|
Расширенный поиск
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.06.2011 № 246РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.11 N 246 г. Кемерово О Порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (В редакции Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.09.2011 г. N 413; от 24.02.2012 г. N 40) В целях качественного и своевременного проведения ремонта многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов, собственных средств граждан, являющихся собственниками помещений в многоквартирных домах, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". 2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсных комиссиях по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 3. Утвердить прилагаемую типовую конкурсную документацию по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 4. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по заполнению примерной формы договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 5. Департаменту жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области (А.А. Лазарев) совместно с Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области (В.Т. Шишкин) обеспечить контроль за проведением капитального ремонта многоквартирных домов. 6. Рекомендовать главам муниципальных образований Кемеровской области содействовать работе конкурсных комиссий по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов согласно утвержденному Порядку. 7. Признать утратившими силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области: от 17.04.2009 N 168 "Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; от 13.07.2010 N 304 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.04.2009 N 168 "Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". 8. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н. Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов), департаменту информационных технологий Кемеровской области (С.Л. Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области". 9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области В.К. Ермакова. 10. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2011. (Дополнен - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.02.2012 г. N 40) Губернатор Кемеровской области А.М. Тулеев Утвержден постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 7 июня 2011 г. N 246 Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (В редакции Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.09.2011 г. N 413; от 24.02.2012 г. N 40) Настоящий Порядок определяет механизм привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Процедуры привлечения подрядных организаций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и основываются на принципах прозрачности выбора подрядных организаций, равноправной конкуренции между подрядными организациями, а также ответственности администрации муниципального образования Кемеровской области (далее - местная администрация), товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений управляющей организации за результаты выбора подрядной организации. 1. Участники конкурсных процедур 1.1. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов путем проведения открытого конкурса осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирных домах управляющей организацией (далее - заказчик). 1.2. Заказчик осуществляет следующие функции: 1.2.1. Определяет во взаимодействии с местной администрацией: 1.2.1.1. Предмет конкурса. 1.2.1.2. Срок проведения конкурса. 1.2.1.3. Организатора конкурса. 1.2.2. Утверждает конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсная документация). 1.2.3. Участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсные комиссии). 1.2.4. Совместно с организатором конкурса отвечает на вопросы участников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса. 1.2.5. Заключает договор подряда с победителем конкурса. 1.3. Организатором открытого конкурса по привлечению подрядных организаций является орган, определенный местной администрацией, в функции которого входит организация и проведение конкурсов. 1.4. Допускается выполнение функций организатора конкурса самим заказчиком во взаимодействии c местной администрацией. 1.5. Организатор конкурса осуществляет следующие функции: 1.5.1. Разрабатывает конкурсную документацию на основании утвержденных Коллегией Администрации Кемеровской области региональных адресных программ проведения капитального ремонта многоквартирных домов и решений собраний собственников помещений в многоквартирных домах и передает ее на утверждение заказчику. 1.5.2. В порядке, установленном пунктом 2 настоящего Порядка, публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию. 1.5.3. Назначает представителя организатора конкурса по взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты). 1.5.4. Через назначенного представителя отвечает на вопросы участников конкурса, привлекая при необходимости заказчика. 1.5.5. Через назначенного представителя отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса. 1.5.6. При необходимости совместно с заказчиком вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса. 1.5.7. Осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок. 1.5.8. Предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя в этой процедуре. 1.5.9. Предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует через своего представителя (представителей) в работе конкурсной комиссии. 1.5.10. Ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном пунктом 2 настоящего Порядка. 1.5.11. Оповещает в письменном виде победителя конкурса. 1.5.12. Организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией). 1.5.13. Направляет информацию о результатах конкурса в местную администрацию. 1.6. Подготовка конкурсной документации осуществляется организатором конкурса в соответствии с типовой конкурсной документацией по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденной настоящим постановлением. 1.7. Участниками конкурса могут быть организации, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющую предмет конкурса, и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации. 2. Порядок опубликования информации о конкурсе 2.1. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении открытого конкурса по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий) публикуется организатором конкурса на Интернет-сайте местной администрации, в средствах массовой информации соответствующего муниципального образования. 2.2. Дополнительно информация о проведении конкурса должна быть опубликована на сайте государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. При этом информация о конкурсе должна содержать ссылку на Интернет-сайт с официальной информацией о конкурсе. 2.3. По решению организатора конкурса информация о проведении конкурса может размещаться в печатных и электронных средствах массовой информации либо дополнительно распространяться среди претендентов на участие в конкурсе путем индивидуальной адресной рассылки. 3. Порядок подачи и рассмотрения заявок 3.1. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации. 3.2. В конкурсной документации может быть предусмотрена необходимость внесения претендентом на участие в конкурсе на счет организатора конкурса денежных средств в размере 3 процентов от максимальной (начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки. 3.3. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса. 3.4. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается в порядке, установленном Положением о конкурсных комиссиях по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденным настоящим постановлением. 3.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не менее чем через 10 дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов указывается в извещении о проведении конкурса. 3.6. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 дней. Организатор конкурса не позднее чем за 5 дней до новой даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками. 3.7. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки. 3.8. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке: 3.8.1. Наименование участника конкурса. 3.8.2. Должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия. 3.8.3. Наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией). 3.8.4. Предлагаемые участниками конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника). 3.8.5. Другая информация на усмотрение организатора конкурса. 3.9. Конкурсные заявки, поступившие позже объявленных организатором конкурса даты и часа вскрытия конвертов с конкурсными заявками, не принимаются к рассмотрению. 3.10. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом (приложение N 3 к настоящему Порядку). 3.11. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса в двухдневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа. 3.12. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом (приложение N 4 к настоящему Порядку). 3.13. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и опубликован в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками. 3.14. Договор подряда заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок. 3.15. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 3.16. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение исполнения договора, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) также удерживается в пользу заказчика. В этом случае проводится повторный конкурс. 3.17. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях: 3.17.1. Если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки. 3.17.2. Если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок. 3.17.3. Если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе. 3.18. В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика и проводится повторный конкурс. Заместитель Губернатора Кемеровской области В.К. Ермаков Приложение N 1 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения: ______________________________________ Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: ____________________________________ ______________________________________________________________________ Работы (объекты): _______________________________________________ (перечислить работы) Заказчик: _______________________________________________________ (наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес ______________________________________________________________________ электронной почты, контактное лицо заказчика) Организатор конкурса: ___________________________________________ (наименование, телефон, адрес, ______________________________________________________________________ адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда: _________________ ______________________________________________________________ рублей. Дата начала работ: ______________________________________________ - Дата вскрытия конвертов: ______________________________________ - Официальный Интернет-сайт для публикации: _____________________ Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: ______________ ______________________________________________________________________ Приложение: конкурсная документация в составе: 1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов; 2) техническая и сметная документация в составе: ________________ _____________________________________________________________________; (перечислить документы) 3) договор подряда (проект). Приложение N 2 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" Информация о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата: ___________________________________________________________ Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. ______________________________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) ______________________________________________________________________ (наименование муниципального образования) Адрес многоквартирного дома: ____________________________________ ______________________________________________________________________ Работы (объекты): _______________________________________________ ______________________________________________________________________ (перечислить работы) Заказчик: _______________________________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика) Организатор конкурса: ___________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес ______________________________________________________________________ электронной почты, контактное лицо организатора конкурса) ______________________________________________________________________ Начальная (максимальная) цена договора подряда: _________________ ______________________________________________________________ рублей. Дата начала работ: ______________________________________________ - Дата вскрытия конвертов: ______________________________________ Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: ______________ ______________________________________________________________________ - Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на Интернет-сайте: __________________________________ Приложение N 3 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" ПРОТОКОЛ вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома ______________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) ______________________________________ _____________________ (место проведения вскрытия конвертов) (дата) Состав конкурсной комиссии: Председатель комиссии ___________________________________________ Секретарь комиссии ______________________________________________ Члены комиссии __________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: _______________ _____________________________________________________________________. Время начала вскрытия конвертов: ________________________________ На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса: _________________________________________________ (наименование организации, Ф.И.О., ______________________________________________________________________ должность, реквизиты доверенности) ______________________________________________________________________ По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали: ____________________________________________ ______________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _________ заявок. До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений. Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций: _____________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу). По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются следующие организации: __________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации: _______ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________. Председатель конкурсной комиссии ________________________________ Члены конкурсной комиссии _______________________________________ _________________________________________________________________ (подписи) Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от ______________ Сводная таблица конкурсных заявок ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Документ, | Документ, | Информация | Документы, | Нотариально | Нотариально | Нотариально | Оригинал или | Справка из | Цена | Отметка о | | п/п | участника, | подтверждающий | подтверждающий | о составе и | подтверждающие | заверенные | заверенная | заверенная | нотариально | налогового | конкурсной | соблюдении | | | адрес | полномочия лица | внесение | квалификации | опыт работы | копии | копия | копия | заверенная | органа о | заявки | требований | | | | на | обеспечения | работников | (копии договоров | учредительных | свидетельства | свидетельства о | копия выписки | размере | | к допуску | | | | осуществление | | | подряда) | документов | о постановке | государственной | из Единого | задолженности | | на участие | | | | действий от | | | | | на учет в | регистрации | государственного | | | в конкурсе | | | | имени участника | | | | | налоговом | | реестра | | | | | | | | | | | | органе | | юридических лиц | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------------+----------------+--------------+------------------+---------------+---------------+-----------------+------------------+---------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-----+---------------+-----------------+----------------+--------------+------------------+---------------+---------------+-----------------+------------------+---------------+------------+------------| | 1 | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------------+----------------+--------------+------------------+---------------+---------------+-----------------+------------------+---------------+------------+------------| | 2 | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------------+----------------+--------------+------------------+---------------+---------------+-----------------+------------------+---------------+------------+------------| | 3 | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------------+----------------+--------------+------------------+---------------+---------------+-----------------+------------------+---------------+------------+------------| | 4 | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Председатель конкурсной комиссии ________________________________ Члены конкурсной комиссии _______________________________________ (подписи) Приложение N 4 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" ПРОТОКОЛ оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) _________________________________________________ ___________ (место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата) Состав конкурсной комиссии: Председатель комиссии ___________________________________________ Секретарь комиссии ______________________________________________ Члены комиссии __________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих участников конкурса: ________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 конкурсной документации. Результаты оценки заявок по критериям "Цена договора", "Срок выполнения работ" и "Квалификация" отражены в приложении к настоящему протоколу. Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок. По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам присвоены следующие номера: 1. _____________________________________________________________, 2. _____________________________________________________________, 3. _____________________________________________________________, 4. _______________________________________________________ и т.д. Победителем конкурса признана ___________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование организации) Организатору конкурса поручается в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1-й и 2-й номера. Председатель конкурсной комиссии ________________________________ Члены конкурсной комиссии _______________________________________ (подписи) Приложение к протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от ______________ Оценка заявок по критериям и подкритериям ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Дата и | Критерий | Критерий "Срок | Критерий "Квалификация" | ИТОГО | | п/п | участника | время | "Цена | выполнения |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | регистрации | договора" | работ" | подкритерии | балл | | | | | заявки |---------------+-------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | рублей | балл | показатель | балл | опыт | штрафной | квалификация | штрафной | соблюдение | штрафной | проигранные | штрафной | | | | | | | | | | | работы | балл | персонала | балл | техники | балл | арбитражные | балл | | | | | | | | | | | | | | | безопасности | | дела | | | | |-----+---------------+-------------+--------+------+------------+------+-------------------+-------------------------+-------------------------+------------------------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-----+---------------+-------------+--------+------+------------+------+-------------------+-------------------------+-------------------------+------------------------+------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------------+--------+------+------------+------+--------+----------+--------------+----------+--------------+----------+-------------+----------+------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------------+--------+------+------------+------+--------+----------+--------------+----------+--------------+----------+-------------+----------+------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Председатель конкурсной комиссии ________________________________ Члены конкурсной комиссии _______________________________________ (подписи) Утверждено постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 7 июня 2011 г. N 246 Положение о конкурсных комиссиях по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (В редакции Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.09.2011 г. N 413) 1. Конкурсные комиссии по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсные комиссии) являются временными специально уполномоченными органами и создаются для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений (далее - конкурсная заявка) претендентов, пожелавших принять участие в открытом конкурсе (далее - участники конкурса), а также для определения победителя конкурса. Решение о создании комиссии принимается организатором конкурса и оформляется распорядительным документом (приказом, распоряжением или иным документом, предусмотренным внутренними документами организации). (Дополнен - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.09.2011 г. N 413) 2. Персональный состав конкурсных комиссий формируется организатором конкурса из числа представителей, кандидатуры которых утверждаются местной администрацией и заказчиком. 3. Местная администрация включает в состав конкурсной комиссии представителей, обеспечивающих управление муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, представителей, осуществляющих функции надзора в области строительства. 4. Заказчик включает в состав конкурсной комиссии: представителя общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах (председателя собрания собственников помещений или иного представителя по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме); представителя управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, уполномоченного на осуществление надзора за проводимыми подрядной организацией работами. 5. Заказчик может включить в состав конкурсной комиссии представителя сторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора за проводимыми подрядной организацией работами (при наличии). При осуществлении надзора за работами, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", организация должна иметь свидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией. 6. В состав конкурсной комиссии может быть включен представитель некоммерческой организации, представляющей интересы потребителей результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 7. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведение заседаний осуществляет организатор конкурса. 8. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 8.1. Производит вскрытие конвертов с конкурсными заявками, оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов. 8.2. Осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы. 8.3. Определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результатам конкурса. 9. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать от участников конкурса информацию, необходимую для осуществления работы комиссии. 10. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке, определенными соответствующей конкурсной документацией, а также настоящим Положением. 11. Конкурсную комиссию возглавляет председатель, назначаемый организатором конкурса из числа представителей заказчика. Заместитель председателя конкурсной комиссии назначается организатором конкурса из числа представителей местной администрации. 12. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель комиссии. В случае отсутствия председателя заседание конкурсной комиссии проводит заместитель председателя конкурсной комиссии. 13. Ответственный секретарь конкурсной комиссии назначается организатором конкурса из числа представителей местной администрации. 14. Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствуют не менее чем две трети от ее состава при обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя заказчика. 15. Решения конкурсной комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим. 16. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов конкурсной комиссии (при наличии). 17. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя): 17.1. Руководит деятельностью конкурсной комиссии. 17.2. Председательствует на заседаниях конкурсной комиссии. 17.3. Несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на конкурсную комиссию задач. 17.4. Осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации. 18. Члены конкурсной комиссии: 18.1. Участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию конкурсной комиссии. 18.2. Участвуют в заседаниях конкурсной комиссии. 18.3. Выполняют в установленные сроки поручения председателя конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии. 19. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса. 20. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с участниками во время процедур проведения конкурса, за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации. 21. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса. 22. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда. 23. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. (Дополнен - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.09.2011 г. N 413) Заместитель Губернатора Кемеровской области В.К. Ермаков Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 7 июня 2011 г. N 246 Типовая конкурсная документация по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (В редакции Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.09.2011 г. N 413; от 24.02.2012 г. N 40) 1. Общие положения 1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту: _____________________________________________________________ (наименование и адрес объекта) ______________________________________________________________________ (перечислить работы) 1.2. Заказчиком является: _______________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование заказчика) 1.3. Организатором конкурса является: ___________________________ ______________________________________________________________________ (наименование организатора конкурса) 1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда: ____________ ______________________________________________ рублей, в том числе НДС ___________________ рублей. 1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: _____________________________________________________________________, часы работы: ___________________________________________________. 1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в ______ часов ____ минут "___" ______________ 20 ____ г. по адресу: _____________________________________________________________________. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью. 1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на Интернет-сайте ____________________________________________________ не позднее чем за 10 дней до даты проведения конкурса. 1.8. Участники конкурса ______________________________________ (предоставляют, не предоставляют) обеспечение заявки. 1.9. В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере _____________________________________ рублей (3 процента от начальной цены договора подряда) до даты в скрытия конвертов с заявками на следующий счет: ______________________________________________________ (указать наименование организатора конкурса и ______________________________________________________________________ его банковские реквизиты) 1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на Интернет-сайте _______________________________________________________ в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов. 1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению N 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса. 1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: _____________________________________ ______________________________________________________________________ (Ф.И.О., контактные телефоны, факс, адрес электронной почты) 2. Требования к участникам конкурса Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям: 2.1. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 2.2. У участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами. 2.3. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства. 2.4 Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 N 292. 2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу. 3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе 3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению N 1 к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов: 3.1.1. Опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению N 2 к настоящей конкурсной документации. 3.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме согласно приложению N 3 к настоящей конкурсной документации. 3.1.3. Документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией). 3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям. 3.1.5. Организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и имеют высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно приложению N 4 к настоящей конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки). 3.1.6. Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей). 3.1.7. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 3.1.8. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации. 3.1.9. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса. 3.1.10. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки. 3.1.11. Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 N 624). 3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, может являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 3.3. Представление документов, предусмотренных подпунктами 3.1.4- 3.1.11 настоящей конкурсной документации, в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила своей актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе. 3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка соответственно "Оригинал" или "Копия" и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется. 3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве конкурсной заявки должно быть подписано лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде. 3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой. 4. Обеспечение конкурсной заявки 4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9 настоящей конкурсной документации. 4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях: 4.2.1. Участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов. 4.2.2. Участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда. 4.2.3. Участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора. 4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается: 4.3.1. Участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - в пятидневный срок с дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. 4.3.2. Победителю конкурса - в десятидневный срок с дня подписания договора подряда при условии предоставления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора. 4.3.3. Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, - в пятидневный срок с дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. 4.3.4. Участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, - в течение десяти дней с дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии предоставления надлежащего обеспечения исполнения договора. 5. Процедура проведения конкурса 5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления. 5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на десять календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов. 5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 5.3.1. Отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку. 5.3.2. Представление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом. 5.3.3. Несоответствие участника требованиям, установленным разделом 2 настоящей конкурсной документации. 5.3.4. Превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации. 5.5.5. Представление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 5.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации, и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия цифровых и буквенных значений ценового предложения верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями. 5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок согласно разделу 6 настоящей конкурсной документации. 6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе 6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 1) цена договора: максимальное количество баллов - 60; 2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20; 3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20. 6.2. Оценка по критерию "Квалификация участника" производится по четырем подкритериям: а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год); б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала); в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года); г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела). 6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100. 6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности: 6.4.1. Ранжирование заявок по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше. 6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ" в соответствии с таблицами 1, 2. В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки. Таблица 1 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Цена договора" ----------------------------------------------------------------- | N | Критерий | Максимальное | Результат | Присваиваемое | | | | количество | ранжирования | количество | | | | баллов | заявок | баллов | |-----+-----------+--------------+--------------+---------------| | | Цена | 60 | 1 | 60 | | | договора | |--------------+---------------| | | | | 2 | 55 | | | | |--------------+---------------| | | | | 3 | 50 | | | | |--------------+---------------| | | | | 4 | 45 | | | | |--------------+---------------| | | | | 5 | 40 | | | | |--------------+---------------| | | | | 6 | 35 | | | | |--------------+---------------| | | | | 7 | 30 | | | | |--------------+---------------| | | | | 8 | 25 | | | | |--------------+---------------| | | | | 9 | 20 | | | | |--------------+---------------| | | | | 10 | 15 | | | | |--------------+---------------| | | | | 11 | 10 | | | | |--------------+---------------| | | | | 12 | 5 | | | | |--------------+---------------| | | | | 13 и более | 0 | ----------------------------------------------------------------- Таблица 2 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Срок выполнения работ" ----------------------------------------------------------------- | N | Критерий | Максимальное | Результат | Присваиваемое | | | | количество | ранжирования | количество | | | | баллов | заявок | баллов | |----+------------+--------------+--------------+---------------| | | Срок | | 1 | 20 | | | выполнения | |--------------+---------------| | | | | 2 | 20 | | | | |--------------+---------------| | | | | 3 | 20 | | | | 20 |--------------+---------------| | | | | 4 | 18 | | | | |--------------+---------------| | | | | 5 | 16 | | | | |--------------+---------------| | | | | 6 | 14 | | | | |--------------+---------------| | | | | 7 | 12 | | | | |--------------+---------------| | | | | 8 | 10 | | | | |--------------+---------------| | | | | 9 | 8 | | | | |--------------+---------------| | | | | 10 | 6 | | | | |--------------+---------------| | | | | 11 | 4 | | | | |--------------+---------------| | | | | 12 | 2 | | | | |--------------+---------------| | | | | 13 и более | 0 | ------------------------------------------------------------------ 6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию "Квалификация участника" в соответствии с таблицей 3. В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия. Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "Квалификация участника". Таблица 3 Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия "Квалификация" ------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Критерий | Максимальное | Подкритерии | Показатель | Количество | | | | количество | | подкритерия | штрафных | | | | баллов | | (ед.) | баллов | |----+--------------+--------------+----------------------+------------------+------------| | | Квалификация | 20 | Опыт работы | 2 и более | 0 | | | | | (количество успешно |------------------+------------| | | | | завершенных* | 1 | 5 | | | | | объектов-аналогов** |------------------+------------| | | | | за последний год) | 0 | 10 | | | | |----------------------+------------------+------------| | | | | Квалификация | 2 и более с | | | | | | персонала (наличие | опытом работы | | | | | | квалифицированного | более 10 лет и | 0 | | | | | инженерного | стажем работы в | | | | | | персонала***) | компании более 2 | | | | | | | лет | | | | | | |------------------+------------| | | | | | 2 и более с | | | | | | | опытом работы | 5 | | | | | | более 5 лет | | | | | | |------------------+------------| | | | | | в остальных | 10 | | | | | | случаях | | | | | |----------------------+------------------+------------| | | | | Соблюдение техники | 0 | 0 | | | | | безопасности |------------------+------------| | | | | (количество | 1 | 5 | | | | | несчастных случаев | | | | | | | при производстве |------------------+------------| | | | | работ за последние 2 | 2 и более | 10 | | | | | года) | | | | | | |----------------------+------------------+------------| | | | | Сведения об | 0 | 0 | | | | | удовлетворенных |------------------+------------| | | | | исках, предъявленных | 1 | 5 | | | | | участнику конкурса, | | | | | | | об исполнении |------------------+------------| | | | | договорных | | | | | | | обязательств по | 2 и более | 10 | | | | | договорам подряда за | | | | | | | последние 2 года | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- * Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 процентов от первоначально установленных договором подряда. ** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ. *** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет. 6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям. 6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация", затем по критерию "Цена договора" и, в случае необходимости, - подкритерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса. Приложение N 1 к типовой конкурсной документации по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Заявка на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ______________________________________________________ ______________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес) 1. Участник ----------------------------------------------------------------- | 1.1. Наименование юридического лица | | |-------------------------------------+-------------------------| | 1.1. 1.2. ИНН | | |-------------------------------------+-------------------------| | 1.3. Юридический адрес | | |-------------------------------------+-------------------------| | 1.4. Фактический адрес | | |-------------------------------------+-------------------------| | 1.5. Контактный телефон (факс) | | |-------------------------------------+-------------------------| | 1.6. Контактное лицо | | ----------------------------------------------------------------- 2. Электронный адрес участника __________________________________ 3. Участник _____________________________________________________ является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия плательщиком налога на добавленную стоимость. 4. Участник ___________________________ выданное саморегулируемой имеет (не имеет) организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 N 624. 5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки. 6. Подтверждаем соответствие требованиям: деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; отсутствует просроченная задолженность перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков. 7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда ------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование | Единица измерения | Значение | | п/п | | | (все значения | | | | | указываются | | | | | цифрами) | |-----+--------------------------------+---------------------+---------------| | 1. | Цена договора, в том числе | рублей | | | | налог на добавленную стоимость | | | | | (при наличии) | | | |-----+--------------------------------+---------------------+---------------| | 2. | Срок выполнения работ | календарных дней | | | | | с даты начала работ | | ------------------------------------------------------------------------------ 8. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация" ------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование | Единица | Значение (все | | п/п | | измерения | значения | | | | | указываются | | | | | цифрами) | |-----+------------------------------------+-----------+---------------| | 1 | Опыт работы, в том числе: | единиц | | | |------------------------------------| |---------------| | | количество успешно завершенных | | | | | объектов-аналогов за последний год | | | | | по видам работ (не подтвержденных | | | | | документально) | | | | |------------------------------------| |---------------| | | количество успешно завершенных | | | | | объектов-аналогов за последний год | | | | | по видам работ, подтвержденных | | | | | представленными договорами | | | | | подряда и другими документами | | | |-----+------------------------------------+-----------+---------------| | 2 | Квалификация персонала (наличие | | | | | квалифицированного инженерного | | | | | персонала), в том числе: | человек | | | |------------------------------------| |---------------| | | с опытом работы более 10 лет и | | | | | стажем работы в компании более 2 | | | | | лет | | | | |------------------------------------| | | | | с опытом работы более 5 лет | | | |-----+------------------------------------+-----------+---------------| | 3 | Соблюдение техники безопасности | единиц | | | | (количество несчастных случаев при | | | | | производстве работ за последние 2 | | | | | года) | | | |-----+------------------------------------+-----------+---------------| | 4 | Участие в судебных заседаниях в | единиц | | | | качестве ответчика по делам об | | | | | исполнении договорных | | | | | обязательств по договорам подряда | | | | | за последние 2 года (проигранные | | | | | арбитражные дела) | | | ------------------------------------------------------------------------ 9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ___________ ______________________________________________________________ рублей, ______________________________________________________________________ (дата, номер платежного поручения) 10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ________________ (указываются ______________________________________________________________________ реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения) 11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе _____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес) документы, предусмотренные подпунктами 3.1.4-3.1.11 конкурсной документации. Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать. Приложение N 2 к типовой конкурсной документации по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Опись входящих в состав заявки документов _________________________________________________________ (наименование участника) подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _________________________________________________ ______________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес) в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают. ---------------------------------------------- | Наименование документа | Количество листов | |------------------------+-------------------| | | | |------------------------+-------------------| | | | ---------------------------------------------- Должность, подпись уполномоченного лица, печать. Приложение N 3 к типовой конкурсной документации по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ДОВЕРЕННОСТЬ N ______ Место составления ______________________ Дата выдачи ____________________________ Настоящей доверенностью _________________________________________ (наименование участника) в лице ______________________________________________________________, (должность руководителя участника, Ф.И.О.) действующего на основании ___________________________________________, (устава, положения и т.п.) уполномочивает _______________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, ______________________________________________________________________ и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ____ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) Настоящая доверенность выдана сроком на ________________________. Подпись ____________________________________________ удостоверяю. (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность) Должность, подпись уполномоченного лица, печать. Приложение N 4 к типовой конкурсной документации по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет --------------------------------------------------------------------------------------- | | Ф.И.О. | Должность в | Стаж работы | Стаж работы | Название | Примечания | | | | компании | в отрасли | в компании | учебного | | | | | | | | заведения и | | | | | | | | год окончания | | |---+----------+-------------+-------------+-------------+---------------+------------| | 1 | | | | | | | |---+----------+-------------+-------------+-------------+---------------+------------| | 2 | | | | | | | |---+----------+-------------+-------------+-------------+---------------+------------| | 3 | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------- Итого: количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет: ________ человек. количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ____________ человек. Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: ______________________________________________________________ Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником): 1. Копия паспорта в количестве ____ шт. 2. Копия диплома в количестве ____ шт. 3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт. Должность, подпись уполномоченного лица, печать. Приложение N 5 к типовой конкурсной документации по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Договор N ___ "____"___________ 20__ г. _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________, (полное наименование заказчика) в лице ______________________________________________________________, действующего на основании ________________________ (далее - Заказчик), с одной стороны, и ___________________________________________________ (полное наименование подрядной организации) в лице ______________________________________________________________, действующего на основании ________________________(далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: Статья 1. Предмет и существенные условия договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ____________ __________________ (далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: __________________________________, в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к настоящему договору. 1.2. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет ____ _______________________ рублей, в том числе НДС ______________ рублей. Стоимость по видам работ составляет: _________________________________________________________ рублей; (вид работ) _________________________________________________________ рублей; (вид работ) _________________________________________________________ рублей. (вид работ) ___________________________________________________________ 1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит. 1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. 1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим договором. 1.7. Основанием для заключения настоящего договора является _________________ ______________N __________ от "___"________20__ г. Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по договору является ___________________________ на сумму ________________________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору в 10-дневный срок с даты подписания договора Сторонами. 2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________ на сумму___________________рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ. Статья 3. Порядок оплаты работ 3.1. Оплата по договору осуществляется в два этапа: авансовый платеж Подрядчику в размере _____ процентов от стоимости, указанной в пункте 1.2 настоящего договора, в сумме _________________________________ рублей выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по договору; окончательный платеж по завершении работ по договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов. 3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. Статья 4. Сроки выполнения работ 4.1. Срок начала работ: не позднее "____"______________20___г., но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего договора. 4.2. Срок окончания работ не позднее "____"______________20___г. 4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта. Статья 5. Заказчик 5.1. При выполнении настоящего договора Заказчик обязан: 5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания договора Сторонами. 5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ. 5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта. 5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3. 5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим договором. Статья 6. Подрядчик 6.1. При выполнении договора Подрядчик обязан: 6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в подпункте 5.1.1. 6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов. 6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации. 6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. 6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию. 6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта. 6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами. 6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика предоставлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 настоящего договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. 6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика. 6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников. 6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим договором. Статья 7. Выполнение работ 7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. Полномочным представителем Заказчика является: __________________ (должность, Ф. И.О., ______________________________________________________________________ документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны) 7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. Полномочным представителем Подрядчика является: _________________ ______________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия) 7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны. 7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции: 7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов. 7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации. 7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов). 7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ. 7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2. 7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право: 7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика. 7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков. 7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия настоящего договора. 7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 7.8. Все действия во исполнение настоящего договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ. 7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства". 7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, - документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50 процентов стоимости всех работ по договору. 7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика. Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию 8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий", технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами. 8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию. 8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ. 8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 договора. 8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты. Статья 9. Гарантии качества по сданным работам 9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по договору. 9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем. 9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 рабочих дней. 9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик. 9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. Статья 10. Ответственность сторон 10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по договору. 10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1(ноль целых одна десятая) процента от стоимости, указанной в пункте 1.2 договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. 10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 (один) процент стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий договора (подпункты 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7) представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента стоимости, указанной в пункте 1.2 договора, за каждый день до фактического устранения нарушений. 10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по договору. 10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности. 10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Статья 11. Внесение изменений в техническую документацию 11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десять) процентов указанной в пункте 1.2 договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения. Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти. 12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. Статья 13. Порядок расторжения договора 13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий договора: 13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения договора. 13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте 4.1 настоящего договора даты начала работ. 13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по договору. 13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения договора. 13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней. Статья 14. Разрешение споров 14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. Статья 15. Особые условия _________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Статья 16. Прочие условия 16.1. Все изменения и дополнения к договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
