корпуса ---------------------------------------------------------------------- | 2 | Уплотнение грунта щебнем | м | 75,0 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 3 | Устройство бетонной подготовки под днище | м | 9,8 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 3 | Устройство стен | м | 69,5 ---------------------------------------------|-----------|------------ Установка закладных деталей | кг | 20,0 ---------------------------------------------|-----------|------------ Монтаж площадок | кг | 100,0 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 3 | Изоляция стен | м | 8,3 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 2 | Гидроизоляция бетона | м | 222,0 ---------------------------------------------------------------------- Отмостка рыбоводного корпуса ---------------------------------------------------------------------- | 2 | Устройство оснований | м | 150,0 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 2 | Устройство тротуаров | м | 150,0 ---------------------------------------------------------------------- Полы переходной галереи ---------------------------------------------------------------------- | 2 | Устройство гидроизоляции | м | 55,9 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 2 | Устройство теплоизоляции | м | 55,9 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 2 | Устройство бетонной стяжки | м | 55,9 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 2 | Устройство бетонных покрытий | м | 55,9 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 2 | Устройство плиточных покрытий | м | 74,5 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 2 | Устройство цементной стяжки | м | 18,6 ---------------------------------------------------------------------- Вертикальная планировка территории ---------------------------------------------------------------------- | 3 | Разработка грунта | м | 255,7 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 3 | Разработка плодородного грунта | м | 255,7 ---------------------------------------------|-----------|------------ Перевозка грунта | т | 3024,0 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 3 | Разработка грунта с погрузкой | м | 1466,0 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 3 | Перемещение грунта бульдозером | м | 638,0 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 2 | Планировка площадей | м | 4378,0 ---------------------------------------------|-----------|------------ | 3 | Уплотнение грунта | м | 638,0 ---------------------------------------------------------------------- Благоустройство (автодороги и площадки территории) ---------------------------------------------------------------------- | 3 | Устройство подстилающих слоев | м | 91,0 ---------------------------------------------------------------------- Примечание: Объемы работ и материалов подсчитаны по чертежам марок АР, КЖ и КМ. 7. Требования к организации работ. 7.1. К Государственному контракту представить протокол согласования контрактной цены и календарный план производства работ в соответствии с лимитами капитальных вложений и с учетом производства работ на рыбоводном заводе с непрерывным циклом технологического процесса на каждый год реконструкции и технического перевооружения (обязательное приложение к Государственному контракту). 7.2. К Государственному контракту представить ведомость договорной цены в ценах 2001 года согласно утвержденной сметной документации и в текущих ценах (цены 3-го квартала 2012 года) с коэффициентом рынка и понижающим коэффициентом по итогам аукциона (обязательное приложение к Государственному контракту). 7.3. Перед началом работ согласовать календарный план реконструкции и технического перевооружения с Заказчиком (застройщиком). 7.4. Перед началом работ в установленном порядке представить проект производства работ (ППР) по годам реконструкции и технического перевооружения с выполнением стройгенплана. На технологические процессы производства работ разработать и согласовать в установленном порядке технологические карты. 8. Требования к производству работ. 8.1. Производство работ. 8.1.1. Все непредвиденные работы, возникающие в процессе реконструкции и технического перевооружения объекта выполняются без изменения цены Государственного контракта, по согласованию с Заказчиком (застройщиком). 8.1.2. В процессе производства работ соблюдать условия проведения строительных работ в водоохранной зоне и соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней. 8.1.3. В процессе производства работ применять все разумные меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами). 8.1.4. В ходе реконструкции и технического перевооружения удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, убирать и удалять со строительной площадки все остатки материалов, мусор или временные объекты, которые больше не требуются. 8.1.5. Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку. 8.1.6. Выполненные работы по реконструкции и техническому перевооружению объектов должны соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам, экологическим нормативным актам и иным нормативным актам Российской Федерации. 8.1.7. Обеспечить надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала, рабочей силы и работников завода. 8.1.8. Обеспечить охрану строительной площадки. 8.2. Приемка-сдача работ. 8.2.1. Приемка выполненных работ по форме КС-2, КС-3, производится ежемесячно, до 25 числа текущего месяца с предоставлением пакета исполнительной документации с актами на скрытые работы, подписанные всеми участниками строительного производства, а также предоставление сертификатов, паспортов, результатов лабораторных испытаний материалов, на предъявленные к оплате, выполненные работы за отчетный период. Оплата производится по предоставлению Заказчику (застройщику) полного пакета документов. 8.2.2. За месяц до окончания реконструкции (15 ноября 2012 года) передать Заказчику (застройщику) всю документацию в соответствии с Градостроительным кодексом (статья 55 п. 3 (4,5,6,7,8,9)), необходимую для получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 8.2.3. После подписания акта приемки объекта передать Заказчику (застройщику) руководство по техническому обслуживанию оборудования, законченных реконструкцией зданий и сооружений, содержащие сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта объектов. 8.2.4. Окончательный расчет за выполненные работы по реконструкции и техническому перевооружению объекта будет произведен после выполнения пункта 8.1.2 и 8.1.3 настоящего технического задания и устранения всех выявленных замечаний по объекту. 9. Гарантии. 9.1. Срок гарантии на выполненные работы, материалы и изделия составляет 60 (шестьдесят месяцев) с даты подписания Государственным заказчиком акта приемки готового к эксплуатации объекта. 9.2. Основные требования к порядку выполнения работ: В соответствии с утвержденными проектными решениями, требованиями строительных норм и правил, прочих нормативно-распорядительных документов, регламентирующих производство строительно-монтажных работ согласно условиям государственного контракта. 10. График проведения рыбоводных работ. Производственный цикл предприятия на период реконструкции и технического перевооружения не прерывается, все мероприятия по выращиванию рыбы и содержания РМС осуществляются в действующем основном производственном корпусе завода. 11. Особые рыбоводно-технические требования при реконструкции и техническом перевооружении завода. Монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов вести в полном соответствии с проектом при строительном контроле в соответствии с требованиями проектной документации и рабочей документации. 12. Особые требования. 12.1. Все принимаемые технологические решения и применение, приобретение рыбоводного оборудования, материалов, изделий и конструкций согласовать с Государственным заказчиком. 12.2. Представление достоверных сведений в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. В процессе производства работ возможна замена рекомендуемых в рабочей документации материалов и оборудования, на эквивалентные только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). 13. Ожидаемые результаты после проведения реконструкции и технического перевооружения. Отработка технологий производства товарной рыбной продукции (40 тонн сибирского осетра, русского осетра, стерляди, белуги) и 300 кг икры осетровых видов рыб в год. - увеличение мощности заготовки оплодотворенной икры до 5 млн. шт. - увеличение мощности по получению рыбопосадочного материала (от 2 до 100 гр.) до 1,2 млн. шт., рыбопосадочного материала (100-700 гр.) - до 20 т. - создание оптимальных условий содержания ремонтного и маточного стада и его увеличение до 52 т. - улучшение условий для специалистов (работников) завода; - обеспечение современными инженерными сетями (электроснабжения, водоснабжения, канализации) завода. Приложение: - проектная документация (приложение N 1 к Техническому заданию); - рабочая документация (приложение N 2 к Техническому заданию); - сметная документация (приложение N 3 к Техническому заданию); - положительное заключение государственной экспертизы N 69-1-4-0076-10, утвержденное приказом ГУ "Госэкспертиза Тверской области" от 26 мая 2010 г. N 76-э (приложение N 4 к Техническому заданию); - положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости N 69-1-6-005-11, утвержденное приказом ГАУ "Госэкспертиза Тверской области" от 6 апреля 2011 г. N 5-с (приложение N 5 к Техническому заданию). Приложение N 2 к Государственному контракту от "__"_________ 2012 г. N ___ Протокол согласования контрактной цены Государственный заказчик Федеральное агентство по рыболовству ------------------------------------ Подрядчик ___________________________________________________ Составлен на основе проекта "Реконструкция и техническое перевооружение Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область" ---------------------------------------------------------------------- N | Номера сметных | Наименование объектов, | Контрактная п/п|расчетов (смет) или| работ и затрат | цена на | иных документов | | продукцию | | | тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- 1 ЛСР 02-01-04 Устройство полов переходной 179,632* галереи 2 ЛСР 02-01-04 Устройство полов рыбоводного 10 006,055* корпуса ---------------------------------------------------------------------- 3 ЛСР 02-01-04 Установка дверей и ворот в 1 316,022* рыбоводном корпусе 4 ЛСР 02-01-04 Отделочные работы рыбоводного 114,928* корпуса 5 ЛСР 02-01-04 Устройство приямков рыбоводного 958,543* корпуса 6 ЛСР 02-01-04 Устройство отмостки рыбоводного 200,805* корпуса 1 070,441* 7 ЛСР 07-01 Вертикальная планировка 8 ЛСР 07-03 Автодороги и площадки 71,654* ---------------------------------------------------------------------- |ВСЕГО с учетом НДС:| | 13 918,080* ---------------------------------------------------------------------- * сумма подлежит корректировке по итогам открытого аукциона в электронной форме Государственный заказчик: Подрядчик: От государственного заказчика: От Подрядчика: _________________/ / _________________/ / "__"______________ 2012 г. "__"______________ 2012 г. Приложение N 3 к Государственному контракту от "__"_________ 2012 г. N ___ График передачи Государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и положительного заключения Главгосэкспертизы ---------------------------------------------------------------------- N | Объект передачи | Срок передачи | Примечания п/п| | | ---|-----------------------------|-------------------|---------------- 1 | Акт на право пользования | 30-дневный срок | Акт о | землей для реконструкции и | со дня заключения | приеме-передаче | технического перевооружения | Государственного | земельного | объекта | контракта | ---|-----------------------------|-------------------|---------------- 2 | Пояснительная записка. | 25-дневный срок | | Том 1-1 экз. | со дня заключения | |-----------------------------| Государственного |---------------- 3 | Схема планировочной | контракта | | организации земельного | | | участка. Том 2-1 экз. | | |-----------------------------| |---------------- 4 | Архитектурные решения. | | | Том 3-1 экз. | | |-----------------------------| |---------------- 5 | Конструктивные и объемно | | | планировочные решения. | | | Том 4-1 экз. | | |-----------------------------| |---------------- 6 | Система электроснабжения. | | | Том 5-1 экз. | | |-----------------------------| |---------------- 7 | Система водоснабжения. | | | Том 6-1 экз. | | |-----------------------------| |---------------- 8 | Система водоотведения. | | | Том 7-1 экз. | | |-----------------------------| |---------------- 9 | Отопление, вентиляция и | | | кондиционирование воздуха, | | | тепловые сети. Том 8-1 экз. | | |-----------------------------| |---------------- 10 | Технологические решения. | | | Том 9-1 экз. | | |-----------------------------| |---------------- 11 | Проект организации | | | строительства. Том 10 1 экз.| | |-----------------------------| |---------------- 12 | Перечень мероприятий по | | | охране окружающей среды. | | | Том 11-1 экз. | | |-----------------------------| |---------------- 13 | Мероприятия по обеспечению | | | пожарной безопасности. | | | Том 12-1 экз. | | |-----------------------------| |---------------- 14 | Смета на строительство | | | объектов капитального | | | строительства. | | | Том 13-1 экз. | | ---------------------------------------------------------------------- Государственный заказчик: Подрядчик: Приложение N 4 к Государственному контракту от "__"_________ 2012 г. N ___ Календарный план на выполнение в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область" ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Сроки выполнения работ п/п| | ---|------------------------------------|----------------------------- 1 | Устройство полов переходной галереи|Не позднее 30 ноября 2012 г. ---|------------------------------------|----------------------------- 2 | Устройство полов рыбоводного |Не позднее 30 ноября 2012 г. | корпуса | ---|------------------------------------|----------------------------- 3 | Установка дверей и ворот в |Не позднее 30 ноября 2012 г. | рыбоводном корпусе | ---|------------------------------------|----------------------------- 4 | Отделочные работы рыбоводного |Не позднее 30 ноября 2012 г. | корпуса | ---|------------------------------------|----------------------------- 5 | Устройство приямков рыбоводного |Не позднее 30 ноября 2012 г. | корпуса | ---|------------------------------------|----------------------------- 6 | Устройство отмостки рыбоводного |Не позднее 30 ноября 2012 г. | корпуса | ---|------------------------------------|----------------------------- 7 | Вертикальная планировка |Не позднее 30 ноября 2012 г. ---|------------------------------------|----------------------------- 8 | Автодороги и площадки |Не позднее 30 ноября 2012 г. ---|------------------------------------|----------------------------- 9 | Сдача результатов выполненных работ|Не позднее 15 декабря 2012 г. | Государственному заказчику | ---------------------------------------------------------------------- Государственный заказчик: Подрядчик: Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству ______________________ А.В. Фомин __________________ "__"______________ 2012 г. "__"______________ 2012 г. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
