|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 27.08.2014 № 649- согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать: - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика Участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера (при наличии) налогоплательщика Участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Участника электронного аукциона; - решение об одобрении или о совершении по результатам электронного аукциона сделок от имени этого Участника закупки - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени этого Участника закупки - юридического лица; - копию государственной лицензии Министерства культуры Российской Федерации, выданной участнику закупки на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Виды выполняемых работ: - ремонт, реставрация и воссоздание оконных приборов. Пункт 10. Требования к предложениям о цене контракта Единичные цены, представленные участником электронного аукциона, не подлежат корректировке в сторону увеличения в ходе исполнения Государственного контракта. Пункт 11. Обязательные условия В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при осуществлении закупки Заказчик устанавливает единые требования к Участникам закупки. В подтверждении соответствия установленным требованиям Участник закупки предоставляет следующие сведения в форме декларирования: 1) Сведения о соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) Сведения о непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) Сведения о неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) Сведения об отсутствии у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Исполнителя не принято; 5) Сведения об отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) Сведения об отсутствие между Участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 7) Сведения об отсутствии в реестре недобросовестных Поставщиков Исполнителей информации об Участниках закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника закупки - юридического лица. Пункт 12. Шаг аукциона "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок" электронного аукциона любой участник электронного аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок". Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение электронного аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, электронный аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. Пункт 13. Порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать свою заявку не позднее даты окончания срока подачи заявки, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Более подробная информация об отзыве заявок на участие в аукционе указана в пункте 4.4. Раздела II.2. настоящей документации. Пункт 14. Дата и время окончания срока подачи заявок До 10:00 (московское время) 12 сентября 2014 года. Пункт 15. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок 17 сентября 2014 года. Пункт 16. Дата проведения аукциона 22 сентября 2014 года. Пункт 17. Признание электронного аукциона несостоявшимся В случае признания электронного аукциона несостоявшимся и принятия Заказчиком в соответствии с ч. 1 - 3 ст. 71 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" решения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракт будет заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных настоящей документацией, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии с ч. 4 ст. 55 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги. Пункт 18. Порядок формирования цены контракта Предлагаемая участником размещения заказа цена Государственного контракта должна включать в себя выполнение всего перечня работ согласно настоящей документации. В цену настоящего Государственного контракта включаются все расходы Исполнителя, производимые им в процессе реставрационных работ, в том числе расходы на необходимые материалы и оборудование, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на доставку, а также вывоз мусора, на перемещение мебели внутри кабинетов, их уборку по окончании работ и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта. В случае если Государственный контракт будет заключен с физическим лицом, в соответствии со статьями 224, 226, 228 Налогового кодекса РФ Заказчик в качестве налогового агента удержит подоходный налог в размере 13 % от суммы, подлежащей оплате по Государственному контракту и перечислит в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе. Пункт 19. Срок подписания контракта Контракт должен быть заключен не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте и на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона. Пункт 20. Адрес официального сайта http://www.zakupki.gov.ru Пункт 21. Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru Пункт 22. Обеспечение заявки Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе устанавливается в размере - 1% от начальной цены Государственного контракта, что составляет 35 780 (Тридцать пять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 01 копейку. Требования к обеспечению заявки на участие в электронном аукционе установлены в п. 10 Раздела II.2. настоящей документации. Пункт 23. Обеспечение контракта Размер обеспечения контракта устанавливается в размере 30 % от начальной цены Государственного контракта, что составляет 1 073 400 (Один миллион семьдесят три тысячи четыреста) рублей 19 копеек. В случае если в электронном аукционе предложение победителя о цене контракта на 25 % и более ниже начальной (максимальной) цены контракта, победитель электронного аукциона при подписании контракта обязан представить обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации - 1 610 100 (Один миллион шестьсот десять тысяч сто) рублей 29 копеек, если в составе заявки на участие в электронном аукционе не предоставлена информация, подтверждающая добросовестность победителя электронного аукциона. К информации, подтверждающей добросовестность Участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающая исполнение таким Участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому Участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому Участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому Участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Требования к обеспечению исполнения Государственного контракта установлены в п. 10 Раздела II.2. настоящей документации. Пункт 24. Признание участника электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта, он не направил Заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона, или направил протокол разногласий, по истечении 13 (тринадцати) дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок" (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на 25 (двадцать пять) процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта. Пункт 25. Односторонний отказ от исполнения контракта 1) Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. 2) Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным настоящей документацией о закупке требованиям к Участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем электронного аукциона. 3) Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта. 4) Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения контракта. 5) Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение исполнителем данных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 6) Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 7) Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 8) При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Пункт 26. Дополнительные требования к Участникам закупки, установленные Заказчиком Отсутствие в реестре недобросовестных Исполнителей информации об Участниках закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника закупки - юридического лица. Пункт 27. Преимущества, предоставляемые учреждениями уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов Не предоставляются. Пункт 28. Ограничения для участия в электронном аукционе только субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций Не установлены. Пункт 29. Условия, запреты, ограничение допуска товаров происходящих из иностранного государства, работ, услуг выполняемых, оказываемых иностранными лицами Не установлены. Пункт 30. Реквизиты, в случае перечисления денежных средств вносимых в обеспечения исполнения контракта Федеральное агентство по рыболовству Р/с. 40302810900001001901 Лиц./с. N 05951000760 Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701 БИК 044501002 ИНН 7702679523 КПП 770201001 Юридический адрес, фактический адрес: 107996, Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1 Приложение N 1 к Информационной карте электронного аукциона ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на работы по реставрации в 2014 году оконных блоков и приборов второго этажа административного здания Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1 1. Предмет аукциона в электронной форме (электронный аукцион): реставрационные работы в 2014 году оконных блоков и приборов второго этажа административного здания Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1. 2. Место и цель выполнения работ: административное здание Федерального агентства по рыболовству, расположенное по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1. Сохранение памятника культурного наследия федерального значения. 3. Сроки выполнения работ: работы должны выполняться в соответствии с прилагаемым к государственному контракту настоящим техническим заданием. Исполнитель обязан выполнить работы в течение 75 (Семьдесят пять) календарных дней с момента заключения государственного контракта. 4. Общие сведения и характеристика объекта. 4.1. Здание является объектом культурного наследия федерального значения "Дом братьев Ивана Александровича и Михаила Александровича Фонвизиных, в котором неоднократно проходили совещания декабристов и где в 1821 г. было принято решение о роспуске Союза благоденствия с целью создания нового тайного общества". Оконные блоки изготовлены из дуба. 4.2. Здание 2-х этажное с подвалом, кирпичное, административное, расположенное по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1. 5. Объем выполняемых работ: - выполнить реставрационные работы оконных блоков и приборов второго этажа административного здания, с последующим восстановлением существующих откосов и подоконных досок, стекло окон не должно пропускать дневной свет с уличной стороны во внутренние помещения. ----------------------------------------------------------------------------- N | Наименование работ и затрат, единица измерения |Кол-во п/п| | ---|------------------------------------------------------------------|------ 1.| Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки | 0,09 | в откосах, 100 шт. | ---|------------------------------------------------------------------|------ 2.| Воссоздание коробок с прямолинейным верхом количеством слоев 4, м|101,90 | (бруски твердых лиственных пород) | ---|------------------------------------------------------------------|------ 3.| Установка изготовленных вновь оконных коробок и колод с пригонкой| 9,00 | по месту, в каменных стенах, шт. | ---|------------------------------------------------------------------|------ 4.| Воссоздание оконных переплетов по старым образцам при |67,20 | изготовлении из клееных элементов, переплеты створные простые, м2| ---|------------------------------------------------------------------|------ 5.| Остекление затемненным оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два |0,672 | переплета, открывающихся в одну сторону, 100 м2 | ---|------------------------------------------------------------------|------ 6.| Выемка деталей крепления оконных приборов площадью до 10 дм2 из | 9,00 | цветных металлов, категория сложности II, комплект | ---|------------------------------------------------------------------|------ 7.| Обработка металлических деталей в кислотных ваннах, дм2 |95,556 ---|------------------------------------------------------------------|------ 8.| Шлифовка на мат и глянец поверхности металлических изделий, дм2 |95,556 ----------------------------------------------------------------------------- 6.1. Выполнение работ должно проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (в том числе относительно требований к качеству работ и безопасности их проведения), а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. N 349 "О лицензировании деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" участник закупки к заявке на участие в электронном аукционе должен приложить: - копию государственной лицензии Министерства культуры Российской Федерации, выданной участнику закупки на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Перечень работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: - ремонт, реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов; - ремонт, реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей. 6.2. Исполнитель полностью отвечает за качество всех используемых материалов и техники. 6.3. Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с заказчиком. 6.4. Производство работ должно производиться, не нарушая рабочего цикла объекта. 6.5. Исполнитель несет ответственность за возможный материальный ущерб, нанесенный имуществу заказчика персоналом исполнителя или возникшей по вине персонала исполнителя аварийной ситуацией, ее последствиями, а так же за соблюдение техники безопасности, охране окружающей среды, условий охраны труда и пожарной безопасности персоналом исполнителя при производстве работ. Исполнитель своими силами демонтирует с последующим монтажом необходимое оборудование заказчика в ходе выполнения работ. 6.6. До начала выполнения реставрационных работ на объекте исполнителю необходимо получить Разрешение на производство работ по сохранению объектов отнесенных к недвижимому культурному наследию, в Департаменте культурного наследия г. Москвы ("Мосгорнаследие"). 7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. При проведении работ Исполнитель ориентируется (использует в процессе исполнения по государственному контракту) на материалы и технологии, позволяющие, при выполнении норм эксплуатации здания, добиться срока эксплуатации без капитального ремонта не менее чем 5 (пяти) лет. На все материалы и изделия должны быть представлены соответствующие сертификаты соответствия и безопасности. Гарантийный срок на результаты выполненных работ (включая материалы, в том числе восстановленные окна) должен составлять 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ. Исполнитель должен гарантировать работу оконных приборов во время и после проведения работ при условии, что Заказчик будет выполнять рекомендации Исполнителя и относительно функционирования и эксплуатации оконных блоков. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется без взимания дополнительной платы. Взаимодействие Заказчика с Исполнителем в проблемных ситуациях может осуществляться по телефону, факсу или электронной почтой. 8. Приемка-сдача выполненных работ. Заказчик принимает работу, в объеме технического задания и сметы, и производит их окончательную оплату только после предоставления исполнителем полного комплекта (в 2-х экземплярах на бумажном носителе - акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) надлежащим образом оформленных документов. Все работы должны быть выполнены с соблюдением норм пожарной безопасности, электротехнической безопасности и строительных норм. 20.30.90.000 - Работы по установке (монтажу) сборных деревянных строительных конструкций (включая сборные деревянные здания) и столярных изделий собственного изготовления. Приложение N 2-1 к Информационной карте электронного аукциона Рисунок не приводится Ведомость оконных проемов ---------------------------------------------------------------------- Марка | Тип | Размер | оконного| оконного блока| оконного проема | Примечание проема | | | --------|---------------|------------------|-------------------------- ОП 1-1 | Тип 1 | 1440x2750 мм | Размер взят по штукатурке --------|---------------|------------------|-------------------------- ОП 1-2 | Тип 1 | 1420x2740 мм | Размер взят по штукатурке --------|---------------|------------------|-------------------------- ОП 1-3 | Тип 1 | 1420x2740 мм | Размер взят по штукатурке --------|---------------|------------------|-------------------------- ОП 1-4 | Тип 2 | 1390x2660 мм | Размер взят по штукатурке --------|---------------|------------------|-------------------------- ОП 1-5 | Тип 2 | 1390x2690 мм | Размер взят по штукатурке --------|---------------|------------------|-------------------------- ОП 1-6 | Тип 2 | 1390x2690 мм | Размер взят по штукатурке --------|---------------|------------------|-------------------------- ОП 1-7 | Тип 1 | 1420x2740 мм | Размер взят по штукатурке --------|---------------|------------------|-------------------------- ОП 1-8 | Тип 1 | 1420x2740 мм | Размер взят по штукатурке --------|---------------|------------------|-------------------------- ОП 1-9 | Тип 1 | 1420x2740 мм | Размер взят по штукатурке ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 2-2 к Информационной карте электронного аукциона Разрез 1-1 (рисунок не приводится) Разрез 2-2 (рисунок не приводится) Примечание: 1. Все размеры даны в миллиметрах Приложение N 2-3 к Информационной карте электронного аукциона Разрез 1-1 (рисунок не приводится) Разрез 2-2 (рисунок не приводится) Примечание: 1. Все размеры даны в миллиметрах Приложение N 2-4 к Информационной карте электронного аукциона Общий вид Внутренняя (рисунок не приводится) Общий вид Внешняя (рисунок не приводится) ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | Размер мм. | Кол-во шт.| Примечание ---------------------------------------------------------------------- Коробка ---------------------------------------------------------------------- 1 | Обвязка Вертикальная | 75x345x1480 | 2 | - ---|--------------------------|--------------|-----------|------------ 2 | Обвязка горизонтальная | 75x345x2800 | 2 | - ---------------------------------------------------------------------- Внутренняя рама (створка) ---------------------------------------------------------------------- 3 | Обвязка Вертикальная | 70x85x2700 | 2 | - ---|--------------------------|--------------|-----------|------------ 4 | Обвязка горизонтальная | 70x85x1400 | 2 | - ---|--------------------------|--------------|-----------|------------ 5 | Штапик Вертикальный | 8x8x1250 | 2 | - ---|--------------------------|--------------|-----------|------------ 6 | Штапик горизонтальный | 8x8x2575 | 2 | - ---|--------------------------|--------------|-----------|------------ 7 | Остекление | 8x1250x2575 | 1 | - ---------------------------------------------------------------------- Внешняя рама (створка) ---------------------------------------------------------------------- 8 | Обвязка Вертикальная | 70x85x2670 | 2 | - ---|--------------------------|--------------|-----------|------------ 9 | Обвязка горизонтальная | 70x85x1345 | 2 | - ---|--------------------------|--------------|-----------|------------ 10| Штапик Вертикальный | 8x8x1220 | 2 | - ---|--------------------------|--------------|-----------|------------ 11| Штапик горизонтальный | 8x8x2545 | 2 | - ---|--------------------------|--------------|-----------|------------ 12| Остекление | 8x1220x2545 | 1 | - ---------------------------------------------------------------------- Спецификация проектируемых оконных блоков (Тип 1) ---------------------------------------------------------------------- Марка оконного | Размер мм. | Примечание проема | | -----------------|------------------------|--------------------------- ОП 1-1 | 1480x2800 | Размер указан по коробке -----------------|------------------------|--------------------------- ОП 1-2 | 1460x2700 | Размер указан по коробке -----------------|------------------------|--------------------------- ОП 1-3 | 1460x2700 | Размер указан по коробке -----------------|------------------------|--------------------------- ОП 1-7 | 1460x2700 | Размер указан по коробке -----------------|------------------------|--------------------------- ОП 1-8 | 1460x2700 | Размер указан по коробке -----------------|------------------------|--------------------------- ОП 1-9 | 1460x2700 | Размер указан по коробке ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 2-5 к Информационной карте электронного аукциона Общий вид Внутренняя рама (рисунок не приводится) Общий вид Внешняя рама (рисунок не приводится) ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | Размер мм. |Кол-во шт.| Примечание ---------------------------------------------------------------------- Внутренняя рама (коробка) ---------------------------------------------------------------------- 1 | Обвязка вертикальная | 75x345x1430 | 2 | - ----|---------------------------|--------------|----------|----------- 2 | Обвязка горизонтальная | 75x345x2680 | 2 | - ---------------------------------------------------------------------- Внутренняя рама (створка) ---------------------------------------------------------------------- 3 | Обвязка вертикальная | 70x85x2620 | 2 | - ----|---------------------------|--------------|----------|----------- 4 | Обвязка горизонтальная | 70x85x1350 | 2 | - ----|---------------------------|--------------|----------|----------- 5 | Штапик вертикальный | | 2 | - ----|---------------------------|--------------|----------|----------- 6 | Штапик горизонтальный | 8x8x1225 | 2 | - ----|---------------------------|--------------|----------|----------- 7 | Остекление | 8x1225x2485 | 1 | - ---------------------------------------------------------------------- Внутренняя рама (створка) ---------------------------------------------------------------------- 10 | Обвязка вертикальная | 70x85x2570 | 2 | - ----|---------------------------|--------------|----------|----------- 11 | Обвязка горизонтальная | 70x85x1300 | 2 | - ----|---------------------------|--------------|----------|----------- 12 | Штапик вертикальный | 8x8x2445 | 2 | - ----|---------------------------|--------------|----------|----------- 13 | Штапик горизонтальный | 8x8x1175 | 2 | - ----|---------------------------|--------------|----------|----------- 14 | Остекление | 8x1175x2445 | 1 | - ---------------------------------------------------------------------- Спецификация проектируемых оконных блоков (Тип 2) ---------------------------------------------------------------------- Марка оконного | Размер мм. | проема | | Примечание ----------------|-------------------------|--------------------------- ОП 1-4 | 1480x2600 | Размер указан по коробке ----------------|-------------------------|--------------------------- ОП 1-5 | 1460x2700 | Размер указан по коробке ----------------|-------------------------|--------------------------- ОП 1-6 | 1460x2700 | Размер указан по коробке ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к Информационной карте электронного аукциона ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ на работы по реставрации в 2014 году оконных блоков и приборов второго этажа административного здания Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1 Наименование объекта: Федеральное агентство по рыболовству по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1 Сметная стоимость 3578,001 тыс. руб. Средства на оплату труда 1326,312 тыс. руб. Составлен (а) в базисном уровне цен 2000 года и в уровне цен по состоянию на май 2014 г. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Шифр, | | | | Цена на | Коэффициенты | ВСЕГО в | Коэффи-| ВСЕГО в N | номера | | | | единицу | | базисном | циенты | текущем пп | нормативов | Наименование работ и затрат | Ед. | Кол-во | измере- |---------------| уровне | пере- | уровне цен, | и коды | | изм. | единиц | ния, | попра-| зимних| цен, | счета, | руб. | ресурсов | | | | руб. | вочные| удоро-| руб. | нормы | | | | | | | | жаний | | HP и СП| ----|------------|-------------------------------|------|--------|---------|-------|-------|----------|--------|------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ТСН Демонтаж оконных коробок в 100 0,09 ЗП 1377,41 1,00 1,047 129,79 15,19 1971,56 HP от ЗП % 80,00 103,83 71,00 1399,81 СП от ЗП % 55,00 71,38 44, 00 867,49 ЗТР чел-ч 128,73 1,00 1,047 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 305,00 4238,86 2 ТСН Воссоздание коробок с м 101,90 ЗП 65, 97 1,50 1,047 10557,44 15,19 160367,51 ЭМ 0,40 1,00 1,047 42,68 5,95 253,92 в т.ч. ЗПМ 0,08 1,00 1,047 (8,54) 15,19 (129,65) MP 6,37 1,00 1,00 649,10 10,71 6951,89 1.1-1-69 Бруски твердых лиственных м3 3,261 6634,93 1,00 1,00 21636,51 7,24 156648,31 HP от ЗП % 105,00 11085,31 88,00 141123,41 СП от ЗП % 70,00 7390,21 44,00 70561,70 HP и СП от ЗПМ % 175,00 14,95 167,00 216,52 (98,00% и 77,00%) ЗТР чел-ч 4,24 1,50 1,047 679 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51376,20 536123,26 3 ТСН Установка изготовленных вновь шт. 9, 00 ЗП 53,72 1,20 1,047 607,44 15,19 9227,08 ЭМ 0,10 1,00 1,047 0,94 5,95 5,61 в т.ч. ЗПМ 0,02 1,00 1,047 (0,19) 15,19 (2,86) MP 159,90 1,00 1,00 1439,10 4,49 6461,56 HP от ЗП % 105,00 637,81 88,00 8119,83 СП от ЗП % 70,00 425,21 44,00 4059,92 HP и СП от ЗПМ % 175,00 0,33 167,00 4,78 (98,00% и 77,00%) ЗТР чел-ч 3,70 1,20 1,047 42 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3110,83 27878,78 4 ТСН Воссоздание оконных переплетов м2 67,20 7.5-32-7 по старым образцам при т.ч. п. 21a изготовлении из клееных элементов, переплеты створные простые ЗП 706,42 1,50 1,047 74553,87 15,19 1132473,31 ЭМ 0,70 1,00 1,047 49,25 5,95 293,04 в т.ч. ЗПМ 0,14 1,00 1,047 (9,85) 15,19 (149,62) MP 4,18 1,00 1,00 280,90 4,72 1325,83 1.1-1-69 Бруски твердых лиственных м3 3,763 6634,93 1,00 1,00 24967,24 7,24 180762,83 пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 32-75 мм HP от ЗП % 105,00 78281,56 88,00 996576,51 СП от ЗП % 70,00 52187,71 44,00 498288,26 HP и СП от ЗПМ (98,00% и % 175,00 17,24 167,00 249,87 77,00%) ЗТР чел-ч 45,40 1,50 1,047 4791 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 230337,77 2809969,65 5 ТСН Остекление оконным стеклом 100 0,672 3.15-116-1 толщиной 3 мм окон в два м2 о.п. гл. 6 переплета, открывающихся в п. 11 одну сторону ЗП 446,19 1,15 1,047 361,02 15,19 5483,92 ЭМ 62,53 1,25 1,047 54,99 8,42 463,05 в т.ч. ЗПМ 14,78 1,25 1,047 (13,00) 15,19 (197,45) MP 697,43 1,00 1,003 470,08 1,89 888,45 1.1-1-1196 Стеклопакеты из полированного м2 67,20 368,63 1,00 1,003 24846,25 2,73 67830,27 стекла, однокамерные, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 3 мм HP от ЗП % 120,00 433,22 93,00 5100,05 СП от ЗП % 84,00 303,26 44,00 2412,92 HP и СП от ЗПМ % 175,00 22,75 167,00 329,74 (98,00% и 77,00%) ЗТР чел-ч 40,60 1,15 1,047 33 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26491,57 82508,40 6 ТСН Выемка деталей крепления компл 9,00 7.22-10-2 оконных и дверных приборов площадью до 10 дм2 из цветных металлов, категория сложности II ЗП 8,38 1,00 1,047 78,96 15,19 1199,47 HP от ЗП % 110,00 86,86 92,00 1103,51 СП от ЗП % 85,00 67,12 44,00 527,77 ЗТР чел-ч 0,73 1,00 1,047 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 232,94 2830,75 7 ТСН Обработка металлических дм2 95,556 7.25-8-1 деталей в кислотных ваннах ЗП 7,78 1,00 1,00 743,43 15,19 11292,64 ЭМ 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 1,00 (0,00) 15,19 (0,00) MP 1,37 1,00 1,00 130,91 5,72 748,82 HP от ЗП % 110,00 817,77 92,00 10389,23 СП от ЗП % 85,00 631,92 44,00 4968,76 ЗТР чел-ч 0,50 1,00 1,00 48 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2324,03 27399,45 8 ТСН Шлифовка на мат и глянец дм2 95,556 7.25-9-1 поверхности металлических изделий ЗП 2,96 1,00 1,00 282,85 15,19 4296,43 ЭМ 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 1,00 (0,00) 15,19 (0,00) MP 0,33 1,00 1,00 31,53 27,43 864,96 HP от ЗП % 110,00 311,14 92,00 3952,72 СП от ЗП % 85,00 240,42 44,00 1890,43 ЗТР чел-ч 0,19 1,00 1,00 18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 865,94 11004,54 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Итого по разделу 315044,28 3501953, 69 ============================================================================================================================ Итого по всем разделам 315044,28 3501953,69 Материальные ресурсы 74451,62 422482,92 Средства на покрытие затрат по уплате 18,00 13401,29 76046,93 НДС 18% за материалы Всего 328445,57 3578000,62 * _________ Составил ___________________/____________________/ (должность, подпись (инициалы, фамилия)) Проверил ___________________/____В.И. Артемов____/ (должность, подпись (инициалы, фамилия)) ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ____ на реставрационные работы в 2014 году оконных блоков и приборов второго этажа административного здания Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1 г. Москва "__"________ 2014 г. Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем Заказчик в лице - ______________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании Протокола N _________ от ________ (Протокол заседания Единой комиссии прилагается) заключили настоящий Государственный контракт (далее - Договор) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по реставрации оконных блоков и приборов второго этажа административного здания Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1 в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему Договору) и сметой (Приложение N 2 к настоящему Договору), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. 1.2. Заказчик принимает на себя обязательства оплатить, указанные в п. 1.1. настоящего Договора работы, в размере и сроки на условиях настоящего Договора. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 2.1. Цена договора составляет ____________________. 2.2. Платежи по настоящему Договору производятся за счет средств федерального бюджета. 2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 2.4. В цену настоящего Договора включаются все расходы Исполнителя, производимые им в процессе реставрационных работ, в том числе расходы на необходимые материалы и оборудование, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на доставку, а также вывоз мусора, на перемещение мебели внутри кабинетов их уборку по окончанию работ и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) дней с момента заключения Договора на основании выставленного Исполнителем счета авансирует работы в размере 30% (тридцати) от цены Договора. 2.5. Оплата производится после подписания Заказчиком акта выполненных работ и представления отчетной документации, указанной в техническом задании, в течение 20 (двадцати) рабочих дней путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 2.6. Обязательства Заказчика по оплате цены настоящего Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в пункте 11 настоящего Договора. 2.7. Цена Договора является твердой, которая определена на весь срок исполнения настоящего Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 2.8. В случае если настоящий Договор будет заключен с физическим лицом, в соответствии со статьями 224, 226, 228 Налогового кодекса РФ Заказчик в качестве налогового агента удержит подоходный налог в размере 13 % от суммы, подлежащей оплате по настоящему Договору и перечислит в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Заказчик обязан: 3.1.1. Оплатить Исполнителю стоимость выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 2 настоящего Договора; 3.1.2. Произвести возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 7 настоящего Договора. 3.2. Заказчик имеет право: 3.2.1. Контролировать качество выполняемых Исполнителем работ; 3.2.2. Осуществить оплату по настоящему Договору только после предоставления Исполнителем документов об уплате пени и/или штрафов в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5 настоящего Договора; 3.2.3. Осуществить выплату Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму пени и/или штрафов (на основании письма Министерства финансов Российской Федерации от 26.12.2011 г. N 02-11-00/5959) в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5 настоящего Договора; 3.3. Исполнитель обязан: 3.3.1. Начать работы, со дня заключения настоящего Договора; 3.3.2. Выполнить работы в течение 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты заключения настоящего Договора; 3.3.3. До начала выполнения работ необходимо получить Разрешение на производство работ по сохранению объектов отнесенных к недвижимому культурному наследию, в Мосгорнаследии г. Москвы; 3.3.4. Оплатить Заказчику пени и/или штрафы, в случае если Заказчик выставил Исполнителю требование об их уплате, в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5 настоящего Договора. 4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 4.1. По окончании работ исполнитель обязан предоставить заказчику: - Акт о приемки выполненных работ; - копии сертификатов на ремонтный материал. 4.2. Заказчик не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения Акта о приемки выполненных работ рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет их соответствия объему, качеству, установленному в настоящем Договоре. 4.2.1. По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет: - заказным письмом с уведомлением, либо передает нарочно Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акт о приемки выполненных работ либо - запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ либо - мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, содержащий перечень выявленных недостатков, необходимых для доработки, и разумные сроки их устранения. 4.3. В случае получения от Заказчика надлежащим образом направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно выполненных работ, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ. 4.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных настоящим Договором, в части их соответствия условиям настоящего Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты. 4.5. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ, в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов выполненных работ Исполнитель обязуется в срок, установленный в Акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет и направить (почтой или нарочно) отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт о приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ. 4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, разъяснения Исполнителя в отношении выполненных работ Заказчиком принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок/выполнение работ в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемки выполненных работ, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.2. настоящего Договора. 4.7. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт о приемки выполненных работ и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ. 4.8. Работы по настоящему Договору могут быть приняты Заказчиком ранее установленного настоящим Договором срока. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены настоящего Договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего Договора. 5.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа определяется в следующем порядке: а) 2,5 процента цены настоящего Договора в случае, если цена настоящего Договора не превышает 3 млн. рублей; б) 2 процента цены настоящего Договора в случае, если цена настоящего Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; в) 1,5 процента цены настоящего Договора в случае, если цена настоящего Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; г) 0,5 процента цены настоящего Договора в случае, если цена настоящего Договора превышает 100 млн. рублей. 5.4. Применение штрафных санкций к Заказчику применимо в случае неоднократного (от двух и более раз) незаконного отказа от приемки работ по настоящему Договору. 5.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик обязан потребовать от Исполнителя уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена настоящего Договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по настоящему Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Договора; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле: С = С x ДП, ЦБ где: С - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным ЦБ банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле: ДП К = ---- x 100% ДК где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Договору (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 5.6. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: а) 10 процентов цены настоящего Договора в случае, если цена настоящего Договора не превышает 3 млн. рублей; б) 5 процентов цены настоящего Договора в случае, если цена настоящего Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; в) 1 процент цены настоящего Договора в случае, если цена настоящего Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; г) 0,5 процента цены настоящего Договора в случае, если цена настоящего Договора превышает 100 млн. рублей. 5.7. Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается оказание услуг, не соответствующих требованиям к качеству, объему оказываемых услуг, установленных настоящим Договором. 5.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем таких обязательств. Заказчик обязан направить Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 5.9. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 5.10. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 (пяти) календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 5.11. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства. 5.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель. 5.13. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору. 6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством. 6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если: 6.2.1. Исполнитель оказывает услуги ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок; 6.2.2. Исполнитель неоднократно (от двух и более раз) нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим Договором; 6.2.3. Исполнитель не приступает к исполнению настоящего Договора в срок, установленный настоящим Договором, либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим образом в установленный настоящим Договором срок; 6.2.4. Отступления в выполнение работ от условий настоящего Договора или иные недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми. 6.3. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 6.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя. 6.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если: 6.5.1. Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) нарушены сроки оплаты работ; 6.5.2. Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) незаконно отказано в приемке выполненных работ. 6.6. Исполнитель также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 6.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 6.8. Расторжение настоящего Договора по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении. 6.9. В случае расторжения настоящего Договора Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Исполнителем. 6.10. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 7.1. Настоящий Договор заключается только после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в размере 1 073 400 (Один миллион семьдесят три тысячи четыреста) рублей 19 копеек. 7.2. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего Договора 1 073 400 (Один миллион семьдесят три тысячи четыреста) рублей 19 копеек. 7.3. Срок действия данного обеспечения должен распространяться на период с даты заключения настоящего Договора до 31 января 2015 года. 7.4. Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется в форме _________________ (необходимо указать счет Заказчика при переводе денежных средств на счет, реквизиты банковской гарантии, ее сумма и срок действия). 7.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 7 настоящего Договора. В ходе исполнения настоящего Договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Договора. 7.6. Обеспечение исполнения настоящего Договора распространяется, в том числе, на случаи неисполнения обязательств по настоящему Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. 7.7. Денежные средства в счет обеспечения исполнения настоящего Договора, внесенные Исполнителем на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, возвращается Заказчик не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания им Акта о приемки выполненных работ. 7.8. Заказчик возвращает денежные средства в счет обеспечения исполнения настоящего Договора путем их перечисления на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в пункте 11 настоящего Договора. 7.9. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств в счет обеспечения исполнения настоящего Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в пункте 11 настоящего Договора. 8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора. Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 8.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 8.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. 8.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия. 8.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 8.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. 8.8. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 8.9. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в суде. 9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 9.1. Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами. 10.2. Срок действия настоящего Договора - с даты подписания настоящего Договора до полного исполнения Сторонами обязательств принятых на себя по настоящему Договору. 10.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик: Исполнитель: Федеральное агентство по рыболовству Р./с. 40302810900001001901 Лиц/с. N 03951000760 Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701 БИК 044501002 ИНН 7702679523 КПП 770201001 Юридический адрес, фактический адрес: 107996, Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1 __________________________ __________________________ М.П. М.П. Приложение N 1 к Государственному контракту N ___ от "__"_______ 2014 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на работы по реставрации в 2014 году оконных блоков и приборов второго этажа административного здания Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1 1. Предмет аукциона в электронной форме (электронный аукцион): реставрационные работы в 2014 году оконных блоков и приборов второго этажа административного здания Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1. 2. Место и цель выполнения работ: административное здание Федерального агентства по рыболовству, расположенное по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1. Сохранение памятника культурного наследия федерального значения. 3. Сроки выполнения работ: работы должны выполняться в соответствии с прилагаемым к государственному контракту настоящим техническим заданием. Исполнитель обязан выполнить работы в течение 75 (семьдесят пять) календарных дней с момента заключения государственного контракта. 4. Общие сведения и характеристика объекта. 4.1. Здание является объектом культурного наследия федерального значения "Дом братьев Ивана Александровича и Михаила Александровича Фонвизиных, в котором неоднократно проходили совещания декабристов и где в 1821 г. было принято решение о роспуске Союза благоденствия с целью создания нового тайного общества". Оконные блоки изготовлены из дуба. 4.2. Здание 2-х этажное с подвалом, кирпичное, административное, расположенное по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1. 5. Объем выполняемых работ: - выполнить реставрационные работы оконных блоков и приборов второго этажа административного здания, с последующим восстановлением существующих откосов и подоконных досок, стекло окон не должно пропускать дневной свет с уличной стороны во внутренние помещения. ----------------------------------------------------------------------------- N | Наименование работ и затрат, единица измерения |Кол-во п/п| | ---|------------------------------------------------------------------|------ 1.| Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки | 0,09 | в откосах, 100 шт. | ---|------------------------------------------------------------------|------ 2.| Воссоздание коробок с прямолинейным верхом количеством слоев 4, м|101,90 | (бруски твердых лиственных пород) | ---|------------------------------------------------------------------|------ 3.| Установка изготовленных вновь оконных коробок и колод с пригонкой| 9,00 | по месту, в каменных стенах, шт. | ---|------------------------------------------------------------------|------ 4.| Воссоздание оконных переплетов по старым образцам при |67,20 | изготовлении из клееных элементов, переплеты створные простые, м2| ---|------------------------------------------------------------------|------ 5.| Остекление затемненным оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два |0,672 | переплета, открывающихся в одну сторону, 100 м2 | ---|------------------------------------------------------------------|------ 6.| Выемка деталей крепления оконных приборов площадью до 10 дм2 из | 9,00 | цветных металлов, категория сложности II, комплект | ---|------------------------------------------------------------------|------ 7.| Обработка металлических деталей в кислотных ваннах, дм2 |95,556 ---|------------------------------------------------------------------|------ 8.| Шлифовка на мат и глянец поверхности металлических изделий, дм2 |95,556 ----------------------------------------------------------------------------- 6. Условия выполнения работ: 6.1. Выполнение работ должно проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (в том числе относительно требований к качеству работ и безопасности их проведения), а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. N 349 "О лицензировании деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" участник закупки к заявке на участие в электронном аукционе должен приложить: - копию государственной лицензии Министерства культуры Российской Федерации, выданной участнику закупки на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Перечень работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: - ремонт, реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов; - ремонт, реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей. 6.2. Исполнитель полностью отвечает за качество всех используемых материалов и техники. 6.3. Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с заказчиком. 6.4. Производство работ должно производиться, не нарушая рабочего цикла объекта. 6.5. Исполнитель несет ответственность за возможный материальный ущерб, нанесенный имуществу заказчика персоналом исполнителя или возникшей по вине персонала исполнителя аварийной ситуацией, ее последствиями, а так же за соблюдение техники безопасности, охране окружающей среды, условий охраны труда и пожарной безопасности персоналом исполнителя при производстве работ. Исполнитель своими силами демонтирует с последующим монтажом необходимое оборудование заказчика в ходе выполнения работ. 6.6. До начала выполнения реставрационных работ на объекте исполнителю необходимо получить Разрешение на производство работ по сохранению объектов отнесенных к недвижимому культурному наследию, в Департаменте культурного наследия г. Москвы ("Мосгорнаследие"). 7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. При проведении работ Исполнитель ориентируется (использует в процессе исполнения по государственному контракту) на материалы и технологии, позволяющие, при выполнении норм эксплуатации здания, добиться срока эксплуатации без капитального ремонта не менее чем 5 (пяти) лет. На все материалы и изделия должны быть представлены соответствующие сертификаты соответствия и безопасности. Гарантийный срок на результаты выполненных работ (включая материалы, в том числе восстановленные окна) должен составлять 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ. Исполнитель должен гарантировать работу оконных приборов во время и после проведения работ при условии, что Заказчик будет выполнять рекомендации Исполнителя и относительно функционирования и эксплуатации оконных блоков. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется без взимания дополнительной платы. Взаимодействие Заказчика с Исполнителем в проблемных ситуациях может осуществляться по телефону, факсу или электронной почтой. 8. Приемка-сдача выполненных работ. Заказчик принимает работу, в объеме технического задания и сметы, и производит их окончательную оплату только после предоставления исполнителем полного комплекта (в 2-х экземплярах на бумажном носителе - акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) надлежащим образом оформленных документов. Все работы должны быть выполнены с соблюдением норм пожарной безопасности, электротехнической безопасности и строительных норм. 20.30.90.000- Работы по установке (монтажу) сборных деревянных строительных конструкций (включая сборные деревянные здания) и столярных изделий собственного изготовления. Заказчик: Исполнитель: Федеральное агентство по рыболовству ___________(____________) ___________(____________) "__"____________ 2014 г. "__"____________ 2014 г. М.П. М.П. Приложение N 2 к Государственному контракту N ___ от "__"_______ 2014 г. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ на работы по реставрации в 2014 году оконных блоков и приборов второго этажа административного здания Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1 (заполняется в соответствии с Приложением N 3 к Информационной карте электронного аукциона и подлежит корректировке в соответствии с результатом закупки) Заказчик: Исполнитель: Федеральное агентство по рыболовству ___________(____________) ___________(____________) "__"____________ 2014 г. "__"____________ 2014 г. М.П. М.П. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
