Постановление Правительства Нижегородской области от 30.03.2011 № 216

                      от 27.05.2013 г. N 335)

+---+---------------------------+------------------+-----------+
|N  |       Подкритерии         |   Показатель     |Количество |
|   |                           |подкритерия (ед.) | штрафных  |
|   |                           |                  |  баллов   |
+---+---------------------------+------------------+-----------+
|1  |Опыт работы (количество    |     Более 5      |    0      |
|   |успешно завершенных <*>    |                  |           |
|   |объектов-аналогов <**> за  |                  |           |
|   |последний год)             |                  |           |
|   |                           +------------------+-----------+
|   |                           |      4 - 5       |    5      |
|   |                           +------------------+-----------+
|   |                           |      2 - 3       |    10     |
|   |                           +------------------+-----------+
|   |                           |        1         |    15     |
|   |                           +------------------+-----------+
|   |                           |        0         |    20     |
+---+---------------------------+------------------+-----------+
|2  |Квалификация персонала     |   2 и более с    |    0      |
|   |<***>:                     |  опытом работы   |           |
|   |- наличие                  | более 10 лет и   |           |
|   |квалифицированного         | стажем работы в  |           |
|   |инженерного персонала      |организации более |           |
|   |                           |      2 лет       |           |
|   |                           +------------------+-----------+
|   |                           |   2 и более с    |    5      |
|   |                           |  опытом работы   |           |
|   |                           |   более 5 лет    |           |
|   |                           +------------------+-----------+
|   |                           |остальных случаях |    10     |
|   +---------------------------+------------------+-----------+
|   |- наличие                  |   2 и более с    |    0      |
|   |квалифицированного         |  опытом работы   |           |
|   |производственного          | более 10 лет и   |           |
|   |персонала                  | стажем работы в  |           |
|   |                           |организации более |           |
|   |                           |      2 лет       |           |
|   |                           +------------------+-----------+
|   |                           |   2 и более с    |    5      |
|   |                           |  опытом работы   |           |
|   |                           |   более 5 лет    |           |
|   |                           +------------------+-----------+
|   |                           |остальных случаях |    10     |
+---+---------------------------+------------------+-----------+
|3  |Количество случаев         |        0         |    0      |
|   |нарушения надлежащего      |                  |           |
|   |производства работ за      |                  |           |
|   |последние 2 года,          |                  |           |
|   |приведшие к ущербу         |                  |           |
|   |собственников помещений в  |                  |           |
|   |многоквартирных домах      |                  |           |
|   |<****>                     |                  |           |
|   |                           +------------------+-----------+
|   |                           |        1         |    5      |
|   |                           +------------------+-----------+
|   |                           |    2 и более     |    10     |
+---+---------------------------+------------------+-----------+
|4  |Сведения об                |        0         |    0      |
|   |удовлетворенных исках,     |                  |           |
|   |предъявленных участнику    |                  |           |
|   |конкурса, об исполнении    |                  |           |
|   |обязательств по договорам  |                  |           |
|   |подряда за последние 2     |                  |           |
|   |года                       |                  |           |
|   |                           +------------------+-----------+
|   |                           |        1         |    5      |
|   |                           +------------------+-----------+
|   |                           |    2 и более     |    10     |
+---+---------------------------+------------------+-----------+
     
     ------------------------------------
     <*> Под  успешно  завершенными  объектами  понимаются   объекты
капитального ремонта, превышение сроков выполнения работ на  которых
составило  не более  10%  от первоначально  установленных  договором
подряда при отсутствии замечаний по качеству работ.
     <**> Под  объектом-аналогом   понимается  объект   капитального
ремонта, на  котором участником были  выполнены работы,  аналогичные
тем, которые  являются предметом  конкурса,  в объеме  не менее  50%
начальной  (максимальной) цены  договора  отдельно по  каждому  виду
работ.
     <***> Под  квалифицированным инженерным  персоналом  понимаются
работники,  имеющие высшее  специальное  образование в  строительной
отрасли и опыт работы  в строительстве или  ремонте не менее 5  лет,
под   квалифицированным   производственным   персоналом   понимаются
работники  имеющие образование  не  ниже среднего  и  опыт работы  в
строительстве  или  ремонте  не   менее  5  лет  в  соответствии   с
объявленными на конкурс видами работ.
     <****> Под   нарушениями    надлежащего   производства    работ
понимаются  случаи  нарушения   подрядной  организацией  порядка   и
технологии ведения работ по капитальному ремонту, повлекшие за собой
причинение   материального   ущерба   собственникам   помещений    в
многоквартирных домах (например,  пролитие во время дождя,  пролитие
из системы теплоснабжения внутри жилых помещений и т.п.).
     (В  редакции  Постановления Правительства Нижегородской области
от 27.05.2013 г. N 335)
     В таблице 2  в зависимости от  показателей подкритериев  каждой
заявке   начисляются   штрафные   баллы,   которые   вычитаются   из
максимального   количества   баллов,  установленного   для   данного
критерия.
     Если количество  штрафных  баллов превышает  30,  то  участнику
присваивается 0 баллов по критерию "квалификация участника".
     6.4.4. Суммирование баллов, полученных  каждой заявкой по  трем
критериям.
     6.4.5. Ранжирование  заявок  по количеству  полученных  баллов:
номер 1  получает  заявка, набравшая  наибольшее количество  баллов,
далее порядковые номера  выставляются по мере уменьшения  количества
баллов.  При равном  количестве  баллов приоритет  получает  заявка,
получившая наибольшее количество баллов по критерию  "Квалификация",
затем по  критерию "Цена  договора" и  в случае  необходимости -  по
критерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший
заявку,  которой  в   результате  ранжирования  присвоен  номер   1,
объявляется победителем конкурса.
     7. (Исключен   -   Постановление   Правительства  Нижегородской
области от 19.12.2011 г. N 1053)

        Раздел V. Рекомендации по заполнению примерной формы
            договора на выполнение работ по капитальному
                   ремонту многоквартирных домов
     
     Примерная форма  договора  подряда   на  выполнение  работ   по
капитальному   ремонту  многоквартирного   дома   (приложение  9   к
настоящему Порядку) включает в себя стандартные положения  договора,
подходящие   для    большинства   проектов   капитального    ремонта
многоквартирных домов.
     При составлении   договора   подряда   необходимая   информация
вносится  в  незаполненные поля.  Примеры  заполнения  незаполненных
полей в договоре подряда приведены курсивом.
     Все особенности договорных  отношений сторон договора  подряда,
вызванные  спецификой  объекта капитального  ремонта,  региональными
особенностями  и требованиями  конкретного  заказчика, излагаются  в
статье 15 договора подряда "Особые условия". Возможные  формулировки
пунктов статьи 15 приведены курсивом.
     Статьи и  пункты  договора   подряда  (далее  -  Договор),   не
требующие внесения информации, в рекомендациях пропущены.
     
         Статья 1. Предмет и существенные условия Договора

     1.1. Указать вид работ по капитальному ремонту многоквартирного
дома в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от  21
июля  2007  года  N   185-ФЗ  "О  Фонде  содействия   реформированию
жилищно-коммунального хозяйства" с учетом Методических  рекомендаций
по   формированию    состава   работ    по   капитальному    ремонту
многоквартирных    домов,    финансируемых    за    счет    средств,
предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О
Фонде  содействия реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства",
утвержденных    правлением    Фонда    содействия     реформированию
жилищно-коммунального хозяйства 17 сентября 2008 года.
     Например: "Заказчик  поручает, а  Подрядчик  принимает на  себя
обязательства   по   выполнению  работ   по   капитальному   ремонту
внутридомовых инженерных  систем электроснабжения  и ремонту  фасада
(далее -  работы) многоквартирного дома,  расположенного по  адресу:
указать адрес.".  В пункте  1.1 может быть  указано несколько  видов
работ, например, ремонт и утепление фасада, ремонт крыши и т.п.
     В данном пункте указано, что работы выполняются в  соответствии
с технической  и сметной  документацией, прилагаемой  к Договору.  В
соответствии  со   статьей  743   Гражданского  кодекса   Российской
Федерации  "Техническая  документация  и  смета"  Подрядчик   обязан
осуществлять  капитальный  ремонт   в  соответствии  с   технической
документацией,  определяющей  объем,   содержание  работ  и   другие
предъявляемые  к ним  требования,  и  со сметой,  определяющей  цену
работ. Договором подряда должны быть определены состав и  содержание
технической документации, а  также должно быть предусмотрено,  какая
из  сторон  и  в  какой  срок  должна  представить   соответствующую
документацию.
     Номера и наименования приложений к  Договору по видам работ  по
капитальному ремонту многоквартирного дома, являющиеся технической и
сметной документацией, перечисляются в статье 17 Договора.
     1.2. Следует  указать  общую  стоимость  работ  по  Договору  и
стоимость работ с разбивкой  по видам работ по капитальному  ремонту
многоквартирного  дома.  Стоимость   работ  указывается  цифрами   и
дублируется прописью.
     Стоимость работ может быть  определена в результате  проведения
конкурса. Тогда в пункте 1.2 указывается цена предложения победителя
конкурса.  В  этом   случае  стоимость  работ,  подлежащих   оплате,
определяется   путем    умножения    цены,   определенной    сметной
документацией Заказчика на коэффициент снижения стоимости работ.
     Если подрядная  организация освобождена  от  уплаты НДС,  то  в
тексте пункта 1.2: "в том числе НДС_________________ рублей" следует
записать: "не облагается".
     Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению
с новым строительством имеет небольшую продолжительность,  стоимость
работ увеличению не  подлежит. Все  риски удорожания ресурсов  несет
Подрядчик.
     1.4. При   проведении   конкурса  срок   выполнения   работ   в
незаполненном поле пункта 1.4  указывается в соответствии с  заявкой
победителя конкурса.
     1.7. В  текст данного  пункта  необходимо внести  наименование,
номер  и  дату   принятия  документа,  являющегося  основанием   для
заключения  Договора.  Например: "протокол  оценки  и  сопоставления
заявок конкурса на право заключения Договора на выполнение работ  по
капитальному ремонту  многоквартирного дома  от 4 июня  2010 года  N
16".
     
      Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика

     2.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору
указывается в   соответствии   с  выбранным   Заказчиком   вариантом
(банковская гарантия,  поручительство владельца компании  подрядчика
или третьих лиц или залог  денежных средств и иные законные  способы
обеспечения обязательств)  в размере  не менее  10% общей  стоимости
Договора.  Если   Договором  предусматривается  выплата   авансового
платежа, размер обеспечения исполнения Договора не может быть меньше
размера авансового  платежа. Если  в течение 10  календарных дней  с
даты   подписания  Сторонами   Договора   Подрядчик  не   представил
обеспечение исполнения Договора, то Договор расторгается.
     2.2. Обеспечение   исполнения   обязательств   Подрядчика    по
устранению выявленных  дефектов в гарантийный  период указывается  в
соответствии   с   выбранным  Заказчиком   вариантом   (страхование,
банковская гарантия, поручительство, залог денежных средств).
     Если Заказчиком  принято  решение  об  обеспечении   исполнения
обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в  течение
гарантийного срока эксплуатации объекта в виде банковской гарантии с
окончательного платежа  Подрядчику, то в  незаполненном поле  пункта
2.2 необходимо указать: "Банковская гарантия".
     
                   Статья 3. Порядок оплаты работ

     3.1. Если  объект   капитального  ремонта  включает   небольшое
количество видов и объемов работ, не требует длительного времени для
их  выполнения (до  двух  месяцев),  авансовый платеж  Подрядчику  в
Договоре подряда может не предусматриваться. В этом случае в  тексте
абзаца первого пункта 3.1 в незаполненных полях необходимо записать:
"не предусматривается".
     Если авансовый  платеж признан  необходимым,  его размер  может
быть  установлен при  заключении  Договора подряда.  Его  конкретный
размер устанавливается Заказчиком или может устанавливаться с учетом
обоснованных предложений Подрядчика.  В этом случае в  незаполненных
полях в тексте абзаца первого пункта 3.1 необходимо указать размер и
сумму авансового платежа (не более 30% от стоимости работ).
     Согласно части 11 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 N
185-ФЗ "О  Фонде  содействия  реформированию   жилищно-коммунального
хозяйства" средства Фонда могут использоваться на выплату аванса  на
проведение работ  по  капитальному ремонту  многоквартирного дома  в
размере не более тридцати процентов.
     В незаполненных  полях  в  тексте абзаца  третьего  пункта  3.1
Заказчиком  указывается  срок  выплаты  окончательного  платежа   по
завершению работ по Договору с даты подписания акта по форме КС-2  и
справки  по форме  КС-3  (рекомендуемый  -  14 календарных  дней)  в
соответствии с условиями статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007
N 185-ФЗ  "О Фонде  содействия реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства".
     Если выставляемый   на   конкурс   Договор   включает   большое
количество видов и объемов работ, требует длительного времени для их
выполнения  (более четырех  месяцев),  наряду с  авансовым  платежом
Подрядчику в Договоре подряда могут быть предусмотрены промежуточные
платежи.  В этом  случае  в статью  15  "Особые условия"  необходимо
внести следующие пункты:
     "15+. При   выполнении   Договора   Заказчиком   осуществляются
промежуточные  платежи  на  основании  предъявленных  Подрядчиком  и
принятых  Заказчиком объемов  выполненных  работ, в  пределах  суммы
стоимости  работ,   указанной  в  пункте   1.2  Договора.   Заказчик
производит   промежуточные   платежи   за   фактически   выполненные
Подрядчиком  работы  в  соответствии  с  предъявленными  Подрядчиком
счетами - фактурами и актами КС-2 и КС-3.
     15+. Сумма   выданного   аванса   учитывается   Подрядчиком   и
Заказчиком  при промежуточных  платежах  за выполненные  и  принятые
объемы Работ путем вычетов  пропорциональных сумм из сумм  очередных
промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику.".
     
                  Статья 4. Сроки выполнения работ

     4.1. В  случае заключения  Договора  по результатам  конкурсных
процедур  дата начала  работ  может  быть определена  Заказчиком  до
заключения Договора и доведена до сведения участников конкурса.
     Дата начала  работ  может  определяться  Заказчиком  с   учетом
обоснованных предложений Подрядчика при заключении Договора подряда.
     4.2. Дата  окончания работ  определяется  путем отсчета  сроков
выполнения  работ  в  календарных днях,  приведенных  в  пункте  1.4
Договора, с даты начала работ.
     Если объект   капитального  ремонта   предполагает   выполнение
нескольких видов работ  и (или) требует  длительного времени для  их
выполнения,  то  Договором  может  быть  предусмотрено   составление
календарного  плана выполнения  работ.  В этом  случае  в статью  15
"Особые условия" необходимо внести следующие условия:
     "15+. Календарные  сроки выполнения  работ  и сроки  завершения
отдельных этапов  работ определяются  календарным планом  выполнения
работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.".
     
                         Статья 5. Заказчик

     5.1.1. В  незаполненном  поле  этого  пункта  указывается  срок
передачи  Заказчиком Подрядчику  по  акту Объекта  в  работу со  дня
подписания Договора  Сторонами. Этот  срок может  быть определен  по
усмотрению Заказчика или установлен Заказчиком с учетом  предложений
Подрядчика  при  заключении  Договора  подряда  (рекомендуемый  -  7
календарных дней).

                        Статья 6. Подрядчик

     Если для выполнения работ по Договору необходимо возведение  на
территории  рабочей  площадки  временных  сооружений,  в  том  числе
осуществление временных  присоединений  к коммуникациям,  то в  этом
случае в  статью  15 "Особые  условия"  необходимо внести  следующие
пункты:
     "15+. Подрядчик   обязан   возвести   собственными   силами   и
средствами на территории рабочей площадки все временные  сооружения,
необходимые для качественного  выполнения работ  по Договору, в  том
числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям:
___________________________________.
     15+.Подрядчик обязан   производить  оплату   за   использование
поставляемых  ресурсов   (вода,  электроэнергия,   тепло)  за   счет
собственных средств.".
     Необходимо указать   наименование   коммуникаций,   к   которым
Подрядчик обязан за  свой счет осуществить временные  присоединения.
Например, водоснабжение, электросети, теплоснабжение.
     
                     Статья 7. Выполнение работ

     7.1. В  незаполненном  поле  этого  пункта  необходимо  указать
должность,  Ф.И.О.,  документ, подтверждающий  полномочия,  название
организации, адрес,  контактные телефоны полномочного  представителя
Заказчика. В зависимости  от региональных особенностей и  конкретных
условий  проведения   капитального  ремонта  многоквартирного   дома
представителем Заказчика может быть:
     а) сотрудник  организации   Заказчика  (например,   управляющей
организации);
     б) инженер или инженерная организация, действующая на основании
договора с Заказчиком.
     Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении  прав
и выполнении обязанностей заказчика осуществляется в соответствии со
статьей 749 Гражданского  кодекса Российской Федерации: "Заказчик  в
целях осуществления контроля и надзора за строительством и  принятия
от  его  имени  решений  во  взаимоотношениях  с  подрядчиком  может
заключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании
заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером  (инженерной
организацией).  В  этом  случае  в  договоре  строительного  подряда
определяются  функции  такого  инженера  (инженерной   организации),
связанные с последствиями его действий для подрядчика.".
     При необходимости  в  незаполненном  поле  этого  пункта  можно
указать несколько  лиц,  являющихся уполномоченными  представителями
Заказчика.
     7.2. В  незаполненном  поле   пункта  7.2  необходимо   указать
должность, Ф.И.О.,  документ,  подтверждающий полномочия,  должность
представителя   Подрядчика,    обеспечивающего   выполнение    работ
Подрядчиком,  ведение  документации  на  объекте  и  представляющего
Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
     Если при капитальном  ремонте многоквартирного дома  необходимо
согласование  с органами  государственного  строительного надзора  и
другими  ведомственными  организациями  порядка  ведения  работ   на
объекте, то в статью 15 "Особые условия" необходимо внести следующий
пункт:
     "15+. Подрядчик обязан согласовать с органами  государственного
строительного  надзора  и   другими  контролирующими  и   надзорными
организациями проект порядка ведения работ на объекте.".
     
          Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

     8.1. Приемка  результатов  выполненных работ  осуществляется  с
соблюдением требований законодательства,  в том числе  установленных
частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ
"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства",
согласно  которой  акты   приемки  работ  по  капитальному   ремонту
многоквартирного дома  должны  быть согласованы  с органом  местного
самоуправления и подписаны лицами, которые уполномочены  действовать
от    имени    товарищества    собственников    жилья,    жилищного,
жилищно-строительного  кооператива  или  иного   специализированного
потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений
в многоквартирном доме управляющей организации.
     
           Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

     9.3. В незаполненном поле этого пункта необходимо указать срок,
в течение которого Подрядчик  обязан направить своего  представителя
для  участия  в  составлении  акта,  фиксирующего  дефекты  и  (или)
наступление гарантийного  случая, согласования порядка  и сроков  их
устранения с  даты  получения письменного  уведомления от  Заказчика
(рекомендуемый - 3 календарных дня).
     
              Статья 13. Порядок расторжения договора

     13.1.1. Если  договор  заключен   по  результатам  конкурса   и
Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора в течение 10
календарных дней с  даты подписания  Сторонами Договора, то  Договор
расторгается  и  с Подрядчика  удерживается  обеспечение  конкурсной
заявки в пользу Заказчика.

                     Статья 15. Особые условия

     В данную статью Договора подряда вносятся пункты по  усмотрению
Заказчика, приведенные ниже курсивом. Кроме этого, здесь могут  быть
приведены пункты, вызванные спецификой объекта капитального ремонта,
региональными особенностями и требованиями конкретного Заказчика.
     В зависимости от  видов работ по  капитальному ремонту  объекта
(например,  ремонт  фасада)  можно  внести  дополнительные   пункты,
обязывающие Подрядчика, например:
     - исключить доступ  посторонних  лиц на  рабочие леса  (убирать
лестницы  на  первый  ярус  лесов в  конце  рабочего  дня)  в  целях
обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов.  Назначить
ответственное лицо за исполнение данного пункта;
     - предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в
процессе ремонта и после  ремонта. Фотоматериалы по окончании  работ
передать Заказчику;
     - осуществлять   производство   работ   с   соблюдением    мер,
обеспечивающих   сохранность   архитектурно-художественного   декора
зданий и сооружений.
     Для снижения  рисков  Подрядчика, в  отдельных  случаях,  можно
рекомендовать страхование соответствующих рисков.
     Согласно статье 742  Гражданского кодекса Российской  Федерации
"Страхование объекта строительства" договором строительного  подряда
может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит  риск
случайной гибели или  случайного повреждения объекта  строительства,
материала,  оборудования  и  другого  имущества,  используемых   при
строительстве, либо ответственность за причинение при  осуществлении
строительства  вреда  другим  лицам,  застраховать   соответствующие
риски.
     Сторона, на  которую  возлагается обязанность  по  страхованию,
должна  представить  другой  стороне  доказательства  заключения  ею
договора   страхования   на  условиях,   предусмотренных   договором
строительного  подряда,  включая   данные  о  страховщике,   размере
страховой суммы и застрахованных рисках.
     Страхование не   освобождает    соответствующую   сторону    от
обязанности принять необходимые меры для предотвращения  наступления
страхового случая.
     В случае   страхования   рисков  в   данную   статью   Договора
рекомендуется внести следующий пункт:
     "15+.Подрядчик обязан застраховать у страховщика, согласованные
с Заказчиком, строительные риски  на сумму, равную стоимости  работ,
указанной в пункте 1.2  Договора, и представить Заказчику  оригиналы
страховых полисов в семидневный срок с даты заключения Договора.".
     В зависимости от  сложности и  условий проведения  капитального
ремонта многоквартирного жилого дома в Договоре можно  предусмотреть
обязательное  страхование  ответственности  перед  третьими  лицами.
Тогда следует внести в особые условия следующий пункт:
     "15+.Подрядчик обязан  не  позднее  начала  работ  по  Договору
застраховать свою гражданскую  ответственность за вред,  причиненный
жизни, здоровью или  имуществу третьих лиц  при выполнении работ  на
объекте,  и  представить  Заказчику  копию  договора  страхования  в
течение семи дней с даты подписания Договора Сторонами.".
     При подготовке проекта Договора Заказчик должен учитывать,  что
чрезмерные  требования  по   страхованию  могут  повлечь  за   собой
существенное  увеличение  издержек  Подрядчика  и,  как   следствие,
увеличение цены конкурсной заявки.
     
     
                      ________________________
     
     
     
                                                        Приложение 1
                                 к Порядку привлечения товариществом
                             собственников жилья, жилищным, жилищно-
                                  строительным кооперативом или иным
                     специализированным потребительским кооперативом
                             либо выбранной собственниками помещений
                     в многоквартирном доме управляющей организацией
                          подрядных организаций для выполнения работ
                       по капитальному ремонту многоквартирного дома
                           с использованием средств, предоставляемых
                                в соответствии с Федеральным законом
                              от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде
                                  содействия реформированию жилищно-
                                            коммунального хозяйства"


                                                                                            
                          Извещение о проведении открытого конкурса                         
                         на выполнение работ по капитальному ремонту                        
                                                                                            
       Дата публикации извещения: ________________________________________________          
       Предмет конкурса:  право  заключения  договора   подряда  на  выполнение  работ   по 
  капитальному ремонту многоквартирного дома.                                               
       Адрес многоквартирного дома: ______________________________________________          
  ___________________________________________________________________________               
       Работы (объекты):__________________________________________________________          
  ___________________________________________________________________________               
                                    (перечислить работы)                                    
       Заказчик _________________________________________________________________           
  ___________________________________________________________________________               
   (наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо заказчика)  
       Организатор конкурса ______________________________________________________          
  __________________________________________________________________________                
    (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора    
                                          конкурса)                                         
       Начальная (максимальная) цена договора подряда: _______________________________      
  ____________________________________________________________________ рублей,              
       Дата начала работ:_________________________________________________________          
       Дата вскрытия конвертов: __________________________________________________          
       Официальный сайт для публикации __________________________________________           
       __________________________________________________________________________           
       Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками ___________________________        
  __________________________________________________________________________                
       Приложение: конкурсная документация в составе:                                       
       1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;              
       2) техническая        и        сметная        документация,        в        составе: 
  __________________________________________________________________________                
                                   (перечислить документы)                                  
       3) договор подряда (проект).                                                         
                                                                                            


                      _______________________



                                                        Приложение 2
                                 к Порядку привлечения товариществом
                             собственников жилья, жилищным, жилищно-
                                  строительным кооперативом или иным
                     специализированным потребительским кооперативом
                             либо выбранной собственниками помещений
                     в многоквартирном доме управляющей организацией
                          подрядных организаций для выполнения работ
                       по капитальному ремонту многоквартирного дома
                           с использованием средств, предоставляемых
                                в соответствии с Федеральным законом
                              от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде
                                  содействия реформированию жилищно-
                                            коммунального хозяйства"


                                                                                        
                            Информация о проведении конкурса                            
                       на выполнение работ по капитальному ремонту                      
                                                                                        
       Дата ________________________________________________________________            
       Предмет конкурса:  право заключения  договора  подряда  на выполнение  работ  по 
  капитальному ремонту многоквартирного дома.                                           
       ___________________________________________________________________              
                      (наименование субъекта Российской Федерации)                      
           __________________________________________________________________           
                        (наименование муниципального образования)                       
       Адрес многоквартирного дома: __________________________________________          
  ______________________________________________________________________                
       Работы (объекты):____________________________________________________            
  ______________________________________________________________________                
                                  (перечислить работы).                                 
       Заказчик ____________________________________________________________            
  _______________________________________________________________________               
             (наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика)             
       Организатор конкурса __________________________________________________          
  ______________________________________________________________________                
  ______________________________________________________________________                
  (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора  
                                        конкурса)                                       
       Начальная (максимальная) цена договора подряда: __________________________       
  ________________________________________________________________ рублей               
       Дата начала работ: ____________________________________________________          
       Дата вскрытия конвертов: _______________________________________________         
       Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками __________________________     
  _______________________________________________________________________               
       Официальное извещение   и   конкурсная  документация   опубликованы   на   сайте 
  _______________________________________________________                               
                                                                                        


                      ________________________



                                                        Приложение 3
                                 к Порядку привлечения товариществом
                             собственников жилья, жилищным, жилищно-
                                  строительным кооперативом или иным
                     специализированным потребительским кооперативом
                             либо выбранной собственниками помещений
                     в многоквартирном доме управляющей организацией
                          подрядных организаций для выполнения работ
                       по капитальному ремонту многоквартирного дома
                           с использованием средств, предоставляемых
                                в соответствии с Федеральным законом
                              от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде
                                  содействия реформированию жилищно-
                                            коммунального хозяйства"



                                                                                       
                                        ПРОТОКОЛ                                       
              вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе             
           на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома           
          ____________________________________________________________________         
          ____________________________________________________________________         
                          (наименование работ, объект и адрес)                         
                                                                                       
                          ___________________ _______________                          
               (место проведения вскрытия (дата)                                       
  конвертов)                                                                           
                                                                                       
       Состав конкурсной комиссии:                                                     
                                                                                       
  Председатель комиссии _______________________________________________                
  Секретарь комиссии __________________________________________________                
  Члены комиссии ______________________________________________________                
  ____________________________________________________________________                 
  ____________________________________________________________________                 
  ____________________________________________________________________                 
                                    (ФИО, должность)                                   
                                                                                       
       Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:                               
       __________________________________________________________________,             
                                                                                       
       Время начала вскрытия конвертов ________________________________                
       На процедуре  вскрытия   конвертов   присутствовали  представители   участников 
  конкурса:                                                                            
       __________________________________________________________________              
       __________________________________________________________________              
       __________________________________________________________________              
           (наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)          
       По приглашению   организатора   конкурса  на   процедуре   вскрытия   конвертов 
  присутствовали                                                                       
  ____________________________________________________________________                 
  ____________________________________________________________________                 
                                    (ФИО, должность)                                   
                                                                                       
       Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ____________ заявок.    
                                                                                       
       До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не  повреждены 
  и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.                 
                                                                                       
       Конкурсная комиссия,  вскрыв  конверты,   установила,  что  заявки  поданы   от 
  следующих организаций:                                                               
  _____________________________________________________________________                
  _____________________________________________________________________                
  _____________________________________________________________________                
                        (наименование участника конкурса, адрес)                       
                                                                                       
       Конкурсная комиссия  рассмотрела  конкурсные  заявки  на  предмет   определения 
  полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок  требованиям 
  конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).                         
       По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию  в 
  конкурсе допускаются следующие организации:                                          
  _____________________________________________________________________                
  _____________________________________________________________________                
  ______________________________________________________________________.              
       По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию  в 
  конкурсе не допускаются следующие организации:                                       
  _____________________________________________________________________                
  _____________________________________________________________________                
  _____________________________________________________________________.               
                                                                                       
  Председатель конкурсной комиссии ________________________________________            
  Члены конкурсной комиссии ______________________________________________             
  _____________________________________________________________________                
                                       (подписи)                                       
                                                                                       


                       _____________________



                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ
                           к протоколу вскрытия конвертов с заявками
                                      на участие в открытом конкурсе
                                                   от ______________
     
     
                 Сводная таблица конкурсных заявок

   (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
                      от 19.12.2011 г. N 1053)
     
+--+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+
| N|   Наиме-  | Документ, |  Документ, | Информация о| Документы,| Нотариально| Нотариально|  Нотариально |  Оригинал  | Справка из|    Цена   | Отметка о |
|  |  нование  | подтверж- |  подтверж- |  составе и  | подтверж- | заверенные | заверенная |  заверенная  |     или    | налогового| конкурсной| соблюдении|
|  | участника,|   дающий  |   дающий   | квалификации|   дающие  |    копии   |    копия   |     копия    | нотариально|  органа о |   заявки  | требований|
|  |   адрес   | полномочия|  внесение  |  работников |    опыт   |   учреди-  |  свидете-  | свидетельства| заверенная |  размере  |           | к допуску |
|  |           |  лица на  | обеспечения|             |   работы  |   тельных  |  льства о  |  о государс- |    копия   | задолжен- |           | на участие|
|  |           |  осущест- |            |             |   (копии  | документов | постановке |    твенной   | выписки из |   ности   |           | в конкурсе|
|  |           |   вление  |            |             | договоров |            |  на учет в |  регистрации |   Единого  |           |           |           |
|  |           |  действий |            |             |  подряда) |            |  налоговом |              |  государс- |           |           |           |
|  |           |  от имени |            |             |           |            |   органе   |              |  твенного  |           |           |           |
|  |           | участника |            |             |           |            |            |              |   реестра  |           |           |           |
|  |           |           |            |             |           |            |            |              | юридических|           |           |           |
|  |           |           |            |             |           |            |            |              |     лиц    |           |           |           |
+--+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+
| 1|     2     |     3     |      4     |      5      |     6     |      7     |      8     |       9      |     10     |     11    |     12    |     13    |
+--+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+
| 1|           |           |            |             |           |            |            |              |            |           |           |           |
+--+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+
| 2|           |           |            |             |           |            |            |              |            |           |           |           |
+--+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+
| 3|           |           |            |             |           |            |            |              |            |           |           |           |
+--+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+

Председатель конкурсной комиссии __________________________________
Члены конкурсной  комиссии  ________________________________________
(подписи)
     
     
                     _________________________
     
     
     
                                                        Приложение 4
                                 к Порядку привлечения товариществом
                             собственников жилья, жилищным, жилищно-
                                  строительным кооперативом или иным
                     специализированным потребительским кооперативом
                             либо выбранной собственниками помещений
                     в многоквартирном доме управляющей организацией
                          подрядных организаций для выполнения работ
                       по капитальному ремонту многоквартирного дома
                           с использованием средств, предоставляемых
                                в соответствии с Федеральным законом
                              от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде
                                  содействия реформированию жилищно-
                                            коммунального хозяйства"


                                                                                  
                                     ПРОТОКОЛ                                     
           оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе           
        на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:        
        __________________________________________________________________        
        __________________________________________________________________        
                       (наименование работ, объект и адрес)                       
                                                                                  
                       ________________________ ____________                      
               (место проведения оценки и (дата)                                  
  сопоставления заявок)                                                           
                                                                                  
       Состав конкурсной комиссии:                                                
                                                                                  
  Председатель комиссии ______________________________________________            
  Секретарь комиссии _________________________________________________            
  Члены комиссии ____________________________________________________             
  __________________________________________________________________              
  __________________________________________________________________              
  __________________________________________________________________              
                                 (ФИО, должность)                                 
                                                                                  
       На процедуру оценки  и  сопоставления конкурсных  заявок поступили  заявки 
  следующих участников конкурса:                                                  
  __________________________________________________________________              
  __________________________________________________________________              
                     (наименование участника конкурса, адрес)                     
                                                                                  
       Оценка заявок проведена конкурсной  комиссией по критериям,  установленным 
  пунктом 6 конкурсной документации.                                              
       Результаты оценки заявок по критериям  "Цена договора" и "Срок  выполнения 
  работ", и "Квалификация" отражены в приложении к настоящему протоколу.          
       Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.      
       По результатам  оценки  и  сопоставления  заявок  представленным   заявкам 
  присвоены следующие номера:                                                     
       1. _____________________________________________________________,          
       2. _____________________________________________________________,          
       3. _____________________________________________________________,          
       4. _________________________________________________________ и т.д.        
       Победителем конкурса признана _____________________________________        
  __________________________________________________________________              
                            (наименование организации)                            
       Организатору конкурса поручается:                                          
       - в пятидневный срок  со дня  подписания настоящего протокола  осуществить 
  возврат обеспечения  конкурсной заявки участникам,  за исключением  участников, 
  заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.                                         
  Председатель конкурсной комиссии _____________________________                  
  Члены конкурсной комиссии ___________________________________                   
                                          (подписи)                               
                                                                                  


                       _____________________



                                                          Приложение
                           к протоколу оценки и сопоставления заявок
                                      на участие в открытом конкурсе
                                                    от______________


             Оценка заявок по критериям и подкритериям

+---+--------------+------------+-----------------------+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
| N | Наименование |   Дата и   |     Критерий "цена    |  Критерий "срок |                                      Критерий "квалификация"                                     |  ИТОГО  |
|   |   участника  |    время   |       договора"       |    выполнения   |                                                                                                  |         |
|   |              | регистрации|                       |      работ"     |                                                                                                  |         |
|   |              |            |                       |                 +--------------------------------------------------------------------------------------------+-----+         |
|   |              |   заявки   |                       |                 |                                         подкритерии                                        | балл|         |
|   |              |            +--------+---------+----++-----------+----++-------+----------+----------+----------+------------+----------+-------------+----------+-+---+-+         |
|   |              |            |   без  |    с    | балл| показатель| балл|  опыт | штрафной |  квали-  | штрафной | количество | штрафной | проигранные | штрафной |     |           |
|   |              |            | льготы,| льготой,|     |           |     | работы|   балл   |  фикация |   балл   |  нарушений |   балл   | арбитражные |   балл   |     |           |
|   |              |            | рублей |  рублей |     |           |     |       |          | персонала|          | выполнения |          |     дела    |          |     |           |
|   |              |            |        |         |     |           |     |       |          |          |          |    работ   |          |             |          |     |           |
+---+--------------+------------+--------+---------+-----+-----------+-----+-------+----------++---------+----------+-+----------+----------+--+----------+----------+---+-+---+-------+
| 1 |       2      |      3     |    4   |    5    |  6  |     7     |  8  |         9         |          10          |           11           |            12           |  13 |   14  |
+---+--------------+------------+--------+---------+-----+-----------+-----+-------+----------++---------+----------+-+----------+----------+--+----------+----------+---+-+---+-------+
|   |              |            |        |         |     |           |     |       |          |          |          |            |          |             |          |     |           |
+---+--------------+------------+--------+---------+-----+-----------+-----+-------+----------+----------+----------+------------+----------+-------------+----------+-----+-----------+
|   |              |            |        |         |     |           |     |       |          |          |          |            |          |             |          |     |           |
+---+--------------+------------+--------+---------+-----+-----------+-----+-------+----------+----------+----------+------------+----------+-------------+----------+-----+-----------+
|   |              |            |        |         |     |           |     |       |          |          |          |            |          |             |          |     |           |