Приказ Федерального агентства по рыболовству от 10.12.2015 № 925

     При осуществлении  работ  Подрядчик  обязан  соблюдать требования
законов и иных правовых актов об охране  окружающей  среды.  Подрядчик
несет  ответственность  за нарушение указанных требований.  В процессе
выполнения   работ   Подрядчик   обязан   предусмотреть    мероприятия
исключающие загрязнение строительными отходами,  предусмотреть меры по
предотвращению пылеобразования. Зона проведения работ и иные помещения
должны ежедневно освобождаться от предметов, мусора, образующегося при
проведении работ,  силами  и  средствами  Подрядчика,  осуществляющего
выполнение соответствующих работ.
     Подрядчик несет      ответственность      перед     компетентными
государственными и муниципальными  органами  за  соблюдение  правил  и
порядка  ведения  работ  и  обязан  возместить суммы штрафных санкций,
возложенных на Заказчика службами контроля,  в случаях некачественного
проведения  работ,  в  течение  5  (пяти)  дней  с даты предоставления
Заказчиком Подрядчику пакета документов,  свидетельствующих об  уплате
вышеуказанных  штрафных  санкций;  возместить  суммы штрафных санкций,
наложенных Заказчиком в случае  некачественного  проведения  работ,  в
течение 5 (пяти) дней от даты оформления соответствующих документов.
     Выполнение работ  (оказание  услуг)  не должно препятствовать или
создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу жизни,
здоровья сотрудников суда и третьих лиц.
     Исполнение обязательств  по  Контракту  не  может  быть возложено
Подрядчиком на третье лицо без письменного разрешения Заказчика.
     Подрядчик должен соблюдать правила  привлечения  и  использования
иностранной     и     иногородней    рабочей    силы,    установленные
законодательством Российской Федерации.
     Все работы (оказание услуг) проводятся с использованием  ресурсов
Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, оборудование и др.) и  за
счет Подрядчика.
     Транспортировка материалов  и  оборудования  к  месту  выполнения
работ  (оказания услуг),  производство погрузочно-разгрузочных работ и
прочих сопутствующих  мероприятий  осуществляется  Подрядчиком  своими
силами и за свой счет.


                         V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
                  Государственный контракт N ______

   на выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию
зданий и помещений Федерального агентства по рыболовству в 2016 году.


г. Москва                                "___________" декабря 2015 г.


     Федеральное агентство  по  рыболовству   (от   имени   Российской
Федерации),  именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в лице заместителя
руководителя Федерального агентства по рыболовству __________________,
действующего на основании  ___________________,  с  одной  стороны,  и
_______________________,  именуемый  в дальнейшем "Подрядчик",  в лице
_______________________, действующего на основании _________, с другой
стороны, в   дальнейшем  вместе  именуемые  "Стороны",  с  соблюдением
требований Федерального  закона  от  5  апреля  2013  г.  N  44-ФЗ  "О
контрактной   системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд",  при  осуществлении
закупки  путем  проведения  аукциона в электронной форме,  извещения о
проведении аукциона в электронной форме N _____  от ________ г.  и  на
основании протокола от _________ N ______ Единой комиссии Федерального
агентства по рыболовству  по  осуществлению  закупок  товаров,  работ,
услуг для обеспечения государственных нужд путем проведения конкурсов,
аукционов,  запроса   котировок,   запросов   предложений,   заключили
настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

                         1. Предмет контракта

     1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по
эксплуатации   и   техническому   обслуживанию   зданий   и  помещений
Федерального агентства по рыболовству в 2016  году,  расположенных  по
адресу: г. Москва, Рождественский бульвар,  д. 12, 14, 15  строение 1,
(далее - работы) в соответствии с  требованиями  Технического  задания
(Приложение  N 1  к  настоящему  Контракту)  являющегося  неотъемлемой
частью настоящего Контракта.
     1.2. Заказчик принимает на себя обязательства оплатить  указанные
в  п. 1.1. настоящего Контракта работы,  в размере и сроки на условиях
настоящего Контракта.

                 2. Цена контракта и порядок расчетов

     2.1. Цена Контракта составляет ________________ (сумма прописью),
(сведения об  НДС  ________),  при этом цена работ за один календарный
месяц  составляет __________________ (сумма  прописью),  (сведения  об
НДС ________________).  В  случае,  если  работы выполняются не полный
календарный месяц,  цена работ уменьшается пропорционально  количеству
дней, когда работы не выполнялись.
     2.2. Платежи по настоящему Контракту производятся за счет средств
федерального бюджета.
     2.3. Оплата  по  настоящему  Контракту  осуществляется  в  рублях
Российской Федерации.
     2.4. В   цену   настоящего   Контракта   включаются  все  расходы
Подрядчика,  производимые им в процессе работ,  в том числе расходы на
необходимые материалы,  страхование,  уплату налогов,  сборов и других
обязательных  платежей,   иные   расходы   Подрядчика,   связанные   с
исполнением настоящего Контракта.
     2.5. Оплата   выполненных  работ  согласно  настоящему  Контракту
осуществляется  ежемесячно  с  момента   подписания   сторонами   акта
выполненных работ и производится в течении 10 (десяти) банковских дней
с момента выставления Подрядчиком счета.
     2.6. Обязательства Заказчика по оплате цены настоящего  Контракта
считаются  исполненными с момента списания денежных средств с лицевого
счета Заказчика, указанного в пункте 13 настоящего Контракта.
     2.7. Цена Контракта является твердой,  которая определена на весь
срок  исполнения настоящего Контракта и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.3 раздела 10
настоящего Контракта.
     2.8. Цена  Контракта  может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения   предусмотренных   Контрактом   объема   работ,    качества
выполняемой работы и иных условий исполнения Контракта.
     2.9. Заказчик  по  согласованию  с  Подрядчиком в ходе исполнения
Контракта вправе увеличить предусмотренный Контрактом объем  работ  не
более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный Контрактом
объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению  Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены  Контракта  пропорционально
дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены
единицы работы,  но не более чем на десять процентов  цены  Контракта.
При   уменьшении  предусмотренного  Контрактом  объема  работ  Стороны
Контракта обязаны уменьшить цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы
работы.
     2.10. Изменение существенных условий контракта при его исполнении
не допускается,  за исключением их изменения по  соглашению  сторон  в
следующих случаях:
     2.10.1. Если   возможность   изменения   условий  контракта  была
предусмотрена в части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ" и контрактом:
     2.10.1.1. при    снижении    цены    контракта    без   изменения
предусмотренных контрактом объема работ,  качества выполняемых работ и
иных условий контракта;
     2.10.1.2. если    по    предложению    заказчика    увеличивается
предусмотренный  контрактом  объем  работ  не  более  чем  на   десять
процентов  или  уменьшается  предусмотренные контрактом объем работ не
более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по  соглашению   сторон
допускается  изменение  с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены  контракта  пропорционально  дополнительному
объему работ,  исходя из установленной в контракте цены единицы работ,
но не более чем на десять процентов  цены  контракта.  При  уменьшении
предусмотренных  контрактом  объема  работ  стороны  контракта обязаны
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работ.
     2.10.1.3. в  случаях,  предусмотренных  пунктом  6   статьи   161
Бюджетного   кодекса  Российской  Федерации,  при  уменьшении  главным
распорядителем (распорядителем)  бюджетных  средств  ранее  доведенных
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения
Заказчиком  бюджетных  обязательств,  вытекающих  из  заключенного  им
государственного  контракта.  При  этом  Заказчик  в  ходе  исполнения
контракта обеспечивает согласование новых  условий  контракта,  в  том
числе  цены  и  (или)  сроков  исполнения  контракта  и  объема работ,
предусмотренных контрактом.

                      3. Срок действия контракта

     3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его  подписания
обеими  Сторонами  но  не  ранее  01 января  2016  года и действует по
31 декабря 2016 года.
     3.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает
Стороны от ответственности за его нарушение.

                    4. Права и обязанности сторон

     4.1. Заказчик обязан:
     4.1.1. Оплатить  Подрядчику стоимость выполненных работ в порядке
и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Контракта;
     4.1.2. Произвести возврат денежных средств,  внесенных в качестве
обеспечения  исполнения  Контракта в порядке и сроки,  предусмотренные
разделом 11 настоящего Контракта.
     4.2. Заказчик имеет право:
     4.2.1. Контролировать качество выполняемых Подрядчиком работ;
     4.2.2. Осуществить оплату по настоящему  Контракту  только  после
предоставления  Подрядчиком  документов об уплате пени и/или штрафов в
порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Контракта;
     4.2.3. Осуществить выплату Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму
пени  и/или  штрафов в порядке,  предусмотренном разделом 8 настоящего
Контракта;
     4.3. Подрядчик обязан:
     4.3.1. Приступить к выполнению работ со дня заключения настоящего
Контракта, но не ранее 01.01.2016 года.
     4.3.2. Оплатить  Заказчику  пени  и/или  штрафы,  в  случае  если
Заказчик выставил Подрядчику  требование  об  их  уплате,  в  порядке,
предусмотренном разделом 8 настоящего Контракта.

                    5. Порядок сдачи-приемки работ
              Качество работ и гарантийные обязательства

     5.1. Ежемесячно по окончании работ Подрядчик обязан  предоставить
Заказчику:
     - акт выполненных работ;
     5.2. Заказчик  не  позднее  10  (десяти)  календарных дней с даты
получения  Акта  выполненных   работ,   рассматривает   результаты   и
осуществляет  приемку  выполненных  работ  по  настоящему Контракту на
предмет их соответствия объему,  качеству,  установленному в настоящем
Контракте.
     5.2.1. По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет:
     - заказным  письмом  с  уведомлением,   либо   передает   нарочно
Подрядчику  подписанный  Заказчиком 1 (один) экземпляр Акт выполненных
работ, либо
     - запрос  о  предоставлении  разъяснений  касательно  результатов
выполненных работ либо
     - мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,
содержащий перечень выявленных недостатков, необходимых для доработки,
и разумные сроки их устранения.
     5.3. В   случае   получения   от   Заказчика  надлежащим  образом
направленного  (почтой   или   нарочно)   запроса   о   предоставлении
разъяснений касательно выполненных работ, Подрядчик в течение 3 (трех)
рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в
отношении выполненных работ.
     5.4. Для   проверки   предоставленных   Подрядчиком  результатов,
предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям
настоящего   Контракта   Заказчик   проводит   экспертизу.  Экспертиза
результатов может  проводиться  Заказчиком  своими  силами  или  к  ее
проведению могут привлекаться независимые эксперты.
     5.5. В   случае   отказа   Заказчика   от   принятия  результатов
выполненных работ,  в связи с  необходимостью  устранения  недостатков
и/или  доработки  результатов  выполненных работ Подрядчик обязуется в
срок,  установленный  в  Акте,  составленном   Заказчиком,   устранить
указанные  недостатки/произвести  доработки  за  свой счет и направить
(почтой или  нарочно)  отчет  об  устранении  недостатков,  выполнении
необходимых  доработок,  а также повторный подписанный Подрядчиком Акт
выполненных  работ  в 2 (двух)  экземплярах  для  принятия  Заказчиком
выполненных работ.
     5.6. В   случае,   если   по   результатам  рассмотрения  отчета,
содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, разъяснения
Подрядчика в отношении выполненных работ Заказчиком принято решение об
устранении  Подрядчиком  недостатков/выполнении   доработок/выполнение
работ в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает
выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра  Акта  выполненных
работ,    один   из   которых   направляет   Подрядчику   в   порядке,
предусмотренном в п. 5.2. настоящего Контракта.
     5.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт выполненных  работ,
и   предъявленный   Подрядчиком  Заказчику  счет  на  оплату  являются
основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
     5.8. В ходе выполнения работ Подрядчик  своевременно  и  за  свой
счет  обеспечивает  свой  персонал  рабочим инструментом,  необходимым
техническим и диагностическим оборудованием,  измерительными приборами
и прочим для качественного выполнения работ.
     5.9. Перед   выполнением   работ  Подрядчик  обязан  предоставить
Заказчику:
     - относящиеся  к   используемому   материалу   принадлежности   и
документы  в  соответствии  с требованиями законодательства Российской
Федерации и условиями контракта;
     - копии  документов,  подтверждающих   соответствие   выполняемых
работ,  а  также  используемого  материала требованиям соответствующих
ГОСТов   и   ТУ,   сертификатам    соответствия,    гигиеническим    и
санитарно-эпидемиологическим   сертификатам   и   иным   документам  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
     Все документы должны быть на русском языке.
     В случае  непредставления  указанных документов перед выполнением
работ Заказчик вправе отказать Подрядчику в допуске выполнения работ.
     Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполняемых работ.
     5.10. Качество выполняемых работ, а также используемого материала
должно  соответствовать  требованиям  соответствующих  ГОСТов  и   ТУ,
сертификатам           соответствия,          гигиеническим          и
санитарно-эпидемиологическим сертификатам, качественным удостоверениям
производителя  и  иным  документам  в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   и   условиями   контракта   и   подтверждаться
соответствующими    документами   на   каждое   наименование   работы,
используемого материала.
     5.11. Материал,  используемый  для   выполнения   работ,   должен
отвечать следующим требованиям:
     - должен  быть  новым,  не  бывшим  в употреблении и ремонте,  не
восстановленным (у которого  не  была  осуществлена  замена  составных
частей,  не были восстановлены потребительские свойства), оригинальным
и   предназначенным   для   страны   Заказчика,   что   подтверждается
соответствующими документами;
     - должен принадлежать Подрядчику на правах собственности, не быть
заложенным или арестованным,  а также свободен от прав и  обязанностей
на него третьих лиц;
     - должен      соответствовать      запрашиваемым      техническим
характеристикам, что подтверждается соответствующими документами;
     - должен быть пригоден для его использования по назначению;
     - не должен иметь ни внешних (потертости, царапины, сколы и следы
вскрытия),  ни  внутренних  повреждений  и  дефектов,  в  том числе не
влияющих на возможность использования по назначению.

                        6. Конфиденциальность.

     6.1. Вся информация,  полученная  в  ходе  реализации  Контракта,
включая   информацию   о   финансовом   положении   Сторон,  считается
конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим  лицам
ни письменно, ни устно, ни по электронной почте, как в период действия
Контракта,  так  и   по   окончании   его   действия.   Иные   условия
конфиденциальности  могут  быть  установлены  по  требованию  любой из
Сторон  в  письменной  форме  в   виде   приложения   (дополнительного
соглашения) к настоящему Контракту.
     6.2. В  случае  разглашения  конфиденциальной информации виновная
сторона несет  имущественную  ответственность  в  размере  нанесенного
реального ущерба.

                 7. Обстоятельства непреодолимой силы

     7.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по  настоящему  Контракту,  если  оно
(неисполнение)  явилось  следствием  обязательств  непреодолимой силы,
возникшие  в  результате   непредвиденных   и   неотвратимых   событий
чрезвычайного  характера,  не  поддающиеся  контролю  Сторон,  включая
пожар,  наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а
также   войну,   военные  действия,  восстание,  саботаж,  забастовки,
локауты, объявления   эмбарго   или   блокады,   враждебные   действия
какого-либо другого государства,  существующие де-юре или де-факто,  и
если  эти  обстоятельства  непосредственно  повлияли   на   исполнение
настоящего Контракта.
     7.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы
не может исполнить обязательства по настоящему  Контракту,  обязана  в
течение  3  (трех)  дней  уведомить  другую  Сторону  о  наступлении и
предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны в
срок  не  более  3-х  дней проводят взаимные консультации для принятия
необходимых мер.
     7.3. Надлежащим     доказательством     наличия     обстоятельств
непреодолимой  силы  и  их  продолжительности  будут  служить справки,
выдаваемые   местными    компетентными    органами    административной
территории,   на   которой   находится   Сторона,  заявившая  о  таких
обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.
     7.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом
оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы
лишает Стороны права ссылаться на  любые  из  них  как  на  основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
     7.5. Если   какое-либо   из   обстоятельств   непреодолимой  силы
непосредственно повлияет  на  выполнение  каких-либо  обязательств  по
Контракту,  период  их  выполнения  по  соглашению  Сторон  может быть
продлен на срок действия указанных обстоятельств.
     7.6. Если  эти  обстоятельства  будут  продолжаться  более   трех
месяцев,  Стороны  в  срок  не  более 3-х дней проведут переговоры для
обсуждения  сложившейся  ситуации  и   поиска   возможных   путей   ее
разрешения.

                      8. Ответственность сторон

     8.1. За    неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   своих
обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик
несут  ответственность  в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
     8.2. В  случае  просрочки  исполнения  Подрядчиком  обязательств,
предусмотренных   настоящим   Контрактом,   а  также  в  иных  случаях
ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком  обязательств,  предусмотренных
настоящим   Контрактом,   по  требованию  Заказчика  Подрядчик  обязан
уплатить неустойку (штраф, пени).
     8.3. Пеня  начисляется  за  каждый  день   просрочки   исполнения
обязательства,  предусмотренного настоящим Контрактом,  начиная со дня
следующего  после  дня  истечения  установленного   Контрактом   срока
исполнения  обязательства  и  устанавливается в размере не менее,  чем
одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной
на  сумму,  пропорциональную  объему   обязательств,   предусмотренных
Контрактом  и  фактически  выполненных Подрядчиком,  и определяется по
следующей формуле:

     П = (Ц - В) x С,
     где:

     Ц - цена настоящего Контракта;
     В -  стоимость  фактически  исполненного  в  установленный   срок
Подрядчиком  обязательства  по  настоящему Контракту,  определяемая на
основании документа о выполнении работ,  в том числе отдельных  этапов
исполнения настоящего Контракта;
     С - размер ставки.

     Размер ставки определяется по формуле:

     С = С   x ДП,
          цб
     где:

     С   - размер ставки рефинансирования,  установленной  Центральным
      цб
банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента  К;
     ДП - количество дней просрочки.

     Коэффициент К определяется по формуле:
         ДП
     К = --- x 100%,
         ДК

     где:

     ДП - количество дней просрочки;
     ДК -  срок  исполнения  обязательства  по  настоящему   Контракту
(количество дней).
     При К,  равном  0 - 50 процентам,  размер  ставки определяется за
каждый   день   просрочки   и   принимается   равным    0,01    ставки
рефинансирования,    установленной   Центральным   банком   Российской
Федерации на дату уплаты пени.
     При К,  равном 50 - 100 процентам,  размер ставки определяется за
каждый    день    просрочки   и   принимается   равным   0,02   ставки
рефинансирования,   установленной   Центральным   банком    Российской
Федерации на дату уплаты пени.
     При К,  равном 100 процентам и более,  размер ставки определяется
за  каждый  день  просрочки   и   принимается   равным   0,03   ставки
рефинансирования,    установленной   Центральным   банком   Российской
Федерации на дату уплаты пени.
     8.4. В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения
Подрядчиком  обязательств,  предусмотренных  настоящим Контрактом,  за
исключением    просрочки    исполнения    Подрядчиком    обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан выплатить штраф
в размере 5%  от цены настоящего Контракта,  определенном  в  порядке,
установленном Правилами, что составляет _______ (_______) руб. __ коп.
     8.5. Под   ненадлежащим   исполнением   Подрядчиком  обязательств
понимается   выполнение   работ,   не   соответствующих   требованиям,
установленным Техническим заданием.
     8.6. В   случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных  настоящим  Контрактом,  а  также   в   иных   случаях
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим  Контрактом,  Подрядчик  вправе  потребовать
уплаты  неустоек  (штрафов,  пеней).  Пеня  начисляется за каждый день
просрочки   исполнения   обязательства,   предусмотренного   настоящим
Контрактом,   начиная   со   дня,   следующего   после  дня  истечения
установленного настоящим Контрактом  срока  исполнения  обязательства.
Пеня  устанавливается  в  размере  одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего Контракта.
     В случае   ненадлежащего   исполнения   Заказчиком  обязательств,
предусмотренных  настоящим  Контрактом,   за   исключением   просрочки
исполнения   обязательств,   предусмотренных   настоящим   Контрактом,
Подрядчик вправе  потребовать уплаты штрафа  в  размере  2 %  от  цены
настоящего Контракта, определенном в порядке, установленном Правилами,
что составляет ___________ (_____________) руб. __ коп.
     Применение штрафных  санкций  к  Заказчику  применимо  в   случае
неоднократного  (от  двух  и  более раз) незаконного отказа от приемки
выполненных работ по настоящему Контракту.
     8.7. Сторона освобождается от уплаты  неустойки  (штрафа,  пени),
если   докажет,   что   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение
обязательства,  предусмотренного  Контрактом,   произошло   вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
     8.8. Уплата  неустоек  (штрафов,  пени) не освобождает Стороны от
выполнения обязательств по Контракту.
     8.9. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим
лицом,  сумма,  подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается
на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

                   9. Порядок урегулирования споров

     9.1. Все споры и разногласия,  возникшие в  связи  с  исполнением
настоящего  Контракта,  его  изменением,  расторжением  или признанием
недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а
достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений,
протоколов или иных  документов,  подписанных  Сторонами,  скрепленных
печатям.
     9.2. До  передачи  спора на разрешение суда Стороны примут меры к
его урегулированию в претензионном порядке.
     9.3. Претензия должна  быть  направлена  в  письменном  виде.  По
полученной  претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу
в  срок  не  позднее  15  (пятнадцати)  календарных  дней  с  даты  ее
получения.  Оставление  претензии  без  ответа  в  установленный  срок
означает признание требований претензии.
     9.4. Если претензионные требования подлежат  денежной  оценке,  в
претензии  указывается  требуемая  сумма  и  ее  полный и обоснованный
расчет.
     9.5. В подтверждение заявленных  требований  к  претензии  должны
быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые
документы либо выписки из них.
     9.6. В претензии могут быть указаны иные  сведения,  которые,  по
мнению  заявителя,  будут  способствовать  быстрому  и  правильному ее
рассмотрению, объективному урегулированию спора.
     9.7. При не достижении согласия,  споры  решаются  в  Арбитражном
суде г.   Москвы   в   соответствии   с  законодательством  Российской
Федерации.

            10. Порядок изменения и расторжения контракта

     10.1. Любые изменения и  дополнения  к  Контракту  действительны,
только   если   они   составлены   в   письменной  форме  и  подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
     10.2. Дополнения,  изменения,  приложения к Контракту  становятся
его  неотъемлемыми  частями  с  момента  их подписания уполномоченными
представителями Сторон.
     10.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех  изменениях,
касающихся  их  юридических  адресов,  платежных  реквизитов течение 5
(пяти) дней со  дня,  когда  такие  изменения  произошли,  а  также  о
реорганизации  или  ликвидации  -  в  течение  5 (пяти) дней с момента
принятия решения уполномоченным органом (лицом) об их проведении.
     10.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон,  по
решению  суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от
исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством  и
положениями  Федерального  закона  от  5 апреля  2013  года N 44-ФЗ "О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг   для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
     10.5. Расторжение   настоящего  Контракта  по  соглашению  Сторон
производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения  о
расторжении.
     10.6. Сторона,   которой  направлено  предложение  о  расторжении
настоящего Контракта по  соглашению  сторон,  должна  дать  письменный
ответ по существу в срок,  не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты
его получения.
     10.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе  от
исполнения   Контракта   по  основаниям,  предусмотренным  Гражданским
кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от  исполнения
отдельных видов обязательств.
     10.8. Заказчик  вправе  провести  экспертизу  выполненных работ с
привлечением экспертов,  экспертных организаций до принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения.
     10.9. Если  Заказчиком  проведена  экспертиза выполненных работ с
привлечением   экспертов,   экспертных   организаций,    решение    об
одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  может  быть  принято
Заказчиком  только  при  условии,  что   по   результатам   экспертизы
выполненных  работ  в заключение эксперта экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий Контракта,  послужившие основанием  для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
     10.10. Решение  Заказчика  об  одностороннем отказе от исполнения
Контракта вступает в силу  и  Контракт  считается  расторгнутым  через
десять  дней  с  даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта.
     10.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу  решение  об
одностороннем   отказе   от   исполнения  Контракта,  если  в  течение
десятидневного срока  с  даты  надлежащего  уведомления  Подрядчика  о
принятом  решении  об  одностороннем  отказе  от  исполнения Контракта
устранено нарушение  условий  Контракта,  послужившее  основанием  для
принятия указанного решения,  а также Заказчику компенсированы затраты
на проведение экспертизы.  Данное  правило  не  применяется  в  случае
повторного   нарушения   Подрядчиком   условий  Контракта,  которые  в
соответствии с гражданским законодательством являются  основанием  для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
     10.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта,  если в ходе исполнения  Контракта  установлено,
что  Подрядчик  не соответствует установленным настоящей документацией
об электронном аукционе требованиям к участникам электронного аукциона
или  предоставил  недостоверную  информацию о своем соответствии таким
требованиям,  что  позволило   ему   стать   победителем   определения
Подрядчика.
     10.13. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут
в связи с односторонним отказом  заказчика  от  Исполнения  Контракта,
включается  в установленном Федеральным законом 44-ФЗ порядке в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
     10.14. Подрядчик вправе принять решение об  одностороннем  отказе
от  исполнения  контракта  по основаниям,  предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от  исполнения
отдельных  видов  обязательств,  если  в  Контракте было предусмотрено
право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от  исполнения
Контракта.
     10.15. Решение  Подрядчика  об одностороннем отказе от исполнения
Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с  даты  принятия
такого  решения  направляется  Заказчику  по  почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной  почты,  либо  с  использованием  иных  средств  связи   и
доставки,  обеспечивающих  фиксирование такого уведомления и получение
подрядчиком  подтверждения  о  его  вручении   Заказчику.   Выполнение
Подрядчиком  указанных  требований  считается  надлежащим уведомлением
Заказчика об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта.  Датой
такого  надлежащего  уведомления признается дата получения Подрядчиком
подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
     10.16. Подрядчик  обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта,   если   в   течение
десятидневного  срока  с  даты  надлежащего  уведомления  Заказчика  о
принятом решении  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
устранены  нарушения  условий  Контракта,  послужившие  основанием для
принятия указанного решения.
     10.17. При расторжении Контракта в связи с односторонним  отказом
стороны  Контракта  от  исполнения  Контракта другая сторона Контракта
вправе потребовать возмещения только  фактически  понесенного  ущерба,
непосредственно     обусловленного    обстоятельствами,    являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от  исполнения
Контракта.
     10.18. В  случае  расторжения  Контракта  в связи с односторонним
отказом  Подрядчика  от  исполнения  Контракта  Заказчик  осуществляет
закупку работ,  которая являлась предметом расторгнутого Контракта,  в
соответствии с положениями Федерального закона N 44-ФЗ.
     10.19. Информация о расторжении Контракта размещается  Заказчиком
в ЕИС (на официальном сайте) в течении одного рабочего дня, следующего
за датой расторжения Контракта.

                 11. Обеспечение исполнения контракта

     11.1. В целях обеспечения исполнения обязательств  по  настоящему
Контракту  в  порядке,  предусмотренном  действующим законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок,  Подрядчик
представляет  Заказчику  обеспечение исполнения настоящего Контракта в
размере 3 450 000,00 (три миллиона четыреста пятьдесят  тысяч  рублей)
00 копеек. В случае если в электронном аукционе предложение победителя
о цене Контракта на 25%  и более ниже  начальной  (максимальной)  цены
Контракта,  победитель  электронного аукциона при подписании Контракта
обязан  представить  обеспечение  исполнения  Контракта   в   размере,
превышающем  в  полтора  раза размер обеспечения исполнения Контракта,
указанный в настоящей документации,  что составляет 5 175 000,00 (пять
миллионов сто семьдесят пять тысяч рублей),  00 копеек, или в размере,
установленном в настоящем  Контракте,  с  предоставлением  документов,
подтверждающих  добросовестность  участника  в соответствии со  ст. 37
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
     11.2. Срок действия  данного  обеспечения  исполнения  настоящего
Контракта распространяется на весь срок действия настоящего Контракта.
Срок действия  банковской  гарантии  должен  превышать  срок  действия
Контракта не менее чем на один месяц.
     11.3. В  ходе  исполнения  настоящего  Контракта Подрядчик вправе
предоставить Заказчику обеспечение  исполнения  настоящего  Контракта,
уменьшенное   на   размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
настоящим  Контрактом,  взамен  ранее   предоставленного   обеспечения
исполнения  настоящего  Контракта.  При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения настоящего Контракта.
     11.4. В  случае,  если   по   каким-либо   причинам   обеспечение
исполнения   настоящего   Контракта   перестало  быть  действительным,
закончило  свое  действие  или  иным  образом  перестало  обеспечивать
исполнение  Подрядчиком  его  обязательств  по  настоящему  Контракту,
Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней представить
Заказчику  иное  (новое)  надлежащее обеспечение исполнения настоящего
Контракта на тех же условиях и в том же размере,  что указаны в данном
разделе настоящего Контракта.
     11.5. Обеспечение       исполнения      настоящего      Контракта
распространяется,  в том числе, на случаи неисполнения обязательств по
настоящему   Контракту,   уплате   неустоек   в   виде  штрафа,  пени,
предусмотренных настоящим  Контрактом,  а  также  убытков,  понесенных
Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.
     11.6. Денежные средства в счет обеспечения исполнения  настоящего
Контракта,  внесенные  Подрядчиком  на  указанный Заказчиком счет,  на
котором  в  соответствии  с  законодательством  Российской   Федерации
учитываются    операции   со   средствами,   поступающими   Заказчику,
возвращаются Подрядчику в течение 20 (двадцати) календарных дней после
выполнения  Подрядчиком  своих  обязательств  по  настоящему Контракту
путем  их  перечисления  на  банковский  счет  Подрядчика,   реквизиты
которого указаны в п. 13 настоящего Контракта.
     11.7. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств в счет
обеспечения  исполнения  настоящего Контракта считаются исполненными с
момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

                          12. Прочие условия

     12.1. Неотъемлемой  частью  к   настоящему   Контракту   является
Приложение  N 1  (Техническое задание)  и форма Акта выполненных работ
(Приложение N 2 ).
     12.2. Все  изменения  и  дополнения   по   настоящему   Контракту
оформляются  в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
     12.3. Во  всем  остальном,   что   не   предусмотрено   настоящим
Контрактом,   Стороны  руководствуются  действующим  законодательством
Российской Федерации.

               13. Банковские реквизиты и адреса Сторон

     13.1. В случае изменения юридического адреса  или  обслуживающего
банка   Стороны   настоящего  Контракта  обязаны  в  пятидневный  срок
уведомить об этом друг друга.

ЗАКАЗЧИК                                    ПОДРЯДЧИК

Федеральное агентство по рыболовству
Адрес: Рождественский бульвар, дом. 12.
г. Москва, 107996
Телефон [phone]
Факс: [phone]
Р/С 40105810700000001901
л/сч. 03951000760
Межрегиональное операционное управление
Федерального казначейства Операционный
департамент Банка России
БИК 044501002
ИНН 7702679523
КПП 770201001


Заказчик:                                   Подрядчик:
___________ (____________)                  ___________ (____________)

 "__"___________ 2015 г.                     "__"___________ 2015 г.
      М.П.                                        М.П.




                                                        Приложение N 1
                                          к Государственному контракту
                                          от "__"____________ 2015 г.
                                          N _________________________


                         Техническое задание

   на выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию
зданий и помещений Федерального агентства по рыболовству в 2016 году.




    (Заполняется в соответствии с предложением участника аукциона
                   с которым заключается Контракт)




Заказчик:                                   Подрядчик:
___________ (____________)                  ___________ (____________)

 "__"___________ 2015 г.                     "__"___________ 2015 г.

  М.П.                                                  М.П.