|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 08.09.2016 № 566Если в ходе сопровождения СЭД происходит модификация программного обеспечения, Исполнитель актуализирует дистрибутивы с программным обеспечением и передает их Заказчику на следующий день после установки обновлений в рабочую среду СЭД. 3.2. Порядок контроля выполнения, приемки и оформления результатов услуг Заказчик вправе в течение всего срока действия Государственного контракта, не вмешиваясь в оперативную деятельность Исполнителя, контролировать надлежащее выполнение им обязательств. Итоговым документом, подтверждающим выполнение услуг в отчетном месяце, должен являться Акт сдачи-приемки выполненных услуг. К акту сдачи-приемки должен прилагаться Журнал обращений пользователей. Все выполненные услуги Исполнителем должны фиксироваться в Журнале обращений пользователей, форма которого согласовывается Сторонами при подписании Государственного контракта. В Журнал обращений пользователей в обязательном порядке необходимо указывать следующую информацию: - Дата поступления заявки Заказчика. - Фамилия заявителя, управление (самостоятельный отдел). - Текст заявки или описание ошибки. - Фамилия непосредственного исполнителя заявки у Исполнителя или консультанта, если вопрос решается удаленно (по телефону или электронным письмом). - Отметка о выполнении заявки. 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНО-АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ Система должна функционировать на базе предоставляемого Заказчиком программно-аппаратный комплекса в соответствии с Таблицей 4. Таблица 4. Технические характеристики серверов, рабочих станций и их программное обеспечение ---------------------------------------------------------------------- Сервер БД узел 1 ---------------------------------------------------------------------- Технические | Processor: 16 Core @ 3 GHz характеристики | Memory: 64Gb RAM | HDD: | RAID 6: 1000Gb (7k) (общие с виртуальным сервером | БД) | RAID 10: 200Gb (7k) | RAID 10: 900Gb (15k) (общие с виртуальным сервером | БД) монопольно | Оптический сетевой контроллер | Page File: 16Gb -----------------|---------------------------------------------------- Типовое | Windows Server 2008 Eng R2 SP1 Enterprise или программное | Datacenter обеспечение | MS Office 2010 | Microsoft SQLServer 2008 Eng (64bit) R2 SP1 | Enterprise ---------------------------------------------------------------------- Сервер БД узел 2 ---------------------------------------------------------------------- Технические | Processor: 16 Core @ 3 GHz характеристики | Memory: 64Gb RAM | HDD: | RAID 6: 1000Gb (7k) (общие с физическим | сервером БД) | RAID 10: 200Gb (7k) | RAID 10: 900Gb (15k) (общие с физическим | сервером БД) монопольно | Page File: 16Gb -----------------|---------------------------------------------------- Типовое | Windows Server 2008 Eng R2 SP1 Enterprise или программное | Datacenter обеспечение | MS Office 2010 | Microsoft SQLServer 2008 Eng (64bit) R2 SP1 | Enterprise ---------------------------------------------------------------------- Сервер СЭД ---------------------------------------------------------------------- Технические | Processor: 8 Core @ 2,5 GHz характеристики | Memory: 8Gb RAM | HDD (RAID 6): 100 + 200 Gb -----------------|---------------------------------------------------- Программное | Microsoft Windows Server 2008 (64bit) R2 SP1 обеспечение | (Standard, Enterprise или Data Center Edition) | Microsoft Internet Information Services Server 7.5 | (IIS) или выше. | Microsoft .NET Framework 4.0 SP1 | Microsoft Outlook 2010 | Microsoft Collaboration Data Objects (CDO). -----------------|---------------------------------------------------- Сервер тестовый | -----------------|---------------------------------------------------- Технические | Processor: 4 Core характеристики | Memory: 16Gb RAM | HDD (RAID 5): 900Gb -----------------|---------------------------------------------------- Программное | Microsoft Windows Server 2008 Eng (64bit) R2 обеспечение | SP1 (Standard, Enterprise или Data Center Edition) | Microsoft Internet Information Services Server 7.5 | (IIS) или выше. | Microsoft .NET Framework 4.0 SP1 | Microsoft Office 2010 | Microsoft Collaboration Data Objects (CDO). | Microsoft SQL Server 2008 Eng R2 SP2 (Standard | или Enterprise Edition) и службой | полнотекстового поиска (Full-Text Search). ---------------------------------------------------------------------- Рабочие станции конфигурация 1 ---------------------------------------------------------------------- Технические | Processor: 1500Mhz характеристики | Memory: 1Gb RAM -----------------|---------------------------------------------------- Типовое | ОС MS Windows XP SP3 IE 6.0 программное | MS Office 2010 обеспечение | Microsoft .Net framework 3.5 ---------------------------------------------------------------------- Рабочие станции конфигурация 2 ---------------------------------------------------------------------- Технические | Processor: 1500Mhz характеристики | Memory: 2Gb RAM -----------------|---------------------------------------------------- Типовое | ОС MS Windows 7 IE 9.0 программное | MS Office 2010 обеспечение | Microsoft .Net framework 3.5 ---------------------------------------------------------------------- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДАВАЕМЫМ ЛИЦЕНЗИЯМ Исполнитель должен передать Заказчику простые (неисключительная) лицензии на следующее программное обеспечение: Таблица 5. Требования к передаваемым лицензиям ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование |Количе- | | ство ---|----------------------------------------------------------|------- | Простая (неисключительная) лицензия на ПО DocsVision 4.5,| 1.| Корпоративная Редакция, 203 пользователя, Пакет | 1 | обновлений | ---|----------------------------------------------------------|------- | Простая (неисключительная) лицензия на | 2.| ПО Административное делопроизводство для DocsVision, | 1 | 203 пользователя, Пакет обновлений | ---------------------------------------------------------------------- 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ При оказании услуг Государственный заказчик не предоставляет Исполнителю и его представителям: - инсталляционные пакеты базового и платформенного программного обеспечения (в том числе частей и компонентов программного обеспечения), на котором функционирует система; - программный (исходный) или иной код базового и платформенного программного обеспечения (в том числе частей и компонентов программного обеспечения), на котором функционируют системы, подлежащие модификации; - магнитооптические или иные носители, содержащие сведения о базовом и платформенном программном обеспечении, функционирует система; - документацию по использованию базового и платформенного программного обеспечения, на котором функционирует система. Исполнитель должен гарантировать патентную и лицензионную чистоту всех применяемых в процессе услуг технических решений и нести полную ответственность в случаях обращения на Государственного заказчика претензий третьих лиц, в том числе обладателей исключительных прав, связанных с нарушением прав, предоставляемых по настоящему Контракту, согласно законодательству Российской Федерации. 7. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СРОКАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ Оказание услуг должно осуществляться в 3 (три) этапа. Состав услуг и их результаты приведены в таблице 6. Таблица 6. Требования к составу и срокам оказания услуг ---------------------------------------------------------------------- Этап | Состав услуг | Сроки оказания услуг | Результаты, | | | предъявляемые по | | | окончании этапов | | | услуг ------|--------------------|----------------------|------------------- 1 | Передача простой | 10 календарных дней | Акт передачи прав; | (неисключительной) | с даты заключения | Лицензионный | лицензии | Государственного | сертификат; | на программное | контракта | Лицензионное | обеспечение | | соглашение; | | | Лицензии (CD); | | | Акт оказания услуг | | | по 1 этапу ------|--------------------|----------------------|------------------- 2 | Сопровождение | С даты заключения | Отчет об оказанных | СЭД III квартал | Государственного | услугах по 2 этапу | 2016 г. | контракта по | Акт оказания услуг | | 30 сентября 2016 г. | по 2 этапу | | включительно | ------|--------------------|----------------------|------------------- 3 | Сопровождение | С 1 октября 2016 г. | Отчет об оказанных | СЭД IV квартал | по 20 декабря | услугах по 3 этапу | 2016 г. | 2016 г. включительно | Акт оказания услуг | | | по 3 этапу ---------------------------------------------------------------------- 8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ Исполнителем должны быть разработаны и переданы Заказчику следующие документы: - Акт передачи прав; - Лицензионный сертификат; - Лицензионное соглашение; - Акт оказания услуг по 1 этапу; - Отчет об оказанных услугах по 2 этапу. - Акт оказания услуг по 2 этапу; - Отчет об оказанных услугах по 3 этапу; - Акт оказания услуг по 3 этапу. Вся документация должна быть разработана на русском языке и представлена Заказчику в бумажном виде в одном экземпляре. Вспомогательная документация, не указанная в качестве непосредственного результата оказания услуг, передается только в электронном виде. V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА Государственный контракт N _____ на поставку простых (неисключительных) прав на лицензионное программное обеспечение и оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборота для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2016 году г. Москва "__"_________2016 г. Федеральное агентство по рыболовству (от имени Российской Федерации), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству ___________________ _____________, действующего на основании_____________________________, с одной стороны, и____________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", при осуществлении закупки путем проведения аукциона в электронной форме, извещения о проведении аукциона в электронной форме N ___ от_____ г. и на основании протокола от ______ N ____ Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для нужд Федерального агентства по рыболовству, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет контракта 1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется поставить простые (неисключительные) права на лицензионное программное обеспечение (далее - ПО) и оказать услуги по сопровождению системы электронного документооборота для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2016 году (далее - Услуги), согласно Техническому заданию (Приложение N 1 к настоящему Контракту) 1.2. Срок поставки ПО, оказания услуг установлен Календарным планом (Приложение N 2 к Контракту). 1.3. Финансирование и оплата ПО и Услуг осуществляется за счет средств федерального бюджета. 2. Цена контракта и порядок расчетов 2.1. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей ___ копеек. Стоимость ПО, услуг указана в Календарном плане (Приложение N 2 к Контракту), в том числе: - простые (неисключительные) права на лицензионное программное обеспечение системы электронного документооборота ______(_____) рублей _____ копеек (сведения об НДС); - оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборота для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2016 году _____ (_____) рублей ____ копеек (сведения об НДС). 2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе. 2.3. Оплата за поставку простых (неисключительных) прав на программное обеспечение производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи лицензий, при условии предоставления Исполнителем счета и иных документов, установленных Контрактом. Оплата за оказание услуг производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг за этап (период), при условии предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры и иных документов, установленных Контрактом. 2.4. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате Контракта со дня списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в пользу Исполнителя. 2.5. В случае, если настоящий Контракт заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в соответствии со статьями 224, 226, 228 Налогового кодекса Российской Федерации Заказчик в качестве налогового агента удержит налог на доходы физических лиц в размере 13% от суммы, подлежащей оплате по настоящему Контракту и перечислит в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе. 3. Срок действия контракта 3.1. Настоящий Контракта вступает в силу с момента его подписания обеим Сторонами и действует до 31 декабря 2016 г., при этом окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по нему в полном объеме. 3.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 4. Права и обязанности сторон 4.1. Исполнитель обязуется: 4.1.1. В течение 3 (Трех) календарных дней с даты подписания настоящего Контракта в письменной форме представить на согласование Заказчику список лиц, привлекаемых Исполнителем для исполнения Контракта на объектах Заказчика, находящегося по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1. 4.1.2. Поставить ПО, оказать Услугу, предусмотренную Техническим заданием (Приложение N 1 к Контракту), в порядке и сроки, установленные Контрактом за свой счет с использованием своих материалов и средств. 4.1.3. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся поставки ПО, оказываемой Услуги по Контракту. 4.1.4. По требованию Заказчика предоставлять отчеты о ходе оказания Услуг. 4.1.5. Предупреждать Заказчика о конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на качество простых (неисключительных) прав на лицензионное программное обеспечение, Услуги. 4.1.6. Исполнитель должен поставить ПО, оказать Услуги качественно и в установленный срок, своими силами и за свой счет устранить допущенные по своей вине недостатки. 4.1.7. В случае изменения банковских реквизитов в течение 3 (Трех) дней письменно известить об этом Заказчика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет, несет Исполнитель. 4.1.8. Не допускать действий, которые могут причинить или повлечь за собой причинение вреда деловой репутации или материального ущерба Заказчику. 4.1.9. Для осуществления контроля за ходом и качеством поставки ПО, оказания Услуги Исполнитель представляет Заказчику (или по его требованию третьим лицам) необходимую документацию, относящуюся к поставке ПО, оказываемой Услуге и создает условия для проверки хода и качества поставки ПО, оказанной Услуги. 4.2. Исполнитель вправе: 4.2.1. Самостоятельно, если иное не указано в Техническом задании (приложение N 1 к Контракту), определять способы поставки ПО, оказания Услуги по Контракту. 4.3. Заказчик обязан: 4.3.1. Принять у Исполнителя в соответствии с условиями Контракта ПО, оказанные Услуги и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. 4.4. Заказчик вправе: 4.4.1. Предоставлять Исполнителю все документы и материалы, необходимые для поставки ПО, оказания Услуг и требовать отчеты о ходе оказания Услуг. 4.4.2. Требовать замены сотрудников Исполнителя при необходимости. 4.5. Стороны обязуются: 4.5.1. В течение срока действия настоящего Контракта и в течение 3 (Трех) лет после прекращения его действия не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, связанную с настоящим Контрактом, в том числе полученную в ходе его исполнения, а также информацию, связанную с деловыми отношениями Сторон, без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением информации, предназначенной для официального опубликования в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 5. Порядок приемки оказанных Услуг, простых (неисключительных) прав на лицензионное программное обеспечение 5.1. Передача ПО оформляется Актом приема-передачи ПО. Датой предоставления ПО является дата подписания Сторонами соответствующего Акта приема-передачи ПО. 5.2. Исполнитель передает Заказчику файлы (дистрибутив и документацию) для установки программного обеспечения посредством предоставления доступа к ftp серверу согласно Календарному плану (Приложение N 2 к настоящему Контракту). 5.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты передачи файлов, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего Контракта, Исполнитель направляет Заказчику почтовым отправлением, либо доставляет курьерской службой, либо вручает непосредственно представителю Заказчика оригиналы Актов приема-передачи ПО в 2-х экземплярах. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Актов приема-передачи ПО Заказчик осуществляет проверку наименования, количества, соответствия программного обеспечения требованиям настоящего Контракта, Технического задания (Приложение N 1 к настоящему Контракту), а также подписывает и направляет Исполнителю один экземпляр подписанного Акта приема-передачи ПО, либо в тот же срок предоставляет мотивированный отказ от подписания Актов приема-передачи ПО, что является основанием для составления Сторонами протокола с перечнем замечаний Заказчика. В случае если в течение указанного в настоящем пункте срока от Заказчика не поступит подписанный Акт приема-передачи ПО или мотивированный отказ от его подписания, то ПО считаются предоставленными, а Акт приема-передачи ПО - подписанным обеими Сторонами. 5.4. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие ПО требованиям настоящего Контракта, Технического задания, Заказчик в трехдневный срок письменно извещает об этом Исполнителя, а обнаруженные несоответствия фиксируются в протоколе со сроками их устранения. В случае обоснованности претензий Исполнитель в согласованные в протоколе с Заказчиком сроки обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. При этом датой передачи ПО будет считаться дата устранения недостатков. После устранения выявленных несоответствий или недостатков составляется двусторонний акт об их устранении, который подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя. 5.5. В случае предоставления недостаточного объема прав в предоставленном ПО после их приемки в течение гарантийного срока Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно уведомляет Исполнителя обо всех претензиях, связанных с гарантийным обязательством, с указанием срока устранения недостатков. В случае обоснованности претензий Заказчика Исполнитель в согласованные с Заказчиком сроки обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. 5.6. Акт приема-передачи ПО составляется в двух экземплярах, один из которых после подписания передается Исполнителю, а второй находится у Заказчика. 5.7. В течение 3 (трех) дней после завершения этапа (периода) оказания услуг, предусмотренного Календарным планом (Приложение N 2 к Контракту), Исполнитель предоставляет счет, счет-фактуры и документы, установленные Техническим заданием. Для приемки Услуг Заказчиком создается приемочная комиссия, которая в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня оказания Услуги обязана с участием уполномоченного представителя Исполнителя проверить качество и соответствие оказанной Услуги требованиям Контракта. Исполнитель обязан направить к Заказчику своего уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке. 5.8. Стороны Контракта определили следующий порядок осуществления приемки. 5.8.1. При положительном заключении приемочной комиссии, Акт сдачи-приемки Услуг за этап (период) оказания Услуг в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней подписывается уполномоченными представителями Сторон и утверждается Заказчиком. 5.8.2. При выявлении несоответствий в оказанной Услуге, препятствующих его приемке, оформляется акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения (не более 3 рабочих дней), который подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Исполнителя. При отказе от подписания акта уполномоченным представителем Исполнителя об этом делается отметка в акте, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии. 5.8.3. После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка с участием уполномоченного представителя Поставщика в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня оказанной Исполнителем услуги. При повторном обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество оказываемой Услуги или иных недостатков при оказании Услуги, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, приемочная комиссия составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия Услуги, которое подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Исполнителя. При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем Исполнителя об этом делается отметка в заключении, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии. 5.9. Под существенными нарушениями Контракта, понимаются существенные нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также следующие условия, о которых договорились Стороны: а) несоблюдение Исполнителем пункта 5.7. и 5.8. настоящего Контакта; б) нарушение установленных сроков оказания Услуги; в) обнаружение отступлений от условий Контракта при повторной приемке Услуги либо нарушение сроков устранения недостатков; 5.10. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков в оказанной Услуге или причин их возникновения по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Выбор эксперта осуществляется Заказчиком. 5.11. Услуга считается оказанной с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и утверждения Государственным заказчиком Акта сдачи-приемки Услуг. 5.12. Акт сдачи-приемки Услуг составляется в 2 (Двух) экземплярах, один из которых после подписания передается Исполнителю, а второй находится у Заказчика. 5.13. Претензии, предъявленные Заказчиком в рамках, определенных условиями настоящего Контракта, удовлетворяются Исполнителем без дополнительной оплаты. 6. Обстоятельства непреодолимой силы 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно (неисполнение) явилось следствием обязательств непреодолимой силы, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого - либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 6.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны в срок не более 3-х дней проводят взаимные консультации для принятия необходимых мер. 6.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие. 6.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства. 6.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств. 6.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны в срок не более 3-х дней проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения. 7. Ответственность сторон 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего требования уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее, чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется в порядке, определенном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем (подрядчиком, поставщиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063 (далее - Правила) и определяется по следующей формуле: П = (Ц - В) х С , где: Ц - цена настоящего Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по настоящему Контракту, определяемая на основании документа об оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Контракта; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле: С = С х ДП , ЦБ где: С - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным ЦБ банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле: ДП К = -- х 100% ДК , где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Контракту (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель обязан выплатить штраф. Размер штрафа является фиксированным и составляет__________*. (Размер штрафа определяется в следующем порядке: - 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; - 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.) * - заполняется на этапе заключения Контракта Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается оказание услуг, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Контрактом и приложениями к нему. 7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 7.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере __________*. (Размер штрафа определяется в следующем порядке: - 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; - 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.) * - заполняется на этапе заключения Контракта 7.8. В случае составления отрицательного заключения, указанного в подпункте 5.8.2 настоящего Контракта, Заказчик имеет право начислять штрафы и пени начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 7.10. Уплата неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту. 7.11. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта. 8. Порядок урегулирования споров 8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами, скрепленных печатям. 8.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 8.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. 8.4. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 8.5. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. 8.6. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 8.7. При недостижении согласия, споры решаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 9. Порядок изменения и расторжения контракта 9.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 9.2. Дополнения, изменения, приложения к Контракту становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями Сторон. 9.3. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 9.4. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их юридических адресов, платежных реквизитов, а также о реорганизации, ликвидации в течение 5 (пяти) дней со дня, когда такие изменения произошли. 9.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 9.6. Расторжение настоящего Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении. 9.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. 9.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней, следующего за датой принятия этого решения, размещается в ЕИС (на официальном сайте) и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. 9.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 9.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 9.12. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 9.13. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 9.14. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 9.15. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 9.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 10. Обеспечение исполнения контракта 10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере 1 102 005 (один миллион сто две тысячи пять) рублей 00 копеек, а в случае если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона обеспечения исполнения контракта в размере 1 653 007 (один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи семь) рублей 50 копеек или в размере 1 102 005 (один миллион сто две тысячи пять) рублей 00 копеек с предоставлением информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 10.2. Срок действия данного обеспечения исполнения настоящего Контракта распространяется на весь срок действия настоящего Контракта. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. 10.3. В ходе исполнения настоящего Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Контракта. 10.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Контракта на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта. 10.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта распространяется, в том числе, на случаи неисполнения обязательств по настоящему Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту. 10.6. Денежные средства в счет обеспечения исполнения настоящего Контракта, внесенные Исполнителем на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, возвращаются Исполнителю в течение 20 (двадцати) календарных дней после выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту на основании письменного требования Исполнителя путем их перечисления на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в п. 12 настоящего Контракта. 10.7. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств в счет обеспечения исполнения настоящего Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 11. Прочие условия 11.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 11.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 11.4. Исполнение обязательств по Контракту не может быть возложено Исполнителем на третье лицо без письменного разрешения Заказчика. 12. Адреса, реквизиты, подписи Сторон 12.1. В случае изменения адреса и (или) реквизитов Стороны настоящего Контракта обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга. Приложение N 1 - Техническое задание; Приложение N 2 - Календарный план на поставку простых (неисключительных) прав на лицензионное программное обеспечение и оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборота для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2016 году. Заказчик Исполнитель Федеральное агентство по рыболовству Адрес: Рождественский бульвар, дом. 12/8, стр. 1, г. Москва, 107996 Телефон (495) 623-23-20 Факс (495) 628-19-04 Р/С 40105810700000001901 л/сч. 03951000760 Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства Операционный департамент Банка России БИК 044501002 ИНН 7702679523 КПП 770201001 ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________/_______________/ ______________/_______________/ Приложение N 1 к Контракту от "___" _________2016 г. N ________________ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Согласно разделу IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ Заполняется с учетом предложения участника, с которым заключается Контракт. ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________/_______________/ ______________/_______________/ Приложение N 2 к Контракту от "__"____________2016 г. N ________________________ Календарный план на поставку простых (неисключительных) прав на лицензионное программное обеспечение и оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборота для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2016 году ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Срок поставки, оказания |Стоимость ПО, п/п| | Услуги(периоды) | Услуги (%) ---|------------------------|---------------------------|------------- 1.| Простые | 10 календарных дней с | | (неисключительные) | даты заключения | * | права на лицензионное | государственного | | программное обеспечение| контракта | ---|------------------------|---------------------------|------------- 2.| Оказание услуг | 3 квартал - с даты | | по сопровождению | заключения | * | системы электронного | государственного | | документооборота | контракта по 30.09.2016 г.| | для нужд Федерального | включительно | | агентства по | 4 квартал-с 01.10.2016 | | рыболовству | по 20.12.2016 г. | | в 2016 году | включительно | --------------------------------------------------------|------------- ИТОГО: | ---------------------------------------------------------------------- * Заполняется на этапе заключения контракта путем включения сведении из колонки "Начальная (максимальная) цена контракта" таблицы с расчетом, обосновывающем начальную (максимальную) цену контракта, указанную в разделе III документации (приложение N 1 к Информационной карте). Указанные сведения корректируются заказчиком при составлении контракта путем применения коэффициента снижения. Данный коэффициент (КС) применяется ко всем позициям расчета и определяется в следующем порядке: КС = Цп / Цнач , где: Цп - цена контракта, предложенная победителем аукциона (иным участником, с которым заключается контракт); Цнач - начальная (максимальная) цена контракта. Итого цена Контракта составляет ______(______) рублей ____копеек, в том числе: 1. Простые (неисключительные) права на лицензионное программное обеспечение (_____) рублей ____копеек (сведения об НДС); 2. Сопровождение системы электронного документооборота за 1 этап ______ (_____) рублей ____копеек (сведения об НДС), за 2 этап ________ (________) рублей ____копеек (сведения об НДС), за 3 этап _____(_____) рублей ___ копеек (сведения об НДС). ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________/_______________/ ______________/_______________/ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
