Приказ Федерального агентства по рыболовству от 14.05.2015 № 377

                       7. Расторжение контракта

     7.1. Расторжение  контракта допускается по соглашению сторон,  по
решению суда,  в случае одностороннего  отказа  стороны  контракта  от
исполнения  контракта в соответствии с гражданским законодательством и
законодательством Российской Федерации о контрактной системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
     7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем  отказе  от
исполнения   контракта   по  основаниям,  предусмотренным  Гражданским
кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации
о  контрактной  системе  в  сфере  закупок товаров,  работ,  услуг для
обеспечения  государственных  нужд,  для  одностороннего   отказа   от
исполнения  отдельных видов обязательств,  при условии,  если это было
предусмотрено контрактом и  информация  о  возможности  одностороннего
отказа от  исполнения контракта содержится в части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
     7.3. Заказчик  вправе  провести  экспертизу  выполненных  работ с
привлечением экспертов,  экспертных организаций до принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения.
     7.4. Если  заказчиком  проведена  экспертиза  выполненных работ с
привлечением   экспертов,   экспертных   организаций,    решение    об
одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта  может  быть  принято
заказчиком  только  при  условии,  что   по   результатам   экспертизы
выполненных работ в заключение эксперта,  экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий контракта,  послужившие основанием  для
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
     7.5. Решение  заказчика  об  одностороннем  отказе  от исполнения
контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с  даты  принятия
указанного  решения,  размещается  в  ЕИС  (на  официальном  сайте)  и
направляется Подрядчику по почте заказным  письмом  с  уведомлением  о
вручении  по  адресу  Подрядчика,  указанному  в  контракте,  а  также
телеграммой,  либо посредством  факсимильной  связи,  либо  по  адресу
электронной   почты,  либо  с  использованием  иных  средств  связи  и
доставки,  обеспечивающих фиксирование такого уведомления и  получение
заказчиком   подтверждения   о  его  вручении  Подрядчику.  Выполнение
заказчиком  указанных  требований  считается  надлежащим  уведомлением
Подрядчика  об  одностороннем  отказе  от исполнения контракта.  Датой
такого надлежащего уведомления признается  дата  получения  заказчиком
подтверждения  о  вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата
получения  заказчиком  информации  об  отсутствии  Подрядчика  по  его
адресу,  указанному в контракте. При невозможности получения указанных
подтверждения либо информации  датой  такого  надлежащего  уведомления
признается  дата  по истечении тридцати дней с даты размещения решения
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта  в  ЕИС  (на
официальном сайте).
     7.6. Решение  заказчика  об  одностороннем  отказе  от исполнения
контракта вступает в силу  и  контракт  считается  расторгнутым  через
десять  дней  с  даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
     7.7. Заказчик обязан отменить не вступившее  в  силу  решение  об
одностороннем   отказе   от   исполнения  контракта,  если  в  течение
десятидневного срока  с  даты  надлежащего  уведомления  Подрядчика  о
принятом  решении  об  одностороннем  отказе  от  исполнения контракта
устранено нарушение  условий  контракта,  послужившее  основанием  для
принятия указанного решения,  а также заказчику компенсированы затраты
на проведение экспертизы.  Данное  правило  не  применяется  в  случае
повторного   нарушения   Подрядчиком   условий  контракта,  которые  в
соответствии с гражданским законодательством являются  основанием  для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
     7.8. Заказчик  обязан  принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта,  если в ходе исполнения  контракта  установлено,
что  Подрядчик  не соответствует установленным настоящей документацией
об электронном аукционе требованиям к участникам электронного аукциона
или  предоставил  недостоверную  информацию о своем соответствии таким
требованиям,  что  позволило   ему   стать   победителем   определения
Подрядчика.
     7.9. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в
связи с  односторонним  отказом  заказчика  от  исполнения  контракта,
включается  в установленном Федеральным законом 44-ФЗ порядке в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
     7.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения   контракта   по  основаниям,  предусмотренным  Гражданским
кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от  исполнения
отдельных  видов  обязательств,  если  в  контракте было предусмотрено
право заказчика принять решение об одностороннем отказе от  исполнения
контракта.
     7.11. Решение  Подрядчика  об  одностороннем отказе от исполнения
контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с  даты  принятия
такого  решения,  направляется  заказчику  по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной  почты,  либо  с  использованием  иных  средств  связи   и
доставки,  обеспечивающих  фиксирование такого уведомления и получение
Подрядчиком  подтверждения  о  его  вручении   заказчику.   Выполнение
Подрядчиком  указанных  требований  считается  надлежащим уведомлением
заказчика об  одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта.  Датой
такого  надлежащего  уведомления признается дата получения Подрядчиком
подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
     7.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу  решение  об
одностороннем   отказе   от   исполнения  контракта,  если  в  течение
десятидневного  срока  с  даты  надлежащего  уведомления  заказчика  о
принятом  решении  об  одностороннем  отказе  от  исполнения контракта
устранены нарушения  условий  контракта,  послужившие  основанием  для
принятия указанного решения.
     7.13. При  расторжении  контракта в связи с односторонним отказом
стороны контракта от исполнения  контракта  другая  сторона  контракта
вправе  потребовать  возмещения  только фактически понесенного ущерба,
непосредственно    обусловленного    обстоятельствами,     являющимися
основанием  для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
     7.14. В случае расторжения  контракта  в  связи  с  односторонним
отказом  Подрядчика  от  исполнения  контракта  заказчик  осуществляет
закупку работ,  которая являлась предметом расторгнутого Контракта,  в
соответствии с положениями Федерального закона N 44-ФЗ.
     7.15. Информация о расторжении контракта размещается заказчиком в
ЕИС (на официальном сайте) в течение одного рабочего  дня,  следующего
за датой расторжения контракта.
     7.16. Дополнительные  условия,  касающиеся расторжения контракта,
указаны непосредственно в прилагаемом в настоящей документации проекте
государственного контракта.

        III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     В части  "ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА  АУКЦИОНА  В  ЭЛЕКТРОННОЙ  ФОРМЕ"
содержится  информация  для данного конкретного электронного аукциона,
которая  уточняет,  разъясняет  и   дополняет   положения   части   II
"ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
     При возникновении   противоречия   между   положениями  части  II
"ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА  В  ЭЛЕКТРОННОЙ  ФОРМЕ"  и  части  III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ   КАРТА  АУКЦИОНА  В  ЭЛЕКТРОННОЙ  ФОРМЕ"  применяются
положения части  III  "ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА  АУКЦИОНА  В  ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ".

                 8. Информация о проводимом аукционе


-----------------------------------------------------------------------------------
 N |     Наименование     |                    Текст пояснений
п/п|      пояснений       |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
1. | Способ определения   | Электронный аукцион
   | Подрядчика           |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
2. | Адрес электронной    | http://www.sberbank-ast.ru.
   | площадки в           |
   | информационно-       |
   | телекоммуникацион-   |
   | ной сети "Интернет"  |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
3. | Наименование         | Наименование Заказчика:
   | Заказчика,           | Федеральное агентство по рыболовству
   | контактная           | Место нахождения - 107996, г. Москва, Рождественский
   | информация           | бульвар, д. 12/8, стр. 1.
   |                      | Почтовый адрес - 107996, г. Москва, Рождественский
   |                      | бульвар, д. 12/8, стр. 1. 
   |                      | Адрес электронной почты - [email protected]
   |                      | Номер контактного телефона - [phone]
   |                      | Ответственное должностное лицо заказчика-
   |                      | Авдеев Борис Николаевич
---|----------------------|--------------------------------------------------------
4. | Наименование         | Выполнение в 2015 году работ по определению рыночной
   | объекта закупки      | стоимости находящихся в федеральной собственности
   |                      | объектов незавершенного строительства (судов)
---|----------------------|--------------------------------------------------------
5. | Описание объекта     | Определение рыночной стоимости находящихся в
   | закупки              | федеральной собственности трех объектов
   |                      | незавершенного строительства (судов), находящихся на
   |                      | территории ОАО "Сосновский судостроительный завод"
   |                      | г. Сосновка, Вятскополянский р-н, Кировская обл.;
   |                      |
   |                      | Определение рыночной стоимости находящего в
   |                      | федеральной собственности объекта незавершенного
   |                      | строительства (судна), находящегося на территории
   |                      | ООО "Верхнекамский Судостроительный Комплекс",
   |                      | г. Пермь.
   |                      |
   |                      | Определение рыночной стоимости находящего в
   |                      | федеральной собственности объекта незавершенного
   |                      | строительства (судна), находящегося на территории
   |                      | ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской
   |                      | революции", г. Благовещенск,
   |                      |
   |                      | Функциональные, технические и качественные
   |                      | характеристики, эксплуатационные характеристики
   |                      | объекта закупки указаны в техническом задании (Раздел
   |                      | IV. Техническая часть документации об электронном
   |                      | аукционе)
---|----------------------|--------------------------------------------------------
6. | Информация об        | В соответствии с техническим заданием.
   | объеме и месте       |
   | выполнения работ     |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
7. | Сроки выполнения     | 60 (шестьдесят) дней с даты заключения
   | работ:               | государственного контракта.
---|----------------------|--------------------------------------------------------
8. | Место выполнения     | ОАО "Сосновский судостроительный завод", г. Сосновка,
   | работ:               | Вятскополянский р-н, Кировская обл.;
   |                      | ООО "Верхнекамский Судостроительный
   |                      | Комплекс", г. Пермь;
   |                      | ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской
   |                      | революции", г. Благовещенск;
---|----------------------|--------------------------------------------------------
9. | Начальная            | 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч)00 копеек
   | (максимальная) цена  |
   | контракта (цена      |
   | лота)                |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
10.| Обоснование          | Осуществлялось в соответствии с Методическими
   | начальной            | рекомендациями по применению метода определения
   | (максимальной)       | начальной (максимальной) цены контракта -
   | цены контракта       | сопоставления цен, анализ рынка (Приложение N 1 к
   |                      | ИКА в электронной форме)
---|----------------------|--------------------------------------------------------
11.| Источник             | Федеральный бюджет
   | финансирования       |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
12.| Валюта,              | Валюта - российский рубль.
   | используемая для     |
   | формирования цены    |
   | контракта и расчетов |
   | с Подрядчиком        |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
13.| Порядок применения   | Порядок применения официального курса иностранной
   | официального курса   | валюты к рублю Российской Федерации не
   | иностранной валюты   | устанавливается, поскольку для формирования цены
   | к рублю Российской   | контракта и расчетов с Подрядчиком Заказчиком
   | Федерации,           | используется валюта Российской Федерации.
   | установленного       |
   | Центральным          |
   | банком Российской    |
   | Федерации и          |
   | используемого при    |
   | оплате контракта     |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
14.| Порядок и сроки      | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится
   | оплаты работ         | Заказчиком путем перечисления стоимости работ по
   |                      | Контракту на расчетный счет Подрядчика в течение 3-х
   |                      | рабочих дней после получения Заказчиком результата
   |                      | работ (Отчет по определению рыночной стоимости
   |                      | объектов незавершенного строительства (судов), счет на
   |                      | оплату работ и иных необходимых документов и
   |                      | подписания Сторонами Акта сдачи-приемки
   |                      | выполненных работ.
---|----------------------|--------------------------------------------------------
15 | Единые требования к  | 1)соответствие требованиям, установленным в
   | участникам           | соответствии с законодательством Российской Федерации
   | электронного         | к лицам, осуществляющим выполнение работ,
   | аукциона             | являющихся объектом закупки;
   |                      | 2) непроведение ликвидации участника закупки
   |                      | юридического лица и отсутствие решения арбитражного
   |                      | суда о признании участника закупки - юридического лица
   |                      | или индивидуального предпринимателя несостоятельным
   |                      | (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
   |                      | 3) неприостановление деятельности участника закупки в
   |                      | порядке, установленном Кодексом Российской
   |                      | Федерации об административных правонарушениях, на
   |                      | дату подачи заявки на участие в закупке;
   |                      | 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,
   |                      | сборам, задолженности по иным обязательным платежам
   |                      | в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
   |                      | (за исключением сумм, на которые предоставлены
   |                      | отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит
   |                      | в соответствии с законодательством Российской
   |                      | Федерации о налогах и сборах, которые
   |                      | реструктурированы в соответствии с законодательством
   |                      | Российской Федерации, по которым имеется вступившее
   |                      | в законную силу решение суда о признании обязанности
   |                      | заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
   |                      | признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
   |                      | законодательством Российской Федерации о налогах и
   |                      | сборах) за прошедший календарный год, размер которых
   |                      | превышает двадцать пять процентов балансовой
   |                      | стоимости активов участника закупки, по данным
   |                      | бухгалтерской отчетности за последний отчетный
   |                      | период;
   |                      | 5) отсутствие у участника закупки - физического лица
   |                      | либо у руководителя, членов коллегиального
   |                      | исполнительного органа или главного бухгалтера
   |                      | юридического лица - участника закупки судимости за
   |                      | преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
   |                      | которых такая судимость погашена или снята), а также
   |                      | неприменение в отношении указанных физических лиц
   |                      | наказания в виде лишения права занимать определенные
   |                      | должности или заниматься определенной деятельностью,
   |                      | которые связаны с поставкой товара, выполнением
   |                      | работы, оказанием услуги, являющихся объектом
   |                      | осуществляемой закупки, и административного наказания
   |                      | в виде дисквалификации;
   |                      | 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком
   |                      | конфликта интересов, под которым понимаются случаи,
   |                      | при которых руководитель заказчика, член комиссии по
   |                      | осуществлению закупок, руководитель контрактной
   |                      | службы заказчика, контрактный управляющий состоят в
   |                      | браке с физическими лицами, являющимися
   |                      | выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
   |                      | органом хозяйственного общества (директором,
   |                      | генеральным директором, управляющим, президентом и
   |                      | другими), членами коллегиального исполнительного
   |                      | органа хозяйственного общества, руководителем
   |                      | (директором, генеральным директором) учреждения или
   |                      | унитарного предприятия либо иными органами
   |                      | управления юридических лиц - участников закупки, с
   |                      | физическими лицами, в том числе зарегистрированными
   |                      | в качестве индивидуального предпринимателя,
   |                      | участниками закупки либо являются близкими
   |                      | родственниками (родственниками по прямой восходящей
   |                      | и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
   |                      | бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
   |                      | (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
   |                      | усыновителями или усыновленными указанных
   |                      | физических лиц. Под выгодопреобретателями
   |                      | понимаются физические лица, владеющие напрямую или
   |                      | косвенно (через юридическое лицо или через несколько
   |                      | юридических лиц) более чем десятью процентами
   |                      | голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
   |                      | превышающей десять процентов в уставном капитале
   |                      | хозяйственного общества.
   |                      | 7) обладание участником закупки исключительными правами
   |                      | на результаты интеллектуальной деятельности, если в
   |                      | связи с исполнением контракта заказчик приобретает
   |                      | права на такие результаты, за исключением случаев
   |                      | заключения контрактов на создание произведений
   |                      | литературы или искусства, исполнения, на финансирование
   |                      | проката или показа национального фильма.
---|----------------------|--------------------------------------------------------
16.| Требования к         | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из
   | содержанию, составу  | двух частей.
   | заявки на участие в  | 1. Первая часть заявки на участие в электронном
   | электронном          | аукционе должна содержать:
   | аукционе и           | 1.1. Согласие участника аукциона на выполнение
   | инструкция по ее     | работ на условиях, предусмотренных документацией об
   | заполнению           | аукционе.
   |                      | 2. Вторая часть заявки на участие в электронном
   |                      | аукционе должна содержать следующие документы и
   |                      | информацию:
   |                      | 2.1. Наименование, фирменное наименование (при
   |                      | наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
   |                      | юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
   |                      | наличии), паспортные данные, место жительства (для
   |                      | физического лица), номер контактного телефона,
   |                      | идентификационный номер налогоплательщика
   |                      | участника такого аукциона или в соответствии с
   |                      | законодательством соответствующего иностранного
   |                      | государства аналог идентификационного номера
   |                      | налогоплательщика участника такого аукциона (для
   |                      | иностранного лица), идентификационный номер
   |                      | налогоплательщика (при наличии)учредителей, членов
   |                      | коллегиального исполнительного органа, лица,
   |                      | исполняющего функции единоличного исполнительного
   |                      | органа участника такого аукциона.
   |                      | 2.2. Решение об одобрении или о совершении крупной
   |                      | сделки либо копия данного решения в случае, если
   |                      | требование о необходимости наличия данного решения
   |                      | для совершения крупной сделки установлено
   |                      | федеральными законами и иными нормативными
   |                      | правовыми актами Российской Федерации и (или)
   |                      | учредительными документами юридического лица и для
   |                      | участника электронного аукциона заключаемый контракт
   |                      | или предоставление обеспечения заявки на участие в
   |                      | электронном аукционе, обеспечения исполнения
   |                      | контракта является крупной сделкой.
   |                      | 2.3. Физические лица, занимающие оценочной
   |                      | деятельностью должны являться членами одной из
   |                      | саморегулируемой организацией оценщиков и
   |                      | застраховавшие свою ответственность в соответствии с
   |                      | требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г.
   |                      | N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской
   |                      | Федерации" (далее-оценщики).
   |                      | Оценщик может осуществлять оценочную деятельность
   |                      | самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на
   |                      | основании трудового договора между оценщиком и
   |                      | юридическим лицом, которое соответствует условиям,
   |                      | установленным статьей 15.1 указанного Федерального
   |                      | закона.
---|----------------------|--------------------------------------------------------
17.| Срок подачи заявок   | "19" мая 2015 г. в 9 часов 00 минут
   | на участие в         | (московское время)
   | электронном          | Участник аукциона вправе подать заявку на участие в
   | аукционе, дата и     | аукционе в любое время с момента размещения
   | время окончания      | извещения о проведении аукциона до даты и времени
   | срока подачи заявок  | окончания срока подачи на участие в таком аукционе
   | на участие в         | заявок.
   | электронном          |
   | аукционе             |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
18.| Место подачи заявок  | http://www.sberbank-ast.ru.
   | на участие в         |
   | электронном          |
   | аукционе             |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
19.| Порядок подачи       | Заявка на участие в электронном аукционе направляется
   | заявок на участие в  | участником такого аукциона оператору электронной
   | электронном          | площадки в форме двух электронных документов,
   | аукционе             | содержащих первую часть заявки на участие в
   |                      | электронном аукционе и соответственно вторую часть
   |                      | заявки на участие в электронном аукционе, подписанных
   |                      | усиленной электронной подписью уполномоченного лица
   |                      | участника закупки.
   |                      | Указанные электронные документы подаются
   |                      | одновременно.
---|----------------------|--------------------------------------------------------
20.| Размер обеспечения   | 1 процент начальной (максимальной) цены контракта)
   | заявки на участие в  | 34000 (тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
   | электронном          |
   | аукционе             |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
21.| Порядок внесения     | Участник электронного аукциона вносит денежные
   | денежных средств в   | средства на счет оператора электронной площадки в
   | качестве             | банке, открытый для проведения операций по
   | обеспечения заявок   | обеспечению участия в электронном аукционе на счете
   | на участие в         | оператора электронной площадки.
   | электронном          | Участие в электронном аукционе возможно при наличии
   | аукционе             | на лицевом счете участника закупки, открытом для
   |                      | проведения операций по обеспечению участия в таком
   |                      | аукционе на счете оператора электронной площадки,
   |                      | денежных средств, в отношении которых не
   |                      | осуществлено блокирование операций по лицевому счету,
   |                      | в размере не менее чем размер обеспечения заявки на
   |                      | участие в электронном аукционе, предусмотренный
   |                      | пунктом 20 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
   |                      | АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
---|----------------------|--------------------------------------------------------
22.| Дата окончания       | "03" июня 2015 г. в 9 часов 00 минут
   | срока рассмотрения   |
   | первых частей заявок |
   | на участие в         |
   | электронном          |
   | аукционе             |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
23.| Дата проведения      | "11" июня 2015 г.
   | электронного         |
   | аукциона             |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
24.| Даты начала и        | Дата начала - с даты размещения извещения и
   | окончания срока      | документации об электронном аукционе,
   | предоставления       | Дата окончания срока - не позднее чем за три дня
   | участникам           | до даты окончания срока подачи заявок на участие в
   | электронного         | таком аукционе, указанной в пункте 17 части III
   | аукциона             | "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В
   | разъяснений          | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ"
   | положений            |
   | настоящей            |
   | документации об      |
   | электронном          |
   | аукционе             |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
25.| Возможность          | Допускается по согласованию сторон.
   | заказчика            |
   | при                  |
   | заключении           |
   | контракта            |
   | по                   |
   | согласованию с       |
   | участником           |
   | электронного         |
   | аукциона, с которым  |
   | заключается          |
   | контракт, увеличить  |
   | объем работ на       |
   | сумму, не            |
   | превышающую          |
   | разницы между        |
   | ценой контракта,     |
   | предложенной таким   |
   | участником, и        |
   | начальной            |
   | (максимальной)       |
   | ценой контракта      |
   | (ценой лота).        |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
26.| Возможность          | Допускается по соглашению сторон.
   | снижения цены        |
   | контракта в ходе его |
   | исполнения без       |
   | изменения            |
   | предусмотренных      |
   | контрактом объема    |
   | работ и иных         |
   | условий контракта    |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
27.| Возможность подачи   | Допускается по соглашению сторон.
   | предложения          |
   | заказчиком об        |
   | увеличении или       |
   | уменьшении           |
   | предусмотренных      |
   | контрактом объема    |
   | работ не более чем   |
   | на десять процентов, |
   | в ходе исполнения    |
   | контракта.           |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
28.| Размер обеспечения   | 30 процентов начальной (максимальной) цены
   | исполнения           | контракта, что составляет 1 020 000 (один миллион
   | контракта            | двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
---|----------------------|--------------------------------------------------------
29.| Порядок              | Обеспечение исполнения контракта предоставляется
   | предоставления       | участником электронного аукциона, с которым
   | обеспечения          | заключается контракт, путем внесения денежных средств
   | исполнения           | на расчетный счет Заказчика, указанный в документации
   | контракта            | об электронном аукционе или безотзывной банковской
   |                      | гарантией, выданной банком, включенным в перечень,
   |                      | указанный в пункте 6.3.5 части II "ИНСТРУКЦИЯ
   |                      | УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
   |                      | Способ обеспечения исполнения контракта определяется
   |                      | участником электронного аукциона самостоятельно.
   |                      | Участник электронного аукциона, с которым заключается
   |                      | контракт, размещает в ЕИС (на официальном сайте)
   |                      | документ, подтверждающий предоставление обеспечения
   |                      | исполнения контракта подписанный усиленной
   |                      | электронной подписью лица, имеющего право
   |                      | действовать от имени участника электронного аукциона с
   |                      | которым заключается контракт вместе с проектом
   |                      | контракта, подписанным указанным лицом.
---|----------------------|--------------------------------------------------------
30.| Срок предоставления  | Документы, подтверждающие предоставление
   | обеспечения          | обеспечения исполнения контракта (платежное
   | исполнения           | поручение, подтверждающее перечисление денежных
   | контракта            | средств в качестве обеспечения исполнения Контракта с
   |                      | отметкой банка, или заверенная банком копия этого
   |                      | платежного поручения либо включенная в реестр
   |                      | банковских гарантий безотзывная банковская гарантия) в
   |                      | размере, который предусмотрен пунктом 28 части
   |                      | III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В
   |                      | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", должны быть предоставлены
   |                      | заказчику в срок, указанный в пункте 36 части III
   |                      | "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В
   |                      | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", одновременно с проектом
   |                      | контракта, подписанным усиленной электронной
   |                      | подписью лица, имеющего право действовать от имени
   |                      | участника электронного аукциона с которым заключается
   |                      | контракт.
---|----------------------|--------------------------------------------------------
31.| Реквизиты счета для  | Р/с 40302810900001001901
   | перечисления         | Лиц./с N 05951000760
   | денежных средств в   | Межрегиональное операционное управление
   | качестве             | Федерального Казначейства ОПЕРУ-1 Банка России
   | обеспечения          | БИК 044501002
   | исполнения           | ИНН 7702679523
   | контракта            | КПП 770201001
---|----------------------|--------------------------------------------------------
32.| Требования к         | 1. В рамках предоставления обеспечения контракта
   | обеспечению          | должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по
   | исполнения           | контракту по возмещению убытков заказчика,
   | контракта            | причиненных неисполнением или ненадлежащим
   |                      | исполнением обязательств по контракту, а также
   |                      | обязанность выплаты неустойки, предусмотренной
   |                      | контрактом.
   |                      | 2. Если участником электронного аукциона, с которым
   |                      | заключается контракт, предложена цена контракта,
   |                      | которая на двадцать пять и более процентов ниже
   |                      | начальной (максимальной) цены контракта, то в случае
   |                      | если участником электронного аукциона при
   |                      | направлении заказчику подписанного проекта контракта
   |                      | не предоставляется информация, подтверждающая его
   |                      | добросовестность в соответствии с пунктом 1.11.3 части
   |                      | II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В
   |                      | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", обеспечение исполнения
   |                      | контракта должно быть представлено в размере, в
   |                      | полтора раза превышающем размер обеспечения
   |                      | исполнения Контракта, указанный в пункте 28 части III
   |                      | " ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В
   |                      | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", но не менее чем в размере
   |                      | аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
---|----------------------|--------------------------------------------------------
33.| Условия банковской   | Банковская гарантия должна быть безотзывной и
   | гарантии,            | содержать:
   | представляемой в     | 1) сумму банковской гарантии, указанную в пункте
   | качестве             | 28 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
   | обеспечения          | АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" и
   | исполнения           | подлежащую уплате гарантом заказчику при
   | контракта            | ненадлежащем исполнении принципала обязательств,
   |                      | указанных в пп. 2 настоящего пункта части III
   |                      | "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В
   |                      | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ";
   |                      | 2) обязательства принципала, надлежащее
   |                      | исполнение которых обеспечивается банковской
   |                      | гарантией;
   |                      | 3) обязанность гаранта уплатить заказчику
   |                      | неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы,
   |                      | подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
   |                      | 4) условие, согласно которому исполнением
   |                      | обязательств гаранта по банковской гарантии является
   |                      | фактическое поступление денежных сумм на счет, на
   |                      | котором в соответствии с законодательством Российской
   |                      | Федерации учитываются операции со средствами,
   |                      | поступающими заказчику;
   |                      | 5) срок действия банковской гарантии, указанный в
   |                      | пункте 34 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
   |                      | АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ";
   |                      | 6) установленный Правительством Российской
   |                      | Федерации перечень документов, предоставляемых
   |                      | заказчиком банку одновременно с требованием об
   |                      | осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
   |                      | гарантии;
   |                      | 7) отлагательное условие, предусматривающее
   |                      | заключение договора предоставления банковской
   |                      | гарантии по обязательствам принципала, возникшим из
   |                      | контракта при его заключении;
   |                      | 8) право заказчика на бесспорное списание
   |                      | денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок
   |                      | не более чем пять рабочих дней не исполнено требование
   |                      | заказчика об уплате денежной суммы по банковской
   |                      | гарантии, направленное до окончания срока действия
   |                      | банковской гарантии.
   |                      | Заказчик рассматривает поступившую в качестве
   |                      | обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию
   |                      | в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее
   |                      | поступления.
   |                      | Основанием для отказа в принятии банковской
   |                      | гарантии заказчиком является:
   |                      | 1) отсутствие информации о банковской гарантии в
   |                      | реестре банковских гарантий;
   |                      | 2) несоответствие банковской гарантии условиям,
   |                      | указанным в настоящем пункте части III
   |                      | "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В
   |                      | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ";
   |                      | 3)несоответствие банковской гарантии требованиям,
   |                      | содержащимся в извещении о проведении электронного
   |                      | аукциона, настоящей документации об электронном
   |                      | аукционе.
   |                      | В случае отказа в принятии банковской гарантии
   |                      | заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со
   |                      | дня ее поступления, информирует в письменной форме
   |                      | или в форме электронного документа об этом лицо,
   |                      | предоставившее банковскую гарантию, с указанием
   |                      | причин, послуживших основанием для отказа.
---|----------------------|--------------------------------------------------------
34.| Срок действия        | Срок действия банковской гарантии должен
   | банковской           | превышать срок действия контракта не менее чем на один
   | гарантии,            | месяц.
   | представляемой в     |
   | качестве             |
   | обеспечения          |
   | исполнения           |
   | контракта            |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
35.| Информация о         | Наименование Контрактной службы - контрактная
   | сотрудниках          | служба Росрыболовства
   | контрактной службе,  | Место нахождения - г. Москва, Рождественский б-р,
   | ответственных за     | д. 15
   | заключение           | Почтовый адрес - 107996, Рождественский б-р, д. 12/8,
   | контракта            | стр. 1
   |                      | Адрес электронной почты [email protected]
   |                      | Номер контактного телефона - 8 [phone]
   |                      | Сотрудник Контрактной службы - Козлов Андрей
   |                      | Валерьевич
---|----------------------|--------------------------------------------------------
36.| Срок, в течение      | 1. Победитель электронного аукциона должен
   | которого победитель  | подписать контракт в течение пяти дней со дня
   | электронного         | размещения Заказчиком проекта контракта,
   | аукциона или иной    | подготовленного заказчиком в соответствии с пунктом
   | участник, с которым  | 6.1.2 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ
   | заключается          | АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", либо в
   | контракт при         | течение трех рабочих дней с даты получения документов,
   | уклонении            | предусмотренных пунктом 6.1.5 части II "ИНСТРУКЦИЯ
   | победителя           | УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
   | электронного         | 2. Иной участник электронного аукциона, с которым
   | аукциона от          | заключается контракт при уклонении победителя
   | заключения           | электронного аукциона, в случае согласия этого
   | контракта должен     | участника заключить контракт, признанный победителем
   | подписать контракт   | электронного аукциона, вправе подписать контракт и
   |                      | передать его заказчику в порядке и в сроки, которые
   |                      | предусмотрены пунктом 6.1.3. части II "ИНСТРУКЦИЯ
   |                      | УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
   |                      | ФОРМЕ", или отказаться от заключения контракта.
   |                      | Одновременно с подписанным экземпляром контракта
   |                      | такой победитель электронного аукциона обязан
   |                      | предоставить обеспечение исполнения контракта, а в
   |                      | случае, предусмотренном пунктом 5.2.15 части II
   |                      | "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В
   |                      | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", также обязан внести на счет,
   |                      | на котором в соответствии с законодательством
   |                      | Российской Федерации учитываются операции со
   |                      | средствами, поступающими заказчику, денежные
   |                      | средства в размере предложенной этим победителем цены
   |                      | за право заключения контракта.
---|----------------------|--------------------------------------------------------
37.| Условия признания    | Победитель электронного аукциона и иные
   | победителя           | участники электронного аукциона, признаются
   | электронного         | уклонившимся от заключения контракта в случае, если в
   | аукциона или иного   | сроки, предусмотренные разделом 6.1 части II
   | участника            | "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В
   | электронного         | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", не направили заказчику
   | аукциона             | проект контракта, подписанный лицом, имеющим право
   | уклонившимися от     | действовать от имени победителя электронного аукциона,
   | заключения           | или направили протокол разногласий, предусмотренный
   | контракта            | пунктом 6.1.4 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ
   |                      | АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", по истечении
   |                      | тринадцати дней с даты размещения в ЕИС (на
   |                      | официальном сайте) протокола, указанного в пунктом
   |                      | 5.3.8 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ
   |                      | АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", или не
   |                      | исполнили требования, предусмотренные пунктом 1.11
   |                      | части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В
   |                      | ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" (в случае снижения при
   |                      | проведении такого аукциона цены контракта на двадцать
   |                      | пять процентов и более от начальной (максимальной)
   |                      | цены контракта).
---|----------------------|--------------------------------------------------------
38.| Информация о         | 1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем
   | возможности          | отказе от исполнения контракта по основаниям,
   | одностороннего       | предусмотренным Гражданским кодексом Российской
   | отказа от исполнения | Федерации и законодательством Российской Федерации о
   | контракта            | контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
   |                      | услуг для обеспечения государственных нужд, для
   |                      | одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
   |                      | обязательств, при условии, если это было предусмотрено
   |                      | контрактом и информация о возможности
   |                      | одностороннего отказа от исполнения контракта
   |                      | содержится в части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
   |                      | АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ",
   |                      | 2. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных
   |                      | работ с привлечением экспертов, экспертных
   |                      | организаций до принятия решения об одностороннем
   |                      | отказе от исполнения.
   |                      | 3. Если заказчиком проведена экспертиза
   |                      | выполненных работ с привлечением экспертов,
   |                      | экспертных организаций, решение об одностороннем
   |                      | отказе от исполнения контракта может быть принято
   |                      | заказчиком только при условии, что по результатам
   |                      | экспертизы выполненных работ в заключение эксперта,
   |                      | экспертной организации будут подтверждены нарушения
   |                      | условий контракта, послужившие основанием для
   |                      | одностороннего отказа заказчика от исполнения
   |                      | контракта.
   |                      | 4. Решение заказчика об одностороннем отказе от
   |                      | исполнения контракта не позднее чем в течение трех
   |                      | рабочих дней с даты принятия указанного решения
   |                      | размещается в ЕИС (на официальном сайте) и
   |                      | направляется Подрядчику по почте заказным письмом с
   |                      | уведомлением о вручении по адресу Подрядчика,
   |                      | указанному в контракте, а также телеграммой, либо
   |                      | посредством факсимильной связи, либо по адресу
   |                      | электронной почты, либо с использованием иных средств
   |                      | связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
   |                      | уведомления и получение заказчиком подтверждения о
   |                      | его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком
   |                      | указанных требований считается надлежащим
   |                      | уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от
   |                      | исполнения контракта. Датой такого надлежащего
   |                      | уведомления признается дата получения заказчиком
   |                      | подтверждения о вручении Подрядчику указанного
   |                      | уведомления либо дата получения заказчиком
   |                      | информации об отсутствии Подрядчика по его адресу,
   |                      | указанному в контракте. При невозможности получения
   |                      | указанных подтверждения либо информации датой
   |                      | такого надлежащего уведомления признается дата по
   |                      | истечении тридцати дней с даты размещения решения
   |                      | заказчика об одностороннем отказе от исполнения
   |                      | контракта в ЕИС (на официальном сайте).
   |                      | 5. Решение заказчика об одностороннем отказе от
   |                      | исполнения контракта вступает в силу и контракт
   |                      | считается расторгнутым через десять дней с даты
   |                      | надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика об
   |                      | одностороннем отказе от исполнения контракта.
   |                      | 6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу
   |                      | решение об одностороннем отказе от исполнения
   |                      | контракта, если в течение десятидневного срока с даты
   |                      | надлежащего уведомления Подрядчика о принятом
   |                      | решении об одностороннем отказе от исполнения
   |                      | контракта устранено нарушение условий контракта,
   |                      | послужившее основанием для принятия указанного
   |                      | решения, а также заказчику компенсированы затраты на
   |                      | проведение экспертизы. Данное правило не применяется
   |                      | в случае повторного нарушения Подрядчиком условий
   |                      | контракта, которые в соответствии с гражданским
   |                      | законодательством являются основанием для
   |                      | одностороннего отказа Заказчика от исполнения
   |                      | контракта.
   |                      | 7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем
   |                      | отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения
   |                      | контракта установлено, что Подрядчик не соответствует
   |                      | установленным настоящей документацией об
   |                      | электронном аукционе требованиям к участникам
   |                      | электронного аукциона или предоставил недостоверную
   |                      | информацию о своем соответствии таким требованиям,
   |                      | что позволило ему стать победителем определения
   |                      | Подрядчика.
   |                      | 8. Информация об Подрядчике, с которым контракт
   |                      | был расторгнут в связи с односторонним отказом
   |                      | заказчика от исполнения контракта, включается в
   |                      | установленном Федеральным законом N 44-ФЗ порядке в
   |                      | реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
   |                      | исполнителей).
   |                      | 9. Подрядчик вправе принять решение об
   |                      | одностороннем отказе от исполнения контракта по
   |                      | основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
   |                      | Российской Федерации для одностороннего отказа от
   |                      | исполнения отдельных видов обязательств, если в
   |                      | контракте было предусмотрено право заказчика принять
   |                      | решение об одностороннем отказе от исполнения
   |                      | контракта.
   |                      | 10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от
   |                      | исполнения контракта не позднее чем в течение трех
   |                      | рабочих дней с даты принятия такого решения
   |                      | направляется заказчику по почте заказным письмом с
   |                      | уведомлением о вручении по адресу заказчика,
   |                      | указанному в контракте, а также телеграммой, либо
   |                      | посредством факсимильной связи, либо по адресу
   |                      | электронной почты, либо с использованием иных средств
   |                      | связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
   |                      | уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о
   |                      | его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком
   |                      | указанных требований считается надлежащим
   |                      | уведомлением заказчика об одностороннем отказе от
   |                      | исполнения контракта. Датой такого надлежащего
   |                      | уведомления признается дата получения Подрядчиком
   |                      | подтверждения о вручении заказчику указанного
   |                      | уведомления.
   |                      | 11. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу
   |                      | решение об одностороннем отказе от исполнения
   |                      | контракта, если в течение десятидневного срока с даты
   |                      | надлежащего уведомления заказчика о принятом
   |                      | решении об одностороннем отказе от исполнения
   |                      | контракта устранены нарушения условий контракта,
   |                      | послужившие основанием для принятия указанного
   |                      | решения.
   |                      | 12. При расторжении контракта в связи с
   |                      | односторонним отказом стороны контракта от
   |                      | исполнения контракта другая сторона контракта вправе
   |                      | потребовать возмещения только фактически понесенного
   |                      | ущерба, непосредственно обусловленного
   |                      | обстоятельствами, являющимися основанием для
   |                      | принятия решения об одностороннем отказе от
   |                      | исполнения контракта.
   |                      | 13. В случае расторжения контракта в связи с
   |                      | односторонним отказом Подрядчика от исполнения
   |                      | контракта заказчик осуществляет закупку работ, которая
   |                      | являлась предметом расторгнутого Контракта, в
   |                      | соответствии с положениями Федерального закона
   |                      | N 44-ФЗ.
---|----------------------|--------------------------------------------------------
39.| Требование об        | Информация должна отсутствовать.
   | отсутствии в         |
   | предусмотренном      |
   | Федеральным          |
   | законом N 44-ФЗ от   |
   | 05.04.2013 реестре   |
   | недобросовестных     |
   | поставщиков          |
   | (подрядчиков,        |
   | исполнителей)        |
   | информации об        |
   | участнике закупки, в |
   | том числе            |
   | информации об        |
   | учредителях, о       |
   | членах               |
   | коллегиального       |
   | исполнительного      |
   | органа, лице,        |
   | исполняющем          |
   | функции              |
   | единоличного         |
   | исполнительного      |
   | органа участника     |
   | закупки -            |
   | юридического лица    |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
40.| Требование об        | Сведения должны отсутствовать.
   | отсутствии сведений  |
   | об участнике         |
   | электронного         |
   | аукциона в реестре   |
   | недобросовестных     |
   | поставщиков          |
   | (подрядчиков,        |
   | исполнителей),       |
   | сформированном в     |
   | порядке,             |
   | действовавшем до     |
   | дня вступления в     |
   | силу Федерального    |
   | закона РФ от         |
   | 05.04.2013 N 44-ФЗ   |
   | "О Контрактной       |
   | системе в сфере      |
   | закупок товаров,     |
   | работ, услуг для     |
   | обеспечения          |
   | государственных и    |
   | муниципальных        |
   | нужд"                |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
41.| Работы, выполняемые  | Не установлены
   | иностранными лицами  |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
42.| Условия, запреты и   | Не установлены
   | ограничения допуска  |
   | работ, выполняемых   |
   | иностранными лицами  |
---|----------------------|--------------------------------------------------------
43.| Возможность          | Допускается по согласованию сторон
   | улучшения            |
   | качественных,        |
   | функциональных       |
   | характеристик работ  |
   | по сравнению с       |
   | характеристиками,    |
   | установленными       |
   | Контрактом           |
-----------------------------------------------------------------------------------




                                            Приложение  N 1
                                            к информационной карте
                                            аукциона в электронной форме


   Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)
  на выполнение в 2015 году работ по определению рыночной стоимости
   находящихся в федеральной собственности объектов незавершенного
                        строительства (судов)

------------------------------------------------------------------------
 N | Наименование,|    Источник    |Цена за 1| Средняя | Коли | Сумма,
п/п|характеристика|                |шт.,руб. |цена за 1|честв |  руб.
   |              |                |         |шт., руб.|о, шт.|
---|--------------|----------------|---------|---------|------|---------
 1 |Работы по     |Коммерческое    |         |         |      |
   |определению   |предложение N 1 |1 100 000|3 400 000|  1   |3 400 000
   |рыночной      |----------------|---------|         |      |
   |стоимости     |**Коммерческое  |         |         |      |
   |находящихся в |предложение N 2 |2 000 000|         |      |
   |федеральной   |----------------|---------|         |      |
   |собственности |***Коммерческое |         |         |      |
   |объектов      |предложение N 3 |3 500 000|         |      |
   |незавершенного|----------------|---------|         |      |
   |строительства |****Коммерческое|         |         |      |
   |(судов)       |предложение N 4 |7 000 000|         |      |
   |              |----------------|---------|         |      |
   |              |                |         |         |      |
   |              |                |         |         |      |
-------------------------------------------------------|------|---------
                         ИТОГО:                        |  1   |3 400 000
------------------------------------------------------------------------

     Для обоснования начальной  (максимальной)  цены  государственного
контракта  был  исследован  рынок  цен  с  использованием коммерческих
предложений компаний о стоимости работ.  Применен  метод  сопоставимых
рыночных цен (анализ рынка).
     Исходя из  представленных  коммерческих  предложений  выполняемых
работ,  являющиеся предметом электронного аукциона,  средняя начальная
(максимальная)  цена  контракта  составляет  3  400  000(три  миллиона
четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Примечание:
* Коммерческое предложение N 1 - вх. N 5947 от 02.04.2015 г.
** Коммерческое предложение N 2 - вх. N 5694 от 31.03.2015 г.
*** Коммерческое предложение N 3 - вх. N 5943 от 02.04.2015 г.
**** Коммерческое предложение N 4 - вх. N 6387 от 07.04.2015 г.




      IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ


        Техническое задание на выполнение в 2015 году работ по
определению рыночной стоимости находящихся в федеральной собственности
            объектов незавершенного строительства (судов)


     Федеральное агентство по рыболовству (далее - Заказчик) нуждается
в   выполнении   работ   по   определению   независимой   сюрвейерской
организацией  (далее - Подрядчик)  рыночной  стоимости  находящихся  в
федеральной   собственности   объектов   незавершенного  строительства
(судов), в том числе:
     - Определение  рыночной  стоимости  трех  объектов незавершенного
строительства  (судов),  находящихся  на  территории  ОАО  "Сосновский
судостроительный  завод" г. Сосновка, Вятскополянский  р-н,  Кировская
обл.;
     - Определение   рыночной   стоимости    объекта    незавершенного
строительства  (судна),  находящегося на территории ООО "Верхнекамский
Судостроительный Комплекс" г. Пермь;
     - Определение    рыночной    стоимости   объекта   незавершенного
строительства    (судна),    находящегося    на     территории     ОАО
"Судостроительный завод имени Октябрьской революции" г. Благовещенск;


  Основные сведения об объектах незавершенного строительства(судов)


ОАО "Сосновский судостроительный завод" г. Сосновка, Кировская обл.

     На территории  завода  находятся   три   объекта   незавершенного
строительства (судов):
     МРТК типа "Балтика" проекта 1328 строительный номер 860;
     МРТК типа "Балтика" проекта 1328 строительный номер 866 (868);
     Рыбоохранное судно проекта 13303М строительный номер 866.


ООО "Верхнекамский Судостроительный Комплекс" г. Пермь

     На территории    завода    находится    объект     незавершенного
строительства  креветколовное судно проекта 13307 (21740) строительный
номер 401.


ОАО "Судостроительный     завод     имени    Октябрьской    революции"
г. Благовещенск

     На территории     завода    находится    объект    незавершенного
строительства рыбоохранное судно проекта 13031 строительный номер 508.




                Таблица 1. Технические характеристики

----------------------------------------------------------------------
Тип судна                           | Основные характеристики
------------------------------------|---------------------------------
МРТК типа "Балтика" проекта 1328    | Главные размерения в м:
строительные номера 860 и 866       | Длина наибольшая - 25,45
                                    | Ширина наибольшая - 6,80
                                    | Высота борта - 3,30
                                    | Осадка судна - 2,84
                                    | Водоизмещение - 175 т
------------------------------------|---------------------------------
Рыбоохранное судно проекта 13303М   | Главные размерения в м:
строительный номер 866              | Длина наибольшая - 25,45
                                    | Ширина наибольшая - 6,80
                                    | Высота борта - 3,30
                                    | Осадка судна - 2,03
                                    | Водоизмещение - 174,4 т
------------------------------------|---------------------------------
Рыбоохранное судно проекта 13031    | Главные размерения в м:
(21970) строительный номер 508      | Длина наибольшая - 41,9
                                    | Ширина наибольшая - 8,9
                                    | Высота борта - 4,6
                                    | Осадка судна - 3,3
                                    | Водоизмещение - 605 т
------------------------------------|---------------------------------
Креветколовное судно проекта 13307  | Главные размерения в м:
(21740) строительный номер 401      | Длина наибольшая - 26,9
                                    | Ширина наибольшая - 7,6
                                    | Высота борта - 4,14
                                    | Осадка судна - 3,1
                                    | Водоизмещение - 327 т
----------------------------------------------------------------------

     Задачи:

     - Выезд  на предприятия,  на территории которых находятся объекты
незавершенного строительства (суда);
     - Осмотр   объектов   незавершенного   строительства (судов)    и
определение   их  технического  состояния,  включая  наличие  судового
оборудования, механизмов и систем;
     - На   основании   анализа   технического   состояния    объектов
незавершенного  строительства (судов),  наличия судового оборудования,
механизмов и систем,  а также  имеющихся  на  предприятиях  документов
определить их рыночную стоимость;
     - Представить  в  Росрыболовство  отчет  по  определению рыночной
стоимости   находящихся   в   федеральной    собственности    объектов
незавершенного строительства (судов).

                      1. Сроки выполнения работ

     1.1. Срок выполнения работ по проведению независимой сюрвейерской
оценки по определению рыночной  стоимости  находящихся  в  федеральной
собственности   объектов   незавершенного   строительства (судов) - 60
(шестьдесят) дней с даты заключения государственного контракта.

               2. Требования к составу выполнения работ

     2.1. Требования к результатам выполняемых работ.
     Обследование технического   состояния   объектов   незавершенного
строительства   (судов),   включая   наличие   и   перечень   судового
оборудования,  механизмов  и  систем  и  по  результатам  обследования
определение  рыночной  стоимости объектов незавершенного строительства
(судов) с выездом специалистов  на  ОАО  "Сосновский  судостроительный
завод"  (г. Сосновка), ООО  "Верхнекамский  Судостроительный Комплекс"
(г. Пермь), ОАО "Судостроительный завод имени  Октябрьской  революции"
(г. Благовещенск).
     2.2. Порядок приемки и контроля выполнения работ.
     Заказчик вправе  в  течение всего срока действия государственного
контракта  не  вмешиваясь  в  оперативную   деятельность   Подрядчика,
контролировать надлежащее выполнение им обязательств.
     Итоговым документом,   подтверждающим   выполнение  работ  должен
являться   Отчет   по   определению   рыночной   стоимости    объектов
незавершенного строительства (судов).

                3. Требование гарантий качества работ

     3.1. Подрядчик  обязан  быть  членом  одной  из  саморегулируемых
организаций  оценщиков  и   по   требованию   Заказчика   предоставить
заверенную  саморегулируемой организацией оценщиков выписку из реестра
членов  саморегулируемой  организации  оценщиков,  членом  которой  он
является.
     Оценщик может осуществлять оценочную деятельность самостоятельно,
занимаясь частной практикой,  а также на основании трудового  договора
между  оценщиком и юридическим лицом,  которое соответствует условиям,
установленным статьей 15.1  Федерального  закона  от  29 июля  2014 г.
N 135-ФЗ.
     3.2. Подрядчик проводит оценку в соответствии Федеральным законом
от 29 июля 1998 г.  N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности  в  Российской
Федерации";
     3.3. Подрядчик должен гарантировать корректную работу.
     3.4. Подрядчик обеспечивает сохранность документов, получаемых от
Заказчика и третьих лиц в ходе проведения оценки.
     3.5. Подрядчик  не  должен  разглашать  информацию,  в  отношении
которой  установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности и
которая получена от Заказчика в ходе проведения оценки, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
     3.6. Оценка  объекта оценки не может проводиться оценщиком,  если
он является учредителем,  собственником, акционером, должностным лицом
или   работником   юридического   лица  -  Заказчика,  лицом,  имеющим
имущественный интерес в объекте  оценки,  либо  состоит  с  указанными
лицами   в   близком   родстве  или  свойстве  (часть  первая  в  ред.
Федерального закона от 27 июля 2006 N 157-ФЗ).
     3.7. Не   допускается   вмешательство   Заказчика    либо    иных
заинтересованных  лиц  в деятельность оценщика и юридического лица,  с
которым оценщик заключил договор, если это может негативно повлиять на
достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в том числе
ограничение круга вопросов,  подлежащих выяснению или определению  при
проведении оценки объекта оценки.
     3.8. Взаимодействие   Заказчика   с   Подрядчиком   в  проблемных
ситуациях может осуществляться  по  телефону,  факсу  или  электронной
почтой.

                    4. Результаты выполнения работ

     4.1. Итоговым   документом,  составленным  по  проверке  объектов
незавершенного строительства (судов),  является отчет  по  определению
рыночной   стоимости   указанных   в   техническом   задании  объектов
незавершенного  строительства  (судов),  включая   перечень   судового
оборудования,   механизмов   и  систем,  которые  на  момент  проверки
находятся в наличии на судах.
     Отчет составляется на бумажном носителе и  в  форме  электронного
документа в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки,
нормативных  правовых  актов  уполномоченного   федерального   органа,
осуществляющего    функции   по   нормативно-правовому   регулированию
оценочной деятельности.
     Отчет не должен допускать неоднозначное толкование или вводить  в
заблуждение.   В   отчете  в  обязательном  порядке  указываются  дата
проведения оценки объекта оценки,  используемые стандарты оценки, цели
и  задачи  проведения  оценки  объекта оценки,  а также иные сведения,
необходимые для  полного  и  недвусмысленного  толкования  результатов
проведения оценки объекта оценки, отраженные в отчете.
     Отчет также может содержать иные сведения,  являющиеся, по мнению
Подрядчика,  существенно важными для полноты отражения примененного им
метода расчета стоимости конкретного объекта оценки.
     Отчет, составленный  в форме электронного документа,  должен быть
подписан   усиленной   квалифицированной   электронной   подписью    в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
     4.2 С  целью принятия результатов работ по проекту Заказчик имеет
право создать приемную комиссию.




                         V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА


                       Государственный контракт
  на выполнение в 2015 году работ по определению рыночной стоимости
   находящихся в федеральной собственности объектов незавершенного
                        строительства (судов)


г. Москва                                        "__ "________ 2015 г.

     Федеральное агентство  по  рыболовству  -  от  имени   Российской
Федерации -  _________________,  именуемое в дальнейшем "Заказчик",  в
лице заместителя руководителя Федерального  агентства  по  рыболовству
____________, действующего на основании __________, с одной стороны, и
____________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________,
действующего на   основании   _____________,   с   другой  стороны,  с
соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О  контрактной  системе  в  сфере закупок товаров,  работ,  услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд",  при  осуществлении
закупки путем  проведения  аукциона в электронном форме,  извещение от
______ 2015 г.  N ____  и  протокола  подведения  итогов  электронного
аукциона от ______ 2015 г.  N ____ заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

                         1. Предмет контракта

     1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по
определению рыночной стоимости  находящихся  в  федеральной  стоимости
объектов  незавершенного  строительства  (судов)  (далее  по  тексту -
Работы):  МРТК типа "Балтика" проекта 1328 строительные номера  860  и
866;   рыбоохранное  судно  проекта  13303М  строительный  номер  866;
рыбоохранное судно  проекта  13031  (21970)  строительный  номер  508;
научно-исследовательское  судно  на  базе  проекта  13505 строительный
номер 903;  креветколовное судно проекта  13307  (21740)  строительный
номер  401  (далее  по  тексту  -  Объекты)  и  сдать  результат Работ
Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные
Работы и оплатить их.
     Объекты незавершенного   строительства,   указанные  в  настоящем
пункте находятся по адресу:  ОАО "Сосновский  судостроительный  завод"
(г. Сосновка, Вятскополянский р-н, Кировская обл.); ООО "Верхнекамский
Судостроительный Комплекс" (г.  Пермь);  ОАО  "Судостроительный  завод
имени Октябрьской революции" (г. Благовещенск).
     Заказчик является   собственником   указанных    Объектов,    что
подтверждается  соответствующими Свидетельствами о праве собственности
на строящиеся суда.
     1.2. Наименование,  состав  Работ,  характеристики,  качественные
показатели   определены  в  Техническом  задании  (Приложении  N 1)  к
настоящему Контракту,  которое является неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
     1.3. Подрядчик  выполняет  Работы  в  соответствии с требованиями
Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"
от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ.
     1.4. Финансирование  и оплата выполняемых Работ осуществляется за
счет средств федерального бюджета.

                 2. Цена Контракта и порядок расчетов

     2.1. Стоимость Работ по Контракту _______________________ рублей,
в том числе НДС (18%) ____________ рублей.
     2.2. Оплата выполненных подрядчиком работ производится Заказчиком
путем  перечисления  стоимости  работ  по  Контракту на расчетный счет
Подрядчика в течение  3-х  рабочих  дней  после  получения  Заказчиком
результата  работ  (Отчет  по  определению рыночной стоимости объектов
незавершенного строительства (судов)),  счет на оплату  работ  и  иных
необходимых  документов  и  подписания  Сторонами  Акта  сдачи-приемки
выполненных работ.
     2.3. Обязанность  по  оплате  считается  исполненной  с   момента
списания денежных средств в пользу Подрядчика.
     2.4. Цена  контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения Контракта.
     2.5. Все расходы Подрядчика,  связанные с выполнением  настоящего
Контракта,  включены  в  цену Работ,  если иное прямо не предусмотрено
соглашением Сторон.

          3. Срок выполнения работ и срок действия контракта

     3.1. Срок выполнения Работ по Контракту:  60 (шестьдесят) дней  с
даты заключения Контракта.
     3.2. Настоящий  Контракт вступает в силу с момента его подписания
Сторонами  и  действует  до   полного   исполнения   Сторонами   своих
обязательств, но не более 90 (девяносто) дней с даты его заключения.
     3.3. Работы  по  Контракту  считаются  выполненными Подрядчиком с
момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных  работ  по
Контракту.

                   4. Порядок сдачи и приемки работ

     4.1. При    завершении    выполнения   Работ   Подрядчик   обязан
предоставить Заказчику:
     - два экземпляра Отчет по определению рыночной стоимости объектов
незавершенного  строительства  (судов)  (далее  по  тексту  -  Отчет),
составленные  на  бумажном  носителе  и  (или)  в  форме  электронного
документа в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки,
нормативных   правовых   актов  уполномоченного  федерального  органа,
осуществляющего   функции   по   нормативно-правовому    регулированию
оценочной  деятельности.  Отчет,  составленный  в  форме  электронного
документа,   должен   быть   подписан   усиленной    квалифицированной
электронной  подписью  в  соответствии  с законодательством Российской
Федерации;
     - иные материалы, предусмотренные Техническим заданием;
     - два   экземпляра   Акта   сдачи-приемки   выполненных    работ,
подписанных Подрядчиком.
     4.2. Заказчик  в  течение  семи  рабочих  дней  со  дня получения
документов,  указанных  в  п.  4.1.,   обязан   направить   Подрядчику
подписанный  Акт  сдачи-приемки выполненных работ,  или мотивированный
отказ от приемки Работ.  В случае мотивированного отказа Заказчика  (в
письменной   форме   с  указанием  причин  отказа)  от  приемки  Работ
Заказчиком и Подрядчиком составляется  двухсторонний  акт  с  перечнем
необходимых доработок и сроков их выполнения.
     4.3. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания Акта
сдачи-приемки  выполненных  работ,  Работы   считаются   принятыми   и
подлежащими   оплате   в   соответствии   с   порядком,  установленным
Контрактом. Под необоснованным отказом Стороны понимают:
     - немотивированное несогласие Заказчика с результатами Отчета;
     - отсутствие у Заказчика необходимых средств для оплаты Работ;
     - несущественные замечания Заказчика по содержанию Отчета.

                    5. Права и обязанности сторон

     5.1. Подрядчик имеет право:
     - на основании проведенного обследования самостоятельно  выбирать
методы выполнения Работ в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными актами и стандартами оценки;
     - требовать  от  Заказчика  обеспечения   доступа   к   объектам,
указанным в пункте 1.1. Контракта;
     - получать разъяснения и дополнительные сведения, необходимые для
выполнения Работ;
     - запрашивать  в  письменной  или  устной  форме  у  третьих  лиц
информацию, необходимую для выполнения Работ;
     - в   случае   отказа   в   предоставлении   информации,  которая
существенным образом  может  повлиять  на  результаты  Работ,  сделать
соответствующую ссылку в Отчете;
     - привлекать   за   свой   счет   к   выполнению  Работ  по  мере
необходимости  консультантов,  экспертов  или  иных  специалистов  без
дополнительной оплаты Заказчиком;
     - отказаться  от  выполнения  Работ  в случаях,  если Заказчик не
обеспечит доступ к объектам, указанным в пункте 1.1. Контракта.
     5.2. Подрядчик обязан:
     - по   результатам   выполнения   Работ,  в  срок  и  в  порядке,
определенными Контрактом,  представить в  адрес  Заказчика  письменный
Отчет,  который  должен удовлетворять требованиям Технического задания
(Приложение N 1);
     - соблюдать при осуществлении оценочной  деятельности  требования
Федерального Закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"
от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ;
     - предоставлять    Заказчику     информацию     о     требованиях
законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности и иных
нормативных и правовых требованиях,  на которые Подрядчик ссылается  в
своем Отчете;
     - сообщать  Заказчику о невозможности своего участия в выполнении
Работ   вследствие   возникновения    обстоятельств,    препятствующих
определению  рыночной  стоимости  объектов,  указанных  в  пункте 1.1.
Контракта;
     - обеспечить   сохранность   и   конфиденциальность   документов,
получаемых от Заказчика и третьих лиц в ходе выполнения Работ;
     - хранить  копию Отчета и рабочие материалы в течение трех лет от
даты составления Отчета.
     5.3. Заказчик имеет право:
     - требовать  от  Подрядчика  своевременное  выполнения  Работ  по
настоящему Контракту и осуществлять контроль за исполнением настоящего
Контракта,   не  вмешиваясь  в  область  профессиональной  компетенции
Подрядчика;
     - отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях,  когда
Подрядчик  не  приступил  своевременно к исполнению Контракта,  либо в
других случаях,  происшедших по вине Подрядчика,  в результате которых
дальнейшее  выполнение  Работ стало нецелесообразным,  проинформировав
Подрядчика не позднее чем за 10 (десять)  рабочих  дней  в  письменной
форме об отказе от Работ;
     - потребовать   от   Подрядчика  передачи  Отчета  до  подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;
     - до подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ  в
сроки,  установленные  Контрактом  потребовать от Подрядчика устранить
недостатки, допущенные в Отчете.  Требования об устранении недостатков
должно  быть  аргументировано,  соответствующим  образом оформлено и в
письменном виде направлено Подрядчику;
     - получать  от  Подрядчика  разъяснения  по  поводу   результатов
выполненных  Работ,  их  итоговой  величины,  а  также  ограничений  и
пределов применения полученных результатов, отраженных в Отчете;
     - обратиться к  страховщику,  у  которого  Подрядчик  застраховал
возможность      причинения      Заказчику      убытков     в     виду
неисполнения/ненадлежащего  исполнения  последним  принятых  на   себя
обязательств  по настоящему Контракту и в саморегулируемую организацию
оценщиков,   членом   которой   является   Подрядчик,    в    случаях,
предусмотренных  законодательством  и  Контрактом,  с целью возмещения
убытков,  причиненных  Заказчику  при  установлении  факта   нарушения
Подрядчиком  требований  федеральных  стандартов оценки,  стандартов и
правил   оценочной   деятельности,   установленных    саморегулируемой
организацией оценщиков, членом которой является Подрядчик.
     5.4. Заказчик принимает на себя обязанности:
     - в сроки, определенные Контрактом, оплатить Подрядчику стоимость
выполненных Работ;
     - обеспечить  доступ  специалистов  Подрядчика на территорию,  на
которой находятся объекты,  указанные в пункте 1.1.  Контракта, для их
осмотра, идентификации и оценки технического состояния таких объектов;
     - оказывать Подрядчику содействие при выполнении Работ.

                     6. Порядок разрешения споров

     6.1. В  случае возникновения споров Стороны обязаны принимать все
меры к их разрешению путем переговоров.  Все  споры,  разногласия  или
требования,  возникающие  из Контракта или в связи с ним,  в том числе
касающиеся    его    исполнения,    нарушения,     прекращения     или
недействительности,  подлежат  разрешению  в  Арбитражном  суде города
Москвы.
     6.2. В случае если,  по мнению Сторон,  содержание  и  результаты
Отчета  не  соответствуют  предъявляемым  требованиям,  и Подрядчик не
производит  требуемых  доработок,  заинтересованная   Сторона   вправе
направить Отчет в саморегулируемую организацию оценщиков, определенную
Заказчиком,  для проведения экспертизы.  Оплата  услуг  по  проведению
экспертизы производится Подрядчиком.

            7. Ответственность сторон и разрешение споров.

     7.1. За    неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   своих
обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик
несут  ответственность  в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
     7.2. В  случае  просрочки  исполнения  Подрядчиком  обязательств,
предусмотренных   настоящим   Контрактом,   а  также  в  иных  случаях
ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком  обязательств,  предусмотренных
настоящим   Контрактом,   по  требованию  Заказчика  Подрядчик  обязан
уплатить неустойку (штраф, пени).
     7.3. В случае просрочки исполнения  Подрядчиком  обязательств  по
настоящему  Контракту  Подрядчик  обязан в течение 5 (пяти) банковских
дней после получения от Заказчика соответствующего требования уплатить
Заказчику пеню.
     Пеня начисляется    за    каждый    день   просрочки   исполнения
обязательства,  предусмотренного настоящим Контрактом,  начиная со дня
следующего   после   дня  истечения  установленного  Контрактом  срока
исполнения обязательства.  Размер пени составляет не менее,  чем  одна
трехсотая  действующей  на  дату  уплаты  пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего  Контракта,
уменьшенной    на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных Контрактом и  фактически  исполненных  Подрядчиком,  и
определяется  в  порядке,  определенном  Правилами определения размера
штрафа,  начисляемого в случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
исполнителем (подрядчиком,  поставщиком) обязательств, предусмотренных
контрактом   (за   исключением   просрочки   исполнения   обязательств
заказчиком,  исполнителем (подрядчиком,  поставщиком), и размера пени,
начисляемой  за  каждый   день   просрочки   исполнения   исполнителем
(подрядчиком, поставщиком) обязательства, предусмотренного контрактом,
утвержденными постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
25 ноября 2013 г. N 1063 (далее - Правила) и определяется по следующей
формуле:

     П = (Ц - В) х С,

     где:
     Ц - цена настоящего Контракта;
     В -  стоимость  фактически  исполненного  в  установленный   срок
Подрядчиком  обязательства  по  настоящему Контракту,  определяемая на
основании документа о выполнении Работ,  в том числе отдельных  этапов
исполнения настоящего Контракта;
     С - размер ставки.

     Размер ставки определяется по формуле:

     C = C   х ДП
          ЦБ      ,

     где:
     С   - размер ставки рефинансирования,  установленной  Центральным
      ЦБ
банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента К;
     ДП - количество дней просрочки.

     Коэффициент К определяется по формуле:

         ДП
     К = -- х 100%
         ДК        ,

     где:
     ДП - количество дней просрочки;
     ДК -   срок  исполнения  обязательства  по  настоящему  Контракту
(количество дней).
     При К,  равном  0  - 50 процентам,  размер ставки определяется за
каждый   день   просрочки   и   принимается   равным    0,01    ставки
рефинансирования,    установленной   Центральным   банком   Российской
Федерации на дату уплаты пени.
     При К,  равном 50 - 100 процентам,  размер ставки определяется за
каждый   день   просрочки   и   принимается   равным    0,02    ставки
рефинансирования,    установленной   Центральным   банком   Российской
Федерации на дату уплаты пени.
     При К,  равном 100 процентам и более,  размер ставки определяется
за   каждый   день   просрочки   и   принимается  равным  0,03  ставки
рефинансирования,   установленной   Центральным   банком    Российской
Федерации на дату уплаты пени.
     7.4. В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения
Подрядчиком обязательств,  предусмотренных  настоящим  Контрактом,  за
исключением    просрочки    исполнения    Подрядчиком    обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан выплатить штраф
в размере ____ % от цены настоящего Контракта, определенном в порядке,
установленном  Правилами,  что  составляет  ________ (________) рублей
__ копеек.
     Под ненадлежащим  исполнением Подрядчиком обязательств понимается
выполнение  Работ,  не  соответствующих   требованиям,   установленным
настоящим Контрактом и приложениями к нему.
     7.5. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Подрядчика от
его от исполнения своих обязательств  по  настоящему  Контракту  и  от
возмещения    Заказчику   убытков,   причиненных   неисполнением   или
ненадлежащим исполнением своих обязательств.
     7.6. В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком   обязательств,
предусмотренных   настоящим   Контрактом,   а  также  в  иных  случаях
неисполнения или ненадлежащего  исполнения   Заказчиком  обязательств,
предусмотренных   настоящим  Контрактом, Подрядчик  вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
     Пеня начисляется    за    каждый    день   просрочки   исполнения
обязательства,  предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня,
следующего   после   дня  истечения  установленного  Контрактом  срока
исполнения  обязательства.  Пеня  устанавливается  в   размере   одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
     В случае  ненадлежащего   исполнения   Заказчиком   обязательств,
предусмотренных  настоящим  Контрактом,  за  исключением  просрочки  *
исполнения   обязательств,   предусмотренных   настоящим   Контрактом,
Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере  ___  %  от  цены
настоящего Контракта, определенном в порядке, установленном Правилами,
что составляет ________ (________) рублей __ копеек.
     7.7. Сторона освобождается от уплаты  неустойки  (штрафа,  пени),
если   докажет,   что   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение
обязательства,  предусмотренного   настоящим   Контрактом,   произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

                     8. Независимость подрядчика

     8.1. Подрядчик(и)    свидетельствуют,   что   они   не   являются
учредителями,   собственниками,   акционерами,    страховщиками    или
должностными  лицами  Заказчика,  заказчиками  или физическими лицами,
имеющими имущественный интерес и не  состоят  с  указанными  лицами  в
близком родстве или свойстве.
     8.2. Подрядчик(и)   гарантируют,   что   в   отношении  объектов,
указанных   в   пункте   1.1.   Контракта,   не   имеет   вещных   или
обязательственных прав вне Контракта.
     8.3. Подрядчик(и) свидетельствуют, что размер оплаты за Работы по
настоящему  Контракту  не  зависит  от  итоговой   величины   рыночной
стоимости объектов, указанных в пункте 1.1. Контракта.
     8.4. Заказчик    гарантирует   невмешательство   в   деятельность
Подрядчика(и) по Контракту,  если  оно  может  негативно  повлиять  на
достоверность  результата  Работ  по  определению  рыночной  стоимости
объектов,  указанных в пункте 1.1 Контракта,  в том числе  ограничение
круга  вопросов,  подлежащих  выяснению или определению при выполнении
Работ.
     8.5. Стороны свидетельствуют,  что ни одна Сторона  Контракта  не
является учредителем,  собственником, акционером или должностным лицом
другой Стороны Контракта.

                        9. Конфиденциальность

     9.1. Стороны обязуются сохранять  конфиденциальность  информации,
относящейся к предмету Контракта, ходу выполнения Работ.
     9.2. Любые  сведения о содержании,  характере,  сроках выполнения
Работ по Контракту,  а также любая информация,  содержащаяся в Отчете,
не  может  быть  использована  Подрядчиком  без  письменного  согласия
Заказчика.

                 10. Обеспечение исполнения Контракта

     10.1. Заказчиком установлено требование обеспечения  Контракта  в
размере 30% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет
1020000 (один миллион двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
     10.2. Исполнение Контракта может  обеспечиваться  предоставлением
банковской  гарантии,  выданной  банком  и соответствующей требованиям
статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров,  услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
от  5 апреля  2013 г.  N 44-ФЗ,  или  внесением  денежных  средств  на
указанный    Заказчиком    счет,   на   котором   в   соответствии   с
законодательством Российской   Федерации   учитываются   операции   со
средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения
Контракта  определяется  Подрядчиком  самостоятельно.  Срок   действия
банковской  гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц.
     10.3. В  ходе  исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить
Заказчику обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
выполненных  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  взамен ранее
предоставленного обеспечения Контракта.  При этом может  быть  изменен
способ обеспечения исполнения Контракта.
     10.4. В случае,  если в качестве обеспечения исполнения Контракта
Подрядчиком были внесены денежные средства за счет Заказчика, Заказчик
обязан   вернуть   указанные   денежные  средства  на  расчетный  счет
Подрядчика в течение 10 (Десяти) банковских  дней  с  даты  исполнения
Контракта.

            11. Порядок изменения и расторжения Контракта

     11.1. Любые  изменения  и дополнения к настоящему Контракту имеют
силу,  если  они  оформлены  в  письменном  виде  и  подписаны  обеими
сторонами.
     При исполнении  Контракта допускаются следующие изменения условий
Контракта по соглашению сторон:
     - снижение цены Контракта без изменений иных условий Контракта;
     - увеличение  или  уменьшение  предусмотренного Контрактом объема
Работ не более чем на десять процентов с  пропорциональным  изменением
цены Контракта;
     - улучшение  качественных,  функциональных характеристик Работ по
сравнению с характеристиками, установленными Контрактом.
     11.2. В случае изменения  у  какой-либо  из  сторон  юридического
статуса,  адреса, наименования или банковских реквизитов она обязана в
течение пяти рабочих дней со дня возникновения изменений известить  об
этом другую сторону в письменном виде.
     11.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению СТОРОН,  по
решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта  от
исполнения  Контракта в соответствии с гражданским законодательством и
положениями Федерального закона  от  5 апреля  2013  года  N 44-ФЗ  "О
контрактной   системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
     11.4. Решение Заказчика об  одностороннем  отказе  от  исполнения
Контракта в течение одного рабочего дня,  следующего за датой принятия
этого  решения,  размещается  на  официальном  сайте  и   направляется
Подрядчику  по  почте  заказным  письмом  с уведомлением о вручении по
адресу Подрядчика,  указанному в Контракте,  а также телеграммой, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо
с  использованием  иных  средств  связи  и  доставки,   обеспечивающих
фиксирование  данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения
о его вручении Подрядчику.
     11.5. Решение Заказчика об  одностороннем  отказе  от  исполнения
Контракта  вступает  в  силу  и  Контракт считается расторгнутым через
десять дней с даты надлежащего уведомления  Заказчиком  Подрядчика  об
одностороннем отказе от исполнения Контракта.
     11.6. Заказчик  принимает  решение  об  одностороннем  отказе  от
исполнения Контракта,  если в ходе исполнения  Контракта  установлено,
что  Подрядчик не соответствует установленным документацией аукциона в
электронном форме  требованиям  к  участникам  размещения  заказа  или
предоставил   недостоверную  информацию  о  своем  соответствии  таким
требованиям, что позволило ему стать участником аукциона в электронной
форме.
     11.7. Заказчик  обязан  отменить  не вступившее в силу решение об
одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта,   если   в   течение
десятидневного  срока  с  даты  надлежащего  уведомления  Заказчика  о
принятом решении  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
устранены  нарушения  условий  Контракта,  послужившие  основанием для
принятия указанного решения.
     При расторжении  Контракта  в  связи  с   односторонним   отказом
Заказчика   от   исполнения   Контракта  Заказчик  вправе  потребовать
возмещения  только  фактически  понесенного  ущерба,   непосредственно
обусловленного  обстоятельствами,  являющимися основанием для принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
     11.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения   Контракта   по  основаниям,  предусмотренным  Гражданским
кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от  исполнения
отдельных  видов  обязательств,  если  в  Контракте было предусмотрено
право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от  исполнения
Контракта.
     11.9. Решение  Подрядчика  об  одностороннем отказе от исполнения
Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с  даты  принятия
такого  решения,  направляется  Заказчику  по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной  почты,  либо  с  использованием  иных  средств  связи   и
доставки,  обеспечивающих  фиксирование такого уведомления и получение
Подрядчиком  подтверждения  о  его  вручении   Заказчику.   Выполнение
Подрядчиком    выше    названных   требований   считается   надлежащим
уведомлением  Заказчика  об   одностороннем   отказе   от   исполнения
Контракта.   Датой  такого  надлежащего  уведомления  признается  дата
получения Подрядчиком подтверждения о  вручении  Заказчику  указанного
уведомления.
     11.10. Решение  Подрядчика  об одностороннем отказе от исполнения
Контракта вступает в силу  и  Контракт  считается  расторгнутым  через
десять  дней  с  даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта.
     11.11. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение  об
одностороннем   отказе   от   исполнения  Контракта,  если  в  течение
десятидневного  срока  с  даты  надлежащего  уведомления  Заказчика  о
принятом  решении  об  одностороннем  отказе  от  исполнения Контракта
устранены нарушения  условий  Контракта,  послужившие  основанием  для
принятия указанного решения.

                          12. Прочие условия

     12.1. Все   изменения   и   дополнения  по  настоящему  Контракту
оформляются в соответствии с действующим законодательством  Российской
Федерации.
     12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
     12.3. Настоящий  Контракт  составлен  в  2  (двух)   экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

         13. Юридические адрес и банковские реквизиты сторон

Заказчик                                   Подрядчик

Федеральное агентство по рыболовству
Адрес: Рождественский бульвар, дом.
12/8, стр.1, г. Москва, 107996 Телефон
(495) 623 23 20
Р/С 40105810700000001901
л/сч. 03951000760
Межрегиональное операционное
управление Федерального казначейства
ОПЕРУ-1 Банка России
БИК 044501002
ИНН 7702679523
КПП 770201001


Заказчик                                   Подрядчик
____________/ ____________/                ____________/ ____________/
М.П.                                       М.П.




                                                        Приложение N 1
                                          к государственному контракту
                                          от "__" ________ 2015 г.
                                          N __________________________


                         Техническое задание
  на выполнение в 2015 году работ по определению рыночной стоимости
   находящихся в федеральной собственности объектов незавершенного
                        строительства (судов)




      ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
       ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ