Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 25.11.2014 № 8976.3.12. Если участником электронного аукциона в случае, предусмотренном п. 1.11.2. части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", при направлении заказчику подписанного проекта контракта не предоставляется информация, указанная в пункте 1.11.3 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", то обеспечение исполнения контракта должно быть представлено в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). 6.3.13. В ходе исполнения контракта исполнитель вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 7. Расторжение контракта 7.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом и информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта содержится в части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". 7.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения. 7.4. Если заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 7.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС (на официальном сайте) и направляется исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении исполнителю. Выполнение заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении исполнителю указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС (на официальном сайте). 7.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. 7.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта. 7.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что исполнитель не соответствует установленным настоящей документацией об электронном аукционе требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя. 7.9. Информация о исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 7.10. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 7.11. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение исполнителем подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение исполнителем указанных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения исполнителем подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. 7.12. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 7.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 7.14. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом исполнителя от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, которая являлась предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона N 44-ФЗ. 7.15. Информация о расторжении контракта размещается заказчиком в ЕИС (на официальном сайте) в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения контракта. 7.16. Дополнительные условия, касающиеся расторжения контракта, указаны непосредственно в прилагаемом к настоящей документации проекте государственного контракта. III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" содержится информация для данного конкретного электронного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". При возникновении противоречия между положениями части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" применяются положения части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". 8. Информация о проводимом аукционе ----------------------------------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Текст пояснений п/п| пояснений | ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 1. | Способ определения | Электронный аукцион | исполнителя | ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 2. | Адрес электронной | http://www.sberbank-ast.ru. | площадки в | | информационно- | | телекоммуникационной | | сети "Интернет" | ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 3. | Наименование | Наименование Заказчика: | Заказчика, контактная | Федеральное агентство по рыболовству | информация | Место нахождения - 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, | | д. 12/8, стр. 1. | | Почтовый адрес - 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, | | д. 12/8, стр. 1. | | Адрес электронной почты - [email protected] | | Номер контактного телефона - (495) 987-06-22 | | Ответственное должностное лицо заказчика - | | Авдеев Борис Николаевич ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 4. | Предмет электронного | Реставрационные работы в 2014 году дверного блока первого этажа | аукциона | административного здания Федерального агентства по рыболовству, | | расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, | | д. 12/8, стр. 1. ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 5. | Описание объекта | Реставрационные работы в 2014 году дверного блока первого этажа | закупки | административного здания Федерального агентства по рыболовству, | | расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, | | д. 12/8, стр. 1. | | Функциональные, технические и качественные характеристики, | | эксплуатационные характеристики объекта закупки указаны в | | техническом задании (Раздел IV. Техническая часть документации | | об электронном аукционе) ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 6. | Информация об | В соответствии с техническим заданием. | объеме работ | ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 7. | Сроки выполнения | В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения | работ: | Контракта. ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 8. | Место выполнения | 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1 | работ: | ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 9. | Начальная | 1104580 (Один миллион сто четыре тысячи пятьсот восемьдесят) | (максимальная) цена | рублей 72 коп. | контракта (цена лота) | ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 10.| Обоснование | Осуществлялось в соответствии с Методическими | начальной | рекомендациями по применению метода определения начальной | (максимальной) цены | (максимальной) цены контракта - определена сметным методом. | контракта | (Приложение N 1 к ИК электронного аукциона) ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 11.| Источник | Федеральный бюджет | финансирования | ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 12.| Валюта, используемая | Валюта - российский рубль. | для формирования | | цены контракта и | | расчетов с | | исполнителем | ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 13.| Порядок применения | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю | официального курса | Российской Федерации не устанавливается, поскольку для | иностранной валюты к | формирования цены контракта и расчетов с Исполнителем Заказчиком | рублю Российской | используется валюта Российской Федерации. | Федерации, | | установленного | | Центральным банком | | Российской Федерации | | и используемого при | | оплате контракта | ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 14.| Порядок и сроки | Оплата выполненных по государственному контракту Работ | оплаты выполненных | осуществляется в размере 100% по завершении выполнения всех Работ | работ | и проведения экспертизы, в течение 2 (Двух) рабочих дней с | | момента выставления Исполнителем счета, при наличии подписанных | | Сторонами акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2), справки | | о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Указанные | | документы должны быть подписаны Заказчиком и Исполнителем в 2 | | (Двух) экземплярах. ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 15.| Единые требования к | 1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического | участникам | лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника | электронного аукциона | закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя | | несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного | | производства; | | 2) не приостановление деятельности участника закупки в | | порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об | | административных правонарушениях, на дату подачи заявки на | | участие в закупке; | | 3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, | | задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной | | системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые | | предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый | | кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о | | налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с | | законодательством Российской Федерации, по которым имеется | | вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности | | заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны | | безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством | | Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный | | год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой | | стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской | | отчетности за последний отчетный период; | | 4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у | | руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или | | главного бухгалтера юридического лица - участника закупки | | судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, | | у которых такая судимость погашена или снята), а также | | неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в | | виде лишения права занимать определенные должности или заниматься | | определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, | | выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом | | осуществляемой закупки, и административного наказания в виде | | дисквалификации; | | 5) отсутствие между участником закупки и заказчиком | | конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых | | руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, | | руководитель контрактной службы заказчика, контрактный | | управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися | | выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом | | хозяйственного общества (директором, генеральным директором, | | управляющим, президентом и другими), членами коллегиального | | исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем | | (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного | | предприятия либо иными органами управления юридических лиц - | | участников закупки, с физическими лицами, в том числе | | зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - | | участниками закупки либо являются близкими родственниками | | (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии | | (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными | | и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и | | сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических | | лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, | | владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через | | несколько юридических лиц) более чем десятью процентами | | голосующих акций хозяйственного общества либо долей, | | превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного | | общества. ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 16.| Ограничение участия в | Участниками закупки могут быть только субъекты малого | определении | предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие | исполнителя | организации, которые обязаны декларировать в заявках на участие в | | закупке свою принадлежность к субъектам малого | | предпринимательства, к социально ориентированным некоммерческим | | организациям. ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 17.| Требования к | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. | содержанию, составу | | заявки на участие в | 1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна | электронном аукционе | содержать: | и инструкция по ее | 1.1. Согласие участника аукциона на выполнение работ на | заполнению | условиях, предусмотренных документацией об аукционе. | | | | 2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна | | содержать следующие документы и информацию: | | 2.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место | | нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, | | отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для | | физического лица), номер контактного телефона, идентификационный | | номер налогоплательщика участника такого аукциона или в | | соответствии с законодательством соответствующего иностранного | | государства аналог идентификационного номера налогоплательщика | | (при наличии) участника такого аукциона (для иностранного лица), | | идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | | учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, | | лица, исполняющего функции единоличного исполнительного | | органа участника такого аукциона; | | 2.2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки | | либо копия данного решения в случае, если требование о | | необходимости наличия данного решения для совершения | | крупной сделки установлено федеральными законами и иными | | нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) | | учредительными документами юридического лица и для | | участника такого аукциона заключаемый контракт или | | предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, | | обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. | | 2.3. Участнику закупки необходимо задекларировать свою | | принадлежность к субъектам малого предпринимательства или | | социально ориентированным некоммерческим организациям. | | 2.4. Участнику закупки необходимо в составе заявки на | | участие в аукционе в электронной форме представить: | | - копию государственной лицензии Министерства | | культуры Российской Федерации, выданной участнику закупки | | на осуществление деятельности по сохранению объектов | | культурного наследия (памятников истории и культуры) народов | | Российской Федерации. | | Перечень работ, составляющих деятельность по сохранению | | объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | | народов Российской Федерации: | | - ремонт, реставрация и воссоздание оконных и дверных | | приборов; | | - ремонт, реставрация и воссоздание деревянных | | конструкций и деталей; ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 18.| Срок подачи заявок на | 04 декабря 2014 г. в 09 часов 00 минут | участие в электронном | (московское время) | аукционе, дата и время| | окончания срока | Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в | подачи заявок на | любое время с момента размещения извещения о проведении | участие в электронном | аукциона до даты и времени окончания срока подачи на участие в | аукционе | таком аукционе заявок. ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 19.| Место подачи заявок | | на участие в | http://www.sberbank-ast.ru. | электронном аукционе | ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 20.| Порядок подачи заявок | Заявка на участие в электронном аукционе направляется | на участие в | участником такого аукциона оператору электронной площадки в | электронном аукционе | форме двух электронных документов, содержащих первую часть | | заявки на участие в электронном аукционе и соответственно | | вторую часть заявки на участие в электронном аукционе, | | подписанных усиленной электронной подписью уполномоченного | | лица участника закупки. | | Указанные электронные документы подаются одновременно. ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 21.| Размер обеспечения | 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, что | заявки на участие в | составляет 11 045( Одиннадцать тысяч сорок пять) рублей 81 коп. | электронном аукционе | ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 22.| Порядок внесения | Участник электронного аукциона вносит денежные средства на счет | денежных средств в | оператора электронной площадки в банке, открытый для проведения | качестве обеспечения | операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете | заявок на участие в | оператора электронной площадки. | электронном аукционе | Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом | | счете участника закупки, открытом для проведения операций по | | обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора | | электронной площадки, денежных средств, в отношении которых | | не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в | | размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в | | электронном аукционе, предусмотренный пунктом 21 части III | | "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 23.| Дата окончания срока | | рассмотрения первых | 05 декабря 2014 г. | частей заявок на | | участие в электронном | | аукционе | ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 24.| Дата проведения | | электронного аукциона | 08 декабря 2014 г. ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 25.| Даты начала и | Дата начала - с даты размещения извещения и документации об | окончания срока | электронном аукционе. | предоставления | Дата окончания срока - не позднее чем за три дня до даты | участникам | окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, | электронного аукциона | указанной в пункте 18 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА | разъяснений | АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" | положений настоящей | | документации об | | электронном аукционе | ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 26.| Возможность | Допускается по согласованию сторон. | заказчика при | | заключении контракта | | по согласованию с | | участником | | электронного | | аукциона, с которым | | заключается контракт, | | увеличить объем работ | | на сумму, не | | превышающую | | разницы между ценой | | контракта, | | предложенной таким | | участником, и | | начальной | | (максимальной) ценой | | контракта (ценой | | лота). | ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 27.| Возможность | Допускается по согласованию сторон. | снижения цены | | контракта в ходе его | | исполнения без | | изменения | | предусмотренных | | контрактом объема | | работы, выполняемой | | работы, | | и иных условий | | контракта | ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 28.| Возможность подачи | Допускается по соглашению сторон. | предложения | | заказчиком об | | увеличении или | | уменьшении | | предусмотренных | | контрактом объема | | работы не более чем | | на десять процентов, | | в ходе исполнения | | контракта. | ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 29.| Размер обеспечения | 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта, что | исполнения контракта | составляет 331 374 (Триста тридцать одну тысячу триста | | семьдесят четыре) рубля 22 коп. ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 30.| Порядок | Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником | предоставления | электронного аукциона, с которым заключается контракт, путем | обеспечения | внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный | исполнения контракта | в документации об электронном аукционе или безотзывной банковской | | гарантией, выданной банком, включенным в перечень, указанный в | | пункте 6.3.5 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В | | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". | | Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником | | электронного аукциона самостоятельно. | | Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, | | размещает в ЕИС (на официальном сайте) документ, подтверждающий | | предоставление обеспечения исполнения контракта подписанный | | усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать | | от имени участника электронного аукциона с которым заключается | | контракт вместе с проектом контракта, подписанным указанным лицом. ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 31.| Срок предоставления | Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения | обеспечения | контракта (платежное поручение, подтверждающее перечисление | исполнения контракта | денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта с | | отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного | | поручения либо включенная в реестр банковских гарантий безотзывная | | банковская гарантия) в размере, который предусмотрен пунктом 29 | | части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В | | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", либо пп. 2 и 3 пункта 34 части III | | "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ | | ФОРМЕ", должны быть предоставлены заказчику в срок, указанный в | | настоящем пункте части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА | | АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", одновременно с проектом | | контракта, подписанным усиленной электронной подписью лица, | | имеющего право действовать от имени участника электронного | | аукциона с которым заключается контракт. ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 32.| Реквизиты счета для | Р/с 40302810900001001901 | перечисления | Лиц./с N 05951000760 | денежных средств в | Межрегиональное операционное управление Федерального | качестве обеспечения | Казначейства ОПЕРУ-1 Банка России | исполнения контракта | БИК 044501002 | | ИНН 7702679523 | | КПП 770201001 ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 33.| Требования к | 1. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения | обеспечению | исполнения контракта (платежное поручение, подтверждающее | исполнения контракта | перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения | | Контракта с отметкой банка, или заверенная банком копия этого | | платежного поручения либо включенная в реестр банковских гарантий | | безотзывная банковская гарантия) в размере, который предусмотрен | | в документации об электронном аукционе, должны быть предоставлено | | Заказчику в срок, указанный в документации об электронном | | аукционе, одновременно с Контрактом, подписанным участником | | электронного аукциона, с которым заключается Контракт. | | 2. В рамках предоставления обеспечения Контракта должны быть | | обеспечены обязательства Исполнителя по Контракту по возмещению | | убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим | | исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность | | выплаты неустойки, предусмотренной Контрактом. | | 3. Если участником электронного аукциона, с которым заключается | | Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и | | более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, то | | если таким участником наряду с подписанным проектом контракта не | | предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность в | | соответствии с условиями документации об электронном аукционе, | | обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено в | | размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения | | Контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но | | не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена | | выплата аванса). | | 4. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям | | установленным законодательством Российской Федерации и другими | |нормативно-правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок. | | Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия | | контракта не менее чем на один месяц. ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 34.| Условия банковской | Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: | гарантии, | 1) сумму банковской гарантии, указанную в пункте 29 части III | представляемой в | "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ | качестве обеспечения | ФОРМЕ" и подлежащую уплате гарантом заказчику при ненадлежащем | исполнения контракта | исполнении принципала обязательств, указанных в пп. 2 настоящего | | пункта части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В | | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ"; | | 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых | | обеспечивается банковской гарантией; | | 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере | | 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день | | просрочки; | | 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта | | по банковской гарантии является фактическое поступление денежных | | сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством | | Российской Федерации учитываются операции со средствами, | | поступающими заказчику; | | 5) срок действия банковской гарантии, указанный в пункте | | 35 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В | | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ"; | | 6) установленный Правительством Российской Федерации | | перечень документов, предоставляемых заказчиком банку | | одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной | | суммы по банковской гарантии; | | 7) отлагательное условие, предусматривающее заключение | | договора предоставления банковской гарантии по обязательствам | | принципала, возникшим из контракта при его заключении; | | 8) право заказчика на бесспорное списание денежных средств со | | счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих | | дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы | | по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия | | банковской гарантии. | | Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения | | исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий | | трех рабочих дней со дня ее поступления. | | Основанием для отказа в принятии банковской гарантии | | заказчиком является: | | 1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре | | банковских гарантий; | | 2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в | | настоящем пункте части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА | | АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ"; | | 3) несоответствие банковской гарантии требованиям, | | содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона, | | настоящей документации об электронном аукционе. | | В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, | | не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, | | информирует в письменной форме или в форме электронного документа | | об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием | | причин, послуживших основанием для отказа. ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 35.| Срок действия | Срок действия банковской гарантии должен превышать срок | банковской гарантии, | действия контракта не менее чем на один месяц. | представляемой в | | качестве обеспечения | | исполнения контракта | ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 36.| Информация о | Наименование Контрактной службы - контрактная служба | сотрудниках | Росрыболовства | контрактной службе, | Место нахождения - г. Москва, Рождественский б-р, д. 12/8, стр. 1 | ответственных за | Почтовый адрес - 107996, Рождественский б-р, д. 12/8, стр. 1 | заключение контракта | Адрес электронной почты - ([email protected]) | | Номер контактного телефона - 8 (495) 987-05-32 | | Сотрудник Контрактной службы - Макаров Евгений Александрович ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 37.| Срок, в течение | 1. Победитель электронного аукциона должен подписать контракт | которого победитель | в течение пяти дней со дня размещения Заказчиком проекта | электронного аукциона | контракта, подготовленного заказчиком в соответствии с пунктом | или иной участник, с | 6.1.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ | которым заключается | ФОРМЕ", либо в течение трех рабочих дней с даты получения | контракт при | документов, предусмотренных пунктом 6.1.3 части II "ИНСТРУКЦИЯ | уклонении победителя | УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". | электронного аукциона | 2. Иной участник электронного аукциона, с которым заключается | от заключения | контракт при уклонении победителя электронного аукциона, в случае | контракта должен | согласия этого участника заключить контракт, признанный | подписать контракт | победителем электронного аукциона, вправе подписать контракт и | | передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены | | пунктом 6.1.3. части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В | | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", или отказаться от заключения контракта. | | Одновременно с подписанным экземпляром контракта такой | | победитель электронного аукциона обязан предоставить обеспечение | | исполнения контракта, а в случае, предусмотренном пунктом 5.2.15 | | части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В | | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", также обязан внести на счет, на котором в | | соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются | | операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства | | в размере предложенной этим победителем цены за право заключения | | контракта. ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 38.| Условия признания | Победитель электронного аукциона и иные участники | победителя | электронного аукциона, признаются уклонившимся от заключения | электронного аукциона | контракта в случае, если в сроки, предусмотренные разделом 6.1 | или иного участника | части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ | электронного аукциона | ФОРМЕ", не направили заказчику проект контракта, подписанный | уклонившимися от | лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного | заключения контракта | аукциона, или направили протокол разногласий, предусмотренный | | пунктом 6.1.4 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА | | В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", по истечении тринадцати дней с даты | | размещения в ЕИС (на официальном сайте) протокола, указанного в | | пунктом 5.3.8 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В | | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", или не исполнили требования, | | предусмотренные пунктом 1.11 части II "ИНСТРУКЦИЯ | | УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" (в случае снижения | | при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять | | процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 39.| Информация о | Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от | возможности | исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта | одностороннего отказа | установлено, что исполнитель не соответствует установленным | от исполнения | пунктом 17 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ | контракта | ФОРМЕ" требованиям к участникам закупки или предоставил | | недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, | | что позволило ему стать победителем определения исполнителя, а | | также в случае ненадлежащего исполнения контракта Исполнителем в | | порядке, предусмотренном в статье 95 Федерального закона от | | 05.04.2013 г. N 44-ФЗ и условиями контракта. | | Заказчик, в случае ненадлежащего исполнения контракта | | исполнителем, может принять решение об одностороннем отказе от | | исполнения контракта в порядке, предусмотренном статьей 95 | | Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ и в соответствии с | | Гражданским кодексом Российской федерации. | | Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от | | исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским | | кодексом Российской Федерации, а также порядке предусмотренном | | статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 40.| Требование об | Информация должна отсутствовать. | отсутствии в | | предусмотренном | | Федеральным законом | | N 44-ФЗ от 05.04.2013 | | реестре | | недобросовестных | | поставщиков | | (подрядчиков, | | исполнителей) | | информации об | | участнике закупки, в | | том числе информации | | об учредителях, о | | членах коллегиального | | исполнительного | | органа, лице, | | исполняющем | | функции | | единоличного | | исполнительного | | органа участника | | закупки - | | юридического лица | ---|-----------------------|------------------------------------------------------------------- 41.| Требование об | Сведения должны отсутствовать. | отсутствии сведений | | об участнике | | электронного аукциона | | в реестре | | недобросовестных | | поставщиков | | (подрядчиков, | | исполнителей), | | сформированном в | | порядке, | | действовавшем до дня | | вступления в силу | | Федерального закона | | РФ от 05.04.2013 | |N 44-ФЗ "О Контрактной | | системе в сфере | | закупок товаров, | | работ, услуг для | | обеспечения | | государственных и | | муниципальных нужд" | ----------------------------------------------------------------------------------------------- IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ Техническое задание на реставрационные работы в 2014 году дверного блока первого этажа административного здания Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1 1. Предмет аукциона в электронной форме (электронный аукцион): реставрационные работы в 2014 году дверного блока первого этажа административного здания Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1. 2. Место и цель выполнения работ: административное здание Федерального агентства по рыболовству, расположенное по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1, (далее Объект). Сохранение памятника культурного наследия федерального значения. 3. Сроки выполнения работ: работы должны выполняться в соответствии с прилагаемым к государственному контракту настоящим техническим заданием. Исполнитель обязан выполнить работы в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения государственного контракта. 4. Общие сведения и характеристика объекта. 4.1. Здание является объектом культурного наследия федерального значения "Дом братьев Ивана Александровича и Михаила Александровича Фонвизиных, в котором неоднократно проходили совещания декабристов и где в 1821 г. было принято решение о роспуске Союза благоденствия с целью создания нового тайного общества". Дверной блок изготовлен из дуба, с элементами резьбы; медный и латунный скобяной прибор. Цвет: Московская палитра: МП-0324-К-0068, лак. 4.2. Здание 2-х этажное с подвалом, кирпичное, административное, расположенное по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1. 5. Объем выполняемых работ: - выполнить реставрационные работы дверного блока первого этажа административного здания, с последующим восстановлением существующих откосов и стен. - работы выполняются в соответствии со сметой являющейся приложением к аукционной документации. 6. Условия выполнения работ: 6.1.Выполнение работ должно проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (в том числе относительно требований к качеству работ и безопасности их проведения), а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. N 349 "О лицензировании деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" участник закупки к заявке на участие в электронном аукционе должен приложить: - копию государственной лицензии Министерства культуры Российской Федерации, выданной участнику закупки на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Перечень работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: - ремонт, реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов; - ремонт, реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей; - реставрация и воссоздание резьбы по дереву. 6.2. Исполнитель полностью отвечает за качество всех используемых материалов и техники. 6.3. Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с заказчиком. 6.4. Производство работ должно производиться, не нарушая рабочего цикла объекта. 6.5. Исполнитель несет ответственность за возможный материальный ущерб, нанесенный имуществу заказчика персоналом исполнителя или возникшей по вине персонала исполнителя аварийной ситуацией, ее последствиями, а так же за соблюдение техники безопасности, охране окружающей среды, условий охраны труда и пожарной безопасности персоналом исполнителя при производстве работ. Исполнитель своими силами демонтирует с последующим монтажом необходимое оборудование заказчика в ходе выполнения работ. 6.6. До начала выполнения реставрационных работ на объекте исполнителю необходимо получить Разрешение на производство работ по сохранению объектов отнесенных к недвижимому культурному наследию, в Департаменте культурного наследия г. Москвы ("Мосгорнаследие"). 7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. При проведении работ Исполнитель ориентируется (использует в процессе исполнения по государственному контракту) на материалы и технологии, позволяющие, при выполнении норм эксплуатации здания, добиться срока эксплуатации без капитального ремонта не менее чем 5 (пяти) лет. На все материалы и изделия должны быть представлены соответствующие сертификаты соответствия и безопасности. Гарантийный срок на результаты выполненных работ (включая материалы, в том числе восстановленные двери) должен составлять 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ. Исполнитель должен гарантировать работу дверного блока во время и после проведения работ при условии, что Заказчик будет выполнять рекомендации Исполнителя и относительно функционирования и эксплуатации дверного блока. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется без взимания дополнительной платы. Взаимодействие Заказчика с Исполнителем в проблемных ситуациях может осуществляться по телефону, факсу или электронной почтой. 8. Приемка-сдача выполненных работ. Заказчик принимает работу, в объеме технического задания и сметы, и производит их окончательную оплату только после предоставления исполнителем полного комплекта (в 2-х экземплярах на бумажном носителе - акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) надлежащим образом оформленных документов. Все работы должны быть выполнены с соблюдением норм пожарной безопасности, электротехнической безопасности и строительных норм. 20.30.90.000 - Работы по установке (монтажу) сборных деревянных строительных конструкций (включая сборные деревянные здания) и столярных изделий собственного изготовления. V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА Государственный контракт N __________ г. Москва "__"__________ 2014 г. Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем Заказчик в лице - заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Соколова Владимира Витальевича, действующего на основании доверенности от __.__.2014 г. N ___-___/___, с одной стороны, и ______ _______________________, являясь субъектом малого предпринимательства, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________ ___________, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании Протокола подведения итогов от __.__.2014 г. N _____ и извещения N ____ от __.__.2014 г. заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить реставрационные работы в 2014 году дверного блока первого этажа административного здания Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1 (далее - работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему Контракту) и сметой (Приложение N 2 к настоящему Контракту), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта. 1.2. Заказчик принимает на себя обязательства оплатить указанные в п. 1.1. настоящего Контракта работы, в размере и сроки на условиях настоящего Контракта. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 2.1. Цена Контракта составляет _______________ (_________________ ____________) рублей __ коп., в том числе НДС ___% _______________ (______________) руб. __ коп. 2.2. Платежи по настоящему Контракту производятся за счет средств федерального бюджета. 2.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 2.4. В цену настоящего Контракта включаются все расходы Исполнителя, производимые им в процессе реставрационных работ, в том числе расходы на необходимые материалы, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на доставку, а также вывоз мусора, на перемещение демонтированного дверного блока на хранение, уборку по окончанию работ и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта. 2.5. Оплата выполненных по настоящему Контракту работ осуществляется в размере 100% по завершении выполнения всех Работ и проведения экспертизы, в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента выставления Исполнителем счета при наличии подписанных Сторонами акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Указанные документы должны быть подписаны Заказчиком и Исполнителем в 2 (Двух) экземплярах. 2.6. Обязательства Заказчика по оплате цены настоящего Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в пункте 10 настоящего Контракта. 2.7. Цена Контракта является твердой, которая определена на весь срок исполнения настоящего Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.8. и 2.9. настоящего Контракта. 2.8. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий исполнения Контракта. 2.9. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе увеличить предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Заказчик обязан: 3.1.1. Оплатить Исполнителю стоимость выполненных надлежащим образом работ в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 2 настоящего Контракта; 3.1.2. Произвести возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 7 настоящего Контракта. 3.2. Заказчик имеет право: 3.2.1. Контролировать качество выполняемых Исполнителем работ; 3.2.2. Осуществить оплату по настоящему Контракту только после предоставления Исполнителем документов об уплате пени и/или штрафов в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5 настоящего Контракта; 3.2.3. Осуществить выплату Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму пени и/или штрафов (на основании письма Министерства финансов Российской Федерации от 26.12.2011 г. N 02-11-00/5959) в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5 настоящего Контракта; 3.3. Исполнитель обязан: 3.3.1. Начать работы со дня заключения настоящего Контракта; 3.3.2. Выполнить работы в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Контракта; 3.3.3. Оплатить Заказчику пени и/или штрафы, в случае если Заказчик выставил Исполнителю требование об их уплате, в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5 настоящего Контракта. 4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 4.1. По окончании работ исполнитель обязан предоставить заказчику: Акт о приемке выполненных Работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 4.2. Заказчик не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет их соответствия объему, качеству, установленному в настоящем Контракте. 4.2.1. По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет: - заказным письмом с уведомлением, либо передает нарочно Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акт о приемке выполненных работ либо - запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ либо - мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, содержащий перечень выявленных недостатков, необходимых для доработки, и разумные сроки их устранения. 4.3. В случае получения от Заказчика надлежащим образом направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно выполненных работ, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ. 4.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты. 4.5. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ, в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов выполненных работ Исполнитель обязуется в срок, установленный в Акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет и направить (почтой или нарочно) отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ. 4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, разъяснения Исполнителя в отношении выполненных работ Заказчиком принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок/выполнение работ в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.2. настоящего Контракта. 4.7. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт о приемке выполненных работ и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ. 4.8. Работы по настоящему Контракту могут быть приняты Заказчиком ранее установленного настоящим Контрактом срока. 4.9. В ходе выполнения работ исполнитель своевременно и за свой счет обеспечивает свой персонал рабочим инструментом, необходимым техническим и диагностическим оборудованием, измерительными приборами и прочим для качественного выполнения работ. 4.10. Перед выполнением работ исполнитель обязан предоставить заказчику: - относящиеся к используемому материалу принадлежности и документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями контракта; - копии документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ, а также используемого материала требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, сертификатам соответствия, гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим сертификатам и иным документам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все документы должны быть на русском языке. В случае не предоставления указанных документов перед выполнением работ заказчик вправе отказаться от выполнения исполнителем работ. Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполняемых работ. 4.11. Качество выполняемых работ, а также используемого материала должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, сертификатам соответствия, гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим сертификатам, качественным удостоверениям производителя и иным документам в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта и подтверждаться соответствующими документами на каждое наименование работы, используемого материала. 4.12. Материал, используемый для выполнения работ, должны отвечать следующим требованиям: - должен быть новым, не бывшим в употреблении и ремонте, не восстановленным (у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), оригинальным и предназначенным для страны заказчика, что подтверждается соответствующими документами; - должен принадлежать исполнителю на правах собственности, не быть заложенным или арестованным, а также свободен от прав и обязанностей на него третьих лиц; - должен соответствовать запрашиваемым техническим характеристикам, что подтверждается соответствующими документами; - должен быть пригоден для его использования по назначению; - не должен иметь ни внешних (потертости, царапины, сколы и следы вскрытия), ни внутренних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования по назначению. 4.13. Исполнитель обязан предоставить срок гарантии на результаты выполненных работ, который составляет 2 (два) года с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Гарантийные обязательства на выполненные работы сохраняются в случае прекращения (расторжения) Контракта, а также после истечения срока действия Контракта. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, по требованию Заказчика Исполнитель обязан уплатить неустойку (штраф, пени). 5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по выполнению работ по Контракту, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего требования уплатить Заказчику пеню, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее, чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063 (далее - Правила). 5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязан выплатить штраф в размере 10 % от цены Контракта, определенном в порядке, установленном Правилами, что составляет _____________ руб. Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается выполнение работ, не соответствующие требованиям, установленным Техническим заданием. 5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 2,5 % от цены Контракта, определенном в порядке, установленном Правилами, что составляет _________ руб. Применение штрафных санкций к Заказчику применимо в случае неоднократного (от двух и более раз) незаконного отказа от приемки работ по настоящему Контракту. 5.6. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Исполнителя от возмещения Заказчику убытков от ненадлежащего исполнения обязательств. 5.7. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 5.8. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 (пяти) календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту. 5.9. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства. 5.10. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель. 5.11. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 6.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если: 6.2.1. Исполнитель выполняет работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок; 6.2.2. Исполнитель неоднократно (от двух и более раз) нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим Контрактом; 6.2.3. Исполнитель не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом, либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок; 6.2.4. Отступления в выполнение работ от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми. 6.3. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 6.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя. 6.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если: 6.5.1. Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) нарушены сроки оплаты работ; 6.5.2. Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) незаконно отказано в приемке выполненных работ. 6.6. Исполнитель также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 6.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 6.8. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении. 6.9. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Исполнителем. 6.10. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 7.1. Заказчиком установлено требование обеспечения Контракта в размере 30% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 331374 (Триста тридцать одну тысячу триста семьдесят четыре рубля) рубля 22 копейки. 7.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. 7.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 7 настоящего Контракта. В ходе исполнения настоящего Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Контракта. 7.4. Обеспечение исполнения настоящего Контракта распространяется, в том числе, на случаи неисполнения обязательств по настоящему Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту. 7.5. Денежные средства в счет обеспечения исполнения настоящего Контракта, внесенные Исполнителем на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, возвращается Заказчик не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания им Акта о приемки выполненных Работ. 7.6. Заказчик возвращает денежные средства в счет обеспечения исполнения настоящего Контракта путем их перечисления на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в пункте 11 настоящего Контракта. 7.7. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств в счет обеспечения исполнения настоящего Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в пункте 11 настоящего Контракта. 8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 8.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 8.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. 8.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия. 8.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 8.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. 8.8. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 8.9. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. 9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 9.1. Изменения и дополнения настоящего Контракта совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему Контракту и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемыми частями настоящего Контракта. 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами. 10.2. Срок действия настоящего Контракта - с даты подписания настоящего Контракта до 25 декабря 2014 года. 10.3. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик Исполнитель Федеральное агентство по рыболовству _________________________ Адрес: Рождественский бульвар, дом. _________________________ 12/8, стр. 1, г. Москва, 107996 Адрес: _____, ____, _____ Телефон (495) 623 23 20 ___,________________ Р/С 40105810700000001901 Телефон (_____) _________ л/сч. 03951000760 _________________________ Межрегиональное операционное _________________________ управление Федерального казначейства _________________________ ОПЕРУ-1 Банка России _________________________ БИК 044501002 _________________________ ИНН 7702679523 _________________________ КПП 770201001 Заказчик Исполнитель __________/_._.___________/ _________/_._.__________/ м.п. м.п. Приложение N 1 к государственному контракту N ____________________________ от __________ 2014 г. Техническое задание на реставрационные работы в 2014 году дверного блока первого этажа административного здания Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1 1. Предмет аукциона в электронной форме (электронный аукцион): реставрационные работы в 2014 году дверного блока первого этажа административного здания Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1. 2. Место и цель выполнения работ: административное здание Федерального агентства по рыболовству, расположенное по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1., (далее Объект). Сохранение памятника культурного наследия федерального значения. 3. Сроки выполнения работ: работы должны выполняться в соответствии с прилагаемым к государственному контракту настоящим техническим заданием. Исполнитель обязан выполнить работы в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения государственного контракта. 4. Общие сведения и характеристика объекта. 4.1. Здание является объектом культурного наследия федерального значения "Дом братьев Ивана Александровича и Михаила Александровича Фонвизиных, в котором неоднократно проходили совещания декабристов и где в 1821 г. было принято решение о роспуске Союза благоденствия с целью создания нового тайного общества". Дверной блок изготовлен из дуба, с элементами резьбы; медный и латунный скобяной прибор. Цвет: Московская палитра: МП-0324-К-0068, лак. 4.2. Здание 2-х этажное с подвалом, кирпичное, административное, расположенное по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1. 5. Объем выполняемых работ: - выполнить реставрационные работы дверного блока первого этажа административного здания, с последующим восстановлением существующих откосов и стен. - работы выполняются в соответствии со сметой являющейся приложением к аукционной документации. 6. Условия выполнения работ: 6.1. Выполнение работ должно проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (в том числе относительно требований к качеству работ и безопасности их проведения), а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. N 349 "О лицензировании деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" участник закупки к заявке на участие в электронном аукционе должен приложить: - копию государственной лицензии Министерства культуры Российской Федерации, выданной участнику закупки на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Перечень работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: - ремонт, реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов; - ремонт, реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей; - реставрация и воссоздание резьбы по дереву. 6.2. Исполнитель полностью отвечает за качество всех используемых материалов и техники. 6.3. Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с заказчиком. 6.4. Производство работ должно производиться, не нарушая рабочего цикла объекта. 6.5. Исполнитель несет ответственность за возможный материальный ущерб, нанесенный имуществу заказчика персоналом исполнителя или возникшей по вине персонала исполнителя аварийной ситуацией, ее последствиями, а так же за соблюдение техники безопасности, охране окружающей среды, условий охраны труда и пожарной безопасности персоналом исполнителя при производстве работ. Исполнитель своими силами демонтирует с последующим монтажом необходимое оборудование заказчика в ходе выполнения работ. 6.6. До начала выполнения реставрационных работ на объекте исполнителю необходимо получить Разрешение на производство работ по сохранению объектов отнесенных к недвижимому культурному наследию, в Департаменте культурного наследия г. Москвы ("Мосгорнаследие"). 7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. При проведении работ Исполнитель ориентируется (использует в процессе исполнения по государственному контракту) на материалы и технологии, позволяющие, при выполнении норм эксплуатации здания, добиться срока эксплуатации без капитального ремонта не менее чем 5 (пяти) лет. На все материалы и изделия должны быть представлены соответствующие сертификаты соответствия и безопасности. Гарантийный срок на результаты выполненных работ (включая материалы, в том числе восстановленные двери) должен составлять 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ. Исполнитель должен гарантировать работу дверного блока во время и после проведения работ при условии, что Заказчик будет выполнять рекомендации Исполнителя и относительно функционирования и эксплуатации дверного блока. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется без взимания дополнительной платы. Взаимодействие Заказчика с Исполнителем в проблемных ситуациях может осуществляться по телефону, факсу или электронной почтой. 8. Приемка-сдача выполненных работ. Заказчик принимает работу, в объеме технического задания и сметы, и производит их окончательную оплату только после предоставления исполнителем полного комплекта (в 2-х экземплярах на бумажном носителе - акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) надлежащим образом оформленных документов. Все работы должны быть выполнены с соблюдением норм пожарной безопасности, электротехнической безопасности и строительных норм. 20.30.90.000 - Работы по установке (монтажу) сборных деревянных строительных конструкций (включая сборные деревянные здания) и столярных изделий собственного изготовления. Заказчик: Исполнитель: Заместитель руководителя _________________________ Федерального агентства _________________________ по рыболовству _________________________ __________(_._.___________) _________(_._.__________) "__"___________ 2014 г. "__"___________ 2014 г. м.п. м.п. Smeta.ru (495)974-1589 ТСН-2001 (ОАО МЦЦС "Мосстройцены", 2006) Приложение N 2 к государственному контракту Форма N 1а "СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ" ________________ _______________ "__"________ 200_ г. "__"________ 200_ г. Административное здание Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1 ______________________________________________________________________ (Наименование стройки) *_____ подлежит изменению по результатам закупки Локальная смета N 1 (локальный сметный расчет) Реставрационные работы в 2014 году дверного блока первого этажа административного здания Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1 (наименование работ и затрат, наименование объекта) Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на Август 2014 г. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | Цена | коэфициенты | ВСЕГО | Коэфф.| ВСЕГО N | Шифр | | Единица| Кол-во | на ед. |--------------|в базисных| пере- | в текущих п/п | расценки | Наименование работ и затрат | изме- | единиц | изм. |попра-| зимних| ценах, | счета |(прогнозных) | и коды | | рения | | руб. |вочные| удоро-| руб. |и нормы|ценах, руб. | ресурсов | | | | | | жаний | |НP и СП| ----|-----------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|-------|----------|-------|------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел Новый раздел ------ ------------- 1 7.5-5-1 РАЗБОРКА НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ОКОННОГО ИЛИ ДВЕРНОГО ПРОЕМА шт. 1 ЗП 4,20 1,047 4,40 15,47 68,03 HP от ЗП % 105 4,62 88 59,87 СП от ЗП % 70 3,08 44 29,93 ЗТР чел-ч 0,33 1,047 0,35 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12,10 157,83 2 7.5-5-2 РАЗБОРКА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН СО СНЯТИЕМ С ПЕТЕЛЬ шт. 2 ЗП 8,79 1,047 18,41 15,47 284,74 HP от ЗП % 105 19,33 88 250,57 СП от ЗП % 70 12,89 44 125,29 ЗТР чел-ч 0,69 1,047 1,44 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50,63 660,60 3 7.5-5-8 РАЗБОРКА КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ И ЗОНДИРОВАНИЕМ шт. 1 ЗП 17,96 1,047 18,80 15,47 290,90 HP от ЗП % 105 19,74 88 255,99 СП от ЗП % 70 13,16 44 128,00 ЗТР чел-ч 1,41 1,047 1,48 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51,70 674,89 4 7.5-28-3 ВОССОЗДАНИЕ КОРОБОК С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ КОЛИЧЕСТВОМ СЛОЕВ 3 м 8,15 ЗП 53,22 )*1,2) 1,047 544,95 15,47 8 430,45 ЭМ 0,30 1,047 2,56 6 15,36 в т.ч. ЗПМ 0,06 1,047 (0,51) 15,47 (7,92) MP 5,00 1 40,75 11,27 459,25 4,1 1.1-1-190 ДОСКИ ТВЕРДЫХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД, ОБРЕЗНЫЕ, ДЛИНА 2-6,5 М, СОРТ I, ТОЛЩИНА 35 ММ И БОЛЕЕ м3 0,1956 2 657,91 1 519,89 16,99 8 832,88 HP от ЗП % 105 572,20 88 7 418,80 СП от ЗП % 70 381,47 44 3 709,40 HP и СП от ЗПМ % 175 0,89 165 13,07 ЗТР чел-ч 3,42 35,02 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 062,71 28 879,21 5 7.5-28-11 УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕННЫХ ВНОВЬ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ КОРОБОК И КОЛОД С ПРИГОНКОЙ ПО МЕСТУ, В КАМЕННЫХ СТЕНАХ шт. 1 ЗП 53,72 *1,2 1,047 67,49 15,47 1 044,13 ЭМ 0,10 1,047 0,10 6 0,63 в т.ч. ЗПМ 0,02 1,047 (0,02) 15,47 (0,32) MP 159,90 1 159,90 4,5 719,55 HP от ЗП % 105 70,86 88 918,83 СП от ЗП % 70 47,24 44 459,42 HP и СП от ЗПМ % 175 0,04 165 0,53 ЗТР чел-ч 3,7 *1,2 1,047 4,65 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 345,63 3 143,09 6 7.5-31-4 ИЗГОТОВЛЕНИЕ (ВОССОЗДАНИЕ) ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ПО СТАРЫМ ОБРАЗЦАМ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ - ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПОЛУСВЕТЛЫЕ (БЕЗ ОСТЕКЛЕНИЯ) ПЕРВЫЙ СЛОЙ м2 4,8 ЗП 518,61 *1,2 1,047 3 127,59 15,47 48 383,84 ЭМ 1,60 1,047 8,04 6 48,25 в т.ч. ЗПМ 0,32 1,047 (1,61) 15,47 (24,88) MP 10,36 1 49,73 7,88 391,86 6,1 1.1-1-190 ДОСКИ ТВЕРДЫХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД, ОБРЕЗНЫЕ, ДЛИНА 2-6,5 М, СОРТ I, ТОЛЩИНА 35 ММ И БОЛЕЕ м3 0,6 2 657,91 1 1 594,75 16,99 27 094,73 HP от ЗП % 105 3 283,97 88 42 577,78 СП от ЗП % 70 2 189,31 44 21 288,89 HP и СП от ЗПМ % 175 2,82 165 41,05 ЗТР чел-ч 33,33 *1,2 1,047 201,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 256,21 139 826,40 7 75-31-4 ИЗГОТОВЛЕНИЕ (ВОССОЗДАНИЕ) ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ПО СТАРЫМ ОБРАЗЦАМ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ - ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПОЛУСВЕТЛЫЕ (БЕЗ ОСТЕКЛЕНИЯ) ВТОРОЙ СЛОЙ м2 4,8 ЗП 518,61 )*1,2 1,047 3 127,59 15,47 48 383,84 ЭМ 1,60 1,047 8,04 6 48,25 в т.ч. ЗПМ 0,32 1,047 (1,61) 15,47 (24,88) MP 10,36 1 49,73 7,88 391,86 7,1 1.1-1-190 ДОСКИ ТВЕРДЫХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД, ОБРЕЗНЫЕ, ДЛИНА 2-6,5 М, СОРТ I, ТОЛЩИНА 35 ММ И БОЛЕЕ м3 0,6 2 657,91 1 1 594,75 16,99 27 094,73 HP от ЗП % 105 3 283,97 88 42 577,78 СП от ЗП % 70 2 189,31 44 21 288,89 HP и СП от ЗПМ % 175 2,82 165 41,05 ЗТР чел-ч 33,33 )*1,2 1,047 201,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 256,21 139 826,40 8 7.5-31-12 ПРИГОНКА И НАВЕСКА ВНОВЬ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО СТАРЫМ ОБРАЗЦАМ ДВЕРНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ ПОЛОТЕН проем 1 ЗП 94,14 )*1,2 1,047 118,28 15,47 1 829,75 MP 30,31 1 30,31 1,9 57,59 HP от ЗП % 105 124,19 88 1 610,18 СП от ЗП % 70 82,80 44 805,09 ЗТР чел-ч 6,05 )*1,2 1,047 7,60 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 355,58 4 302,61 9 7.13-4-8 ВОССОЗДАНИЕ УТРАЧЕННОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЛЬЕФНОЙ РЕЗЬБЫ, КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ РЕЗЬБЫ III дм2 142,6 ЗП 80,09 )*1,5 1,047 17 936,42 15,47 277 476,41 MP 0,42 1 59,89 1,52 91,04 9,1 1.1-2-101 ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЯННАЯ ИЗ ДУБА (МАССИВ ДЕРЕВА) м3 0,28483 13 138,4 1 3 742,22 3,45 12 910,66 HP от ЗП % 110 19 730,06 92 255 278,30 СП ОТ ЗП % 85 15 245,96 44 122 089,62 ЗТР чел-ч 4,42 )*1,5 1,047 989,87 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 714,55 667 846,03 10 7.5-16-3 ВОССОЗДАНИЕ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛИНТУСОВ, ГАЛТЕЛЕЙ, НАЛИЧНИКОВ, ПОРУЧНЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 10 м 0,815 ЗП 141,60 )*1,2 1,047 144,99 15,47 2 243,05 ЭМ 0,60 1,047 0,51 6 3,07 в т.ч. ЗПМ 0,12 1,047 (0,10) 15,47 (1,58) 10,1 1.1-1-190 ДОСКИ ТВЕРДЫХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД, ОБРЕЗНЫЕ, ДЛИНА 2-6,5 М, СОРТ I, ТОЛЩИНА 35 ММ И БОЛЕЕ м3 0,03586 2 657,91 1 95,31 16,99 1 619,36 HP от ЗП % 105 152,24 88 1 973,88 СП от ЗП % 70 101,49 44 986,94 HP и СП от ЗПМ % 175 0,18 165 2,61 ЗТР чел-ч 9,1 )*1,2 1,047 9,32 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 494,72 6 828,91 11 7.5-16-8 УСТАНОВКА ПРОФИЛИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛИНТУСОВ, ГАЛТЕЛЕЙ, НАЛИЧНИКОВ, ПОРУЧНЕЙ 10 м 0,815 ЗП 50,96 )*1,2 1,047 52,18 15,47 807,24 MP 1,04 1 0,85 4,5 3,81 HP от ЗП % 105 54,79 88 710,37 СП от ЗП % 70 36,53 44 355,19 ЗТР чел-ч 4 )*1,2 1,047 4,10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 144,35 1 876,61 12 7.14-9-7 ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ МЕБЕЛИ ИЗ ЦЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВА, ЛАКИРОВАНИЕ НИТРОЛАКОМ, ВИДЫ ПОВЕРХНОСТИ: ТЯГИ, КАЛЕВКИ м2 9,03 ЗП 195,43 1,047 1 847,68 15,47 28 583,54 MP 40,03 1 361,47 2,61 943,44 HP от ЗП % 110 2 032,45 92 26 296,86 СП от ЗП % 85 1 570,53 44 12 576,76 ЗТР чел-ч 12,56 1,047 118,75 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 812,13 68 400,60 13 7.22-10-1 ВЫЕМКА ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 ДМ2 ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ I компп 2 ЗП 4,82 1,047 10,09 15,47 156,14 HP от ЗП % 110 11,10 92 143,65 СП от ЗП % 85 8,58 44 68,70 ЗТР чел-ч 0,42 1,047 0,88 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29,77 368,49 14 7.25-8-1 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ В КИСЛОТНЫХ ВАННАХ дм2 63 ЗП 7,78 1 490,14 15,47 7 582,47 MP 1,37 1 86,31 5,75 496,28 HP от ЗП % 110 539,15 92 6 975,87 СП от ЗП % 85 416,62 44 3 336,29 ЗТР чел-ч 0,5 1 31,50 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 532,22 18 390,91 15 7.25-9-1 ШЛИФОВКА НА МАТ И ГЛЯНЕЦ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ дм2 63 ЗП 2,96 1 186,48 15,47 2 884,85 MP 0,33 1 20,79 27,43 570,27 HP от ЗП % 110 205,13 92 2 654,06 СП от ЗП % 85 158,51 44 1 269,33 ЗТР чел-ч 0,19 1 11,97 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 570,91 7 378,51 16 7.22-9-1 УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕННЫХ ВНОВЬ ИЛИ РЕСТАВРИРОВАННЫХ СКОБ С НАКЛАДКОЙ ИЛИ ОВАЛЬНОЙ РУЧКИ С РОЗЕТКОЙ шт. 2 ЗП 2,97 1,047 6,22 15,47 96,21 HP ОТ ЗП % 110 6,84 92 88,51 СП от ЗП % 85 5,29 44 42,33 ЗТР чел-ч 0,24 1,047 0,50 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18,35 227,05 17 3.15-117-1 ОСТЕКЛЕНИЕ СТЕКЛОМ ОКОННЫМ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ДВЕРЕЙ (КРОМЕ БАЛКОННЫХ) НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ 100 м2 0,0175 ЗП 947,48 1,047 17,36 15,47 268,56 ЭМ 41,69 1,047 0,76 8,54 6,52 в т.ч. ЗПМ 9,85 1,047 (0,18) 15,47 (2,79) MP 490,90 1,003 8,62 1,9 16,37 17,1 1.1-1-1163 СТЕКЛО ОКОННОЕ ЛИСТОВОЕ, ТОЛЩИНА 4 ММ м2 1,855 23,21 1,003 43,18 8,79 379,58 HP от ЗП % 100 17,36 84 225,59 СП от ЗП % 64 11,11 44 118,17 HP и СП от ЗПМ % 175 0,32 165 4,60 ЗТР чел-ч 83,7 1,047 1,53 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 98,71 1 019,39 Итого 88 806,48 1 089 807,53 Итого 1 089 807,53 НДС 18% на материалы 14 773,19 Всего 1 104 580,72 Составил _________________________________________ (должность, подпись, инициалы, фамилия) Проверил: _________________________________________ (должность, подпись, инициалы, фамилия) Smeta.ru (495)974-1589 ТСН-2001 (ОАО МЦЦС "Мосстройцены", 2006) Приложение N 1 Форма N 1а к информационной карте электронного аукциона "СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ" ________________ _______________ "__"________ 200_ г. "__"________ 200_ г. Административное здание Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1 ______________________________________________________________________ (Наименование стройки) *_____ подлежит изменению по результатам закупки Локальная смета N 1 (локальный сметный расчет) Реставрационные работы в 2014 году дверного блока первого этажа административного здания Федерального агентства по рыболовству, расположенного по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1 (наименование работ и затрат, наименование объекта) Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на Август 2014 г. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | Цена | коэфициенты | ВСЕГО | Коэфф.| ВСЕГО N | Шифр | | Единица| Кол-во | на ед. |--------------|в базисных| пере- | в текущих п/п | расценки | Наименование работ и затрат | изме- | единиц | изм. |попра-| зимних| ценах, | счета |(прогнозных) | и коды | | рения | | руб. |вочные| удоро-| руб. |и нормы|ценах, руб. | ресурсов | | | | | | жаний | |НP и СП| ----|-----------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|-------|----------|-------|------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел Новый раздел ------ ------------- 1 7.5-5-1 РАЗБОРКА НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ОКОННОГО ИЛИ ДВЕРНОГО ПРОЕМА шт. 1 ЗП 4,20 1,047 4,40 15,47 68,03 HP от ЗП % 105 4,62 88 59,87 СП от ЗП % 70 3,08 44 29,93 ЗТР чел-ч 0,33 1,047 0,35 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12,10 157,83 2 7.5-5-2 РАЗБОРКА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН СО СНЯТИЕМ С ПЕТЕЛЬ шт. 2 ЗП 8,79 1,047 18,41 15,47 284,74 HP от ЗП % 105 19,33 88 250,57 СП от ЗП % 70 12,89 44 125,29 ЗТР чел-ч 0,69 1,047 1,44 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50,63 660,60 3 7.5-5-8 РАЗБОРКА КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ И ЗОНДИРОВАНИЕМ шт. 1 ЗП 17,96 1,047 18,80 15,47 290,90 HP от ЗП % 105 19,74 88 255,99 СП от ЗП % 70 13,16 44 128,00 ЗТР чел-ч 1,41 1,047 1,48 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51,70 674,89 4 7.5-28-3 ВОССОЗДАНИЕ КОРОБОК С Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Август
|