|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Кировской области от 07.08.2012 № 165/453Правительства Кировской области от 07.08.2012 N 165/453 ПОРЯДОК предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов в 2012 году 1. Порядок предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов в 2012 году (далее - Порядок) разработан на основании части 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на проведение капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов (далее - субсидии) в рамках областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" на 2012-2015 годы (далее - Программа), утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2011 N 121/439. 2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) ежемесячно в соответствии с кассовым планом областного бюджета, утвержденным в установленном порядке, с учетом отчетов и сведений, указанных в пункте 15 настоящего Порядка. Субсидии предоставляются при условии заключения муниципальным образованием с департаментом жилищно-коммунального хозяйства Кировской области соглашения на реализацию мероприятий Программы (далее - соглашение с департаментом). 3. Перечисление субсидий из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов (городских округов) осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов). 4. При поступлении субсидий финансовый орган муниципального района (городского округа) в течение трех рабочих дней зачисляет их на лицевые счета, открытые в финансовом органе муниципального образования, главным распорядителям бюджетных средств, уполномоченным в соответствии с муниципальными правовыми актами на использование указанных средств, либо перечисляет их в бюджеты поселений на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступления и распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты поселений. 5. Муниципальные образования проводят конкурсный отбор подрядной организации, осуществляющей выполнение проектных работ, работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов (далее - конкурсный отбор), в соответствии с Порядком проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по выбору организаций для реализации мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов, утвержденным настоящим постановлением. 6. По итогам конкурсного отбора заключается договор подряда на выполнение проектных работ, работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирного дома (далее - договор подряда) в многоквартирном доме между управляющей организацией, товариществом собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом и победителем конкурса. 7. Субсидии и средства местного бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов перечисляются из бюджета муниципального образования на отдельно открытые банковские счета управляющей организации, ТСЖ, жилищному, жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу в пределах цены договора подряда и в пределах средств соответствующего бюджета, установленных в перечне многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта и (или) реконструкции в 2012 году, утвержденном настоящим постановлением. Перечисление субсидии и средств местного бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов из бюджета муниципального образования управляющей организации, ТСЖ, жилищному, жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу осуществляется в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом фактически выполненных работ. 8. Субсидии и средства местного бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов перечисляются из бюджета муниципального образования на основании нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего порядок и условия предоставления указанных средств. 9. Муниципальные образования, участвующие в реализации Программы, заключают соглашения с управляющими организациями, ТСЖ, жилищными, жилищно-строительными и иными специализированными потребительскими кооперативами о предоставлении субсидий в соответствии с настоящим Порядком. 10. Средства собственников помещений в многоквартирном доме на долевое финансирование мероприятий Программы вносятся на отдельные банковские счета организаций, управляющих многоквартирными домами, для дальнейших расчетов с подрядными организациями, в пределах цены договора подряда и в пределах средств, установленных в перечне многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта и (или) реконструкции в 2012 году, утвержденном настоящим постановлением. 11. Главные распорядители бюджетных средств (администрации поселений) представляют в финансовый орган муниципального образования договор подряда, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат, платежные и иные документы, установленные финансовым органом муниципального образования, для санкционирования оплаты денежных обязательств. 12. В случае изменения способа управления многоквартирным домом в период реализации Программы новая организация, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме для управления многоквартирным домом, принимает на себя исполнение обязательств предыдущей организации в порядке, установленном главой 24 Гражданского кодекса Российской Федерации. 13. В случае отказа собственников помещений в многоквартирном доме от участия в мероприятиях Программы, принятого в период реализации Программы на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в порядке, установленном действующим законодательством. 14. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области на основании сведений, представленных администрациями муниципальных образований, вносит в установленном порядке предложения об изменении объемов субсидии. 15. Администрации муниципальных образований области, участвующие в реализации Программы, представляют в департамент жилищно- коммунального хозяйства Кировской области: ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании субсидии на первое число месяца, следующего за отчетным, в электронном и бумажном виде (далее - сведения) по формам, установленным соглашением с департаментом; иные отчеты в сроки и по формам, установленным соглашением с департаментом. Отчет подписывается главой администрации муниципального образования и заверяется оттиском гербовой печати. Отчет в виде электронного документа должен соответствовать подлиннику отчета на бумажном носителе. 16. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и недостоверность представляемых в департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области сведений и отчетов возлагается на администрацию муниципального образования. 17. Контроль за правильностью использования муниципальными образованиями субсидий возлагается на департамент жилищно- коммунального хозяйства Кировской области. 18. Субсидии, не использованные муниципальными образованиями в текущем финансовом году, используются на те же цели в следующем финансовом году при наличии потребности. 19. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном действующим законодательством. УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Кировской области от 07.08.2012 N 165/453 ПОРЯДОК проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по выбору организаций для реализации мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов 1. Общие положения 1.1. Порядок проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по выбору организаций для реализации мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов (далее - Порядок) разработан в целях реализации на территории Кировской области мероприятий областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" на 2012-2015 годы (далее - Программа), утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2011 N 121/439. 1.2. В соответствии с Порядком органы местного самоуправления проводят открытый конкурс, предметом которого может выступать: определение подрядной организации в целях выполнения проектных работ на проведение капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов в рамках Программы; определение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов в рамках Программы. 1.3. Открытый конкурс на проведение государственной экспертизы проектной документации по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов в рамках Программы не проводится. 1.4. В настоящем Порядке применяются следующие термины, определения и понятия: открытый конкурс (далее - конкурс) - способ определения подрядной организации для выполнения проектных работ, работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирного дома (далее - работы), обеспечивающий прозрачность выбора подрядных организаций и равноправную конкуренцию между подрядными организациями; организатор конкурса - орган местного самоуправления (городского округа, муниципального района, городского, сельского поселения); заказчик - товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно- строительный кооператив и иной специализированный потребительский кооператив либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация, осуществляющие в соответствии с действующим жилищным законодательством управление многоквартирным домом; участники конкурса (далее - участники) - индивидуальные предприниматели и юридические лица, не являющиеся казенными учреждениями, имеющие право заниматься деятельностью, являющейся предметом конкурса, и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации; конкурсная комиссия - коллегиальный орган, формируемый организатором конкурса в целях осуществления отбора подрядных организаций для выполнения работ с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы, и проверки соответствия участников требованиям, указанным в конкурсной документации; подрядная организация - юридическое лицо, не являющееся казенным учреждением, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие свою деятельность в соответствии с действующим градостроительным законодательством, с которым по решению конкурсной комиссии заказчик заключает договор подряда на выполнение работ с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы (далее - победитель конкурса); договор подряда на выполнение работ с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы (далее - договор подряда), - договор, заключаемый между заказчиком и победителем конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации; предмет конкурса - выполнение работ с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы; конкурсная документация - комплект документов, содержащих требования, установленные организатором конкурса, к участникам конкурса, к составу, форме, сроку и порядку подачи заявок на участие в конкурсе, к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям собственников помещений в многоквартирном доме, критерии и порядок оценки участников конкурса, исходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристиках объекта капитального ремонта и (или) реконструкции, условиях и процедурах конкурса, основных условиях исполнения соглашения; заявка на участие в конкурсе - комплект документов, который подает участник в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией, и который содержит предложение участника об условиях исполнения соглашения. 1.5. Заказчик не может быть участником конкурса. 2. Порядок проведения конкурса 2.1. При проведении конкурса организатор конкурса осуществляет следующие функции: определяет предмет и срок проведения конкурса; разрабатывает и утверждает конкурсную документацию (изменения в конкурсную документацию); размещает информацию о конкурсе (извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, протоколы заседаний конкурсных комиссий) в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Извещение о проведении конкурса на выполнение проектных работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов оформляется по прилагаемой форме N 1, извещение о проведении конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов оформляется по прилагаемой форме N 2. Все приложения к формам N 1 и N 2 оформляются организатором конкурса; отвечает на вопросы участников; участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению конкурса; осуществляет прием, регистрацию и хранение заявок на участие в конкурсе; обеспечивает опубликование протоколов заседаний конкурсной комиссии; уведомляет в письменном виде победителей конкурса; направляет информацию о результатах конкурса в организации, осуществляющие управление многоквартирными домами. 2.2. Конкурсная документация может предусматривать выделение лотов. При этом в конкурсной документации отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена договора подряда, сроки и иные условия проведения конкурса на выполнение работ в отношении каждого лота. Участник подает заявку на участие в конкурсе в отношении одного или нескольких лотов. В отношении каждого лота заключается отдельный договор подряда на разработку проектной документации по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов, на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов в рамках Программы в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка. Информация о выделении лотов содержится в извещении о проведении конкурса. 2.3. Требования к участникам, составу, форме, сроку и порядку подачи заявок на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации. 2.4. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 2.5. Заявки на участие в конкурсе, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации заявок на участие в конкурсе в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса. 2.6. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается в порядке, установленном разделом 3 настоящего Порядка, в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов производится не ранее чем через 30 дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время, место вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе указываются в извещении о проведении конкурса. 2.7. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и извещение о конкурсе не позднее чем за три календарных дня до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. При этом дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе продляется не менее чем на 10 календарных дней. Организатор конкурса размещает извещение о внесении изменений на официальном сайте муниципального образования в день, следующий за днем внесения таких изменений. 2.8. Процедура вскрытия конвертов при проведении конкурса является публичной. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой заявке на участие в конкурсе: наименование участника; должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия; наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (в случае, если такое обеспечение предусмотрено конкурсной документацией); предлагаемые участниками условия (цена соглашения, срок выполнения работ, квалификация участника); другая информация на усмотрение организатора конкурса. 2.9. Проверка соответствия участников требованиям, указанным в конкурсной документации, осуществляется конкурсной комиссией. 2.10. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 2.10.1. Отсутствие подписи в заявке на участие в конкурсе или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать заявку на участие в конкурсе. 2.10.2. Несоответствие участника конкурсным требованиям, установленным конкурсной документацией. 2.10.3. Превышение цены заявки на участие в конкурсе над начальной ценой, указанной в конкурсной документации. 2.10.4. Представление участником в заявке на участие в конкурсе недостоверных сведений. 2.10.5. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в конкурсную документацию. 2.11. Заявки на участие в конкурсе, поступившие с опозданием срока, установленного в извещении о проведении конкурса, не принимаются к рассмотрению. 2.12. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях: если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной заявки на участие в конкурсе; если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе; если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе. 2.13. В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор подряда заключается с участником, подавшим эту заявку. 2.14. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса обязан передать победителю конкурса подписанный со стороны заказчика и организатора конкурса проект договора подряда, прилагаемый к извещению. Изменение условий договора подряда, определенных в конкурсной документации, не допускается. 2.15. Победитель конкурса обязан подписать договор подряда в десятидневный срок с момента его получения. 2.16. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора подряда или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору подряда (если обеспечение исполнения обязательств предусмотрено конкурсной документацией), то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае договор подряда заключается с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место. 2.17. В пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по прилагаемой форме N 5 осуществляется возврат обеспечения конкурсной заявки участникам (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией), за исключением участников, заявкам которых присвоены 1-е и 2-е места. 3. Конкурсная комиссия 3.1. Конкурсная комиссия создается правовым актом органа местного самоуправления. В правовом акте указываются состав конкурсной комиссии (не менее 6 человек), председатель конкурсной комиссии, порядок работы конкурсной комиссии в соответствии с конкурсной документацией и настоящим Порядком. 3.2. Помимо специалистов администрации муниципального образования в обязательном порядке в состав конкурсной комиссии включаются представители заказчика, представители собственников помещений в многоквартирном доме (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме). 3.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на выполнение проектных работ, работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов по прилагаемой форме N 3 и подписывает его; оформляет сводную таблицу заявок на участие в конкурсе по прилагаемой форме N 4 и подписывает ее; осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, оформляет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по прилагаемой форме N 5 и подписывает его; оценивает заявки по критериям и подкритериям и оформляет таблицу оценки заявок по критериям и подкритериям по прилагаемой форме N 6; определяет победителя открытого конкурса или принимает иное решение по результатам конкурса. 3.4. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии, назначаемые из числа представителей органа местного самоуправления. 3.5. Ответственный секретарь конкурсной комиссии назначается из числа представителей администрации муниципального образования и ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание. 3.6. Члены конкурсной комиссии должны своевременно и должным образом уведомляться органом местного самоуправления о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. 3.7. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее чем 67% от ее состава при обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя заказчика и представителя собственников помещений в многоквартирном доме. Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. 3.8. Решения конкурсной комиссии принимаются, если за них проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим. 3.9. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов конкурсной комиссии (при наличии). Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. 3.10. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя): руководит деятельностью конкурсной комиссии; председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и решение возложенных задач на комиссию; осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации. 3.11. Члены конкурсной комиссии: участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию комиссии; участвуют в заседаниях комиссии; выполняют в установленные сроки поручения председателя комиссии, решения комиссии. 3.12. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса. 3.13. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников принимает решение об итогах конкурса. 3.14. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению соглашения на выполнение работ, предусмотренных в извещении о проведении конкурса. 4. Требования, которые в обязательном порядке отражаются организатором конкурса в конкурсной документации 4.1. При разработке организатором конкурса конкурсной документации в ней обязательно отражаются требования, установленные настоящим Порядком. 4.2. Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям: соответствие претендента установленным законами Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных соответствующими соглашениями (в том числе членство в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли при проведении работ, указанных в Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" (далее - Перечень); деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется на основании пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 4.3. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу. 4.4. Участник подает заявку на участие в конкурсе на выполнение работ, составленную по прилагаемой форме N 7, с приложением следующих документов: 4.4.1. Описи входящих в состав заявки документов. 4.4.2. Документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника. 4.4.3. Документа или копии документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией). 4.4.4. Документов или копий документов, подтверждающих опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям. 4.4.5. Копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копий справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей), копии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения). 4.4.6. Штатного расписания организации и (или) подразделений организации подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и которые имеют высшее специальное образование в строительной отрасли, с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки). 4.4.7. Копий учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копии документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей). 4.4.8. Копий свидетельств о государственной регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе (для индивидуального предпринимателя - копий свидетельств о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и о постановке на учет в налоговом органе). 4.4.9. Справки из налогового органа (либо копии справки) о размере просроченной задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на участие в конкурсе. 4.4.10. Копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в Перечне). Указанные в подпунктах 4.4.2-4.4.10 документы являются обязательными для представления. Все копии документов в составе заявки заверяются руководителем организации, участвующей в конкурсе, либо уполномоченным им лицом. 4.5. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в конверте. На конверте указывается предмет конкурса, наименование, организационно-правовая форма участника конкурса, его почтовый адрес и телефон. 4.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную заявку на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подается участником в письменном виде по адресу, по которому доставлена заявка на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью участника. Отозванная заявка на участие в конкурсе возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде. 4.7. Для определения лучших условий для исполнения соглашения, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе по следующим трем критериям: цена соглашения (максимальное количество баллов - 60); срок выполнения работ (максимальное количество баллов - 20); квалификация участника (максимальное количество баллов - 20). 4.8. Оценка по критерию "Квалификация участника" производится по трем подкритериям: опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год); квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала); участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела). 4.9. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100. 4.10. Оценка заявок на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности: ранжирование заявок по критериям "Цена соглашения" и "Срок выполнения работ" осуществляет конкурсная комиссия; номер 1 получает заявка с наименьшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере увеличения показателей, при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше. 4.11. Выставление количества баллов заявкам по критериям "Цена соглашения" и "Срок выполнения работ" осуществляется в соответствии с таблицами 1 и 2. Таблица 1 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Цена соглашения" ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | Максимальное | Результат ранжи- | Присваиваемое | | критерия | количество | рования заявок | количество баллов | | | баллов | | | |--------------+--------------+------------------+-------------------| | Цена | 60 | 1 | 60 | | соглашения | |------------------+-------------------| | | | 2 | 55 | | | |------------------+-------------------| | | | 3 | 50 | | | |------------------+-------------------| | | | 4 | 45 | | | |------------------+-------------------| | | | 5 | 40 | | | |------------------+-------------------| | | | 6 | 35 | | | |------------------+-------------------| | | | 7 | 30 | | | |------------------+-------------------| | | | 8 | 25 | | | |------------------+-------------------| | | | 9 | 20 | | | |------------------+-------------------| | | | 10 | 15 | | | |------------------+-------------------| | | | 11 | 10 | | | |------------------+-------------------| | | | 12 | 5 | | | |------------------+-------------------| | | | 13 и более | 0 | ---------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Срок выполнения работ" ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | Максимальное | Результат ранжи- | Присваиваемое | | критерия | количество | рования заявок | количество баллов | | | баллов | | | |--------------+--------------+------------------+-------------------| | Срок | 20 | 1 | 20 | | выполнения | |------------------+-------------------| | работ | | 2 | 18 | | | |------------------+-------------------| | | | 3 | 16 | | | |------------------+-------------------| | | | 4 | 14 | | | |------------------+-------------------| | | | 5 | 12 | | | |------------------+-------------------| | | | 6 | 10 | | | |------------------+-------------------| | | | 7 | 8 | | | |------------------+-------------------| | | | 8 | 6 | | | |------------------+-------------------| | | | 9 | 4 | | | |------------------+-------------------| | | | 10 | 3 | | | |------------------+-------------------| | | | 11 | 2 | | | |------------------+-------------------| | | | 12 | 1 | | | |------------------+-------------------| | | | 13 и более | 0 | ---------------------------------------------------------------------- 4.12. Выставление количества баллов заявкам конкурсной комиссией по критерию "Квалификация участника" осуществляется в соответствии с таблицей 3. В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия. Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "Квалификация участника". Таблица 3 Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия "Квалификация" ---------------------------------------------------------------------- | Наимено- | Макси- | Наименование подкритерия | Показа- | Количе- | | вание | мальное| | тель под- | ство | | критерия | количе-| | критерия | штрафных| | | ство | | (единиц) | баллов | | | баллов | | | | |----------+--------+--------------------------+-----------+---------| | Квалифи- | 20 | опыт работы (количество | 2 и более | 0 | | кация | | успешно завершенных <*> |-----------+---------| | | | объектов-аналогов <**> | 1 | 5 | | | | за последний год) |-----------+---------| | | | | 0 | 10 | | | |--------------------------+-----------+---------| | | | квалификация персонала | 2 и более | 0 | | | | (наличие квалифицирован- | с опытом | | | | | ного инженерного персо- | работы | | | | | нала <***>) | более 10 | | | | | | лет и | | | | | | стажем | | | | | | работы в | | | | | | организа- | | | | | | ции более | | | | | | 2 лет | | | | | |-----------+---------| | | | | 2 и более | | | | | | с опытом | 5 | | | | | работы | | | | | | более 5 | | | | | | лет | | | | | |-----------+---------| | | | | в осталь- | 10 | | | | | ных слу- | | | | | | чаях | | | | |--------------------------+-----------+---------| | | | сведения об удовлетво- | 0 | 0 | | | | ренных исках, предъяв- |-----------+---------| | | | ленных участнику, об ис- | 1 | 5 | | | | полнении договорных обя- | | | | | | зательств по договорам |-----------+---------| | | | подряда за последние 2 | 2 и более | 10 | | | | года | | | ---------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта и (или) реконструкции, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда. <**> Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта и (или) реконструкции, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ. <***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет. 5. Условия договора подряда, заключаемого заказчиком с победителем конкурса, проведенного в рамках Программы 5.1. Условия договора подряда, заключаемого в соответствии с настоящим Порядком, определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 5.2. Существенными условиями договора подряда являются: 5.2.1. Предмет договора подряда. 5.2.2. Стоимость работ по договору подряда (в случае проведения нескольких видов работ стоимость указывается с разбивкой по каждому виду работ). При этом в соответствии с частью 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации). 5.2.3. Срок выполнения работ по договору подряда, в том числе срок начала и окончания выполнения работ, а также сроки выполнения отдельных этапов работ (если предусмотрено их выполнение). 5.2.4. Основание заключения соглашения (указываются реквизиты протокола конкурсной комиссии). 5.2.5. Обеспечение исполнения обязательств победителем конкурса. 5.2.6. Порядок оплаты работ: 5.2.6.1. Субсидия из областного бюджета и средства местного бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов перечисляются муниципальным образованием на отдельный банковский счет заказчика. 5.2.6.2. Предварительная оплата работ по договору подряда составляет до 30% от цены договора подряда. 5.2.6.3. Оплата работ производится на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и произведенных затрат, оформленных в соответствии с формами, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" и согласованных с органом местного самоуправления, а также с уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме. 5.2.7. Права и обязанности сторон договора подряда. 5.2.8. Сдача и приемка работ по договору подряда. 5.2.9. Гарантийные обязательства победителя конкурса по качеству выполненных работ по договору подряда. 5.2.10. Ответственность сторон договора подряда (штрафные санкции за нарушение сроков исполнения обязательств по договору подряда, в отношении выполнения проектных работ в обязательном порядке предусматривается ответственность победителя конкурса за недостатки составленной проектной документации). 5.2.11. Порядок внесения изменений в договор подряда и основания расторжения договора подряда (в обязательном порядке предусматривается исполнение обязательств сторонами в случае перемены лиц в обязательстве в соответствии с главой 24 Гражданского кодекса Российской Федерации). Форма N 1 Извещение о проведении конкурса на выполнение проектных работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов Дата публикации извещения _______________________________________ Предмет конкурса - право заключения договора подряда на выполнение проектных работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирного дома по адресу: _______________________ ______________________________________________________________________ Виды работ, по которым требуется разработка проектной документации: ________________________________________________________ (перечислить на какие виды работ требуется разработать проектную документацию) Организатор конкурса ____________________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование организации, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо) Начальная (максимальная) цена договора подряда ______________________________________________________________ рублей. (указывается сумма цифрами и прописью) Дата начала работ: ______________________________________________ Официальный Интернет-сайт для публикации ________________________ Дата, время и место, вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Приложение: 1. Конкурсная документация, формы документов. 2. Техническое задание. 3. Договор подряда (проект). Форма N 2 Извещение о проведении конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов Дата публикации извещения _______________________________________ Предмет конкурса - право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: ____________________________________ ______________________________________________________________________ Работы (объекты):________________________________________________ (перечислить работы) Организатор конкурса ____________________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда __________________ ______________________________________________________________ рублей. (указывается сумма цифрами и прописью) Дата начала работ: ______________________________________________ Официальный Интернет-сайт для публикации ________________________ Дата, время и место, вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Приложение: 1. Конкурсная документация, формы документов. 2. Проектная документация в составе: (перечислить документы). 3. Договор подряда (проект). Форма N 3 ПРОТОКОЛ вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на выполнение проектных работ, работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) ________________________________________ ____________________ (место проведения вскрытия конвертов) (дата) Состав конкурсной комиссии: председатель комиссии ___________________________________________ секретарь комиссии ______________________________________________ члены комиссии __________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: ______________________________________________________________________ Время начала вскрытия конвертов: ________________________________ На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности) По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ____________ заявок. До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений. Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются следующие организации: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Председатель конкурсной комиссии ______________________________________________________________________ Члены конкурсной комиссии: ______________________________________ ______________________________________________________________________ (подписи) Форма N 4 Сводная таблица заявок на участие в конкурсе ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Документ, | Документ, | Инфор- | Докумен- | Заве- | Заверенные копии | Заверен- | Справка | Копия | Цена | Отмет- | | п/п | участника, | подтвер- | подтвер- | мация о | ты, под- | ренные | свидетельств о го- | ная копия | из нало- | бухгалтер- | кон- | ка о | | | адрес | ждающий | ждающий | составе | тверждаю- | копии | сударственной ре- | выписки | гового | ского ба- | курсной | соблю- | | | | полномо- | внесение | и ква- | щие опыт | учреди- | гистрации юридиче- | из Едино- | органа о | ланса (для | заявки | дении | | | | чия лица | обеспече- | лифика- | работы | тельных | ского лица и о по- | го госу- | размере | юридиче- | (руб- | требо- | | | | на осуще- | ния <*> | ции ра- | (копии | доку- | становке на учет в | дарствен- | просро- | ских лиц), | лей) | ваний к | | | | ствление | | ботни- | договоров | ментов | налоговом органе | ного рее- | ченной | копия | | допуску | | | | действий | | ков | подряда) | | (для индивидуаль- | стра юри- | задол- | справки о | | на уча- | | | | от имени | | | | | ного предпринима- | дических | женности | состоянии | | стие в | | | | участника | | | | | теля - заверенные | лиц | | кредитор- | | конкур- | | | | | | | | | копии свидетельств | | | ской за- | | се | | | | | | | | | о государственной | | | долженно- | | | | | | | | | | | регистрации физи- | | | сти и | | | | | | | | | | | ческого лица в ка- | | | справки об | | | | | | | | | | | честве индивиду- | | | имуществе | | | | | | | | | | | ального предприни- | | | | | | | | | | | | | | мателя и о поста- | | | | | | | | | | | | | | новке на учет в | | | | | | | | | | | | | | налоговом органе) | | | | | | |-----+--------------+-----------+-----------+---------+-----------+---------+--------------------+-----------+----------+------------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-----+--------------+-----------+-----------+---------+-----------+---------+--------------------+-----------+----------+------------+---------+---------| | 1 | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------+-----------+-----------+---------+-----------+---------+--------------------+-----------+----------+------------+---------+---------| | 2 | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------+-----------+-----------+---------+-----------+---------+--------------------+-----------+----------+------------+---------+---------| | 3 | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------+-----------+-----------+---------+-----------+---------+--------------------+-----------+----------+------------+---------+---------| | 4 | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> При наличии в конкурсной документации требования об обеспечении. Председатель конкурсной комиссии __________________________________________________________ Члены конкурсной комиссии _________________________________________________________________ (подписи) Форма N 5 ПРОТОКОЛ оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) _________________________________________________ __________________ (место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата) Состав конкурсной комиссии: председатель комиссии ___________________________________________ секретарь комиссии ______________________________________________ члены комиссии __________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок проступили заявки следующих участников конкурса: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование участников конкурса, адреса) Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным в конкурсной документации. Результаты оценки заявок по критериям "Цена договора", "Срок выполнения работ" и "Квалификация" отражены в форме N 6. Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок. По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам присвоены следующие места: 1-е место _______________________________________________________ 2-е место _______________________________________________________ 3-е место ________________________________________________ и т.д. Победителем конкурса признана ___________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование организации) Организатору конкурса поручается в пятидневный срок со дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1-е и 2-е места. Председатель конкурсной комиссии ________________________________ Члены конкурсной комиссии _______________________________________ (подписи) Форма N 6 Оценка заявок по критериям и подкритериям --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Дата и | Критерий | Критерий | Критерий "Квалификация" | Итого | | п/п | участника | время | "Цена со- | "Срок выпол- |-------------------------------------------------------| | | | | регист- | глашения" | нения работ" | Подкритерии | Балл | | | | | рации |-----------+--------------+------------------------------------------------| | | | | | заявки | Балл | Пока- | Балл | Опыт | Штра- | Ква- | Штра- | Проиг- | Штра- | | | | | | | | за- | | рабо- | фной | лифи- | фной | ран- | фной | | | | | | | | тель | | ты | балл | кация | балл | ные | балл | | | | | | | | | | | | пер- | | арбит- | | | | | | | | | | | | | сона- | | раж- | | | | | | | | | | | | | ла | | ные | | | | | | | | | | | | | | | дела | | | | |-----+--------------+---------+-----------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-----+--------------+---------+-----------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------+---------+-----------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------+---------+-----------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Председатель конкурсной комиссии __________________________________________ Члены конкурсной комиссии _________________________________________________ (подписи) Форма N 7 Заявка на участие в конкурсе на выполнение проектных работ, работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес) 1. Участник ---------------------------------------------------------------------- | 1.1. Наименование юридического лица | | | (индивидуального предпринимателя) | | |-------------------------------------+------------------------------| | 1.1. 1.2. ИНН | | |-------------------------------------+------------------------------| | 1.3. Юридический адрес | | |-------------------------------------+------------------------------| | 1.4. Фактический адрес | | |-------------------------------------+------------------------------| | 1.5. Контактный телефон (факс) | | |-------------------------------------+------------------------------| | 1.6. Контактное лицо | | ---------------------------------------------------------------------- 2. Электронный адрес участника: _________________________________ 3. Участник ______________________________ плательщиком налога на является (не является) добавленную стоимость (основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия). Участник _______________________________ выданное саморегулируемой имеет (не имеет) организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденному приказом Минрегиона России от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства". 4. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки. 5. Подтверждаем соответствие требованиям: деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. 6. Предлагаем следующие условия выполнения соглашения: ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование критерия | Единица | Значение | | п/п | | измерения | (все значения| | | | | указываются | | | | | цифрами) | |-----+----------------------------------+------------+--------------| | 6.1 | Цена соглашения, в том числе на- | рублей | | | | лог на добавленную стоимость | | | | | (при наличии) | | | |-----+----------------------------------+------------+--------------| | 6.2 | Срок выполнения работ | календар- | | | | | ных дней с | | | | | даты нача- | | | | | ла работ | | ---------------------------------------------------------------------- 7. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация" ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование подкритерия | Единица | Значение | | п/п | | измерения | (все значения| | | | | указываются | | | | | цифрами) | |-----+----------------------------------+------------+--------------| | 7.1 | Опыт работы: количество успешно | штук | | | | завершенных объектов-аналогов за | | | | | последний год по видам работ, | | | | | подтвержденных представленными | | | | | договорами подряда и другими до- | | | | | кументами | | | |-----+----------------------------------+------------+--------------| | 7.2 | Квалификация персонала (наличие | человек | | | | квалифицированного инженерного | | | | | персонала), в том числе: | | | | |----------------------------------| |--------------| | | с опытом работы более 10 лет и | | | | | стажем работы в организации бо- | | | | | лее 2 лет | | | | |----------------------------------| |--------------| | | с опытом работы более 5 лет | | | | |----------------------------------| |--------------| | | с опытом работы менее 5 лет | | | |-----+----------------------------------+------------+--------------| | 7.3 | Участие в судебных заседаниях в | штук | | | | качестве ответчика по делам об | | | | | исполнении договорных обяза- | | | | | тельств по договорам подряда за | | | | | последние 2 года (проигранные | | | | | арбитражные дела) | | | ---------------------------------------------------------------------- 8. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ______________________________________________________________ рублей, ______________________________________________________________________ (дата, номер платежного поручения) 9. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________________________________________________ (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения) Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Октябрь
|
