Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Мордовия от 28.08.2014 № 398Договором объема работ и иных условий исполнения Договора. 1.6. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте
1.4. Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком
за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. 1.7. Стоимость материалов и изделий, стоимость транспортировки материалов и изделий к месту проведения работ учтены сметными расценками, и дополнительно не оплачиваются. 1.8. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.4. Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором. Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика
2.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору Подрядчик предоставляет Заказчику в течение срока, установленного конкурсной документацией для подписания Договора, безотзывную банковскую гарантию, покрывающую срок действия обеспеченного ей обязательства и предусматривающую возможность предъявления Заказчиком требований о выплате денежных средств в течение срока действия Договора, или вносит денежные средства в размере обеспечения исполнения Договора, установленном пунктом 2.2. Договора на расчетный счет Заказчика: _______________________________________. (реквизиты расчетного счета)
2.2. Размер обеспечения исполнения Договора устанавливается в размере 30% (тридцати процентов) от общей стоимости работ по Договору, а в случае снижения Подрядчиком начальной максимальной цены договора подряда при подаче заявки на участие в конкурсе на 25% (двадцать пять
процентов) и более размер обеспечения исполнения Договора устанавливается в размере 45% (сорока пяти процентов) от общей стоимости работ по Договору, в сумме Если участником, с которым заключается Договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление
обеспечения исполнения Договора не требуется. 2.3. Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по
настоящему Договору в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании. 2.4. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Статья 3. Порядок оплаты работ
3.1. Заказчик в течение 30 банковских дней после подписания им актов приемки выполненных работ (по формам КС-2 и КС-3) и акта приемки в эксплуатацию осуществляет оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 3.2. Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Подрядчику по актам приемки формы КС-2, КС-3 с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей. 3.3. Заказчик имеет право производить поэтапную приемку с оформлением промежуточного акта приемки выполненных работ (по формам КС-2 и КС-3). Статья 4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок начала работ не позднее: "___"_________201__года.
4.2. Срок окончания работ не позднее: "___"_________201__года.
4.3. Фактической датой окончания работ является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей (приемочной) комиссией, назначенной Заказчиком. 4.4. Перенос срока окончания работ возможен только по соглашению сторон при наличии существенных обстоятельств, влияющих на возможность проведения работ. Статья 5. Заказчик
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. обеспечить свободный доступ Подрядчику на объект;
5.1.2. обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ; 5.1.3. создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней путем подписания акта о приемке в эксплуатацию и форм КС-2, КС-3; 5.1.4. оплатить Подрядчику установленную Договором стоимость работ согласно условиям настоящего Договора. 5.2. Права Заказчика:
5.2.1. требовать предоставления информации, касающейся вопросов выполнения работ Подрядчиком; 5.2.2. в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ; 5.2.3. с согласия Подрядчика и за его счет обеспечить его необходимыми строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, в том числе путем заключения договоров поставки материалов с третьими лицами; 5.2.4. в случае выполнения работ ненадлежащего качества, не в полном объеме и (или) неподтвержденных документально не подписывать формы КС-2, КС-3 и не оплачивать соответствующие работы; 5.2.5. уменьшить общую стоимость Договора, указанную в пункте 1.4. Договора, на общую сумму штрафов, подлежащих уплате Подрядчиком в соответствии с пунктом 11.3. Договора; 5.2.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным конкурсной документацией требованиям к
участникам конкурса или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником конкурса; 5.2.7. расторгнуть Договор в одностороннем порядке на основании пункта 14.2. Договора. 5.3. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. Статья 6. Подрядчик
6.1. Подрядчик обязуется:
6.1.1. начать выполнение работ в срок, указанный в пункте 4.1. Договора; 6.1.2. предоставить Заказчику одновременно с подписанием Договора
приказ о назначении ответственного лица за производство работ, ответственных за электробезопасность, пожарную безопасность, технику безопасности; 6.1.3. в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора застраховать свою ответственность за выполненные работы по капитальному ремонту перед третьими лицами на срок, покрывающий период выполнения работ и гарантийный период, установленный пунктом 10.2. Договора, и предоставить Заказчику соответствующий договор страхования; 6.1.4. поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным
стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов; 6.1.5. разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов; 6.1.6. установить систему видеонаблюдения по периметру объекта(- ов), обеспечивающую видеотрансляцию изображения в сеть интернет в режиме реального времени. Требования к системе видеонаблюдения:
- для системы видеонаблюдения должны быть использованы уличные IР-видеокамеры цветного изображения с функцией "день-ночь" с расширенным динамическим диапазоном, с обеспечением чувствительности не менее 0,1 лк, разрешения от 1,3 Мрiх, скорости 30 к/с, имеющие ИК- подсветку; - расположение IР-видеокамер в количестве не менее 2 штук на периметре объекта(-ов) на высоте не менее 5 метров над поверхностью земли; - расположение видеокамер на периметре должно быть осуществлено таким образом, чтобы минимизировать засветку объективов солнцем в течение дня; - при проведении работ на фасаде и кровле объекта(-ов) ракурс IР- видеокамер должен обеспечивать наблюдение за соответствующими работами; 6.1.7. обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации; 6.1.8. обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли; 6.1.9. содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку; 6.1.10. обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи выполненных работ; 6.1.11. вывезти с рабочей площадки строительный мусор до сдачи выполненных работ Заказчику; 6.1.12. при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или
прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами; 6.1.13. по первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ; 6.1.14. обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте; 6.1.15. соблюдать календарный график производства работ и сдать выполненные работы в установленные пунктом 4.2. Договора сроки; 6.1.16. информировать Заказчика о наличии скрытых работ по мере их готовности. Выполнение скрытых работ подтверждается Заказчиком и Подрядчиком соответствующим актом, оформленным в соответствии с действующим законодательством. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. Приступать к выполнению последующих работ Подрядчик может только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления соответствующих актов; 6.1.17. обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При этом если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ существенно увеличит сроки выполнения
объема работ, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то
он вправе уплатить за произведенные некачественно работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти работы, но отличающуюся от ранее установленной не более, чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных работ по достижению нормативного качества, заложенного в проекте, или уменьшить соответствующим образом стоимость Договора, если этапы работ не определены. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую
организацию за счет Подрядчика; 6.1.18. возмещать суммы штрафных санкций, возложенные на Заказчика контролирующими органами в случае некачественного проведения работ Подрядчиком в пятидневный срок с даты предоставления ему документов, подтверждающих уплату Заказчиком вышеуказанных штрафных санкций; 6.1.19. в пятидневный срок после подписания акта приемки выполненных работ вывезти с объекта принадлежащее Подрядчику имущество; 6.1.20. постоянно фиксировать производство работ фотосъемкой и после завершения работ предоставить фотоматериалы Заказчику. 6.2. Права Подрядчика:
6.2.1. требовать оплаты за выполненные работы в соответствии со статьей 3 настоящего Договора. 6.3. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. Статья 7. Выполнение работ
7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля. Полномочным представителем Заказчика является: _____________________________________________________________________. (должность, Ф.И. О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)
7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте(-ах) и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. Полномочным представителем Подрядчика является:
______________________________________________________________________ (должность, Ф.И. О., документ, подтверждающий полномочия) 7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны. 7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1. контроль над соответствием работ, применяемых конструкций,
изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий
и других нормативных документов; 7.4.2. принятие своевременных мер и контроль над устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации; 7.4.3. проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов,
сертификатов и других документов); 7.4.4. освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и подписание акта освидетельствования скрытых работ; 7.4.5. проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2; 7.4.6. участие в работе рабочей (приемочной) комиссии и подписание акта о приемке в эксплуатацию. 7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4. Договора, представитель Заказчика имеет право: 7.5.1. проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика; 7.5.2. давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать
от него устранения указанных в замечаниях недостатков. 7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора. 7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале
производства работ. 7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ. 7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 "Организация строительства". 7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, соответствующие требованиям конкурсной документации и обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% (пятидесяти процентов) общей стоимости работ по Договору. 7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика. Статья 8. Строительный контроль
8.1. Заказчик в целях осуществления контроля над выполняемыми работами вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке заключить договор об оказании услуг по осуществлению строительного контроля над ходом и качеством выполняемых работ с организацией, имеющей право осуществлять соответствующий вид работ. Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в течение 3 (трех) дней после заключения такого договора. В уведомлении указывается наименование организации, осуществляющей строительный контроль, и перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять строительный контроль. 8.2. Заказчик либо организация, осуществляющая строительный контроль, от имени и по письменному поручению Заказчика осуществляет строительный контроль и контроль над соблюдением Подрядчиком календарного графика производства работ, качеством выполняемых работ,
а также производит проверку соответствия используемых им материалов и
оборудования условиям настоящего Договора и технической и сметной документации. Статья 9. Сдача и приемка выполненных работ
9.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85 (Р) - "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (в ред. Изменений N 1,
утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами. 9.2. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка и оплата Заказчиком может производиться после полного завершения работ или поэтапно после завершения отдельного этапа работ. 9.3. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору и готовности к сдаче выполненных работ либо выполненного этапа работ и представить представителю Заказчика исполнительную документацию, которая включает в себя: справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
акты выполненных работ (форма КС-2), подписанные Заказчиком, Подрядчиком и лицом (представителем организации), осуществляюшим(-ей) строительный контроль; форму КС-6 "Общий журнал работ";
акты на скрытые работы (при наличии);
счет на оплату и счета-фактуры за выполненные работы;
сертификаты качества, паспорта и счета-фактуры на примененные материалы и оборудование; фотоматериалы о производстве работ.
Заказчик вправе не приступать к приемке выполненных работ в случае непредставления вышеуказанной исполнительной документации или ее некомплектности. 9.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией выполненных работ. 9.5. Заказчик включает в состав рабочей (приемочной) комиссии следующих лиц: уполномоченное лицо от собственников помещений в многоквартирном доме; представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом; представителя Государственной жилищной инспекции Республики Мордовия; главу Администрации муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, в котором выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества; депутат органа местного самоуправления от избирательного округа, на территории которого расположен многоквартирный дом, в котором выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества; 9.6. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки выполненных
работ недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 9.7. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по устранению дефектов и готовности к сдаче выполненных работ. Приемка выполненных работ по устранению дефектов производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика. 9.8. Приемка в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту и подписание соответствующего акта производится только после выполнения всех работ в соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 9.6. Договора. Статья 10. Гарантии качества по сданным работам
10.1. Подрядчик несет ответственность за полноту и качество работ, выполненных по Договору Подрядчиком или субподрядчиками. Подрядчик гарантирует, что материалы, применяемые им при выполнении работ, будут соответствовать ГОСТам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество. 10.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и работ - 5 лет с момента подписания сторонами акта о приемке в эксплуатацию. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 10.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов
не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней. 10.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик. 10.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика. Статья 11. Ответственность сторон
11.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору. 11.2. В случае возникновения претензий к Подрядчику в связи с привлечением им третьих лиц к выполнению работ он несет материальную ответственность за действия третьих лиц, как за собственные. 11.3. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику: - за нарушение сроков выполнения работ, установленных календарным
графиком производства работ - штраф в размере 1% (один процент) от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки; - за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против
сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом - штраф в размере 1% (один процент) от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки; - за заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком
Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пять процентов) от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда; - в случае нарушения Подрядчиком условий, установленных пунктами 6.1. З., 6.1.5., 6.1.6., 6.1.7., 6.1.8., 6.1.9. Договора, Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в
одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2
(двух) рабочих дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 3% (три процента) от общей стоимости работ по Договору за каждый день до фактического устранения нарушений. 11.4. Указанные в пункте 11.3. Договора штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности. 11.5. В случае если Подрядчик по требованию Заказчика не устранил
дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, в сроки, согласованные с Заказчиком, то Заказчик своими силами устраняет недостатки, а Подрядчик возмещает стоимость выполненных работ. 11.6. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона возмещает другой стороне все непокрытые неустойками убытки. 11.7. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору. 11.8. В случае наложения административных взысканий на Заказчика за неисполнение или не надлежащее исполнение договорных отношений Подрядчиком, ответственность в полном объеме возлагается на Подрядчика. 11.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Статья 12. Внесение изменений в техническую документацию
12.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в сметную и техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 20% (двадцать процентов) указанной в пункте 1.4. Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 12.2. При внесении изменений в сметную и техническую документацию
в соответствии с пунктом 12.1. Договора, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 12.3. Внесение в сметную и техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 12.1. Договора объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы
с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения. Статья 13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по Договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 13.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 13.1. Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти. 13.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. Статья 14. Порядок расторжения Договора
14.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в одностороннем порядке по инициативе Заказчика. 14.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор
и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора: 14.2.1. если Подрядчик не начал выполнение работ в срок, установленный пунктом 4.1. Договора; 14.2.2. если Подрядчик не застраховал свою ответственность за выполненные работы по капитальному ремонту перед третьими лицами и (или) не предоставил Заказчику соответствующий договор страхования; 14.2.3. в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору; 14.2.4. в случае нарушения сроков, установленных календарным графиком производства работ, более чем на 3 (три) календарных дня; 14.2.5. если Подрядчик обанкротится или подаст заявление в суд о несостоятельности, или объявит о своей ликвидации, или на его имущество будет наложен арест; 14.2.6. если Подрядчик переуступит настоящий Договор без предварительного письменного согласия Заказчика. 14.3. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 14.2. Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление, не менее чем за 5 (пять) календарных дней до срока расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость
работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 14.4. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена
Заказчику в течение 10 (десяти) дней. Статья 15. Разрешение споров
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона,
требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 15.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный
суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. Статья 16. Прочие условия
16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 7 (семи) календарных дней со дня таких изменений. 16.3. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр
Подрядчику. 16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Статья 17. Приложения к настоящему Договору
17.1. Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы: N 1- ___________________________________________________________;
N 2- ___________________________________________________________.
Статья 18. Реквизиты сторон
18.1. Заказчик: _________________________________________________
Реквизиты: _____________________________________________________ 18.2. Подрядчик: ________________________________________________
Реквизиты: ______________________________________________________
Подписи сторон:
Заказчик Подрядчик _______________________________ _______________________________
М.П. М.П. "___"__________20___года "___"__________20___года Приложение 3
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах
Заявка
на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах
______________________________________________________________________ (указать N лота (при наличии), адрес(а) объекта(-ов) и наименование работ)
1. Участник:
1.1. Наименование юридического лица
1.2. ИНН
1.3. Юридический адрес
1.4. Фактический адрес
1.5. Контактный телефон (факс)
1.6. Электронный адрес
1.7. Контактное лицо
2. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки. 3. Подтверждаем соответствие требованиям:
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1062; могут быть указаны дополнительные требования, установленные конкурсной документацией. 4. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:
|———|————————————————————————————————|—————————————————|—————————————| | N | Наименование |Единица измерения| Значение | |п/п| | |(все значения| | | | | указываются | | | | | цифрами) | |———|————————————————————————————————|—————————————————|—————————————| |1 |Цена договора, в том числе налог|рубли | | | |на добавленную стоимость (при| | | | |наличии) | | | |———|————————————————————————————————|—————————————————|—————————————| |2 |Срок выполнения работ |календарные дни с| | | | |даты начала работ| | |———|————————————————————————————————|—————————————————|—————————————| 5. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"
|———|——————————————————————————————————————————|—————————|———————————| | N | Наименование | Единица | Значение | |п/п| |измерения| (все | | | | | значения | | | | |указываются| | | | | цифрами) | |———|——————————————————————————————————————————|—————————|———————————| |1 |Положительный опыт и качество работы |шт. | | | |(количество успешно завершенных | | | | |объектов-аналогов, подтвержденных | | | | |представленными документами) | | | |———|——————————————————————————————————————————|—————————|———————————| |2 |Квалификация персонала (наличие | X |X | | |квалифицированного инженерного персонала),| | | | |в том числе: | | | | |——————————————————————————————————————————|—————————|———————————|
| |с опытом работы более 5 лет и стажем | человек | | | |работы в компании более 2 лет | | | | |——————————————————————————————————————————|—————————|———————————|
| |с опытом работы более 3 лет | человек | | |———|——————————————————————————————————————————|—————————|———————————| |3 |Наличие средств малой механизации, машин и| да/нет | | | |механизмов | | | |———|——————————————————————————————————————————|—————————|———————————| |4 |Участие в судебных заседаниях в качестве |шт. | | | |ответчика по делам об исполнении | | | | |договорных обязательств по договорам | | | | |подряда за последние 2 года (проигранные | | | | |арбитражные дела) | | | |———|——————————————————————————————————————————|—————————|———————————| 6. Право на льготы:
6.1. Участник является___________________________________________
(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)
|————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————| | Наименование | Единица | Значение | | |измерения| все | | | | значения | | | |указываютс| | | | я | | | | цифрами) | |————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————| |Средняя численность работников за предшествующий| человек | |
|календарный год | | | |————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————| |Размер выручки без учета налога на добавленную | рублей | | |стоимость | | | |————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————| |Балансовая стоимость активов за предшествующий | рублей | | |календарный год | | | |————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————| 6.2. Участник является местным предприятием и имеет право на льготу ______________________________________________________________________ (да/нет) 7. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ____________рублей____копеек_________________________________________. (номер и дата платежного поручения)
8. Обеспечение заявки просим возвратить на счет__________________
______________________________________________________________________ (указываются реквизиты банковского счета участника
для возврата обеспечения)
9. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе _____________________________________________________________ (указать N лота (при наличии) адрес объекта и наименование работ)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.6.-3.1.11. конкурсной документации. Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать Приложение 4
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах Опись
входящих в состав заявки документов
______________________________________________________________________ (наименование участника)
подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _________________________________________________ (указать N лота (при наличии),
______________________________________________________________________ адрес(а) объекта(-ов) и наименование работ) в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают. |——————————————————————————————————————————————————|—————————————————| | Наименование документа |Количество листов| |——————————————————————————————————————————————————|—————————————————| | | | |——————————————————————————————————————————————————|—————————————————| Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение 5
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах
ДОВЕРЕННОСТЬ N___
Место составления ________________ Дата выдачи _________________ Настоящей доверенностью__________________________________________
(наименование участника)
в лице ______________________________________________________________, (должность руководителя участника, Ф.И.О) действующе___ на основании __________________________________________,
(устава, положения и т.п.)
уполномочивает________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, реквизиты
документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку
на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ______________________________________________________________________ (указать N лота (при наличии), адрес(а) объекта(-ов) и наименование работ)
Настоящая доверенность выдана сроком на ________________________.
Образец подписи__________________________ удостоверяю __________.
(Ф.И.О. лица, (подпись лица, которому выдается доверенность) которому выдается доверенность)
Должность, подпись руководителя, печать
Приложение 6
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах
Отзыв
Администрация____________________________________________________
(наименование муниципального образования)
сообщает, что_________________________________________________________ (наименование организации, ИНН, ОГРН) выполнял__ работы по капитальному ремонту следующего(-их) объект(-ов):
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|—————————————| |N п/п|Адрес объекта |Виды работ |Цена договора| |—————|—————————————————————|——————————————————————————|—————————————| | | | | | |—————|—————————————————————|——————————————————————————|—————————————| | | | | | |—————|—————————————————————|——————————————————————————|—————————————| | | | | | |—————|—————————————————————|——————————————————————————|—————————————| | | | | | |—————|—————————————————————|——————————————————————————|—————————————| Претензий к объемам и качеству выполненных работ не имеется.
Иная информация по усмотрению.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение 7
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах
Сведения
о квалификации специалистов, имеющих высшее специальное
образование в строительной отрасли и опыт работы
по специальности не менее 3 (трех) лет
|———|————————————|——————————|————————|————————|———————————|——————————| | N | ФИО |Должность | Стаж | Стаж | Название |Примечания| |п/п| |в компании|работы в|работы в| учебного | | | | | |отрасли |компании|заведения и| | | | | | | | год | | | | | | | | окончания | | |———|————————————|——————————|————————|————————|———————————|——————————| | | | | | | | | |———|————————————|——————————|————————|————————|———————————|——————————| | | | | | | | | |———|————————————|——————————|————————|————————|———————————|——————————| | | | | | | | | |———|————————————|——————————|————————|————————|———————————|——————————| | | | | | | | | |———|————————————|——————————|————————|————————|———————————|——————————| Итого:
количество специалистов с опытом работы более 5 лет и стажем работы в компании более 2-х лет -_____человек; количество специалистов с опытом работы более 3 лет - _____человек. Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: _____человек. Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником): 1. Копия диплома в количестве_____шт. 2. Копия трудовой книжки в количестве_____шт. Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение 2
к Порядку привлечения Некоммерческой
организацией "Республиканский Фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов" подрядных организаций
для оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах
Извещение
о проведении открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах)
Дата публикации извещения: ______________________________________
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
(многоквартирных домах). Лот N ___ (указывается при необходимости).
Адрес(-а) многоквартирного(-ых) дома(-ов): ______________________ Работы: _________________________________________________________
______________________________________________________________________ (перечислить работы)
Заказчик ________________________________________________________
(наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной
______________________________________________________________________ почты, контактное лицо заказчика)
Организатор конкурса ____________________________________________
(наименование, телефон, адрес, адрес
______________________________________________________________________ электронной почты, контактное лицо организатора конкурса)
Начальная (максимальная) цена договора подряда: _________________
____________________________________________________________ рублей. Дата начала работ: ______________________________________________
Официальный интернет-сайт для публикации ________________________
______________________________________________________________________ Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками________________
______________________________________________________________________ Приложение: Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме (многоквартирных домах). Приложение 3
к Порядку привлечения Некоммерческой
организацией "Республиканский Фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов" подрядных организаций
для оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах
Информация
о проведении открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме (многоквартирных домах)
Дата ____________________________________________________________
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
(многоквартирных домах). Лот N ___ (указывается при необходимости).
Адрес(-а) многоквартирного(-ых) дома(-ов): ______________________ Работы: _________________________________________________________
______________________________________________________________________ (перечислить работы)
Заказчик ________________________________________________________
(наименование, ИНН, телефон, адрес,
______________________________________________________________________ контактное лицо заказчика)
Организатор конкурса _________________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес
______________________________________________________________________ электронной почты, контактное лицо организатора конкурса)
Начальная (максимальная) цена договора подряда: _________________
________________________________________________________ рублей. Дата начала работ: ______________________________________________
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками________________
______________________________________________________________________ Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на интернет-сайте _________________________________________________ Приложение 4
к Порядку привлечения Некоммерческой
организацией "Республиканский Фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов" подрядных организаций
для оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах
Положение
о конкурсных комиссиях по проведению открытых конкурсов
по привлечению подрядных организаций для оказания услуг
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах
1. Конкурсные комиссии по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - конкурсные комиссии) являются временными специально уполномоченными органами и создаются для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений (далее - конкурсная заявка) претендентов, пожелавших принять участие в открытом конкурсе (далее - участники конкурса), а также для определения победителя конкурса. 2. Персональный состав членов конкурсных комиссий формируется Некоммерческой организацией "Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов", являющейся организатором конкурса. 3. Организатор конкурса включает в состав комиссии представителей, обеспечивающих организацию и проведение торгов, представителей, осуществляющих бухгалтерские и юридические функции, а
также представителя администрации муниципального образования, на территории которого расположен(ы) многоквартирный(-ые) дом(-а), в котором(-ых) будут выполняться работы по капитальному ремонту общего имущества. 4. Организатор конкурса может включить в состав комиссии уполномоченное лицо от собственников помещений в многоквартирном доме, представителя управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, а также представителя сторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами. 5. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведение заседаний проводит организатор конкурса. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|