Постановление Правительства Новосибирской области от 31.03.2014 № 126-п

     5.4.6. Приостановить  поставку  Товара в  случае  обнаружения  не
зависящих   от  Поставщика   обстоятельств,   которые  могут   оказать
негативное  влияние  на  качество  Товара  или  создать  невозможность
поставить Товар в  установленный Контрактом срок,  и сообщить об  этом
Заказчику в  течение  1 (одного)  рабочего  дня после  приостановления
поставки.
     5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать  Заказчика
о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные
Контрактом сроки, надлежащего качества.
     5.4.8. Представить  Заказчику   сведения   об  изменении   своего
фактического местонахождения в срок  не позднее 5 (пяти) рабочих  дней
со   дня   соответствующего  изменения.   В   случае   непредставления
уведомления   об   изменении   адреса   фактическим   местонахождением
Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
     5.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации,  предоставленной
Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
     5.4.10. Исполнять      иные     обязанности,      предусмотренные
законодательством Российской Федерации и Контрактом.
     5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
     5.5.1. В  отношении  него  не  проводится  процедура  ликвидации,
отсутствует решение арбитражного суда  о признании его банкротом и  об
открытии конкурсного  производства, деятельность  не приостановлена  в
порядке,   предусмотренном    Кодексом    Российской   Федерации    об
административных  правонарушениях,  а также  размер  задолженности  по
начисленным налогам,  сборам и  иным обязательным  платежам в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год  не
превышает 25% (двадцати  пяти процентов) балансовой стоимости  активов
по данным бухгалтерской  (бюджетной) отчетности за последний  отчетный
период.
     5.5.2. Не  обременен  обязательствами  имущественного  характера,
способными помешать исполнению обязательств по Контракту.
     5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных  (договорных)
обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб)  по
аналогичным контрактам (договорам).
     5.5.4. В  отношении   Поставщика  -  физического   лица  либо   у
руководителя,  членов   коллегиального   исполнительного  органа   или
главного бухгалтера Поставщика отсутствует судимость за преступления в
сфере  экономики  (за  исключением  лиц,  у  которых  такая  судимость
погашена или снята), а также  в отношении указанных физических лиц  не
применено  наказание  в  виде  лишения  права  занимать   определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой Товара.

                             6. Гарантии

     6.1. Поставщик  гарантирует  качество  и  безопасность  Товара  в
соответствии с действующими  стандартами, утвержденными на данный  вид
Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара,
оформленных в соответствии  с законодательством Российской  Федерации.
Качество   Товара,   поставляемого   Заказчику   в   соответствии   со
спецификацией,  должно  соответствовать  законодательству   Российской
Федерации и настоящему Контракту.
     6.2. Соответствие  качества   Товара  должно  быть   подтверждено
следующими документами в  соответствии с законодательством  Российской
Федерации:
     сертификатом соответствия  Государственного  комитета  Российской
Федерации   по   стандартизации  и   метрологии   (или   декларацией),
оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
     сертификатом (паспортом)    качества    производителя,    другими
документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской
Федерации;
     техническим паспортом;
     гарантийным талоном, оформленным на Заказчика;
     инструкцией по эксплуатации.
     Все документы должны быть заверены надлежащим образом.
     Вариант I.
     6.3. На момент  поставки остаточный срок  годности Товара  должен
быть не менее _____% (___ процентов).
     Поставщик гарантирует   возможность   безопасного   использования
Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.
     В случае  выявления  в   течение  всего  срока  годности   Товара
существенного  нарушения  требований   к  качеству  Поставщик   обязан
заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.
     Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества,
осуществляются за счет Поставщика.
     Вариант II.
     6.3. На  Товар установлена  гарантия  производителя -  _____(___)
месяцев с даты поставки Товара.
     На Товар установлена  гарантия  Поставщика -  ___(___) месяцев  с
даты  поставки  Товара,  но не  менее  срока  предоставления  гарантии
производителя.
     Под гарантией понимается устранение  Поставщиком своими силами  и
за свой  счет допущенных  по  его вине  недостатков, выявленных  после
приемки Товара.
     6.3.1. Поставщик     гарантирует     возможность      безопасного
использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.
     6.3.2. В период  действия  гарантийного срока  замена Товара  или
ремонт любой  неисправной части Товара  осуществляется Поставщиком  за
его  счет,  если   неисправность  не  является  результатом   действия
непреодолимой  силы,  небрежности, неправильного  обращения,  внесения
изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.
     6.3.3. В  течение  гарантийного  срока  в  случае   возникновения
неисправностей в работе поставленного Товара представитель  Поставщика
должен  прибыть  в  течение  ____(___)  календарных  дней  с   момента
поступления  заявки от  представителя  Заказчика по  месту  нахождения
Товара для  устранения  возникших неисправностей  в  работе Товара.  В
случае невозможности  устранения недостатков на  месте Поставщик  (его
представитель)  за  счет  собственных  средств  осуществляет  доставку
Товара   до   места  проведения   необходимого   ремонта,   производит
необходимый ремонт и после его завершения возвращает Товар.
     Срок ремонта   поставленного    Товара   не   должен    превышать
_______(___)  календарных  дней.  В  случае  невозможности  произвести
ремонт  в  указанный  срок  Заказчику  предоставляется   функционально
аналогичное оборудование на время ремонта.
     6.3.4. Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар,  в
отношении которого  установлен гарантийный  срок, по  обстоятельствам,
зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается
до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
     6.3.5. Если  в  период  действия  гарантийного  срока   Поставщик
осуществляет  замену или  ремонт  какой-либо  части Товара,  на  такую
замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик  предоставляет
гарантию.  Срок  гарантии  при этом  устанавливается  Поставщиком  или
производителем детали Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев и не
менее срока, указанного в п. 6.3 Контракта.
     6.3.6. Все  расходы,  связанные  с  возвратом,  ремонтом   Товара
ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

                      7. Ответственность Сторон

     7.1. За   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение    своих
обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут  ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
     7.2. В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком   обязательств,
предусмотренных Контрактом, а  также в  иных случаях неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,   предусмотренных
Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты неустоек  (штрафов,
пеней).
     Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской  Федерации
от не  уплаченной в срок  суммы начисляется  за каждый день  просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего  после  дня   истечения  установленного  Контрактом   срока
исполнения обязательства.
     Штрафы в размере  ___________(__________)  рублей начисляются  за
ненадлежащее  исполнение   Заказчиком  обязательств,   предусмотренных
Контрактом,   за   исключением  просрочки   исполнения   обязательств,
предусмотренных Контрактом.
     7.3. В случае  просрочки исполнения  Поставщиком обязательств  (в
том числе гарантийного  обязательства), предусмотренных Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего   исполнения
Поставщиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,   Заказчик
направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
     Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего
после  дня  истечения   установленного  Контрактом  срока   исполнения
обязательства, и устанавливается Контрактом  в размере не менее  1/300
(одной   трехсотой)   действующей   на   дату   уплаты   пени   ставки
рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных  Контрактом и  фактически  исполненных Поставщиком,  и
определяется в  соответствии с Правилами  определения размера  штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)  обязательств, предусмотренных  Контрактом
(за   исключением   просрочки  исполнения   обязательств   заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем),  и размера пени,  начисляемой
за  каждый   день  просрочки   исполнения  поставщиком   (подрядчиком,
исполнителем)     обязательства,     предусмотренного      Контрактом,
утвержденными  постановлением  Правительства Российской  Федерации  от
25.11.2013 N 1063.
     Штрафы в  размере   _______(_________)   рублей  начисляются   за
неисполнение  или  ненадлежащее исполнение  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,   за  исключением  просрочки   исполнения
Поставщиком  обязательств (в  том  числе гарантийного  обязательства),
предусмотренных Контрактом.
     7.4. В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения
Поставщиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,   Заказчик
производит оплату  по  Контракту за  вычетом соответствующего  размера
неустойки (штрафа, пени).
     7.5. Уплата Стороной неустойки  (штрафа, пени) не освобождает  ее
от исполнения обязательств по Контракту.
     7.6. Сторона освобождается  от уплаты  неустойки (штрафа,  пени),
если   докажет,   что   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение
обязательства, предусмотренного Контрактом,  произошло по вине  другой
стороны или  вследствие непреодолимой  силы, а  именно чрезвычайных  и
непредотвратимых   при   данных  условиях   обстоятельств:   стихийных
природных  явлений  (землетрясений,   наводнений,  пожаров  и   т.д.),
действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов
государственной  власти  и   управления  и  т.п.),  подтвержденных   в
установленном  законодательством порядке,  препятствующих  надлежащему
исполнению   обязательств  по   Контракту,   которые  возникли   после
заключения Контракта, на время  действия этих обстоятельств, если  эти
обстоятельства непосредственно повлияли  на исполнение Стороной  своих
обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и
предотвратить.

                 8. Обеспечение исполнения Контракта

     8.1. Обеспечение   исполнения    Контракта   предусмотрено    для
обеспечения исполнения  Поставщиком его обязательств  по Контракту,  в
том числе таких обязательств как поставка Товара надлежащего качества,
соблюдение сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пени)  за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение
ущерба.
     Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если  участником
закупки, с которым заключается Контракт, является государственное  или
муниципальное казенное учреждение.
     Исполнение Контракта  обеспечивается  предоставлением  банковской
гарантии,    выданной    банком    и    соответствующей    требованиям
законодательства Российской Федерации, или внесением денежных  средств
на  указанный   Заказчиком   счет,  на   котором   в  соответствии   с
законодательством  Российской   Федерации   учитываются  операции   со
средствами, поступающими Заказчику.
     Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком.
     8.2. Размер обеспечения  исполнения  Контракта составляет  _____%
(______процентов), что составляет __________(_______) рублей.
     При снижении цены в  предложенной Поставщиком заявке на  двадцать
пять и более  процентов по отношению  к начальной (максимальной)  цене
Контракта, Поставщик,  с которым  заключается Контракт,  предоставляет
обеспечение исполнения Контракта  с учетом положений  ст. 37 Закона  о
контрактной системе.
     8.3. Поставщик в  ходе исполнения  Контракта вправе  предоставить
Заказчику  обеспечение  исполнения Контракта,  уменьшенное  на  размер
выполненных  обязательств,  предусмотренных Контрактом,  взамен  ранее
предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом  Поставщик
может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
     8.4. Срок  действия  банковской гарантии  должен  превышать  срок
действия Контракта на ______________.
     8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта перестало быть действительным,  закончило свое действие  или
иным  образом  перестало   обеспечивать  исполнение  Поставщиком   его
обязательств по Контракту, Поставщик  обязуется в течение 10  (десяти)
рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать,
предоставить  Заказчику   новое   надлежащее  обеспечение   исполнения
Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
     Действие указанного пункта  не распространяется  на случаи,  если
Поставщиком   представлена   недостоверная   (поддельная)   банковская
гарантия.
     8.6. Прекращение   обеспечения   исполнения  Контракта   или   не
соответствующее требованиям Закона  о контрактной системе  обеспечение
исполнения  Контракта  по  истечении   срока,  указанного  в  п.   8.5
Контракта, признается существенным нарушением Контракта Поставщиком  и
является основанием для расторжения Контракта по требованию  Заказчика
с возмещением ущерба в полном объеме.
     8.7. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств  по
Контракту   обеспечение   исполнения   Контракта   подлежит   возврату
Поставщику.  Заказчик   осуществляет  возврат   денежных  средств   на
расчетный  счет  Поставщика,   указанный  в  Контракте,  или   возврат
документов,   представленных   в   качестве   обеспечения   исполнения
Контракта, в течение _____ (___)  рабочих дней с даты окончания  срока
обеспечения исполнения Контракта.
     8.8. Обеспечение  исполнения Контракта  сохраняет  свою силу  при
изменении   законодательства  Российской   Федерации,   а  также   при
реорганизации Поставщика или Заказчика.
     8.9. Банковская  гарантия  должна   быть  безотзывной  и   должна
содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
     В банковскую гарантию  включается  условие о  праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в
срок  не более  чем  5 (пять)  рабочих  дней не  исполнено  требование
Заказчика   об  уплате   денежной   суммы  по   банковской   гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
     8.10. Все  затраты,   связанные  с   заключением  и   оформлением
договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет
Поставщик.

     9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

     9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами,  а
при  заключении  Контракта  по  результатам  проведения   электронного
аукциона - в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70  Закона
о контрактной системе.
     9.2. Контракт  действует  до ____________________,  но,  в  любом
случае,  до  полного   исполнения  Сторонами  своих  обязательств   по
Контракту в полном объеме.
     9.3. Контракт может быть расторгнут:
     по соглашению Сторон;
     по решению суда;
     в случае одностороннего  отказа Стороны  Контракта от  исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
     9.4. Заказчик   вправе   обратиться   в   суд   в   установленном
законодательством  Российской  Федерации   порядке  с  требованием   о
расторжении Контракта в следующих случаях:
     9.4.1. при существенном нарушении Контракта Поставщиком;
     9.4.2. в  случае просрочки  исполнения  обязательств по  поставке
Товара более чем на ___ (___) календарных дней;
     9.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара;
     9.4.4. в  случае существенного  нарушения  требований к  качеству
поставленного    Товара   (обнаружения    неустранимых    недостатков,
недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без   несоразмерных
расходов  или  затрат  времени,  или  выявляются  неоднократно,   либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
     9.4.5. установления     факта     представления     недостоверной
(поддельной) банковской гарантии  или содержащихся  в ней сведений,  а
также   представление   банковской   гарантии,   не    соответствующей
требованиям Закона о контрактной системе;
     9.4.6. в   иных   случаях,   предусмотренных    законодательством
Российской Федерации.
     9.5. Заказчик обязан принять  решение об одностороннем отказе  от
исполнения Контракта,  если в ходе  исполнения Контракта  установлено,
что Поставщик не  соответствует установленным документацией о  закупке
требованиям  к   участникам  закупки   или  представил   недостоверную
информацию о своем соответствии  таким требованиям, что позволило  ему
стать победителем определения поставщика.
     9.6. Заказчик вправе принять  решение об одностороннем отказе  от
исполнения  Контракта   по  основаниям,  предусмотренным   Гражданским
кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от  исполнения
договора  купли-продажи  и  отдельных  видов  договоров  купли-продажи
(поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в
том числе в следующих случаях:
     9.6.1. при существенном нарушении Контракта Поставщиком (пункт  1
статьи 523 ГК РФ);
     9.6.2. в  случае  поставки   товаров  ненадлежащего  качества   с
недостатками,  которые  не  могут  быть  устранены  в  приемлемый  для
Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);
     9.6.3. в  случае существенного  нарушения  требований к  качеству
поставленного    Товара   (обнаружения    неустранимых    недостатков,
недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без   несоразмерных
расходов  или  затрат  времени,  или  выявляются  неоднократно,   либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных  недостатков)
(пункт 2 статьи 475 ГК РФ);
     9.6.4. в  случае  неоднократного  нарушения  Поставщиком   сроков
поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);
     9.6.5. если Поставщик  отказывается передать Заказчику  проданный
Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ);
     9.6.6. если  Поставщик в  разумный  срок не  выполнил  требование
Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).
     9.7. Заказчик  до принятия  решения  об одностороннем  отказе  от
исполнения Контракта вправе провести экспертизу поставленного Товара с
привлечением экспертов, экспертных организаций.
     Если Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара   с
привлечением   экспертов,    экспертных   организаций,   решение    об
одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  может  быть  принято
Заказчиком только при условии,  что по результатам такой экспертизы  в
заключении  эксперта,   экспертной   организации  будут   подтверждены
нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего
отказа Заказчика от исполнения Контракта.
     9.8. Решение  Заказчика  об одностороннем  отказе  от  исполнения
Контракта  в течение  1  (одного) рабочего  дня,  следующего за  датой
принятия  указанного  решения,  размещается  в  единой  информационной
системе  и  направляется  Поставщику  по  почте  заказным  письмом   с
уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в  Контракте,
а также  телеграммой,  либо посредством  факсимильной  связи, либо  по
адресу электронной почты, либо  с использованием иных средств связи  и
доставки, обеспечивающих фиксирование  такого уведомления и  получение
Заказчиком  подтверждения  о   его  вручении  Поставщику.   Выполнение
Заказчиком   требований   настоящего   пункта   считается   надлежащим
уведомлением  Поставщика   об  одностороннем   отказе  от   исполнения
Контракта.  Датой  такого  надлежащего  уведомления  признается   дата
получения Заказчиком  подтверждения о  вручении Поставщику  указанного
уведомления либо  дата получения Заказчиком  информации об  отсутствии
Поставщика по его  адресу, указанному  в Контракте. При  невозможности
получения  указанных  подтверждения   либо  информации  датой   такого
надлежащего уведомления  признается  дата по  истечении 30  (тридцати)
календарных дней с даты размещения решения Заказчика об  одностороннем
отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
     9.9. Решение  Заказчика  об одностороннем  отказе  от  исполнения
Контракта вступает в силу  и Контракт считается расторгнутым через  10
(десять) календарных  дней с даты  надлежащего уведомления  Заказчиком
Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
     9.10. Заказчик обязан отменить  не вступившее  в силу решение  об
одностороннем  отказе  от  исполнения Контракта,  если  в  течение  10
(десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика  о
принятом  решении  об  одностороннем отказе  от  исполнения  Контракта
устранено  нарушение  условий Контракта,  послужившее  основанием  для
принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы  затраты
на проведение  экспертизы в  соответствии с п.  9.7 Контракта.  Данное
правило  не  применяется  в случае  повторного  нарушения  Поставщиком
условий  Контракта,   которые  в   соответствии  с   законодательством
Российской  Федерации являются  основанием  для одностороннего  отказа
Заказчика от исполнения Контракта.
     9.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта  в  соответствии с  законодательством  Российской
Федерации.
     
                  10. Порядок урегулирования споров

     10.1. Все споры и  разногласия, возникшие  в связи с  исполнением
Контракта,    его    изменением,    расторжением    или     признанием
недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
     10.2. В  случае  недостижения  взаимного согласия  все  споры  по
Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
     10.3. До   передачи  спора   на   разрешение  Арбитражного   суда
Новосибирской  области Стороны  примут  меры  к его  урегулированию  в
претензионном порядке. Претензия  должна быть направлена в  письменном
виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по
существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
     
                          11. Прочие условия

     11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением  Контракта,
направляются  в  письменной   форме  по   почте  заказным  письмом   с
уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или
с использованием факсимильной  связи, электронной почты с  последующим
представлением   оригинала.  В   случае   направления  уведомлений   с
использованием  почты,  датой получения  уведомления  признается  дата
получения  отправляющей  Стороной  подтверждения  о  вручении   второй
Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации
об отсутствии  адресата по  его  адресу, указанному  в Контракте.  При
невозможности получения указанных подтверждения либо информации  датой
такого  надлежащего  уведомления  признается  дата  по  истечении   14
(четырнадцати)  календарных дней  с  даты направления  уведомления  по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления
уведомлений  посредством  факсимильной   связи  и  электронной   почты
уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
     11.2. Контракт составлен в  2 (двух)  экземплярах, по одному  для
каждой из  Сторон, имеющих  одинаковую  юридическую силу.  А в  случае
заключения Контракта  по результатам  электронного аукциона,  Контракт
заключен в  электронной форме  в порядке,  предусмотренном статьей  70
Закона о контрактной системе.
     11.3. В  случае   перемены   Заказчика  по   Контракту  права   и
обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в  том
же объеме и на тех же условиях.
     11.4. При   исполнении   Контракта   не   допускается    перемена
Поставщика,  за исключением  случаев,  если новый  поставщик  является
правопреемником  Поставщика  по  Контракту  вследствие   реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
     11.5. Во   всем,  что   не   предусмотрено  Контрактом,   Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
     
                            12. Приложения

     12.1. Неотъемлемыми   частями   Контракта   являются    следующие
приложения к Контракту:
     приложение N 1 "Описание объекта закупки";
     приложение N 2 "Акт приема-передачи товара";
     приложение N 3 "График поставки товаров".

                13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
                                                                                    
Заказчик                        Поставщик                                  
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
_______________/______________ _______________/______________
"___" ____________ 20__ г. "___" ___________ 20__ г.
      МП МП


                             ____________



                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением Правительства
                                                 Новосибирской области
                                                 от 31.03.2014 N 126-п


                           ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ
        контрактов для обеспечения нужд Новосибирской области

1. Настоящие   Типовые  условия   контрактов   для  обеспечения   нужд
Новосибирской области (далее  - Типовые  условия) разработаны в  целях
определения  условий  контрактов для  обеспечения  нужд  Новосибирской
области (далее - контракт), которые должны использоваться  заказчиками
при подготовке проекта контракта и его заключении.
     2. Контракт должен содержать следующие обязательные разделы:
     1) "Наименование сторон и основания заключения контракта";
     2) "Предмет контракта";
     3) "Цена контракта и порядок расчетов";
     4) "Порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг";
     5) "Порядок  сдачи и  приемки  поставляемых товаров,  выполняемых
работ, оказываемых услуг";
     6) "Права и обязанности сторон";
     7) "Гарантии";
     8) "Ответственность сторон";
     9) "Обеспечение исполнения контракта";
     10) "Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта";
     11) "Порядок урегулирования споров";
     12) "Прочие условия";
     13) "Приложения";
     14) "Адреса, реквизиты и подписи сторон".
     2.1. В  разделе  контракта   "Наименование  сторон  и   основания
заключения контракта" (преамбула)  указываются: для юридических лиц  -
полное  наименование,   организационно-правовая  форма,  ОГРН,   место
нахождения;  для  индивидуальных  предпринимателей  -  фамилия,   имя,
отчество,    основной     государственный    регистрационный     номер
индивидуального  предпринимателя  (ОГРНИП);   для  физических  лиц   -
фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
адрес  регистрации  по   месту  жительства,  фамилия,  имя,   отчество
представителя, уполномоченного  на подписание контракта  от каждой  из
сторон,   наименование   и   реквизиты   документа,   устанавливающего
полномочия представителя.
     2.2. В   разделе   контракта  "Предмет   контракта"   указывается
наименование объекта закупки.
     2.3. В  разделе контракта  "Цена  контракта и  порядок  расчетов"
указываются:
     1) общая стоимость объекта закупки;
     2) порядок, сроки оплаты товаров, работ, услуг;
     3) порядок исполнения  обязательств  по контракту  при наличии  у
поставщика (подрядчика, исполнителя) недоимки по налоговым платежам  в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
     4) цена контракта является  твердой и  определяется на весь  срок
исполнения  контракта,  а  в  случаях,  установленных   Правительством
Российской  Федерации,   указываются  ориентировочное  значение   цены
контракта либо формула цены (часть 2 статьи 34 Федерального закона  от
05.04.2013 N  44-ФЗ "О  контрактной системе в  сфере закупок  товаров,
работ, услуг  для  обеспечения государственных  и муниципальных  нужд"
(далее -  Закон о  контрактной системе) и  максимальное значение  цены
контракта,  установленные  заказчиком  в документации  о  закупке,  за
исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе;
     5) в случае,  если контракт  заключается с  физическим лицом,  за
исключением индивидуального  предпринимателя  или иного  занимающегося
частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие  об
уменьшении  суммы,  подлежащей  уплате  физическому  лицу,  на  размер
налоговых платежей, связанных с оплатой контракта;
     6) при   осуществлении   закупки   у   единственного   поставщика
(подрядчика,   исполнителя)  контракт   должен   содержать  расчет   и
обоснование цены контракта.
     2.4. В разделе  контракта "Порядок  поставки товаров,  выполнения
работ, оказания услуг" указываются:
     1) срок исполнения обязательств;
     2) место исполнения обязательств;
     3) требования к упаковке и маркировке товаров с указанием ГОСТ  и
(или)   других   нормативных   и   технических   документов,   наличие
предусмотренных  законодательством  документов по  результатам  оценки
соответствия обязательным требованиям;
     4) если контракт заключается  на срок более чем  три года и  цена
контракта  составляет  более  чем 100  млн.  рублей,  контракт  должен
включать в себя график исполнения контракта.
     2.5. Раздел  контракта  "Порядок  сдачи  и  приемки  поставляемых
товаров,  выполняемых  работ,  оказываемых  услуг"  должен   содержать
условие  о   порядке   и  сроках   осуществления  заказчиком   приемки
поставленного товара, выполненной  работы (ее результатов),  оказанной
услуги  в  части  соответствия их  количества,  комплектности,  объема
требованиям, установленным  контрактом,  а также  о  порядке и  сроках
оформления результатов такой приемки.
     2.6. В разделе контракта "Права и обязанности сторон":
     1) предусматриваются права заказчика:
     а) требовать от поставщика (подрядчика, исполнителя)  надлежащего
исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта;
     б) требовать   представления   надлежащим   образом   оформленных
документов;
     в) запрашивать   информацию  о   ходе   и  состоянии   исполнения
обязательств;
     г) осуществлять контроль за порядком и сроками поставки  товаров,
выполнения работ, оказания услуг;
     д) отказаться  от   приемки   товара,  работ,   услуг  в   случае
обнаружения неустранимых недостатков;
     е) отказаться в любое время  до сдачи результата работ, услуг  от
исполнения контракта и  потребовать возмещения ущерба, если  подрядчик
(исполнитель) не  приступает своевременно к  исполнению контракта  или
выполняет работы, оказывает  услуги настолько медленно, что  окончание
их к сроку, указанному в контракте, становится явно невозможным;
     ж) принять  решение   об  одностороннем   отказе  от   исполнения
контракта в соответствии с Законом о контрактной системе;
     з) изменить   существенные    условия   контракта   в    случаях,
установленных Законом о контрактной системе;
     2) предусматриваются обязанности заказчика:
     а) своевременно принять и оплатить поставку товаров,  выполненные
работы, оказанные услуги, включая проведение экспертизы  поставленного
товара,  результатов выполненной  работы,  оказанной услуги,  а  также
отдельных    этапов   исполнения    контракта    в   соответствии    с
законодательством Российской Федерации;
     б) направить  поставщику  (исполнителю, подрядчику)  претензию  с
требованием оплатить штрафные санкции при наличии оснований;
     в) направить в  арбитражный суд исковое  заявление с  требованием
оплаты  поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком)  неустойки  (штрафа,
пени) при наличии оснований;
     3) предусматриваются права поставщика (исполнителя, подрядчика):
     а) требовать  от заказчика  подписания  документов об  исполнении
контракта;
     б) требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств;
     в) запрашивать у заказчика  разъяснения и уточнения  относительно
выполнения работ (оказания услуг) в рамках контракта;
     г) получать  от   заказчика  содействие   при  выполнении   работ
(оказании услуг) в рамках контракта;
     д) принять  решение   об  одностороннем   отказе  от   исполнения
контракта в соответствии с Законом о контрактной системе;
     4) предусматриваются    обязанности   поставщика    (исполнителя,
подрядчика):
     а) своевременно и  надлежащим образом  исполнять обязательства  в
соответствии с условиями контракта;
     б) представить по запросу  заказчика в  сроки, указанные в  таком
запросе, информацию  о ходе  исполнения  обязательств, в  том числе  о
сложностях, возникающих при исполнении контракта;
     в) к  установленному   контрактом  сроку  представить   заказчику
результаты поставки  товара,  выполнения работы  или оказания  услуги,
предусмотренные контрактом;
     г) представить   заказчику    сведения   об   изменении    своего
фактического местонахождения;
     д) предоставить гарантии качества товаров, работ, услуг;
     е) обеспечить  устранение  недостатков,  выявленных  при  приемке
заказчиком товаров, работ,  услуг и в  течение гарантийного срока,  за
свой счет;
     ж) предоставить  обеспечение  исполнения  контракта  в   случаях,
установленных Законом о контрактной системе;
     5) в данном  разделе  контракта также  предусматривается, что  на
момент заключения контракта:
     а) в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя) не проводится
процедура ликвидации,   отсутствует   решение  арбитражного   суда   о
признании  его  банкротом  и  об  открытии  конкурсного  производства,
деятельность  не приостановлена  в  порядке, предусмотренном  Кодексом
Российской  Федерации  об административных  правонарушениях,  а  также
размер   задолженности  по   начисленным   налогам,  сборам   и   иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
за прошедший  финансовый  год не  превышает  25% балансовой  стоимости
активов  по  данным  бухгалтерской отчетности  за  последний  отчетный
период;
     б) в отношении  поставщика (подрядчика, исполнителя)  отсутствует
обременение  обязательствами   имущественного  характера,   способными
помешать исполнению обязательств по контракту;
     в) в отношении  поставщика (подрядчика, исполнителя)  отсутствует
нарушение за последние два  года договорных обязательств и  причинение
ущерба (либо причиненный ущерб погашен) по аналогичным контрактам;
     г) поставщик (подрядчик,  исполнитель) является субъектом  малого
предпринимательства,    социально    ориентированной    некоммерческой
организацией (для  контрактов, заключаемых по  закупкам, проводимых  у
субъектов   малого  предпринимательства,   социально   ориентированных
некоммерческих организаций);
     д) в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя) - физического
лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа
или главного   бухгалтера    поставщика   (подрядчика,    исполнителя)
отсутствует  судимость   за   преступления  в   сфере  экономики   (за
исключением лиц,  у которых  такая  судимость погашена  или снята),  а
также в отношении  указанных физических лиц  не применено наказание  в
виде  лишения права  занимать  определенные должности  или  заниматься
определенной  деятельностью,  которые  связаны  с  поставкой   товара,
выполнением   работы,    оказанием    услуги,   являющихся    объектом
осуществляемой   закупки,  и   административного   наказания  в   виде
дисквалификации;
     е) поставщик  (подрядчик, исполнитель)  обладает  исключительными
правами на результаты  интеллектуальной деятельности,  если в связи  с
исполнением контракта заказчик приобретает права на такие  результаты,
за исключением случаев заключения контрактов на создание  произведений
литературы или  искусства, исполнения, на  финансирование проката  или
показа национального фильма;
     6) в случае,  если  начальная (максимальная)  цена контракта  при
осуществлении  закупки  товара,   работы,  услуги  превышает   размер,
установленный Правительством  Российской Федерации,  в данном  разделе
контракта должны  быть предусмотрены условия,  определенные частью  23
статьи 34 Закона о контрактной системе.
     2.7. В  разделе  контракта "Гарантии"  указывается  информация  о
качестве товара,  работы, услуги,  о  гарантийном сроке,  о наличии  у
поставщика  (исполнителя,  подрядчика) необходимых  прав,  разрешений,
лицензий,  допусков  и  (или)  иных  установленных   законодательством
Российской Федерации документов.
     2.8. В     разделе     контракта     "Ответственность     сторон"
устанавливается:
     1) ответственность  заказчика  за неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в виде
оплаты неустоек (штрафов, пеней);
     2) ответственность   поставщика  (подрядчика,   исполнителя)   за
неисполнение  или  ненадлежащее исполнение  поставщиком  обязательств,
предусмотренных контрактом, в виде оплаты неустоек (штрафов, пеней).
     В случае  непредставления  заказчику  поставщиком   (подрядчиком,
исполнителем) информации,  указанной в  части  23 статьи  34 Закона  о
контрактной системе, обязанность представления которой предусмотрена в
разделе контракта "Права  и обязанности  сторон" согласно подпункту  6
пункта  2.6 настоящих  Типовых  условий,  в данном  разделе  контракта
должна  предусматриваться   ответственность  поставщика   (подрядчика,
исполнителя)  за непредставление  такой  информации в  соответствии  с
частью 24 статьи 34 Закона о контрактной системе.
     При установлении условия  о привлечении  к исполнению  контрактов
субподрядчиков,    соисполнителей    из   числа    субъектов    малого
предпринимательства,    социально    ориентированных    некоммерческих
организаций в  случае, предусмотренном  частью  5 статьи  30 Закона  о
контрактной  системе,   в   контракты  также   должно  быть   включено
обязательное условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)  за неисполнение условия  о привлечении  к
исполнению   контрактов   субподрядчиков,  соисполнителей   из   числа
субъектов   малого  предпринимательства,   социально   ориентированных
некоммерческих организаций.
     2.9. В  разделе  контракта  "Обеспечение  исполнения   контракта"
указываются следующие обязательные условия:
     1) размер обеспечения исполнения контракта;
     2) условия  безотзывной   банковской  гарантии,  которая   должна
соответствовать    требованиям,    установленным     законодательством
Российской Федерации;
     3) условие о сроках  возврата заказчиком поставщику  (подрядчику,
исполнителю)  денежных  средств,  внесенных  в  качестве   обеспечения
исполнения контракта;
     4) все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и
иных документов по обеспечению  исполнения контракта, несет  поставщик
(исполнитель, подрядчик).
     В случае, если  в соответствии  с Законом  о контрактной  системе
заказчиком  не  установлено   требование  об  обеспечении   исполнения
контракта,  в  данном  разделе  указывается:  "Обеспечение  исполнения
контракта не установлено".
     2.10. В  раздел контракта  "Срок  действия, порядок  изменения  и
расторжения контракта" включаются обязательные условия:
     1) контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  сторон,  по
решению суда,  в  случае одностороннего  отказа  стороны контракта  от
исполнения  контракта   по  основаниям,  предусмотренным   Гражданским
кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от  исполнения
отдельных видов обязательств;
     2) право заказчика провести  экспертизу товара, работы, услуги  с
привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения  об
одностороннем отказе от исполнения контракта;
     3) порядок направления решения заказчика об одностороннем  отказе
от исполнения контракта поставщику (подрядчику, исполнителю);
     4) обязанность заказчика принять решение об одностороннем  отказе
от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено,
что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует  установленным
документацией  о   закупке  требованиям  к   участникам  закупки   или
предоставил  недостоверную  информацию  о  своем  соответствии   таким
требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
     2.11. В  разделе   контракта   "Порядок  урегулирования   споров"
указывается  порядок  ведения  претензионной  работы  и   рассмотрения
споров,  а  также  следующее  обязательное  условие:  "Все  споры   по
контракту рассматриваются в Арбитражном суде Новосибирской области".
     2.12. В разделе контракта "Прочие условия" указываются:
     1) условие  о  банковском  сопровождении  контракта  в   случаях,
установленных законодательством  Российской Федерации и  Новосибирской
области;
     2) порядок   направления    сторонами   контракта   друг    другу
уведомлений, связанных с исполнением контракта;
     3) порядок и последствия перемены сторон по контракту;
     4) иные необходимые условия.
     2.13. В разделе  контракта "Приложения" указываются  наименования
приложений, являющихся неотъемлемыми частями контракта.
     В числе обязательных приложений  к контракту является  приложение
"Описание объекта закупки",  составленное заказчиком в соответствии  с
требованиями Закона о контрактной системе.
     2.14. В разделе  контракта "Адреса, реквизиты  и подписи  сторон"
указываются  почтовые  и  фактические  адреса,  банковские  реквизиты,
номера телефонов,  факсов, электронные адреса  заказчика и  поставщика
(исполнителя, подрядчика), ИНН, ОГРН.
     3. В контрактах  на  выполнение ремонтных  работ (за  исключением
строительства,    реконструкции,   капитального    ремонта    объектов
капитального строительства,  в том числе  когда необходимо  выполнение
проектных  работ)   помимо  требований,   предусмотренных  пунктом   2
настоящих Типовых условий, предусматриваются следующие условия:
     1) порядок   обеспечения    ремонтных    работ   материалами    и
оборудованием;
     2) гарантийный  срок,   в  течение   которого  подрядчик   обязан
устранять недостатки работ, устанавливается не менее одного года.
     4. В   контрактах   на   выполнение   работ   по   строительству,
реконструкции,    капитальному    ремонту    объектов     капитального
строительства,   в  том   числе,   когда  необходимо   предварительное
выполнение проектных работ, помимо требований, предусмотренных пунктом
2 настоящих Типовых условий, предусматриваются следующие условия:
     1) порядок   обеспечения    ремонтных    работ   материалами    и
оборудованием;
     2) осуществление охраны и страхования объекта строительства;
     3) обязанность  подрядчика  передать  заказчику  всю  необходимую
исполнительную  документацию при  сдаче  объекта строительства  (этапа
строительства) заказчику, а также  документы, необходимые для ввода  в
эксплуатацию объекта строительства в соответствии с  градостроительным
законодательством Российской Федерации;
     4) гарантийный  срок,   в  течение   которого  подрядчик   обязан
устранять недостатки работ, устанавливается не менее пяти лет.
     5. В контрактах  на выполнение проектных  и изыскательских  работ
помимо  требований,  предусмотренных   пунктом  2  настоящих   Типовых
условий, предусматриваются следующие условия:
     1) требования к проведению  государственной экспертизы проекта  и
необходимых согласований;
     2) порядок, условия,  сроки  устранения недостатков  (исправления
ошибок,  недоработок) в  проектной  документации,  в том  числе  после
приемки работ;
     3) гарантийный срок,  в  течение которого  заказчиком могут  быть
предъявлены претензии  по  качеству, устанавливается  не менее  десяти
лет;
     4) должна  быть   предусмотрена  ответственность  подрядчика   за
ненадлежащее  составление   технической   документации  и   выполнение
изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии  в
ходе  строительства,   а  также  в   процессе  эксплуатации   объекта,
созданного на основе технической документации и данных  изыскательских
работ. При обнаружении  недостатков в  технической документации или  в
изыскательских  работах  подрядчик  по  требованию  заказчика   обязан
безвозмездно  переделать  техническую  документацию  и  соответственно
произвести необходимые дополнительные  изыскательские работы, а  также
возместить заказчику  причиненные убытки,  в том  числе понесенные  на
стадии строительства.
     6. В  контрактах   на  поставку  машин   и  оборудования   помимо
требований,  предусмотренных  пунктом  2  настоящих  Типовых  условий,
предусматриваются разделы (пункты), регламентирующие:
     1) требования  к  гарантийному  сроку на  товар  и  (или)  объему
предоставления  гарантий  его качества,  к  гарантийному  обслуживанию
товара,  к расходам  на  обслуживание  товара в  течение  гарантийного
срока, а также к осуществлению монтажа и вводу товара в  эксплуатацию,
если это предусмотрено технической документацией на товар;
     2) требования  к предоставлению  гарантии  производителя и  (или)
поставщика  данного  товара  и   к  сроку  действия  такой   гарантии.
Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.
     7. В  контрактах  на приобретение  объектов  недвижимости  помимо
требований,  предусмотренных  пунктом  2  настоящих  Типовых  условий,
предусматриваются следующие условия:
     1) для  идентификации  предмета контракта  указываются  сведения,
позволяющие  установить  недвижимое  имущество,  подлежащее   передаче
покупателю по контракту (местонахождение недвижимости, площадь  здания
или   помещения),   иные   характеристики,   свойства    недвижимости,
определенные в соответствии с технической документацией);
     2) обязательства по предоставлению заказчику правоустанавливающих
документов на объект недвижимости;
     3) порядок приемки объекта недвижимости;
     4) к контракту в  обязательном порядке  должен быть приложен  акт
приема_передачи,    подтверждающий    приемку    заказчиком    объекта
недвижимости.
     8. В контракте на аренду недвижимого имущества помимо требований,
предусмотренных пунктом  2  настоящих  Типовых  условий,  должны  быть
предусмотрены  требования,  указанные  в пункте  7  настоящих  Типовых
условий, а также предусматриваются следующие условия:
     1) срок аренды;
     2) при заключении контракта  сроком более  одного года -  порядок
оплаты государственной  пошлины за  государственную регистрацию  права
аренды,  а  также  определение  стороны  контракта,  ответственной  за
государственную регистрацию права аренды.
     9. В случае необходимости  в контракты  могут быть включены  иные
условия,  не  противоречащие   Закону  о  контрактной  системе,   иным
нормативным правовым актам Российской Федерации.

     Применяемые сокращения:
     ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
     ОГРН - основной государственный регистрационный номер.
     
                             ____________




                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением Правительства
                                                 Новосибирской области
                                                 от 31.03.2014 N 126-п


                           ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ
        контрактов для обеспечения нужд Новосибирской области


1. Настоящие   Типовые  условия   контрактов   для  обеспечения   нужд
Новосибирской области (далее  - Типовые  условия) разработаны в  целях
определения  условий  контрактов для  обеспечения  нужд  Новосибирской
области (далее - контракт), которые должны использоваться  заказчиками
при подготовке проекта контракта и его заключении.
     2. Контракт должен содержать следующие обязательные разделы:
     1) "Наименование сторон и основания заключения контракта";
     2) "Предмет контракта";
     3) "Цена контракта и порядок расчетов";
     4) "Порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг";
     5) "Порядок  сдачи и  приемки  поставляемых товаров,  выполняемых
работ, оказываемых услуг";
     6) "Права и обязанности сторон";
     7) "Гарантии";
     8) "Ответственность сторон";
     9) "Обеспечение исполнения контракта";
     10) "Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта";
     11) "Порядок урегулирования споров";
     12) "Прочие условия";
     13) "Приложения";
     14) "Адреса, реквизиты и подписи сторон".
     2.1. В  разделе  контракта   "Наименование  сторон  и   основания
заключения контракта" (преамбула)  указываются: для юридических лиц  -
полное  наименование,   организационно-правовая  форма,  ОГРН,   место
нахождения;  для  индивидуальных  предпринимателей  -  фамилия,   имя,
отчество,    основной     государственный    регистрационный     номер
индивидуального  предпринимателя  (ОГРНИП);   для  физических  лиц   -
фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
адрес  регистрации  по   месту  жительства,  фамилия,  имя,   отчество
представителя, уполномоченного  на подписание контракта  от каждой  из
сторон,   наименование   и   реквизиты   документа,   устанавливающего
полномочия представителя.
     2.2. В   разделе   контракта  "Предмет   контракта"   указывается
наименование объекта закупки.
     2.3. В  разделе контракта  "Цена  контракта и  порядок  расчетов"
указываются:
     1) общая стоимость объекта закупки;
     2) порядок, сроки оплаты товаров, работ, услуг;
     3) порядок исполнения  обязательств  по контракту  при наличии  у
поставщика (подрядчика, исполнителя) недоимки по налоговым платежам  в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
     4) цена контракта является  твердой и  определяется на весь  срок
исполнения  контракта,  а  в  случаях,  установленных   Правительством
Российской  Федерации,   указываются  ориентировочное  значение   цены
контракта либо формула цены (часть 2 статьи 34 Федерального закона  от
05.04.2013 N  44-ФЗ "О  контрактной системе в  сфере закупок  товаров,
работ, услуг  для  обеспечения государственных  и муниципальных  нужд"
(далее -  Закон о  контрактной системе) и  максимальное значение  цены
контракта,  установленные  заказчиком  в документации  о  закупке,  за
исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе;
     5) в случае,  если контракт  заключается с  физическим лицом,  за
исключением индивидуального  предпринимателя  или иного  занимающегося
частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие  об
уменьшении  суммы,  подлежащей  уплате  физическому  лицу,  на  размер
налоговых платежей, связанных с оплатой контракта;
     6) при   осуществлении   закупки   у   единственного   поставщика
(подрядчика,   исполнителя)  контракт   должен   содержать  расчет   и
обоснование цены контракта.
     2.4. В разделе  контракта "Порядок  поставки товаров,  выполнения
работ, оказания услуг" указываются:
     1) срок исполнения обязательств;
     2) место исполнения обязательств;
     3) требования к упаковке и маркировке товаров с указанием ГОСТ  и
(или)   других   нормативных   и   технических   документов,   наличие
предусмотренных  законодательством  документов по  результатам  оценки
соответствия обязательным требованиям;
     4) если контракт заключается  на срок более чем  три года и  цена
контракта  составляет  более  чем 100  млн.  рублей,  контракт  должен
включать в себя график исполнения контракта.
     2.5. Раздел  контракта  "Порядок  сдачи  и  приемки  поставляемых
товаров,  выполняемых  работ,  оказываемых  услуг"  должен   содержать
условие  о   порядке   и  сроках   осуществления  заказчиком   приемки
поставленного товара, выполненной  работы (ее результатов),  оказанной
услуги  в  части  соответствия их  количества,  комплектности,  объема
требованиям, установленным  контрактом,  а также  о  порядке и  сроках
оформления результатов такой приемки.
     2.6. В разделе контракта "Права и обязанности сторон":
     1) предусматриваются права заказчика:
     а) требовать от поставщика (подрядчика, исполнителя)  надлежащего
исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта;
     б) требовать   представления   надлежащим   образом   оформленных
документов;
     в) запрашивать   информацию  о   ходе   и  состоянии   исполнения
обязательств;
     г) осуществлять контроль за порядком и сроками поставки  товаров,
выполнения работ, оказания услуг;
     д) отказаться  от   приемки   товара,  работ,   услуг  в   случае
обнаружения неустранимых недостатков;
     е) отказаться в любое время  до сдачи результата работ, услуг  от
исполнения контракта и  потребовать возмещения ущерба, если  подрядчик
(исполнитель) не  приступает своевременно к  исполнению контракта  или
выполняет работы, оказывает  услуги настолько медленно, что  окончание
их к сроку, указанному в контракте, становится явно невозможным;
     ж) принять  решение   об  одностороннем   отказе  от   исполнения
контракта в соответствии с Законом о контрактной системе;
     з) изменить   существенные    условия   контракта   в    случаях,
установленных Законом о контрактной системе;
     2) предусматриваются обязанности заказчика:
     а) своевременно принять и оплатить поставку товаров,  выполненные
работы, оказанные услуги, включая проведение экспертизы  поставленного
товара,  результатов выполненной  работы,  оказанной услуги,  а  также
отдельных    этапов   исполнения    контракта    в   соответствии    с
законодательством Российской Федерации;
     б) направить  поставщику  (исполнителю, подрядчику)  претензию  с
требованием оплатить штрафные санкции при наличии оснований;
     в) направить в  арбитражный суд исковое  заявление с  требованием
оплаты  поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком)  неустойки  (штрафа,
пени) при наличии оснований;
     3) предусматриваются права поставщика (исполнителя, подрядчика):
     а) требовать  от заказчика  подписания  документов об  исполнении
контракта;
     б) требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств;
     в) запрашивать у заказчика  разъяснения и уточнения  относительно
выполнения работ (оказания услуг) в рамках контракта;
     г) получать  от   заказчика  содействие   при  выполнении   работ
(оказании услуг) в рамках контракта;
     д) принять  решение   об  одностороннем   отказе  от   исполнения
контракта в соответствии с Законом о контрактной системе;
     4) предусматриваются    обязанности   поставщика    (исполнителя,
подрядчика):
     а) своевременно и  надлежащим образом  исполнять обязательства  в
соответствии с условиями контракта;
     б) представить по запросу  заказчика в  сроки, указанные в  таком
запросе, информацию  о ходе  исполнения  обязательств, в  том числе  о
сложностях, возникающих при исполнении контракта;
     в) к  установленному   контрактом  сроку  представить   заказчику
результаты поставки  товара,  выполнения работы  или оказания  услуги,
предусмотренные контрактом;
     г) представить   заказчику    сведения   об   изменении    своего
фактического местонахождения;
     д) предоставить гарантии качества товаров, работ, услуг;
     е) обеспечить  устранение  недостатков,  выявленных  при  приемке
заказчиком товаров, работ,  услуг и в  течение гарантийного срока,  за
свой счет;
     ж) предоставить  обеспечение  исполнения  контракта  в   случаях,
установленных Законом о контрактной системе;
     5) в данном  разделе  контракта также  предусматривается, что  на
момент заключения контракта:
     а) в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя) не проводится
процедура ликвидации,   отсутствует   решение  арбитражного   суда   о
признании  его  банкротом  и  об  открытии  конкурсного  производства,
деятельность  не приостановлена  в  порядке, предусмотренном  Кодексом
Российской  Федерации  об административных  правонарушениях,  а  также
размер   задолженности  по   начисленным   налогам,  сборам   и   иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
за прошедший  финансовый  год не  превышает  25% балансовой  стоимости
активов  по  данным  бухгалтерской отчетности  за  последний  отчетный
период;
     б) в отношении  поставщика (подрядчика, исполнителя)  отсутствует
обременение  обязательствами   имущественного  характера,   способными
помешать исполнению обязательств по контракту;
     в) в отношении  поставщика (подрядчика, исполнителя)  отсутствует
нарушение за последние два  года договорных обязательств и  причинение
ущерба (либо причиненный ущерб погашен) по аналогичным контрактам;
     г) поставщик (подрядчик,  исполнитель) является субъектом  малого
предпринимательства,    социально    ориентированной    некоммерческой
организацией (для  контрактов, заключаемых по  закупкам, проводимых  у
субъектов   малого  предпринимательства,   социально   ориентированных
некоммерческих организаций);
     д) в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя) - физического
лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа
или главного   бухгалтера    поставщика   (подрядчика,    исполнителя)
отсутствует  судимость   за   преступления  в   сфере  экономики   (за
исключением лиц,  у которых  такая  судимость погашена  или снята),  а
также в отношении  указанных физических лиц  не применено наказание  в
виде  лишения права  занимать  определенные должности  или  заниматься
определенной  деятельностью,  которые  связаны  с  поставкой   товара,
выполнением   работы,    оказанием    услуги,   являющихся    объектом
осуществляемой   закупки,  и   административного   наказания  в   виде
дисквалификации;
     е) поставщик  (подрядчик, исполнитель)  обладает  исключительными
правами на результаты  интеллектуальной деятельности,  если в связи  с
исполнением контракта заказчик приобретает права на такие  результаты,
за исключением случаев заключения контрактов на создание  произведений
литературы или  искусства, исполнения, на  финансирование проката  или
показа национального фильма;
     6) в случае,  если  начальная (максимальная)  цена контракта  при
осуществлении  закупки  товара,   работы,  услуги  превышает   размер,
установленный Правительством  Российской Федерации,  в данном  разделе
контракта должны  быть предусмотрены условия,  определенные частью  23
статьи 34 Закона о контрактной системе.
     2.7. В  разделе  контракта "Гарантии"  указывается  информация  о
качестве товара,  работы, услуги,  о  гарантийном сроке,  о наличии  у
поставщика  (исполнителя,  подрядчика) необходимых  прав,  разрешений,
лицензий,  допусков  и  (или)  иных  установленных   законодательством
Российской Федерации документов.
     2.8. В     разделе     контракта     "Ответственность     сторон"
устанавливается:
     1) ответственность  заказчика  за неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в виде
оплаты неустоек (штрафов, пеней);
     2) ответственность   поставщика  (подрядчика,   исполнителя)   за
неисполнение  или  ненадлежащее исполнение  поставщиком  обязательств,
предусмотренных контрактом, в виде оплаты неустоек (штрафов, пеней).
     В случае  непредставления  заказчику  поставщиком   (подрядчиком,
исполнителем) информации,  указанной в  части  23 статьи  34 Закона  о
контрактной системе, обязанность представления которой предусмотрена в
разделе контракта "Права  и обязанности  сторон" согласно подпункту  6
пункта  2.6 настоящих  Типовых  условий,  в данном  разделе  контракта
должна  предусматриваться   ответственность  поставщика   (подрядчика,
исполнителя)  за непредставление  такой  информации в  соответствии  с
частью 24 статьи 34 Закона о контрактной системе.
     При установлении условия  о привлечении  к исполнению  контрактов
субподрядчиков,    соисполнителей    из   числа    субъектов    малого
предпринимательства,    социально    ориентированных    некоммерческих
организаций в  случае, предусмотренном  частью  5 статьи  30 Закона  о
контрактной  системе,   в   контракты  также   должно  быть   включено
обязательное условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)  за неисполнение условия  о привлечении  к
исполнению   контрактов   субподрядчиков,  соисполнителей   из   числа
субъектов   малого  предпринимательства,   социально   ориентированных
некоммерческих организаций.
     2.9. В  разделе  контракта  "Обеспечение  исполнения   контракта"
указываются следующие обязательные условия:
     1) размер обеспечения исполнения контракта;
     2) условия  безотзывной   банковской  гарантии,  которая   должна
соответствовать    требованиям,    установленным     законодательством
Российской Федерации;
     3) условие о сроках  возврата заказчиком поставщику  (подрядчику,
исполнителю)  денежных  средств,  внесенных  в  качестве   обеспечения
исполнения контракта;
     4) все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и
иных документов по обеспечению  исполнения контракта, несет  поставщик
(исполнитель, подрядчик).
     В случае, если  в соответствии  с Законом  о контрактной  системе
заказчиком  не  установлено   требование  об  обеспечении   исполнения
контракта,  в  данном  разделе  указывается:  "Обеспечение  исполнения
контракта не установлено".
     2.10. В  раздел контракта  "Срок  действия, порядок  изменения  и
расторжения контракта" включаются обязательные условия:
     1) контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  сторон,  по
решению суда,  в  случае одностороннего  отказа  стороны контракта  от
исполнения  контракта   по  основаниям,  предусмотренным   Гражданским
кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от  исполнения
отдельных видов обязательств;
     2) право заказчика провести  экспертизу товара, работы, услуги  с
привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения  об
одностороннем отказе от исполнения контракта;
     3) порядок направления решения заказчика об одностороннем  отказе
от исполнения контракта поставщику (подрядчику, исполнителю);
     4) обязанность заказчика принять решение об одностороннем  отказе
от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено,
что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует  установленным
документацией  о   закупке  требованиям  к   участникам  закупки   или
предоставил  недостоверную  информацию  о  своем  соответствии   таким
требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
     2.11. В  разделе   контракта   "Порядок  урегулирования   споров"
указывается  порядок  ведения  претензионной  работы  и   рассмотрения
споров,  а  также  следующее  обязательное  условие:  "Все  споры   по
контракту рассматриваются в Арбитражном суде Новосибирской области".
     2.12. В разделе контракта "Прочие условия" указываются:
     1) условие  о  банковском  сопровождении  контракта  в   случаях,
установленных законодательством  Российской Федерации и  Новосибирской
области;
     2) порядок   направления    сторонами   контракта   друг    другу
уведомлений, связанных с исполнением контракта;
     3) порядок и последствия перемены сторон по контракту;
     4) иные необходимые условия.
     2.13. В разделе  контракта "Приложения" указываются  наименования
приложений, являющихся неотъемлемыми частями контракта.
     В числе обязательных приложений  к контракту является  приложение
"Описание объекта закупки",  составленное заказчиком в соответствии  с
требованиями Закона о контрактной системе.
     2.14. В разделе  контракта "Адреса, реквизиты  и подписи  сторон"
указываются  почтовые  и  фактические  адреса,  банковские  реквизиты,
номера телефонов,  факсов, электронные адреса  заказчика и  поставщика
(исполнителя, подрядчика), ИНН, ОГРН.
     3. В контрактах  на  выполнение ремонтных  работ (за  исключением
строительства,    реконструкции,   капитального    ремонта    объектов
капитального строительства,  в том числе  когда необходимо  выполнение
проектных  работ)   помимо  требований,   предусмотренных  пунктом   2
настоящих Типовых условий, предусматриваются следующие условия:
     1) порядок   обеспечения    ремонтных    работ   материалами    и
оборудованием;
     2) гарантийный  срок,   в  течение   которого  подрядчик   обязан
устранять недостатки работ, устанавливается не менее одного года.
     4. В   контрактах   на   выполнение   работ   по   строительству,
реконструкции,    капитальному    ремонту    объектов     капитального
строительства,   в  том   числе,   когда  необходимо   предварительное
выполнение проектных работ, помимо требований, предусмотренных пунктом
2 настоящих Типовых условий, предусматриваются следующие условия:
     1) порядок   обеспечения    ремонтных    работ   материалами    и
оборудованием;
     2) осуществление охраны и страхования объекта строительства;
     3) обязанность  подрядчика  передать  заказчику  всю  необходимую
исполнительную  документацию при  сдаче  объекта строительства  (этапа
строительства) заказчику, а также  документы, необходимые для ввода  в
эксплуатацию объекта строительства в соответствии с  градостроительным
законодательством Российской Федерации;
     4) гарантийный  срок,   в  течение   которого  подрядчик   обязан
устранять недостатки работ, устанавливается не менее пяти лет.
     5. В контрактах  на выполнение проектных  и изыскательских  работ
помимо  требований,  предусмотренных   пунктом  2  настоящих   Типовых
условий, предусматриваются следующие условия:
     1) требования к проведению  государственной экспертизы проекта  и
необходимых согласований;
     2) порядок, условия,  сроки  устранения недостатков  (исправления
ошибок,  недоработок) в  проектной  документации,  в том  числе  после
приемки работ;
     3) гарантийный срок,  в  течение которого  заказчиком могут  быть
предъявлены претензии  по  качеству, устанавливается  не менее  десяти
лет;
     4) должна  быть   предусмотрена  ответственность  подрядчика   за
ненадлежащее  составление   технической   документации  и   выполнение
изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии  в
ходе  строительства,   а  также  в   процессе  эксплуатации   объекта,
созданного на основе технической документации и данных  изыскательских
работ. При обнаружении  недостатков в  технической документации или  в
изыскательских  работах  подрядчик  по  требованию  заказчика   обязан
безвозмездно  переделать  техническую  документацию  и  соответственно
произвести необходимые дополнительные  изыскательские работы, а  также
возместить заказчику  причиненные убытки,  в том  числе понесенные  на
стадии строительства.
     6. В  контрактах   на  поставку  машин   и  оборудования   помимо
требований,  предусмотренных  пунктом  2  настоящих  Типовых  условий,
предусматриваются разделы (пункты), регламентирующие:
     1) требования  к  гарантийному  сроку на  товар  и  (или)  объему
предоставления  гарантий  его качества,  к  гарантийному  обслуживанию
товара,  к расходам  на  обслуживание  товара в  течение  гарантийного
срока, а также к осуществлению монтажа и вводу товара в  эксплуатацию,
если это предусмотрено технической документацией на товар;
     2) требования  к предоставлению  гарантии  производителя и  (или)
поставщика  данного  товара  и   к  сроку  действия  такой   гарантии.
Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.
     7. В  контрактах  на приобретение  объектов  недвижимости  помимо
требований,  предусмотренных  пунктом  2  настоящих  Типовых  условий,
предусматриваются следующие условия:
     1) для  идентификации  предмета контракта  указываются  сведения,
позволяющие  установить  недвижимое  имущество,  подлежащее   передаче
покупателю по контракту (местонахождение недвижимости, площадь  здания
или   помещения),   иные   характеристики,   свойства    недвижимости,
определенные в соответствии с технической документацией);
     2) обязательства по предоставлению заказчику правоустанавливающих
документов на объект недвижимости;
     3) порядок приемки объекта недвижимости;
     4) к контракту в  обязательном порядке  должен быть приложен  акт
приема_передачи,    подтверждающий    приемку    заказчиком    объекта
недвижимости.
     8. В контракте на аренду недвижимого имущества помимо требований,
предусмотренных пунктом  2  настоящих  Типовых  условий,  должны  быть
предусмотрены  требования,  указанные  в пункте  7  настоящих  Типовых
условий, а также предусматриваются следующие условия:
     1) срок аренды;
     2) при заключении контракта  сроком более  одного года -  порядок
оплаты государственной  пошлины за  государственную регистрацию  права
аренды,  а  также  определение  стороны  контракта,  ответственной  за
государственную регистрацию права аренды.
     9. В случае необходимости  в контракты  могут быть включены  иные
условия,  не  противоречащие   Закону  о  контрактной  системе,   иным
нормативным правовым актам Российской Федерации.

     Применяемые сокращения:
     ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
     ОГРН - основной государственный регистрационный номер.
     
                           ____________