|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 22.08.2013 № 629ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ (Росрыболовство) П Р И К А З 22 августа 2013 года Москва N 629 О размещении заказа на выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1 С целью обеспечения размещения заказа на выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1, за счет средств федерального бюджета п р и к а з ы в а ю : 1. Установить, что размещение заказа на выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1, осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме. 2. Утвердить извещение об открытом аукционе в электронной форме по размещению заказа на выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1, согласно Приложению N 1 к настоящему приказу. 3. Утвердить документацию об открытом аукционе в электронной форме по размещению заказа на выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1, согласно Приложению N 2 к настоящему приказу. 4. Управлению экономики и инвестиций (П.П. Ланцов) провести в установленном порядке открытый аукцион в электронной форме на право заключить государственный контракт на выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1. 5. Административному управлению (О.В. Баранник) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме и осуществить контроль его выполнения. 6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных в смете расходов на обеспечение деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2013 году. 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. Руководитель А.А. Крайний Приложение N 1 к приказу Росрыболовства от 22.08.2013 г. N 629 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1 1. Форма торгов - Открытый аукцион в электронной форме (далее - Аукцион). 2. Адрес электронной площадки в сети Интернет http://www.sberbank-ast.ru 3. Почтовый адрес и местонахождения заказчика - Федеральное агентство по рыболовству. Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12. Контактный телефон: (495) 987-06-22. Контактное лицо: Авдеев Борис Николаевич ([email protected]). 4. Предмет государственного контракта - выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего водопровода в административном здании Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1. Техническое задание приведено в приложении N 1 к Аукционной документации, являющемся неотъемлемой частью Аукционной документации. 5. Место выполнения работ - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1. 6. Начальная (максимальная) цена государственного контракта - 1 829 421 (Один миллион восемьсот двадцать девять тысяч четыреста двадцать один) рубль 89 копеек с учетом НДС. 7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 2.09.2013 года 10 ч. 00 мин (московское время). 8. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе: 4.09.2013 года. 9. Дата проведения аукциона: 9.09.2013 года. Приложение N 2 к приказу Росрыболовства от 22.08.2013 г. N 629 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения государственного контракта на выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 1.1. Законодательное регулирование. Настоящий открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции". В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе. 1.2. Государственный заказчик. Государственный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе. 1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ. 1.3.1. Государственный заказчик осуществляет выбор организации для выполнения работ, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте государственного контракта. 1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет выполнить работы в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1 являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени указанного в Информационной карте аукциона. 1.4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта. Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам аукциона. В цену настоящего Контракта включены стоимость материалов, услуг по использованию машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, вывоз строительного мусора, необходимые для выполнения работ и выполнения Исполнителем всех обязательств по Контракту. Цена государственного контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, кроме случаев, установленных законом. 1.5. Источник финансирования и порядок оплаты. 1.5.1. Финансирование государственного контракта на выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона. 1.5.2. Порядок оплаты за выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1, определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона. 1.6. Государственным заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта. Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе установлено в Информационной карте аукциона. 1.6.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющимися предметом аукциона (если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона). 1.7. Требования к Участникам размещения заказа. 1.7.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, указанной в Информационной карте аукциона. 1.7.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям: - соответствие устанавливаемым законодательством Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющимся предметом настоящего аукциона; - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 1.7.3. В Информационной карте аукциона могут быть установлены дополнительные требования к участнику размещения заказа, если такие требования предусмотрены Законом N 94-ФЗ. 1.7.4. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, направляемые заказчиком, либо размещаемые ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа, Государственного заказчика. 1.8. Расходы на участие в аукционе. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и аукционе и участием в аукционе. Государственный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов. 1.9. Преференции. В случае если Государственный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены государственного контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона. 2. СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 2.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведение аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет. 2.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные Государственным заказчиком в соответствии с пунктом 2.3. к настоящей документации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения. 2.3. Разъяснение документации об аукционе. 2.3.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 2.3.2. Любой Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе, при этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона. 2.3.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Государственному заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Государственный заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на электронной площадке www.sberbank-ast.ru (далее - электронная площадка), при условии, что указанный запрос поступил Государственному заказчику, не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 2.4. Изменения к документации об аукционе. 2.4.1. Государственный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются. 2.4.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на электронной площадке Государственным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона. 2.4.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. 2.5. Отказ от проведения аукциона 2.5.1. Государственный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 2.5.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на электронной площадке Государственным заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на электронной площадке извещения о проведении аукциона. 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе. 3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона. 3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе. 3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. 3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения, указываются в Информационной карте аукциона. 1) при размещении заказа на поставку товара: а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участника размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак; 2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; 3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: а) согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак; б) согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара. 3.2.2.1. Первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. 3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения, в Информационной карте аукциона. 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме; 3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в случае, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом; 4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме; 5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3.2.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта. 3.3. Количество заявок на участие в аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, в отношении каждого лота оформляется отдельная заявка. 3.4. Форма аукционного предложения по цене государственного контракта. 3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии на право заключения государственного контракта на выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене государственного контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2. настоящей документации. 3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с исполнителем. Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиком является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной картой аукциона. 4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. 4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе. 4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона. 4.1.2. В течении дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику первую часть заявки на участие в аукционе. 4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1) к настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно. 4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки. 4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.1 к настоящей документации признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются. 4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе. 4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе. 5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ. 5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2. настоящей документации Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется Государственным заказчиком оператору электронной площадки. 5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае: 1) не предоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящей документации или предоставления недостоверных сведений; 2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящей документации. 5.2. Процедура проведения аукциона. 5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. 5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки. 5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. 5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. к настоящей документации начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. 5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на право заключения государственного контракта на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. к настоящей документации. 5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальной (максимальной) цены единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг). 5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона". 5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. к настоящей документации. 5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований: 1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю; 2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона"; 3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона. 5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. к настоящей документации. 5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.2.11 настоящей документации аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона". 5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона. 5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. 5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений. 5.2.16. В случае проведения аукциона, в соответствии с пунктом 5.2.5. к настоящей документации участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. к настоящей документации. 5.2.17. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений настоящей документации о порядке проведения аукциона с учетом следующих особенностей: 5.2.17.1 аукцион в соответствии пунктом 5.2.17. настоящей документации проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей; 5.2.17.2 в случае проведения аукциона в соответствии с настоящим пунктом 5.2.17. участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам аукционов сделок от имени участника размещения заказа; 5.2.17.3 в случае проведения аукциона на право заключить контракт до достижения цены контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об аукционе, исходя из цены контракта, достигнутой на аукционе, проводимом в соответствии с настоящим пунктом 5.2.17. 5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. к настоящей документации по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений. 5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, оператор электронной площадки обязан направить Государственному заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также документы указанных участников, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам аукциона. 5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. к настоящей документации аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта. 5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18. к настоящей документации протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. 5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем. 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА 6.1. Рассмотрение вторых частей заявок. 6.1.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Государственному заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19 настоящей документации, на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе. 6.1.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе. 6.1.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19. настоящей документации до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. к настоящей документации - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18. к настоящей документации. 6.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3. к настоящей документации не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее Государственному заказчику по результатам ранжирования в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Государственного заказчика, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18. к настоящей документации для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе. 6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. 6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае: 1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом заявка на участие в аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона N 94-ФЗ от 21.07.2005 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (п.п. 1.7.2. и п.п. 1.7.3. настоящей документации). 6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Государственным заказчиком, на электронной площадке. 6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. к настоящей документации победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе. 6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7. к настоящей документации и 6.1.10. к настоящей документации протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении. 6.1.10. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. 6.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Единой комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства Государственному заказчику. 6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Государственный заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта Государственным заказчиком в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10. к настоящей документации протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта. 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА 7.1. По результатам аукциона государственный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей аукционной документацией, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе. 7.2. Государственный заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного 6.1.7 настоящей документации протокола направляют оператору электронной площадки без подписи Государственного заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в аукционе такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. 7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт. 7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта или предусмотренный частью 7.4.1 протокола разногласий к проекту контракта настоящей документации. 7.4.1 Участник аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с положениями настоящей статьи, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении аукциона, документации об аукционе и заявке на участие в аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Государственному заказчику. 7.4.2 В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника аукциона, с которым заключается контракт, Государственный заказчик, рассматривает данный протокол разногласий и без подписи Государственного заказчика направляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается контракт. 7.4.3. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт. 7.4.4. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", участник аукциона, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный пунктом 4.1 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Государственному заказчику. 7.4.5. В случае направления в соответствии с пунктом 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" оператором электронной площадки протокола разногласий Государственный заказчик, рассматривают данные разногласия в порядке, установленном пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник аукциона, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола. 7.4.6. В случаях, предусмотренных пунктами 4.2 и 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта. 7.5. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 настоящего Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта. 7.6. Государственный заказчик, в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика. 7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику аукциона, с которым заключается контракт. 7.8. Государственный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7. к настоящей документации. 7.9. В случае заключения государственного контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. 7.10. В случае, если Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 7.11. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона. 7.12. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения государственного контракта в соответствии и в порядке, установленным гражданским законодательством и Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 7.13. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с иным участником аукциона по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. 8. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА (ИКА) ---------------------------------------------------------------------- | Пункт 1 | Государственный заказчик --|------------------------------------------------------------------- | Федеральное агентство по рыболовству. | Адрес государственного заказчика: | 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12. | Контактный телефон: (495) 987-06-22 | Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич ([email protected]); --|------------------------------------------------------------------- | Пункт 2 | Предмет аукциона --|------------------------------------------------------------------- | На право заключения государственного контракта на выполнение работ | в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в | административном здании Федерального агентства по рыболовству, | расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, | д. 14, стр. 1. | 4530010 прокладка наружных и внутренних инженерных сетей и систем | КБК 07604120010400244225 --|------------------------------------------------------------------- | Пункт 3 | Место и сроки выполнения работ --|------------------------------------------------------------------- | Место выполнения работ: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, | стр. 1 | Сроки выполнения работ: | Работы должны выполняться в соответствии с прилагаемым к | Государственному контракту план-графиком и техническим заданием. | Исполнитель обязан выполнить работы в срок не более 40 (Сорока) | календарных дней с момента заключения государственного контракта, | представить результаты выполненных работ Заказчику к приемке не | позднее 11 ноября 2013 года и сдать результат Заказчику не позднее | 15 ноября 2013 года. --|------------------------------------------------------------------- | Пункт 4 | Начальная (максимальная) цена | | государственного контракта --|------------------------------------------------------------------- | 1 829 421 (Один миллион восемьсот двадцать девять тысяч | четыреста двадцать один) рубль 89 копеек, с учетом НДС. Начальная | (максимальная) цена рассчитывается согласно смет, содержащихся в | Приложениях N 3 и N 4 к Аукционной документации. --|------------------------------------------------------------------- | Пункт 5 | Шаг аукциона --|------------------------------------------------------------------- | | "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов | начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). | В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с | частью 11 статьи 41.10. Федерального закона от 21.07.2005 года | N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение | работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" | любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене | контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной | цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом | требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 статьи 41.10. | Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении | заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для | государственных и муниципальных нужд". --|------------------------------------------------------------------- | Пункт 6 | Источник финансирования, форма, срок и | | порядок оплаты --|------------------------------------------------------------------- | 1. Источник финансирования - Федеральный бюджет. | 2. Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления | денежных средств на расчетный счет Исполнителя. | 3. Заказчик в течение 25 (Двадцати пяти) дней с момента | заключения Контракта на основании выставленного Исполнителем счета | авансирует Работы в размере 20%(Двадцать) от цены Контракта. | 4. Оплата выполненных по настоящему Контракту Работ | производится Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней | с момента выставления Исполнителем счета при наличии подписанных | Сторонами акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2), справки о | стоимости выполненных работ (форма КС-3) (указанные документы | должны быть подписаны Сторонами в 2 (Двух) экземплярах). | В цену настоящего Контракта включены стоимость материалов, | услуг по использованию машин и механизмов, рабочей силы, | транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, вывоз | строительного мусора, необходимые для выполнения работ и | выполнения Исполнителем всех обязательств по Контракту. Цена | государственного контракта является фиксированной и пересмотру не | подлежит, кроме случаев, установленных законом. --|------------------------------------------------------------------- | Пункт 7 | Требования к содержанию и составу первой и второй | | части заявки --|------------------------------------------------------------------- | 1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать: | согласие участника размещения заказа на выполнение работ на | условиях, предусмотренных документацией об аукционе. | 2. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать: | 1) фирменное наименование (наименование), сведения об | организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес | (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные | данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер | контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; | 2) Копии документов, подтверждающих соответствие участника | размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 | статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О | размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание | услуг для государственных и муниципальных нужд". | Участнику размещения заказа необходимо в составе заявки на | участие в открытом аукционе в электронной форме представить | свидетельство о допуске к следующим видам работ, выданное | саморегулируемой организацией в области строительства, | реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном | Градостроительным кодексом Российской Федерации: | | Работы по организации строительства, реконструкции и | капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на | основании договора юридическим лицом или индивидуальным | предпринимателем (генеральным подрядчиком): | | 33.3 жилищно-гражданское строительство. | 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия | такого решения в случае, если требование о необходимости наличия | такого решения для совершения крупной сделки установлено | законодательством Российской Федерации и (или) учредительными | документами юридического лица и если для участника размещения | заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, | являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в | качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения | исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление | указанного решения не требуется в случае, если начальная | (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму | сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении | сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения | заказа на электронной площадке; --|------------------------------------------------------------------- | Пункт 8 | Требования к качеству, объему, техническим | | характеристикам работ --|------------------------------------------------------------------- | Все работы, являющиеся предметом аукциона, выполняются в | соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, | в т.ч. с требованиями по лицензированию соответствующего вида | деятельности. --|------------------------------------------------------------------- | Пункт 9 | Дата и время окончания срока подачи заявок --|------------------------------------------------------------------- | 2.09.2013 г. 10 ч. 00 мин. (московское время) --|------------------------------------------------------------------- | Пункт 10 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей | | заявок --|------------------------------------------------------------------- | 4.09.2013 г. --|------------------------------------------------------------------- | Пункт 11 | Дата проведения аукциона --|------------------------------------------------------------------- | 9.09.2013 г. --|------------------------------------------------------------------- | Пункт 12 | Порядок формирования цены контракта --|------------------------------------------------------------------- | В цену настоящего Контракта включены стоимость материалов, | услуг по использованию машин и механизмов, рабочей силы, | транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, вывоз | строительного мусора, необходимые для выполнения работ и | выполнения Исполнителем всех обязательств по Контракту. Цена | государственного контракта является фиксированной и пересмотру | не подлежит, кроме случаев, установленных законом. --|------------------------------------------------------------------- | Пункт 13 | Сведения о валюте --|------------------------------------------------------------------- | Цена указывается в рублях Российской Федерации --|------------------------------------------------------------------- | Пункт 14 | Срок подписания государственного контракта --|------------------------------------------------------------------- | Государственный контракт должен быть заключен не ранее чем | через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте | протокола подведения итогов аукциона. --|------------------------------------------------------------------- | Пункт 15 | Адрес электронной площадки --|------------------------------------------------------------------- | http://www.sberbank-ast.ru --|------------------------------------------------------------------- | Пункт 16 | Обеспечение заявки --|------------------------------------------------------------------- | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается | в размере 5 (Пяти) % от начальной (максимальной) цены | Государственного контракта, что составляет 91 471 (Девяносто одну | тысячу четыреста семьдесят один) рубль 09 копеек. --|------------------------------------------------------------------- | Пункт 17 | Обеспечение контракта --|------------------------------------------------------------------- | | Обеспечение исполнения государственного контракта: | устанавливается в размере 20 % (Двадцати) процентов начальной | (максимальной) цены государственного контракта, что составляет | 365 884 (Триста шестьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят | четыре) рубля 37 копеек, указанной в извещении о проведении | аукциона в электронной форме. Победитель аукциона в электронной | форме до заключения государственного контракта по своему | усмотрению предоставляет государственному заказчику безотзывную | банковскую гарантию или передает государственному заказчику в | залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в | размере обеспечения исполнения государственного контракта. Срок | действия обеспечения исполнения контракта должен превышать срок | действия Государственного контракта не менее, чем на 1 месяц. | Способ обеспечения исполнения обязательств государственного | контракта определяется участником аукциона в электронной форме, | с которым заключается государственный контракт самостоятельно. | Банковские реквизиты заказчика: | Федеральное агентство по рыболовству | Р/с. 40302810900001001901 Лиц/сч. N 05951000760 | Межрегиональное операционное управление Федерального | казначейства ОПЕРУ-1 Банка России | БИК 044501002 | ИНН 7702679523 КПП 770201001 --|------------------------------------------------------------------- | Пункт 18 | Дополнительные требования к участникам размещения | | заказа --|------------------------------------------------------------------- | Участник размещения заказа не должен числиться в реестре | недобросовестных поставщиков. ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 1 к Аукционной документации от "__"______ 2013 г. N ___ Техническое задание выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1 Источником водоснабжения административного здания является существующий ввод водопровода диаметром 100 мм. Исполнитель разрабатывает план-график производства работ. Работы по монтажу внутреннего противопожарного водопровода должны включать: - Разработку плана проведения работ по монтажу внутреннего противопожарного водопровода. В него включить основные работы, этапы и порядок их проведения, мероприятия по недопущению перерывов в работе сотрудников Росрыболовства. При необходимости планировать проведение работ по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни. Все применяемые исполнителем материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению в России и г. Москве, а также срок их выпуска должен составлять не более 24 (двадцати четырех) месяцев с даты поставки заказчику. Работы по монтажу внутреннего противопожарного водопровода (далее - Работы) должны быть выполнены в соответствии с планом-графиком производства работ и в срок не более 40 (Сорока) календарных дней с момента заключения государственного контракта и согласования плана-графика с заказчиком. Работы выполняются в здании Федерального агентства по рыболовству без остановки деятельности Росрыболовства (далее - Заказчик), с учетом инфраструктуры здания (далее - Объект), расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1. За счет исполнителя приобретается оборудование и материалы, производится установка оборудования насосной, монтаж пожарных шкафов и их подключение в соответствии с проектом. Основой для выполнения работ по монтажу внутреннего противопожарного водопровода является проект. Места прохождения трубопроводов пожарного водопровода через ограждающие конструкции выполняются с использованием защитных гильз не менее 1 м (при этом в некоторых местах не менее 2 м). Трубопроводы должны быть смонтированы из водогазопроводных оцинкованных труб Ду=15-80 мм по ГОСТ 3252-75 (4530010 прокладка наружных и внутренних инженерных сетей и систем) цельнотянутых, толстостенных (не менее 3,5 мм). Необходимые условия: покраска (цвет по согласованию с заказчиком). Все соединения стальных труб производить на сварке в среде инертных газов с обязательным восстановлением цинкового покрытия цинковой краской в местах сварных соединений. Магистральные трубопроводы прокладывать с уклоном 0.002 в сторону спускных кранов. Подшивной потолок демонтируется и монтируется силами исполнителя. В местах пересечения трубопроводами противопожарного водопровода перекрытий, стен или перегородок установить гильзы, внутренний диаметр которых на 15-20 мм больше наружного диаметра трубы. Края гильз монтировать заподлицо с поверхностями стен и перегородок и на 15-20 мм выше плит перекрытия. Окончательную заделку труб в стены и полы проводить только после гидравлического испытания трубопроводов давлением не менее 1.2 Мпа. Подвести сигнальные линии от кнопочных постов до щита насосной. Кнопочные посты расположить в щитах пожарных кранов (или рядом с ними на стене в защищенном корпусе с прозрачной передней панелью). Пожарные краны устанавливаются в нишах или навесные (в соответствии с проектом), на высоте +1.000 от уровня чистого пола. Исполнителю обеспечить звуковую и световую сигнализацию о включении электропривода задвижки байпаса противопожарного водопровода и насосной станции на пост охраны N 1 административного здания. Насосная станция размещается в цокольном этаже административного здания, в помещении водомерного узла. В помещении насосной исполнителем устраивается приямок (не менее 500x500x700Н) с насосом КР-250. Насосная станция комплектуется и устанавливается в соответствии с проектом. Принимая во внимание, что в здании Агентства, расположенном рядом с Объектом установлена аналогичная насосная станция, не допускается использование оборудования иного производителя, чем предусмотрено в проекте. В ходе выполнения работ необходимо установить обводную линию на водомерном узле, с установкой задвижки с электроприводом, автоматически открываемой при пожаре. Исполнитель обеспечивает выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ. Результатом Работ является полное выполнение данного технического задания в срок, указанный в аукционной документации с надлежащим качеством. По окончании Работ по монтажу внутреннего водопровода заказчику предоставляется исполнительная документация. Срок гарантии на выполненные работы по монтажу внутреннего противопожарного водопровода составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты их приемки в гарантийную эксплуатацию. Выполненные Работы по монтажу внутреннего противопожарного водопровода, после промывки, гидравлических испытаний, испытания в автоматическом и ручном режимах на срабатывание от всех кнопочных постов и производительность и предоставления исполнительной документации, исполнитель сдает по акту эксплуатирующей организации и заказчику. Исполнитель своими силами демонтирует с последующим монтажом необходимое оборудование заказчика в ходе выполнения Работ по монтажу внутреннего противопожарного водопровода, по окончании каждого календарного дня уборка мусора на объекте выполняется силами исполнителя. После выполнения Работ по государственному контракту исполнитель обязан убрать весь строительный мусор и вывезти его в течение 3 (Трех) календарных дней. Необходимо произвести демонтаж трубопровода Ду=80 длиной не менее 20 м, с последующем монтажом и изоляцией его в административном здании Росрыболовства, расположенному по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15, стр. 1. Приложение N 2 к Аукционной документации Государственный контракт N ______________________ (проект) Выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1 г. Москва "__"_______ 2013 г. Федеральное агентство по рыболовству, от имени Российской Федерации в лице заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству _______________________________, действующего на основании доверенности N ____-__/___ от __.__.____ г. именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и __________________ _ ___________________ _____________________________________________________ "______" в лице _________ __________ __________ _________ __________, действующего на основании _____________, определенное победителем открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1 (основание: соответствующий протокол от "__"________ 2013 г. N __ заседания Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании Заказчика, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1 (далее по тексту - Объект) согласно технического задания (Приложение N 1 к настоящему Контракту), плана-графика (Приложение N 2 к настоящему Контракту) и смет (Приложение N 3 к настоящему Контракту). Техническое задание (Приложение N 1), план-график (Приложение N 2) и смета (Приложение N 3), являются неотъемлемой частью Контракта. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена Контракта составляет ___________ (_____________________ _______________________) рублей __ копейка с учетом НДС 18% - _______ (___________________________________________) рубля __ копеек. Цена Контракта не подлежит увеличению. 2.2. Работы по техническому заданию (Приложение N 1) должны быть выполнены согласно смет, составленных в ФЕРах (Приложение N 3 к настоящему Контракту). 2.3. В цену настоящего Контракта включены стоимость материалов, услуг по использованию машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, вывоз строительного мусора, необходимые для выполнения работ и выполнения Исполнителем всех обязательств по Контракту. Цена Контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, кроме случаев, установленных законом. 2.4. Заказчик в течение 25 (Двадцати пяти) дней с момента заключения Контракта на основании выставленного Исполнителем счета авансирует Работы в размере 20% (Двадцати) от цены Контракта. 2.5. Оплата выполненных по настоящему Контракту Работ производится Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента выставления Исполнителем счета при наличии подписанных Сторонами акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) (указанные документы должны быть подписаны Сторонами в 2 (Двух) экземплярах). 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 3.1. Исполнитель обязан: 3.1.1. Выполнить все работы по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениях к нему и сдать Заказчику. 3.1.2. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране Объекта во время проведения работ. 3.1.3. Сдать после окончания монтажа внутреннего противопожарного водопровода промывку, гидравлические испытания, испытания в автоматическом и ручном режимах на срабатывание от всех кнопочных постов и производительность, представить исполнительную документацию, по акту эксплуатирующей организации и Заказчику. 3.1.4. Предоставить Заказчику до начала приемки выполненных работ по Объекту два экземпляра актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 3.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и Приложениями к нему. 3.1.6. В согласованный с Заказчиком срок устранить выявленные в процессе эксплуатации недостатки и дефекты своими силами и без увеличения стоимости работ. При необходимости Исполнитель будет вносить по согласованию с Заказчиком в график требуемые корректировки. При этом предельный срок выполнения Работ не подлежит изменению. 3.1.7. Обеспечить своевременное согласование с Заказчиком графика освобождения рабочей площади Объекта под выполнение работ по Контракту. 3.1.8. Самостоятельно за счет своих средств осуществлять все расчеты с субподрядчиками и поставщиками. 3.1.9. Принимает на себя всю гражданско-правовую ответственность при возникновении претензий к Исполнителю со стороны третьих лиц. 3.1.10. Представляет на утверждение Заказчику образцы материалов, применяемых в Работах при выполнении Контракта, а также сертификаты подтверждающие соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в России. Все применяемые Исполнителем материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению в России. 3.1.11. Осуществляет в процессе производства Работ систематическую, а по завершению Работ, окончательную уборку Объекта от строительного мусора. 3.1.12. После сдачи Работ Заказчику в гарантийную эксплуатацию в течение 3 (Трех) дней вывезти за свой счет с территории Объекта принадлежащие Исполнителю машины и оборудование, приспособления и инструменты, используемые для выполнения Работ и строительный мусор. 3.1.13. Осуществляет за свой счет поставки на Объект всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения Работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта. 3.1.14. Исполнитель несет полную ответственность за свое имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность техники, выполненных работ находящихся в пределах переданного ему Объекта. В случае причинения ущерба, утраты, порчи Работ или их части по вине Исполнителя, он обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить Заказчику убытки и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям Контракта. 3.1.15. До сдачи Работ Исполнитель несет ответственность за риск случайного повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 3.1.16. Исполнитель гарантирует Заказчику устранение за свой счет выявленных дефектов в Работах, произведенных по настоящему Контракту в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев эксплуатации с момента подписания акта о приемке выполненных работ если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта, произведенного Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 3.1.17. Исполнитель обеспечивает выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ с даты подписания Акта передачи ему Объекта до даты подписания Акта о приемке выполненных работ. Исполнитель несет ответственность за надлежащее состояние Объекта. 3.2. Исполнитель вправе: Получить от Заказчика необходимую документацию (исполнительную схему электроснабжения здания) для выполнения Работ по настоящему Контракту. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 4.1. Заказчик обязан: 4.1.1. Обеспечить доступ на Объект персонала, материалов и оборудования Исполнителя в соответствии с существующим пропускным режимом. 4.1.2. Произвести платежи по Контракту в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта. 4.1.3. Утверждать применение образцов материалов и комплектующих изделий Исполнителя в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения Заказчиком образцов, сертификатов к ним и прочей документации. 4.1.4. Принять работы по настоящему Контракту, в случае их надлежащего исполнения. В течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения от Исполнителя подписать акт приемки выполненных работ или в тот же срок предоставить письменные возражения об отказе в подписании акта приемки выполненных работ с указанием на недостатки. 4.2. Представленную Исполнителем документацию на согласование по настоящему Контракту, в течение 5 (Пяти) дней согласовать или направить протокол разногласия с замечаниями. 4.3. Заказчик вправе: 4.3.1. Если Исполнитель к течение более 5 рабочих не приступает к исполнению Контракта, в том числе отдельных этапов работ, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, в частности допускает просрочку выполнения работ в целом или отдельных этапов работ более чем на 7 дней относительно сроков, предусмотренных в прилагаемом к Контракту календарном плане, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков. 4.3.1.1. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта, а также потребовать возмещения убытков. 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 5.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения Контракта на срок его действия, Обеспечение исполнения Контракта может быть представлено Заказчику в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения Контракта (указывается конкретная форма обеспечения исполнения Контракта). Срок действия обеспечения исполнения контракта должен превышать срок действия Государственного контракта не менее, чем на 1 месяц. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 365 884 (Триста шестьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 37 копеек. 5.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, соответствующий Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта. 5.3. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 5.4. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Заказчиком в случае неисполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту. 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 6.1. Выполнение работ осуществляется в соответствие с план-графиком производства работ (Приложение N 2 к настоящему Контракту). Результаты выполненных Работ должны быть представлены Заказчику к приемке не позднее 11 ноября 2013 года и сданы не позднее 15 ноября 2013 года. 6.2. Работы по настоящему Контракту могут быть приняты Заказчиком ранее установленного настоящим Контрактом срока. 7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 7.1. В 5 (Пяти) дневный срок со дня заключения настоящего Контракта Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, полномочных представлять Заказчика и Исполнителя на Объекте с указанием их полномочий, а также представляют образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать Акты о приемке выполненных Исполнителем Работах. 7.2. Качество Работ: 7.2.1. Исполнитель гарантирует, что качество Работ и качество конструкций, оборудования и комплектующих изделий, поставляемых Исполнителем, или его поставщиками и субподрядчиками для производства Работ, будет соответствовать требованиям сметы, условиям настоящего Контракта и техническим нормам, а также образцам, утвержденным Заказчиком. Исполнитель обязан предоставить Заказчику требуемые сертификаты и протоколы о результатах испытания качества поставляемых на Объект материалов, а также данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации, причем Заказчик признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные уполномоченными на то российскими государственными организациями по испытанию материалов. 7.2.2. Уполномоченный представитель Исполнителя обязан производить периодические испытания и/или проверки выполненных Работ и качества материалов, используемых на ремонте Объекта. Сроки проведения испытаний должны соответствовать нормам и подлежат согласованию между Заказчиком и Исполнителем не менее чем за 2 (Два) календарных дня до их проведения. Если Представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, не будет присутствовать при испытании (проверке), то Исполнитель произведет испытания в назначенный день в отсутствие представителей Заказчика или уполномоченного им лица и представит протокол о результатах испытаний (проверки) на русском языке в трех экземплярах. В случае, если качество испытываемых материалов окажется ниже качества, предусмотренного Контрактом, то использование таких материалов запрещается. Отсутствие при испытаниях Представителей Заказчика или уполномоченного им лица, а также проведение Исполнителем испытаний (проверки) в присутствии этих лиц, не освобождает Исполнителя от ответственности за качество выполненных Работ и используемых материалов по Контракту. 7.3. Устранение дефектов и некачественно выполненных Работ: 7.3.1. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель обязан своими силами и за свой счет без увеличения стоимости Контракта в кратчайший срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Исполнителю в отношении: - вывоза с Объекта любых материалов Исполнителя, не соответствующих условиям настоящего Контракта; - замены некачественных материалов Исполнителя, обнаруженных во время их проверки или испытания, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату. Исполнитель обязан за свой счет и своими силами и средствами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, учитывая, что это не должно повлиять на План-график производства работ по Контракту. 8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 8.1. После окончания выполнения Работ, входящих в объем обязательств Исполнителя, производится сдача Работ Исполнителем Заказчику в гарантийную эксплуатацию. Уведомление о сроке окончания Работ и их сдаче в гарантийную эксплуатацию должно быть направлено Исполнителем Заказчику не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты окончания Работ. 8.2. Исполнитель вправе сдать, а Заказчик вправе принять Работы ранее установленного срока, указанного в настоящем Контракте. 8.3. Приемка работ осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства и положениями настоящего Контракта. 9. ГАРАНТИИ 9.1. Срок гарантии на выполненные Работы по настоящему Контракту составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2). 9.2. Исполнитель несет ответственность за выполнение Работ согласно условиям настоящего Контракта. 9.3. Исполнитель гарантирует: - выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренных сметой, утвержденной Заказчиком, и в сроки, определенные настоящим Контрактом; - представление исполнительной документации в полном объеме; - высокое качество всех работ; - своевременное устранение недостатков и дефектов, относящихся к Исполнителю и выявленных при приемке Работ; - высокое качество материалов, поставленных по настоящему Контракту, и соответствие современному уровню и качеству, а также срок их выпуска должен составлять не более 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты поставки Заказчику. 9.4. Обязательства Исполнителя в течение срока гарантийной эксплуатации включают за счет Исполнителя устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и некачественным выполнением Работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание. 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И САНКЦИИ 10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему государственному контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 10.2. В случае нарушения срока выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены государственного контракта, начиная со дня, следующего после дня окончания срока выполнения работ, за каждый день просрочки. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика, при этом им должны быть представлены подтверждающие документы. 10.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполняемых работ. В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от цены Контракта за каждый день просрочки, до полного исполнения. 10.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 10.5. В случае отказа Исполнителя от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту, он обязан выплатить штраф в размере 50 (Пятидесяти) % от цены настоящего Контракта. 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими контролю. 11.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14-ти дней после начала их действия и прекращения. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств. 12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 12.1.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд" и условиями настоящего Контракта. 12.1.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта, последний считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 12.2.2. Особенности условий и порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта определены положениями Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ " О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд". 12.2. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. 12.3. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 13.1. Все приложения, упомянутые в Контракте, являются его неотъемлемой частью. 13.2. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Контракта, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнения к Контракту. 13.3. Все дополнения и изменения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Все дополнения и изменения к Контракту являются его неотъемлемой частью. 13.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Контракту третьим лицам без согласования с другой Стороной. 13.5. Компетентные представители Заказчика и Исполнителя могут давать взаимные бесплатные консультации по техническим вопросам. 13.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации. 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 14.1. Настоящий Контракт действует с момента заключения его Сторонами до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, но не далее, чем до 20 декабря 2013 года. 14.2. Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 14.3 К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения: Приложение N 1 - Техническое задание на выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1; Приложение N 2 - План-график производства работ на выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1; Приложение N 3 - Смета на выполнение работ в 2013 году по монтажу внутреннего противопожарного водопровода в административном здании Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр. 1. 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ Заказчика: Исполнителя: Федеральное агентство по рыболовству Рождественский бульвар, дом 12, г. Москва, 107996. ИНН 7702679523 КПП 770201001 р/с 40105810700000001901 л/с 03951000760 БИК 044501002 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
