Постановление Правительства Республики Мордовия от 22.05.2006 № 204

     8.2. В  случае  если  представителем  Государственного  заказчика
внесены в журнал производства работ замечания по выполненным  работам,
подлежащим  закрытию,  они  не  должны  закрываться  Подрядчиком   без
письменного  разрешения  Государственного  заказчика,  за  исключением
случаев неявки представителя  Государственного заказчика для  приемки.
Если  закрытие   работ  выполнено   без  подтверждения   представителя
Государственного заказчика  (представитель Государственного  заказчика
не  был  информирован  об  этом или  информирован  с  опозданием),  то
Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не
прошедших приемку представителем Государственного заказчика,  согласно
его указанию, а затем восстановить ее.
     8.3. Готовность  принимаемых ответственных  конструкций,  скрытых
работ    и    систем   подтверждается    подписанием    представителем
Государственного  заказчика  и Подрядчиком  актов  освидетельствования
конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая
испытания на  герметичность и  давление)  и приемки  каждой системы  в
отдельности.

               9. Гарантии качества по сданным работам

     9.1. Подрядчик гарантирует:
     качество выполнения  всех  работ   в  соответствии  с   проектной
документацией,   действующими   нормами  и   техническими   условиями,
своевременное  устранение  недостатков  и  дефектов,  выявленных   при
приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
     возможность эксплуатации  Объекта   на  протяжении   гарантийного
срока.
     9.2. Гарантийный    срок    на    выполняемые    по    настоящему
Государственному контракту работы составляет ___ лет с даты подписания
акта приемки законченного строительством Объекта.
     9.3. Подрядчик  несет  ответственность за  недостатки  (дефекты),
обнаруженные в пределах гарантийного  срока, если не докажет, что  они
произошли  вследствие  нормального  износа  Объекта  или  его  частей,
неправильной его эксплуатации.
     9.4. При обнаружении  в  течение гарантийного  срока указанных  в
пункте   9.3   настоящего   Государственного   контракта   недостатков
Государственный заказчик извещает Подрядчика о необходимости  прибытия
уполномоченного  представителя Подрядчика  для  участия в  составлении
акта о выявленных недостатках в срок, указанный в извещении. В течение
____  дней после  получения  уведомления Подрядчиком  об  обнаруженных
недостатках  Объекта Стороны  составляют  акт, в  котором  фиксируются
обнаруженные недостатки. Для составления соответствующего акта Стороны
вправе  привлечь  экспертную  организацию  (независимого  эксперта)  в
данной области. Экспертиза  может быть  назначена также по  требованию
любой из Сторон. В случае уклонения Подрядчика в течение ____ дней  от
составления  указанного  в   настоящем  пункте  акта   Государственный
заказчик  вправе  составить   соответствующий  акт  самостоятельно   с
привлечением экспертной организации  - независимого эксперта в  данной
области.  При  этом   расходы  на  соответствующую  экспертизу   несет
Подрядчик,  за  исключением  случаев,  когда  экспертизой  установлено
отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Государственного контракта
или  причинно-следственной   связи  между   действиями  Подрядчика   и
обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы за  экспертизу
несет  Сторона,  потребовавшая  назначение  экспертизы,  а  если   она
назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.
     9.5. Течение  гарантийного срока  прерывается  на все  время,  на
протяжении  которого  Объект   не  мог  эксплуатироваться   вследствие
недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
     9.6. В случае  обнаружения  дефектов и  недостатков, указанных  в
пункте  9.3 настоящего  Государственного  контракта, Подрядчик  обязан
устранить  соответствующие недостатки  в  срок,  указанный в  акте,  в
котором  фиксируются  данные  недостатки.  При  этом   Государственный
заказчик вправе  потребовать от  Подрядчика безвозмездного  устранения
указанных в  акте недостатков  и дефектов  в разумный  срок. В  случае
получения письменного  отказа Подрядчика от  устранения недостатков  и
дефектов, указанных выше, или  в случае, если  в течение ____ дней  со
дня подписания  указанного в  настоящем пункте акта  от Подрядчика  не
получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков  либо
уклонения  Подрядчика   от  устранения   соответствующих  дефектов   и
недостатков, Государственный заказчик  вправе привлечь для  устранения
дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов
за счет Подрядчика.

                      10. Строительный контроль

     10.1. Государственный заказчик  обязан осуществлять  строительный
контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их
выполнения, качеством применяемых материалов.
     10.2. Государственный заказчик в  целях осуществления контроля  и
надзора  за  строительством  вправе в  установленном  законом  порядке
заключать государственный контракт об оказании услуг по  осуществлению
строительного  контроля  за  ходом и  качеством  выполняемых  работ  с
организацией, имеющей свидетельство  о допуске на соответствующий  вид
работ  (далее  -  инженерная  организация).  Государственный  заказчик
письменно уведомляет об  этом Подрядчика в  _____ -дневный срок  после
заключения   такого   государственного   контракта.   В    уведомлении
указывается перечень лиц, которые от имени Государственного  заказчика
будут осуществлять  строительный контроль,  и наименование  инженерной
организации.
     10.3. Государственный  заказчик  либо инженерная  организация  от
имени   и   по  письменному   поручению   Государственного   заказчика
осуществляет   строительный  контроль   и   контроль  за   соблюдением
Подрядчиком графика производства работ, качеством выполняемых работ, а
также производит  проверку соответствия используемых  им материалов  и
оборудования   условиям   настоящего  Государственного   контракта   и
проектной документации.
     10.4. Подрядчик   ведет   общий  и   (или)   специальный   журнал
производства  работ,  в  котором  отражается  весь  ход   фактического
производства работ, а  также все факты  и обстоятельства, связанные  с
производством   работ,    имеющие    значение   во    взаимоотношениях
Государственного заказчика и Подрядчика.
     Представитель Государственного  заказчика  производит  записи   в
журнале в порядке, предусмотренном подпунктом 3 пункта 5.2  настоящего
Государственного контракта.  Государственный  заказчик или  инженерная
организация регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в
журнале.
     10.5. Осуществляя  контроль  ведения  работ,  ни  Государственный
заказчик,  ни  нанятая  им инженерная  организация  не  вмешиваются  в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

                       11. Распределение рисков

     11.1. После подписания  акта приемки законченного  строительством
Объекта Государственный заказчик  принимает Объект  под свою охрану  и
несет риск возможного разрушения или повреждения Объекта.
     11.2. До  сдачи  Объекта  Подрядчик  несет  риск  случайного  его
уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы.

                  12. Имущественная ответственность

     12.1. Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  либо  за
ненадлежащее исполнение  обязательств  по настоящему  Государственному
контракту в  соответствии с законодательством  Российской Федерации  и
условиями настоящего Государственного контракта.
     12.2. В  случае  нарушения  срока  окончания  работ  на  Объекте,
указанного  в  пункте   4.1  настоящего  Государственного   контракта,
Подрядчик выплачивает Государственному заказчику неустойку.  Неустойка
начисляется  за  каждый   день  просрочки  исполнения   обязательства,
предусмотренного   Государственным   контрактом,   начиная   со   дня,
следующего за днем истечения установленного Государственным контрактом
срока исполнения  обязательства. Неустойка  устанавливается в  размере
1/75  действующей на  день  уплаты неустойки  ставки  рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Государственного
контракта.
     12.3. В  случае  нарушения  сроков  завершения  отдельных  этапов
работ,  предусмотренных  Календарным  планом,  Подрядчик   выплачивает
Государственному заказчику неустойку. Неустойка начисляется за  каждый
день    просрочки    исполнения    обязательства,     предусмотренного
Государственным  контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  за   днем
истечения установленного  Государственным контрактом срока  исполнения
обязательства.  Неустойка устанавливается  в  размере одной  семьдесят
пятой действующей  на  день уплаты  неустойки ставки  рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от стоимости  соответствующего
этапа работ.
     12.4. За несвоевременное представление отчетной и  исполнительной
документации,  указанной  в пункте  7.9.  настоящего  Государственного
контракта, Подрядчик  выплачивает Государственному  заказчику штраф  в
размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
     12.5. За несвоевременное  освобождение  строительной площадки  от
принадлежащего  Подрядчику  или  его  субподрядчикам  имущества  и/или
строительного мусора Подрядчик выплачивает Государственному  заказчику
неустойку в размере ____________ за каждый день просрочки.
     12.6. В случае повреждения зеленых  насаждений по своей вине  при
выполнении    работ,   предусмотренных    настоящим    Государственным
контрактом, Подрядчик  обязан восстановить  их за свой  счет в  сроки,
установленные Государственным заказчиком.
     12.7. За невыполнение  обязательств по исправлению  некачественно
выполненных работ в сроки, установленные актами, указанными в  пунктах
7.12, 9.4. настоящего Государственного контракта, Подрядчик уплачивает
Государственному заказчику неустойку в размере _______ за каждый  день
просрочки до исполнения соответствующего обязательства.
     При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов в выполненных
работах Государственный заказчик вправе устранить обнаруженные дефекты
своими силами  с   полным   возмещением  Подрядчиком   затрат  на   их
устранение.
     12.8. В  случае  нарушения земельного  законодательства  по  вине
Подрядчика (разработка  сосредоточенных резервов без  соответствующего
оформления и т.д.) Подрядчик оплачивает причиненные при этом потери  и
убытки землепользователям и Государственному заказчику за свой счет.
     12.9. В случае повреждения инженерных сетей при выполнении работ,
предусмотренных настоящим Государственным контрактом, Подрядчик обязан
выполнить восстановление поврежденных инженерных сетей за свой счет  в
сроки, установленные Государственным заказчиком.
     12.10. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями
настоящего Государственного  контракта  за  действия   субподрядчиков,
которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Государственному
контракту.
     12.11. В   случае   неприбытия   уполномоченного    представителя
Подрядчика для  участия  в составлении  актов  о выявленных  дефектах,
указанных в пунктах 7.12, 9.4 настоящего Государственного контракта, в
сроки, установленные Государственным заказчиком, Подрядчик  уплачивает
Государственному заказчику штраф в размере 5000 рублей.
     12.12. В случае  выявления недостоверных  сведений в  документах,
представленных  в  качестве  обеспечения  исполнения  Государственного
контракта Государственный заказчик вправе взыскать штраф с  Подрядчика
в размере 20 000 рублей.
     12.13. За  несвоевременное   предоставление  нового   обеспечения
исполнения  Государственного  контракта  в  случае  недействительности
предыдущего   Государственный  заказчик   вправе   взыскать  штраф   с
Подрядчика в размере 15000 рублей.
     12.14. За  неоповещение банка,  выдавшего  банковскую гарантию  в
обеспечение  исполнения   Государственного  контракта,  об   изменении
условий  Государственного  контракта Государственный  заказчик  вправе
взыскать штраф с Подрядчика в размере 5000 рублей.
     12.15. За   неисполнение   и  (или)   за   просрочку   исполнения
предписания Государственного заказчика, вынесенного в ходе  проведения
строительного  контроля,  Государственный  заказчик  вправе  требовать
уплаты штрафа с подрядчика в размере ______ рублей.
     12.16. В   случае    неисполнения   (ненадлежащего    исполнения)
Подрядчиком  обязательств  по  настоящему  Государственному  контракту
Государственный заказчик вправе  уменьшить оплату по  Государственному
контракту на сумму неустойки  (пени, штрафа), подлежащую взысканию,  с
перечислением  указанной  суммы в  республиканский  бюджет  Республики
Мордовия.  Расчет и  обоснование  начисленной суммы  неустойки  (пени,
штрафа) отражаются в акте сдачи-приемки выполненных работ (КС-2).
     12.17. В  случае   неисполнения   или  ненадлежащего   исполнения
Подрядчиком  обязательств, предусмотренных  настоящим  Государственным
контрактом,  Государственный  заказчик  вправе  предъявить  финансовые
требования  обеспечения   исполнения   Государственного  контракта   в
зависимости  от   способа   обеспечения  исполнения   Государственного
контракта, выбранного Подрядчиком.
     12.18. В случае  просрочки исполнения Государственным  заказчиком
обязательств, предусмотренных  разделом 3  и подпунктом  7 пункта  5.1
настоящего Государственного  контракта,  Подрядчик вправе  потребовать
уплату  неустойки.  Неустойка  начисляется за  каждый  день  просрочки
исполнения обязательств,  предусмотренных  разделом 3  и подпунктом  7
пункта  5.1 настоящего  Государственного  контракта, начиная  со  дня,
следующего за днем истечения установленного Государственным контрактом
срока исполнения  обязательства. Неустойка  устанавливается в  размере
одной  трехсотой   действующей   на  день   уплаты  неустойки   ставки
рефинансирования   Центрального   банка   Российской   Федерации    от
неуплаченной в срок суммы.
     12.19. Уплата  неустойки  не освобождает  Стороны  от  исполнения
своих  обязательств  по  настоящему Государственному  контракту  и  от
возмещения  убытков,   причиненных   неисполнением  или   ненадлежащим
исполнением    Сторонами    своих    обязательств    по     настоящему
Государственному контракту.
     12.20. Стороны     настоящего     Государственного      контракта
освобождаются  от  уплаты  неустойки,  если  докажут,  что   просрочка
исполнения   соответствующего   обязательства   произошла   вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

                13. Обстоятельства непреодолимой силы

     13.1. Стороны  освобождаются  от ответственности  за  полное  или
частичное    неисполнение    своих    обязательств    по    настоящему
Государственному  контракту  в  случае, если  оно  явилось  следствием
обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  именно:  наводнения,   пожара,
землетрясения,  иных природных  явлений,  диверсии, военных  действий,
блокад,   изменения    законодательства,   и   прочих    обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств
по настоящему Государственному контракту, а также других  чрезвычайных
обстоятельств,   которые   возникли   после   заключения    настоящего
Государственного контракта  и непосредственно  повлияли на  исполнение
Сторонами  своих обязательств,  а  также  которые  Стороны были  не  в
состоянии предвидеть или предотвратить.
     13.2. При  наступлении   таких   обстоятельств  срок   исполнения
обязательств  по  настоящему Государственному  контракту  отодвигается
соразмерно  времени   действия  данных   обстоятельств,  если   данные
обстоятельства   значительно    влияют   на   исполнение    настоящего
Государственного контракта в срок.
     13.3. Если  в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту
был нанесен значительный,  по мнению одной из Сторон,  ущерб,  то  эта
Сторона  в  установленном  законом  порядке  обязана уведомить об этом
другую  в  ___  -дневный  срок.   Далее   Стороны   обязаны   обсудить
целесообразность  дальнейшего  продолжения  выполнения работ и принять
дополнительное  соглашение  с  обязательным  указанием  новых  сроков,
порядка  ведения  и  стоимости  работ,  которое  со дня его подписания
становится неотъемлемой частью настоящего Государственного  контракта,
либо инициировать процедуру расторжения Государственного контракта.
     13.4. Если, по  мнению  Сторон, работы  могут  быть продолжены  в
порядке, действовавшем согласно настоящему Государственному  контракту
до  начала   действия  обстоятельств  непреодолимой   силы,  то   срок
исполнения  обязательств  по  настоящему  Государственному   контракту
продлевается  соразмерно  времени,  в  течение  которого   действовали
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
     13.5. Сторона,  для  которой надлежащее  исполнение  обязательств
оказалось   невозможным    вследствие   возникновения    обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в  течение ____ дней с даты  возникновения
таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об  их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
     13.6. Если  обстоятельства, указанные  в  пункте 13.1  настоящего
Государственного  контракта,  будут  длиться  более  двух  календарных
месяцев   с   даты  соответствующего   уведомления,   Стороны   вправе
расторгнуть   настоящий   Государственный  контракт   без   требования
возмещения  убытков,   понесенных   в  связи   с  наступлением   таких
обстоятельств.

               14. Внесение изменений в Государственный
                               контракт

     14.1. Внесение  изменений  в настоящий  Государственный  контракт
производится в порядке и в случаях, предусмотренных  законодательством
Российской Федерации.
     14.2. Любая  договоренность   между  Сторонами,   предусмотренная
условиями  настоящего Государственного  контракта,  влекущая за  собой
новые  обстоятельства,  не предусмотренные  настоящим  Государственным
контрактом, считается действительной, если она подтверждена  Сторонами
в письменной  форме  в виде  дополнительного  соглашения к  настоящему
Государственному контракту.
     15. Порядок урегулирования споров между Сторонами
     15.1. Стороны принимают  все  меры к  тому,  чтобы любые  спорные
вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения  настоящего
Государственного контракта, были урегулированы путем переговоров.
     15.2. В   случае    наличия   претензий,   споров,    разногласий
относительно  исполнения одной  из  Сторон своих  обязательств  другая
Сторона  может  направить  претензию.  В  отношении  всех   претензий,
направляемых  по  настоящему Государственному  контракту,  Сторона,  к
которой адресована данная претензия,  должна дать письменный ответ  по
существу претензии в срок не позднее _____ дней с даты ее получения.
     15.3. Любые  споры, не  урегулированные  во внесудебном  порядке,
разрешаются арбитражным или иным судом в установленном порядке.
     16. Срок действия, условия и порядок расторжения Государственного
контракта
     16.1. Настоящий  Государственный контракт  действует  с даты  его
подписания Сторонами и до полного выполнения Сторонами взятых на  себя
обязательств и урегулирования расчетов.
     16.2. Расторжение  Государственного   контракта  допускается   по
соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом
Стороны  контракта от  его  исполнения  в соответствии  с  гражданским
законодательством.
     В случае расторжения  Государственного контракта в  одностороннем
порядке контракт считается расторгнутым  через десять дней после  даты
надлежащего уведомления Стороны об одностороннем отказе от  исполнения
контракта.
     При расторжении   Государственного    контракта    в   связи    с
односторонним отказом Стороны от его исполнения другая Сторона  вправе
потребовать   возмещения   только   фактически   понесенного   ущерба,
непосредственно    обусловленного    обстоятельствами,     являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от  исполнения
настоящего Государственного контракта.
     16.3. При  расторжении   Государственного   контракта  по   любым
основания Стороны обязаны:
     1) подрядчик передать  в срок  __ дней  по акту  Государственному
заказчику  строительную  площадку  с  результатом  выполненных  работ,
освободив  ее   от  механизмов,   временных  сооружений,   материалов,
оборудования и иного принадлежащего  ему имущества, а также мусора,  и
документацию (проектную, разрешительную и исполнительную, включая акты
на скрытые  работы, испытания  и пусконаладочные  работы) по  Объекту,
незавершенное  производство  по  акту  приемки  выполненных  работ   с
составлением акта сверки выполненных и оплаченных работ;
     2) государственный заказчик:
     принять свободную от имущества  Подрядчика и мусора  строительную
площадку, документацию  (проектную,  разрешительную и  исполнительную,
включая акты на скрытые работы, испытания и пусконаладочные работы) по
Объекту и работы,  выполненные Подрядчиком  с надлежащим качеством  на
день расторжения настоящего Государственного контракта, в течение ____
дней;
     оплатить принятую, но неоплаченную  работу в  течение ___ дней  с
даты оформления  актов  приемки-передачи выполненных  работ и  затрат,
подписанных  актов  сверки  выполненных и  оплаченных  работ  на  день
расторжения настоящего Государственного контракта, а также приемки  от
Подрядчика  строительной   площадки,  всей  документации   (проектной,
разрешительной  и  исполнительной,  включая акты  на  скрытые  работы,
испытания и пусконаладочные работы).

                          17. Прочие условия

     17.1. Увеличение  в  связи  с  инфляцией  объема  финансирования,
предусмотренного  настоящим  Государственным  контрактом,  в   течение
финансового года не производится.
     17.2. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости  работ
Государственным заказчиком не оплачиваются.
     17.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не  делать
каким-либо  еще  способом  доступными  третьим  организациям  и  лицам
сведения,   содержащиеся   в   документах,   оформляющих    совместную
деятельность Сторон  в рамках  настоящего Государственного  контракта,
иначе как с письменного согласия  обеих Сторон, в том числе  Подрядчик
не  вправе  публиковать  рекламу, касающуюся  строящегося  Объекта,  в
средствах  массовой  информации   и  сети  Интернет  без   письменного
разрешения Государственного заказчика.
     17.4. Любое уведомление, которое  одна Сторона направляет  другой
Стороне  в  соответствии   с  настоящим  Государственным   контрактом,
направляется  в письменной  форме  почтой  или факсимильной  связью  с
последующим представлением  оригинала. Уведомление вступает  в силу  в
день  получения его  лицом,  которому  оно  адресовано, если  иное  не
установлено     действующим    законодательством     или     настоящим
Государственным контрактом.
     17.5. Подрядчик   представляет   по   запросу    Государственного
заказчика  в сроки,  указанные  в  таком  запросе, информацию  о  ходе
исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
     17.6. Об   изменении    местонахождения,   почтового   и    (или)
юридического  адреса, номеров  телефонов,  факсов, адреса  электронной
почты, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить другой Стороне в
течение ___ дней.
     17.7. При   выполнении  настоящего   Государственного   контракта
Стороны  руководствуются   действующим  законодательством   Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Республики Мордовия.
     17.8. Все  указанные   в  Государственном  контракте   приложения
являются его неотъемлемой частью.
     17.9. Настоящий  Государственный контракт  составлен  в 2  (двух)
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон настоящего Государственного контракта.

         18. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

     Юридические адреса, телефоны и телефаксы Сторон:
     Государственного заказчика
     ________________________________________________________________
     Подрядчика
     ________________________________________________________________
     Банковские реквизиты Сторон:
     Государственного заказчика
     ________________________________________________________________
     Подрядчика
     ________________________________________________________________

                  19. Подписи представителей Сторон

     От Государственного заказчика ___________________________/Ф.И.О/
     (подпись) М.П.
     От Подрядчика ___________________________________________/Ф.И.О/
     (подпись) М.П.
     —————————————————————————————————————————————————————————————————
     <1> Пункт    включается     в    случае,    если     длительность
производственного   цикла    выполнения   работ   по    строительству,
реконструкции объектов капитального строительства, составляет один год
и более.
     <2> Пункт включается  в случае,  если стоимость  государственного
контракта на выполнение работ, заключенного  на срок не менее чем  три
года, составляет один миллиард рублей и более.
     <3> Из  перечня  затрат  в  государственный  контракт  включаются
затраты, применяемые к конкретному государственному контракту.
     <4> Вариант  2,  предусматривающий поэтапную  оплату  выполненных
подрядчиком  работ,  применяется  лишь в  случаях,  если  длительность
производственного   цикла    выполнения   работ   по    строительству,
реконструкции объектов капитального строительства, составляет один год
и более.
     <5-9> Пункт    включается    в    случае,    если    длительность
производственного   цикла    выполнения   работ   по    строительству,
реконструкции объектов капитального строительства, составляет один год
и более.
     <10> В государственном контракте указывается один из вариантов  в
зависимости от того, какая Сторона осуществляет поставку  строительных
материалов и оборудования.
     <11-16> Пункт   включается    в    случае,   если    длительность
производственного   цикла    выполнения   работ   по    строительству,
реконструкции объектов капитального строительства, составляет один год
и более.
     
     
     
     Приложение 1
     к примерной форме государственного контракта
     на выполнение работ по строительству
     строек и объектов для государственных нужд

                           Календарный план
                  выполнения работ по строительству
                        (наименование объекта)

|—————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|
|  N  |  Наименование работ   | Стоимость, |    Срок выполнения      |
| п/п |    (конструктивные    | тыс. руб.  |(дата начала и окончания |
|     | элементы) и основные  |            |         работ)          |
|     |  этапы их выполнения  |            |                         |
|—————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|
|     |                       |            |                         |
|—————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|
|     |                       |            |                         |
|—————|———————————————————————|————————————|—————————————————————————|
     
     Срок окончания выполнения работ - ______________________ 201__г.
     
     Государственный заказчик                                Подрядчик
              М.П.                                              М.П.
     
     
     
     Приложение 2
     к примерной форме государственного контракта
     на выполнение работ по строительству
     строек и объектов для государственных нужд

                               Перечень
             документов, прилагаемых к сдаче законченного
                        строительством Объекта

     _________________________________________________________________
                       (наименование объекта)



     Приложение 5
     к Положению об Адресной
     инвестиционной программе
     Республики Мордовия

                                ОТЧЕТ
     о ходе освоения и финансирования государственных капитальных
            вложений по стройкам и объектам, включенным в
  Адресную инвестиционную программу Республики Мордовия на ____ год

                                                        (тыс. рублей)
|———|————————————|————————————————|——————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|
| N |Наименование|     Лимит      |Освоено за|В т.ч. за счет |Профинансирова-|В т.ч. за счет |   Кредит.   | Подрядная |
|п/п|  объекта   | госкапвложений |счет всех |————|——————————|но за счет всех|————|——————————|задолженность|организация|
|   |            |       из       |источников|АИП | другие   | источников на |АИП |  другие  |на 1-е число |           |
|   |            |республиканского|  на 1-е  |РМ  |источники |   1-е число   | РМ |источники |  отчетного  |           |
|   |            |бюджета (АИП РМ)|  число   |KB/ |(указать) |   отчетного   |    |(указать) |   месяца    |           |
|   |            |                |отчетного |CMP | КВ/СМР   |    месяца     |    |          |             |           |
|   |            |                |  месяца  |    |          |               |    |          |             |           |
|   |            |                |  KB/CMP  |    |          |               |    |          |             |           |
|———|————————————|————————————————|——————————|————|——————————|———————————————|————|——————————|—————————————|———————————|
| 1 |     2      |        3       |     4    |  5 |     6    |        7      |  8 |     9    |      10     |     11    |
|———|————————————|————————————————|——————————|————|——————————|———————————————|————|——————————|—————————————|———————————|
|   |            |                |          |    |          |               |    |          |             |           |
|———|————————————|————————————————|——————————|————|——————————|———————————————|————|——————————|—————————————|———————————|


     Государственный заказчик (заказчик)         Подпись
                                                 Дата
     М.П.

     Ф.И.О. исполнителя, должность
     Телефон исполнителя



     Приложение 6
     к Положению об Адресной
     инвестиционной программе
     Республики Мордовия

                                ОТЧЕТ
     о ходе освоения и финансирования государственных капитальных
            вложений по стройкам и объектам, включенным в
        Адресную инвестиционную программу Республики Мордовия
       на ____ год, на разработку проектно-сметной документации

                                                       (тыс. рублей)

|———|————————————|————————|———————————|——————————————|——————————|——————————————|————————————————|——————————|———————————|—————————————|—————————|
| N |Наименование| Лимит  | Проектная |   Наличие    |   Срок   |  Стоимость   |    Сметная     | Освоено с|Профинанси-|Кредиторская | Главный |
|п/п|  объекта   |госкап- |организация| договора на  |исполнения|  проектно-   |   стоимость    |  начала  | ровано с  |задолженность| инженер |
|   |            |вложений|           |проектирование| договора |изыскательских|    объекта     |исполнения|  начала   |на 1-е число | проекта |
|   |            |(АИП РМ)|           |  (N, дата)   |          |  работ по    |(ориентировочно)| договора |исполнения |  отчетного  | (Ф.И.О.,|
|   |            |        |           |              |          |  договору    |                |          | договора  |   месяца.   | телефон)|
|   |            |        |           |              |          |              |                |          |           |(нарастающим |         |
|   |            |        |           |              |          |              |                |          |           |   итогом)   |         |
|———|————————————|————————|———————————|——————————————|——————————|——————————————|————————————————|——————————|———————————|—————————————|—————————|
| 1 |     2      |    3   |     4     |       5      |     6    |       7      |        8       |     9    |     10    |      11     |    12   |
|———|————————————|————————|———————————|——————————————|——————————|——————————————|————————————————|——————————|———————————|—————————————|—————————|
|   |            |        |           |              |          |              |                |          |           |             |         |
|———|————————————|————————|———————————|——————————————|——————————|——————————————|————————————————|——————————|———————————|—————————————|—————————|


     Госуд заказчик (заказчик)                   Подпись
                                                           Дата
     М.П.

     Ф.И.О. исполнителя, должность
     Телефон исполнителя