|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 06.11.2012 № 880Реконструкция Объекта осуществляется в рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах", по объекту "Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода федерального государственного бюджетного учреждения "Северо-Каспийское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область". 1.2. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения. 13. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________________ (___________________) рублей __ копеек с учетом НДС. 2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика. В цену настоящего Контракта, в частности, входит: - оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением реконструкции Объекта; - оплата аренды машин и техники (включая амортизацию машин и техники) необходимых для реконструкции, в том числе деталей, конструкций и оборудования; - оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (реконструкция Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией Объекта; - работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям; - охрана Объекта. В цену контракта, кроме стоимости работ, услуг, затрат на гарантийное обслуживание, включаются стоимость страхования строительно-монтажных рисков, временные здания и сооружения, все пошлины, налоги (в т.ч. НДС), сборы и другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении Контракта. 2.3. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения Государственного контракта производит авансирование работ в размере 30 % от цены Государственного контракта. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа, суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставленного за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно Протоколу согласования контрактной цены (Приложение N 2 к настоящему Контракту). 2.4. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику ежемесячно на основании подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата производится за фактически выполненные работы по Контракту, в соответствии с их стоимостью, определенной Протоколом согласования контрактной цены (Приложение N 2 к настоящему Контракту) и проектной документацией. 2.5. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату, выставленного на основании подписанных Сторонами в соответствии с п. 2.5. Контракта документов (по форме КС-2, КС-3). 2.6. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика. 2.7. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом. 2.8.0плата по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2.9. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту. В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, Стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта. 2.10. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей контрактную стоимость фактически выполненных по Контракту работ, результаты которых переданы Государственному заказчику, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым. 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему Контракту и представить их результат Государственному заказчику к приемке не позднее 14 декабря 2012 года и сдать Государственному заказчику результаты выполненных работ не позднее 25 декабря 2012 года. Этапы работ должны выполняться Подрядчиком в сроки, установленные Календарным планом (Приложение N 4 к настоящему Контракту). 3.2. Подрядчик представляет Государственному заказчику для утверждения рабочие чертежи, сметы на непредвиденные работы и затраты, и другую документацию, предусмотренную настоящим Контрактом. Календарный план (Приложение N 4 к настоящему Контракту) корректируется Государственным заказчиком исходя из размера средств, которые Государственный заказчик обязуется направить на финансирование работ по Объекту, и сроков выполнения данной работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом (Приложение N 4 к настоящему Контракту). 3.3. Государственный заказчик по акту передает Подрядчику проектную документацию; рабочую документацию; положительное заключение Государственной экспертизы на реконструкцию Объекта. 3.4. Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику документы, указанные в п. 3.3. Контракта в течение 15 дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. 3.5. На момент подписания настоящего Контракта даты окончания объемов работ, установленные в Календарном плане (Приложение N 4 к настоящему Контракту) являются исходными для определения ответственности за нарушение обязательств. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 4.1. Обязательства Подрядчика. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства: 4.1.1. Выполнить все работы по реконструкции Объекта в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и приложениях к нему, и сдать Объект Государственному заказчику с качеством, соответствующим условиям проекта, настоящего Контракта и приложений к нему. Привлечь к работам по выполнению настоящего Контракта все необходимые производственные, технические и трудовые ресурсы. 4.1.2. Обеспечить: - качество выполнения всех работ в полном соответствии с Проектной документацией, рабочими чертежами, условиями настоящего Контракта и требованиями действующих нормативных документов. Устранять все замечания Государственного заказчика, данные в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. - поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование и иное, используемое для исполнения Контракта имущество. - до начала работ осуществить проверку качества технологического оборудования, материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций. Для установления соответствия качественных характеристик материалов и изделий, Подрядчик производит входной контроль всех поступающих материалов с учетом требований нормативных документов и только после заключений об их пригодности и соответствии сертификатам качества направляет для использования в работе. Государственный заказчик вправе производить проверку выполнения Подрядчиком входного контроля качества в любой момент в любых объемах в период действия Контракта. Лаборатории, используемые Подрядчиком для осуществления проверки качества материалов, изделий, в том числе и в субподрядных организациях, должны быть аттестованы, а также иметь необходимое оборудование и штат. - обеспечить, при необходимости, установку временного освещения, изготовление информационно-наглядных материалов по всем вопросам реконструкции и технического перевооружения данного Объекта. - обеспечить и содержать за свой счет охрану реконструкции Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для реконструкции Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала реконструкции до подписания акта приемки выполненных работ. 4.1.3. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта согласовать с подрядной организацией, осуществляющей Реконструкцию Александровского осетрового рыбоводного завода ФГБУ "Севкаспрыбвод", пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область по Государственному контракту от 12 октября 2012 года N 0173100013512000056-0007297-03 график производства строительно-монтажных работ, которые будут выполняться одновременно на сопряженных участках и представить на утверждение Государственному заказчику указанный график в течение трех дней после подписания его сторонами. 4.1.4. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для производства работ по реконструкции и обслуживанию работников на период реконструкции Объекта по настоящему Контракту, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке. 4.1.5. Подрядчик несет всю ответственность перед Государственным заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных для выполнения субподрядным организациям. Государственный заказчик не имеет обязательств по отношению к субподрядчикам. 4.1.6. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке по типовой форме, а также общий журнал производства работ, предъявляемый Государственному заказчику для промежуточной приемки выполненных работ. 4.1.7. Подрядчик осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ и производит постоянный входной контроль за качеством и соответствием показателей согласно техническим паспортам всех поступающих и используемых строительных материалов, постоянно отчитываясь по результатам перед Государственным заказчиком. 4.1.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Государственным заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Государственный заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика. 4.1.9. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всех элементов объекта, сохранность сооружений, находящихся на объекте, за выполнение работ в соответствии с утвержденной проектной документацией, безопасный пропуск нагрузок, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности на объекте. 4.1.10. Подрядчик также в период проведения работ несет ответственность за: - обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций; - содержание и сохранность объекта с момента начала реконструкции и технического перевооружения до подписания акта приемки выполненных работ. 4.1.11. В случае нанесения ущерба сооружению в период реконструкции Подрядчик обязан произвести его восстановление за свой счет. 4.1.12. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Государственного заказчика) Подрядчик должен немедленно письменно уведомить Государственного заказчика об этом. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Государственного заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ, угрожающего сохранности или качеству, либо создающего невозможность завершения работ в договорный срок. 4.1.13. Компенсировать Государственному заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ на Объекте или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность. 4.1.14. Во всех случаях, когда Подрядчик считает распоряжения Государственного заказчика, иные его действия, противоречащими действующим государственным нормативным актам или положениям Контракта, он обязан направить Государственному заказчику требования разъяснений и указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи государственных нормативных актов или пунктов Контракта. 4.1.15. Своевременно представлять Государственному заказчику всю необходимую информацию об Объекте, в том числе на электронных носителях. 4.1.16. Обеспечить представителю Государственного заказчика за счет Подрядчика все необходимые условия для исполнения им своих обязательств по настоящему Контракту. 4.1.17. Во время проведения работ по Контракту выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности, охране окружающей среды, земли и зеленых насаждений. 4.1.18. Осуществить за свой счет страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта, материалов, технологического оборудования и другого имущества, используемого при реконструкции, ответственного за причинение вреда третьим лицам при проведении работ по реконструкции. При этом форма договора, перечень объектов страхования и перечень страховых событий должен быть согласован с Государственным заказчиком. 4.1.19. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ. 4.1.20. Заключить нижеследующие договоры с субподрядными организациями на производство пусконаладочных работ и работ по шеф-монтажу технологического оборудования: - с пусконаладочными организациями и произвести пусконаладочные работы в сроки, в объеме и в порядке, которые установлены в Приложении N 1 к настоящему Контракту; - на шеф-монтаж оборудования с вызовом персонала для его производства. 4.1.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 4.2. Обязательства Государственного заказчика. Для реализации настоящего Контракта Государственный заказчик принимает на себя обязательства: 4.2.1. Передать Подрядчику по акту, подписанному Подрядчиком и Государственным заказчиком, на период реконструкции Объекта, строительную площадку (включающую Объект), пригодную для производства работ. 4.2.2. Передать Подрядчику документацию, в объеме, в составе и в срок, указанные в Приложении N 3 к настоящему Контракту. Передаваемая документация должна составляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, проходить государственную экспертизу и утверждаться в установленном порядке. 4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 5 настоящего Контракта. 4.2.4. Осуществлять строительный контроль за реконструкцией Объекта. 4.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 5.1. Государственный заказчик назначает своего представителя на реконструкцию Объекта, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту. 5.2. Приемка результата выполненных работ (реконструкция Объекта) осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. 5.3. Приемка работ, выполненных Подрядчиком, согласно Календарному плану (Приложение N 4 к настоящему Контракту), осуществляется в порядке, установленном п. 5.4. настоящего Контракта. Акты о приемке выполненных работ, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по формам отчетности КС-2 и КС-3 в обязательном порядке подписываются Сторонами Контракта. Не подписание указанных документов обеими Сторонами Контракта является подтверждением не приемки работ Государственным заказчиком. 5.4. Подрядчик при ежемесячной сдаче работ по реконструкции Объекта не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, представляет подписанные со своей стороны Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Государственный заказчик осуществляет приемку представленных к сдаче работ не позднее 10 календарных дней и в случае отсутствия замечаний подписывает соответствующие Акты о приемке выполненных работ, либо направляет замечания, с указанием срока их устранения. 5.5. После окончания выполнения работ, входящих в объем обязательств Подрядчика, производится сдача работ Подрядчиком Государственному заказчику. 5.6. Для сдачи-приемки законченных работ Государственный заказчик в 5 (пяти) дневный срок с даты получения уведомления, указанного в пункте 5.5. настоящего Контракта, создает приемочную комиссию. При сдаче-приемке результата работ Государственный заказчик осуществляет проверку соответствия объема и качества выполненных работ требованиям, установленным в Контракте. 5.7. Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в составе своего представителя (по согласованию), представителя проектной организации, Подрядчика, органов Госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления. Приемка работ происходит на основании предоставленных Подрядчиком Государственному заказчику форм отчетности КС-2 и КС-3 и журнала учета выполненных работ КС-6а, а также предоставленного комплекта исполнительной документации. Завершение Подрядчиком выполнение работ подтверждается подписанным Сторонами Контракта Актом приемки выполненных работ приемочной комиссией. 5.8. Подрядчик передает Государственному заказчику за 10 дней до начала приемки выполненных работ 4 экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Государственного заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 5.9. Дополнительная экспертиза принимаемой Государственным заказчиком части работ или всех выполненных работ в целом осуществляется Государственным заказчиком при необходимости за свой счет. 5.10. При сдаче результатов выполненных работ Государственному заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 5.11. Сдача выполненных работ Государственному заказчику производится в течение 15 (десяти) календарных дней с даты, указанной в письменном уведомлении Подрядчика. Сдача-приемка выполненных работ оформляется Актом приемки выполненных работ приемочной комиссией, который подписывается Сторонами. Если сдаче выполненных работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка может осуществляться только при положительном результате указанных испытаний, оформленных соответствующими актами. 5.12. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Контракта, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания Акта приемки выполненных работ приемочной комиссией, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном Акте. 5.13. Окончательная приемка работ по Акту приемки выполненных работ приемочной комиссией осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. 5.14. Датой окончания работ по настоящему Контракту считается дата подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ приемочной комиссией. 6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, технологическое оборудование и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту. 6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, технологического оборудования, материалов и работ устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта. 6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней с момента получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со Стороны Государственного заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами. 6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика. 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить реконструкцию упомянутого в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным технологическим оборудованием в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему Контракту) и в соответствии с Календарным планом (Приложение N 4 к настоящему Контракту). 7.2. Все поставляемые для реконструкции Объекта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и технологического оборудования. 7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному заказчику введенного в эксплуатацию Объекта. 7.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и технологического оборудования, поставляемых для реконструкции Объекта по настоящему Контракту, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. 8. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 8.1. Государственный заказчик передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора. 8.2. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Государственного заказчика. 8.3. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 8.4. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке результатов выполненных работ по реконструкции Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Государственным заказчиком. 9. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ на русском языке. Форма журнала установлена в типовой межотраслевой форме N КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 года N 71а. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Государственного заказчика. 9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале учета выполненных работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Государственного заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале учета выполненных работ. 10. ОХРАНА ОБЪЕКТА 10.1. Охрану Объекта до полного завершения работ (до сдачи Объекта Государственному заказчику) (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и технологическое оборудование) осуществляет Подрядчик. 10.2. Охране подлежит Объект, а также предназначенные для реконструкции материалы, изделия, конструкции, технологическое оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории. 10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом. 11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА 11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов. 11.2. Государственный заказчик в целях осуществления контроля и надзора за реконструкцией вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" на данный вид деятельности. Государственный заказчик письменно уведомляет Подрядчика о привлечении в качестве своего представителя инженерной организации. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Государственного заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией. 11.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Государственного заказчика осуществляет авторский надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода реконструкции. 11.4. Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ в соответствии с требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика. Государственный заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. 11.5. При осуществлении контроля ведения работ по настоящему Контракту, Государственный заказчик, а также, в случае привлечения, инженерная организация не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика. 12. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика и/или комиссией созданной Государственным заказчиком. Подрядчик имеет право приступить к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет. 12.2. В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее. 12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственный заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности. 13. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 13.1 Подрядчик не имеет права продавать или передавать в период реконструкции Объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его реконструкцию или реконструкцию его части никакой третьей стороне. 13.2. Стороны договорились, что все результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту работ, включая поставленное оборудование, переходит в собственность Российской Федерации с момента сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику по актам КС-2 и справкам КС-3 и находятся на ответственном хранении у Подрядчика до передачи Государственному заказчику по акту приемки выполненных результатов работ по реконструкции Объекта приемочной комиссией в установленном порядке с сохранением на Подрядчике до указанного момента риска случайной гибели или повреждения таких результатов выполненных работ. 14. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте. 14.2. Подрядчик обязан представить Государственному заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту. 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 15.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, а также в случае отсутствия целевого финансирования из федерального бюджета. 15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных настоящим Контрактом уплачивает Государственному заказчику: - за окончание реконструкции Объекта, а также при нарушении сроков выполнения этапов работ, установленных Календарным планом (Приложение N 4 к настоящему Контракту) после установленного срока по вине Подрядчика - пеня в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,2% от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства; за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пеню в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки; за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - пеню в размере 0,2% от стоимости данного вида работ за каждый день просрочки; за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - пеню в размере 0,2% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки. 15.3. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе Подрядчика, а также в случае отказа Подрядчика от выполнения работ, а равно и ненадлежащего выполнения работ по Контракту, он обязан выплатить Государственному заказчику штраф в размере 50% от цены Контракта, а также выплатить в полном объеме денежные средства, выплаченные Государственным заказчиком по настоящему Контракту. 15.4. В случае поломок Объекта, включая выход из рабочего состояния оборудования, конструкторские разрушения и прочие поломки Подрядчик в течение 5 лет с момента подписания акта передачи Объекта в эксплуатацию обязан за свой счет устранить все поломки, или выплатить Государственному заказчику штраф в размере 50%) от цены Контракта. 15.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей Стороны. 15.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 15.7. Результаты выполненных работ, включая промежуточные, после их приемки Государственным заказчиком переходят в собственность Российской Федерации в лице Государственного заказчика и находятся у Подрядчика на ответственном хранении до сдачи Объекта в эксплуатацию комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в установленном порядке. При этом риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта лежит на Подрядчике. 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 16.1 Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии/передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Контракта (указывается конкретный вид обеспечения исполнения контракта). Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 782 140 (Два миллиона семьсот восемьдесят две тысячи сто сорок) рублей 00 копеек. 16.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта. В случае если в качестве обеспечения исполнения государственного контракта победителем открытого аукциона предоставляется банковская гарантия, то последняя должна содержать положение о том, что, никакие изменения и дополнения, вносимые в Государственный контракт, в том числе, замена государственного заказчика по государственному контракту, не освобождают гаранта от обязательств по выданной банковской гарантии. 16.3. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта со сроком его действия не менее чем по 31 января 2013 года. 16.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту. 16.5. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту. 17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 17.2. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует наступление обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую письменно в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения реконструкции Объекта. 17.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, но не далее сроков действия Контракта. 18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. 18.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п.п. 18.1 и 18.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде по месту нахождения Государственного заказчика в установленном порядке. 18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10 дней с момента получения претензии. 19. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 19.1. Обязательства Подрядчика: 19.1.1. Подрядчик обязан разработать и в течение 15 дней после подписания настоящего Контракта предоставить Государственному заказчику на согласование План управления ПБ, ОТ и ООС на те объемы и виды работ, которые Подрядчик выполняет в соответствии с настоящим Контрактом. План управления ПБ, ОТ и ООС Подрядчика должен содержать: 1. Обязанности и ответственность по вопросам ПБ, ОТ и ООС работников и лиц, ответственных (указать Ф.И.О., номера приказов о назначении): - за обеспечение охраны труда и окружающей среды в структурном подразделении; - по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов; - за исправное состояние грузоподъемных механизмов; - за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами; - за исправное состояние сосудов, работающих под давлением; - за безопасное действие сосудов, работающих под давлением; - за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением; - за подготовку и проведение огневых работ; - за безопасное производство работ на высоте: - за обеспечение электробезопасности; - за обеспечение пожарной безопасности; 2. Проведение инструктажей (кто, с кем, когда и какие инструктажи проводит, как фиксируется факт проведения инструктажей); 3. Инструкции по охране труда (перечень действующих инструкций, порядок ознакомления работников); 4. Обучение и проверка знаний требований охраны труда (кто, когда и чему обучает, где проходят проверку знаний, сроки); 5. Проведение ступенчатого контроля и оценки состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, 6. Обеспечение электробезопасности; 7. Обеспечение пожарной безопасности; 8. Организация работ повышенной опасности (порядок выдачи нарядов-допусков, подготовка к работе, выполнение, завершение работы и т.д.); 9. Правила безопасности при работе с инструментом; 19.1.2. Подрядчик должен обеспечить для работников своевременное обучение и проверку знаний требований охраны труда. Все работники Подрядчика должны иметь действующие допускные удостоверения и удостоверения по проверке знаний требований охраны труда и промышленной безопасности. 19.1.3. Подрядчик за счет собственных средств обязан обеспечить приобретение, выдачу и применение работниками, привлеченными для выполнения работ по настоящему Контракту, спецодежды с фирменным логотипом, спецобуви и других необходимых средств индивидуальной и коллективной защиты. Работники Подрядчика должны уметь правильно применять средства индивидуальной защиты. 19.1.4. Подрядчик должен выполнять работы, предусмотренные настоящим Контрактом, с соблюдением требований норм и правил, относящихся к промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, пожарной и электробезопасности, изложенных в законодательных актах и иных государственных нормативных правовых актах, нормативно-законодательных актах местных административных и регулирующих органов, государственных и отраслевых (по принадлежности) стандартах, строительных нормах и правилах, санитарных правилах и нормах, ПОС, ПСД, других нормативных правовых актах по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, пожарной и электробезопасности для соответствующих производств и работ, а также требований Государственного заказчика. 19.1.5. Подрядчик должен назначить приказом руководителя, лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, пожарной и электробезопасности в пределах порученных участков работ по настоящему Контракту. Подрядчик обязан издать распорядительный документ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности (должен иметь действующее удостоверение о проверке знаний пожарно-технического минимума) и электробезопасности (должен иметь действующее удостоверение о присвоении квалификационной группы о электробезопасности не ниже III) в здании. Подрядчик должен обеспечить здание первичными средствами пожаротушения, при необходимости - системой (установкой) оповещения людей о пожаре, телефонной связью. При эксплуатации здания Подрядчик обязан соблюдать требования ППБ 01-03. 19.1.6. Подрядчик обязан вести учет происшествий и несчастных случаев и незамедлительно предоставлять Государственному заказчику информацию о: - чрезвычайной ситуации, стихийном бедствии; - аварии, инциденте, пожаре, которые могут перейти в чрезвычайную ситуацию; - легком несчастном случае; - тяжелом несчастном случае; - групповом несчастном случае (2 и более человек); - несчастном случае со смертельным исходом; - аварии и пожаре без пострадавших. 19.1.7. Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту в полной мере распространяются на его субподрядчиков и лиц, привлеченных на ином основании для выполнения работ по настоящему Контракту. 19.1.8. Подрядчик обязан в процессе выполнения работ по настоящему Контракту принять все меры безопасности, необходимые для защиты окружающей среды, оберегая атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы и грунты, недра, животный и растительный мир от неблагоприятных воздействий, вызванных действиями Подрядчика, и сводя к минимуму ущерб, который могут повлечь за собой подобные действия. 19.1.9. Подрядчик в процессе выполнения работ по настоящему Контракту должен исключить слив/сброс жидкостей или загрязняющих веществ на рельеф местности. Все разливы загрязняющих веществ и другие аварийные сбросы на рельеф местности должны быть ликвидированы, территория, подвергшаяся негативному воздействию зачищена. Для ликвидации возможных разливов Подрядчик должен располагать всем необходимым оборудованием и материалом, а также обученным персоналом. 19.1.10. Подрядчик в процессе выполнения работ по настоящему Контракту обязан принять необходимые меры по сбору, временному хранению, своевременной утилизации отходов производства и потребления (вывоз бытового и строительного мусора, пищевых отходов, металлолома и т.д.), образовавшихся в результате деятельности Подрядчика. 19.2. Обязательства Государственного заказчика: 19.2.1. Государственный заказчик обязан в течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика Плана управления ПБ, ОТ и ООС, согласовать его или направить Подрядчику аргументированные замечания и предложения по его корректировке. 19.3. Права Подрядчика: 19.3.1. Подрядчик сохраняет за собой право обратиться к Государственному заказчику за любой информацией, касающейся вопросов ПБ, ОТ и ООС, необходимой ему для выполнения работ по настоящему Контракту. 19.4. Права Государственного заказчика: 19.4.1. В случае обнаружения каких-либо несоответствий с согласованным Планом управления ПБ, ОТ и ООС Подрядчика или с требованиями, установленными законодательными и нормативными документами Российской Федерации по ПБ, ОТ и ООС Государственный заказчик, в зависимости от уровня такого несоответствия, имеет право письменным уведомлением прекратить любые действия по выполнению работ по настоящему Контракту до устранения подобных нарушений. 19.5. Ответственность Подрядчика: 19.5.1. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдением его работниками при выполнении работ по настоящему Контракту требований, норм и правил, относящихся к ПБ, ОТ и ООС, пожарной и электробезопасности, изложенных в законодательных актах и иных государственных нормативных правовых актах, нормативно-законодательных актах местных административных и регулирующих органов, государственных и отраслевых (по принадлежности) стандартах, строительных нормах и правилах, санитарных правилах и нормах, других нормативных правовых актах по ПБ, ОТ и ООС, пожарной и электробезопасности для соответствующих производств и работ, а также требований Государственного заказчика. 19.6. Ответственность Государственного заказчика: 19.6.1. Государственный заказчик не несет ответственность за заболевание, ранение, или смерть работников Подрядчика или третьих лиц. Подрядчик освобождает Государственного заказчика от всех претензий, требований, приговоров или затрат, связанных с заболеваниями, ранениями или смертью работников Подрядчика или третьих лиц. 19.6.2. Государственный заказчик несет ответственность за своих работников, находящихся на территории Объекта, а также на территории участков, на которых Подрядчиком ведется выполнение работ по настоящему Контракту. 20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 20.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 20.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями. 20.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 20.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта. 20.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 20.6. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 30 декабря 2012 года, а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых. Стороны обязуются в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны Контракта - "Государственного заказчика", с Росрыболовства на ФГБУ "Севкаспрыбвод". 20.7. Вся корреспонденция по настоящему Контракту направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при отправке в ее адрес, указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны. 20.8. Разрешается привлечение только тех субподрядчиков, которые имеют соответствующие допуски для исполнения своих обязательств по Контракту. Вся координация деятельности субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика. 20.9. Персонал Подрядчика. 20.9.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик использует на строительной площадке высококвалифицированную рабочую силу, необходимую для качественного и своевременного выполнения работ. 20.9.2. Подрядчик гарантирует освобождение Государственного заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Подрядчика, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом. 20.9.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Государственный заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности. 20.9.4. В случае возникновения обоснованных претензий к персоналу Подрядчика, связанных с нарушением режима, Государственный заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отзыв с Объекта лиц допустивших такие нарушения. 20.10. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации. 21. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются: 1. Техническое задание - Приложение N 1; 2. Протокол согласования контрактной цены - Приложение N 2 3. График передачи Государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и положительного заключения Главгосэкспертизы - Приложение N 3; 4. Календарный план - Приложение N 4. 22. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Государственный заказчик: Подрядчик: Федеральное агентство по рыболовству 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, 12 л/с 03951000760 р/с 40105810700000001901 Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства ОПЕРУ-1 Банка России ИНН 7702679523 КПП 770201001 БИК 044501002 ОКАТО 45286570000 ОКПО 00083664 ОГРН 1087746846274 ОКОПФ 72 ОКФС 12 ОКТМО 45379000 От Государственного заказчика: __________________/ / "__"_____________ 2012 г. ______________ М.п. "__"____________ 2012 г. М.п. Приложение N 1 к Государственному Контракту N ___ от "__"______________ 2012 года ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2012 году работ по реконструкции Александровского осетрового рыбоводного завода федерального государственного бюджетного учреждения "Северо-Каспийское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханской области 2. Основание для производства работ по реконструкции 1.1. Основанием для производства работ по реконструкции являются: - федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 2009-2014 годах" 1.2. Государственный заказчик - Федеральное агентство по рыболовству 1.3. Заказчик (Застройщик) - ФГБУ "Севкаспрыбвод" 1.4. Документы предоставляемые Заказчиком (Застройщиком): - разрешение на строительство N RU 305043132006002 - 00018 от 24 мая 2007 года; - проектная документация N 2934 от 2003 года; - положительное сводное заключение Главгосэкспертизы N 1065-04/ГГЭ-1138/03 от 22 декабря 2004 г.; - рабочая документация N 2934 от 2007 г.; 1.5. Границы реконструкции: земельный участок под проектируемые здания и сооружения площадью 0,445 га - свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком серия 30 АА N 658159 от 02 ноября 2011 года. 1.6. Источник финансирования - федеральный бюджет. 1.7. Проектная мощность - 10,5 млн. штук молоди осетровых, 9,8 млн. штук молоди белорыбицы. 1.8. Адрес объекта: пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область. 2. Описание объекта реконструкции. 2.1. Технико-экономические показатели объекта: - общая площадь застройки - 2,435 га - в т.ч. зданиями и сооружениями (существующими) - 1,990 га - зданиями и сооружениями (проектируемыми) - 0,445 га 2.2. Географическое размещение реконструируемого Александровского осетрового рыбоводного завода обусловлено расположением существующего завода. Александровский осетровый рыбоводный завод расположен в дельте реки Волги в Икрянинском районе Астраханской области, в 2,5 км юго-восточнее с. Трудфронт и в 1 км северо-западнее с. Чулпан. Границами завода являются: на западе - ерик Никитинский, на востоке - река Старая Волга, на севере - ерик Безымянный, на юге - граница проходит в 500 метрах южнее сухого ерика Зарубина. Климатические характеристики: 2 - вес снегового покрова для I района - 50 кг/м ; 2 - скоростной напор ветра для III района - 38 кг/м ; - расчетная зимняя температура воздуха: - наиболее холодной пятидневки - минус 23° С; - наиболее холодных суток - минус 26°С; - климатический район строительства - IV г В геологическом строении участка принимают участие аллювиальные и морские отложения, представленные глинами, суглинками и песками, перекрытые с поверхности насыпными грунтами. Грунтовые воды вскрыты на глубине 1,4-3,5 м, что соответствует абсолютным отметкам (-)24,6 - (-)25,1 м (площадка АОРЗ) и 0,8-1,7 м, абсолютная отметка 25,6-25,9 м (трасса газопровода). Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов - 0,9 м. 2.3. Объекты, входящие в состав объекта реконструкции: -------------------------------------------------------------------------------------- Здание (сооружение),| входящее в состав | ТЭП объекта | ---------------------|---------------------------------------------------------------- Цех длительного | Здание с размерами 102,0*24,0 м, высотой до низа конструкции выдерживания | 4,2-4,56 м, IV степени огнестойкости, класса конструктивной производителей | пожарной опасности СО. Каркас здания из рамных конструкций с белорыбицы | пролетом 24,0 м, шагом 6,0 м, стеновые ограждения и покрытия из | 3-х слойных панелей типа "Сэндвич" или эквивалент* из | стальных профнастилов толщ.=0,8 мм с утеплителем из | минеральной полужесткой плиты из базальтового волокна | толщиной 100 мм. Фундаменты под колонны монолитные | железобетонные столбчатого типа. | Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и | техническим заданием. ---------------------|---------------------------------------------------------------- | Здание одноэтажное с размерами 18*36 м, сблокировано с навесом | размером 18*48 м с высотой 3,6-3,87 м. Здание каркасное из Закрытая стоянка для| рамных конструкций, стеновые ограждения и покрытия из автомашин с навесом | стеновых панелей типа "Сэндвич" или эквивалент* из стальных для техники | профлистов толщ.=0,8 мм с утеплителем из минеральной | полужесткой плиты из базальтового волокна толщиной 100 мм. | Фундаменты под колонны монолитные железобетонные | столбчатого типа. ---------------------|---------------------------------------------------------------- Котельная | Блочная котельная типа КОМБАТ-В-2,5 полной заводской | готовности. ---------------------|---------------------------------------------------------------- Канализационная | По типовому проекту 902-1-133.88. насосная станция | ---------------------|---------------------------------------------------------------- Очистные | канализационные | Комплектная поставка заводского изготовления. сооружения | "Биокомпакт" | ---------------------|---------------------------------------------------------------- Водонапорная башня | Заводского изготовления (системы Рожновского) ТП 901-5.29, | емкость бака - 15 м3, высота опор - 12 м. -------------------------------------------------------------------------------------- * Технические характеристики и параметры эквивалентности указаны в разделе проектной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания. 2.4. Мероприятия по охране окружающей среды После реконструкции объекта источниками выделения ЗВ в атмосферу будут: - существующие: слесарная мастерская, автотранспорт и дорожная техника, оборудование электроцеха, ДВС флота, топливозаправочный пункт; - проектируемые: котлы котельной, холодильные машины, газопроводы, ГРП. Всего в атмосферу от источников предприятия при его эксплуатации будет выбрасываться 12 ингредиентов (в том числе азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид и др.) Санитарно-защитная зона предприятия после реконструкции остается на существующем уровне - 100 м от источников выброса загрязняющих веществ. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона (СЗЗ) для газопроводов не нормируется. Размер санитарного разрыва принят согласно требованиям СНиП 2.04.08-87 и СНиП 2.07.01-89: для газопровода среднего давления (0,3 МПа) - 4 м по обе стороны от газопровода; для газопровода низкого давления - 2 м по обе стороны от газопровода; для ШГРП - 10 м от ограждения площадки. Для снижения негативного воздействия на водную среду хозбытовых стоков предусмотрена их очистка на локальных очистных сооружениях до 3 3 показателей (БПК - до 3 мг/дм , взвешенные вещества - до 3 мг/дм ). После завершения строительства газопровода, на площади временного пользования, в соответствии с ТУ комитета по земельным ресурсам предусмотрена рекультивация нарушенных земель с выполнением работ в два этапа: технический и биологический. 3. Нормативно-технические требования. 3.1. Выполнение работ и завершенные реконструируемые объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам Российской Федерации. 4. Основные конструкции проектируемых зданий и сооружений. 4.1. Здание цеха длительного выдерживания производителей белорыбицы 4.1.1. Здание каркасное с поперечными несущими рамами пролетом 24 м шагом 6 м. Колонны и ригели рам, фахверковые колонны приняты из прокатных двутавровых балок; прогоны из прокатных швеллеров, стеновые ригели из гнутых профилей. 4.1.2. Фундаменты под колонны приняты монолитные железобетонные столбчатого типа, под бассейны выдерживания производителей - монолитные ж/бетонные плиты толщиной 150 мм. 4.1.3. Наружные стены цеха из стеновых трехслойных панелей типа "Сэндвич" или эквивалент* из стальных профлистов толщ.=0,8 мм и утеплителем из минеральной полужесткой плиты из базальтового волокна толщиной 100 мм. Цоколь здания из керамзитобетонных блоков высотой 600 мм. 4.1.4. Кровля: двухскатная из двойных оцинкованных профилированных листов по металлическим прогонам с утеплителем из минеральной полужесткой плиты из базальтового волокна толщиной 100 мм. Над административно-бытовыми помещениями запроектировано перекрытие из листов профнастила на отметке 3,00 м. 4.1.5. Внутренние стены и перегородки запроектированы из обыкновенного глиняного кирпича М75 на растворе М50. Перегородки заармированы через 3 ряда кладки. 4.1.6. Заполнение дверных проемов по ГОСТ 24698-81 (наружные) и ГОСТ 6629-88 (внутренние). Противопожарные двери приняты по серии 1.436.2-22в.2. 4.1.7. Полы: в производственных помещениях - мозаичные бетонные. 4.2. Закрытая стоянка автомашин с навесом для техники Основные конструкции: покрытие - 2 слоя оцинкованного профилированного настила с прослойкой из минеральной полужесткой плиты из базальтового волокна толщиной 100 мм профлисты марки Н57-750-0,8; стеновое ограждение - стеновые трехслойные панели типа "Сэндвич" или эквивалент* из стальных профлистов толщ.=0,8 мм и утеплителем из минеральной полужесткой плиты из базальтового волокна толщиной 100 мм по ригелям стенового фахверка из гнутых профилей; заполнение проемов для ворот - ворота распашные с размерами 3,6*3,6 м. Одна створка полотна имеет калитку; каркас здания с применением рам из прокатных двутавровых балок (колонны, ригели, фахверковые колонны). Пространственная жесткость каркаса в поперечном направлении обеспечивается за счет поперечных рам, в продольном направлении установкой вертикальных связей между стойками рам в средних пролетах; полы в производственных помещениях бетонные, в административных - линолеум, в бытовых помещениях и санузле - керамическая плитка; фундаменты под колонны приняты монолитные железобетонные столбчатого типа; внутренние стены и перегородки из обыкновенного глиняного кирпича М100 на растворе М50. Перегородки заармированы через 4 ряда кладки. - 3. Унифицированная водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) или эквивалент* Водонапорная стальная башня состоит из опоры цилиндрической формы, заполненной водой и цилиндрического бака с конической нижней частью, соединяющейся с опорой. Фундамент - монолитный бетонный. Ствол и бак - стальные сварные. Ствол крепится к закладным деталям фундамента сваркой. Лестница и площадка - стальные. 5. Отделочные работы Наружные поверхности цоколя штукатурятся "под шубу" с последующей окраской цементными красками. Наружные поверхности стеновых панелей типа "Сэндвич" или эквивалент*, стальной оцинкованный профнастил (с наружной стороны) должны иметь защитное лакокрасочное покрытие двумя слоями краски по грунтовке. Элементы каркаса окрашивать двумя слоями эмали ХВ-124 по двум слоям грунтовки ФЛ-03к. Столярные изделия окрашиваются масляной краской за 2 раза. Кирпичные поверхности стен оштукатуриваются и окрашиваются различными составами в зависимости от технологического назначения помещения. 6. Благоустройство и озеленение. 6.1. Выполнить благоустройство и озеленение в границах землеотвода. 6.2. Озеленение выполняется в соответствии с рабочей документацией. 6.3. В состав проекта по благоустройству входит: вертикальная планировка; внутриплощадочные дороги и тротуары; озеленение; устройство ограждения прудов; устройство ограждения завода; ограждение хозцентра; ограждение административного корпуса и ОКС (очистных канализационных сооружений); подпорная стенка с ограждением; обвалование очистных канализационных сооружений. 7. Инженерные системы зданий. 7.1. Водоснабжение завода предусматривается: 3 - речной водой (очищенной, обеззараженной) - 2144 тыс. м /год; 3 - водой хоз-питьевого качества - 40,3 тыс. м /год. Водозабор речной воды осуществляется главной насосной станцией 3 производительностью 3,0 м /с, расположенной на протоке Ямная. В связи с переводом на круглогодичное содержание производителей осетровых и весенней заготовки производителей белорыбицы потребуется 3 дополнительные расходы воды - 342,1 тыс. м /год. Очистка воды предусматривается на фильтрах сетчатых с полипропиленовыми картриджами. Обеззараживание - бактерицидными лампами ультрафиолетового излучения. Источник хоз-питьевого водоснабжения - существующие сети. Для регулирования подачи воды предусматривается строительство 3 водонапорной башни Vбака=15 м . На сетях водопровода, подающих воду технического качества круглый год предусматривается установка пожарных гидрантов через 150 м. 7.2. Канализация Сточные воды рыбоводного завода подразделяются на производственные (технологические) и хозяйственно-бытовые. Производственные (нормативно-чистые) воды от бассейнов круглогодичного или сезонного содержания производителей, инкубации икры, промывных вод водоподготовки технологической речной воды отводятся в пр. Ямная и р. Бахтемир через сооружения - водовыпуски. Для очистки хоз-бытовых стоков предусмотрено строительство установки биологической очистки стоков "Биокомпакт" 3 производительностью 50 м /сут. 7.3. Теплоснабжение, отопление и вентиляция Источник теплоснабжения - проектируемая блочная котельная полной заводской готовности, работающей на газе низкого давления. Резервный вид топлива - легкое жидкое топливо. Установленная теплопроизводительность 2,0 МВт. Теплоноситель в наружной сети - вода с температурой 95 град. C Годовой расход тепла по заводу - 1478 Гкал/год, в том числе технологические нужды - 475 Гкал/год, отопление - 903 Гкал/год, вентиляция - 100 Гкал/год. Система отопления в проектируемых зданиях двухтрубная с нижней разводкой. В помещении стоянки автомашин отопление принято воздушно-отопительными агрегатами. Вентиляция цеха длительного выдерживания производителей белорыбицы приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением: в помещении машинного отделения и санузле - вентиляция механическая, в остальных - естественная. Вентиляция закрытой стоянки автомашин - приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением: в слесарной - естественная; в остальных - механическая. В осмотровую яму пункта техосмотра предусмотрен приток подогретого воздуха. Воздуховоды выполняются из оцинкованной тонколистовой стали. 7.4. Газоснабжение Источник газоснабжения блочной котельной существующий газопровод 2 высокого давления (до 6 кг/см ) с. Федоровка - с. Трудфронт. Согласно ТУ - точка подключения - существующий стальной подземный газопровод "Трудфронт - Ямная" Д=219 мм (Р=0,6 Мпа). Для снижения давления с 0,6 Мпа до 0,3 Мпа запроектирован ГСГ 05- 12сРДБК1-50. Для снижения давления со среднего до низкого предусмотрен шкафной ГРП марки ГРПШ-07-1У с РД НК-1000. Протяженность газопровода высокого давления - 0,008 км, среднего давления - 3,393 км, низкого - 0,038 км. Газопровод высокого давления прокладывается подземно, газопровод среднего давления - частично подземно, частично - надземно. От ГРПШ до котельной газ подается по надземному газопроводу. Расход газа - 3 334 м /ч. 7.5. Электроснабжение и освещение. Электроснабжение существующих и проектируемых нагрузок ОРЗ на напряжение 0,4 кВ предусматривается от существующей трансформаторной подстанции, с двумя трансформаторами мощностью 630 кВА каждый, расположенной на территории хозцентра завода по ТУ "Астраханьэнерго" Для обеспечения потребителей I и II категории надежности электроснабжения на заводе имеются аварийные дизель-генераторы в насосной 100 кВт и в электроцеху - 100 кВт. Установленная мощность проектируемого электрооборудования составляет 743,3 кВт. Годовое потребление электроэнергии - 1653460 кВт/ч. Электроснабжение проектируемых зданий и сооружений от существующей подстанции на напряжении 0,38 кВ запроектировано кабельными и воздушными линиями. Для цеха длительного выдерживания производителей белорыбицы и для котельной предусмотрено по два ввода от подстанции, для остальных зданий и сооружений предусмотрено по одному вводу. Освещение территории завода предусмотрено по основным проездам и охранное освещение по периметру ограды завода. Управление освещением предусмотрено дистанционное из подстанции. 7.6. Холодоснабжение Охлаждение воды в бассейнах цеха длительного выдерживания производителей белорыбицы предусмотрено по двухконтурной схеме через теплообменник. Холодильные машины приняты импортного производства, работающие на фреоне 22. * Технические характеристики и параметры эквивалентности указаны в разделе проектной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания. 8. Оборудование и материалы. 8.1. Оборудование и материалы, используемые при монтаже, а также фирмы-производители могут быть, по согласованию с Заказчиком, заменены эквивалентные при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых проектной документацией. --------------------------------------------------------------------------------- NN | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |приме- пп | | | |чание ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 --------------------------------------------------------------------------------- I. Цех длительного выдерживания производителей белорыбицы --------------------------------------------------------------------------------- Холодо и воздухоснабжение | --------------------------------------------------------------------------|------ 1 | Верстак слесарный | шт. | 2 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 2 | Тиски слесарные | шт. | 2 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 3 | Тумбочка инструментальная | шт. | 2 | --------------------------------------------------------------------------------- Силовое электрооборудование --------------------------------------------------------------------------------- 1 | Комплектное устройство | шт. | 1 | | ввода ША8305-52УХЛ3 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 2 | Комплектное устройство | шт. | 1 | | Ввода ША8304-42УХЛ3 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 3 | Шкаф распределительный | шт. | 1 | | ПР11-334-21УХЛ3 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 4 | Шкаф распределительный | шт. | 1 | | ПР11-342-21УХЛ3 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 5 | Выключатель АП50-3МТ | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 6 | Шкаф распределительный | шт. | 1 | | ПР11-332-21УХЛ3 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Шкаф распределительный | | | 7 | ПР11-316-54УХЛ3 | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 8 | Пускатель магнитный ПМЛ122 | шт. | 11 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Шкаф распределительный | шт. | 1 | 9 | ПР11-324-54УХЛ3 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 10 | Пускатель магнитный ПМЛ2220 | шт. | 3 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 11 | Пускатель магнитный ПМЛ4220 | шт. | 2 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 12 | Пускатель магнитный | шт. | 2 | | ПМЛ12-100-150 | | | --------------------------------------------------------------------------------- II. Закрытая стоянка автомашин с навесом для техники --------------------------------------------------------------------------------- Водопровод хозпитьевой --------------------------------------------------------------------------------- | Электроводонагреватель | | | 1 | аккумуляционный с термоизоляцией и | шт. | 2 | | смесителем N = 1,6 кв ЭВАН 10/1,6-0,1 | | | --------------------------------------------------------------------------------- Силовое электрооборудование --------------------------------------------------------------------------------- 1 | Шкаф распределительный ПР11-330-21УХЛ3 | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 2 | Пускатель магнитный ПМЛ1230 | шт. | 7 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 3 | Пускатель магнитный ПМЛ1611 | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 4 | Пускатель магнитный ПМЛ2230 | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 5 | Выключатель А50Б-ЗМТ | шт. | 2 | --------------------------------------------------------------------------------- КИП и А приточной вентсистемы --------------------------------------------------------------------------------- 1 | Щит шкафной (оболочка) типа | шт. | 1 | | ЩШМ1000*600-1-У4-JP30 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 2 | Арматура сигнальная = ас-220 | шт. | 2 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 3 | Кнопка управления КЕ-011 | шт. | 3 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 4 | Реле промежуточные РПУ-2 | шт. | 5 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 5 | Реле времени пневматические РВП-72 | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 6 | Выключатели автоматические А63-М | шт. | 5 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 7 | Регулятор температуры ТМ-8 | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 8 | Термопреобразователь ТГП100эк | шт. | 3 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 9 | Термометр технический | шт. | 6 | | прямой и угловой | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 10 | Оправы для термометров | шт. | 4 | --------------------------------------------------------------------------------- Технологическое оборудование --------------------------------------------------------------------------------- 1 | Зарядное устройство ЗУ-1М | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 2 | Набор инструментов 63 предмета | шт. | 1 | | "ALEX SYSTEM" | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 3 | Установка заправочная для моторных и | шт. | 1 | | трансмиссионных масел. Марка "С 223-1" | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Компрессор передвижной с комплектом | | | 4 | насадов производительностью 240 л/мин, | шт. | 1 | | ресивер 27 л, марка "GG 0340" | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 5 | Комплект приборов для проверки и | шт. | 1 | | очистки свечей зажигания Э 203 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 6 | Домкрат гаражный гидравлический | шт. | 1 | | подкатной, г/п 6,3 т, марка П-304 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Зарядно-пусковое устройство | | | 7 | передвижное, 12-24В, 600-800А, марка | шт. | 1 | | ЗУ-1ПУ | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 8 | Установка для сбора отработанных масел, | шт. | 1 | | передвижная, марка "С 508" | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 9 | Тележка для снятия колес, марка "П-254" | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 10 | Нагнетатель платинчатой смазки, марка | шт. | 1 | | С 321 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 11 | Электровулканизатор универсальный, | шт. | 1 | | марка В 101 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 12 | Бак для заправки тормозной жидкостью | шт. | 1 | | 326 М | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 13 | Верстак слесарный | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 14 | Станок настольно-сверлильный 2 M112 | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 15 | Станок точильно-шлифовальный | шт. | 1 | | 3Л631 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 16 | Тиски слесарные | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 17 | Стол письменный однотумбовый | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 18 | Стул полумягкий | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 19 | Шкаф книжный | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 20 | Шкаф для одежды двухстворчатый | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 21 | Холодильник бытовой | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 22 | Электросушитель для рук | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 23 | Шкаф для измерительного инструмента | шт. | 1 | | деревянный, габариты: 1600x500x2200 | | | --------------------------------------------------------------------------------- Монтаж пожарной сигнализации и систем оповещения --------------------------------------------------------------------------------- 1 | Извещатель дымовой | шт. | 6 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 2 | Извещатель ручной | шт. | 7 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 3 | Прибор Сигнал-20 | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 4 | Источник резервного питания | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 5 | Аккумуляторы и батареи никель железные | шт. | 1 | | =нж-22 | | | --------------------------------------------------------------------------------- * Технические характеристики и параметры эквивалентности указаны в разделе проектной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания. 9. Требования к организации и производству работ. Все принимаемые технологические решения и применения, приобретение рыбоводного оборудования, материалов, изделий и конструкций согласовать с Государственным заказчиком или с Заказчиком-застройщиком. Представление достоверных сведений в соответствии с требованиями, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 9.1. Начало работ. 9.1.1. Работы по реконструкции выполнить согласно проекта организации строительства (в составе проектной документации) 9.1.2. На технологические процессы производства работ разработать и согласовать в установленном порядке технологические карты. 9.1.3. До начала работ разработать и согласовать в установленном порядке календарный план и график выполнения строительно-монтажных работ. 9.1.4. Начало работ - дата заключения Государственного контракта, окончание работ - не позднее 25 декабря 2012 года. 9.2. Производство работ. 9.2.1. В процессе производства работ соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней. 9.2.2. В процессе производства работ применять все разумные меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами). 9.2.3. В ходе строительства удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, убирать и удалять со строительной площадки все остатки материалов, мусор или Временные объекты, которые больше не требуются. 9.2.4. Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку. 9.2.5. Выполнение работ и завершенные техническим перевооружением (строительством) объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам Российской Федерации. 9.3. Приемка-сдача работ. 9.3.1. Обеспечить подготовку комплекта "Исполнительной документации". 9.3.2. Обеспечить подготовку руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации, содержащие сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта объектов 10. Гарантии. 10.1. Срок гарантии на выполненные работы, материалы и изделия должен составлять 60 (шестьдесят) месяцев с даты их приемки Государственным заказчиком. 11. Ведомость объемов работ. --------------------------------------------------------------------------------- N пп| Наименование | Ед. изм. | Кол. |Приме- | | | |чание ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 --------------------------------------------------------------------------------- Цех длительного выдерживания производителей белорыбицы --------------------------------------------------------------------------------- Отопление --------------------------------------------------------------------------------- | Гидравлическое испытание | 100 м | | 1 | трубопроводов систем отопления, | трубопровода | 8,44 | | водопровода и горячего водоснабжения | | | | диаметром: до 50 мм | | | --------------------------------------------------------------------------------- Отделение водоподготовки --------------------------------------------------------------------------------- | Разработка грунта вручную с креплениями | 100 м3 | | 2 | в траншеях шириной до 2 м, глубиной до | грунта | 0,2 | | 2 м, группа грунтов: 2 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Крепление инвентарными щитами стенок | 100 м2 | | 3 | траншей шириной до 2 м в грунтах: | креплений | 0,4 | | устойчивых | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Трубопроводы из полиэтиленовых труб с | | | 4 | применением готовых деталей. Диаметр | 100 м | 0,1 | | труб наружный, мм: 225 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Трубы напорные из полиэтилена низкого | | | 5 | давления среднего типа, наружным | 10 м | 1 | | диаметром, мм: 225 | | | --------------------------------------------------------------------------------- Технологическое оборудование --------------------------------------------------------------------------------- 10 | Монтаж: столов |1 т конструкций| 2,35 | --------------------------------------------------------------------------------- Монтаж оборудования холодо и воздухоснабжения --------------------------------------------------------------------------------- 13 | Верстак слесарный | шт. | 2 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 14 | Тиски слесарные | шт. | 2 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 15 | Тумбочка инструментальная | шт. | 2 | --------------------------------------------------------------------------------- Силовое электрооборудование --------------------------------------------------------------------------------- | Блок управления шкафного исполнения | | | 16 | или распределительный пункт (шкаф), | шт. | 2 | | устанавливаемый на стене, высота и | | | | ширина, мм, до: 1700x1100 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 17 | Комплектное устройство ввода ША8305- | шт. | 1 | | 52УХЛ3 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 18 | Комплектное устройство ввода ША8304- | шт. | 1 | | 42УХЛ3 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Коробка с зажимами, устанавливаемая на | | | 19 | конструкции на стене или колонне, для | шт. | 6 | | кабелей или проводов сечением до 10 | | | | мм2, с количеством зажимов до: 4 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 20 | Коробка клеммная У614ХЛ2 | шт. | 6 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Блок управления шкафного исполнения | | | 21 | или распределительный пункт (шкаф), | шт. | 5 | | устанавливаемый на стене, высота и | | | | ширина, мм, до: 1200x1000 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 22 | Шкаф распределительный ПР11-334-21УХЛ3 | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 23 | Шкаф распределительный ПР11-342-21УХЛ3 | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 24 | Шкаф распределительный ПР11-332-21УХЛ3 | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 25 | Шкаф распределительный ПР11-316-54УХЛ3 | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 26 | Шкаф распределительный ПР11-324-54УХЛ3 | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Ящик с двухполюсным рубильником, или | | | | с двухполюсным рубильником и двумя | | | | предохранителями, или с двумя блоками | | | 27 | "предохранитель-выключатель", или с | шт. | 5 | | двумя предохранителями, | | | | устанавливаемый на конструкции на стене | | | | или колонне, на ток: до 100А | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 28 | Ящик пусковой ЯП5110-2474-54У2 | шт. | 5 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Выключатели установочные | | | | автоматические (автоматы) или | | | 29 | неавтоматические. Автомат одно-, двух-, | шт. | 1 | | трехполюсный, устанавливаемый на | | | | конструкции на стене или колонне, на ток, | | | | А, до: 100 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 30 | Выключатель АП50-3МТ | шт. | 1 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Конструкция из профильной стали для | | | 31 | крепления закладных подвесок, масса, кг, | 100 шт. | 0,24 | | до: 2 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 32 | профили К106 | шт. | 24 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 33 | Стойка сборных кабельных конструкций | 100 шт. | 0,92 | | (без полок) масса, кг, до: 4 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 34 | стойки К314УХЛ2 | шт. | 92 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 35 | Стойка сборных кабельных конструкций | 100 шт. | 0,13 | | (без полок) масса, кг, до: 1,6 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 36 | стойки К1150У3 | шт. | 13 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 37 | Полка кабельная, устанавливаемая на | 100 шт. | 13 | | стойках, масса, кг, до: 0,4 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 38 | полки К1160У3 | шт. | 13 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Лоток металлический штампованный по | | | 39 | установленным конструкциям, ширина | т | 0,084 | | лотка, мм, до: 200 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 40 | Лоток кабельный НЛ-10 | шт. | 12 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Пускатель магнитный общего назначения | | | 41 | отдельностоящий, устанавливаемый на | шт. | 14 | | конструкции на стене или колонне на ток, | | | | А, до: 40 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Пускатель магнитный общего назначения | | | 42 | отдельностоящий, устанавливаемый на | шт. | 4 | | конструкции на стене или колонне на ток, | | | | А, до: 100 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 43 | Пускатель магнитный ПМЛ1220 | шт. | 11 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 44 | Пускатель магнитный ПМЛ2220 | шт. | 3 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 45 | Пускатель магнитный ПМЛ4220 | шт. | 2 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 46 | Пускатель магнитный ПМЛ12-100-150 | шт. | 2 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 47 | Кабели до 35 кв с креплением накладными | 100 м кабеля | 6,49 | | скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 48 | Кабели до 35 кв с креплением накладными | 100 м кабеля | 1,63 | | скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 2 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 49 | Кабели до 35 кв с креплением накладными | 100 м кабеля | 0,8 | | скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 6 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 50 | Кабели до 35 кв по установленным | 100 м кабеля | 1,53 | | конструкциям и лоткам с креплением по | | | | всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 51 | Кабели до 35 кв по установленным | 100 м кабеля | 0,22 | | конструкциям и лоткам с креплением по | | | | всей длине, масса 1 м, кг, до: 2 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 52 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, | 100 м | 1,19 | | диаметр, мм, до: 25 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 53 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, | 100 м | 0,08 | | диаметр, мм, до: 50 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 54 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, | 100 м | 0,14 | | диаметр, мм, до: 63 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Труба винипластовая по установленным | 100 м | 0,47 | 55 | конструкциям, по стенам и колоннам с | | | | креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Труба винипластовая по установленным | | | 56 | конструкциям, по стенам и колоннам с | 100 м | 0,08 | | креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Труба стальная по установленным | | | 57 | конструкциям, по стенам с креплением | 100 м | 0,12 | | скобами, диаметр, мм, до: 25 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 58 | Труба полиэтиленовая диаметром 25 мм | м | 121,38 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 59 | Труба полиэтиленовая диаметром 32 мм | м | 2,04 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 60 | Труба полиэтиленовая диаметром 40 мм | м | 6,12 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 61 | Труба полиэтиленовая диаметром 63 мм | м | 14,28 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 62 | Труба поливинилхлоридная диаметром, мм: 40 | м | 8,16 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 63 | Труба поливинилхлоридная диаметром, | м | 47,94 | | мм: 25 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Трубы стальные сварные | | | | водогазопроводные с резьбой черные | | | 64 | легкие (неоцинкованные) диаметр | м | 12,24 | | условного прохода 25 мм, толщина стенки | | | | 2.8 мм | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 65 | Ввод гибкий, наружный диаметр | 1 ввод | 2 | | металлорукава, мм, до: 27 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 66 | Вводы гибкие К1082У3 | шт. | 2 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 67 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, | 100 м кабеля | 1,78 | | блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 68 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, | 100 м кабеля | 0,14 | | блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 2 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Затягивание проводов в проложенные | | | | трубы и металлические рукава. Провод | 100 м | 1,22 | 69 | первый одножильный или многожильный | | | | в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, | | | | до: 2,5 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 70 | Кабель АВВГ4*2,5 мм2 | м | 721,14 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 71 | Кабель АВВГ3*4+1*2,5 мм2 | м | 194,82 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 72 | Кабель АВВГ3*10+1*6 мм2 | м | 12,24 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 73 | Кабель АВВГ3*16+1*10 мм2 | м | 29,58 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 74 | Кабель АВВГ3*25+1*16 мм2 | м | 25,5 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 75 | Кабель АВВГ3*3,5+1*16 мм2 | м | 202,98 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 76 | Кабель АВВГ3*120+1*35 мм2 | м | 81,6 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 77 | Кабель АВВГ10*2,5 мм2 | м | 16,32 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Затягивание проводов в проложенные | | | | трубы и металлические рукава. Провод | 100 м | 1,22 | 78 | первый одножильный или многожильный | | | | в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, | | | | до: 2,5 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 79 | Провод АПВ-2,5 мм2 | м | 122,4 | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 80 | Кабель КПГ4*1,5 мм2 | м | 2,04 | --------------------------------------------------------------------------------- Молниезащита и заземление --------------------------------------------------------------------------------- | Проводник заземляющий открыто по | | | 81 | строительным основаниям из круглой | 100 м | 0,8 | | стали, диаметр, мм: 8 | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 82 | Засыпка вручную траншей, пазух | 100 м3 | 0,39 | | котлованов и ям, группа грунтов: 2 | грунта | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 83 | Заземлитель горизонтальный из стали: | 100 м | 2,6 | | круглой диаметром 12 мм | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 84 | Заземлитель вертикальный из круглой | 10 шт. | 1,2 | | стали, диаметр, мм: 16 | | | --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- Закрытая стоянка автомашин с навесом для техники. Общестроительные работы --------------------------------------------------------------------------------- Полы по грунту --------------------------------------------------------------------------------- Тип пола 2 --------------------------------------------------------------------------------- 1 | Устройство стяжек: цементных | 100 м2 стяжки | 0,328 | | толщиной 20 мм | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Устройство гидроизоляции оклеечной | 100 м2 | | 2 | рулонными материалами: на мастике | изолируемой | 0,328 | | битуминоль первый слой (3 слоя) | поверхности | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Устройство гидроизоляции оклеечной | 100 м2 | | 3 | рулонными материалами: на мастике | изолируемой | 0,328 | | битуминоль последующий слой | поверхности | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 4 | Устройство стяжек: цементных | 100 м2 стяжки | 0,328 | | толщиной 20 мм | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Устройство покрытий на цементном | | | 5 | растворе из плиток: керамических для | 100 м2 | 0,301 | | полов одноцветных с красителем | покрытия | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Устройство бетонного основания под | 1 м3 | 0,33 | 6 | душевой поддон | подстилающего | | | | слоя | | --------------------------------------------------------------------------------- Тип пола 3 --------------------------------------------------------------------------------- 7 | Устройство стяжек: цементных | 100 м2 стяжки | 0,135 | | толщиной 20 мм | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ 8 | Устройство покрытий из линолеума на | 100 м2 | 0,1 | | клее: бустилат | покрытия | | --------------------------------------------------------------------------------- Тип пола 6 --------------------------------------------------------------------------------- 9 | Устройство стяжек: цементных | 100 м2 стяжки | 0,063 | | толщиной 20 мм | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Устройство покрытий мозаичных: | 100 м2 | 0,063 | 10 | терраццо, толщиной 20 мм без рисунка | покрытия | | --------------------------------------------------------------------------------- Внутренняя отделка --------------------------------------------------------------------------------- | Гладкая облицовка стен, столбов, | | | | пилястр и откосов (без карнизных, | 100 м2 | | | плинтусных и угловых плиток) без | поверхности | | 11 | установки плиток туалетного | облицовки | 0,78 | | гарнитура на цементном растворе: по | | | | кирпичу и бетону | | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Улучшенная окраска масляными | 100 м2 | | 12 | составами по штукатурке: стен | окрашиваемой | 2,11 | | | поверхности | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ | Известковая окраска водными | 100 м2 | | 13 | составами внутри помещений: по | окрашиваемой | 1,88 | | штукатурке | поверхности | | ----|--------------------------------------------|---------------|--------|------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
