|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 27.11.2014 № 9007.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом и информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта содержится в части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". 7.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения. 7.4. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 7.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС (на официальном сайте) и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС (на официальном сайте). 7.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 7.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта. 7.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным настоящей документацией об электронном аукционе требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика. 7.9. Информация о Поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 7.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 7.11. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Поставщиком указанных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. 7.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 7.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 7.14. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Поставщика от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, которая являлась предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона N 44-ФЗ. 7.15. Информация о расторжении контракта размещается заказчиком в ЕИС (на официальном сайте) в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения контракта. 7.16. Дополнительные условия, касающиеся расторжения контракта, указаны непосредственно в прилагаемом к настоящей документации проекте государственного контракта. III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" содержится информация для данного конкретного электронного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". При возникновении противоречия между положениями части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" применяются положения части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". 8. Информация о проводимом аукционе ---------------------------------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Текст пояснений п/п| пояснений | ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 1. | Способ определения | Электронный аукцион | поставщика | ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 2. | Адрес электронной | http://www.sberbank-ast.ru. | площадки в | | информационно- | | телекоммуникационной | | сети "Интернет" | ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 3. | Наименование | Наименование Заказчика: | Заказчика, контактная| Федеральное агентство по рыболовству | информация | Место нахождения - 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, | | д. 12/8, стр. 1. | | Почтовый адрес - 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, | | д. 12/8, стр. 1. | | Адрес электронной почты - [email protected] | | Номер контактного телефона - (495) 987-06-22 | | Ответственное должностное лицо заказчика - | | Авдеев Борис Николаевич ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 4. | Предмет электронного | Поставка и монтаж в 2014 году кондиционеров для нужд | аукциона | Федерального агентства по рыболовству ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 5. | Описание объекта | Поставка и монтаж в 2014 году кондиционеров для нужд | закупки | Федерального агентства по рыболовству | | | | Функциональные, технические и качественные характеристики, | | эксплуатационные характеристики объекта закупки указаны в | | техническом задании (Раздел IV. Техническая часть | | документации об электронном аукционе) ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 6. | Информация о | В соответствии с техническим заданием. | количестве товара | ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 7. | Сроки и место | Поставка и монтаж кондиционеров осуществляется Поставщиком по | поставки товара: | адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1, | | д. 15, стр. 1 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента | | заключения контракта. ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 8. | Начальная | 523 194 (пятьсот двадцать три тысячи сто девяносто четыре) | (максимальная) цена | рублей 47 копеек. | контракта (цена лота)| ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 9. | Обоснование | Осуществлялось в соответствии с Методическими | начальной | рекомендациями по применению метода определения начальной | (максимальной) цены | (максимальной) цены контракта - сопоставления цен, анализ | контракта | рынка. (Приложение N 1 к ИКА в электронной форме) ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 10.| Источник | Федеральный бюджет | финансирования | ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 11.| Валюта, используемая | Валюта - российский рубль. | для формирования | | цены контракта и | | расчетов с | | поставщиком | ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 12.| Порядок применения | Порядок применения официального курса иностранной валюты к | официального курса | рублю Российской Федерации не устанавливается, поскольку для | иностранной валюты к | формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком | рублю Российской | Заказчиком используется валюта Российской Федерации. | Федерации, | | установленного | | Центральным банком | | Российской Федерации | | и используемого при | | оплате контракта | ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 13.| Порядок и сроки | Оплата поставки и монтажа товара осуществляется Заказчиком в | оплаты товара | безналичной форме по факту поставки товара и монтажа в течение | | 3 (Двух) рабочих дней после подписания Сторонами товарной | | накладной и акта сдачи-приемки работ по монтажу товара, на | | основании предоставленных Поставщиком счета и счет-фактуры. ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 14.| Единые требования к | 1) не проведение ликвидации участника закупки | участникам | юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о | электронного аукциона| признании участника закупки - юридического лица или | | индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и | | об открытии конкурсного производства; | | 2) не приостановление деятельности участника закупки в | | порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об | | административных правонарушениях, на дату подачи заявки на | | участие в закупке; | | 3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, | | сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты | | бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на | | которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный | | налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской | | Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в | | соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым | | имеется вступившее в законную силу решение суда о признании | | обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые | | признаны безнадежными к взысканию в соответствии с | | законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за | | прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать | | пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по | | данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; | | 4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у | | руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или | | главного бухгалтера юридического лица - участника закупки | | судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у | | которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение | | в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения | | права занимать определенные должности или заниматься | | определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, | | выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом | | осуществляемой закупки, и административного наказания в виде | | дисквалификации; | | 5) отсутствие между участником закупки и заказчиком | | конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых | | руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, | | руководитель контрактной службы заказчика, контрактный | | управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися | | выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом | | хозяйственного общества (директором, генеральным директором, | | управляющим, президентом и другими), членами коллегиального | | исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем | | (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного | | предприятия либо иными органами управления юридических лиц - | | участников закупки, с физическими лицами, в том числе | | зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - | | участниками закупки либо являются близкими родственниками | | (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии | | (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), | | полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) | | братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных | | физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические | | лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо | | или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами | | голосующих акций хозяйственного общества либо долей, | | превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного | | общества. ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 15.| Ограничение участия в| Участниками закупки могут быть только субъекты малого | определении | предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие | поставщика | организации, которые обязаны декларировать в заявках на участие в | | закупке свою принадлежность к субъектам малого | | предпринимательства, к социально ориентированным | | некоммерческим организациям. ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 16.| Требования к | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. | содержанию, составу | 1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе | заявки на участие в | должна содержать: | электронном аукционе | | и инструкция по ее | 1.1. Согласие участника аукциона на поставку товара на условиях, | заполнению | предусмотренных документацией об аукционе. | | | | 2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна | | содержать следующие документы и информацию: | | | | 2.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место | | нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, | | отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для | | физического лица), номер контактного телефона, идентификационный | | номер налогоплательщика участника такого аукциона или в | | соответствии с законодательством соответствующего иностранного | | государства аналог идентификационного номера налогоплательщика | | (при наличии) участника такого аукциона (для иностранного лица), | | идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | | учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, | | исполняющего функции единоличного исполнительного органа | | участника такого аукциона; | | 2.2. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо | | копия данного решения в случае, если требование о необходимости | | наличия данного решения для совершения крупной сделки | | установлено федеральными законами и иными нормативными | | правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными | | документами юридического лица и для участника такого аукциона | | заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на | | участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта | | является крупной сделкой; | | 2.3. участнику закупки необходимо задекларировать свою | | принадлежность к субъектам малого предпринимательства или | | социально ориентированным некоммерческим организациям. ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 17.| Срок подачи заявок на| 08 декабря 2014 г. в 09 часов 00 минут | участие в электронном| (московское время) | аукционе, дата и | | время окончания срока| Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе | подачи заявок на | в любое время с момента размещения извещения о проведении | участие в электронном| аукциона до даты и времени окончания срока подачи на участие | аукционе | в таком аукционе заявок. ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 18.| Место подачи заявок | http://www.sberbank-ast.ru | на участие в | | электронном аукционе | ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 19.| Порядок подачи заявок| Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником | на участие в | такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух | электронном аукционе | электронных документов, содержащих первую часть заявки на участие | | в электронном аукционе и соответственно вторую часть заявки на | | участие в электронном аукционе, подписанных усиленной | | электронной подписью уполномоченного лица участника закупки. | | Указанные электронные документы подаются одновременно. ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 20.| Размер обеспечения | 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, что составляет | заявки на участие в | 5231 (пять тысяч двести тридцать один ) рубль 94 копейки. | электронном аукционе | ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 21.| Порядок внесения | Участник электронного аукциона вносит денежные средства на счет | денежных средств в | оператора электронной площадки в банке, открытый для проведения | качестве обеспечения | операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете | заявок на участие в | оператора электронной площадки. | электронном аукционе | Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом | | счете участника закупки, открытом для проведения операций по | | обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора | | электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не | | осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не | | менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном | | аукционе, предусмотренный пунктом 20 части III | | "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 22.| Дата окончания срока | | рассмотрения первых | 09 декабря 2014 г. | частей заявок на | | участие в электронном| | аукционе | ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 23.| Дата проведения | | электронного аукциона| 12 декабря 2014 г. ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 24.| Даты начала и | Дата начала - с даты размещения извещения и документации об | окончания срока | электронном аукционе. | предоставления | Дата окончания срока - не позднее чем за три дня до даты | участникам | окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, | электронного аукциона| указанной в пункте 18 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА | разъяснений | АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" | положений настоящей | | документации об | | электронном аукционе | ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 25.| Возможность | Допускается по согласованию сторон. | заказчика при | | заключении контракта | | по согласованию с | | участником | | электронного | | аукциона, с которым | | заключается контракт,| | увеличить количество | | поставляемого товара | | на сумму, не | | превышающую | | разницы между ценой | | контракта, | | предложенной таким | | участником, и | | начальной | | (максимальной) ценой | | контракта (ценой | | лота). | ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 26.| Возможность | Допускается по согласованию сторон. | снижения цены | | контракта в ходе его | | исполнения без | | изменения | | предусмотренных | | контрактом количества| | товара, качества | | поставляемого товара | | и иных условий | | контракта | ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 27.| Возможность подачи | Допускается по соглашению сторон. | предложения | | заказчиком об | | увеличении или | | уменьшении | | предусмотренных | | контрактом количества| | товара, не более чем | | на десять процентов, | | в ходе исполнения | | контракта. | ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 28.| Возможность | Допускается по соглашению сторон. | улучшения | | качественных, | | функциональных | | характеристик Товара | | по сравнению с | | характеристиками, | | установленными | | Контрактом | ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 29.| Размер обеспечения | 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта, что | исполнения контракта | составляет 156 958 (сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят | | восемь) рублей 34 копеек. ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 30.| Порядок | Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником | предоставления | электронного аукциона, с которым заключается контракт, путем | обеспечения | внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в | исполнения контракта | документации об электронном аукционе или безотзывной банковской | | гарантией, выданной банком, включенным в перечень, указанный в | | пункте 6.3.5 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В | | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". | | Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником | | электронного аукциона самостоятельно. | | Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, | | размещает в ЕИС (на официальном сайте) документ, подтверждающий | | предоставление обеспечения исполнения контракта подписанный | | усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать | | от имени участника электронного аукциона, с которым заключается | | контракт вместе с проектом контракта, подписанным указанным | | лицом. ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 31.| Срок предоставления | Документы, подтверждающие предоставление обеспечения | обеспечения | исполнения контракта (платежное поручение, подтверждающее | исполнения контракта | перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения | | Контракта с отметкой банка, или заверенная банком копия этого | | платежного поручения либо включенная в реестр банковских гарантий | | безотзывная банковская гарантия) в размере, который предусмотрен | | пунктом 30 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В | | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", либо подп. 2 и 3 пункта 34 части III | | "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ | | ФОРМЕ", должны быть предоставлены заказчику в срок, указанный в | | пункте 37 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В | | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", одновременно с проектом контракта, | | подписанным усиленной электронной подписью лица, имеющего | | право действовать от имени участника электронного аукциона с | | которым заключается контракт. ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 32.| Реквизиты счета для | Р/с 40302810900001001901 | перечисления | Лиц./с N 05951000760 | денежных средств в | Межрегиональное операционное управление Федерального | качестве обеспечения | Казначейства ОПЕРУ-1 Банка России | исполнения контракта | БИК 044501002 | | ИНН 7702679523 | | КПП 770201001 ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 33.| Требования к | 1. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения | обеспечению | исполнения контракта (платежное поручение, подтверждающее | исполнения контракта | перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения | | Контракта с отметкой банка, или заверенная банком копия этого | | платежного поручения либо включенная в реестр банковских гарантий | | безотзывная банковская гарантия) в размере, который предусмотрен в | | документации об электронном аукционе, должны быть предоставлено | | Заказчику в срок, указанный в документации об электронном | | аукционе, одновременно с Контрактом, подписанным участником | | электронного аукциона, с которым заключается Контракт. | | 2. В рамках предоставления обеспечения Контракта должны быть | | обеспечены обязательства Поставщика по Контракту по возмещению | | убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим | | исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность | | выплаты неустойки, предусмотренной Контрактом. | | 3. Если участником электронного аукциона, с которым заключается | | Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и | | более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, то | | если таким участником наряду с подписанным проектом контракта не | | предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность в | | соответствии с условиями документации об электронном аукционе, | | обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено в | | размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения | | исполнения Контракта, указанный в документации об электронном | | аукционе, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом | | предусмотрена выплата аванса). | | 4. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям | | установленным законодательством Российской Федерации и другими | | нормативно-правовыми актами о контрактной системе в сфере | | закупок. | | Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия | | контракта не менее чем на один месяц. ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 34.| Условия банковской | Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: | гарантии, | 1) сумму банковской гарантии, указанную в пункте 30 части III | представляемой в | "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ | качестве обеспечения | ФОРМЕ" и подлежащую уплате гарантом заказчику при | исполнения контракта | ненадлежащем исполнении принципала обязательств, указанных в | | пп. 2 настоящего пункта части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА | | АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ"; | | 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых | | обеспечивается банковской гарантией; | | 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере | | 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день | | просрочки; | | 4) условие, согласно которому исполнением обязательств | | гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление | | денежных сумм на счет, на котором в соответствии с | | законодательством Российской Федерации учитываются операции со | | средствами, поступающими заказчику; | | 5) срок действия банковской гарантии, указанный в пункте 35 | | части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В | | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ"; | | 6) установленный Правительством Российской Федерации | | перечень документов, предоставляемых заказчиком банку | | одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной | | суммы по банковской гарантии; | | 7) отлагательное условие, предусматривающее заключение | | договора предоставления банковской гарантии по обязательствам | | принципала, возникшим из контракта при его заключении; | | 8) право заказчика на бесспорное списание денежных средств со | | счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней | | не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по | | банковской гарантии, направленное до окончания срока действия | | банковской гарантии. | | Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения | | исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий | | трех рабочих дней со дня ее поступления. | | Основанием для отказа в принятии банковской гарантии | | заказчиком является: | | 1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре | | банковских гарантий; | | 2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в | | настоящем пункте части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА | | АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ"; | | 3) несоответствие банковской гарантии требованиям, | | содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона, | | настоящей документации об электронном аукционе. | | В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в | | срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, | | информирует в письменной форме или в форме электронного | | документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с | | указанием причин, послуживших основанием для отказа. ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 35.| Срок действия | Срок действия банковской гарантии должен превышать срок | банковской гарантии, | действия контракта не менее чем на один месяц. | представляемой в | | качестве обеспечения | | исполнения контракта | ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 36.| Информация о | Наименование Контрактной службы - контрактная служба | сотрудниках | Росрыболовства | контрактной службе, | Место нахождения - г. Москва, Рождественский б-р, д. 12/8, стр. 1 | ответственных за | Почтовый адрес - 107996, Рождественский б-р, д. 12/8, стр. 1 | заключение контракта | Адрес электронной почты - ([email protected]) | | Номер контактного телефона - 8 (495) 987-05-32 | | Сотрудник Контрактной службы - Макаров Евгений Александрович ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 37.| Срок, в течение | 1. Победитель электронного аукциона должен подписать | которого победитель | контракт в течение пяти дней со дня размещения Заказчиком проекта | электронного аукциона| контракта, подготовленного заказчиком в соответствии с пунктом | или иной участник, с | 6.1.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В | которым заключается | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", либо в течение трех рабочих дней с даты | контракт при | получения документов, предусмотренных пунктом 6.1.3 части II | уклонении победителя | "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ | электронного аукциона| ФОРМЕ. | от заключения | 2. Иной участник электронного аукциона, с которым | контракта должен | заключается контракт при уклонении победителя электронного | подписать контракт | аукциона, в случае согласия этого участника заключить контракт, | | признанный победителем электронного аукциона, вправе подписать | | контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые | | предусмотрены пунктом 6.1.3. части II "ИНСТРУКЦИЯ | | УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", или | | отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным | | экземпляром контракта такой победитель электронного аукциона | | обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, | | предусмотренном пунктом 5.2.15 части II "ИНСТРУКЦИЯ | | УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", также | | обязан внести на счет, на котором в соответствии с | | законодательством Российской Федерации учитываются операции со | | средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере | | предложенной этим победителем цены за право заключения | | контракта. ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 38.| Условия признания | Победитель электронного аукциона и иные участники | победителя | электронного аукциона, признаются уклонившимся от заключения | электронного аукциона| контракта в случае, если в сроки, предусмотренные разделом 6.1 | или иного участника | части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ | электронного аукциона| ФОРМЕ", не направили заказчику проект контракта, подписанный | уклонившимися от | лицом, имеющим право действовать от имени победителя | заключения контракта | электронного аукциона, или направили протокол разногласий, | | предусмотренный пунктом 6.1.4 части II "ИНСТРУКЦИЯ | | УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", по | | истечении тринадцати дней с даты размещения в ЕИС (на | | официальном сайте) протокола, указанного в пунктом 5.3.8 | | части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ | | ФОРМЕ", или не исполнили требования, предусмотренные пунктом | | 1.11 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В | | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" (в случае снижения при проведении такого | | аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от | | начальной (максимальной) цены контракта). ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 39.| Информация о | Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от | возможности | исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта | одностороннего отказа| установлено, что поставщик не соответствует установленным пунктом | от исполнения | 17 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ | контракта | ФОРМЕ" требованиям к участникам закупки или предоставил | | недостоверную информацию о своем соответствии таким | | требованиям, что позволило ему стать победителем определения | | поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в случае | | ненадлежащего исполнения контракта поставщиком в порядке, | | предусмотренном в статье 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. | | N 44-ФЗ и условиями контракта. | | Заказчик, в случае ненадлежащего исполнения контракта | | поставщиком, может принять решение об одностороннем отказе от | | исполнения контракта в порядке, предусмотренном статьей 95 | | Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и в соответствии с | | Гражданским кодексом Российской федерации. | | Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от | | исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским | | кодексом Российской Федерации, а также порядке предусмотренном | | статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 40.| Требование об | Информация должна отсутствовать. | отсутствии в | | предусмотренном | | Федеральным законом | | N 44-ФЗ от 05.04.2013| | реестре | | недобросовестных | | поставщиков | | (подрядчиков, | | исполнителей) | | информации об | | участнике закупки, в | | том числе информации | | об учредителях, о | | членах коллегиального| | исполнительного | | органа, лице, | | исполняющем | | функции | | единоличного | | исполнительного | | органа участника | | закупки - | | юридического лица | ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 41.| Требование об | Сведения должны отсутствовать. | отсутствии сведений | | об участнике | | электронного аукциона| | в реестре | | недобросовестных | | поставщиков | | (подрядчиков, | | исполнителей), | | сформированном в | | порядке, | | действовавшем до дня | | вступления в силу | | Федерального закона | | РФ от 05.04.2013 | |N 44-ФЗ "О Контрактной| | системе в сфере | | закупок товаров, | | работ, услуг для | | обеспечения | | государственных и | | муниципальных нужд" | ---|----------------------|------------------------------------------------------------------- 42.| Условия, запреты и | Запретов и ограничений нет | ограничения допуска | | товаров, | | происходящих из | | иностранного | | государства или | | группы иностранных | | государств | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 1 к информационной карте аукциона в электронной форме Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на поставку и монтаж в 2014 году кондиционеров для нужд Федерального агентства по рыболовству ------------------------------------------------------------------------------------ N | Наименование,| Источник | Цена, руб. | Средняя |Количе-| Сумма, п/п| характеристика| | | цена, руб. | ство, | руб. | | | | | шт. | ---|---------------|------------------|------------|------------|-------|----------- 1 | Поставка и | Коммерческое | 565 296,84 | 523 194,47 | 16 | 523 194,47 | монтаж | предложение N 1 | | | | | в 2014 году | (Исх. N 951 от | | | | | кондиционеров | 14.11.2014 г.) | | | | | для нужд |------------------|------------| | | | Федерального | Коммерческое | 496 000,00 | | | | агентства по | предложение N 2 | | | | | рыболовству | (Исх. N б/н от | | | | | | 18.11.2014 г.) | | | | | |------------------|------------| | | | | Коммерческое | 495 200,00 | | | | | предложение N 3 | | | | | | (Исх. N 241 от | | | | | | 17.11.2014 г.) | | | | | |------------------|------------| | | | | Коммерческое | 499 200,00 | | | | | предложение N 4 | | | | | | (Исх. N 11/11/14 | | | | | | от 18.11.2014 г.)| | | | | |------------------|------------| | | | | Коммерческое | 560 275,50 | | | | | предложение N 5 | | | | | | (Исх. N П-538.9 | | | | | | от 14.11.2014 г.)| | | | ----------------------------------------------------------------|-------|----------- ИТОГО: | 16 | 523 194,47 ------------------------------------------------------------------------------------ Для обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта был исследован рынок цен с использованием коммерческих предложений компаний о стоимости поставки и монтажа товара. Применен метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Исходя из представленных коммерческих предложений на поставку и монтаж товара, являющиеся предметом электронного аукциона, средняя начальная (максимальная) цена контракта составляет 523 194 (пятьсот двадцать три тысячи сто девяносто четыре) рубля 47 копеек. IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ Техническое задание на поставку и монтаж в 2014 году кондиционеров для нужд Федерального агентства по рыболовству -------------------------------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Ед. |Кол-| Требуемые государственным заказчиком характеристики | товара | изм. | во.| товара ---|---------------|--------|----|---------------------------------------------------------- | | | | - Настенная сплит-система; | | | | - Обслуживаемая площадь не менее 20 м2; | | | | - Основные режимы: охлаждение - обогрев; | | | | - Длина коммуникаций между блоками от 15 до 20 м; | | | | - Перепад высот между блоками от 7 до 10 м; | | | | - Мощность в режиме охлаждения не менее 2.30 кВт; |Кондиционер LG | | | - Мощность в режиме обогрева не менее 2.35 кВт; | Сплит Система | | | - Потребляемая мощность при охлаждении не более 0.75 кВт; |Good Настенный | | | - Потребляемая мощность при обогреве не более 0.70 кВт; 1.| G07 АНТ | компл. | 10 | - Уровень шума внутреннего блока не более 28 дБ; | или | | | - Уровень шума наружного блока не более 54 дБ; | аналогичный | | | - Хладагент R410A; | эквивалент | | | - Равномерное охлаждение и обогрев помещений; | | | | - Низкий уровень звукового давления; | | | | - Жалюзи с памятью положения; | | | | - Компенсация разницы температур; | | | | - Защита от выхода из строя кондиционера из-за утечки | | | | хладагента; | | | | - Беспроводной пульт ДУ. ---|---------------|--------|----|---------------------------------------------------------- | | | | - Настенная сплит-система; | | | | - Обслуживаемая площадь не менее 25 м2; | | | | - Основные режимы: охлаждение - обогрев; | | | | - Длина коммуникаций между блоками от 15 до 20 м; |Кондиционер LG | | | - Перепад высот между блоками от 7 до 10 м; | Сплит Система | | | - Мощность в режиме охлаждения не менее 2.60 кВт; |Good Настенный | | | - Мощность в режиме обогрева не менее 2.80 кВт; 2.| G09 АНТ | компл. | 6 | - Потребляемая мощность при охлаждении не более 0.85 кВт; | или | | | - Потребляемая мощность при обогреве не более 0.80 кВт; | аналогичный | | | - Уровень шума внутреннего блока не более 28 дБ; | эквивалент | | | - Уровень шума наружного блока не более 54 дБ; | | | | - Хладагент R410 А; | | | | - Равномерное охлаждение и обогрев помещений; | | | | - Низкий уровень звукового давления; | | | | - Компенсация разницы температур; | | | | - Беспроводной пульт ДУ. -------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Поставка, разгрузка и монтаж товара осуществляется на основании государственного контракта в течение сроков, установленных контрактом, по помещениям, указанных Заказчиком. 2. Перечень работ по монтажу кондиционеров: - доставка кондиционеров; - монтаж 16-ти кондиционеров. 3. Расходные материалы для одной единицы оборудования. Фреоновая магистраль 1/4,3/8 или 1/2 (кабель управления, питания, м 13 дренаж). Короб 60-60 м 8 Короб 16-16 шт. 30 Кабель 3\2.5 + (гофра) м 40 Автомат 25А шт. 1 Проход доп. Стены шт. 2 Подключение к эл. щиту шт. 1 Амстронг (разборка, сборка.) 600x600 мм м3 8 4. Требования к крепежным и расходным материалам для каждой системы: - трасса медная изолированная (до 15 м.п.) включая кабель-каналы, дренажный трубопровод, электрические комплектующие, расходные материалы. Фреоновая магистраль прокладывается в коробах (в местах указанных Заказчиком); - внутренние и внешние блоки оборудования устанавливаются в местах, указанных Заказчиком. 5. Требования к строительно-монтажным работам: - поставщик обязан обеспечить соответствие результатов, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а так же правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации; - предусмотреть прокладку дренажной трассы в коробе с врезкой в существующею канализацию или в отлив (до 20 метров). Для каждой системы кондиционирования возможно использование дренажной помпы; - при монтаже системы кондиционирования при проведении трасс прокладки коммуникаций (фреонопроводы, кабели питания и управления, трубопроводы отвода конденсата) необходимо предусмотреть беспрепятственный доступ ко всем участкам прокладки коммуникаций. При монтаже в максимальной степени обеспечить доступ к сварным соединениям фреонопроводов для беспрепятственной последующей эксплуатации системы. Сварные соединения фреонопроводов в местах проходов стен и перекрытий не допустимы; - система кондиционирования подключается в щитовую (кабель 3*2.5 мм до 40 метров) с использованием автомата защиты; - прокладка трассы (труб и сети) для некоторых систем допустимо только по внутренним коммуникациям здания без выхода на внешнюю стену здания; - все работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, СНиП и СанПиН; - все отверстия, штробы в строительных конструкциях выполняет Поставщик; - косметический ремонт монтажных мест выполняет Поставщик; - все высотные работы производятся Поставщик и входят в общую цену контракта. Для каждой из систем охлаждения предусмотреть услуги промышленного альпиниста; - работы проводить без нарушения функционального назначения здания (без отселения и нарушения графика и ритма работ сотрудников); - работы проводить в часы, согласованные с Заказчиком, в вечернее и обеденное время, ввиду того, что объект режимный и нет возможности одновременной работы сотрудников Поставщика с сотрудниками Заказчика; - работы проводить под непосредственным постоянным руководством ответственного руководителя из числа ИТР; - ежедневная уборка помещений, в которых проводились работы от производственных отходов с утилизацией; - при производстве работ строго руководствоваться требованиями правил по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, СНиП 12-03-2001, ГОСТ 12.2.013-87; - поставщик несет полную ответственность за целостность силовых и слаботочных коммуникаций на территории помещений в которых производятся работы в течение 4 месяцев с момента начала выполнения работ; - сотрудники, привлекаемые для работ, должны пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда; - поставщик обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности проведения работ. Поставщик несет ответственность за нарушение указанных требований; - в случае нарушения правил охраны труда и пожарной безопасности, причинения вреда здоровью работника Поставщик несет полную ответственность перед работниками за безопасность выполняемых работ; - заказчик не несет ответственность за действия представителей Поставщика при проведении работ на территории заказчика; - заказчик может предоставить помещение под складирование оборудования и инструмента для осуществления монтажных работ не более чем 5 кв. м. 6. Требования к упаковке товара: товар (Оборудование) поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. 7. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика; - для проверки соответствия качества поставленного Поставщиком товара требованиям, установленным настоящим контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов; - оборудование должно быть новым, все необходимые руководства пользователя и техническая документация должна быть на русском языке, во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий. 8. Поставка и монтаж Товара осуществляется на следующих условиях: - при приеме и монтаже Товара Заказчик проверяет весь Товар для согласования характеристик и эксплуатационных свойств Товара и утверждения всей поставки и монтажа, в случае если Товар не соответствует требованиям Заказчика, то новый Товар должен быть предоставлен в течение 1 рабочего дня. В целях определения соответствия предложенного Товара требованиям, изложенным в документации об электронном аукционе, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик поставляемого и устанавливаемого Товара на соответствия требованиям, установленным государственным заказчиком, при этом Заказчик имеет право продлить срок приемки товара. 9. Требования к качеству товаров, работ, услуг: Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 1 год и на поставленный товар составляет 3 года с даты, поставки и монтажа. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. Прибытие специалистов в случае наступления гарантийного случая осуществляется Поставщиком в течение 3-х часов с момента поступления заявки (по факсу, или по электронной почте, или по телефону) от Заказчика. КБК: 07604122660019244-310 ОКПД: 29.23.12.150. V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА Государственный контракт N __________ г. Москва "__"________ 2014 г. Федеральное агентство по рыболовству (от имени Российской Федерации) именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству __________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________, действующего на основании _________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", при осуществлении закупки путем проведения аукциона в электронном форме, извещение от __.__.2014 г. N ____ и протокола подведения итогов электронного аукциона от __.__.2014 г. N ____ заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Поставщик принимает на себя обязательства на поставку и монтаж в 2014 году кондиционеров для нужд Федерального агентства по рыболовству (далее - Товар). 1.2. Наименование, состав Товара, характеристики, монтаж Товара определены в Техническом задании - Приложение N 1 к настоящему Контракту, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта. 1.3. Финансирование и оплата Товара осуществляется за счет средств федерального бюджета. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА 2.1. Цена Контракта составляет _________ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% _____ (__________) рублей __ коп.; 2.2. В Цену Контракта включены иные расходы и издержки Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе доставка Товара в адрес Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж, монтаж Товара, вывоз упаковочных материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 2.3. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев предусмотренных п. 9.1. настоящего Контракта. 3. СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА 3.1. Поставка и монтаж Товара осуществляется Поставщиком по помещениям указанным Заказчиком по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8 стр. 1, д. 15, стр. 1 в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Поставщик обязан: 4.1.1. Осуществить своевременную поставку и монтаж Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта. 4.1.2. Передать Заказчику оформленные в установленном порядке оригиналы товарных накладных, счета и счет-фактуры на Товар, а также акт сдачи-приемки работ по монтажу Товара. 4.1.3. Устранить все недостатки поставки и монтажа Товара в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения рекламации от Заказчика. 4.2. Заказчик обязан: 4.2.1. Принять поставку и монтаж Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта и при отсутствии претензий относительно качества, объема и других характеристик поставки Товара, подписать товарные накладные на поставку Товара и передать один экземпляр Поставщику, а также при отсутствии претензий относительно качества монтажа Товара, подписать акт сдачи-приемки работ по монтажу Товара и передать один экземпляр Поставщику; 4.2.2. Оплатить поставку и монтаж Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта. 4.2.3. Провести приемку поставки и монтажа Товара по объему и качеству в течение 2 (двух) рабочих дней с момента осуществления Поставщиком полного монтажа поставленного Товара. В случае отказа от приемки поставки и монтажа Товара, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках в поставке и монтаже Товара, сторонами составляется двухсторонний акт. 4.3. Заказчик вправе: 4.3.1. Для проверки соответствия качества поставки и монтажа Товара Поставщиком требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 4.3.2. В случае получения от Заказчика надлежащим образом официально направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно поставки и монтажа Товара, или мотивированного отказа от принятия поставки и монтажа Товара, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставленного и установленного Товара или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанную Поставщиком товарную накладную в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком поставки Товара и акт сдачи-приемки работ по монтажу Товара в 2 (двух) экземплярах. 4.3.3. В случае если, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Поставщика запросов касательно представления разъяснений в отношении поставки товара, Заказчик принимает поставку товара и монтаж и подписывает 2 (две) товарные накладные и 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки работ по монтажу Товара, и по одному экземпляру из которых направить Поставщику. 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 5.1 Оплата поставки и монтажа Товара осуществляется Заказчиком в безналичной форме по факту поставки Товара и монтажа в течение 3 (Двух) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной и акта сдачи-приемки работ по монтажу Товара, на основании предоставленных Поставщиком счета и счет-фактуры. 5.2. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате поставки и монтажа Товара со дня списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в пользу Поставщика. 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно (неисполнение) явилось следствием обязательств непреодолимой силы, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 6.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны в срок не более 3-х дней проводят взаимные консультации для принятия необходимых мер. 6.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие. 6.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства. 6.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств. 6.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны в срок не более 3-х дней проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, по требованию Заказчика Поставщик обязан уплатить неустойку (штраф, пени). 8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в зависимости от длительности допущенной Поставщиком просрочки исполнения обязательства по настоящему Контракту, в порядке, определенном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 (далее - Правила), пропорционально объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. 8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик обязан выплатить штраф в размере 10 % от цены настоящим Контракта, определенном в порядке, установленном Правилами. Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка и монтаж Товара, не соответствующих требованиям, установленным Техническим заданием. 8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 2,5 % от цены настоящего Контракта, определенном в порядке, установленном Правилами. 8.6. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Поставщика от возмещения Заказчику убытков и от надлежащего исполнения обязательств. Применение штрафных санкций к Заказчику применимо в случае неоднократного (от двух и более раз) незаконного отказа от приемки и монтажа Товара по настоящему Контракту. 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. При исполнении Контракта допускаются следующие изменения условий Контракта по соглашению сторон: - снижение цены Контракта без изменений иных условий Контракта; - увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом объема Товара не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены Контракта; - улучшение качественных, функциональных характеристик Товара по сравнению с характеристиками, установленными Контрактом. 9.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, наименования или банковских реквизитов она обязана в течение пяти рабочих дней со дня возникновения изменений известить об этом другую сторону в письменном виде. 9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 9.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения. 9.6. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 9.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС (на официальном сайте) и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС (на официальном сайте). 9.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта. 9.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным настоящей документацией об электронном аукционе требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика. 9.11. Информация о Поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 9.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 9.13. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Поставщиком указанных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. 9.14. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решения об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 9.15. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 9.16. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Поставщика от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, которая являлась предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона N 44-ФЗ. 9.17. Информация о расторжении контракта размещается заказчиком в ЕИС (на официальном сайте) в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения контракта. 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 10.1. Настоящий Контракта вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств, но не далее чем до 31 декабря 2014 г. 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 11.1. Заказчиком установлено требование обеспечения Контракта в размере 30% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _________ (__________) рублей __ копеек. 11.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. 11.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 11.4. В случае, если в качестве обеспечения исполнения Контракта Поставщиком были внесены денежные средства на счет Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные денежные средства на расчетный счет Поставщика в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты исполнения Контракта. 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 12.1. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 12.3. Стороны настоящим пришли к согласию, что кроме заключения Контракта в электронном виде, Контракт составляется на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик Поставщик Федеральное агентство по рыболовству Адрес: Рождественский бульвар, дом 12/8, стр. 1, г. Москва, 107996 Телефон (495) 623 23 20 Р/С 40105810700000001901 л/сч. 03951000760 Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства ОПЕРУ-1 Банка России БИК 044501002 ИНН 7702679523 КПП 770201001 Заказчик Поставщик _________/____________/ _________/____________/ М.П. М.П. Приложение N 1 к Государственному контракту N __________________________ от "__"_____________ 2014 г. Техническое задание Оформляется в соответствии с частью IV документации об электронной форме и заявкой победителя аукциона в электронной форме на поставку и монтаж в 2014 году кондиционеров для нужд Федерального агентства по рыболовству ------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование | Ед. |Кол-| Требуемые государственным заказчиком | Цена | Цена N | товара | изм.| во | характеристики товара | За ед-цу| Общая --|--------------|-----|----|-------------------------------------------|---------|------- | | | | - Настенная сплит-система; | - | - | | | | - Обслуживаемая площадь не менее 20 м2; | | | | | | - Основные режимы: охлаждение - | | | | | | обогрев; | | | | | | - Длина коммуникаций между блоками от | | | | | | 15 до 20 м; | | | | | | - Перепад высот между блоками от 7 до 10 | | | | | | м; | | | | | | - Мощность в режиме охлаждения не | | | | | | менее 2.30 кВт; | | | Кондиционер | | | - Мощность в режиме обогрева не менее | | | LG Сплит | | | 2.35 кВт; | | | Система Good | | | - Потребляемая мощность при | | | Настенный | ком | | охлаждении не более 0.75 кВт; | | 1 | G07 АНТ | пл. | 10 | - Потребляемая мощность при обогреве не | | | или | | | более 0.70 кВт; | | | аналогичный | | | - Уровень шума внутреннего блока не | | | эквивалент | | | более 28 дБ; | | | | | | - Уровень шума наружного блока не более | | | | | | 54 дБ; | | | | | | - Хладагент R410A; | | | | | | - Равномерное охлаждение и обогрев | | | | | | помещений; | | | | | | - Низкий уровень звукового давления; | | | | | | - Жалюзи с памятью положения; | | | | | | - Компенсация разницы температур; | | | | | | - Защита от выхода из строя | | | | | | кондиционера из-за утечки хладагента; | | | | | | - Беспроводной пульт ДУ. | | --|--------------|-----|----|-------------------------------------------|---------|------- | | | | - Настенная сплит-система; | - | - | | | | - Обслуживаемая площадь не менее 25 м2; | | | | | | - Основные режимы: охлаждение - | | | Кондиционер | | | обогрев; | | | LG Сплит | | | - Длина коммуникаций между блоками от | | | Система Good | | | 15 до 20 м; | | | Настенный | ком | 6 | - Перепад высот между блоками от 7 до 10 | | 2 | G09 АНТ | пл. | | м; | | | или | | | - Мощность в режиме охлаждения не | | | аналогичный | | | менее 2.60 кВт; | | | эквивалент | | | - Мощность в режиме обогрева не менее | | | | | | 2.80 кВт; | | | | | | - Потребляемая мощность при | | | | | | охлаждении не более 0.85 кВт; | | | | | | - Потребляемая мощность при обогреве не | | | | | | более 0.80 кВт; | | | | | | - Уровень шума внутреннего блока не | | | | | | более 28 дБ; | | | | | | - Уровень шума наружного блока не более | | | | | | 54 дБ; | | | | | | - Хладагент R410A; | | | | | | - Равномерное охлаждение и обогрев | | | | | | помещений; | | | | | | - Низкий уровень звукового давления; | | | | | | - Компенсация разницы температур; | | | | | | - Беспроводной пульт ДУ. | | ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Поставка, разгрузка и монтаж Товара осуществляется на основании контракта в течение сроков, установленных контрактом, по помещениям, указанных Заказчиком. 2. Перечень работ по монтажу кондиционеров: - доставка кондиционеров; - монтаж 16-ти кондиционеров. 3. Расходные материалы для одной единицы оборудования. Фреоновая магистраль 1/4,3/8 или 1/2 (кабель управления, питания, м 13 дренаж). Короб 60-60 м 8 Короб 16-16 шт. 30 Кабель 3\2.5 + (гофра) м 40 Автомат 25А шт. 1 Проход доп. Стены шт. 2 Подключение к эл. щиту шт. 1 Амстронг (разборка, сборка.) 600x600 мм м3 8 4. Требования к крепежным и расходным материалам для каждой системы: - трасса медная изолированная (до 15 м.п.) включая кабель-каналы, дренажный трубопровод, электрические комплектующие, расходные материалы. Фреоновая магистраль прокладывается в коробах (в местах указанных Заказчиком); - внутренние и внешние блоки оборудования устанавливаются в местах, указанных Заказчиком. 5. Требования к строительно-монтажным работам: - поставщик обязан обеспечить соответствие результатов, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а так же правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации; - предусмотреть прокладку дренажной трассы в коробе с врезкой в существующею канализацию или в отлив (до 20 метров). Для каждой системы кондиционирования возможно использование дренажной помпы; - при монтаже системы кондиционирования при проведении трасс прокладки коммуникаций (фреонопроводы, кабели питания и управления, трубопроводы отвода конденсата) необходимо предусмотреть беспрепятственный доступ ко всем участкам прокладки коммуникаций. При монтаже в максимальной степени обеспечить доступ к сварным соединениям фреонопроводов для беспрепятственной последующей эксплуатации системы. Сварные соединения фреонопроводов в местах проходов стен и перекрытий не допустимы; - система кондиционирования подключается в щитовую (кабель 3*2.5 мм до 40 метров) с использованием автомата защиты; - прокладка трассы (труб и сети) для некоторых систем допустимо только по внутренним коммуникациям здания без выхода на внешнюю стену здания; - все работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, СНиП и СанПиН; - все отверстия, штробы в строительных конструкциях выполняет Поставщик; - косметический ремонт монтажных мест выполняет Поставщик; - все высотные работы производятся Поставщик и входят в общую цену контракта. Для каждой из систем охлаждения предусмотреть услуги промышленного альпиниста; - работы проводить без нарушения функционального назначения здания (без отселения и нарушения графика и ритма работ сотрудников); - работы проводить в часы, согласованные с Заказчиком, в вечернее и обеденное время, ввиду того, что объект режимный и нет возможности одновременной работы сотрудников Поставщика с сотрудниками Заказчика; - работы проводить под непосредственным постоянным руководством ответственного руководителя из числа ИТР; - ежедневная уборка помещений, в которых проводились работы от производственных отходов с утилизацией; - при производстве работ строго руководствоваться требованиями правил по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, СНиП 12-03-2001, ГОСТ 12.2.013-87; - поставщик несет полную ответственность за целостность силовых и слаботочных коммуникаций на территории помещений в которых производятся работы в течение 4 месяцев с момента начала выполнения работ; - сотрудники, привлекаемые для работ, должны пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда; - поставщик обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности проведения работ. Поставщик несет ответственность за нарушение указанных требований; - в случае нарушения правил охраны труда и пожарной безопасности, причинения вреда здоровью работника Поставщик несет полную ответственность перед работниками за безопасность выполняемых работ; - заказчик не несет ответственность за действия представителей Поставщика при проведении работ на территории заказчика; - заказчик может предоставить помещение под складирование оборудования и инструмента для осуществления монтажных работ не более чем 5 кв. м. 6. Требования к упаковке товара: товар (Оборудование) поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. 7. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика; - для проверки соответствия качества поставленного Поставщиком товара требованиям, установленным настоящим контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов; - оборудование должно быть новым, все необходимые руководства пользователя и техническая документация должна быть на русском языке, во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий. 8. Поставка и монтаж Товара осуществляется на следующих условиях: - при приеме и монтаже Товара Заказчик проверяет весь Товар для согласования характеристик и эксплуатационных свойств Товара и утверждения всей поставки и монтажа, в случае если Товар не соответствует требованиям Заказчика, то новый Товар должен быть предоставлен в течение 1 рабочего дня. В целях определения соответствия предложенного Товара требованиям, изложенным в документации об электронном аукционе, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик поставляемого и устанавливаемого Товара на соответствия требованиям, установленным государственным заказчиком, при этом Заказчик имеет право продлить срок приемки товара. 9. Требования к качеству товаров, работ, услуг: Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 1 год и на поставленный товар составляет 3 года с даты, поставки и монтажа. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. Прибытие специалистов в случае наступления гарантийного случая осуществляется Поставщиком в течение 3-х часов с момента поступления заявки (по факсу, или по электронной почте, или по телефону) от Заказчика. КБК: 07604122660019244-310 ОКПД: 29.23.12.150. Заказчик Поставщик _________/____________/ _________/____________/ М.П. М.П. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Октябрь
|
