|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Кировской области от 27.12.2004 № 25/301Копии________________________________________(документы, подтверждающие качество ГСМ: сертификаты, паспорта качества, иные документы) направляются Поставщиком Заказчику либо Получателю в зависимости от того, в адрес кого осуществляется непосредственная поставка, факсимильной связью или электронной почтой в течение одного дня от даты выдачи документов, с последующей досылкой в течение четырех дней заказной почтой их оригиналов. 3.3. Обязанность Поставщика по передаче ГСМ считается исполненной в момент приемки ГСМ по количеству и качеству в соответствии с условиями настоящего контракта, что подтверждается датой на акте приемки ГСМ. Обязанность по подготовке акта приемки ГСМ возлагается на Поставщика. 3.4. Приемка ГСМ производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. N П-6, а также Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7 (с последующими изменениями) в части, не противоречащей действующему гражданскому законодательству и условиям настоящего контракта (при наличии указываются другие нормативные и правовые акты, регулирующие указанные вопросы). Приемка ГСМ производится после его поступления в пункт назначения. Поставщик обязан обеспечить присутствие своего представителя при приемке ГСМ по настоящему контракту, начиная с момента поступления ГСМ в пункт назначения. Дополнительные расходы Заказчика, другого лица (Получателя), вызванные отсутствием представителя Поставщика при* приемке ГСМ (плата за пользование вагонами и цистернами, сборы и штрафные санкции за простой железнодорожного и автомобильного транспорта, стоимость дополнительных погрузочно-разгрузочных работ и прочие расходы) возмещаются Поставщиком независимо от последующей явки указанного представителя и результатов приемки). 3.5. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в приемке ГСМ и право подписания актов, заключений в процессе осуществления приемки ГСМ по количеству и качеству. 3.6. При приемке ГСМ по количеству расчет фактически поступившего количества ГСМ производится на основании результатов _________________________________(взвешивания, данных транспортных накладных, др.). 3.7. Приемка ГСМ по качеству производится с обязательным отбором проб из каждой партии ГСМ, поступившей одновременно на станцию назначения, с проведением анализа в лаборатории на предмет соответствия качественным характеристикам ГСМ, указанных в контракте. Приемка ГСМ по качеству может производиться в месте поставки или на площадке хранения, указываемой Заказчиком, другим лицом (Получателем). 3.8. В случае несоответствия качества ГСМ условиям настоящего контракта, отгрузочной разнарядки, отгрузочной документации, действующим стандартам и техническим условиям, Поставщик обязан незамедлительно (в течение _____________ дней с момента приемки) заменить некачественный ГСМ на ГСМ надлежащего качества. В случае если Поставщик не исполнит обязанность по замене ГСМ, применяются последствия нарушения требований к качеству ГСМ, установленные в разделе 5 настоящего контракта. 4. Порядок расчетов 4.1. Заказчик оплачивает Поставщику стоимость фактически принятого по количеству и качеству ГСМ, по цене, утвержденной на основании результатов конкурса (пункт 2.2. настоящего контракта), и расходы на его транспортировку до пункта назначения, понесенные Поставщиком с момента сдачи погруженного вагона (цистерны, автотранспортного средства) перевозчику, в сумме фактически понесенных затрат на их оказание, подтвержденных соответствующими документами (железнодорожная или товаротранспортная накладная). Расходы, связанные с погрузкой ГСМ и подготовкой его к транспортировке на станции (в пункте) отправления (подача-уборка вагонов и цистерн, разные сборы станции отправления и прочие расходы) оплачиваются Поставщиком самостоятельно. В случае если производится выборка, Заказчик оплачивает Подрядчику только стоимость ГСМ. После поступления партии ГСМ и по результатам ее приемки по количеству и качеству Поставщик направляет в адрес Заказчика счета- фактуры, в которых указываются наименование ГСМ, его количество, стоимость с учетом налоговых платежей. Отдельной строкой в счете- фактуре выделяются расходы на транспортировку ГСМ до пункта назначения". 4.2. Расчет осуществляется платежным поручением Заказчика. По письменному соглашению сторон допускается использование иных форм расчетов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 4.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату за партию ГСМ в течение ______________ календарных дней с момента поставки при отсутствии разногласий по качеству и количеству принятого ГСМ при условии предоставления Заказчику документов, подтверждающих факт поставки (железнодорожная или товаротранспортная накладная, акты приемки). При нарушении сроков поставки и требований к качеству ГСМ в случаях, предусмотренных в пунктах 5.4, 5.5, 5.6, срок оплаты увеличивается соразмерно сроку, потраченному на устранение выявленных недостатков. 4.4. В случае существенного превышения размера расходов на транспортировку ГСМ по сравнению со средневзвешенной суммой указанных расходов, согласованной сторонами в протоколе согласования цены (Приложение N 2 к настоящему контракту), Поставщик обращается к Заказчику с предложением о согласовании суммы контракта в соответствии с пунктом 6.4. Положения о порядке формирования и размещения областного заказа на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных нужд, утвержденного Постановлением Правительства Кировской области от 16 апреля 2002 года N 15/136. При этом Заказчик вправе согласиться с увеличением суммы контракта на поставку товара либо отказаться от дальнейшего исполнения настоящего контракта. 4.5. С момента принятия решения о реорганизации, ликвидации Поставщик обязуется произвести с Заказчиком сверку расчетов за поставленный ГСМ в течение пяти дней. (В контракте стороны могут по согласованию предусмотреть иной порядок расчетов) 5. Ответственность сторон (Ответственность сторон регулируется статьями 15, 393-406, $ 3-4 Главы 30 Гражданского кодекса РФ, статьей 72 Бюджетного кодекса РФ) 5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены. Сторона, ссылающаяся на действие форс-мажорных обстоятельств, обязана в письменной форме известить об этом другую сторону в течение 5 дней с момента их наступления. 5.3. Отсутствие уведомления об отправке ГСМ в установленный пунктом 3.2. контракта срок, влечет обязанность Поставщика возместить Заказчику дополнительные расходы, связанные с неготовностью станции назначения, площадок хранения, транспорта и иных разгрузочных механизмов, работников Заказчика (Получателя) к принятию ГСМ, плату за подачу-уборку вагонов и цистерн, за пользование вагонами и цистернами вследствие их сверхнормативного простоя, сборы и штрафные санкции за простой железнодорожного и автомобильного транспорта и иные убытки, вызванные указанным нарушением. Отправка ГСМ с нарушением условий, предъявляемых к перевозке сырьевых видов ГСМ влечет обязанность Поставщика возместить Заказчику дополнительные затраты, связанные с переадресовкой и выгрузкой ГСМ, на иных станциях, чем те, которые указаны в разнарядках. Поступление в сутки большего количества ГСМ, если оно произошло по вине Поставщика, дает Заказчику право уменьшить оплату поступившей части ГСМ на 0,3 %, соразмерно количеству ГСМ, поступившего на станцию назначения сверх определенной суточной нормы. 5.4. За недопоставку или просрочку поставки ГСМ по настоящему контракту Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере _____ процента от стоимости недопоставленного ГСМ или ГСМ, поставка которого просрочена и расходов на его транспортировку за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства по поставке ГСМ. 5.5. В случае поставки ГСМ ненадлежащего качества (п. 3.8) при предоставлении Поставщику соответствующих подтверждающих документов, актов приемки (результаты лабораторных анализов, ж.д. или транспортные накладные и другие) Заказчик вправе по своему усмотрению принять ГСМ с уменьшением покупной цены ГСМ в соответствии с таблицей соразмерного уменьшения цены (Приложение N 3 к настоящему контракту, являющееся его неотъемлемой частью) или потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков ГСМ. В случае поставки ГСМ несоответствующей оговоренной в п. 1.1 контракта марке (наименованию) Заказчик вправе по своему усмотрению отказаться от приема ГСМ или принять его, оплатив его с уменьшением цены на ____%. Основанием для установления марки поступившего ГСМ являются сведения, указанные в транспортных накладных, сертификатах, паспортах качества ГСМ, или результаты лабораторных анализов. 5.6. В случае существенного нарушения требований к качеству ГСМ (обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от его оплаты (Получатель - от приема) или по своему выбору потребовать от Поставщика: замены ГСМ ненадлежащего качества ГСМ, соответствующим настоящему контракту в 20-дневный срок; отказаться от исполнения настоящего контракту и потребовать возврата уплаченной за ГСМ денежной суммы в срок, указанный в уведомлении; В случае отказа Заказчика (Получателя) от приемки ГСМ ненадлежащего качества указанный ГСМ принимается Заказчиком (Получателем) на ответственное хранение. Заказчик (Получатель) незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, который обязан вывезти принятый на ответственное хранение ГСМ в течение семи дней с момента получения уведомления своими силами за свой счет или просить Заказчика третье лицо (Исполнителя) осуществить возврат ГСМ Поставщику самостоятельно с отнесением всех расходов на Поставщика. В случае, если Заказчик третье лицо Исполнитель даст письменное согласие на возврат ГСМ Поставщику своими силами, возврат осуществляется при условии предварительной оплаты Поставщиком затрат Заказчика (Получателя), связанных с возвратом ГСМ. В случае если Поставщик не предпринимает мер по вывозу ГСМ, либо Заказчик (Получатель) не согласен осуществить его возврат собственными силами, Заказчик (Получатель) вправе реализовать ГСМ". Расходы, понесенные Заказчиком (Получателем) в связи с принятием на ответственное хранение, реализацией ГСМ или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком. При этом вырученные денежные средства от реализации ГСМ за вычетом сумм, причитающихся Заказчику (Получателю), передаются Поставщику. Расходы могут быть также удержаны из сумм, причитающихся Поставщику за ранее поставленные части ГСМ. 5.7. В случае ненадлежащего качества части ГСМ, входящей в объем поставки, Заказчик вправе реализовать в отношении этой части права, предусмотренные п.п. 5.5, 5.6. настоящего контракта. 5.8. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта (в соответствии с п.п. 5.6, 5.9, 6.1), последний считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении о расторжении контракта. 5.9. При неоднократном (два и более раза) нарушении сроков поставки, указанных в календарном плане (Приложение N 1 к настоящему контракту), отгрузочной разнарядке (Приложение N 4 к настоящему контракту), Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями условия контракта. (В Контракте могут быть определены дополнительные виды ответственности за нарушение иных условий, однако они не должны противоречить нормам действующего законодательства РФ) 6. Особые условия контракта 6.1. При подписании Контракта в срок до ______ дней Поставщиком должно быть передано Заказчику обеспечение исполнения условий Контракта в виде залога денежных средств в сумме _______________ (рублей, процентов от общей стоимости контракта). В случае неисполнения данного особого условия в указанный срок Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке. 6.2. ___________________________________________________________ _______________________________ (другие особые или специальные условия, определяемые сторонами в зависимости от специфики поставляемого вида ГСМ, условий конкурсной документации и др.) 7. Срок действия контракта 7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до "___"________________ 200__ года. 7.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон. 8. Заключительные положения 8.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 8.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями. 8.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в установленном законом порядке в Арбитражном суде Кировской области. 8.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены ими в течение 30 дней с момента направления претензии. 8.5. Уступка прав требования по настоящему контракту допускается только с письменного согласия сторон. 9. Юридические адреса и реквизиты сторон Поставщик:____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ____________ Заказчик:_____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ____________ Поставщик (Должность, ФИО, подпись) Заказчик (Должность, ФИО, подпись) "___" ____________ 200_ г. "___" _________ 200 _ г. МП МП Приложение N 1 к государственному контракту от "__"________ 200__ г. N КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ---------------------------------------------------------------------- | Наименование ГСМ (его | Срок поставки. | Объем поставки, | | техническая | | тонн | | характеристика, качество) | | | |----------------------------+-------------------+-------------------| | | | | ---------------------------------------------------------------------- Данный календарный план является неотъемлемой частью настоящего контракта Заказчик Поставщик "___"____________ 200__г. "___"____________ 200__г. МП МП Приложение N 2 к государственному контракту от "___"_______200__г. N ПРОТОКОЛ согласования суммы контракта -------------------------------------------------------------------- | Наименование ГСМ (его | | | техническая характеристика, | | | качество) | | |----------------------------------+-------------------------------| | Цена за единицу ГСМ с учетом | | | налоговых платежей, рублей | | | (фиксированная цена на весь | | | период отгрузки) | | |----------------------------------+-------------------------------| | Средневзвешенная стоимость | | | транспортировки 1 тонны ГСМ до | | | станций расположенных на | | | территории Кировской области, с | | | учетом всех расходов и налоговых | | | платежей, рублей | | |----------------------------------+-------------------------------| | Цена за единицу ГСМ с учетом | | | транспортировки до станций, | | | расположенных на территории | | | Кировской области, с учетом всех | | | расходов и налоговых платежей, | | | рублей | | |----------------------------------+-------------------------------| | Объем поставляемого ГСМ, тонн | | |----------------------------------+-------------------------------| | Общая сумма контракта, тыс. | | | рублей | | -------------------------------------------------------------------- Данный протокол является неотъемлемой частью настоящего контракта. Заказчик Поставщик "___"____________ 200__г. "___"____________ 200__г. МП МП Приложение N 3 к государственному контракту от "___"_______200__N__ ТАБЛИЦА соразмерного уменьшения цены ---------------------------------------------------------------------- | Качественный параметр | Изменение качественного | Процент снижения | | | параметра | цены | |-----------------------+-------------------------+------------------| | | | | ---------------------------------------------------------------------- Данная таблица является неотъемлемой частью настоящего контракта. Заказчик Поставщик "___"____________ 200__г. "___"____________ 200__г. МП МП Приложение N 4 к государственному контракту от "___"______ 200__г. N __ г. Киров РАЗНАРЯДКА на отгрузку ГСМ --------------------------------------------------------------------- | Грузополучатель | Реквизиты | Условия | График поставки | | | станции | поставки |------------------------| | | назначения | | | |------------------+------------+----------+------------------------| | | | | | | | | | |------------------------------------------+----+----+----+----+----| | ИТОГО: | | | | | | --------------------------------------------------------------------- Заказчик "___"_____________200 г. МП Форма N 6 Государственный контракт N ___________ на поставку сырьевых товаров для государственных нужд Кировской области ТИПОВАЯ ФОРМА (контракт заключается государственным заказчиком с поставщиком, поставка осуществляется непосредственно государственному заказчику или по его указанию другому лицу (получателю), условия поставки определяются статьями 506-523, 525-528, 531 ГК РФ) г. Киров "___" ________ 200_г. ____________________________________________________ именуемое (ый) в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________________, действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, и ___________________________, именуемое (ый) в дальнейшем "Заказчик", в лице_______________________________________, действующего на основании _________________________________________________, с другой стороны, в соответствии со статьями 525-534 ГК РФ заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем: 1. Предмет контракта 1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику (либо другому лицу- Получателю, указанному в отгрузочной разнарядке) сырьевые товары в _____________(количестве, объеме), далее "Товар", а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара в соответствии с объемами и источниками бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели в областном бюджете или внебюджетном фонде на соответствующий финансовый год. 1.2. Сроки поставки, количество, качество, номенклатура Товара определяются в согласованном сторонами календарном плане (Приложение N 1 к контракту, являющееся его неотъемлемой частью) и уточняются Заказчиком в отгрузочной разнарядке (Приложением N 4 к настоящему контракту). 1.3. Настоящий контракт, заключается по результатам конкурса на поставки сырьевых товаров для государственных нужд Кировской области (протокол комиссии N ___ от _____________) и является основанием для финансирования оплаты за поставленный Товар. 2. Стоимость контракта 2.1. Общая сумма контракта установлена сторонами в протоколе согласования суммы контракта (Приложение N 2 к контракту, являющееся его неотъемлемой частью) и составляет _______________________________, в том числе НДС 2.2. Общая сумма контракта определяется Ценой Товара и суммой расходов на доставку Товара. При выборке Товара Заказчиком (Получателем) без учета расходов на доставку Товара. Цена Товара устанавливается по результатам конкурса на поставку сырьевых видов товаров для государственных нужд Кировской области (пункт 1.3. настоящего контракта) и на период действия контракта является фиксированной. 2.3. Общая сумма Контракта может быть пересмотрена только по письменному соглашению сторон в соответствии с пунктом 4.4. настоящего контракта. 3. Условия и порядок поставки Товара (Условия и порядок поставки Товара определяются сторонами Контракта по согласованию, с учетом требований статей 506-523 ГК РФ и других нормативно-правовых актов РФ) 3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки и доставки Товара Заказчику или по его указанию (отгрузочной разнарядке) другому лицу (Получателю) в сроки, установленные календарным планом (Приложение N 1 к настоящему контракту) и уточненные в отгрузочной разнарядке Заказчика. 3.2. При поставке Товара в адрес другого лица (Получателя) Заказчик предоставляет Поставщику отгрузочную разнарядку, в которой содержатся отгрузочные реквизиты Грузополучателя, период и место поставки, количество Товара. В отгрузочную разнарядку могут вноситься изменения по согласованию с Поставщиком. Поставка осуществляется железнодорожным, автомобильным транспорт, иным способом по реквизитам, указанным в отгрузочной разнарядке, направляемой Заказчиком. Поставщик обязан предупредить в письменном виде Заказчика (Получателя) о готовности Товара к отправке не менее, чем за ______ дней до момента поставки. При отправлении _________________________ (вагонов, цистерн, др.) с Товаром Поставщик уведомляет Заказчика (Получателя) об их отправке в течение 24 часов по факсимильной связи (другим согласованным сторонами способом). Отправка Товара должна производиться в ______________________________(указать соответствующие требования, предъявляемые к перевозке отдельных видов однородных (типовых) товаров). Заказчик (или Получатель) сообщает Поставщику _____________________________(число вагонов, цистерн, др.), которые может принять в сутки. Заказчик и другие уполномоченные органы и уполномоченные должностные лица организаций вправе осуществлять контроль за выполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с действующим законодательством, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность. Копии________________________________________(документы, подтверждающие качество Товара: сертификаты, паспорта качества, иные документы) направляются Поставщиком Заказчику либо Получателю в зависимости от того, в адрес кого осуществляется непосредственная поставка, факсимильной связью или электронной почтой в течение одного дня от даты выдачи документов, с последующей досылкой в течение четырех дней заказной почтой их оригиналов. 3.3. Обязанность Поставщика по передаче Товара считается исполненной в момент приемки товара по количеству и качеству в соответствии с условиями настоящего контракта, что подтверждается датой на акте приемки Товара. Обязанность по подготовке акта приемки Товара возлагается на Поставщика. 3.4. Приемка Товара производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. N П-6, а также Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7 (с последующими изменениями) в части, не противоречащей действующему гражданскому законодательству и условиям настоящего контракта (при наличии указываются другие нормативные и правовые акты, регулирующие указанные вопросы). Приемка Товара производится после его поступления в пункт назначения. Поставщик обязан обеспечить присутствие своего представителя при приемке Товара по настоящему контракту, начиная с момента поступления Товара в пункт назначения. Дополнительные расходы Заказчика, другого лица (Получателя), вызванные отсутствием представителя Поставщика при приемке Товара (плата за пользование вагонами и цистернами, сборы и штрафные санкции за простой железнодорожного и автомобильного транспорта, стоимость дополнительных погрузочно-разгрузочных работ и прочие расходы) возмещаются Поставщиком независимо от последующей явки указанного представителя и результатов приемки). 3.5. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в приемке Товара и право подписания актов, заключений в процессе осуществления приемки Товара по количеству и качеству. 3.6. При приемке Товара по количеству расчет фактически поступившего количества Товара производится на основании результатов __________________________________(взвешивания, данных транспортных накладных, др.). 3.7. Приемка Товара по качеству производится с обязательным отбором проб из каждой партии Товара, поступившей одновременно на станцию назначения, с проведением анализа в лаборатории на предмет соответствия качественным характеристикам Товара, указанных в контракте. Приемка Товара по качеству может производиться в месте поставки или на площадке хранения, указываемой Заказчиком, другим лицом (Получателем). 3.8. В случае несоответствия качества Товара условиям настоящего контракта, отгрузочной разнарядки, отгрузочной документации, действующим стандартам и техническим условиям, Поставщик обязан незамедлительно (в течение _____________ дней с момента приемки) заменить некачественный Товар Товаром надлежащего качества. В случае если Поставщик не исполнит обязанность по замене Товара, применяются последствия нарушения требований к качеству Товара, установленные в разделе 5 настоящего контракта. 4. Порядок расчетов 4.1. Заказчик оплачивает Поставщику стоимость фактически принятого по количеству и качеству Товара, по цене, утвержденной на основании результатов конкурса (пункт 2.2. настоящего контракта), и расходы на его транспортировку до пункта назначения, понесенные Поставщиком с момента сдачи погруженного вагона (цистерны, автотранспортного средства) перевозчику, в сумме фактически понесенных затрат на их оказание, подтвержденных соответствующими документами (железнодорожная или товаротранспортная накладная). Расходы, связанные с погрузкой Товара и подготовкой его к транспортировке на станции (в пункте) отправления (подача-уборка вагонов и цистерн, разные сборы станции отправления и прочие расходы) оплачиваются Поставщиком самостоятельно. В случае если производиться выборка Заказчик оплачиваете Поставщику только стоимость Товара. После поступления партии Товара и по результатам ее приемки по количеству и качеству Поставщик направляет в адрес Заказчика счета- фактуры, в которых указываются наименование Товара, его количество, стоимость с учетом налоговых платежей. Отдельной строкой в счете- фактуре выделяются расходы на транспортировку Товара до пункта назначения". 4.2. Расчет осуществляется платежным поручением Заказчика. По письменному соглашению сторон допускается использование иных форм расчетов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 4.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату за партию Товара в течение ______________ календарных дней с момента поставки при отсутствии разногласий по качеству и количеству принятого Товара при условии предоставления Заказчику документов, подтверждающих факт поставки (железнодорожная или товаротранспортная накладная, акты приемки). При нарушении сроков поставки и требований к качеству Товара в случаях, предусмотренных в пунктах 5.4, 5.5, 5.6, срок оплаты увеличивается соразмерно сроку, потраченному на устранение выявленных недостатков. 4.4. В случае существенного превышения размера расходов на транспортировку Товара по сравнению со средневзвешенной суммой указанных расходов, согласованной сторонами в протоколе согласования цены (Приложение N 2 к настоящему контракту), Поставщик обращается к Заказчику с предложением о согласовании суммы контракта в соответствии с пунктом 6.4. Положения о порядке формирования и размещения областного заказа на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных нужд, утвержденного Постановлением Правительства Кировской области от 16 апреля 2002 года N 15/136. При этом Заказчик вправе согласиться с увеличением суммы контракта на поставку Товара либо отказаться от дальнейшего исполнения настоящего контракта. 4.5. С момента принятия решения о реорганизации, ликвидации Поставщик обязуется произвести с Заказчиком сверку расчетов за поставленный Товар в течение пяти дней. (В контракте стороны могут по согласованию предусмотреть иной порядок расчетов) 5. Ответственность сторон (Ответственность сторон регулируется статьями 15, 393-406, $ 3-4 Главы 30 Гражданского кодекса РФ, статьей 72 Бюджетного кодекса РФ) 5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены. Сторона, ссылающаяся на действие форс-мажорных обстоятельств, обязана в письменной форме известить об этом другую сторону в течение 5 дней с момента их наступления. 5.3. Отсутствие уведомления об отправке Товара в установленный пунктом 3.2. контракта срок, влечет обязанность Поставщика возместить Заказчику дополнительные расходы, связанные с неготовностью станции назначения, площадок хранения, транспорта и иных разгрузочных механизмов, работников Заказчика (Получателя) к принятию Товара, плату за подачу-уборку вагонов и цистерн, за пользование вагонами и цистернами вследствие их сверхнормативного простоя, сборы и штрафные санкции за простой железнодорожного и автомобильного транспорта и иные убытки, вызванные указанным нарушением. Отправка Товара с нарушением условий, предъявляемых к перевозке сырьевых видов товаров влечет обязанность Поставщика возместить Заказчику дополнительные затраты, связанные с переадресовкой и выгрузкой Товара, на иных станциях, чем те, которые указаны в разнарядках. Поступление в сутки большего количества Товара, если оно произошло по вине Поставщика, дает Заказчику право уменьшить оплату поступившей части Товара на 0,3 %, соразмерно количеству Товара, поступившего на станцию назначения сверх определенной суточной нормы. 5.4. За недопоставку или просрочку поставки Товара по настоящему контракту Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере _____ процента от стоимости недопоставленного Товара или Товара, поставка которого просрочена и расходов на его транспортировку за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства по поставке Товара. 5.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества (п. 3.8) при предоставлении Поставщику соответствующих подтверждающих документов, актов приемки (результаты лабораторных анализов, ж.д. или транспортные накладные и другие) Заказчик вправе по своему усмотрению принять Товар с уменьшением покупной цены Товара в соответствии с таблицей соразмерного уменьшения цены (Приложение N 3 к настоящему контракту, являющееся его неотъемлемой частью) или потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара. В случае поставки Товара несоответствующей оговоренной в п. 1.1 контракта марке (наименованию) Заказчик вправе по своему усмотрению отказаться от приема Товара или принять его, оплатив его с уменьшением цены на ____%. Основанием для установления марки поступившего Товара являются сведения, указанные в транспортных накладных, сертификатах, паспортах качества Товара, или результаты лабораторных анализов. 5.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от его оплаты (Получатель - от приема) или по своему выбору потребовать от Поставщика: замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим настоящему контракту в 20-дневный срок; отказаться от исполнения настоящего контракту и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы в срок, указанный в уведомлении; В случае отказа Заказчика (Получателя) от приемки Товара ненадлежащего качества указанный Товар принимается Заказчиком (Получателем) на ответственное хранение. Заказчик (Получатель) незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, который обязан вывезти принятый на ответственное хранение Товар в течение семи дней с момента получения уведомления своими силами за свой счет или просить Заказчика третье лицо (Исполнителя) осуществить возврат Товара Поставщику самостоятельно с отнесением всех расходов на Поставщика. В случае, если Заказчик третье лицо Исполнитель даст письменное согласие на возврат Товара Поставщику своими силами, возврат осуществляется при условии предварительной оплаты Поставщиком затрат Заказчика (Получателя), связанных с возвратом Товара. В случае если Поставщик не предпринимает мер по вывозу Товара, либо Заказчик (Получатель) не согласен осуществить его возврат собственными силами, Заказчик (Получатель) вправе реализовать Товар". Расходы, понесенные Заказчиком (Получателем) в связи с принятием на ответственное хранение, реализацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком. При этом вырученные денежные средства от реализации Товара за вычетом сумм, причитающихся Заказчику (Получателю), передаются Поставщику. Расходы могут быть также удержаны из сумм, причитающихся Поставщику за ранее поставленные части Товара. 5.7. В случае ненадлежащего качества части Товара, входящей в объем поставки, Заказчик вправе реализовать в отношении этой части права, предусмотренные п.п. 5.5, 5.6. настоящего контракта. 5.8. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта (в соответствии с п.п. 5.6, 5.9, 6.1), последний считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении о расторжении контракта. 5.9. При неоднократном (два и более раза) нарушении сроков поставки, указанных в календарном плане (Приложение N 1 к настоящему контракту), отгрузочной разнарядке (Приложение N 4 к настоящему контракту), Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями условия контракта. (В Контракте могут быть определены дополнительные виды ответственности за нарушение иных условий, однако они не должны противоречить нормам действующего законодательства РФ) 6. Особые условия контракта 6.1. При подписании Контракта в срок до ______ дней Поставщиком должно быть передано Заказчику обеспечение исполнения условий Контракта в виде залога денежных средств в сумме _______________ (рублей, процентов от общей стоимости контракта). В случае неисполнения данного особого условия в указанный срок Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке. 6.2. _________________________________________________________ _______________________________ (другие особые или специальные условия, определяемые сторонами в зависимости от специфики поставляемого вида Товара, условий конкурсной документации и др.) 7. Срок действия контракта 7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до "___"________________ 200__ года. 7.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон. 8. Заключительные положения 8.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 8.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями. 8.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в установленном законом порядке в Арбитражном суде Кировской области. 8.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены ими в течение 30 дней с момента направления претензии. 8.5. Уступка прав требования по настоящему контракту допускается только с письменного согласия сторон. 9. Юридические адреса и реквизиты сторон Поставщик:____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _________________________ Заказчик:_____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _________________________ Поставщик (Должность, ФИО, подпись) Заказчик (Должность, ФИО, подпись) "___" ____________ 200_ г. "___" _________ 200 _ г. МП МП Приложение N 1 к государственному контракту от "__"________ 200__ г. N КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ------------------------------------------------------------------- | Наименование товаров | Срок поставки. | Объем | | (его техническая | | поставки, тонн | | характеристика, | | | | качество) | | | |------------------------+-------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------- Данный календарный план является неотъемлемой частью настоящего контракта Заказчик Поставщик "___"____________ 200__г. "___"____________ 200__г. МП МП Приложение N 2 к государственному контракту от "___"_______200__г. N ПРОТОКОЛ согласования суммы контракта -------------------------------------------------------------------- | Наименование товаров (его | | | техническая характеристика, | | | качество) | | |----------------------------------+-------------------------------| | Цена за единицу Товара с учетом | | | налоговых платежей, рублей | | | (фиксированная цена на весь | | | период отгрузки) | | |----------------------------------+-------------------------------| | Средневзвешенная стоимость | | | транспортировки 1 тонны Товара | | | до станций расположенных на | | | территории Кировской области, с | | | учетом всех расходов и налоговых | | | платежей, рублей | | |----------------------------------+-------------------------------| | Цена за единицу Товара с учетом | | | транспортировки до станций, | | | расположенных на территории | | | Кировской области, с учетом всех | | | расходов и налоговых платежей, | | | рублей | | |----------------------------------+-------------------------------| | Объем поставляемого Товара, тонн | | |----------------------------------+-------------------------------| | Общая сумма контракта, тыс. | | | рублей | | -------------------------------------------------------------------- Данный протокол является неотъемлемой частью настоящего контракта. Заказчик Поставщик "___"____________ 200__г. "___"____________ 200__г. МП МП Приложение N 3 к государственному контракту от "___"_______200__N__ ТАБЛИЦА соразмерного уменьшения цены --------------------------------------------------------------------- | Качественный параметр | Изменение качественного| Процент снижения | | | параметра | цены | |-----------------------+------------------------+------------------| | | | | |-----------------------+------------------------+------------------| | | | | |-----------------------+------------------------+------------------| | | | | |-----------------------+------------------------+------------------| | | | | --------------------------------------------------------------------- Данная таблица является неотъемлемой частью настоящего контракта. Заказчик Поставщик "___"____________ 200__г. "___"____________ 200__г. МП МП Приложение N 4 к государственному контракту от "___"______ 200__г. N __ г. Киров РАЗНАРЯДКА на отгрузку Товара --------------------------------------------------------------------- | Грузополучатель | Реквизиты | Условия | График поставки | | | станции | поставки |------------------------| | | назначения | | | |------------------+------------+----------+------------------------| | | | | | | | | | |------------------------------------------+----+----+----+----+----| | ИТОГО: | | | | | | --------------------------------------------------------------------- Заказчик "___"______________200 г. МП Форма N 7 Государственный контракт N ___________ на поставку медикаментов для государственных нужд Кировской области ТИПОВАЯ ФОРМА (контракт заключается государственным заказчиком с поставщиком, поставка осуществляется непосредственно государственному заказчику или по его указанию другому лицу (получателю), условия поставки определяются статьями 506-523, 525-528, 531 ГК РФ) г. Киров "___" ________ 200_г. ____________________________________________________ именуемое (ый) в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________________, действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, и ___________________________, именуемое (ый) в дальнейшем "Заказчик", в лице_______________________________________, действующего на основании ___________________________________________________, с другой стороны, в соответствии со статьями 525-534 ГК РФ заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем: 1. Предмет контракта 1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику (либо другому лицу- Получателю, указанному в отгрузочной разнарядке) лекарственные средства (препараты), медицинские изделия (продукцию) в _____________(количестве, объеме), далее "Медикаменты", а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных Медикаментов в соответствии с объемами и источниками бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели в областном бюджете или внебюджетном фонде на соответствующий финансовый год. 1.2. Сроки поставки, количество, качество, номенклатура Медикаментов определяются в согласованном сторонами календарном плане (Приложение N 1 к контракту, являющееся его неотъемлемой частью) и уточняются Заказчиком в отгрузочной разнарядке (Приложением N 4 к настоящему контракту). 1.3. Настоящий контракт, заключается по результатам конкурса на поставки Медикаментов для государственных нужд Кировской области (протокол комиссии N ___ от _____________) и является основанием для финансирования оплаты за поставленные Медикаменты. 2. Стоимость контракта 2.1. Общая сумма контракта установлена сторонами в протоколе согласования суммы контракта (Приложение N 2 к контракту, являющееся его неотъемлемой частью) и составляет _______________________________, в том числе НДС 2.2. Общая сумма контракта определяется Ценой Медикаментов и суммой расходов на доставку Медикаментов. При выборке Медикаментов Заказчиком (Получателем) без учета расходов на транспортировку. Цена Медикаментов устанавливается по результатам конкурса на поставку Медикаментов для государственных нужд Кировской области (пункт 1.3. настоящего контракта) и на период действия контракта является фиксированной. 2.3. Общая сумма Контракта может быть пересмотрена только по письменному соглашению сторон в соответствии с пунктом 4.4. настоящего контракта. 3. Условия и порядок поставки Медикаментов (Условия и порядок поставки Медикаментов определяются сторонами Контракта по согласованию, с учетом требований статей 506-523 ГК РФ и других нормативно-правовых актов РФ) 3.1. Поставка Медикаментов осуществляется Поставщиком путем отгрузки и доставки Медикаментов Заказчику или по его указанию (отгрузочной разнарядке) другому лицу (Получателю) в сроки, установленные календарным планом (Приложение N 1 к настоящему контракту) и уточненные в отгрузочной разнарядке Заказчика. 3.2. При поставке Медикаментов в адрес другого лица (Получателя) Заказчик предоставляет Поставщику отгрузочную разнарядку, в которой содержатся отгрузочные реквизиты Грузополучателя, период и место поставки, количество Медикаментов. В отгрузочную разнарядку могут вноситься изменения по согласованию с Поставщиком. Поставка осуществляется железнодорожным, автомобильным транспорт, иным способом по реквизитам, указанным в отгрузочной разнарядке, направляемой Заказчиком. Поставщик обязан предупредить в письменном виде Заказчика (Получателя) о готовности Медикаментов к отправке не менее, чем за ______ дней до момента поставки. При отправлении _________________________ (вагонов, цистерн, др.) с Медикаментами Поставщик уведомляет Заказчика (Получателя) об их отправке в течение 24 часов по факсимильной связи (другим согласованным сторонами способом). Отправка Медикаментов должна производиться в _____________________________(указать соответствующие требования, предъявляемые к перевозке отдельных видов Медикаментов). Заказчик (или Получатель) сообщает Поставщику ____________________________(число вагонов, цистерн, др.), которые может принять в сутки. Заказчик и другие уполномоченные органы и должностные лица организаций вправе осуществлять контроль за выполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с действующим законодательством, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность. Копии________________________________________(документы, подтверждающие качество Медикаментов: сертификаты, паспорта качества, иные документы) направляются Поставщиком Заказчику либо Получателю в зависимости от того, в адрес кого из них осуществляется поставка, факсимильной связью или электронной почтой в течение одного дня от даты выдачи документов, с последующей досылкой в течение четырех дней заказной почтой их оригиналов. 3.3. Обязанность Поставщика по передаче Медикаментов считается исполненной в момент приемки Медикаментов по количеству и качеству в соответствии с условиями настоящего контракта, что подтверждается датой на акте приемки Медикаментов. Обязанность по подготовке акта приемки Медикаментов возлагается на Поставщика 3.4. Приемка Медикаментов производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. N П-6, а также Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7 (с последующими изменениями) в части, не противоречащей действующему гражданскому законодательству и условиям настоящего контракта (при наличии указываются другие нормативные и правовые акты, регулирующие указанные вопросы). Приемка Медикаментов производится после его поступления в пункт назначения. Поставщик обязан обеспечить присутствие своего представителя при приемке Медикаментов по настоящему контракту, начиная с момента поступления Медикаментов в пункт назначения. Дополнительные расходы Заказчика, другого лица (Получателя), вызванные отсутствием представителя Поставщика при приемке Медикаментов (плата за пользование вагонами и цистернами, сборы и штрафные санкции за простой железнодорожного и автомобильного транспорта, стоимость дополнительных погрузочно-разгрузочных работ и прочие расходы) возмещаются Поставщиком независимо от последующей явки указанного представителя и результатов приемки). 3.5. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в приемке Медикаментов и право подписания актов, заключений в процессе осуществления приемки Медикаментов по количеству и качеству. 3.6. При приемке Медикаментов по количеству расчет фактически поступившего количества Медикаментов производится на основании результатов _________________________________(взвешивания, данных транспортных накладных, др.). 3.7. Приемка Медикаментов по качеству производится с обязательным отбором проб из каждой партии Медикаментов, поступившей одновременно на станцию назначения, с проведением анализа в лаборатории на предмет соответствия качественным характеристикам Медикаментов, указанных в контракте. Приемка Медикаментов по качеству может производиться в месте поставки или на площадке хранения, указываемой Заказчиком, другим лицом (Получателем). 3.8. В случае несоответствия качества Медикаментов условиям настоящего контракта, отгрузочной разнарядки, отгрузочной документации, действующим стандартам и техническим условиям, Поставщик обязан незамедлительно (в течение _____________ дней с момента приемки) заменить некачественные Медикаменты Медикаментами надлежащего качества. В случае если Поставщик не исполнит обязанность по замене Медикаментов, применяются последствия нарушения требований к качеству Медикаментов, установленные в разделе 5 настоящего контракта. 3.9. Все поставляемые Медикаменты должен соответствовать требованиям государственного стандарта качества. 3.10. Тара и упаковка Медикаментов должны обеспечивать сохранность качества, эффективность и безопасность во время транспортировки и хранения. 3.11. Остаточный срок годности на поставляемые Медикаменты должен составлять не менее 80 % на момент поставки, в иных случаях должен быть оговорен Сторонами и зафиксирован в документе, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему контракту. 4. Порядок расчетов 4.1. Заказчик оплачивает Поставщику стоимость фактически принятых по количеству и качеству Медикаментов, по цене, утвержденной на основании результатов конкурса (пункт 2.2. настоящего контракта), и расходы на их транспортировку до пункта назначения, понесенные Поставщиком с момента сдачи погруженного вагона (цистерны, автотранспортного средства) перевозчику, в сумме фактически понесенных затрат на их оказание, подтвержденных соответствующими документами (железнодорожная или товаротранспортная накладная). Расходы, связанные с погрузкой Медикаментов и подготовкой их к транспортировке на станции (в пункте) отправления (подача-уборка вагонов и цистерн, разные сборы станции отправления и прочие расходы) оплачиваются Поставщиком самостоятельно. В случае если производится выборка Заказчик оплачивает Поставщику только стоимость Медикаментов. После поступления партии Медикаментов и по результатам ее приемки по количеству и качеству Поставщик направляет в адрес Заказчика счета- фактуры, в которых указываются наименование Медикаментов, их количество, стоимость с учетом налоговых платежей. Отдельной строкой в счете-фактуре выделяются расходы на транспортировку Медикаментов до пункта назначения". 4.2. Расчет осуществляется платежным поручением Заказчика. По письменному соглашению сторон допускается использование иных форм расчетов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 4.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату за партию Медикаментов в течение ______________ календарных дней с момента поставки при отсутствии разногласий по качеству и количеству принятых Медикаментов при условии предоставления Заказчику документов, подтверждающих факт поставки (железнодорожная или товаротранспортная накладная, акты приемки). При нарушении сроков поставки и требований к качеству Медикаментов в случаях, предусмотренных в пунктах 5.4, 5.5, 5.6, срок оплаты увеличивается соразмерно сроку, потраченному на устранение выявленных недостатков. 4.4. В случае существенного превышения размера расходов на транспортировку Медикаментов по сравнению со средневзвешенной суммой указанных расходов, согласованной сторонами в протоколе согласования цены, (Приложение N 2 к настоящему контракту), Поставщик обращается к Заказчику с предложением о согласовании суммы контракта в соответствии с пунктом 6.4. Положения о порядке формирования и размещения областного заказа на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных нужд, утвержденного Постановлением Правительства Кировской области от 16 апреля 2002 года N 15/136. При этом Заказчик вправе согласиться с увеличением суммы контракта на поставку Медикаментов либо отказаться от дальнейшего исполнения настоящего контракта. 4.5. С момента принятия решения о реорганизации, ликвидации Поставщик обязуется произвести с Заказчиком сверку расчетов за поставленные Медикаменты в течение пяти дней. (В контракте стороны могут по согласованию предусмотреть иной порядок расчетов) 5. Ответственность сторон (Ответственность сторон регулируется статьями 15, 393-406, $ 3-4 Главы 30 Гражданского кодекса РФ, статьей 72 Бюджетного кодекса РФ) 5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены. Сторона, ссылающаяся на действие форс-мажорных обстоятельств, обязана в письменной форме известить об этом другую сторону в течение 5 дней с момента их наступления. 5.3. Отсутствие уведомления об отправке Медикаментов в установленный пунктом 3.2. контракта срок, влечет обязанность Поставщика возместить Заказчику дополнительные расходы, связанные с неготовностью станции назначения, площадок хранения, транспорта и иных разгрузочных механизмов, работников Заказчика (Получателя) к принятию Медикаментов, плату за подачу-уборку вагонов и цистерн, за пользование вагонами и цистернами вследствие их сверхнормативного простоя, сборы и штрафные санкции за простой железнодорожного и автомобильного транспорта и иные убытки, вызванные указанным нарушением. Отправка Медикаментов с нарушением условий, предъявляемых к перевозке сырьевых видов Медикаментов влечет обязанность Поставщика возместить Заказчику дополнительные затраты, связанные с переадресовкой и выгрузкой Медикаментов, на иных станциях, чем те, которые указаны в разнарядках. Поступление в сутки большего количества Медикаментов, если оно произошло по вине Поставщика, дает Заказчику право уменьшить оплату поступившей части Медикаментов на 0,3%, соразмерно количеству Медикаментов, поступившего на станцию назначения сверх определенной суточной нормы. 5.4. За недопоставку или просрочку поставки Медикаментов по настоящему контракту Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере _____ процента от стоимости недопоставленных Медикаментов или Медикаментов, поставка которых просрочена и расходов на их транспортировку за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства по поставке Медикаментов. 5.5. В случае поставки Медикаментов ненадлежащего качества (п. 3.8) при предоставлении Поставщику соответствующих подтверждающих документов, актов приемки (результаты лабораторных анализов, ж.д. или транспортные накладные и другие) Заказчик вправе по своему усмотрению принять Медикаменты с уменьшением покупной цены Медикаментов в соответствии с таблицей соразмерного уменьшения цены (Приложение N 3 к настоящему контракту, являющееся его неотъемлемой частью) или потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков Медикаментов. В случае поставки Медикаментов несоответствующей оговоренной в п. 1.1 контракта марке (наименованию) Заказчик вправе по своему усмотрению отказаться от приема Медикаментов или принять их, оплатив их стоимость с уменьшением цены на ____%. Основанием для установления марки поступивших Медикаментов являются сведения, указанные в транспортных накладных, сертификатах, паспортах качества Медикаментов, или результаты лабораторных анализов. 5.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Медикаментов (обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от его оплаты (Получатель - от приема) или по своему выбору потребовать от Поставщика: замены Медикаментов ненадлежащего качества Медикаментами, соответствующим настоящему контракту в 20-дневный срок; отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возврата уплаченной за Медикаменты денежной суммы в срок, указанный в уведомлении; В случае отказа Заказчика (Получателя) от приемки Медикаментов ненадлежащего качества указанные Медикаменты принимается Заказчиком (Получателем) на ответственное хранение. Заказчик (Получатель) незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, который обязан вывезти принятые на ответственное хранение Медикаменты в течение семи дней с момента получения уведомления своими силами за свой счет или просить Заказчика третье лицо Исполнителя осуществить возврат Медикаментов Поставщику самостоятельно с отнесением всех расходов на Поставщика. В случае, если Заказчик третье лицо Исполнитель даст письменное согласие на возврат Медикаментов Поставщику своими силами, возврат осуществляется при условии предварительной оплаты Поставщиком затрат Заказчика (Получателя), связанных с возвратом Медикаментов. В случае, если Поставщик не предпринимает мер по вывозу Медикаментов, либо Заказчик (Получатель) не согласен осуществить их возврат собственными силами, Заказчик (Получатель) вправе реализовать Медикаменты". Расходы, понесенные Заказчиком (Получателем) в связи с принятием на ответственное хранение, реализацией Медикаментов или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком. При этом вырученные денежные средства от реализации Медикаментов за вычетом сумм, причитающихся Заказчику (Получателю), передаются Поставщику. Расходы могут быть также удержаны из сумм, причитающихся Поставщику за ранее поставленные Медикаменты. 5.7. В случае ненадлежащего качества части Медикаментов, входящей в объем поставки, Заказчик вправе реализовать в отношении этой части права, предусмотренные п.п. 5.5, 5.6. настоящего контракта. 5.8. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта (в соответствии с п.п. 5.6, 5.9, 6.1), последний считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении о расторжении контракта. 5.9. При неоднократном (два и более раза) нарушении сроков поставки, указанных в календарном плане (Приложение N 1 к настоящему контракту), отгрузочной разнарядке (Приложение N 4 к настоящему контракту), Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями условия контракта. (В Контракте могут быть определены дополнительные виды ответственности за нарушение иных условий, однако они не должны противоречить нормам действующего законодательства РФ) 6. Особые условия контракта 6.1. При подписании Контракта в срок до ______ дней Поставщиком должно быть передано Заказчику обеспечение исполнения условий Контракта в виде залога денежных средств в сумме _______________ (рублей, процентов от общей стоимости контракта). В случае неисполнения данного особого условия в указанный срок Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке. 6.2. ___________________________________________________________ _____________________________ (другие особые или специальные условия, определяемые сторонами в зависимости от специфики поставляемого вида Медикаментов, условий конкурсной документации и др.) 7. Срок действия контракта 7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до "___"________________ 200__ года. 7.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон. 8. Заключительные положения 8.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 8.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями. 8.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в установленном законом порядке в Арбитражном суде Кировской области. 8.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены ими в течение 30 дней с момента направления претензии. 8.5. Уступка прав требования по настоящему контракту допускается только с письменного согласия сторон. 9. Юридические адреса и реквизиты сторон Поставщик:____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________ Заказчик:_____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________ Поставщик (Должность, ФИО, подпись) Заказчик (Должность, ФИО, подпись) "___" ____________ 200_ г. "___" _________ 200 _ г. МП МП Приложение N 1 к государственному контракту от "__"________ 200__ г. N КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ---------------------------------------------------------------------- | Наименование Медикаментов | Срок поставки. | Объем поставки, | | (его техническая | | тонн | | характеристика, качество) | | | |----------------------------+---------------------+-----------------| | | | | ---------------------------------------------------------------------- Данный календарный план является неотъемлемой частью настоящего контракта Заказчик Поставщик "___"____________ 200__г. "___"____________ 200__г. МП МП Приложение N 2 к государственному контракту от "___"_______200__г. N ПРОТОКОЛ согласования суммы контракта ------------------------------------------------------------------- |Наименование Медикаментов (его | | |техническая характеристика, | | |качество) | | |---------------------------------+-------------------------------| |Цена за единицу Медикамента с | | |учетом налоговых платежей, | | |рублей (фиксированная цена на | | |весь период отгрузки) | | |---------------------------------+-------------------------------| |Средневзвешенная стоимость | | |транспортировки 1 тонны | | |Медикаментов до станций, | | |расположенных на территории | | |Кировской области, с учетом всех | | |расходов и налоговых платежей, | | |рублей | | |---------------------------------+-------------------------------| |Цена за единицу Медикамента с | | |учетом транспортировки до | | |станций, расположенных на | | |территории Кировской области, с | | |учетом всех расходов и налоговых | | |платежей, рублей | | |---------------------------------+-------------------------------| |Объем поставляемых Медикаментов, | | |тонн | | |---------------------------------+-------------------------------| |Общая сумма контракта, тыс. | | |рублей | | ------------------------------------------------------------------- Данный протокол является неотъемлемой частью настоящего контракта. Заказчик Поставщик "___"____________ 200__г. "___"____________ 200__г. МП МП Приложение N 3 к государственному контракту от "___"_______200__N__ ТАБЛИЦА соразмерного уменьшения цены ---------------------------------------------------------------------- | Качественный параметр | Изменение качественного | Процент снижения | | | параметра | цены | |-----------------------+-------------------------+------------------| | | | | ---------------------------------------------------------------------- Данная таблица является неотъемлемой частью настоящего контракта. Заказчик Поставщик "___"____________ 200__г. "___"____________ 200__г. МП МП Приложение N 4 к государственному контракту от "___"______ 200__г. N __ г. Киров РАЗНАРЯДКА на отгрузку Медикаментов --------------------------------------------------------------------- | Грузополучатель | Реквизиты | Условия | График поставки | | | станции | поставки |------------------------| | | назначения | | | |------------------+------------+----------+------------------------| | | | | | | | | | |------------------------------------------+----+----+----+----+----| | ИТОГО: | | | | | | --------------------------------------------------------------------- Заказчик "___"______________200 г. МП Форма N 8 Государственный контракт No. __________ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТИПОВАЯ ФОРМА г. Киров "__"________ 20 __ г. _____________________________________________, именуем___ в дальнейшем (наименование органа) Заказчик в лице ________________________________________, действующего (должность, фамилия, имя, отчество) на основании _______________________________________, с одной стороны, (положения, доверенности) и_____________________________________________________________________ (наименование предприятия, учреждения, организации) именуем_____ в дальнейшем Исполнитель, в лице ________________________ (фамилия, имя, отчество) действующего на основании _________________________________________, с (Устава, положения, доверенности) другой стороны, в соответствии с ____________________________________, (основание для заключения контракта Протокол от___ N) именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги непосредственно Заказчику либо указанному Заказчиком получателю услуг в соответствии с заданием на оказание услуг (Приложение N 1 к контракту), а Заказчик обязуется оплатить стоимость оказанных услуг в соответствии с протоколом согласования контрактной стоимости оказываемых услуг (приложение N 2 к контракту). 1.2. Услуги считаются оказанными после подписания акта о выполнении услуг по настоящему контракту Заказчиком или его уполномоченным представителем. 2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Услуги оплачиваются Заказчиком за счет средств, предусмотренных на соответствующие цели в областном бюджете или внебюджетном фонде на соответствующий финансовый год. 2.2. Сумма настоящего контракта определяется в протоколе согласования контрактной стоимости (Приложение N 2) в зависимости от вида оказываемых услуг, определяемого в соответствии с заданием на оказание услуг Заказчику (Приложение N 1). 2.3. Оплата по настоящему контракту производится в безналичной форме перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: 1) аванс в размере ____________________________________% от стоимости услуг, или_________________________ рублей должен быть перечислен до "____"______________20___ г.; 2) _____________________________________________________________, 3) Окончательный расчет производится в течение ______ дней со дня подписания сторонами акта о выполнении услуг. 2.4. Общая сумма контракта может быть пересмотрена только в соответствии с пунктом 6.4. Положения о порядке формирования и размещения областного заказа на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных нужд, утвержденного постановлением Правительства области от 16.04.2002 N 15/136. При этом Заказчик вправе согласиться с увеличением суммы Контракта либо отказаться от дальнейшего исполнения настоящего контракта. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Исполнитель обязан: 3.1.1. Оказать услуги по качеству, согласованному сторонами в задании на оказание услуг (Приложение N 1). 3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в задании на оказание услуг (приложение N 1 ). 3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в том числе если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество оказанных услуг, в течение ___ дней. 3.1.4. Оказать услуги лично. 3.1.5. Представить отчет об оказании услуг и иные документы_____________________________________________________________ ___________, (указать документы) необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств в течение________________ дней. 3.2. Заказчик обязан: 3.2.1. Оплатить услуги по цене, определенной в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Контракта, в порядке, определенном в пункте 2.3. Контракта. 3.4. Заказчик имеет право: 3.4.1. Во всякое время проверять процесс и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 3.4.2. Отказаться от исполнения Контракта в любое время до подписания акта о выполнении услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в задании на оказание услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета __% от суммы Контракта за каждый день просрочки. 4.2. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета. 4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств, в том числе устранения нарушений, допущенных при исполнении настоящего контракта и возмещения убытков в части не покрытой неустойкой. 4.4. При подписании Контракта в срок до ______ дней Исполнителем должно быть передано Заказчику обеспечение исполнения условий Контракта в виде залога денежных средств в сумме _______________ (рублей, процентов от общей стоимости контракта). В случае неисполнения данного особого условия в указанный срок Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке. 5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 5.2. При невозможности урегулировать спор по настоящему контракту путем переговоров одна из Сторон направляет другой стороне претензию в срок 5.3. Сторона, получившая претензию по настоящему контракту обязана рассмотреть ее в течение _______________, направив другой стороне ответ на претензию в течение 5.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, а также в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Кировской области согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку. 6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне не позднее чем за ____________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта. 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 7.1. Настоящий Контракт вступает в действие с ____________ и действует до "___"_________ 200 __ г. 7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта. 7.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 7.4. Уступка прав требований по настоящему Контракту допускается только с письменного согласия сторон. 7.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта: задание на оказание услуг, протокол согласования контрактной стоимости. 7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.7. При подписании Контракта в срок до ______ дней Поставщиком должно быть передано Заказчику обеспечение исполнения условий Контракта в виде залога денежных средств в сумме _______________ (рублей, процентов от общей стоимости контракта). В случае неисполнения данного особого условия в указанный срок Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.. 8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН <*> --------------------- <*> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом. ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________________________ ______________________________ (юридический и фактический (юридический и фактический _______________________________ ______________________________ адрес, банковские реквизиты, адрес, банковские реквизиты, _______________________________ ______________________________ ИНН) ИНН) _______________________________ ______________________________ (должность, подпись, (должность, подпись, инициалы, фамилия) инициалы, фамилия) М. П. М. П. Приложение N 1 к государственному контракту на оказание услуг для государственных нужд Кировской области От _____________ N ________ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ услуги, которые должны быть оказаны в ______ году из _________________ в______________________ ----------------------------------------------------------------------------- |No.|Наименование услуг:|Конк- |Требо-| Цена |Сумма| Сроки оказания | |п/п|1) Услуги связи |ретный|вания |за оп-| в |------------------------| | |2) Медицинские, |полу- | к |реде- | руб-|I кв |II кв|III кв|IV кв| | |3) Аудиторские, |чатель|качес-|ленное| лях | | | | | | |4)Консультационные,|услуги| тву |коли- | | | | | | | |5) Информационные, | |услуг |чество| |-----+-----+------+-----| | |6) Иные виды услуг | | |услуг | |месяц|месяц|месяц |месяц| | |указать | | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-------------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------- (Заказчик - должность, Ф. И. О.) (Исполнитель - должность, Ф. И. О.) "___"____________ 200____г. "___"___________ 200____г. МП МП Приложение N 2 к государственному контракту на оказание услуг для государственных нужд Кировской области От______________N________ ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ СТОИМОСТИ к контракту ______________ от "____" ____200__ г. N___________________ (название) ---------------------------------------------------------------------- | Номер | Подробное содержание оказываемой услуги | Контрактная цена | | п/п | | (тыс. руб.) | |-------+-----------------------------------------+------------------| | | | | ---------------------------------------------------------------------- Итого: контрактная цена составляет____________________________________ (____________________________) тыс. руб. (Заказчик - должность, Ф. И. О.) (Исполнитель - должность, Ф. И. О.) "___" _______________ 200__г. "___"_______________ 200___г. МП МП Форма N 9 Государственный контракт N_______________ на выполнение строительных (ремонтных) работ объектов средней сложности для государственных нужд Кировской области (Глава 37 ГК РФ) ТИПОВАЯ ФОРМА г. Киров "___"__________200_г. ___________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________, действующего на основании ___________, с одной стороны и __________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________, действующего на основании____________ с другой стороны заключили настоящий контракт о нижеследующем: 1. Предмет контракта 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнять работы по строительству, ремонту (другие виды работ________________________) объекта для нужд Кировской области __________________________________, финансирование которого осуществляется за счет средств, предусмотренных на соответствующие цели в областном бюджете или внебюджетном фонде на соответствующий финансовый год в соответствии с техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему контракту, являющееся его неотъемлемой частью), и сдать результаты работ Заказчику. 1.2. Указанные в пункте 1.1. работы выполняются из материалов Заказчика. 1.2.1. Передача Заказчиком Подрядчику материалов и возврат оставшихся материалов по окончанию работ оформляются актами передачи материалов. 1.2.2. По письменному согласованию сторон Подрядчик вправе использовать для выполнения работ собственные материалы. 1.3. Стоимость работ по настоящему контракту определяется сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, которая на момент его заключения составляет _____________________________(____________________________________) руб., в т.ч. НДС________________________________ руб. 1.4. В случае существенного превышения стоимости работ Подрядчик обращается к Заказчику с предложением о согласовании суммы контракта в соответствии с пунктом 6.4. Положения о порядке формирования и размещения областного заказа на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных нужд, утвержденного Постановлением Правительства Кировской области от 16 апреля 2002 года N 15/136. При этом Заказчик вправе согласиться с увеличением суммы контракта либо отказаться от дальнейшего исполнения настоящего контракта. (В контракте могут быть установлены иные положения о цене работ с учетом ст. 709 ГК) 2. Сроки выполнения работ Срок начала работ____________________(год, месяц). Срок выполнения работ _________________(год, месяц). (В контракте могут быть указаны сроки выполнения отдельных этапов работ ст. 708 ГК. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача- приемка выполненных работ осуществляется поэтапно) 3. Обязанности Подрядчика Подрядчик обязуется: 3.1. Выполнить своими силами и средствами все строительно- монтажные работы в объеме и сроки, оговоренные в календарном плане выполнения работ (приложение N 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта). 3.2. Обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, графиком производства работ и строительными нормами и правилами. 3.3. Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями. 3.4. Обеспечить своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных как при приемке работ, так и в течение гарантийного срока эксплуатации. (в контракте могут быть установлены сроки обнаружения ненадлежащего качества результатов работы ст. 724 ГК) 3.5. Возвести собственными силами в соответствии с проектно- сметной документацией все временные здания и сооружения. 3.6. Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций, необходимых на период выполнения работ на строительной площадке и присоединения коммуникаций в соответствии с проектом. 3.7. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение. (Отдельным разделом в контракте могут быть предусмотрены положения о строительной площадке либо техническом помещении под монтаж оборудования) 3.8. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения строительно-монтажных работ и обеспечить соблюдение его на строительной площадке. 3.9. Известить Заказчика и до его указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ, иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность исполнения ее в срок. 3.10. Не выполнять указания Заказчика и использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований по охране окружающей среды и безопасности строительных работ с обязательным письменным уведомлением Заказчика в течение_________ дней. 3.11. Известить в течение ____дней Заказчика о готовности объекта. 3.12. Произвести индивидуальные испытания смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика. 3.13. Обеспечить сохранность проектно-сметной документации и передать ее Заказчику после подписания госкомиссией соответствующего акта в полном объеме и в пригодном для дальнейшего использования состоянии. 4. Обязанности Заказчика Заказчик обязуется: 4.1. Передать Подрядчику по акту, подписанному сторонами настоящего контракта, строительную площадку, пригодную для производства работ на весь период строительства объекта. 4.2. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию, утвержденную Заказчиком к производству работ, составленную в соответствии с требованиями строительных норм и правил, прошедшую государственную экспертизу и утвержденную в установленном порядке. 4.3. Осуществить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком. 4.4. Осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо привлечь для этого специализированную организацию. 4.5. Осуществлять технический надзор. (Контрактом могут быть установлены права сторон с учетом норм гл. 37 ГК) 5. Платежи и расчеты 5.1. Оплата работ по настоящему контракту производится Заказчиком по факту выполненных работ согласно акту сдачи-приемки выполненных работ, подписанному сторонами. 5.2. Оплата по настоящему контракту осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 5.3. Расчеты по настоящему контракту производятся Заказчиком не позднее _______________________________ дней (месяцев) после окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (после подписания акта сдачи-приемки работ) при условии предоставления Подрядчиком счета-фактуры. 5.4. По согласованию сторон возможен иной порядок расчетов способами, не запрещенными действующим законодательством. (В контракте могут быть предусмотрены условия о выплате Подрядчику аванса или задатка ст. 711 ГК.) 6. Производство работ 6.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам. 6.2. Подрядчик ежемесячно при подписании актов выполненных работ, представляет Заказчику журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты на примененные материалы и изделия. Подрядчик несет ответственность за составление и достоверность всей документации. 6.3. Подрядчик за _________(дней) извещает Заказчика о выполнении отдельных видов работ, готовность которых подтверждается актом. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в акт приемки скрытых работ. (в контракте могут быть установлены дополнительные условия приемки заказчиком работы, выполненной подрядчиком с учетом норм ст. 720 ГК) 6.5. Срок гарантии на выполненные работы _________ (указывается конкретный срок и его начало). Если в период гарантии обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. 6.6. Заказчик не вправе запрещать Подрядчику проведение мероприятий, удешевляющих строительство, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта, при условии их надлежащего согласования. Распределение полученной Подрядчиком экономии между сторонами производится дополнительно на основании письменного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта. 6.7. Подрядчик не имеет права продавать или передавать третьему лицу строящийся или построенный объект, отдельную его часть или проектно-сметную документацию. 7. Ответственность сторон 7.1. При подписании контракта в срок до ______ дней Подрядчиком должно быть передано Заказчику обеспечение исполнения условий контракта в виде залога денежных средств в сумме _______________ (рублей, процентов от общей стоимости контракта). В случае неисполнения данного особого условия в указанный срок контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке. 7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по контракту Подрядчик уплачивает неустойку в размере ____% от цены контракта, а также возмещает убытки в сумме, не покрытой неустойкой, выразившиеся в произведении другой стороной расходах, в утрате или повреждении имущества. 7.3. При нарушении срока выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом и согласованного сторонами срока устранения недостатков, Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки с момента наступления срока исполнения обязательств в случае полного или частичного письменного признания Подрядчиком требований (претензий), предъявленных Заказчиком, либо в случае отказа в их признании, а равно отсутствия такого признания - при наличии вступившего в законную силу решения суда о взыскании штрафных санкций. 7.4. При использовании материалов ненадлежащего качества (подпункт 1.2.1.) Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, а также устранить за свой счет все недостатки выполненных работ. 7.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ. (в контракте могут быть установлены иные меры ответственности с учетом норм гл. 25 и ст. 723 ГК, ст. 72 Бюджетного кодекса РФ) 8. Порядок разрешения споров 8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется контрагенту по контракту с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в течение ______________ дней с момента ее получения. 8.2. Если в ходе претензионного порядка урегулирования споров стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться в арбитражный суд Кировской области. 9. Действие обстоятельств непреодолимой силы 9.1. Стороны не несут ответственность за задержку выполнения или невыполнения обязательств по настоящему контракту, обусловленную обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой платой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту в течение ___________дней. 9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления. 10. Заключительные положения 10.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 10.2. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения всех обязательств по контракту. 10.3. Изменения контракта действительны, если они оформлены письменно и подписаны сторонами по контракту. 10.4. Уступка прав требования по настоящему контракту без письменного согласия сторон не допускается. 10.5. Если в процессе выполнения работ по настоящему контракту выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке выполнения работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Подрядчик обязаны в _________- дневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении контракта. 11. Юридические адреса сторон 3аказчик _____________________________ Подрядчик ____________________________ Заказчик (ФИО, должность, подпись) Подрядчик "___"_________200_г "___"_________200_г МП МП Приложение N 1 к контракту от"__"________ 200_ г. N___ УТВЕРЖДАЮ "___"__________ 200__ г. ________________________ ________________________ МП ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ_____________ 1. Полное наименование Заказчика. 2. Полное наименование Подрядчика. 3. Основание для проведения работ. 4. Цель и исходные данные. 5. Требования Заказчика к выполнению работ. 6. Требования Подрядчика к выполнению работ. 7. Технико-экономическое обоснование. 8. Патентно-лицензионное обоснование (при необходимости). 9. Этапы проведения работ в соответствии с календарным планом. 10. Иные разделы в соответствии с условиями контракта. Приложение N 2 к контракту от "___"______ 200__ г. N___ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ -------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование работ по | Срок выполнения | Цена этапа | | | контракту и основных | (начало - | (руб.) | | | этапов его выполнения | окончание число, | | | | | месяц, год) | | |-------+------------------------+------------------+--------------| | 1 | | | | |-------+------------------------+------------------+--------------| | 2 | | | | |-------+------------------------+------------------+--------------| | 3 | | | | |-------+------------------------+------------------+--------------| | | Всего: | | | -------------------------------------------------------------------- Заказчик Подрядчик "___"___________ 200__г. "___"___________ 200__г. МП МП Форма N 10 Государственный контракт N____________ на выполнение простых и малых по объему работ для государственных нужд Кировской области (Глава 37 ГК РФ) ТИПОВАЯ ФОРМА г. Киров "___"__________200_г. __________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________, действующего на основании -_________, с одной стороны и __________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________, действующего на основании____________ с другой стороны заключили настоящий контракт о нижеследующем: 1. Предмет контракта 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в п. 1.2 настоящего контракта, и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их за счет средств, предусмотренных на соответствующие цели в областном бюджете или внебюджетном фонде на соответствующий финансовый год. 1.2. Подрядчик обязуется выполнить _________________ работы в соответствии с техническим заданием (приложение N 1 к контракту, являющееся его неотъемлемой частью). Для выполнения указанных работ Подрядчик обязуется представить на утверждение Заказчика в срок_________ необходимую проектно - сметную документацию. 1.3. Указанные в пункте 1.2. работы выполняются из материалов Заказчика. 1.3.1. Передача заказчиком Подрядчику материалов и возврат оставшихся материалов по окончанию работ оформляются актами передачи материалов. 1.3.2. По письменному согласованию сторон Подрядчик вправе использовать для выполнения работ собственные материалы. 1.4. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. 1.5. Стоимость работ по настоящему контракту определяется сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, которая на момент его заключения составляет __________________________________(______________________________) руб., в т.ч. НДС__________________________________ руб. 1.6. В случае существенного превышения стоимости работ Подрядчик обращается к Заказчику с предложением о согласовании суммы контракта в соответствии с пунктом 6.4. Положения о порядке формирования и размещения областного заказа на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных нужд, утвержденного Постановлением Правительства Кировской области от 16 апреля 2002 года N 15/136. При этом Заказчик вправе согласиться с увеличением суммы контракта либо отказаться от дальнейшего исполнения настоящего контракта. (в контракте могут быть установлены иные положения о цене работ с учетом ст. 709 ГК, условий о выплате аванса или задатка ст. 711 ГК) 2. Порядок оплаты 2.1. Оплата работ по настоящему контракту производится Заказчиком по факту выполненных работ согласно акту сдачи-приемки выполненных работ, подписанному сторонами. 2.2. Оплата по настоящему контракту осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, а также иными способами, не запрещенными действующим законодательством. 2.3. Расчет по настоящему контракту производится Заказчиком не позднее ______________________ дней (месяцев) после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (после подписания акта сдачи-приемки работ) при условии предоставления Подрядчиком счета-фактуры. 2.4. По согласованию сторон возможен иной порядок расчетов способами, не запрещенными действующим законодательством. 3. Сроки выполнения работ Срок начала работ____________________(год, месяц). Срок выполнения работ _________________(год, месяц). (В контракте могут быть указаны сроки выполнения отдельных этапов работ ст. 708 ГК) 4. Обязательства сторон 4.1. Заказчик имеет право: 4.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 4.1.2. Отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта. 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ (приложение N 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта) и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего контракта. 4.2.2. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также иного используемого для исполнения контракта имущества, предоставленных Заказчиком. 4.2.3. По окончании работ передать по акту сдачи-приемки ее результат и права на нее Заказчику, а также передать Заказчику информацию, документацию необходимые для эксплуатации и иного использования результата работ. 4.2.4. Предоставить гарантийный срок использования результатов работы на ______месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц. 4.2.5. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволяют продолжить нормальное использование Заказчиком результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 4.2.6. Возвратить по окончании работ до подписания акта сдачи- приемки выполненных работ по акту передачи предоставленные Заказчиком материалы, оборудование иное имущество в том состоянии, в котором оно было предоставлено ранее, а также предоставить Заказчику отчет об израсходованных материалах. 4.2.7. Обеспечить качество выполнения подрядных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. 4.2.8. В согласованный с Заказчиком срок устранить за свой счет недостатки и скрытые дефекты в работе, допущенные по вине Подрядчика и выявленные в результате приемки работы. 4.3. Заказчик обязан: 4.3.1. В течение________ после получения от Подрядчика извещения об окончании работы (этапа работ) осмотреть и принять результаты работы. 4.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим контрактом. 5. Порядок сдачи и приемки работ 5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ в течение _______________ дней. 5.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством и оформляются актом сдачи-приемки выполненных работ, подписываемых обеими сторонами с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиями настоящего контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение _____ со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет. 5.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, в том числе в случаях, если они были выявлены после истечения сроков, указанных в контракте. 5.4. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или акта устранения недостатков. (В случае выполнения работ отдельными этапами сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно. В контракте могут быть установлены дополнительные условия приемки заказчиком работы, выполненной подрядчиком, с учетом норм ст. 720 ГК). 6. Ответственность сторон 6.1. При подписании контракта в срок до ______ дней Подрядчиком должно быть передано Заказчику обеспечение исполнения условий контракта в виде залога денежных средств в сумме _______________ (рублей, процентов от общей стоимости контракта). В случае неисполнения данного особого условия в указанный срок контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке. 6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по контракту Подрядчик уплачивает неустойку в размере ____% от цены контракта, а также возмещает убытки в сумме, не покрытой неустойкой, выразившиеся в произведении другой стороной расходах, в утрате или повреждении имущества. 6.3. При нарушении срока выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом и согласованного сторонами срока устранения недостатков, Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки с момента наступления срока исполнения обязательства в случае полного или частичного письменного признания Подрядчиком требований (претензий), предъявленных Заказчиком, либо в случае отказа в их признании, а равно отсутствия такого признания - при наличии вступившего в законную силу решения суда о взыскании штрафных санкций. 6.4. При использовании материалов ненадлежащего качества (подпункт 1.3.1.) Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, а также устранить за свой счет все недостатки выполненных работ. 6.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ. (в контракте могут быть установлены иные меры ответственности с учетом норм гл. 25 и ст. 723 ГК, ст. 72 Бюджетного кодекса РФ) 7. Порядок разрешение споров. 7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется контрагенту по контракту с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в течение ___________ дней с момента ее получения. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
