Приказ Федерального агентства по рыболовству от 15.04.2016 № 277

     5.2.10 упаковка должна предотвращать повреждение или порчу товара
во  время  его  хранения и транспортировки,  в том числе предотвращать
попадание влаги;
     5.2.11 на упаковке товара должны  быть  указаны  все  необходимые
обозначения,    требующие    аккуратность    транспортировки    и   не
переворачивания товара.
     5.3. При  исполнении  Контракта  по  согласованию   Заказчика   с
Поставщиком  допускается  поставка  товара,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)   которого
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками товара,  указанными  в
Контракте.
     5.4. Поставщик  гарантирует  соответствие  качества поставляемого
товара требованиям Контракта в  течение  гарантийного  срока,  который
составляет  не  менее  12 (двенадцать) месяцев и не менее гарантийного
срока,  установленного производителем товара и расходных материалов, с
даты    подписания   уполномоченными   представителями   Сторон   акта
приема-передачи товара или акта устранения выявленных недостатков. При
этом  предоставление  такой  гарантии  осуществляется  вместе с данным
товаром.
     5.5. Поставщик  обеспечивает  соответствие  товара  и   расходных
материалов        техническим        характеристикам,       заявленным
фирмой-производителем,  на весь срок действия Контракта и  гарантийный
срок.
     5.6. Поставщик  отвечает  за  недостатки  товара,  обнаруженные в
течение гарантийного срока,  за исключением случаев,  если  недостатки
товара  возникли  вследствие  нарушения  Заказчиком правил пользования
товаром или его хранения, установленных производителем товара.
     5.7. При обнаружении в  течение  гарантийного  срока  недостатков
поставленного товара Поставщик обязан в срок не более 2 (двух) рабочих
дней  с  момента  получения  от  Заказчика  уведомления  о  выявленных
недостатках  своими  силами  и  за  свой счет устранить недостатки или
дефекты товара (на месте установки товара на  объекте  Заказчика)  или
заменить   товар   ненадлежащего   качества  товаром,  соответствующим
условиям Контракта.  При этом гарантийный срок продлевается на  период
устранения недостатков.
     5.8. Все   расходы  по  гарантийному  обслуживанию  товара  несет
Поставщик.
     5.9. Поставщик обязан за  свой  счет  и  своими  силами  провести
экспертизу  товара  при  наличии  споров  с  Заказчиком  о недостатках
товара,  и в зависимости от ее результатов устранить недостатки товара
или  заменить  товар  ненадлежащего качества товаром,  соответствующим
условиям Контракта, своими силами и за свой счет.
     5.10. Гарантийные обязательства на  товар  сохраняются  в  случае
прекращения   (расторжения)   настоящего   Контракта,  а  также  после
истечения срока действия Контракта.

                 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

     6.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  частичное  или
полное  неисполнение  обязательств  по настоящему Контракту,  если оно
(неисполнение) явилось  следствием  обязательств  непреодолимой  силы,
возникшие   в   результате   непредвиденных   и  неотвратимых  событий
чрезвычайного  характера,  не  поддающиеся  контролю  Сторон,  включая
пожар,  наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а
также  войну,  военные  действия,  восстание,   саботаж,   забастовки,
локауты,  объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого -
либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти
обстоятельства   непосредственно  повлияли  на  исполнение  настоящего
Контракта.
     6.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы
не  может  исполнить обязательства по настоящему Контракту,  обязана в
течение 3  (трех)  дней  уведомить  другую  Сторону  о  наступлении  и
предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны в
срок не более 3-х дней проводят  взаимные  консультации  для  принятия
необходимых мер.
     6.3. Надлежащим     доказательством     наличия     обстоятельств
непреодолимой силы  и  их  продолжительности  будут  служить  справки,
выдаваемые    местными    компетентными    органами   административной
территории,  на  которой  находится   Сторона,   заявившая   о   таких
обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.
     6.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом
оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы
лишает  Стороны  права  ссылаться  на  любые  из них как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
     6.5. Если  какое-либо   из   обстоятельств   непреодолимой   силы
непосредственно  повлияет  на  выполнение  каких-либо  обязательств по
Контракту,  период их  выполнения  по  соглашению  Сторон  может  быть
продлен на срок действия указанных обстоятельств.
     6.6. Если   эти  обстоятельства  будут  продолжаться  более  трех
месяцев,  Стороны в срок не более 3-х  дней  проведут  переговоры  для
обсуждения   сложившейся   ситуации   и   поиска  возможных  путей  ее
разрешения.

                     7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

     7.1. Все споры или разногласия,  возникающие между  сторонами  по
настоящему Контракту или в связи с ним,  разрешаются путем переговоров
между сторонами.
     7.2. В  случае   невозможности   разрешения   разногласий   путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

                      8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

     8.1. За   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение    своих
обязательств,  установленных  Контрактом,  Заказчик  и Поставщик несут
ответственность  в  соответствии   с   действующим   законодательством
Российской Федерации.
     8.2. В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  а  также  в  иных  случаях ненадлежащего
исполнения Поставщиком обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  по
требованию  Заказчика  Поставщик  обязан  уплатить  неустойку  (штраф,
пени).
     8.3. В случае просрочки исполнения  Поставщиком  обязательств  по
поставке  товара  по  Контракту,  Поставщик  обязан в течение 5 (пяти)
банковских  дней  после  получения   от   Заказчика   соответствующего
требования уплатить Заказчику пеню, которая начисляется за каждый день
просрочки  исполнения  обязательства,   предусмотренного   Контрактом,
начиная   со   дня   следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства.  Размер пени составляет  не
менее,  чем  одна  трехсотая  действующей  на  дату уплаты пени ставки
рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и  фактически  исполненных  Поставщиком,  и
определяется  в  порядке,  установленном Правилами определения размера
штрафа,  начисляемого в случае  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком,
Поставщиком  обязательств,  предусмотренных Контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств Заказчиком,  Поставщиком,  и размера
пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки исполнения Поставщиком
обязательства,     предусмотренного     Контрактом,      утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.
N 1063 (далее - Правила) и определяется по следующей формуле:

     П = (Ц - В) х С ,

     где:
     Ц - цена настоящего Контракта;
     В -  стоимость  фактически  исполненного  в  установленный   срок
Поставщиком  обязательства  по  настоящему Контракту,  определяемая на
основании документа о поставке товара,  в том числе  отдельных  этапов
исполнения настоящего Контракта;
     С - размер ставки.

     Размер ставки определяется по формуле:

     С = С   х ДП ,
          ЦБ

     где: С   - размер    ставки    рефинансирования,    установленной
           ЦБ
Центральным  банком  Российской  Федерации  на   дату   уплаты   пени,
определяемый с учетом коэффициента К;
     ДП - количество дней просрочки.

     Коэффициент К определяется по формуле:

          ДП
     К = ---- х 100%
          ДК         ,

     где:
     ДП - количество дней просрочки;
     ДК -  срок  исполнения  обязательства  по  настоящему   Контракту
(количество дней).
     При К,  равном  0 - 50 процентам,  размер  ставки определяется за
каждый   день   просрочки   и   принимается   равным    0,01    ставки
рефинансирования,    установленной   Центральным   банком   Российской
Федерации на дату уплаты пени.
     При К,  равном 50 - 100 процентам,  размер ставки определяется за
каждый    день    просрочки   и   принимается   равным   0,02   ставки
рефинансирования,   установленной   Центральным   банком    Российской
Федерации на дату уплаты пени.
     При К,  равном 100 процентам и более,  размер ставки определяется
за  каждый  день  просрочки   и   принимается   равным   0,03   ставки
рефинансирования,    установленной   Центральным   банком   Российской
Федерации на дату уплаты пени.
     8.4. В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения
Поставщиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за исключением
просрочки   исполнения   Поставщиком   обязательств,   предусмотренных
Контрактом, Поставщик  обязан  выплатить  штраф  в  размере  10%,  что
составляет _______(_______) от цены Контракта, определенном в порядке,
установленном Правилами.
     Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств  понимается
поставка   товара,   не   соответствующая  требованиям,  установленным
Техническим заданием.
     8.5. В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком   обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  а  также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,   предусмотренных
Контрактом,  Поставщик  вправе  потребовать  уплаты неустоек (штрафов,
пеней).  Пеня  начисляется  за  каждый   день   просрочки   исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего
после  дня  истечения  установленного  Контрактом   срока   исполнения
обязательства.   Пеня   устанавливается   в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования  Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
     В случае   ненадлежащего   исполнения   Заказчиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением   просрочки   исполнения
обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать
уплаты штрафа в размере 2,5%,  что составляет _______(_______) от цены
Контракта, определенном в порядке, установленном Правилами.
     Применение штрафных   санкций  к  Заказчику  применимо  в  случае
неоднократного (от двух и более раз)  незаконного  отказа  от  приемки
товара по настоящему Контракту.
     8.6. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Поставщика от
возмещения Заказчику убытков от надлежащего исполнения обязательств.

             9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

     9.1. Любые изменения и дополнения к  настоящему  Контракту  имеют
силу,  если  они  оформлены  в  письменном  виде  и  подписаны  обеими
сторонами.
     При исполнении Контракта допускаются следующие изменения  условий
Контракта по соглашению сторон:
     - снижение   цены   Контракта   без   изменения   предусмотренных
Контрактом  количества  товара,  качества  поставляемого товара и иных
условий Контракта;
     - по   предложению   Заказчика   увеличиваются    предусмотренные
Контрактом  количество  товара  не  более  чем на десять процентов или
уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара
не более чем на десять процентов;
     - допускается    поставка   товара,   качество,   технические   и
функциональные  характеристики  (потребительские   свойства)   которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и соответствующими
техническими  и   функциональными   характеристиками,   указанными   в
Контракте.
     9.2. В  случае  изменения  у  какой-либо  из  сторон юридического
статуса,  адреса, наименования или банковских реквизитов она обязана в
течение  пяти рабочих дней со дня возникновения изменений известить об
этом другую сторону в письменном виде.
     9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению  сторон,  по
решению  суда,  в  случае  одностороннего  отказа стороны Контракта от
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством  и
законодательством  Российской  Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
     9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем  отказе  от
исполнения   контракта   по  основаниям,  предусмотренным  Гражданским
кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации
о  контрактной  системе  в  сфере  закупок товаров,  работ,  услуг для
обеспечения  государственных  нужд,  для  одностороннего   отказа   от
исполнения отдельных видов обязательств.
     9.5. Заказчик  вправе  провести экспертизу поставленного товара с
привлечением экспертов,  экспертных организаций до принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения.
     9.6. Если  заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с
привлечением   экспертов,   экспертных   организаций,    решение    об
одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  может  быть  принято
заказчиком  только  при  условии,  что   по   результатам   экспертизы
поставленного  товара  в  заключение эксперта,  экспертной организации
будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием
для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.
     9.7. Решение  заказчика  об  одностороннем  отказе  от исполнения
контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с  даты  принятия
указанного  решения,  размещается  в  ЕИС  (на  официальном  сайте)  и
направляется Поставщику по почте заказным  письмом  с  уведомлением  о
вручении  по  адресу  Поставщика,  указанному  в  Контракте,  а  также
телеграммой,  либо посредством  факсимильной  связи,  либо  по  адресу
электронной   почты,  либо  с  использованием  иных  средств  связи  и
доставки,  обеспечивающих фиксирование такого уведомления и  получение
заказчиком   подтверждения   о  его  вручении  Поставщику.  Выполнение
заказчиком  указанных  требований  считается  надлежащим  уведомлением
Поставщика  об  одностороннем  отказе  от исполнения Контракта.  Датой
такого надлежащего уведомления признается  дата  получения  заказчиком
подтверждения  о  вручении Поставщику указанного уведомления либо дата
получения  заказчиком  информации  об  отсутствии  Поставщика  по  его
адресу,  указанному в контракте. При невозможности получения указанных
подтверждения либо информации  датой  такого  надлежащего  уведомления
признается  дата  по истечении тридцати дней с даты размещения решения
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта  в  ЕИС  (на
официальном сайте).
     9.8. Решение  заказчика  об  одностороннем  отказе  от исполнения
Контракта вступает в силу  и  контракт  считается  расторгнутым  через
десять  дней  с  даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта.
     9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее  в  силу  решение  об
одностороннем   отказе   от   исполнения  Контракта,  если  в  течение
десятидневного срока  с  даты  надлежащего  уведомления  Поставщика  о
принятом  решении  об  одностороннем  отказе  от  исполнения Контракта
устранено нарушение  условий  Контракта,  послужившее  основанием  для
принятия указанного решения,  а также заказчику компенсированы затраты
на проведение экспертизы.  Данное  правило  не  применяется  в  случае
повторного   нарушения   Поставщиком   условий  Контракта,  которые  в
соответствии с гражданским законодательством являются  основанием  для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
     9.10. Заказчик  обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта,  если в ходе исполнения  Контракта  установлено,
что  Поставщик  не соответствует установленным настоящей документацией
об электронном аукционе требованиям к участникам электронного аукциона
или  предоставил  недостоверную  информацию о своем соответствии таким
требованиям,  что  позволило   ему   стать   победителем   определения
Поставщика.
     9.11. Информация о Поставщике,  с которым Контракт был расторгнут
в связи с односторонним отказом  заказчика  от  исполнения  Контракта,
включается  в  установленном  Федеральным  законом от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" порядке в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
     9.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения   Контракта   по  основаниям,  предусмотренным  Гражданским
кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от  исполнения
отдельных  видов  обязательств,  если  в  Контракте было предусмотрено
право заказчика принять решение об одностороннем отказе от  исполнения
Контракта.
     9.13. Решение  Поставщика  об  одностороннем отказе от исполнения
Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с  даты  принятия
такого  решения,  направляется  заказчику  по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной  почты,  либо  с  использованием  иных  средств  связи   и
доставки,  обеспечивающих  фиксирование такого уведомления и получение
Поставщиком  подтверждения  о  его  вручении   заказчику.   Выполнение
Поставщиком  указанных  требований  считается  надлежащим уведомлением
заказчика об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта.  Датой
такого  надлежащего  уведомления признается дата получения Поставщиком
подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
     9.14. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу  решение  об
одностороннем   отказе   от   исполнения  контракта,  если  в  течение
десятидневного  срока  с  даты  надлежащего  уведомления  заказчика  о
принятом  решения  об  одностороннем  отказе  от  исполнения контракта
устранены нарушения  условий  Контракта,  послужившие  основанием  для
принятия указанного решения.
     9.15. При  расторжении  Контракта в связи с односторонним отказом
стороны Контракта от исполнения  контракта  другая  сторона  контракта
вправе  потребовать  возмещения  только фактически понесенного ущерба,
непосредственно    обусловленного    обстоятельствами,     являющимися
основанием  для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.
     9.16. В случае расторжения  контракта  в  связи  с  односторонним
отказом  Поставщика  от  исполнения  Контракта  заказчик  осуществляет
закупку товара,  поставка которого  являлась  предметом  расторгнутого
Контракта,   в  соответствии  с  положениями  Федерального  закона  от
5 апреля  2013 г. N 44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
     9.17. Информация о расторжении Контракта размещается заказчиком в
ЕИС  (на официальном сайте) в течение одного рабочего дня,  следующего
за датой расторжения Контракта.

                     10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

     10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств,  но не
позднее 31 декабря 2016 г.

                 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

     11.1. Поставщик  обязан  одновременно  с  подписанным  Контрактом
представить  Заказчику  обеспечение исполнения Контракта в размере 449
211,01 (четыреста сорок девять тысяч двести  одиннадцать  рублей  одна
копейка) рублей,  а в случае если участником электронного аукциона,  с
которым заключается контракт,  предложена цена контракта,  которая  на
двадцать  пять  и  более  процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, контракт заключается только после предоставления участником
аукциона  обеспечения   исполнения  контракта  в  размере  673 816, 52
(шестьсот семьдесят три тысячи восемьсот шестнадцать рублей  пятьдесят
две  копейки)  рублей или информации,  подтверждающей добросовестность
такого участника на дату подачи заявки в соответствии  со  статьей  37
Федерального закона N 44-ФЗ.
     11.2. Исполнение  Контракта  может обеспечиваться предоставлением
банковской гарантии,  выданной банком  и  соответствующей  требованиям
статьи   45   Федерального   закона  от  5 апреля 2013 г.  N 44-ФЗ  "О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг   для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  или  внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,   на   котором   в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  учитываются
операции со средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ  обеспечения
исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.  Срок
действия любого вида обеспечения исполнения Контракта должен превышать
срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
     11.3. В  ходе  исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить
Заказчику обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
выполненных  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
     11.4. В  случае,  если обеспечением исполнения Контракта является
внесение денежных средств  на  счет  Заказчика,  то  возврат  денежных
средств,   внесенных  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,
производится Заказчиком не менее чем  через  10  (десять)  календарных
дней  после  окончания срока действия обеспечения исполнения Контракта
на  основании  письменного  требования  Поставщика  в   течение   пяти
банковских   дней   со   дня   получения  Заказчиком  соответствующего
письменного требования.  Денежные средства возвращаются на  банковский
счет, указанный Поставщиком в письменном требовании.

                          12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

     12.1. Все   изменения   и   дополнения  по  настоящему  Контракту
оформляются в соответствии с действующим законодательством  Российской
Федерации.
     12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
     12.3. Настоящий  Контракт  составлен  в  2  (двух)   экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

                13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик                                  Поставщик

Федеральное агентство по рыболовству
Адрес: Рождественский бульвар, д. 12/8,
стр.1, г. Москва, 107996
Телефон [phone]
Р/с 40105810700000001901
л/сч. 03951000760
Межрегиональное операционное
управление Федерального казначейства
Операционный департамент Банка России
БИК 044501002
ИНН 7702679523
КПП 770201001


Заказчик                                  Поставщик


____________/____________/                ____________/____________/

М.П.                                      М.П.




                                                        Приложение N 1
                                          к государственному контракту
                                               от "__"________ 2016 г.
                                               N _____________________


                         Техническое задание
     на поставку расходных материалов (картриджей, тонер-картриджей)
      для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2016 году


   В соответствии с Техническим заданием (часть II документации об
    электронном аукционе) с учетом предложений участника аукциона,
            с которым заключается государственный контракт




Заказчик                                  Поставщик


____________/____________/                ____________/____________/

М.П.                                      М.П.