Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.05.2010 № 129

                                                        Приложение N 6
                                  к республиканской адресной программе
                                   "Капитальный ремонт многоквартирных
                                    домов, расположенных на территории
                                     Чувашской Республики" на 2010 год

                        ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
                  республиканской адресной программы
              "Капитальный ремонт многоквартирных домов,
          расположенных на территории Чувашской Республики"
                             на 2010 год

——————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
   N  | Наименование муниципальных |                         Объемы финансирования, рублей
   пп | районов, городского округа |———————————|————————————————|————————————|——————————|—————————————————————————
      |                            |   всего   | средства Фонда |  средства  | средства |   средства товариществ
      |                            |           |   содействия   |  республи- | местного |   собственников жилья,
      |                            |           |   реформиро-   |  канского  |  бюджета |    жилищных, жилищно-
      |                            |           |      ванию     |   бюджета  |          |   строительных и иных
      |                            |           |    жилищно-    |  Чувашской |          |    специализированных
      |                            |           |   коммуналь-   | Республики |          |     потребительских
      |                            |           | ного хозяйства |            |          |    кооперативов либо
      |                            |           |                |            |          | собственников помещений
      |                            |           |                |            |          |  в многоквартирном доме
——————|————————————————————————————|———————————|————————————————|————————————|——————————|—————————————————————————
   3.   Вурнарский район              13645193      11233877         863880      863880            683556
  10.   Мариинско-Посадский район     14349476      11602418         892221     1136000            718837
  19.   Цивильский район              20584410      15649773        1203461     2700000           1031176
  23.   г. Шумерля                    51877817      42138560        3240438     3900000           2598819
        Всего                        100456896      80624628        6200000     8599880           5032388


                                                        Приложение N 7
                                  к республиканской адресной программе
                                   "Капитальный ремонт многоквартирных
                                    домов, расположенных на территории
                                     Чувашской Республики" на 2010 год

                            П О Р Я Д О К
            привлечения товариществом собственников жилья,
               жилищным, жилищно-строительным или иным
           специализированным потребительским кооперативом
               либо выбранной собственниками помещений
           в многоквартирном доме управляющей организацией
              подрядных организаций для выполнения работ
            по капитальному ремонту многоквартирного дома

     1. Настоящий    Порядок    определяет    процедуру    привлечения
товариществом собственников жилья,  жилищным, жилищно-строительным или
иным  специализированным  потребительским  кооперативом либо выбранной
собственниками   помещений   в   многоквартирном   доме    управляющей
организацией  (далее  - управляющая организация) подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному  ремонту  многоквартирных  домов,
включенных  в  Программу,  и  направлен  на  защиту  прав  и  законных
интересов собственников помещений в многоквартирных домах.
     2. Привлечение   товариществом   собственников  жилья,  жилищным,
жилищно-строительным  или  иным   специализированным   потребительским
кооперативом  либо  управляющей организацией подрядных организаций для
выполнения  работ  по  капитальному  ремонту  многоквартирного   дома,
включенного   в   Программу,   осуществляется  посредством  проведения
комиссионного отбора.
     3. Порядок  предусматривает  организацию  согласованных действий,
защиту прав и законных интересов всех лиц при подготовке и  проведении
комиссионного  отбора,  а  также содержит требования,  предъявляемые к
формированию документации по комиссионному  отбору,  критериям  оценки
предложений и содержанию необходимых документов.
     4. Комиссионный   отбор    подрядных    организаций    проводится
товариществом собственников жилья,  жилищным, жилищно-строительным или
иным специализированным потребительским кооперативом либо  управляющей
организацией отдельно по каждому многоквартирному дому,  включенному в
Программу.
     При  проведении  комиссионного отбора товариществом собственников
жилья,  жилищным,  жилищно-строительным  или  иным  специализированным
потребительским  кооперативом либо управляющей организацией выделяются
лоты.  Под  лотом  понимаются  отдельные  виды работ в многоквартирном
доме,  включенном  в  Программу,  в  отношении  которых  в извещении о
проведении  комиссионного  отбора,  в конкурсной документации отдельно
указываются   предмет,   максимальная   цена,  сроки  и  иные  условия
выполнения  работ.  Участник  размещения  заказа  в этом случае подает
заявку  на  участие  в  комиссионном  отборе в отношении определенного
лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.       (В
редакции   Постановления   Кабинета   Министров  Чувашской  Республики
от 08.10.2010 г. N 331)
     В случае  если  услуги  по  содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома,  в котором созданы  товарищество  собственников
жилья,  жилищный,  жилищно-строительный  или  иной  специализированный
потребительский кооператив,  оказываются управляющей организацией,  то
комиссионный отбор проводится такой управляющей организацией.
     5. В состав комиссии по проведению комиссионного отбора (далее  -
комиссия)  включаются  собственники  помещений в многоквартирном доме,
уполномоченные решением  общего  собрания  собственников  помещений  в
многоквартирном  доме на участие в комиссионном отборе,  представитель
органа  местного  самоуправления   (по   согласованию),   председатель
правления     товарищества     собственников     жилья,     жилищного,
жилищно-строительного или иного  специализированного  потребительского
кооператива или представители управляющей организации (не более двух).
     6. Заказчиком  на  выполнение  работ  по   капитальному   ремонту
многоквартирного дома, включенного в Программу, выступает товарищество
собственников   жилья,   жилищный,   жилищно-строительный   или   иной
специализированный   потребительский   кооператив   либо   управляющая
организация (далее - заказчик).
     7. Участниками  комиссионного  отбора  могут  быть индивидуальные
предприниматели,     юридические     лица     независимо     от     их
организационно-правовой    формы,   осуществляющие   деятельность   по
выполнению  капитального  ремонта  многоквартирных  домов,  являющиеся
членами саморегулируемых организаций,  осуществляющих строительство, и
имеющие    производственную    базу    (техническую     оснащенность),
квалифицированных  работников,  опыт работы по выполнению капитального
ремонта многоквартирных  домов,  положительные  отзывы  заказчиков  по
ранее выполненным работам.
     8. Заказчик выполняет следующие функции:
     принимает решение  о  проведении  комиссионного  отбора  и  несет
расходы по его организации;
     определяет условия   проведения   комиссионного   отбора   (сроки
выполнения работ, критерии оценки предложений участников комиссионного
отбора, место и сроки проведения комиссионного отбора и др.);
     определяет стоимость   выполнения   работ   в   соответствии    с
законодательством Российской Федерации;
     не позднее чем за 5 рабочих дней  до  опубликования  извещения  о
проведении комиссионного отбора принимает решение о создании комиссии,
определяет  ее  состав  и  порядок  работы,   назначает   председателя
комиссии;
     организует подготовку документации для  проведения  комиссионного
отбора;
     публикует сообщение о проведении комиссионного отбора в средствах
массовой   информации,   а  также  размещает  указанное  сообщение  на
официальном сайте органа местного самоуправления (по согласованию);
     предоставляет документацию  и  дает  необходимые  разъяснения  по
вопросам проведения комиссионного отбора;
     обеспечивает сбор  и  хранение представленных заявок на участие в
комиссионном отборе (далее - заявка);
     проводит комиссионный отбор и утверждает его результаты;
     заключает в  срок,  установленный   документацией,   договор   на
выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома
с победителем комиссионного отбора.
     Заказчику запрещается   осуществлять   действия,   которые  могут
привести к ограничению конкуренции или ущемлению интересов  участников
комиссионного  отбора.  Одному или нескольким участникам комиссионного
отбора не могут быть созданы преимущественные  условия,  в  том  числе
путем доступа к конфиденциальной информации.
     9. Функции, права и обязанности комиссии.
     9.1. При проведении комиссионного отбора члены комиссии обязаны:
     быть независимыми в принятии решений;
     не разглашать ход обсуждения вопросов;
     не оказывать давления на других членов  комиссии  при  обсуждении
вопросов, изложении своего мнения.
     9.2.  Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании
присутствуют не менее двух третей ее членов. (В редакции Постановления
Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.10.2010 г. N 331)
     9.3. Комиссия выносит решение об отклонении заявки в случае:   (В
редакции   Постановления   Кабинета   Министров  Чувашской  Республики
от 08.10.2010 г. N 331)
     представления претендентом недостоверной информации;
     неисполнения претендентом условий ранее заключенных муниципальных
контрактов в части качества и сроков выполнения работ по  капитальному
ремонту многоквартирных домов;
     непредставления необходимых документов;
     непредставления копии    документа,    подтверждающего   внесение
денежных  средств  в  качестве  обеспечения  заявки,  если  требование
обеспечения такой заявки указано в конкурсной документации;
     несоответствия заявки требованиям конкурсной документации,  в том
числе  наличие  в  заявке  предложения  о  цене договора,  превышающей
максимальную цену договора (лота);
     непредставления документов,       подтверждающих      планируемое
использование при производстве работ ресурсосберегающих  технологий  и
материалов;
     непредставления документов,    подтверждающих,    что    участник
комиссионного  отбора  является  членом  саморегулируемой организации,
осуществляющей строительство;
     признания участника    комиссионного    отбора    несостоятельным
(банкротом) в установленном действующим законодательством порядке  или
если   вопрос   о   несостоятельности   (банкротстве)   находится   на
рассмотрении в арбитражном суде.
     наличия   задолженности   по   уплате   налогов,  сборов  и  иных
обязательных платежей. (В  редакции  Постановления  Кабинета Министров
Чувашской Республики от 08.10.2010 г. N 331)
     К участию   в   комиссионном  отборе  не  допускаются  участники,
находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации.
     10. Заказчиком  может  быть  установлено  требование  о  внесении
денежных средств  в  качестве  обеспечения  заявки.  При  этом  размер
обеспечения заявки не может превышать пяти процентов максимальной цены
договора (цены лота).  В случае если заказчиком установлено требование
обеспечения заявки, такое требование в равной мере распространяется на
всех  участников  комиссионного  отбора  и  указывается  в  конкурсной
документации.
     11. Участники комиссионного отбора.
     11.1. Участник комиссионного отбора самостоятельно несет затраты,
связанные с подготовкой и подачей им заявки.
     11.2. Участники комиссионного отбора имеют право:
     получать разъяснения по вопросам проведения комиссионного отбора;
     присутствовать на заседании комиссии при рассмотрении заявок.
     12. Проведение комиссионного отбора.
     12.1. Сообщение     о     проведении     комиссионного     отбора
опубликовывается  заказчиком  в  средствах   массовой   информации   и
размещается  на  официальном сайте органов местного самоуправления (по
согласованию) не позднее чем за 20 дней до даты окончания срока подачи
заявок.
     В  случае  принятия  органом  местного  самоуправления  решения о
выделении  финансовых  средств  на капитальный ремонт многоквартирного
дома  менее  чем за три месяца до окончания срока реализации Программы
сообщение   о   проведении   комиссионного   отбора   опубликовывается
заказчиком   в   средствах   массовой   информации  и  размещается  на
официальном сайте органов местного самоуправления (по согласованию) не
позднее чем за 7 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок.
(Дополнен  -  Постановление  Кабинета  Министров  Чувашской Республики
от 08.10.2010 г. N 331)
     Сообщение о  проведении  комиссионного  отбора  должно  содержать
следующие сведения:
     наименование заказчика и место проведения комиссионного отбора;
     адрес многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту;
     вид, объем, стоимость и сроки выполнения планируемых работ;
     требования к участникам комиссионного отбора;
     порядок, место и сроки подачи заявок.
     12.2. Извещение о комиссионном отборе должно содержать:
     наименование, место   нахождения,   почтовый   адрес   и    адрес
электронной почты, номер контактного телефона заказчика;
     место, условия и сроки выполнения работ;
     краткое описание  работ  по капитальному ремонту многоквартирного
дома и основные условия договора на выполнение работ  по  капитальному
ремонту общего имущества многоквартирного дома;
     порядок, место, сроки подачи заявок;
     максимальную цену  договора  (цену  лота)  с  разбивкой  по видам
выполняемых работ;
     сроки, место  и  порядок  предоставления конкурсной документации,
официальный  сайт,  на  котором  размещена  конкурсная   документация,
размер,  порядок  и  сроки  внесения  платы,  взимаемой  заказчиком за
предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена;
     критерии оценки заявок;
     место, дату и время вскрытия конвертов с заявками,  место и  дату
рассмотрения таких заявок и подведения итогов комиссионного отбора.
     Заказчик предоставляет документацию о комиссионном отборе каждому
участнику    комиссионного    отбора,    который   запрашивает   такую
документацию.
     12.3. Заказчик  вправе  принять  решение  о  внесении изменений в
извещение о проведении комиссионного отбора не позднее чем за три  дня
до  даты  окончания  подачи  заявок.  Изменение предмета комиссионного
отбора не допускается.  В течение трех рабочих дней и в течение одного
дня  со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно
опубликовываются и размещаются заказчиком в печатном издании  и  (или)
на официальном сайте.  При этом срок подачи заявок должен быть продлен
так,  чтобы со дня опубликования в печатном издании и (или) размещения
на  официальном сайте внесенных в извещение о проведении комиссионного
отбора изменений до даты окончания подачи заявок такой срок  составлял
не менее чем пять дней.
     12.4. Конкурсная документация должна содержать:
     форму заявки;
     требования к    документам,    подтверждающим,    что    участник
комиссионного  отбора  является  членом  саморегулируемой организации,
осуществляющей строительство;
     требования к  качеству,  техническим  характеристикам применяемых
материалов  и  технологий,  в  том   числе   энергоресурсосберегающих,
требования    к   их   безопасности,   требования   к   функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) материалов,  требования  к
результатам   работ   и  иные  показатели,  связанные  с  определением
соответствия выполняемых работ потребностям заказчика;
     максимальную цену  договора  (цену  лота)  с  разбивкой  по видам
выполняемых работ;
     сметы на капитальный ремонт многоквартирного дома;
     место, условия и сроки выполнения работ;
     требования к  сроку  и  объему  предоставления  гарантий качества
выполняемых  работ   и   применяемых   материалов,   к   расходам   на
эксплуатацию;
     сроки и порядок оплаты работ;
     технические условия, выданные ресурсоснабжающими организациями на
установку  и  подключение  прибора  учета  энергоресурсов   или   узла
управления;
     проект договора  на  выполнение  работ  по  капитальному  ремонту
общего имущества многоквартирного дома.
     12.5. Документы, представляемые участниками комиссионного отбора,
должны содержать:
     заявку;
     полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора,
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты;
     дату, место и орган регистрации участника комиссионного отбора;
     заверенные копии учредительных и регистрационных документов;
     выписку из    реестра    членов   саморегулируемой   организации,
осуществляющей строительство;
     балансовый отчет  участника  комиссионного  отбора  за предыдущий
календарный год;
     справку об отсутствии задолженности по обязательным платежам;
     банковские реквизиты;
     профилирующие направления деятельности;
     информацию о наличии квалифицированных работников;
     информацию об опыте работы по аналогичным объектам;
     отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
     информацию о    наличии    производственной   базы   (технической
оснащенности);
     информацию о  наличии  (отсутствии) иных заключенных договоров на
выполнение капитального ремонта многоквартирных домов;
     максимальную цену  договора  (цену  лота)  с  разбивкой  по видам
работ, включая любые вспомогательные и смежные расходы;
     информацию о  планируемых  к  применению  при  производстве работ
технологиях и материалах;
     информацию о  сроках предоставления гарантий качества выполняемых
работ и применяемых материалов.
     Все листы заявки и документы,  указанные в  настоящем  подпункте,
должны быть прошиты и пронумерованы.  Заявка и документы,  указанные в
настоящем подпункте,  должны содержать  опись  входящих  в  их  состав
документов,   быть   подписанными  и  скрепленными  печатью  участника
комиссионного   отбора   или    лицом,    уполномоченным    участником
комиссионного   отбора.  Соблюдение  участником  комиссионного  отбора
указанных требований означает,  что все документы и сведения, входящие
в  состав  заявки,  поданы от имени участника комиссионного отбора,  а
также  подтверждает  подлинность  и  достоверность  представленных   в
составе   заявки   и  документах,  указанных  в  настоящем  подпункте,
сведений.  Не допускается устанавливать иные требования  к  оформлению
заявки.
     12.6. Участником  комиссионного  отбора  по каждому лоту подается
отдельная заявка.  Документы,  указанные в подпункте  12.5  настоящего
Порядка,  могут  быть представлены в одном экземпляре,  за исключением
следующих документов, которые прикладываются к каждой заявке:
     информация, подтверждающая   максимальную   цену  договора  (цену
лота);
     информация о  планируемых  к  применению  при  производстве работ
ресурсосберегающих технологиях и материалах;
     информация о  сроках предоставления гарантий качества выполняемых
работ и применяемых материалов.
     12.7. Участники   комиссионного   отбора   представляют  комплект
документов для участия в комиссионном отборе в запечатанном конверте с
указанием наименования комиссионного отбора,  наименования,  почтового
адреса и телефона организации, подающей заявку.
     12.8. Заказчик    обязан   зарегистрировать   заявку.   Участнику
комиссионного  отбора,  представившему  заявку,  выдается  расписка  с
указанием регистрационного номера, даты и времени ее представления.
     12.9. Товариществам      собственников      жилья,      жилищным,
жилищно-строительным   или   иным  специализированным  потребительским
кооперативам   либо   управляющей   организации    не    рекомендуется
рассматривать  представленные на комиссионный отбор документы в случае
подачи заявки менее чем двумя участниками комиссионного отбора.
     12.10. В  случае  если  по  окончании  срока подачи заявок подана
только  одна  заявка,  не  подана  ни  одна  заявка  либо  все  заявки
отклонены, комиссионный отбор признается несостоявшимся. В случае если
конкурсной документацией предусмотрено два и более лота,  комиссионный
отбор  признается  несостоявшимся  только  в  отношении  тех лотов,  в
отношении которых подана только одна заявка,  не подана ни одна заявка
либо все заявки отклонены.
     В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна
заявка,  конверт  с  указанной  заявкой вскрывается и указанная заявка
рассматривается в соответствии с настоящим Порядком.
     13. Выбор победителей комиссионного отбора.
     13.1. Конверты с заявками вскрываются публично в месте и в сроки,
указанные в извещении о проведении комиссионного отбора.
     13.2. Комиссия имеет право запросить  у  участника  комиссионного
отбора  дополнительную  информацию,  подтверждающую и (или) уточняющую
сведения, представленные в заявке.
     13.3. Критериями оценки участников комиссионного отбора являются:
     квалификационные данные,     профессиональная      компетентность
инженерно-технических  и  других  работников,  которые будут выполнять
работы по капитальному ремонту многоквартирного дома;
     наличие производственной   базы,   технической  оснащенности  для
проведения капитального ремонта многоквартирного дома;
     осуществление деятельности  по  виду  экономической  деятельности
"строительство";
     максимальная цена  предложения,  включая  любые вспомогательные и
смежные расходы;
     наличие положительных    отзывов    заказчиков,   Государственной
жилищной инспекции Чувашской Республики по ранее  выполненным  работам
по капитальному ремонту многоквартирных домов;
     стабильное финансовое состояние участника комиссионного отбора за
предыдущий календарный год работы;
     сроки предоставления гарантий качества работ;
     сроки выполнения работ;
     предлагаемые участниками  комиссионного   отбора   технологии   и
решения при выполнении капитального ремонта многоквартирного дома.
     Комиссия осуществляет  рассмотрение  и  оценку  заявок  в   целях
определения  победителя  на  основе  системы показателей,  указанных в
документации, с использованием балльного метода оценки:
     использование ресурсосберегающих   технологий   и   решений   при
выполнении всех видов работ - 10 баллов;  частичное использование -  5
баллов; неиспользование - 0 баллов;
     снижение первоначальной цены договора на 3 процента - 3 балла; на
5 процентов - 5 баллов; на 10 процентов - 10 баллов;
     штат участников      комиссионного      отбора      укомплектован
инженерно-техническими работниками,  которые будут выполнять работы по
капитальному  ремонту  многоквартирного  дома:  выше  80 процентов - 5
баллов; на 50 процентов - 3 балла; менее 50 процентов - 0 баллов;
     наличие производственной    базы    (технической   оснащенности):
участник  комиссионного  отбора   владеет   на   праве   собственности
производственной  базой,  машинами  и  механизмами,  необходимыми  при
производстве   работ,   -   5   баллов;   заключен   договор    аренды
производственной   базы,   машин   и   механизмов,   необходимых   при
производстве работ,  - 3  балла;  отсутствуют  производственная  база,
машины и механизмы, необходимые при производстве работ, - 0 баллов;
     опыт работы участника комиссионного отбора в  сфере  капитального
ремонта многоквартирных домов: более 10 лет - 5 баллов; от 6 до 10 лет
- 3 балла; от 3 до 5 лет - 1 балл; менее 3 лет - 0 баллов;
     наличие   положительных   отзывов   заказчиков,   Государственной
жилищной инспекции Чувашской Республики - 1 балл; (В          редакции
Постановления      Кабинета     Министров     Чувашской     Республики
от 08.10.2010 г. N 331)
     безубыточная деятельность   участника   комиссионного   отбора  в
течение 3 лет работы - 3 балла; в течение 2 лет - 2 балла; в течение 1
года - 1 балл;
     срок предоставления гарантий качества работ:  3 года - 1 балл;  5
лет - 3 балла;
     срок выполнения работ: 6 месяцев - 1 балл; 5 месяцев - 2 балла; 4
месяца - 3 балла;
     наличие добровольной сертификации - 1 балл.
     13.4. Комиссионный  отбор признается несостоявшимся,  если подана
одна заявка либо все заявки отклонены.
     13.5. В  случае  если комиссионный отбор признан несостоявшимся и
только один участник комиссионного отбора,  подавший  заявку,  признан
участником комиссионного отбора,  заказчик в течение трех рабочих дней
со  дня  подписания  протокола  обязан   передать   такому   участнику
комиссионного   отбора   проект  договора,  прилагаемый  к  конкурсной
документации.  При этом договор заключается с участником комиссионного
отбора,  подавшим  указанную  заявку  на  условиях и по цене,  которые
предусмотрены заявкой  и  конкурсной  документацией,  но  цена  такого
договора  не  может  превышать максимальную цену договора (цену лота),
указанную в извещении  о  проведении  комиссионного  отбора.  Участник
размещения заказа,  подавший указанную заявку, не вправе отказаться от
заключения договора.
     Денежные средства,   внесенные  в  качестве  обеспечения  заявки,
возвращаются участнику размещения заказа в течение пяти  рабочих  дней
со дня заключения с ним договора.  При непредставлении заказчику таким
участником комиссионного отбора  в  срок,  предусмотренный  конкурсной
документацией,  подписанного договора,  а также обеспечения исполнения
договора  в  случае,  если  заказчиком  было  установлено   требование
обеспечения  исполнения договора,  такой участник комиссионного отбора
признается уклонившимся от заключения  договора.  В  случае  уклонения
участника   комиссионного   отбора  от  заключения  договора  денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.
     13.6. Победителем   комиссионного   отбора   признается  участник
комиссионного отбора,  который по оценке  комиссии  набрал  наибольшее
количество баллов.  Итоги комиссионного отбора отражаются в протоколе,
который утверждается на следующий день после рассмотрения заявок.
     13.7. Заказчик  в  трехдневный срок после утверждения протокола о
результатах комиссионного отбора направляет  участникам  комиссионного
отбора  уведомление  в  письменной  форме  о  результатах проведенного
комиссионного отбора.
     13.8. Победитель  комиссионного  отбора  в трехдневный срок после
получения  уведомления  заключает  договор  на  выполнение  работ   по
капитальному ремонту многоквартирного дома.
     13.9. Если победитель комиссионного отбора не  заключает  договор
на  выполнение  работ  по капитальному ремонту многоквартирного дома в
срок,  установленный  подпунктом  13.8  настоящего  Порядка,  заказчик
заключает   договор   на  выполнение  работ  по  капитальному  ремонту
многоквартирного дома  с  участником  комиссионного  отбора,  занявшим
второе место.
     14. Все разногласия и споры,  возникшие в процессе  комиссионного
отбора, разрешаются в установленном законодательством порядке.
     15. О результатах проведенного комиссионного отбора  товарищество
собственников   жилья,   жилищный,   жилищно-строительный   или   иной
специализированный   потребительский   кооператив   либо   управляющая
организация    извещают    собственников    помещений    в    порядке,
предусмотренном решением общего собрания собственников.
     16. При  обращении собственников помещений в многоквартирном доме
товарищество собственников жилья,  жилищный,  жилищно-строительный или
иной  специализированный  потребительский  кооператив либо управляющая
организация  обязаны   предоставить   обоснование   выбора   подрядной
организации    на    выполнение    работ   по   капитальному   ремонту
многоквартирного дома.
     17. Акт   приемки   выполненных  работ  по  капитальному  ремонту
многоквартирного дома,  включенного в Программу, подписывается членами
комиссии   по   приемке  выполненных  работ  по  капитальному  ремонту
многоквартирного  дома,  собственниками  помещений  в  многоквартирном
доме, уполномоченными решением общего собрания собственников помещений
в  многоквартирном  доме  на   подписание   указанного   акта,   лицом
(организацией  или  экспертом),  осуществляющим  технический надзор за
проведением  капитального  ремонта   многоквартирного   дома.   Состав
комиссии утверждается решением органа местного самоуправления.
     18.   В   случае  образования  экономии  финансовых  средств  при
проведении  капитального  ремонта  многоквартирного  дома  и  принятия
собственниками   помещений   решения  об  использовании  сэкономленных
средств  на  дополнительные  виды работ в этом же многоквартирном доме
комиссионный   отбор   не  проводится,  а  дополнительные  виды  работ
выполняются  отобранной  ранее  по  результатам  комиссионного  отбора
подрядной организацией. (Дополнен  -  Постановление Кабинета Министров
Чувашской Республики от 08.10.2010 г. N 331)


                                                        Приложение N 8
                                  к республиканской адресной программе
                                   "Капитальный ремонт многоквартирных
                                    домов, расположенных на территории
                                     Чувашской Республики" на 2010 год

                           М Е Т О Д И К А
                   оценки эффективности реализации
                  республиканской адресной программы
              "Капитальный ремонт многоквартирных домов,
          расположенных на территории Чувашской Республики"
                             на 2010 год

     Эффективность реализации   республиканской   адресной   программы
"Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории
Чувашской Республики" на 2010 год определяется на основе установленных
показателей.
     1. Доля многоквартирных домов,  в  которых  проведен  капитальный
ремонт,  в общем числе многоквартирных домов,  включенных в Программу,
процентов - относительный  показатель,  характеризующий  удельный  вес
многоквартирных   домов,  обеспечивающих  безопасные  и  благоприятные
условия проживания граждан.  Рассчитывается как  отношение  количества
многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, к общему
количеству многоквартирных домов, включенных в Программу:

     Дмд1 = (N / Nобщ.мд1) x 100%,

     где:
     Дмд1 - доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный
ремонт;
     N -  количество  многоквартирных  домов,   в   которых   проведен
капитальный ремонт;
     Nобщ.мд1 -  общее количество многоквартирных домов,  включенных в
Программу.

     Источником информации    является    ведомственная     информация
Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры
Чувашской  Республики  (отчет  о   проведении   капитального   ремонта
многоквартирных домов, утверждаемый приказом министерства).

     2. Доля многоквартирных домов,  в  которых  проведен  капитальный
ремонт,  в общем числе многоквартирных домов,  подлежащих капитальному
ремонту  на  дату  принятия  первой   программы,   без   учета   домов
блокированной   застройки,   процентов   -  относительный  показатель,
характеризующий удельный  вес  многоквартирных  домов,  обеспечивающих
безопасные и благоприятные условия проживания граждан.  Рассчитывается
как отношение количества многоквартирных  домов,  в  которых  проведен
капитальный   ремонт,   к  общему  количеству  многоквартирных  домов,
подлежащих  капитальному  ремонту,  без  учета   домов   блокированной
застройки, на 1 января 2008 г.:

     Дмд2 = (N / Nлбщ.мд2) x 100%,

     где:
     Дмд2 - доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный
ремонт;
     N -  количество  многоквартирных  домов,   в   которых   проведен
капитальный ремонт;
     Nобщ.мд2 -  общее  количество  многоквартирных домов,  подлежащих
капитальному ремонту,  без учета домов блокированной застройки,  на  1
января 2008 года.

     Источником информации     является    ведомственная    информация
Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры
Чувашской   Республики   (отчет   о  проведении  капитального  ремонта
многоквартирных домов, утверждаемый приказом министерства).

     3. Доля многоквартирных домов,  оснащенных общедомовыми приборами
учета  потребления  ресурсов  и  (или)  узлами  управления,  в   общем
количестве многоквартирных домов,  включенных в Программу, процентов -
относительный показатель, характеризующий удельный вес многоквартирных
домов,  оснащенных приборами учета потребления ресурсов и (или) узлами
управления.  Рассчитывается как отношение  количества  многоквартирных
домов,  оснащенных общедомовыми приборами учета потребления ресурсов и
(или) узлами управления,  к общему количеству  многоквартирных  домов,
включенных в Программу:

     Дпу = (Nпу / Nобщ.мд1) x 100%,

     где:
     Дпу -   доля   многоквартирных   домов,  оснащенных  общедомовыми
приборами учета потребления ресурсов и (или) узлами управления;
     Nпу -  количество  многоквартирных  домов,  в которых установлены
общедомовые  приборы  учета  потребления   ресурсов   и   (или)   узлы
управления;
     Nобщ.мд1 - общее количество многоквартирных домов,  включенных  в
Программу.

     Источником информации     является    ведомственная    информация
Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры
Чувашской   Республики   (отчет   о  проведении  капитального  ремонта
многоквартирных домов, утверждаемый приказом министерства).

     4. Доля многоквартирных домов,  в которых образованы товарищества
собственников   жилья,   в  общем  количестве  многоквартирных  домов,
включенных  в  Программу,  процентов   -   относительный   показатель,
характеризующий   удельный   вес   многоквартирных  домов,  в  которых
образованы  товарищества  собственников  жилья.   Рассчитывается   как
отношение  количества  многоквартирных  домов,  в  которых  образованы
товарищества  собственников  жилья,  из  числа  домов,  включенных   в
Программу,   к  общему  количеству  товариществ  собственников  жилья,
функционирующих на момент принятия Программы,  без  учета  товариществ
собственников жилья, функционирующих в домах блокированной застройки:

     Kи = (N / Nобщ) x 100%,

     где:
     Ки -   доля   многоквартирных   домов,   в   которых   образованы
товарищества собственников жилья;
     N -  количество  многоквартирных  домов,  в  которых   образованы
товарищества   собственников  жилья,  из  числа  домов,  включенных  в
Программу;
     Nобщ -   общее   количество   многоквартирных  домов,  в  которых
образованы  товарищества  собственников  жилья,   функционирующие   на
моментом   Программы,   без  учета  товариществ  собственников  жилья,
функционирующих в домах блокированной застройки.

     Источником информации  для  расчета  показателя  являются  данные
Территориального  органа Федеральной службы государственной статистики
по Чувашской Республике.

     5. Доля многоквартирных домов,  в которых образованы товарищества
собственников  жилья,  в  общем  количестве  многоквартирных домов,  с
момента принятия первой программы, без учета товариществ собственников
жилья,  функционирующих  в домах блокированной застройки,  процентов -
относительный показатель, характеризующий удельный вес многоквартирных
домов,   в   которых   образованы  товарищества  собственников  жилья.
Рассчитывается  как  отношение  количества  многоквартирных  домов,  в
которых  образованы товарищества собственников жилья,  из числа домов,
включенных в  программы  (нарастающим  итогом),  к  общему  количеству
товариществ собственников жилья,  функционирующих на 1 января 2008 г.,
без учета товариществ собственников  жилья,  функционирующих  в  домах
блокированной застройки:

     Kи1 = (N1 / Nобщ1) х 100%,

     где:
     Ки1 -  доля   многоквартирных   домов,   в   которых   образованы
товарищества собственников жилья (нарастающим итогом);
     N1 -  количество  многоквартирных  домов,  в  которых  образованы
товарищества   собственников  жилья,  из  числа  домов,  включенных  в
программы (нарастающим итогом);
     Nобщ1 -   общее   количество  многоквартирных  домов,  в  которых
образованы товарищества  собственников  жилья,  функционирующие  на  1
января   2008   г.,   без   учета   товариществ  собственников  жилья,
функционирующих в домах блокированной застройки.

     Источником информации  для  расчета  показателя  являются  данные
Территориального  органа Федеральной службы государственной статистики
Чувашской Республике.