Приказ Федерального агентства по рыболовству от 17.11.2015 № 839

     7.3. В  ходе  исполнения  Контракта Поставщик вправе предоставить
Заказчику обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
выполненных  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
     7.4. В  случае,  если в качестве обеспечения исполнения Контракта
Поставщиком были внесены денежные средства на счет Заказчика, Заказчик
обязан   вернуть   указанные   денежные  средства  на  расчетный  счет
Поставщика в течение 10 (Десяти) банковских  дней  с  даты  исполнения
Контракта

                      8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

     8.1. За    неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   своих
обязательств,  установленных Контрактом,  Заказчик и  Поставщик  несут
ответственность   в   соответствии   с  действующим  законодательством
Российской Федерации.
     8.2. В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  а  также  в  иных  случаях ненадлежащего
исполнения Поставщиком обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  по
требованию  Заказчика  Поставщик  обязан  уплатить  неустойку  (штраф,
пени).
     8.3. В случае просрочки исполнения  Поставщиком  обязательств  по
передаче  Лицензии  по Контракту,  Поставщик обязан в течение 5 (пяти)
банковских  дней  после  получения   от   Заказчика   соответствующего
требования уплатить Заказчику пеню, которая начисляется за каждый день
просрочки  исполнения  обязательства,   предусмотренного   Контрактом,
начиная   со   дня   следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства.  Размер пени составляет  не
менее,  чем  одна  трехсотая  действующей  на  дату уплаты пени ставки
рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и  фактически  исполненных  Поставщиком,  и
определяется  в  порядке,  установленном Правилами определения размера
штрафа,  начисляемого в случае  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком,
Поставщиком  обязательств,  предусмотренных Контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств Заказчиком,  Поставщиком,  и размера
пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки исполнения Поставщиком
обязательства,     предусмотренного     Контрактом,      утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.
N 1063 (далее - Правила) и определяется по следующей формуле:

     П = (Ц - В) х С,

     где:
     Ц - цена настоящего Контракта;
     В -  стоимость  фактически  исполненного  в  установленный   срок
Поставщиком  обязательства  по  настоящему Контракту,  определяемая на
основании документа об оказания услуг,  в том числе  отдельных  этапов
исполнения настоящего Контракта;
     С - размер ставки.

     Размер ставки определяется по формуле:

     С = С   х ДП ,
          ЦБ

     где:
     С  - размер  ставки  рефинансирования,  установленной Центральным
      ЦБ
банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента К;
     ДП - количество дней просрочки.

     Коэффициент К определяется по формуле:

          ДП
     К = ---- х 100% ,
          ДК

     где:
     ДП - количество дней просрочки;
     ДК -  срок  исполнения  обязательства  по  настоящему   Контракту
(количество дней).
     При К,  равном 0 - 50 процентам,  размер ставки  определяется  за
каждый    день    просрочки   и   принимается   равным   0,01   ставки
рефинансирования,   установленной   Центральным   банком    Российской
Федерации на дату уплаты пени.
     При К,  равном 50 - 100 процентам,  размер ставки определяется за
каждый    день    просрочки   и   принимается   равным   0,02   ставки
рефинансирования,   установленной   Центральным   банком    Российской
Федерации на дату уплаты пени.
     При К,  равном 100 процентам и более,  размер ставки определяется
за  каждый  день  просрочки   и   принимается   равным   0,03   ставки
рефинансирования,    установленной   Центральным   банком   Российской
Федерации на дату уплаты пени.
     8.4. В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения
Поставщиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за исключением
просрочки   исполнения   Поставщиком   обязательств,   предусмотренных
Контрактом,  Поставщик  обязан  выплатить  штраф  в размере 10 %,  что
составляет ________(________)   от   цены  Контракта,  определенном  в
порядке, установленном Правилами.
     Под ненадлежащим  исполнением Поставщиком обязательств понимается
передача  Лицензии,  не  соответствующая  требованиям,   установленным
Техническим заданием.
     8.5. В   случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  а также в иных случаях  неисполнения  или
ненадлежащего   исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом,  Поставщик вправе потребовать  уплаты  неустоек  (штрафов,
пеней).   Пеня   начисляется   за  каждый  день  просрочки  исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего
после   дня   истечения  установленного  Контрактом  срока  исполнения
обязательства.  Пеня  устанавливается  в   размере   одной   трехсотой
действующей  на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
     8.6. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Поставщика от
его  от  исполнения  своих  обязательств  по настоящему Контракту и от
возмещения Заказчику убытков от надлежащего исполнения обязательств.
     8.7. В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком   обязательств,
предусмотренных   настоящим   Контрактом,   а  также  в  иных  случаях
неисполнения или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных  настоящим  Контрактом,  Поставщик  вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
     Пеня начисляется   за   каждый    день    просрочки    исполнения
обязательства,  предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня,
следующего  после  дня  истечения  установленного   Контрактом   срока
исполнения   обязательства.   Пеня  устанавливается  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
     В случае   ненадлежащего   исполнения   Заказчиком  обязательств,
предусмотренных  настоящим  Контрактом,   за   исключением   просрочки
исполнения   обязательств,   предусмотренных   настоящим   Контрактом,
Поставщик вправе потребовать  уплаты  штрафа в размере  2,5%  от  цены
настоящего Контракта, определенном в порядке, установленном Правилами,
что составляет ________(________) рублей __ копеек.
     8.8. Сторона освобождается от уплаты  неустойки  (штрафа,  пени),
если   докажет,   что   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение
обязательства,  предусмотренного   настоящим   Контрактом,   произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

                     9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

     9.1. Все  споры  или  разногласия,  возникшие  между Сторонами по
настоящему Контракту или в  связи  с  ним,  решаются  в  претензионном
порядке в рамках их досудебного урегулирования.
     9.2. Вся  переписка  между Сторонами ведется согласно реквизитам,
указанным в настоящем Контракте
     9.3. В случае невозможности решения разногласий Сторон  в  рамках
досудебного  урегулирования  в  течение  30  (тридцати) дней с момента
получения одной из  Сторон  претензии,  они  подлежат  рассмотрению  в
Арбитражном   суде г.   Москвы   в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

                      10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

     10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон,  по
решению  суда,  в  случае  одностороннего  отказа стороны контракта от
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством  и
законодательством  Российской  Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
     10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе  от
исполнения   контракта   по  основаниям,  предусмотренным  Гражданским
кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации
о  контрактной  системе  в  сфере  закупок товаров,  работ,  услуг для
обеспечения  государственных  нужд,  для  одностороннего   отказа   от
исполнения отдельных видов обязательств;
     10.3. Заказчик  вправе  провести экспертизу переданных Лицензий с
привлечением экспертов,  экспертных организаций до принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения;
     10.4. Если  Заказчиком проведена экспертиза переданных Лицензий с
привлечением   экспертов,   экспертных   организаций,    решение    об
одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта  может  быть  принято
Заказчиком  только  при  условии,  что   по   результатам   экспертизы
оказываемой услуги в заключение эксперта, экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий контракта,  послужившие основанием  для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта;
     10.5. Решение  Заказчика  об  одностороннем  отказе от исполнения
контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с  даты  принятия
указанного  решения,  размещается  в  ЕИС  (на  официальном  сайте)  и
направляется Поставщику по почте заказным  письмом  с  уведомлением  о
вручении  по  адресу  Поставщика,  указанному  в  контракте,  а  также
телеграммой,  либо посредством  факсимильной  связи,  либо  по  адресу
электронной   почты,  либо  с  использованием  иных  средств  связи  и
доставки,  обеспечивающих фиксирование такого уведомления и  получение
заказчиком   подтверждения   о  его  вручении  Поставщику.  Выполнение
Заказчиком  указанных  требований  считается  надлежащим  уведомлением
Поставщику  об  одностороннем  отказе  от исполнения контракта.  Датой
такого надлежащего уведомления признается  дата  получения  Заказчиком
подтверждения  о  вручении Поставщику указанного уведомления либо дата
получения  Заказчиком  информации  об  отсутствии  Поставщика  по  его
адресу,  указанному в контракте. При невозможности получения указанных
подтверждения либо информации  датой  такого  надлежащего  уведомления
признается  дата  по истечении тридцати дней с даты размещения решения
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта  в  ЕИС  (на
официальном сайте);
     10.6. Решение  Заказчика  об  одностороннем  отказе от исполнения
контракта вступает в силу  и  контракт  считается  расторгнутым  через
десять  дней  с  даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об
одностороннем отказе от исполнения контракта;
     10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в  силу  решение  об
одностороннем   отказе   от   исполнения  контракта,  если  в  течение
десятидневного срока  с  даты  надлежащего  уведомления  Поставщика  о
принятом  решении  об  одностороннем  отказе  от  исполнения контракта
устранено нарушение  условий  контракта,  послужившее  основанием  для
принятия указанного решения,  а также Заказчику компенсированы затраты
на проведение экспертизы.  Данное  правило  не  применяется  в  случае
повторного   нарушения   Поставщиком   условий  контракта,  которые  в
соответствии с гражданским законодательством являются  основанием  для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта;
     10.8. Заказчик  обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта,  если в ходе исполнения  Контракта  установлено,
что  Поставщик  не  соответствует  установленным  настоящей конкурсной
документацией  требованиям  к  участникам  электронного  аукциона  или
предоставил   недостоверную  информацию  о  своем  соответствии  таким
требованиям,  что  позволило   ему   стать   победителем   определения
Поставщик;
     10.9. Информация о Поставщике,  с которым Контракт был расторгнут
в связи с односторонним отказом  Заказчика  от  исполнения  контракта,
включается  в  установленном  Федеральным  законом  N 44-ФЗ  порядке в
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
     10.10. Поставщик вправе принять решение об  одностороннем  отказе
от  исполнения  Контракта  по основаниям,  предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от  исполнения
отдельных  видов  обязательств,  если  в  Контракте было предусмотрено
право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от  исполнения
Контракта;
     10.11. Решение  Поставщика  об одностороннем отказе от исполнения
контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с  даты  принятия
такого  решения,  направляется  Заказчику  по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной  почты,  либо  с  использованием  иных  средств  связи   и
доставки,  обеспечивающих  фиксирование такого уведомления и получение
Поставщика  подтверждения  о  его   вручении   Заказчику.   Выполнение
Поставщиком  указанных  требований  считается  надлежащим уведомлением
Заказчика об  одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта.  Датой
такого  надлежащего  уведомления признается дата получения Поставщиком
подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления;
     10.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение  об
одностороннем   отказе   от   исполнения  контракта,  если  в  течение
десятидневного  срока  с  даты  надлежащего  уведомления  Заказчика  о
принятом  решении  об  одностороннем  отказе  от  исполнения контракта
устранены нарушения  условий  контракта,  послужившие  основанием  для
принятия указанного решения;
     10.13. При  расторжении Контракта в связи с односторонним отказом
стороны контракта от исполнения  Контракта  другая  сторона  Контракта
вправе  потребовать  возмещения  только фактически понесенного ущерба,
непосредственно    обусловленного    обстоятельствами,     являющимися
основанием  для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта;
     10.14. В случае расторжения контракта  в  связи  с  односторонним
отказом  Поставщика  от  исполнения  контракта  Заказчик  осуществляет
закупку услуг,  которые являлась предметом расторгнутого Контракта,  в
соответствии с положениями Федерального закона N 44-ФЗ;
     10.15. Информация  о расторжении контракта размещается заказчиком
в ЕИС (на официальном сайте) в течение одного рабочего дня, следующего
за датой расторжения контракта;

           11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

     11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до 31 декабря 2015 года (при этом окончание срока действия
Контракта  не  освобождает Стороны от исполнения обязательств в полном
объеме).
     11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему  Контракту  имеют
силу,  если  они  оформлены  в  письменном  виде  и  подписаны  обеими
сторонами.
     При исполнении Контракта допускаются следующие изменения  условий
Контракта по соглашению сторон:
     - увеличение   или   уменьшение    предусмотренного    Контрактом
количества  Товара не более чем на десять процентов с пропорциональным
изменением цены Контракта;
     - улучшение качественных,  функциональных характеристик Товара по
сравнению с характеристиками, установленными Контрактом.
     11.3. Изменения    и    дополнения    к    настоящему   Контракту
рассматриваются   Сторонами   в   недельный   срок    и    оформляются
соответствующими дополнительными соглашениями.
     11.4. В    случае    изменения   организационно-правовой   формы,
реорганизации,  изменения  банковских  реквизитов,  почтового  адреса,
Стороны обязаны уведомить друг друга в трехдневный срок.

                     12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     12.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
     Приложение N 1: Техническое задание на __ листах.

     13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ФАКТИЧЕСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СТОРОН,
                       ИХ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИК                                 ПОСТАВЩИК

107996, г. Москва, Рождественский бул.
12, стр. 1
ИНН 7702679523, КПП 770201001,
л/с 03951000760, Межрегиональное
операционное управление Федерального
казначейства  Операционный департамент
Банка России,
р/с 40105810700000001901, БИК 044501002


Заместитель руководителя                (должность, наименование
Федерального агентства по рыболовству    организации)


___________________(ФИО)                ___________________(ФИО)

М.П.                                    М.П.

"__"____________ 2015 г.                "__"____________ 2015 г.




                                                        Приложение N 1
                                               к Контракту N _________
                                               от "__"________ 201_ г.


         Техническое задание на приобретение прав пользования
     программным обеспечением для системы резервного копирования
            для нужд Федерального агентства по рыболовству
                             в 2015 году


(составляется по результатам проведенного аукциона в электронной форме
                   с учетом предложений победителя)


От Заказчика:                           От Поставщика:

Заместитель руководителя
Федерального агентства по рыболовству


___________________(ФИО)                ___________________(ФИО)

М.П.                                    М.П.

"__"____________ 2015 г.                "__"____________ 2015 г.