|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 15.07.2013 № 538- разработанное программное обеспечение системы должно быть установлено на имеющиеся у Заказчика программные и аппаратные средства. 7. Гарантийные обязательства Срок предоставления Исполнителем гарантий бесперебойной качественной работы системы составляет не менее 1 года с даты подписания акта сдачи-приемки работ последнего этапа государственного контракта. Исполнитель представляет Заказчику перечень гарантий, обеспечивающих бесперебойную качественную работу системы. 8. Требования к консультационно-методической поддержке Исполнитель готовит инструкцию по эксплуатации ведомственной информационной системы для следующих категорий сотрудников Заказчика: - операторов взаимодействия с ГАС "Управление"; - ключевых пользователей системы. Исполнитель обеспечивает консультационно-методическую поддержку администраторов и пользователей ведомственной информационной системы, в течение всего срока действия Государственного контракта. 9. Поставки и отчетные материалы По результатам работ Исполнитель должен предоставить: В виде поставки программного обеспечения: - Программный продукт "Ведомственная информационная система, обеспечивающая сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление"". Приложения передаются с открытым дизайном и открытыми кодами. В бумажном и электронном виде следующие материалы: - Частное техническое задание на создание системы; - Руководство пользователя; - Руководство администратора системы; - Инструкция пользователей; - Программа и методика испытаний; - Протокол испытаний; - Акты сдачи-приемки; - Отчет по ОКР. Оформление и предъявление Заказчику результатов работ должно быть выполнено в соответствии с требованиями стандартов на автоматизированные системы: ГОСТ 7.32-1001; 34.201-89; ГОСТ 34.601-90; 34.602-89; РД 50-34.698-90. 10. Технико-правовые требования Исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе выполнения работ, включая программы для ЭВМ и мультимедийную продукцию, передаются Росрыболовству. Такие исключительные права передаются Росрыболовству без выплаты дополнительного вознаграждения. Права, передаваемые Исполнителем Росрыболовству на результаты работ, должны быть достаточны для их полноценного использования. 11. Ожидаемые результаты выполнения работ Результатами выполнения работ и оказания услуг являются: 1. Ведомственная информационная система, обеспечивающая сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление". 2. Тестовые и продуктивные сервисы взаимодействия с ГАС "Управление". 3. Тестовые и продуктивные сервисы унификации справочников и классификаторов взаимодействия с ГАС "Управление". 4. Подсистема в СИУ для взаимодействия с ГАС "Управление". 5. Формы и маршруты в СИУ, позволяющие пользователям создавать, корректировать, утверждать и отправлять в ГАС "Управление" статистические сведения Росрыболовства. 6. Справочники и классификаторы в СИУ, унифицированные с ГАС "Управление". 7. Встроенная электронная подпись в электронные сервисы, в том числе тестовые. 8. Разработанная техническая и эксплуатационная документация. 9. Консультационно-методическая поддержка пользователей работе с системой. 10. Внедренная в эксплуатацию система в целом. 11. Отчет об ОКР. Приложение N 5 к Конкурсной документации ТРЕБОВАНИЯ к описанию участниками размещения заказа на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление"" для нужд Федерального агентства по рыболовству Участник размещения заказа должен представить описание опытно-конструкторских работ по следующей форме: 1. Наименование работы. 2. Краткая справка-аннотация работы (представляется краткое описание объекта разработки, раскрывается сущность работы, механизмы и порядок выполнения ОКР). 2.1. Ожидаемые результаты работы (указываются результаты выполнения работ, их объем, возможность представления дополнительной информации в дополнение к указанной в техническом задании). 3. Этапы работы (указывается последовательность, основное содержание и сроки проведения работ (этапов работ), ожидаемые промежуточные результаты по итогам каждого этапа и какими отчетными документами они подтверждаются) по следующей форме: ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование работ | Дата | Дата | Результаты п/п | (этапов работ) |начала|окончания| работ. | Основное содержание |этапа | этапа | Документы, | работ (этапов работ) | | | подтверждающие | | | |выполнение работ | | | | (этапов работ) ----|-------------------------------|------|---------|---------------- | | | | ---------------------------------------------------------------------- 3.1. Смета согласно форме: ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование статей расходов | Сумма (руб.) ---|-------------------------------------------------|---------------- 1 | Материалы | ---|-------------------------------------------------|---------------- 2 | Фонд оплаты труда (ФОТ, детализировать | | до сотрудника) | ---|-------------------------------------------------|---------------- 3 | Отчисление на социальные нужды | ---|-------------------------------------------------|---------------- 4 | Прочие прямые расходы | ---|-------------------------------------------------|---------------- 5 | Накладные расходы | ---|-------------------------------------------------|---------------- 6 | ИТОГО: себестоимость | ---|-------------------------------------------------|---------------- 7 | Прибыль (рентабельность %) | ---|-------------------------------------------------|---------------- 8 | Сторонние организации (наименование, сумма) | ---|-------------------------------------------------|---------------- 9 | ВСЕГО: контрактная цена | ---------------------------------------------------------------------- 4. Обоснование возможности выполнения условий открытого конкурса. 4.1. Квалификация участника размещения заказа или исполнителей, являющихся непосредственными исполнителями данной работы: 4.1.1. Степень детализации и содержательной проработанности предложений участника размещения заказа по выполнению работ и оказанию услуг в соответствии с Техническим заданием или с Техническими требованиями, указанными в Техническом задании. 4.1.2. Ожидаемые преимущества ОКР. 4.1.3. Наличие у участника опыта выполнения опытно-конструкторских работ по интеграции ведомственных информационных систем с Государственной информационной системой "Управление" с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (подтверждается заверенными заявителем копиями первого и последнего листов контрактов, заверенными заявителем копиями Технических заданий, заверенными заявителем копиями итоговых актов выполненных работ). 4.1.4. Наличие у участника положительных отзывов от федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ по разработке программного обеспечения в области обеспечения межведомственного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти (подтверждается заверенными заявителем копиями отзывов). 4.1.5. Наличие у участника опыта выполнения опытно-конструкторских работ в области разработки программного обеспечения по обеспечению межведомственного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти и субъектах РФ с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (подтверждается заверенными заявителем копиями первого и последнего листов государственных контрактов и заверенными заявителем копиями итоговых актов выполненных работ). 4.2. Способ выполнения работ: 4.2.1. Обоснование необходимости привлечения соисполнителя. 4.2.2. Перечень и содержание работ, выполняемых соисполнителем. 4.2.3. Стоимость выполняемых соисполнителем работ. Приложение N 6 к Конкурсной документации ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ______________ на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление"" для нужд Федерального агентства по рыболовству г. Москва "__"_________ 2013 г. Федеральное агентство по рыболовству (далее - Росрыболовство), именуемое в дальнейшем "Заказчик" от имени Российской Федерации, в лице руководителя (заместителя руководителя, _________________________ ФИО действующего на основании Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 444, или (доверенности) с одной стороны, и _______________________________________________________________ (полное наименование для юридического лица (сокращенное наименование), фамилия, имя, отчество для физического лица) в лице _____________________________________________________________________, (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.; физическим лицом не заполняется) действующего на основании _____________________________________________________________________, (для юридических лиц - Устав, доверенность; для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации, доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о регистрации в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) признанное ___________________________________ открытого конкурса (единственным участником / либо победителем) на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление"" (основанием для заключения государственного контракта является протокол от "__"__________ 2013 г. N ___________ Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, открытого аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Исполнитель обязуется выполнить опытно-конструкторские работы в соответствии с требованиями и условиями Контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить результат выполнения опытно-конструкторских работ. 1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, являющейся предметом Контракта, определены в техническом задании (Приложение N 1), составляющем неотъемлемую часть настоящего Контракта. 1.3. Срок сдачи работ по Контракту, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение N 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Контракта. 1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена настоящего Контракта в соответствии со сметой затрат (Приложение N 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта составляет ______________________ (сумма прописью). Цена Контракта включает компенсацию издержек Исполнителя, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по выкупу исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Контракту работ у третьих лиц (включая своих работников) в целях их передачи Российской Федерации в лице Заказчика и причитающееся ему вознаграждение, а также стоимость передаваемых Российской Федерации в лице Заказчика исключительных прав на передаваемые Заказчику результаты выполненных работ. 2.2. Работа не облагается НДС (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). 2.3. Оплата по настоящему Контракту производится в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ на основании подписанного сторонами подлинного акта сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ о приемке работ. 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия Контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с Контрактом, определены техническим заданием и календарным планом. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном Техническим заданием и в соответствии с требованиями стандартов на автоматизированные системы ГОСТ 34.201-89; ГОСТ 34.601-90; ГОСТ 34.602-89; РД 50-34.698-90. 3.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ - в случае поэтапного выполнения работ) проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику акт сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ (этапа работ) и прилагает к нему необходимую документацию (отчет о выполнении опытно-конструкторской работы) согласно ГОСТ 34.201-89; ГОСТ 34.601-90; ГОСТ 34.602-89; РД 50-34.698-90. 3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной п. 3.2 настоящего Контракта, акт сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Контракта. 3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. 3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене. 3.6. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате. 3.7. В срок не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 3.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Исполнитель обязан: 4.1.1. Исполнитель обязуется с надлежащим качеством выполнить работы по настоящему Контракту согласно техническому заданию и в сроки, установленные календарным планом, и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом. 4.1.2. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему Контракту. 4.1.3. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему Контракту третьих лиц (соисполнителей). 4.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование. При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель. 4.1.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц. 4.1.6. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему Контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов. 4.1.7. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании. 4.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы. 4.1.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ. 4.1.10. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего Контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации. 4.1.11. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный срок письменно известить Заказчика. 4.1.12. Выполнить работы по контракту лично, при условии, если в заявке Исполнителя на участие в открытом конкурсе, по результатам которого заключен настоящий Контракт, указано, что работы будут выполнены Исполнителем без привлечения третьих лиц (соисполнителей). 4.2. Исполнитель имеет право: 4.2.1. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему Контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком. 4.2.2. Привлекать для выполнения Контракта третьих лиц (соисполнителей), при условии, если в заявке Исполнителя на участие в открытом конкурсе, по результатам которого заключен настоящий Контракт, указано, что работы будут выполнены Исполнителем с привлечением третьих лиц (соисполнителей). При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные. 4.3. Заказчик обязан: 4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию. 4.3.2. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего Контракта. 4.4. Заказчик имеет право: 4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа работ) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя. 4.4.2. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых по настоящему государственному контракту работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 4.4.3. Запрашивать у Исполнителя расшифровки статей сметы (Приложение N 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Контракта. 5.2. В случае нарушения срока выполнения работ (этапа работ) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания работ (этапа работ), за каждый день просрочки. 5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20% стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки. 5.4. Если Исполнитель к течение более 5 рабочих не приступает к исполнению Контракта, в том числе отдельных этапов работ, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, в частности допускает просрочку выполнения работ в целом или отдельных этапов работ более чем на 7 дней относительно сроков, предусмотренных в прилагаемом к Контракту календарном плане, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков. 5.4.1. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта, а также потребовать возмещения убытков. 5.5. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению работ по Контракту, он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего Контракта. 5.6. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта. 5.7. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ. 5.8. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств. 5.9. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего Контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику. 5.10. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему Контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы. 6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОКР 6.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, полученные и (или) использованные при выполнении опытно-конструкторских работ по настоящему Контракту и/или этапов работ, подлежат отражению в отчетной документации. 6.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Исполнителем при выполнении настоящего Контракта, принадлежат Российской Федерации в лице Заказчика. Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности осуществляются Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 6.3. Исполнитель обязан: 6.3.1 В случае, если выполнение опытно-конструкторской работы требует проведения патентных исследований, проводить патентные исследования и представлять Заказчику отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования". 6.3.2. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику по формам, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. N 736 "Об утверждении форм учетных документов для государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета", сведения о полученных при исполнении настоящего Государственного контракта результатах научно-технической деятельности, способных к правовой охране или имеющих правовую охрану в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных или секрета производства (ноу-хау) по мере получения таких результатов, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки работы. 6.4. Заказчик обязан: 6.4.1. Осуществлять государственный учет результатов научно-технической деятельности в установленном порядке. 6.4.2. Сообщать Исполнителю в месячный срок после поступления от него уведомления о получении результатов интеллектуальной деятельности решение о способе правовой охраны. 6.4.3. Обеспечить за счет выделяемых ему средств федерального бюджета правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности. 6.5. Исполнитель вправе использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком. 6.6. Заказчик вправе подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня письменного уведомления Исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, а Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками (и/или третьими лицами) приобрести все права для их передачи Российской Федерации в лице Заказчика. Затраты Исполнителя по выкупу прав для их передачи Российской Федерации в лице Заказчика включены в стоимость работ по настоящему Контракту. 6.7. Если в течение указанного срока Заказчик не подаст заявку на выдачу патента, то право на получение патента принадлежит Исполнителю. 6.8. Выплата вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении опытно-конструкторской работы (этапов работы), осуществляется Исполнителем за счет средств, выплачиваемых Исполнителю по настоящему Контракту. 6.9. Условия договоров с авторами результатов интеллектуальной деятельности определяются по согласованию между Исполнителем и авторами. 6.10. Стороны договорились о том, что передача исключительных прав на результаты выполненных Исполнителем по настоящему Контракту работ осуществляется одновременно с передачей самих результатов работ и происходит в силу факта передачи таких результатов. В связи с этим с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ выполненных работ к Заказчику переходят исключительные права на все результаты выполненных Исполнителем работ по настоящему Контракту. Отсутствие в акте сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ отметки о передаче исключительных прав не рассматривается как отказ Сторон от передачи исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Контракту работ от Исполнителя к Заказчику. 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств по Контракту, если ненадлежащее их исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 Контракта, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Контракта, должна направить другой стороне в течение 10 дней с момента наступления указанных обстоятельств письменное уведомление, которое должно содержать, в том числе, данные о характере обстоятельств непреодолимой силы. В случае не извещения или несвоевременного извещения другой Стороны о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы, Сторона, не исполнившая обязательства по Контракту, должна нести ответственность в соответствии с разделом 5 Контракта. 7.3. В случае невозможности дальнейшего выполнения работ из-за обстоятельств непреодолимой силы Заказчик принимает и оплачивает Исполнителю фактически выполненный объем работ при соблюдении Исполнителем условий, указанных в п. 7.2. 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 8.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения Контракта. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде представления безотзывной банковской гарантии или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 170 000 (Один миллион сто семьдесят тысяч) рублей. 8.2. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Контракту Исполнитель обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита). 8.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта. 8.4. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 8.5. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту. 9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 9.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему Контракту. 9.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны. 9.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет. 9.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон. 9.5. Исполнитель обеспечивает предоставление в установленном порядке обязательного экземпляра отчета в федеральное государственное научное учреждение "Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти" (ЦИТиС) (123557, г. Москва, Пресненский Вал, 17) в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" (с изменениями от 27 декабря 2000 г., от 11 февраля 2002 г., от 26 марта 2008 г., N 28-ФЗ) и постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. N 279. 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 10.1. Заказчик имеет право по согласованию с Исполнителем изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Контрактом части работ. При этом по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены. 10.2. Работы по настоящему Контракту финансируются из средств федерального бюджета, выделяемых Росрыболовству. 10.3. Срок выполнения работ по настоящему Контракту - ___ дней с момента заключения Контракта (срок указывается согласно заявке победителя конкурса). 10.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 10.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 10.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 31 декабря 2013 г. включительно, а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых. 11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, условиями настоящего Контракта и законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений. 11.2.1. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта, последний считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. 11.2.2. Особенности условий и порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта определены положениями законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений. 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: Заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бул. 12, ИНН 7702679523 л/с 03951000760 Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства ОПЕРУ-1 Банка России р/с 40105810900000001901 КПП 770201001 БИК 044501002 Исполнителя: _______________________________________________ 13. ПРИЛОЖЕНИЕ 13.1. К настоящему Контракту прилагаются: 1) Техническое задание на _____ листах (приложение N 1) 2) Календарный план на _____ листах (приложение N 2) 3) Смета затрат на ______ листах (приложение N 3). _________________________ Заместитель руководителя (Должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству _______________ (Ф.И.О.) ______________ Ф.И.О. (подпись) (подпись) М.П. М.П. "__"________ 2013 г. "__"________ 2013 г. _______________________ (должность руководителя ответственного структурного подразделения Росрыболовства) ______________ Ф.И.О. (подпись) Приложение N 1 к Контракту ____________________________ (краткое наименование организации) N ______________ от "__"_____________ 2013 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление"" для нужд Федерального агентства по рыболовству (Оформляется на основании Приложения N 4 к Конкурсной документации и заявки победителя открытого конкурса) Исполнитель: Заказчик: _________________________ Заместитель руководителя (Должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству _______________ (Ф.И.О.) ______________ Ф.И.О. (подпись) (подпись) М.П. М.П. "__"________ 2013 г. "__"________ 2013 г. _______________________ (должность руководителя ответственного структурного подразделения Росрыболовства) ______________ Ф.И.О. (подпись) Приложение N 2 к Контракту ____________________________ (краткое наименование организации) N ______________ от "__"_____________ 2013 г. 1 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление"" для нужд Федерального агентства по рыболовству Контрактная цена _____________ руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование работ | Дата | Дата | Результаты п/п | (этапов работ) |начала|окончания| работ | |этапа | этапа | (этапов работ) ----|-------------------------------|------|---------|---------------- 1 | | | | ----|-------------------------------|------|---------|---------------- 2 | | | | ----|-------------------------------|------|---------|---------------- | | | | ----|-------------------------------|------|---------|---------------- | | | | ---------------------------------------------------------------------- Исполнитель: Заказчик: _________________________ Руководитель (заместитель (Должность, сокращенное руководителя) Федерального наименование организации) агентства по рыболовству _______________ (Ф.И.О.) ______________ Ф.И.О. (подпись) (подпись) М.П. М.П. "__"________ 2013 г. "__"________ 2013 г. _______________________ (должность руководителя ответственного структурного подразделения Росрыболовства) ______________ Ф.И.О. (подпись) ____________________________ 1 составляется согласно предложению Исполнителя, изложенному в описании работ, приложенном к заявке победителя открытого конкурса Приложение N 3 к Контракту ____________________________ (краткое наименование организации) N ______________ от "__"_____________ 2013 г. 2 СМЕТА на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление"" для нужд Федерального агентства по рыболовству ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование статей расходов | Сумма (руб.) ---|-------------------------------------------------|---------------- 1 | Материалы | ---|-------------------------------------------------|---------------- 2 | Фонд оплаты труда | ---|-------------------------------------------------|---------------- 3 | Отчисление на социальные нужды | ---|-------------------------------------------------|---------------- 4 | Прочие прямые расходы | ---|-------------------------------------------------|---------------- 5 | Накладные расходы | ---|-------------------------------------------------|---------------- 6 | ИТОГО: себестоимость | ---|-------------------------------------------------|---------------- 7 | Прибыль (рентабельность %) | ---|-------------------------------------------------|---------------- 8 | Сторонние организации | ---|-------------------------------------------------|---------------- 9 | ВСЕГО: контрактная цена | ---------------------------------------------------------------------- Исполнитель: Заказчик: _________________________ Руководитель (заместитель (Должность, сокращенное руководителя) Федерального наименование организации) агентства по рыболовству _______________ (Ф.И.О.) ______________ Ф.И.О. (подпись) (подпись) М.П. М.П. "__"________ 2013 г. "__"________ 2013 г. _______________________ (должность руководителя ответственного структурного подразделения Росрыболовства) ______________ Ф.И.О. (подпись) ____________________________ 2 составляется согласно предложению Исполнителя, изложенному в описании работ, приложенном к заявке победителя открытого конкурса Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
