Постановление Правительства Белгородской области от 25.01.2016 № 16-пп

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 января 2016 г.                                                                       № 16-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 9 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 399-ПП

В целях обеспечения поставок качественных продуктов питания в учреждения образования, здравоохранения и социальной сферы, а также в целях приведения отдельных нормативных правовых актов области в соответствие с требованиями действующего законодательства Правительство Белгородской области постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 9 ноября 2015 года № 399-пп "Об утверждении Регламента организации контроля результатов, предусмотренных контрактами на поставку пищевой продукции, заключенными заказчиками Белгородской области":

- дополнить постановление пунктами 2 - 3 следующего содержания:

"2. Утвердить перечень (ассортимент) продуктов питания, подлежащих проверке качества (прилагается).

3. Утвердить типовой контракт на поставку продуктов питания (прилагается)";

- утвердить в пункте 2 названного постановления перечень (ассортимент) продуктов питания, подлежащих проверке качества (прилагается);

- утвердить в пункте 3 названного постановления типовой контракт на поставку продуктов питания (прилагается);

- пункты 2 - 4 постановления считать пунктами 4 - 6 соответственно;

- подпункт 4.3 пункта 4 постановления изложить в следующей редакции:

"4.3. Профильным департаментам Белгородской области использовать утвержденную форму типового контракта на поставку продуктов питания, ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в департамент экономического развития Белгородской области информацию об исполнении положений Регламента".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

     Губернатор Белгородской области                                             Е. Савченко

Утвержден

постановлением

Правительства Белгородской области

от 25 января 2016 г. № 16-пп

ПЕРЕЧЕНЬ (АССОРТИМЕНТ)

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ КАЧЕСТВА

1. Колбаса вареная категории А.

2. Колбаса вареная категории Б.

3. Сосиски, сардельки категории Б.

4. Яйца куриные пищевые столовые 1 категории.

5. Мясо говядины.

6. Мясо свинины.

7. Тушки цыплят-бройлеров 1 сорта охлажденные.

8. Тушки индеек 1 сорта охлажденные.

9. Тушки кроликов 1 категории охлажденные.

10. Печень куриная.

11. Рыба мороженая обезглавленная.

12. Сельдь соленая.

13. Хлеб пшеничный.

14. Хлеб ржано-пшеничный.

15. Хлеб ржаной.

16. Сметана.

17. Творог.

18. Сыр.

19. Молоко.

20. Кефир.

21. Маргарин твердый.

22. Масло сливочное крестьянское (монолит).

23. Картофель.

24. Лук репчатый.

25. Морковь.

26. Капуста.

27. Свекла.

28. Чеснок.

29. Огурцы.

30. Помидоры.

31. Перец сладкий.

32. Кабачки.

33. Редис.

34. Лук зеленый.

35. Петрушка.

36. Укроп.

37. Яблоки.

38. Груши.

39. Черешня.

40. Вишня.

41. Смородина.

42. Малина.

43. Сухофрукты.

44. Клубника.

45. Мед.

46. Квашеная капуста.

47. Соленые помидоры.

48. Соленые огурцы.

49. Крупа пшеничная, крупа ячневая, крупа овсяная, крупа перловая, крупа гречневая, крупа манная, пшено.

50. Масло растительное.

51. Сахар.

52. Иные продукты питания.

Утвержден

постановлением

Правительства Белгородской области

от 25 января 2016 г. № 16-пп

Типовой контракт на поставку продуктов питания

_______________________________________________

(Государственные заказчики заключают государственный

контракт, бюджетные учреждения - Контракт)

На поставку продуктов питания - ____________________________

___________                                          "__" _________ 20__ г.

____________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________, действующего на основании _______________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании ________________________________ заключили настоящий _______________________________ (Государственные заказчики заключают государственный контракт, бюджетные учреждения - Контракт), далее "Контракт", о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику продукты питания _________________________(далее - товар) по наименованиям, в количестве, ассортименте и с характеристиками согласно приложению № 1 "Спецификация", являющемуся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приема товара (каждой партии товара).

1.3. Место поставки товара: ___________________________.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) установленных Контрактом.

2.2. Цена Контракта составляет ___________________ рублей ___ копеек, включая НДС (__%): ____________________ рублей __ копеек (в случае, если Поставщик освобожден от уплаты НДС, то слова "в том числе НДС" заменяются на слова "НДС не облагается"). Стоимость единицы товара указана в приложении № 1 "Спецификация".

2.3. В цену Контракта включены все расходы Поставщика, связанные с осуществлением им обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы, затраты по хранению товара, погрузочно-разгрузочные работы и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.

2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.6. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика. Оплата производится в рублях Российской Федерации в течение ________________ дней по факту поставки товара на основании подписанного заказчиком Акта приема товара.

В случае если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря.

В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику и указать новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. Источник финансирования ______________________________.

2.8. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков Стороны вправе подписать акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

В случае подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки и (или) убытков согласно указанному акту и на основании представленных Поставщиком счетов.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар (часть товара).

3.1.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

3.1.3. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.1.4. Отказаться от приема товара не соответствующего условиям Контракта.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить прием поставляемого товара в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оплатить принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать приема товара в соответствии с условиями Контракта.

3.3.2. Требовать оплаты поставленного и принятого товара в соответствии с условиями Контракта.

3.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар (часть товара).

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Поставить товар в соответствии с условиями Контракта. Осуществить доставку и разгрузку товара способом, обеспечивающим его сохранность.

3.4.2. Представить вместе с товаром все документы, относящиеся к нему: подписанные оригиналы товарно-транспортных накладных, счетов и/или других документов необходимых для оформления поступления товара, а также копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия и (или) иных документов, обязательных для данного вида товара, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

3.4.3. Передать Заказчику товар надлежащего качества по наименованию, количеству, ассортименту, комплектности и характеристикам согласно приложению № 1 "Спецификация".

3.4.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего количества, ассортимента, комплектности и качества, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

3.4.5. Своевременно представлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4. Порядок и сроки поставки товара

4.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком со дня заключения контракта по _____________.

4.2. Периодичность поставки: ___________________________ (указать необходимое: например: один раз в месяц, в количестве согласно заявке Заказчика; в течение ________ дней со дня заключения контракта; согласно заявке Заказчика, в течение _________ дней со дня получения такой заявки; согласно графику поставки и др.).

4.3. Поставщик не позднее чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке.

4.4. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, считается непоставленным.

5. Порядок и срок приема товара,

порядок и срок оформления приема товара

5.1. Доставка товара осуществляется Поставщиком с использованием специализированного транспорта в условиях, полностью исключающих возможность его порчи и загрязнения с соблюдением температурных режимов транспортировки.

5.2. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет.

5.3. Для проверки поставленного Поставщиком товара на соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

5.4. В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы поставленного товара, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.5. В случае выявления привлеченными Заказчиком экспертами, экспертными организациями по результатам проведенной экспертизы факта ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по контракту Поставщик компенсирует затраты Заказчика на проведение экспертизы.

5.6. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, своими силами Заказчика осуществляется приемочной комиссией, которая состоит не менее чем из пяти человек. Результат такой экспертизы отражается в акте приема товара. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо поставленного товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.7. Представители Поставщика вправе присутствовать при приемке товара Заказчиком.

5.8. На момент поставки товара Поставщик передает Заказчику товаросопроводительные документы, а также копии документов (заверенные в установленном порядке), подтверждающие соответствие товара требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции в форме (и/или):

1) подтверждения (декларирования) соответствия пищевой продукции;

2) государственной регистрации специализированной пищевой продукции;

3) государственной регистрации пищевой продукции нового вида;

4) ветеринарно-санитарной экспертизы;

5) иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Приемка товара производится в следующие сроки: _____________________.

5.10. Приемка товара по количеству производится приемочной комиссией в соответствии с приложением № 1 "Спецификация" по товаросопроводительным документам. Количество товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в приложении № 1 "Спецификация". Одновременно Заказчик проверяет наличие сопроводительных документов на товар, предусмотренных пунктом 5.8 настоящего Контракта.

5.11. Если при приемке товара будет обнаружена недостача, иное количественное несоответствие, приемочная комиссия составляет акт о выявленной недостаче товара, о чем Заказчик в течение одного рабочего дня уведомляет Поставщика. Уведомление направляется Заказчиком по факсу (телеграфу, телефонограммой), в уведомлении указывается наименование товара, номер товарной накладной, счета (при наличии), количество недостающего товара, характер недостачи и иное количественное несоответствие.

5.12. Приемка товара по качеству производится путем ее осмотра на предмет недостатков. При приемке товара по качеству приемочная комиссия вправе осуществить выборочную проверку товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар, качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю партию поставляемого товара.

5.13. В случае обнаружения скрытых недостатков приемочной комиссией составляется акт о скрытых недостатках. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе использования и хранения товара.

5.14. Приемка товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии с техническими регламентами Таможенного союза, со стандартами, техническими условиями, приложением № 1 к настоящему Контракту, гигиеническими требованиями, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, другими обязательными для сторон правилами, а также с сопроводительными документами, удостоверяющими качество и комплектность поставляемого товара с указанием даты выработки, сроков и условий хранения. При отсутствии указанных сопроводительных документов или некоторых из них приемочная комиссия вправе не приостанавливать приемку товара. В этом случае составляется акт о фактическом качестве и комплектности поступившего товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

5.15. Одновременно с приемкой товара по качеству производится проверка комплектности товара, а также соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям технических регламентов Таможенного союза, стандартов, технических условий, приложению № 1 "Спецификация" к настоящему Контракту, других обязательных для сторон правил. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки. Нарушение целостности тары и упаковки не допускается. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.

5.16. В случае установления недостатков товара на основании акта о выявленных недостатках или на основании заключения экспертизы, проведенной в соответствии с условиями настоящего Контракта, Заказчик вправе потребовать замены товара на товар надлежащего качества/в надлежащем количестве или отказаться от товара с недостатками и потребовать от Поставщика забрать товар и вернуть уплаченную за товар денежную сумму.

5.17. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Контракта, считается непоставленным и подлежит замене или возврату в течение __________ дней. Расходы, связанные с заменой товара, либо в случае невозможности замены, возврата товара, несет Поставщик.

5.18. Заказчик не принимает фальсифицированный, контрафактный товар, а также Заказчик вправе отказаться от приема товара, поставленного с просрочкой, так как нарушение срока поставки для Заказчика считается существенным нарушением условий Контракта.

5.19. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, в случае выявления несоответствия товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.

5.20. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчиком в течение ___________ дней направляется Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта приема товара. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.21. По факту приема всего товара, предусмотренного контрактом, на основании актов приема товара отдельной партии товара с результатами проведенной экспертизы поставленного товара, Заказчиком составляется в двух экземплярах акт приема-передачи товаров и направляется Поставщику, уполномоченные лица которого подписывают в течение __________ дней и возвращают подписанные экземпляры акта приема-передачи Заказчику. Подписанный уполномоченным лицом Поставщика акт приема-передачи товаров подписывается Заказчиком в течение _________ дней и скрепляется печатями Сторон (при наличии), после чего акт приема-передачи считается подписанным Сторонами. Один экземпляр подписанного Сторонами акта приема передачи Заказчик направляет в течение __________ дня Поставщику, либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

6. Гарантии качества

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

6.2. Поставляемый товар должен соответствовать характеристикам, указанным в приложении № 1 "Спецификация", качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям технических регламентов на товар (если применимо к поставляемому товару), ГОСТам (если применимо к поставляемому товару) действующего законодательства, обычно предъявляемым требованиями к такого рода товарам.

6.3. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком документов, подтверждающих соответствие качества товара требованиям действующего законодательства или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

6.4. Товарно-транспортная накладная на отпущенную партию товара должна быть выдана Заказчику. При этом дата отгрузки, указанная в товарно-транспортной накладной, должна соответствовать дате фактического поступления товара Заказчику.

6.5. Товар отгружается в таре и упаковке, отвечающей требованиям технических регламентов Таможенного союза, обеспечивающей его сохранность в течение всего срока годности, а также защиту от всякого рода повреждений при транспортировке, хранении и погрузо-разгрузочных работах.

6.6. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен быть не менее 60, 70, 80, 90-процентного срока годности, установленного изготовителем; срока годности указанного в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Контракту). Указать необходимое.

6.7. Маркировка товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, технических регламентов таможенного союза.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы __________ руб., рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063:

а) 2,5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.4. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 по формуле: П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе, отдельных этапов исполнения Контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле: С= С_ЦБ x ДП (где С_ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.6. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства, предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы ___________________ руб., рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _____% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________ рублей. В случае если предложенная в заявке победителя закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, победитель закупки предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом требований статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

9.2. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен Способ обеспечения исполнения Контракта.

9.3. В соответствии с частью 3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ в качестве обеспечения исполнения Контракта Поставщик предоставляет Заказчику банковскую гарантию, выданную банком и соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, или вносит денежные средства на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

9.4. В качестве обеспечения исполнения Контракта принимается банковская гарантия, выданная банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

9.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

9.5.1. Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

9.5.2. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией.

9.5.3. Обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

9.5.4. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

9.5.5. Срок действия банковской гарантии, превышающий срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

9.5.6. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта.

9.5.7. Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

9.5.8. Условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.6. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

9.7. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления.

9.8. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

9.8.1. Отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий.

9.8.2. Несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пункте 9.5 настоящего раздела.

9.8.3. Несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (указать необходимое).

9.9. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

9.10. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Поставщика по выплате неустойки, возврату аванса, по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, включая возмещение расходов на проведение экспертизы привлеченными экспертами, экспертными организациями.

9.11. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Заказчиком в течение _________ дней по письменному требованию Поставщика на расчетный счет, указанный в таком требовании, после надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе в части уплаты неустоек в виде штрафа, пени, а также убытков, понесенных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Контракта (включая возмещения расходов на проведение экспертизы привлеченными экспертами, экспертными организациями).

Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательства по Контракту во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку, убытки, которые перечисляются в соответствующий бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

9.12. Настоящий раздел Контракта об обеспечении исполнения Контракта не применяется в случае заключения Контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанного уведомления либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.14. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон обязательным.

11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

11.3. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт действует с момента подписания Сторонами до __.__._____ г. (срок Контракта включает в себя срок поставки плюс срок приемки и оплаты).

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.5. В случае изменения наименования, адреса местонахождения, банковских реквизитов или иных указанных в Контракте сведений о Стороне такая Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) дней с даты такого изменения.

12.6. Поставщик вправе привлекать соисполнителей, за действия которых Поставщик несет ответственность как за свои собственные.

12.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

12.8. Любое уведомление, адресованное Стороне Контракта, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения настоящего Контракта, переданные по факсимильной связи, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:

- полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от Стороны по Контракту, если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны-отправителя с ее наименованием (при наличии в настройках факса) и номер телефона;

- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения стороной-получателем.

12.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.10. Настоящий Контракт составлен в электронной форме. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах по одному для Заказчика и Поставщика.

12.11. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - "Спецификация";

Приложение № 2 - форма Акта приема товара;

Приложение № 3 - форма Акта приема-передачи товара.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

              Заказчик                           Поставщик

    ______________________ (Подпись)     _______________________ (Подпись)

              МП                                      МП

Приложение № 1

к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № ___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Качество и безопасность поставляемого товара: _______________.

Упаковка поставляемого товара: ______________________________.

Фасовка: ____________________________________________________.

№ п/п	Наименование товара Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии)	Характеристика товара (конкретные показатели)	Ед. изм.	Количество	Наименование страны происхождения товара	Цена за ед. в руб. с учетом НДС (в случае если НДС предусмотрен)	Сумма в руб. с учетом НДС (в случае если НДС предусмотрен)
1
...
					Итого:

     Заказчик:                                Поставщик:

________________________ (Подпись)     _________________________ (Подпись)

Приложение № 2

к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № ___

ФОРМА

                             АКТ ПРИЕМА ТОВАРА

_______________                                 "__" ______________ 20__ г.

________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице

_________________________________________________ (представитель заказчика,

уполномоченный   осуществлять  прием  товара),  действующего  на  основании

_________________________________, либо Приемочная комиссия, действующая на

основании __________ в составе: 1. _______, 2. ______, 3. _____, 4. ______,

5. ______, составили настоящий акт о нижеследующем:

    1.  В  соответствии  с  Контрактом ________ № _____ от "__" ______ 20__

года  Поставщик  осуществил поставку, а представитель Заказчика (приемочная

комиссия) осуществил(и) приемку следующего товара:

№ п/п	Наименование товара Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии)	Характеристика товара (конкретные показатели)	Ед. изм.	Количество	Наименование страны происхождения товара	Цена за ед. в руб. с учетом НДС (в случае если НДС предусмотрен)	Сумма в руб. с учетом НДС (в случае если НДС предусмотрен)
1
2
...
					Итого:

2. Для проверки поставленного Поставщиком товара на соответствие условиям Контракта Заказчиком проведена экспертиза своими силами и/или с привлечением экспертов, экспертных организаций (с оформлением экспертного заключения).

3. Результат проведенной экспертизы:

3.1. Товаросопроводительные документы оформлены в соответствии с требованиями действующего на территории Российской Федерации законодательства:

1. ____, 2. ____....____ (необходимо перечислить представленные товаросопроводительные документы).

3.2. Качество товара соответствует (не соответствует) требованиям Контракта _________ № _____ от "__" ________ 20__ года.

3.3. Количество товара соответствует (не соответствует) заявке заказчика.

3.4. Тара, упаковка, маркировка соответствует (не соответствует) требованиям технических регламентов Таможенного союза, стандартов.

3.5. Обязательства по поставке товара в соответствии с заявкой заказчика должны быть выполнены в срок ____________, фактически выполнены ___________.

4. Поставщик выполнил (не выполнил) обязательства по поставке товара (партии товара) в соответствии с требованиями Контракта № ____ от "__" _________ 20__ года.

5. Прием осуществлен: Уполномоченный представитель заказчика ______________ (ФИО, подпись)

(Или) Приемочная комиссия:

    1. ____________ ФИО

         (подпись)

    2. ____________ ФИО

         (подпись)

    3. ____________ ФИО

         (подпись)

    4. ____________ ФИО

         (подпись)

    5. ____________ ФИО

         (подпись)

Приложение № 3

к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № ___

ФОРМА

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

_____________                                       "__" __________ 20__ г.

________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице

________________________________________________, действующего на основании

_________________________________________________________, с одной стороны,

и _____________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице

________________________, действующей на основании _______________ с другой

стороны,   вместе   именуемые   "Стороны",   составили   настоящий   акт  о

нижеследующем:

    1. В соответствии с Контрактом _________ № ____ от "__" _____ 20__ года

    Поставщик осуществил поставку, а Заказчик осуществил приемку следующего

    товара:

№ п/п	Наименование товара Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии)	Характеристика товара (конкретные показатели)	Ед. изм.	Количество	Наименование страны происхождения товара	Цена за ед. в руб. с учетом НДС (в случае если НДС предусмотрен)	Сумма в руб. с учетом НДС (в случае если НДС предусмотрен)
1
2
...
					Итого:

2. Для проверки поставленного Поставщиком товара на соответствие условиям Контракта Заказчиком проведена экспертиза своими силами и/или с привлечением экспертов, экспертных организаций (с оформлением экспертного заключения).

3. Приемка осуществлялась уполномоченным представителем Заказчика и/или приемочной комиссией с оформлением Акта приема товара.

4. Качество товара соответствует (не соответствует) требованиям Контракта ______ № ___ от "__" _________ 20___ года.

5. Недостатки товара не выявлены (выявлены).

6. Обязательства по поставке товара в соответствии с требованиями Контракта должны быть выполнены в срок _______, фактически выполнены _______________.

7. Поставщик выполнил (не выполнил) обязательства по поставке товара в соответствии с требованиями Контракта № ____ от "____" ___________ 20___ года.

8. Подписи Сторон:

Заказчик                            Поставщик

_____________________ ФИО           ___________________________ ФИО

(подпись)      МП                   (подпись)      МП