Постановление Правительства Свердловской области от 18.09.1997 № 804-п

     -  другие  показатели  технической  части   Оферт,   определяемые
Заказчиком.

     Показатели для экономической оценки Оферт:
     -  предложенная  Оферентом  цена  предмета  подрядных  торгов   с
указанием,  в  какой  валюте и в каком уровне (в ценах какого периода)
рассчитана предложенная цена;
     - предложенный Оферентом метод учета при  осуществлении  расчетов
за  выполненные  работы  последующих  изменений  уровня  цен в связи и
инфляционными  процессами,  изменением  законодательства   в   области
налоговой политики и по другим вопросам;
     - предложения Оферента по условиям  и  порядку  финансирования  и
кредитования подрядных работ;
     - удельные стоимостные показатели по предмету торгов, если  торги
проводятся   на   проектирование   объекта  или  на  проектирование  и
строительство объектов.
     В зависимости от предмета торгов и условий Заказчика  по  решению
Тендерной  комиссии  может  быть  рекомендован  один из методов оценки
Оферт:
     - метод  многофакторного  сравнения  на  основе  балльной  оценки
системы показателей;
     - метод прямого голосования членов Тендерной комиссии.


                3.1. Оценка Оферт прямым голосованием                 

     В этом  случае  оценка  Оферт  осуществляется  на  основе  мнения
каждого  из  членов  Тендерной  комиссии.  Для  удобства работы членов
Тендерной комиссии им выдается таблица со сводкой показателей Оферт.
     Целесообразно до обсуждения прослушать информацию  об  объекте  и
предмете  торгов  (сообщение  представителя  проектной организации или
Заказчика)  и  наиболее  важные  требования  к  выполнению  работ   по
рассматриваемому на торгах Договору.


                                        Приложение 11
                                        к "Положению о порядке
                                        проведения
                                        подрядных торгов по объектам,
                                        финансируемым из бюджета
                                        Территориального дорожного
                                        фонда
                                        Свердловской области"


                           УСЛОВИЯ ДОГОВОРА                           

     Раздел "Условия Договора" является неотъемлемой частью  тендерной
документации,  предоставляемой  Претенденту  на  участие  в  подрядных
торгах.
     "Условия Договора" включают в себя следующие сведения:

     1)  Общие  положения  (в  которых  оговариваются  определения   и
термины,  используемые  в  документах,  права  и обязанности инженера,
условия разрешения конфликтных ситуаций  и  подписания  дополнительных
соглашений,  условия  передачи  работ  на субподряд, кадровые вопросы,
риски Заказчика и  Подрядчика,  вопросы  приемки  работ,  страхования,
безопасности и обращения с неожиданными находками на участке);
     2)  Контроль  за  качеством  работ  (оговариваются  требования  к
качеству работ, контроль качества, вопросы устранения дефектов);
     3) Объем работ и контроль за  соблюдением  сроков  (оговариваются
объемы   работ  и  их  корректировка,  сроки  выполнения  работ  и  их
корректировка);
     4) Оплата работ и контроль затрат (оговариваются предмет, порядок
и  размер  оплаты,  работы и затраты, оплачиваемые за счет Подрядчика,
изменения объемов работ, отклонения и платежи за  отклонения,  события
компенсации, налоги, валюты, корректировка цены, удержания, премии);
     5)  Прекращение  отношений  по  Договору  (оговариваются  вопросы
завершения, изменения и расторжения Договора);
     6) Гарантийный срок;
     7) Особые условия.


                  Приложения к "Условиям Договора":                   

     1) Сведения о договоре (приложение 11.1);
     2) Проект Договора (приложение 11.2).


                                        Приложение 11.1
                                        к "Положению о порядке
                                        проведения
                                        подрядных торгов по объектам,
                                        финансируемым из бюджета
                                        Территориального дорожного
                                        фонда
                                        Свердловской области"


                         СВЕДЕНИЯ О ДОГОВОРЕ                          


     В договор входят следующие документы:

     Сведения о Договоре
     Условия Договора
     Технические условия
     Календарный план выполнения работ
     График занимаемых земель
     Ведомость объема и стоимости работ (кроме случая Единой
     твердой цены)
     Ведомость строительных материалов
     Перечень субподрядчиков (не обязательно)
     Проектная документация в составе _____________________________

     Инженер:
     Ф.И.О.: ______________________________________________________
     Адрес: ______________________________________________________

     Управляющий:
     Ф.И.О.: ______________________________________________________
     Адрес: ______________________________________________________

     Третейский судья:
     Ф.И.О.: ______________________________________________________
     Адрес: ______________________________________________________

     Арбитражный судья:
     Наименование: ________________________________________________
     Адрес: _______________________________________________________

     Дата начала работ: __________________________ (не обязательно)
     Дата окончания работ: _______________________ (не обязательно)

     Аванс выплачивается ______________________ (дата)
     в сумме __________________________________ (не обязательно)
     Аванс погашается следующим образом: __________________________
     Премия за досрочное окончание работ составляет:
     _____________________________________________ (не обязательно)


                                        Приложение 11.2
                                        к "Положению о порядке
                                        проведения
                                        подрядных торгов по объектам,
                                        финансируемым из бюджета
                                        Территориального дорожного
                                        фонда
                                        Свердловской области"


                         ДОГОВОР N _____
                   НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОРОЖНЫХ РАБОТ
                             (проект)


    г. ___________________              "___" ___________ 199 _ г.

    Предприятие __________________________________________________
                          (наименование юридического лица)
(далее Подрядчик), в лице ________________________________________
_________________________________________________________________,
               (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________,
с одной  стороны,  и  СОГУ "Управление автомобильных дорог" (далее
"Заказчик"), в лице начальника Плишкина  Владимира  Владимировича,
действующего на основании Положения,  с другой стороны,  заключили
настоящий Договор на _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                      (наименование объекта)


                              СОДЕРЖАНИЕ                              

     Раздел 1. Определения....................
     Раздел 2. Предмет Договора.................
     Раздел 3. Управление Договором...............
     Раздел 4. Формы, размеры и порядок финансирования......
     Раздел 5. Права и обязанности Заказчика...........
     Раздел 6. Права и обязанности Подрядчика..........
     Раздел 7. Сроки выполнения работ..............
     Раздел 8. Порядок приемки и оплаты работ..........
     Раздел 9. Порядок контроля за выполнением работ.......
     Раздел 10. Имущественная ответственность..........
     Раздел 11. Обстоятельства непреодолимой силы........
     Раздел 12. Расторжение Договора...............
     Раздел 13. Прочие условия..................
     Раздел 14. Решение спорных вопросов.............
     Раздел 15. Срок действия Договора и юридические адреса
     сторон......................
     Приложения.........................


                            1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ                            

     Понятия, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее:
     "Стороны": Заказчик и Подрядчик.
     "Заказчик" ___________________________________________________
     ______________________________________________________________
     "Подрядчик" __________________________________________________
     ______________________________________________________________
     "Объекты" ___________________________________________________
     _____________________________________________________________
     "Договор" - настоящий документ, включает все содержащиеся  в  нем
гарантии, приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, дополнения
и изменения к нему, которые могут быть подписаны сторонами и в  период
выполнения работ.
     "Временные    сооружения"    -    специально    возводимые    или
приспособленные  на  период строительства производственные, складские,
вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые
для    производства   строительно-монтажных   работ   и   обслуживания
работников строительства.
     "Строительная  площадка"  -   переданный   по   акту   Заказчиком
Подрядчику  земельный участок на период выполнения всех работ в рамках
настоящего Договора.
     Граница  стройплощадки  объекта  обозначается   ограждением   или
другими знаками, устанавливаемыми в соответствии с генеральным планом.
     Границей объектов линейного строительства  (автодороги,  железной
дороги,  линий  электропередач,  трубопроводов и т.д.) является полоса
отвода,   размеры   которой   фиксируются   в   проекте    организации
строительства, а ее отсчет ведется от оси сооружения. Указанная полоса
отвода ограждениями или специальными знаками не фиксируется.
     "Работы"  -   работы,   подлежащие   выполнению   Подрядчиком   в
соответствии с условиями настоящего "Договора", включают строительные,
монтажные и по устранению дефектов.
     "Скрытые работы" - работы,  скрываемые  последующими  работами  и
конструкциями.  Качество  и  точность этих работ невозможно определить
после выполнения последующих.
     "Проектно-сметная документация"  -  технический  проект,  рабочий
проект,  проект организации строительства, сводный сметно - финансовый
расчет, сметы по рабочим чертежам, технические условия  и  паспорт  на
материалы,   оборудование,   конструкции   и   комплектующие  изделия,
документация,  получаемая  от  заводов  -  изготовителей,   и   другая
документация, необходимая для выполнения работ и эксплуатации объекта,
разработана в соответствии с техническим заданием.
     "Исполнительная документация"  -  комплект  рабочих  чертежей  на
строительство  объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре
работ этим чертежам  или  внесенными  в  них  изменениями,  сделанными
лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические
паспорта и  другие  документы;  акты  об  освидетельствовании  скрытых
работ   и   акты   о  промежуточной  приемке  отдельных  отечественных
конструкций;  акты  об   индивидуальных   испытаниях   смонтированного
оборудования,   журналы  производства  работ  и  другая  документация,
предусмотренная строительными нормами и правилами.


                         2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА                          

     2.1. В целях  развития  (модернизации  и  повышения  технического
уровня)   сети   автомобильных  дорог  общего  пользования  Российской
Федерации  стороны  заключили  настоящий  Договор,  согласно  которому
Подрядчик   принимает   на  себя  реализацию  инвестиционного  проекта
(наименование инвестиционного проекта на дорожные работы), а  Заказчик
берет  на себя финансирование его в размерах и формах, предусмотренных
настоящим Договором.
     2.2.  Коммерческие,  технические,  технологические,   социальные,
экологические   и   другие   характеристики  инвестиционного  проекта,
реализуемого в рамках настоящего Договора, определяются в соответствии
с  "Техническим  заданием  на инвестиционный проект" (см. приложение к
договору)  и  согласованными  сторонами  до  начала  выполнения  работ
проектно-сметными   документами,   являющимися   неотъемлемой   частью
Договора.
     2.3. Сроки реализации инвестиционного  проекта  и  отдельных  его
этапов  определяются  в  соответствии  с "Планом - графиком реализации
инвестиционного проекта", являющимся неотъемлемой частью Договора (см.
приложение к договору).
     2.4. Контроль за ходом и результатами реализации  инвестиционного
проекта   осуществляется   в   соответствии   с   принятыми  сторонами
обязательствами и положениями нормативных  документов,  согласованного
сторонами    "Перечня    нормативных   документов,   обязательного   и
рекомендательного характера" (см. приложение к договору),  являющегося
неотъемлемой частью Договора.
     2.5.   В   результате   реализации    инвестиционного    проекта,
предусмотренного настоящим Договором, и отдельных его этапов Подрядчик
гарантирует выполнение  обязательств  по  объемам  и  качеству  работ,
предусмотренных  "Техническим  заданием на инвестиционный проект" (см.
приложение к договору) и "Планом-графиком  реализации  инвестиционного
проекта" (см. приложение к договору).
     2.6. В своей деятельности Заказчик  и  Подрядчик  руководствуются
законодательством Российской Федерации.


                       3. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ                        

     3.1. Интересы  Заказчика  по  управлению  Договором  представляет
_________________________________________________________________,
     (должность, фамилия, имя, отчество)
который с  момента  заключения  настоящего  Договора  будет  принимать
непосредственное  участие  в регулировании инвестиционной деятельности
по объекту и формировать  штат  инспекторов,  выполняющих  технический
надзор  за  выполнением  работ  по Договору, а также уполномоченных им
лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения Договора.
     3.2. Интересы Подрядчика по  Договору  представляет:  ___________
__________________________________________________________________
     (должность, фамилия, имя, отчество)


              4. ФОРМЫ, РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ              

     4.1. Настоящим  Договором  предусмотрено  финансирование  проекта
Заказчиком  общим  объемом  ____________________________  млн. рублей,
распределенное  по  срокам  в  соответствии  с  "Планом   -   графиком
реализации  инвестиционного  проекта"  (см.  приложение  к  договору),
согласованного обеими сторонами.
     4.2. Финансирование осуществляется исключительно  при  выполнении
Подрядчиком:
     - условий и сроков, предусмотренных "Техническим  заданием"  (см.
приложение  к  договору)  и  "Планом  -  графиком"  (см.  приложение к
договору);
     - обязательств (если таковые имеются) по долевому  финансированию
проекта за счет собственных, заемных и привлеченных средств.
     4.3. Оплата работ осуществляется на основании подписанного обеими
сторонами  акта  приемки  (Ф-З)  в  соответствии  с  расчетами текущей
стоимости выполнения работ.
     Под стоимостью выполненных работ в этом случае  понимается  сумма
расчетов   текущих   стоимостей  различных  видов  выполненных  работ,
определенная с учетом инфляционных процессов и  изменений  в  размерах
налогообложения, установленного нормативными актами.
     4.4. Суммарные  размеры  промежуточных  расчетов  за  выполненные
работы,  предусмотренные в составе пускового комплекса, производятся в
пределах 95% их объемов.
     Окончательный расчет производится в  месячный  срок  после  ввода
пускового комплекса (очереди) в эксплуатацию.
     4.5. В случае изменения стоимости выполненных  работ  в  процессе
реализации  проекта,  вызванного  объективными причинами, ее уточнение
производится  на  основании  расчетов,  согласованных   сторонами,   и
оформляется дополнительным соглашением.
     4.6. Методика расчета договорной цены на период действия Договора
определяется  и  согласовывается  сторонами  на  основании действующих
нормативных документов Минтранса  России  и  Минстроя  России  в  срок
____________________________ и является неотъемлемой частью Договора.
     4.7. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс  в  размере  не  менее
___________%  от стоимости квартального или месячного (по согласованию
сторон) задания, установленного по "Плану - графику" и рассчитанного с
учетом принятой сторонами методики определения договорной цены.
     Перечисление аванса осуществляется не позднее  чем  за  _________
дней  до  начала  выполнения  работ,  предусмотренного по календарному
плану и в соответствии с "Планом - графиком".
     Удержание    авансового    платежа    производится     ежемесячно
пропорционально  объемам  выполненных  работ  и  сумме предъявленных к
оплате работ (или по дополнительному соглашению сторон).


                   5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА                   

                        Обязанности Заказчика                         

     5.1.  Заказчик  обеспечивает   своевременное   финансирование   в
соответствии   с   разделом  2.4  настоящего  Договора,  своевременную
экспертизу,  утверждение  и  выдачу   проектно-сметной   документации,
осуществляет  контроль  и  технический надзор за соответствием объема,
стоимости и качества выполненных работ проектам и сметам, участвует  в
приемке объектов в эксплуатацию.
     5.2. Обязанности  Заказчика  по  условиям  постановки  и  порядка
передачи  оборудования для монтажа, комплектующих изделий, конструкций
и  основных  строительных  материалов  устанавливается  на   основании
дополнительного  соглашения  между сторонами, являющегося неотъемлемой
частью Договора.
     5.3. Заказчик производит отвод земель  в  установленном  порядке,
совместно  с  землепользователем  определяет  местоположение  резервов
грунта и  совместно  с  Подрядчиком  заключает  договор  на  право  их
разработки.  Заказчик  финансирует,  а  Подрядчик выполняет договорные
обязательства по дополнительному договору, если таковой необходим.
     5.4. Заказчик должен:
     - не менее чем за ______________ дней до  начала  работ  передать
Подрядчику   документы   (копии   документов),   подтверждающие  право
Заказчика на использование земель в соответствии с  Графиком  (планом)
занимаемых земель и на разработку карьеров с результатами лабораторных
испытаний;
     - за _______ дней до начала работы передать  по  Акту  Подрядчику
геодезическую разбивочную основу;
     -  не  менее  чем  за  30  дней  передать  Подрядчику   материалы
согласований по источникам энерго- и водоснабжения;
     - не менее чем за ___________ ней до начала работы  по  "Плану  -
графику"  передать  Подрядчику  материалы согласований, необходимые по
действующим нормативным актам для производства данной работы;
     - не менее чем за месяц до начала работы  по  "Плану  -  графику"
передать  Подрядчику ______ комплекта проектно-сметной документации по
данной работе;
     - до начала работ проверить готовность Подрядчика  к  входному  и
операционному контролю качества;
     - принять работу и оформить документы по оплате в срок.
     5.5. Заказчик обязан в своем распоряжении  о  приостановке  работ
указать   со  ссылкой  на  соответствующую  статью,  расценивается  ли
приостановка работ как компенсируемое событие или нет.

                           Права Заказчика                            

     5.6. Заказчик или уполномоченные им лица (Инспектора) имеют право
производить  любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания
для контроля качества работ, материалов  и  конструкций,  выполненных,
произведенных или поставленных по Договору.
     5.7. Представитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения:
     - о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не
обеспечивающих установленный Техническим заданием уровень качества;
     -  о  замене  работника  Подрядчика   и   замене   Субподрядчика,
неудовлетворительно выполняющих работы по Договору;
     - по вопросам Подрядчика, заданным в  соответствии  с  п.  6.10.2
настоящего Договора.
     5.8. Заказчик или уполномоченные им  лица  имеют  право  отдавать
распоряжения,  полностью или частично приостанавливать работы на такие
периоды времени, которые считает необходимыми по причине  невыполнения
подрядчиком   Распоряжения   в  установленные  сроки,  неблагоприятных
(недопустимых по требованиям Технических  условий)  погодных  условий,
при наступлении форс - мажорных обстоятельств.
     5.9.   Распоряжения   (предписания)   отдаются   Заказчиком   или
уполномоченными  им  лицами  в  письменном  виде  на имя представителя
подрядчика с указанием даты его  подписания  и  срока  исполнения  или
записываются в журнал производства работ.
     Распоряжения    являются    правовым    документом    и    должны
регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия
Договора. Копии распоряжений хранятся Заказчиком.
     5.10. Заказчик имеет  право  интерпретировать  (классифицировать)
свои  распоряжения  в части определения компенсируемого события лишь в
соответствии с п. 7.4.


                  6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА                   

                       Обязательства Подрядчика                       

     6.1.  Подрядчик  определяет  очередность   и   заказывает   через
Заказчика    необходимое   количество   экземпляров   проектно-сметной
документации.
     6.2. Подрядчик выполняет все дорожные работы в объемах и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
     6.3.  Дорожные  работы  выполняются  в  полном   соответствии   с
проектной   документацией   и   требованиями  нормативных  документов,
приведенных в перечне (см. приложение к договору).
     6.4. Подрядчик обязан:
     6.4.1.  До  начала  работ  предъявить   Заказчику   лицензию   на
осуществление  строительной  деятельности,  в  том числе на разработку
карьеров и сосредоточенных резервов.
     6.4.2. До начала работ выполнить  входной  лабораторный  контроль
качества  материалов  и  изделий,  в  т.ч. у субподрядных организаций,
организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за
ходом строительства.
     Лаборатории, в  т.ч.  у  субподрядных  организаций,  должны  быть
аттестованы  (или  иметь  лицензию),  иметь необходимое оборудование и
штаты.
     6.4.3.  Перед  началом  подготовительных  работ   (переустройство
коммуникаций,  снятие  растительного слоя и т.д.) произвести детальную
разбивку оси трассы с закреплением  пикетажных  положений  характерных
точек и пикетов, сохраняя ее на весь период строительства.
     6.4.4. Не позднее 1 числа следующего  после  приемки  выполненных
работ месяца представить Заказчику отчет по выполнению Плана - графика
строительства объекта.
     6.4.5. Принять поставляемые на приобъектный склад согласно п. 5.2
настоящего     Договора     необходимые    материалы,    оборудование,
комплектующие изделия, конструкции, строительную технику,  осуществить
их   приемку,   разгрузку  и  складирование,  а  также  обеспечить  их
сохранность.
     Подрядчик  использует  полученные  в  соответствии   с   п.   5.2
настоящего  Договора  строительные  материалы,  изделия,  конструкции,
денежные ресурсы только на объектах Заказчика.
     6.4.6.  Во  время  проведения  работ  выполнять  на  строительной
площадке  необходимые мероприятия по безопасности движения, по технике
безопасности и противопожарной безопасности, охране окружающей  среды,
земли.  Строго соблюдать правила безопасности движения на существующих
дорогах, в соответствии с проектом организации  работ,  представленным
Заказчиком  или  разработанным  Подрядчиком  (за  отдельную  плату)  и
согласованным с Заказчиком.
     6.4.7.  Для  дополнения   к   геодезической   основе,   созданной
Заказчиком,  производить  сгущение  геодезических  пунктов  основы,  в
объеме,  достаточном  для  производства  всех  разбивочных   работ   и
контроля, поддерживать в сохранности геодезическую основу Заказчика.
     Подрядчик  за  3  дня   извещает   Заказчика   о   готовности   к
освидетельствованию вышеуказанных работ.
     6.4.8.   Выдать   гарантийный   паспорт   на   гарантийный   срок
продолжительностью  _______  месяцев,  который  начинается с той даты,
когда подписан акт Государственной комиссии.
     Если в период гарантийной эксплуатации  обнаружатся  дефекты,  не
позволяющие   продолжить   нормальную   эксплуатацию   объекта  до  их
устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на  период
устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.
     Подрядчик обязан за свой счет  исправить  дефекты  и  недостатки,
если  эти  дефекты  не  являются  следствием некачественно выполненной
проектной документации или неправильной эксплуатацией объекта.
     Наличие дефектов и сроки их устранения  фиксируются  двусторонним
актом Подрядчика и Заказчика.
     6.5. Субподрядные организации (далее - Субподрядчики).  Подрядчик
несет  всю  ответственность  перед  Заказчиком  за  качество  и  сроки
выполнения работ, переданных субподрядным организациям.
     Заказчик  не  имеет   никаких   обязательств   по   отношению   к
Субподрядчикам.
     6.5.1.  Подрядчик  принимает  на  себя   затраты,   связанные   с
проведение  конкурсов по выбору субподрядных организаций на выполнение
работ, а также представляет эти организации на утверждение Заказчику.
     6.5.2.   В   случае,   если   Подрядчик   заключает   Договор   с
Субподрядчиком,   не  представленным  на  утверждение  Заказчику,  или
заменяет  Субподрядчика,  он  должен  получить   письменное   согласие
Заказчика.
     Подрядчик  должен  уведомить  Заказчика  о  передаче   работ   на
субподряд  и представить данные о квалификации Субподрядчика не позже,
чем за месяц до начала работ по Плану - графику.
     6.6. В  случае  отказа  Заказчика  в  согласовании  предложенного
Субподрядчика  или  в  случае  распоряжения Заказчика, Подрядчик имеет
право найти другого Субподрядчика или  выполнить  работы  собственными
силами.
     Подрядчик  несет  ответственность  за  выбор   Субподрядчика,   и
приостановка  или  задержка  работ  по причине замены Субподрядчика не
является компенсируемым событием.
     6.7. В случае использования карьеров и  сосредоточенных  резервов
помимо  предоставленных  Заказчиком Подрядчик несет ответственность за
соблюдение требований земельного законодательства.
     6.8.  Во  всех  случаях,  когда  Подрядчик  считает  распоряжение
Заказчика,    иные    его    действия,   противоречащими   действующим
государственным нормативным актам или положения  Договора,  он  обязан
направить  Заказчику  требования  разъяснений  и  указаний  по данному
вопросу  со  ссылкой   на   соответствующие   статьи   государственных
нормативных актов или Договора.
     6.9.  В  случае  приостановки  работ  по  любой  причине   (кроме
распоряжения   Заказчика)   Подрядчик   должен   немедленно  уведомить
Заказчика. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить  Заказчика
о   возможности   наступления   события,  препятствующего  нормальному
выполнению работ.

                           Права Подрядчика                           

     6.10. Подрядчик имеет право:
     6.10.1. Начать выполнение  работ  ранее  установленного  срока  и
завершить  их  в  более  короткий  срок,  чем  предусмотрено настоящим
Договором, по согласованию с Заказчиком.
     Внесение изменений в указанные сроки  производится  в  письменной
форме  и  при  условии  обеспечения Подрядчика утвержденной проектно -
сметной документацией.
     6.10.2. Потребовать указаний и  разъяснений  по  любому  вопросу,
связанному  с  производством работ по Договору. Указания и разъяснения
должны  быть  даны  Заказчиком  в  _________  дневный  срок  в   форме
Распоряжения.
     Требования Подрядчика представляются в письменном виде,  являются
правовым  документом  и должны регистрироваться и храниться Заказчиком
на протяжении срока действия Договора.  Копии  требований  хранятся  у
Подрядчика.


                      7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ                       

     7.1. Сроки ввода объектов:
     _____________________________________________________
     _____________________________________________________
     7.2. Согласно п. 1.2 настоящего Договора сроки  выполнения  работ
определяются  Планом  -  графиком.  В  случае  расхождения даты начала
работ, установленной в распоряжении Заказчика, и даты начала работ  по
Плану  -  графику,  все  сроки  выполнения  работ  по  Плану - графику
соответствующим образом корректируются на количество календарных дней,
равных  периоду между датой начала работ и датой начала работ по Плану
- графику.
     Датой  начала  работ  является  дата,   когда   Подрядчик   может
приступить  к  выполнению  договора,  т.е.  после  соблюдения  условий
договора в части функций Заказчика.
     7.3. Подрядчик должен выполнять  работу  в  установленные  сроки.
Никакая  корректировка  сроков  на  протяжении  действия  Договора  не
производится, за исключением корректировок в связи с непредвиденными и
компенсируемыми событиями, официально подтвержденными Заказчиком.
     7.4. Компенсируемыми являются следующие события:
     - приостановка работ по распоряжению Заказчика, но не по  причине
неудовлетворительной  работы  подрядчика  и  не  по  причине  погодных
явлений, не являющихся непредвиденными событиями;
     - приостановка работ, вызванная не выполнением  или  ненадлежащим
выполнением Заказчиком обязательств по Договору;
     -   приостановка   работ,   вызванная   ошибками   в    проектной
документации, представленной Заказчиком.
     7.5. Подрядчик по каждому  компенсируемому  событию  представляет
Заказчику затраты по ним и изменения сроков выполнения работ.
     7.6. Корректировка сроков оформляется внесением изменений в  План
- график с обоюдного согласия Заказчика и Подрядчика.


                  8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ                   

     8.1. Приемке и оплате подлежат полностью законченные объекты  или
этапы работ, оговоренные настоящим Договором.
     Промежуточной приемке подлежат все работы,  являющиеся  Предметом
оплаты  по  Договору,  а  также  скрытые  работы,  освидетельствование
которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.
     8.2.  Заказчик   или   уполномоченные   им   лица   имеют   право
беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода
их выполнения и в любое время производства.
     Подрядчик обязан обеспечить  представителя  Заказчика  помещением
для  работы, автотранспортом для выезда на место производства работ, а
при  необходимости  горюче-смазочными  материалами  за  дополнительную
плату.
     8.3. Подрядчик за ______ суток письменно информирует Заказчика об
освидетельствовании  скрытых  работ.  В  случае  неявки  Заказчика акт
освидетельствования  скрытых   работ   подписывается   Подрядчиком   в
одностороннем порядке.
     Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании  скрытых
работ  или  информирован  с опозданием, то по его требованию Подрядчик
обязан за свой  счет  вскрыть  любую  часть  скрытых  работ,  согласно
указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свои денежные средства.
     8.4. Подрядчик за ____________ дней обязан известить Заказчика  о
готовности к сдаче выполненных работ.
     8.5. Заказчик имеет право отложить  дату  приемки,  если  это  не
приводит   к   технологическим   простоям   и   срывам   общих  сроков
строительства, но не более чем на 3  дня.  При  этом  Заказчик  должен
уведомить  Подрядчика об изменении даты приемки, а в случае отсутствия
уведомления,  дата  приемки,   предложенная   Подрядчиком,   считается
принятой.
     Ежемесячная  приемка  работ  производится  25-28  числа   каждого
месяца,  оформляются  и  подписываются  документы  по  приемке - сдаче
выполненных работ (акт Ф-З) либо распоряжение об установлении дефектов
с  указанием  даты  повторной  приемки.  До  30 числа подрядчик обязан
представить акт Ф-З. Основанием для  оплаты  является  акт  приемки  -
сдачи, подписанный обеими сторонами.
     8.6. Оплату  выполненных  работ  Заказчик  производит  в  течение
календарных дней с момента подписания акта приемки - сдачи.
     Срок оплаты  определяется  датой  проводки  платежных  документов
через банк Заказчика.
     8.7.  Промежуточная  приемка  выполненных  работ  не  снимает   с
Подрядчика  ответственность  за  сохранность  данных  работ до момента
окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой  счет  обеспечивать
поддержание  выполненных  работ  в  том  же состоянии, что и на момент
промежуточной  приемки,  за  исключением  ущерба   от   непредвиденных
событий.  Работы  по ликвидации ущерба нанесенного ранее выполненным и
сданным  работам  в  случае   непредвиденного   события   оплачивается
Заказчиком.
     8.8.  В  случае  обнаружения  дефектов  представитель   Заказчика
отказывает  Подрядчику  в  приемке  работ  и  назначает дату повторной
проверки.
     8.9.  Подрядчик  при  использовании  карьеров  и  сосредоточенных
резервов   Заказчика   производит   плату   за   недра  с  последующей
компенсацией этих затрат Заказчиком за фактически  выполненные  объемы
по Договору.
     8.10. Заказчик  не  оплачивает  штрафы  (пеню),  предъявляемые  к
Подрядчику   за   несвоевременные   платежи   по   налогам,  в  случае
своевременной оплаты работ.
     При задержке оплаты компенсацию осуществляет Заказчик.


               9. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ               

     9.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии
с требованиями нормативных документов, представленных в приложении 3.
     Любое отклонение от  проектных  решений  при  производстве  работ
требует согласования с Заказчиком до начала работ.
     9.1.1. Любое отклонение  от  требований  нормативных  документов,
приведенных в приложении 3, является дефектом.
     9.1.2. Любое отклонение от требований проектной документации, без
предварительного согласования с Заказчиком, является дефектом.
     9.2.  Заказчик  в   течение   всего   срока   действия   Договора
контролирует    выполнение   работ   с   проведением   соответствующих
обследований, при  необходимости  с  привлечением  лабораторий  и  др.
организаций,   осуществляющих   оценку  качества.  Контроль  качества,
выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения  работ
по входному и операционному контролю качества.
     9.3. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ Заказчик
должен  уведомить Подрядчика о том, что данные работы не будут приняты
или не будут оплачены по полной стоимости в  случае,  если  дефект  не
будет устранен до момента приемки.
     При этом  составляется  заключение  или  соответствующий  акт,  с
участием  представителя  Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик
принимает  необходимые  меры  к  их  исправлению  за  свой  счет   без
возмещения затрат Заказчиком.
     В случае  несогласия  Подрядчика  подписать  акт  об  обнаружении
дефектов,  акт  заключения  дает независимая организация, признаваемая
обеими сторонами.
     9.4. В случае обнаружения дефектов при проведении приемки  работы
Заказчик  принимает  решение  отказать  Подрядчику  в приемке работы и
отдает распоряжение об устранении дефекта с указанием срока  повторной
приемки.


                  10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ                   

     10.1.   В   случае   необеспечения    финансирования,    задержки
установленных  статей раздела 2 и п. 5.3, 8.6, 4.7 настоящего Договора
сроков перечисления денежных средств  на  оплату  аванса,  выполненных
работ   и   окончательных   расчетов,  Заказчик  возмещает  Подрядчику
принесенные в результате  этого  убытки,  включая  затраты  по  уплате
процентной ставки за вынужденный кредит, а также уплачивает Подрядчику
пеню в размере _______% от задержанной суммы за каждый день  просрочки
до  фактического  устранения  отставания  по  финансированию. При этом
пересматриваются сроки производства работ.
     10.2. В случае израсходования выделенного лимита  по  Договору  в
связи  с  ростом  цен,  но  необеспечения  Подрядчиком  объемов работ,
стороны производят корректировку Плана - графика  в  части  физических
объемов.
     10.2.1. При использовании установленного лимита на  строительство
объекта,   сроки   строительства   которого  более  1  года,  Заказчик
компенсирует Подрядчику  затраты  по  консервации  объекта  в  размере
______  %  от  стоимости выполненных работ. Продолжение строительства,
осуществляемого  в  последующие  периоды  после  приостановки   работ,
начинается с составления дополнительной сметы на исправление возникших
недостатков.
     При   длительной   консервации   объекта   Подрядчик   не   несет
ответственности   за  оставленные  на  стройплощадке  крупногабаритные
материалы (трубы, мостовые изделия и  т.д.)  или  Заказчик  оплачивает
стоимость  их охраны. В других случаях перед началом работ комиссионно
определяется  состояние  изделий  и  вышедшие   из   строя   материалы
компенсируются Заказчиком.
     10.2.2. В случае необоснованного отказа подтверждения выполненных
объемов  работ Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере ______ %
от суммы предъявленных работ и пеню в размере _________  %  за  каждый
день просрочки до момента физической оплаты работ.
     10.3.  При  невыполнении  по  вине  Подрядчика   объемов   работ,
предусмотренных  графиком  реализации  проекта,  сумма  предъявленного
платежа за фактически  выполненные  работы  уменьшается  на  стоимость
недовыполненных  работ. Стоимость недовыполненных работ, предъявляемая
к оплате в более  поздние  сроки,  подлежит  к  оплате  -  со  средним
индексом, сложившимся на момент недовыполнения их по Плану - графику.
     10.4. В случае нарушения подрядчиком требований,  предусмотренных
нормативными  документами  (СНиП,  ГОСТ  и  др.),  а также предписаний
Заказчика, при реализации Договора Подрядчик выплачивает ему  штраф  в
размере   ______%   договорной   стоимости  конструктивного  элемента,
определенного как дефект, и  приостанавливает  текущее  финансирование
работ  в  целом  по  конструктивному элементу до устранения выявленных
дефектов и повторной проверки качества работ за счет Подрядчика.
     Основанием для взыскания штрафа могут являться  акты  обнаружения
нарушений, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также заключения по
результатам проверок качества, проводимых Заказчиком.
     Заказчик  удерживает   штраф   из   выполненного   объема   работ
Подрядчика.  Срок  устранения дефектов устанавливается по согласованию
Заказчика и Подрядчика в течение _______ дней  с  момента  обнаружения
нарушений.
     Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности устранения
допущенных им нарушений за свой счет и возмещения убытков.
     В  случае  неисполнения   Подрядчиком   своих   обязанностей   по
устранению  дефектов Заказчик вправе выполнить работы за счет средств,
удержанных  из  невыполненного  Подрядчиком  объема   работ,   включая
причиненные Заказчику убытки.
     Под убытками подразумеваются расходы,  произведенные  Заказчиком,
утрата или повреждение его имущества, а также не полученные кредитором
доходы, которые он получил бы, если бы  обязательство  было  исполнено
должником.
     10.5. В случае необеспечения установленных Договором сроков ввода
в  действие объекта, его очередей, а также отдельных элементов по вине
Подрядчика, виновная  сторона  уплачивает  штраф  в  размере  _______%
части  договорной  цены  за  каждый  день  просрочки  до  фактического
завершения строительства.
     10.6. В случае  нарушения  Земельного  законодательства  по  вине
Подрядчика   (ненадлежащее  использование  полосы  отвода,  разработка
карьеров и сосредоточенных резервов без  соответствующего  оформления,
несвоевременная  рекультивация и возврат временно используемых земель)
Подрядчик  оплачивает   причиненные   при   этом   потери   и   убытки
землепользователям за свой счет.
     Заказчик вправе оплатить землепользователям эти затраты  за  счет
средств, удержанных их выполненных Подрядчиком объемов работ.


                11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ                 

     11.1. Стороны освобождаются от ответственности за  частичное  или
полное  неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору, если оно
явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий
в  зоне  проложения  трассы  дороги,  изменения законодательных актов,
регулирующих вопросы строительства и эксплуатации автомобильных дорог,
и   т.п.,  и  если  эти  обстоятельства  непосредственно  повлияли  на
исполнение настоящего Договора.
     О наступлении форс - мажорных обстоятельств стороны извещают друг
друга в течение 7 дней с момента их наступления.
     11.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств  в
силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.
     11.3. Если стороны  не  смогут  в  течение  30  дней  согласовать
решение  о  частичном  или  полном неисполнении настоящего Договора по
указанным обстоятельствам, вопрос  разрешается  судебными  органами  в
порядке, установленном действующим законодательством.


                       12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА                       


                                        Приложение 1
                                        к Договору N ____
                                        от ______________ 199 _ г.


                   Техническое задание на 199 _ год                   
                       на инвестиционный проект                       


__________________________________________________________________    
__________________________________________________________________    
__________________________________________________________________

     1. Основание для реализации инвестиционного проекта:
     -  Государственная   программа   совершенствования   и   развития
автомобильных  дорог  Российской  Федерации  "Дороги России" на 1995 -
2000 гг., утвержденная  Постановлением  Правительства  РФ  N  1310  от
01.12.94;
     - Договор N ___ от  _____________  199  _  г.  между  Федеральным
дорожным    департаментом    и   Региональной   дирекцией   строящихся
(реконструируемых) дорог.
     2. Цели  и  основные  характеристики  инвестиционного  проекта  и
отдельных   его  этапов:  ____________________________________________
__________________________________________________________________    
__________________________________________________________________    
__________________________________________________________________
     3.  Проектно-сметная  документация  для   выполнения   работ   по
инвестиционному  проекту (наименование, организация - разработчик, кем
утверждена):         _________________________________________________
__________________________________________________________________    
__________________________________________________________________    
__________________________________________________________________
     4.  Основные  объемы  строительно-монтажных   работ,   подлежащие
выполнению:

|—|————|————————————————————|———————|————————|————————————————————————————|——————————————————|
| |N   |Наименование        |Ед.    |Объем   |В т. ч. по кварталам        |Субподрядная      |
| |пп  |конструктивных      |изм.   |        |                            |организация       |
| |    |элементов           |       |        |                            |                  |
|—|————|————————————————————|———————|————————|————————————————————————————|——————————————————|

|————|————————————————————|———————|————————|—————|———————|————————|————————|——————————————————|
|    |                    |       |        |I    |II     |III     |IV      |                  |
|————|————————————————————|———————|————————|—————|———————|————————|————————|——————————————————|
|1   |2                   |3      |4       |5    |6      |7       |8       |9                 |
|————|————————————————————|———————|————————|—————|———————|————————|————————|——————————————————|
|    |                    |       |        |     |       |        |        |                  |
|————|————————————————————|———————|————————|—————|———————|————————|————————|——————————————————|
|    |                    |       |        |     |       |        |        |                  |
|————|————————————————————|———————|————————|—————|———————|————————|————————|——————————————————|
|    |                    |       |        |     |       |        |        |                  |
|————|————————————————————|———————|————————|—————|———————|————————|————————|——————————————————|
|    |                    |       |        |     |       |        |        |                  |
|————|————————————————————|———————|————————|—————|———————|————————|————————|——————————————————|

     Примечание:
     1. Объемы работ по конструктивным элементам включают  завершенные
этапы работ.
     2. Внесение изменений в установленные объемы  работ  производится
по согласованию сторон в письменной форме.


                                        Приложение 2
                                        к Договору N ____
                                        от ______________ 199 _ г.


         План - график по реализации инвестиционного проекта          
                             на 199 _ г.                              

---T--------T----------T----------------------------------T------¬
¦N ¦Этапы   ¦ Объем в  ¦В том числе помесячно, тыс. руб.  ¦Ввод  ¦
¦пп¦строи-  ¦ ценах    +--------T--------T-------T--------+км    ¦
¦  ¦тельства¦ 1991 г., ¦    I   ¦   II   ¦  III  ¦  IV    ¦осн.ф.¦
¦  ¦и виды  ¦ тыс. руб.+--T--T--+--T--T--+-T--T--+--T--T--+тыс.  ¦
¦  ¦работ   ¦ СМР/к.вл.¦1 ¦2 ¦3 ¦1 ¦2 ¦3 ¦1¦ 2¦ 3¦ 1¦ 2¦ 3¦руб.  ¦
+--+--------+----------+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+--+------+
¦  ¦        ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ -- ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦      ¦
¦1 ¦   2    ¦   3      ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9¦10¦11¦12¦13¦14¦15¦  16  ¦
+--+--------+----------+--+--+--+--+--+-+T-+--+--+--+--+--+------+
+--+--------+----------+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+--+------+
+--+--------+----------+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+--+------+
+--+--------+----------+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+--+------+
+--+--------+----------+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+--+------+
+--+--------+----------+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+--+------+
¦  ¦ИТОГО:  ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦      ¦
¦  ¦        ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦      ¦
L--+--------+----------+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+--+-------
     Финансирование осуществляет из дорожного фонда в текущих ценах  с
К - _________ на момент заключения Договора.


     Утверждено                                   Согласовано с
     Заказчиком                                   Подрядчиком

     Дата                                         Дата

     Подпись                                      Подпись

     Печать                                       Печать