Расширенный поиск

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 05.12.2011 № 363-ПП

     4.2 Срок окончания работ не позднее: "__"________20___года.
     4.3 Фактической датой окончания работ на  объекте  является  дата
подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных
работ по капитальному ремонту объекта.

                          Статья 5. ЗАКАЗЧИК

     5.1 При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
     5.1.1 Передать Подрядчику по акту объект в  течение ________ дней
со дня подписания Договора Сторонами.
     5.1.2 Обеспечить организацию технического надзора в течение всего
периода производства работ.
     5.1.3 Создать  рабочую  (приемочную)  комиссию   и   организовать
приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
     5.1.4 Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по
форме КС-3.
     5.2 Заказчик имеет другие права  и  обязанности,  предусмотренные
законодательством  Российской  Федерации,  иными  правовыми  актами  и
настоящим Договором.

                         Статья 6. ПОДРЯДЧИК

     6.1 При выполнении Договора Подрядчик обязан:
     6.1.1 Принять от Заказчика по акту объект  в  срок,  указанный  в
пункте 5.1.1.
     6.1.2 Нести  ответственность  перед  Заказчиком   за   допущенные
отступления от требований, предусмотренных  в  технической  и  сметной
документации и СНиП, за снижение или потерю  прочности,  устойчивости,
надежности здания, сооружения или его части.
     6.1.3 Поставлять на  рабочую  площадку  материалы,  оборудование,
изделия,   конструкции,   строительную   технику,   необходимые    для
производства работ, а  также  осуществлять  их  приемку,  разгрузку  и
складирование.   Используемые   при   производстве   работ   материалы
(комплектующие и оборудование) должны соответствовать  государственным
стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения  работ
должны   быть   в   наличии   сертификаты   (соответствия,   пожарные,
гигиенические),  технические  паспорта  и  (или)   другие   документы,
удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
     6.1.4 Разместить за свой  счет  на  строительных  лесах  и  (или)
ограждениях информацию с указанием: видов и сроков  выполнения  работ,
наименований Заказчика и Подрядчика, Ф. И. О. представителей Заказчика
и Подрядчика, контактных телефонов.
     6.1.5 Обеспечить  режим   труда   в   соответствии   с   трудовым
законодательством Российской Федерации, а также нормативными'  актами,
направленными  на  защиту  тишины  и  покоя  граждан.  Работы   должны
производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00.  По  письменному
согласованию с  Заказчиком  работы  могут  проводиться  в  выходные  и
праздничные дни с учетом соответствующих  требований  законодательства
РФ.
     6.1.6 Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых
мероприятий по технике  безопасности,  соблюдению  норм  экологической
безопасности,  пожарной  безопасности  и  других  норм   безопасности,
рациональному  использованию  территории,  охране  окружающей   среды,
зеленых насаждений и земли.
     6.1.7 Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными
от  отходов,  накапливаемых  в   результате   выполненных   работ,   и
обеспечивать их своевременную уборку.
     6.1.8 Обеспечить   за   свой   счет    сохранность    материалов,
оборудования,  стоянки  строительной  техники  и  другого   имущества,
необходимого для производства работ,  ограждение  рабочей  площадки  с
момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.
     6.1.9 Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания
акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по  капитальному
ремонту объекта.
     6.1.10 При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности  или
прочности объекта немедленно известить Заказчика  и  до  получения  от
него указании приостановить работы и принять  все  возможные  меры  по
предотвращению наступления отрицательных  последствий,  которые  могут
быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
     6.1.11 По первому требованию представителя Заказчика представлять
всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.
     6.1.12 Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для
исполнения им своих обязанностей на объекте.
     6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом  4.2.
Договора  сроки   и   передать   Заказчику   комплект   исполнительной
документации,  который  включает  общий  журнал  производства   работ,
уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные
чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ  и
ответственных конструкций.
     6.1.14 Обеспечить    своевременное    устранение     недостатков,
выявленных в ходе производства работ и в  течение  гарантийного  срока
эксплуатации объекта. Исправлять дефекты,  допущенные  при  выполнении
работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика  сроки.
При невыполнении Подрядчиком этих  обязательств  Заказчик  вправе  для
исправления   некачественно   выполненных   работ   привлечь    другую
организацию за счет Подрядчика.
     6.1.15 Соблюдать    установленный    законодательством    порядок
привлечения и использование иностранных работников.
     6.2 Подрядчик имеет другие права и  обязанности,  предусмотренные
законодательством  Российской  Федерации,  иными  правовыми  актами  и
настоящим Договором.

                      Статья 7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

     7.1 Заказчик   назначает   представителя    Заказчика,    который
представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком  и  выполняет
функции технического надзора.
     Полномочным представителем Заказчика является:


     (должность,  Ф.  И.  О.,  документ,  подтверждающий   полномочия,
название организации, адрес, контактные телефоны)

     7.2 Подрядчик   назначает   в   качестве   своего   представителя
должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение
документации   на   объекте    и    представляющее    Подрядчика    во
взаимоотношениях с Заказчиком.
     Полномочным представителем Подрядчика является:


     (должность, Ф. И. О., документ, подтверждающий полномочия)

     7.3 Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется
с  обязательным  письменным  уведомлением  об   этом   соответствующей
Стороны.
     7.4 Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
     7.4.1 Контроль за соответствием работ,  применяемых  конструкций,
изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических  условий
и других нормативных документов;
     7.4.2 Принятие  своевременных  мер  и  контроль  за   устранением
выявленных дефектов в технической и сметной документации;
     7.4.3 Проверка  наличия   документов,   удостоверяющих   качество
используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических  паспортов,
сертификатов, и других документов);
     7.4.4 Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и
ответственных  конструкций  и  подписание   акта   освидетельствования
скрытых работ;
     7.4.5 Проверка  фактических   объемов,   качества   и   стоимости
выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и  визирование  акта
приемки выполненных работ КС-2;
     7.4.6 Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию
после  проведения  капитального  ремонта   многоквартирного   дома   и
подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.
     7.5 С  целью  выполнения  функций,  указанных   в   пункте   7.4,
представитель Заказчика имеет право:
     7.5.1 Проводить  совещания  с   Подрядчиком   и   участвовать   в
совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;
     7.5.2 Давать в письменной форме замечания Подрядчику и  требовать
от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
     7.6 Представитель Заказчика не имеет права  вносить  изменения  в
Договор или  требовать  от  Подрядчика  действий,  нарушающих  условия
Договора.
     7.7 Представитель  Подрядчика  имеет  право  в  письменной  форме
уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика,  которые  он
считает  неправомерными,  и  получать  от  Заказчика   соответствующие
разъяснения.
     7.8 Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются
Сторонами только в  письменном  виде,  при  этом  письменные  указания
Подрядчику  могут  даваться   представителем   Заказчика   в   журнале
производства работ.
     7.9 Представитель и при  необходимости  другие  должностные  лица
Подрядчика обязаны по приглашению  представителя  Заказчика  принимать
участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
     7.10 Представитель   Заказчика   по   приглашению   представителя
Подрядчика  обязан  принимать  участие  в  совещаниях  для  обсуждения
вопросов, связанных с работами.
     7.11 Результаты  совместного  обсуждения  вопросов,  связанных  с
работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются  в  виде
протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
     7.12 С  момента  начала  работ  и  до  приемки   их   результатов
Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства  работ,  в
котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество
выполнения и условия производства работ по форме,  установленной  СНиП
12-01-2004 от 19 апреля 2004 года N 70 "Организация строительства".
     7.13 Подрядчик  может  привлечь  по  согласованию  с   Заказчиком
субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием
и   персоналом,   а    в    случаях,    предусмотренных    действующим
законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение
данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна
быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.
     7.14 Все  ископаемые  предметы  и  иные  находки,  представляющие
геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на
месте производства работ, не  являются  собственностью  Подрядчика.  В
случаи  их  обнаружения  Подрядчик  обязан  приостановить   работы   и
немедленно уведомить об этом Заказчика.

           Статья 8. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

     8.1 Приемка  результатов  завершенных  работ   осуществляется   в
соответствии  с  ВСН  42-85(Р)  -  "Правила  приемки  в   эксплуатацию
законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред.  Изменений  N 1,
утв. Приказом  Госстроя  РФ  от  06.05.1997  N 17-16),  технической  и
сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.
     8.2 Подрядчик обязан письменно уведомить представителя  Заказчика
о завершении  работ  по  Договору  и  готовности  объекта  к  сдаче  и
представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт  по  форме
КС-2 и справку  по  форме  КС-3.  Заказчик  в  течение  5  дней  после
получения уведомления Подрядчика организует и в установленном  порядке
осуществляет  приемку  рабочей  (приемочной)   комиссией   объекта   в
эксплуатацию.
     8.3 Объект считается принятым в эксплуатацию  со  дня  подписания
акта приемки объекта в эксплуатацию,  а  при  проведении  капитального
ремонта по нескольким видам работ на  объекте  -  актов  о  приемке  в
эксплуатацию  рабочей  комиссией  законченных  работ  по  капитальному
ремонту объекта по всем видам работ.
     8.4 При  обнаружении  рабочей  комиссией   в   ходе   приемки   в
эксплуатацию объекта недостатков  в  выполненной  работе  составляется
акт, в котором фиксируется перечень дефектов  и  сроки  их  устранения
Подрядчиком.  Подрядчик  обязан  устранить  все  обнаруженные  дефекты
своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
     8.5 Приемка объекта  в  эксплуатацию  производится  только  после
выполнения всех работ в полном соответствии с  технической  и  сметной
документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с
пунктом 8.4 Договора.
     8.6 С  момента  приемки  объекта  в  эксплуатацию  Заказчиком  он
принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет  риск
возможного его повреждения или утраты.

            Статья 9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

     9.1 Гарантии  качества  распространяются  на  все  конструктивные
элементы, инженерные  системы  и  работы,  выполненные  Подрядчиком  и
субподрядчиками по Договору.
     9.2 Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта
приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты
произошли вследствие нормального износа объекта или  его  частей,  или
неправильной его  эксплуатации.  Гарантийный  срок  на  смонтированное
Подрядчиком    оборудование    соответствует    гарантийному    сроку,
установленному его производителем.
     9.3 При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно  известить
об этом  Подрядчика.  Подрядчик  направляет  своего  представителя  не
позднее ______ дней с даты получения извещения, а в  случае  выявления
дефектов, ведущих к  нарушению  безопасности  эксплуатации  объекта  и
(или) убыткам  -  немедленно.  Представители  Сторон  составляют  акт,
фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и  сроки  их  устранения.
Срок устранения дефектов не должен превышать  сроков  необходимых  для
подготовки производства соответствующих  работ  и  производства  таких
работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.
     9.4 При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания  акта
обнаруженных  дефектов  Заказчик  составляет   односторонний   акт   с
привлечением  независимых  экспертов,  все  расходы  по  оплате  услуг
которых  при  установлении  наступления  гарантийного   случая   несет
Подрядчик.
     9.5 Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов
в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь  для  выполнения  этих
работ другую организацию за  счет  Подрядчика,  в  том  числе  в  счет
обеспечения  исполнения  его  обязательств  по  устранению  выявленных
дефектов в гарантийный период.

                  Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

     10.1 Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии  с
действующим законодательством  Российской  Федерации  за  ненадлежащее
выполнение своих обязательств по Договору.
     10.2 За нарушение  сроков  исполнения  обязательств  по  Договору
Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона  несет  ответственность  в
виде штрафа в размере 0,1%  (ноль  целых  одна  десятая  процента)  от
стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до
фактического исполнения обязательств.
     10.3 За  заключение  договора  субподряда  без   согласования   с
Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в  размере  1%  (один
процент)  стоимости  работ,  переданных  на  выполнение   субподрядной
организации. При этом Заказчик вправе требовать  расторжения  договора
субподряда.
     10.4 В случае  нарушения  Подрядчиком  условий  Договора  (6.1.5,
6.1.6,   6.1.7),   Представитель   Заказчика   немедленно    письменно
предупреждает об  этом  Подрядчика  с  составлением  акта  выявленного
нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае  отказа
Подрядчика  от  подписи  -  в  одностороннем  порядке.  В  случае   не
устранения  Подрядчиком  в  течение  2-х  дней  выявленных  нарушений,
Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых  пять
десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый
день до фактического устранения нарушений.
     10.5 Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее  исполнение
обязательств по Договору,  а  также  возмещение  убытков,  причиненных
ненадлежащим  исполнением  обязательств,  не  освобождает  Стороны  от
фактического исполнения обязательств по Договору.
     10.6 Указанные в настоящей  статье  штрафы  взимаются  за  каждое
нарушение в отдельности.
     10.7 Сторона освобождается от уплаты штрафа,  если  докажет,  что
просрочка исполнения  указанного  обязательства  произошла  вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

                    Статья 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
                      В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

     11.1 Представитель Заказчика вправе вносить  от  имени  Заказчика
изменения в техническую документацию при условии,  что  дополнительные
работы по стоимости не превышают 10% (десяти  процентов)  указанной  в
пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.
     11.2 При  внесении  изменений  в   техническую   документацию   в
соответствии  с  пунктом  11.1,  дополнительные  работы   оплачиваются
Заказчиком по  расценкам  в  соответствии  со  сметной  документацией,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
     11.3 Внесение в  техническую  документацию  изменений  в  большем
против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется
на   основе   согласованной   Сторонами   дополнительной    сметы    с
корректировкой сроков выполнения работ и  оформлением  дополнительного
соглашения.

             Статья 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

     12.1 Стороны освобождаются от ответственности  за  частичное  или
полное неисполнение своих обязательств по Договору, если  оно  явилось
следствием возникновения обстоятельств непреодолимой  силы,  возникших
после  заключения  Договора.  К  обстоятельствам  непреодолимой   силы
относятся землетрясения,  пожары,  наводнения,  забастовки,  изменения
действующего  законодательства,  другие  чрезвычайные  обстоятельства,
влияющие на исполнение обязательств по контракту, на  которые  Стороны
не  могут  оказать  влияния  и  за  возникновение  которых  не   несут
ответственности.
     12.2 В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1,
Сторона, которая не в состоянии  исполнить  обязательства,  взятые  на
себя  по  Договору,  должна  в  трехдневный  срок  сообщить  об   этих
обстоятельствах  другой  Стороне  в  письменной  форме  с  приложением
справки, выданной органами местной власти.
     12.3 С момента наступления форс-мажорных  обстоятельств  действие
Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

               Статья 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

     13.1 Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть  Договор
и  потребовать  возмещения  причиненных  убытков  в  случае  следующих
нарушений Подрядчиком условий Договора:
     13.1.1 Если  в  течение  10  дней  с  даты  подписания  Сторонами
Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.
     13.1.2 Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на  объекте
в течение 10 дней с установленной в Пункте  4.1.  настоящего  Договора
даты начала Работ.
     13.1.3 В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств
по Договору.
     13.2 При принятии Заказчиком решения  о  расторжении  Договора  в
соответствии   с   пунктом   13.1   Заказчик   направляет   Подрядчику
соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с  момента
получения  Подрядчиком  указанного  уведомления.   После   расторжения
Договора  представитель  Заказчика  должен  оценить  стоимость  работ,
произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость  убытков,
которые понес и  (или)  понесет  Заказчик  в  результате  невыполнения
Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.
     13.3 Если стоимость  произведенных  Подрядчиком  работ  превышает
стоимость убытков, которые понес и  (или)  понесет  Заказчик,  разница
должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение
10  дней.  Если  стоимость  произведенных  Подрядчиком  работ   меньше
стоимости убытков, которые понес и  (или)  понесет  Заказчик,  разница
должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

                     Статья 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

     14.1 Спорные вопросы, возникающие  в  ходе  исполнения  Договора,
разрешаются сторонами путем переговоров.
     14.2 При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком  споров  по
поводу недостатков выполненных работ или  их  причин  и  невозможности
урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон
может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет  Сторона,
требовавшая назначения экспертизы.  В  случае  установления  нарушений
Подрядчиком условий Договора  или  причинной  связи  между  действиями
Подрядчика  и  обнаруженными  недостатками,  расходы  на   экспертизу,
назначенную Заказчиком, несет  Подрядчик.  В  случае  если  экспертиза
назначена по соглашению между Сторонами,  расходы  несут  обе  Стороны
поровну.
     14.3 В   случае   невозможности   урегулирования   спора    путем
переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в  арбитражный
суд  по  месту  нахождения  Заказчика  в   установленном   действующим
законодательством Российской Федерации порядке.

                      Статья 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

     15.1_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                      Статья 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

     16.1 Все   изменения   и   дополнения   к   Договору    считаются
действительными, если они оформлены в  письменной  форме  и  подписаны
Сторонами.
     16.2 В случае  изменения  адреса  либо  иных  реквизитов  Стороны
обязаны уведомить об этом друг друга в недельный  срок  со  дня  таких
изменений.
     16.3 Договор  составлен  в  2-х  подлинных  экземплярах,  имеющих
равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1  экземпляр
Подрядчику.
     16.4 Договор  считается  заключенным  с  момента  его  подписания
Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

             Статья 17. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

     Приложениями   к   настоящему   договору,    составляющими    его
неотъемлемую часть, являются следующие документы:
     N 1. ____________________________________________________________
     N 2. ____________________________________________________________
     N 3. ____________________________________________________________
     N 4. ____________________________________________________________
     N 5. ____________________________________________________________

             Статья18. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

     18.1. Заказчик: _________________________________________________
     Местонахождение: ________________________________________________
     Реквизиты: ______________________________________________________

     18.2. Подрядчик: ________________________________________________
     Местонахождение: ________________________________________________
     Реквизиты: ______________________________________________________

Подписи сторон

         Заказчик                                     Подрядчик

  "___"____________20____г.                    "___"___________20__г.
   М. П.                                        М. П.

                                * * *

                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ N 13
                                                             К Порядку
                        привлечения товариществом собственников жилья,
                           жилищным, жилищно-строительным кооперативом
                           или иным специализированным потребительским
                            кооперативом либо выбранной собственниками
                          помещений в многоквартирном доме управляющей
                     организацией подрядных организаций для выполнения
                         работ по капитальному ремонту многоквартирных
                    домов с использованием средств, предоставляемых им
                                  в соответствии с федеральным законом
                     от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия
                       реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

                      МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
      по заполнению примерной формы договора на выполнение работ
            по капитальному ремонту многоквартирных домов

     Примерная  форма  договора  подряда  на   выполнение   работ   по
капитальному ремонту многоквартирного дома (приложение 5 к  конкурсной
документации по проведению открытого конкурса на выполнение  работ  по
капитальному  ремонту   многоквартирных   домов)   включает   в   себя
стандартные положения договора, подходящие  для  большинства  проектов
капитального ремонта многоквартирных домов.
     При составлении договора подряда необходимая информация  вносится
в  незаполненные  поля.  Примеры  заполнения  незаполненных  полей   в
договоре подряда приведены в методических рекомендациях по  заполнению
примерной формы договора подряда курсивом жирным  шрифтом  (Приложение
N 12 к Порядку).
     Все особенности договорных  отношений  сторон  договора  подряда,
вызванные спецификой объекта  капитального  ремонта,  особенностями  и
требованиями конкретного заказчика, излагаются в  статье  15  договора
подряда "Особые условия". Возможные  формулировки  пунктов  статьи  15
приведены курсивом жирным  шрифтом  в  методических  рекомендациях  по
заполнению примерной формы договора подряда.
     Статьи  и  пункты  договора  подряда,   не   требующие   внесения
информации, в методических рекомендациях по заполнению примерной формы
договора подряда пропущены.

          Статья 1. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

     1.1. Указать вид работ по капитальному  ремонту  многоквартирного
дома в соответствии с пунктом 3 Статьи 15 Федерального  закона  от  21
июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального  хозяйства"  с  учетом  Методических   рекомендаций   по
формированию состава работ  по  капитальному  ремонту  многоквартирных
домов, финансируемых  за  счет  средств,  предусмотренных  Федеральным
законом  от  21  июля   2007   года   N 185-ФЗ   "О Фонде   содействия
реформированию    жилищно-коммунального    хозяйства",    утвержденных
правлением  Фонда  содействия   реформированию   жилищно-коммунального
хозяйства 17 сентября 2008 года. К видам работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов в соответствии с указанным законом относятся:
     1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-
, водоснабжения, водоотведения, в  том  числе  с  установкой  приборов
учета потребления  ресурсов  и  узлов  управления  (тепловой  энергии,
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
     2) ремонт или замена (указать в соответствии  с  составом  работ)
лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,  при
необходимости ремонт лифтовых шахт;
     3) ремонт крыш;
     4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу  в
многоквартирных домах;
     5) утепление и ремонт (указать в соответствии с  составом  работ)
фасадов;
     6) иные виды работ, если их финансирование обеспечивается из иных
источников.
     Например,  Заказчик  поручает,  а  Подрядчик  принимает  на  себя
обязательства   по   выполнению   работ   по   капитальному    ремонту
внутридомовых инженерных  систем  электроснабжения  и  ремонту  фасада
(далее -  работы)  многоквартирного  дома  расположенного  по  адресу:
указать адрес. В пункте 1.1. может быть указано несколько видов работ,
например, ремонт и утепление фасада, ремонт крыши и т.п.
     В данном пункте указано; что работы выполняются в соответствии  с
технической  и  сметной  документацией,  прилагаемой  к  Договору.   В
соответствии со статьей 743 Гражданского Кодекса Российской  Федерации
"Техническая  документация  и  смета"  Подрядчик  обязан  осуществлять
капитальный  ремонт  в  соответствии  с   технической   документацией,
определяющей объем, содержание работ  и  другие  предъявляемые  к  ним
требования, и со сметой, определяющей цену  работ.  Договором  подряда
должны быть определены состав и содержание технической документации, а
также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна
предоставить соответствующую документацию.
     Номера и наименования приложений к Договору  по  видам  работ  по
капитальному ремонту многоквартирного дома, являющиеся  технической  и
сметной документацией, перечисляются в Статье 17 Договора.
     1.2. Следует  указать  общую  стоимость  работ  по   Договору   и
стоимость работ с разбивкой по видам  работ  по  капитальному  ремонту
многоквартирного  дома.   Стоимость   работ   указывается   цифрой   и
дублируется прописью.
     Стоимость работ может быть  определена  в  результате  проведения
конкурса или аукциона (торгов). Тогда в пункте  1.2  указывается  цена
предложения победителя конкурса или аукциона. В этом случае  стоимость
работ,  подлежащих  оплате,   определяется   путем   умножения   цены,
определенной сметной документацией Заказчика на  коэффициент  снижения
стоимости работ.
     Коэффициент снижения стоимости работ рассчитывается как отношение
цены победителя торгов к начальной  (максимальной)  сметной  стоимости
работ.
     Если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то в тексте
пункта  1.2:  "в  том  числе  НДС _________________  рублей"   следует
записать: "не облагается".
     Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению с
новым строительством  имеет  небольшую  продолжительность,  "стоимость
работ увеличению не подлежит.  Все  риски  удорожания  ресурсов  несет
Подрядчик.
     1.4. При   проведении   конкурса   срок   выполнения   работ    в
незаполненном поле пункта 1.4 указывается  в  соответствии  с  заявкой
победителя конкурса.
     1.7. В текст данного пункта необходимо внести наименование, номер
и дату  принятия  документа,  являющегося  основанием  для  заключения
Договора. Например, "протокол об итогах конкурса на  право  заключения
Договора на выполнение работ по капитальному ремонту  многоквартирного
дома N 16 от 04 июня 2010 года".

                   Статья 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
                       ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

     2.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика  по  Договору
указывается  в   соответствии   с   выбранным   Заказчиком   вариантом
(банковская гарантия, поручительство владельца компании подрядчика или
третьих лиц  или  залог  денежных  средств  и  иные  законные  способы
обеспечения обязательств) в  размере  не  менее  10%  общей  стоимости
Договора. Если Договором предусматривается выплата авансового платежа,
размер обеспечения исполнения Договора не может  быть  меньше  размера
авансового платежа. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами
Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения  Договора,  то
Договор расторгается.
     2.2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению
выявленных дефектов в гарантийный период указывается в соответствии  с
выбранным  Заказчиком  вариантом  (страхование,  банковская  гарантия,
поручительство или удержание денежных средств с окончательного платежа
Подрядчику).
     Если  Заказчиком  принято  решение  об   обеспечении   исполнения
обязательств Подрядчика по устранению выявленных  дефектов  в  течение
гарантийного срока эксплуатации  объекта  в  виде  удержания  суммы  с
окончательного платежа Подрядчику, то в незаполненном поле пункта  2.2
необходимо указать:  "удержание  с  окончательного  платежа".  В  этом
случае  в  статью  15  "Особые  условия"  необходимо  внести  пункт  с
указанием срока выплаты удержанной суммы после  завершения  выполнения
обязательств   Подрядчиком    по    истечению    гарантийного    срока
(рекомендуемый - 14 дней со дня истечения гарантийного срока):
     15.... Удержанная  с  окончательного  платежа  сумма  обеспечения
исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в
течение  гарантийного   срока   эксплуатации   объекта   выплачивается
Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания гарантийного  срока  при
условии надлежащего выполнения  подрядчиком  гарантийных  обязательств
при наступлении гарантийного случая.

                    Статья 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

     3.1. Если  объект   капитального   ремонта   включает   небольшое
количество видов и объемов работ, не требует длительного  времени  для
их  выполнения  (до  двух  месяцев),  авансовый  платеж  Подрядчику  в
Договоре подряда может не предусматриваться. В этом  случае  в  тексте
первого абзаца пункта 3.1 в незаполненных полях  необходимо  записать:
"не предусматривается":
     - авансовый платеж Подрядчику в размере не предусматривается % от
стоимости,   указанной   в   Пункте   1.2   Договора   в   сумме    не
предусматривается тыс. рублей  выплачивается  в  не  предусматривается
__ дневный срок с даты полписания Договора Сторонами.
     Если авансовый платеж признан необходимым, его размер может  быть
установлен при заключении  Договора  подряда.  Его  конкретный  размер
устанавливается  Заказчиком  или  может   устанавливаться   с   учетом
обоснованных предложений Подрядчика. В  этом  случае  в  незаполненных
полях в тексте первого абзаца пункта 3.1 необходимо указать  размер  и
сумму авансового платежа (не более 30% от стоимости работ).
     Согласно части 11 статьи 20  Федерального  закона  от  21.07.2007
N 185-ФЗ  "О Фонде  содействия  реформированию   жилищно-коммунального
хозяйства" средства Фонда могут использоваться на  выплату  аванса  на
проведение работ  по  капитальному  ремонту  многоквартирного  дома  в
размере не более тридцати процентов.
     В  незаполненных  полях  в  тексте  второго  абзаца  пункта   3.1
Заказчиком  указывается  срок  выплаты   окончательного   платежа   по
завершению работ по Договору с даты подписания акта по  форме  КС-2  и
справки по форме КС-3 (рекомендуемый  -  14  дней)  в  соответствии  с
условиями  статьи  20  Федерального  закона  от  21.07.2007   N 185-ФЗ
"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
     Если выставляемый на торги объект капитального  ремонта  включает
большое количество видов и объемов работ, требует длительного  времени
для их выполнения (более четырех месяцев), наряду с авансовым платежом
Подрядчику в Договоре подряда могут быть  предусмотрены  промежуточные
платежи. В этом случае в статью 15 "Особые условия" необходимо  внести
следующие пункты:
     15.... При выполнении Договора  Заказчиком  могут  осуществляются
промежуточные платежи по принятым работам,  предъявленным  Подрядчиком
(счетам - фактурам и актами КС-2 и КС-3) согласованных  с  техническим
надзором  органа  местного  самоуправления  и  уполномоченным  органом
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере жилищно-
коммунального  хозяйства  в   пределах   сумм   стоимости   фактически
выполненных работ.
     15.... Сумма   выданного   аванса   учитывается   Подрядчиком   и
Заказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятые объемы
Работ  путем  вычетов  пропорциональных   сумм   из   сумм   очередных
промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику.

                   Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

     4.1. В  случае  заключения  Договора  по  результатам  конкурсных
процедур  дата  начала  работ  может  быть  определена  Заказчиком  до
заключения Договора и доведена до  сведения  участников  конкурса  или
аукциона в объявлении о торгах.
     Дата  начала  работ  может  определяться  Заказчиком   с   учетом
обоснованных предложений Подрядчика при заключении Договора подряда.
     4.2. Дата  окончания  работ  определяется  путем  отсчета  сроков
выполнения работ в календарных днях, приведенных в пункте 1.4 Договора
с даты начала работ.
     Если  объект   капитального   ремонта   предполагает   выполнение
нескольких видов работ и (или)  требует  длительного  времени  для  их
выполнения,  то  Договором  может   быть   предусмотрено   составление
календарного плана выполнения работ. В этом случае в Статью 15 "Особые
условия" необходимо внести следующие условия:
     15.... Календарные сроки  выполнения  работ  и  сроки  завершения
отдельных этапов  работ  определяются  календарным  планом  выполнения
работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.

                          Статья 5. ЗАКАЗЧИК

     5.1.1. В  незаполненном  поле  этого  пункта   указывается   срок
передачи Заказчиком  Подрядчику  по  акту  Объекта  в  работу  со  дня
подписания Договора Сторонами.  Этот  срок  может  быть  определен  по
усмотрению Заказчика или установлен Заказчиком  с  учетом  предложений
Подрядчика при заключении Договора подряда (рекомендуемый - 7 дней).

                         Статья 6. ПОДРЯДЧИК

     Если для выполнения работ по Договору  необходимо  возведение  на
территории  рабочей  площадки  временных  сооружений,  в   том   числе
осуществление временных  присоединений  к  коммуникациям,  то  в  этом
случае в Статью 15 "Особые условия" необходимо внести следующий пункт:
     15.... Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами
на территории рабочей площадки все временные  сооружения,  необходимые
для  качественного  выполнения  работ  по  Договору,   в   том   числе
осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям:
     _________________________________________________________________
     15....Подрядчик обязан  производить   оплату   за   использование
поставляемых  ресурсов   (вода,   электроэнергия,   тепло)   за   счет
собственных средств.
     Необходимо указать наименование коммуникаций, к которым Подрядчик
обязан за свой счет  осуществить  временные  присоединения.  Например,
водоснабжение, электросети, теплоснабжение.

                      Статья 7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

     7.1. В  незаполненном  поле  этого  пункта   необходимо   указать
должность, Ф. И. О.,  документ,  подтверждающий  полномочия,  название
организации, адрес,  контактные  телефоны  полномочного  Представителя
Заказчика. В зависимости от  региональных  особенностей  и  конкретных
условий  проведения   капитального   ремонта   многоквартирного   дома
Представителем Заказчика может быть:
     а) сотрудник   организации   Заказчика   (например,   управляющей
компании);
     б) инженер или инженерная организация, действующая  на  основании
договора с Заказчиком.
     Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав  и
выполнении обязанностей заказчика  осуществляется  в  соответствии  со
статьей 749 ГК РФ,: "Заказчик в целях осуществления контроля и надзора
за строительством и принятия от его имени решений во  взаимоотношениях
с подрядчиком может заключить самостоятельно без  согласия  подрядчика
договор об оказании заказчику  услуг  такого  рода  с  соответствующим
инженером  (инженерной  организацией).  В  этом  случае   в   договоре
строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной
организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика".
     При необходимости в незаполненном поле этого пункта можно указать
несколько лиц, являющихся уполномоченными Представителями Заказчика.
     7.2. В  незаполненном  поле   пункта   7.2   необходимо   указать
должность, Ф. И. О., документ,  подтверждающий  полномочия,  должность
представителя Подрядчика, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком,
ведение  документации  на  объекте  и  представляющее  Подрядчика   во
взаимоотношениях с Заказчиком.
     Если при капитальном  ремонте  многоквартирного  дома  необходимо
согласование  с  органами  государственного  строительного  надзора  и
другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте,
то в Статью 15 "Особые условия" необходимо внести следующий пункт:
     15.... Подрядчик обязан согласовать с  органами  государственного
строительного  надзора  и   другими   контролирующими   и   надзорными
организациями проект порядка ведения работ на объекте.

           Статья 8. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

     8.1. Приемка    результатов    выполненных    работ    Заказчиком
осуществляется с соблюдением требований законодательства, в том  числе
установленных часть 9 статьи  20  Федерального  закона  от  21.07.2007
N 185-ФЗ  "О Фонде  содействия  реформированию   жилищно-коммунального
хозяйства",  согласно  которой  акты  приемки  работ  по  капитальному
ремонту многоквартирного дома должны быть  согласованы  с  техническим
надзором органа местного самоуправления, уполномоченным органом власти
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и  подписаны  лицами,  которые
уполномочены действовать от имени  товарищества  собственников  жилья,
жилищного,     жилищно-строительного     кооператива     или     иного
специализированного  потребительского   кооператива   либо   выбранной
собственниками   помещений   в   многоквартирном   доме    управляющей
организации и техническим надзором органа местного самоуправления.

            Статья 9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

     9.3. В незаполненном поле этого пункта необходимо указать срок, в
течение которого Подрядчик обязан направить своего  представителя  для
участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и  (или)  наступление
гарантийного случая, согласования порядка и  сроков  их  устранения  с
даты получения письменного уведомления от  Заказчика  (рекомендуемый -
3 дня).

               Статья 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

     13.1.1. Если  Договор  заключен  по  результатам   конкурса   или
аукциона и Подрядчик не представил обеспечение исполнения  Договора  в
течение 10 дней с  даты  подписания  Сторонами  Договора,  то  Договор
расторгается и с Подрядчика удерживается обеспечение конкурсной заявки
в пользу Заказчика.

                      Статья 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

     В данную статью Договора подряда вносятся  пункты  по  усмотрению
Заказчика, приведенные ниже  курсивом  жирным  шрифтом.  Кроме  этого,
здесь  могут  быть  приведены  пункты,  вызванные  спецификой  объекта
капитального  ремонта,  региональными  особенностями  и   требованиями
конкретного Заказчика.
     В зависимости от видов  работ  по  капитальному  ремонту  объекта
(например,  ремонт  фасада)  можно   внести   дополнительные   пункты,
обязывающие Подрядчика, например:
     - исключить доступ  посторонних  лиц  на  рабочие  леса  (убирать
лестницы  на  первый  ярус  лесов  в  конце  рабочего  дня)  в   целях
обеспечения безопасности и сохранности  имущества  жильцов.  Назначить
ответственное лицо за исполнение данного пункта.
     - предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до  ремонта,  в
процессе ремонта и после ремонта.  Фотоматериалы  по  окончании  работ
передать Заказчику.
     - осуществлять   производство   работ    с    соблюдением    мер,
обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора  зданий
и сооружений
     Для  снижения  рисков  Подрядчика,  в  отдельных  случаях,  можно
рекомендовать страхование соответствующих рисков.
     Согласно статье 742 ГК  РФ  "Страхование  объекта  строительства"
договором строительного подряда может быть  предусмотрена  обязанность
стороны,  на  которой  лежит  риск  случайной  гибели  или  случайного
повреждения объекта строительства, материала, оборудования  и  другого
имущества, используемых при  строительстве,  либо  ответственность  за
причинение  при  осуществлении  строительства  вреда   другим   лицам,
застраховать соответствующие риски.
     Сторона,  на  которую  возлагается  обязанность  по  страхованию,
должна  предоставить  другой  стороне  доказательства  заключения   ею
договора   страхования   на   условиях,   предусмотренных    договором
строительного подряда, включая данные о страховщике, размере страховой
суммы и застрахованных рисках.
     Страхование не освобождает соответствующую сторону от обязанности
принять необходимые меры  для  предотвращения  наступления  страхового
случая.
     В  случае   страхования   рисков   в   данную   статью   Договора
рекомендуется внести следующий пункт:
     15....Подрядчик обязан застраховать у страховщика, согласованного
с Заказчиком, строительные риски на  сумму,  равную  стоимости  работ,
указанной в пункте 1.2  Договора  и  представить  Заказчику  оригиналы
страховых полисов в семидневный срок с даты заключения Договора.
     В зависимости от  сложности  и  условий  проведения  капитального
ремонта многоквартирного жилого дама в  Договоре  можно  предусмотреть
обязательное страхование ответственности перед третьими лицами.  Тогда
следует внести в особые условия следующий пункт:
     15....Подрядчик обязан  не  позднее  начала  работ  по   Договору
застраховать свою гражданскую  ответственность  за  вред,  причиненный
жизни, здоровью или имуществу третьих  лиц  при  выполнении  работ  на
объекте и представить Заказчику копию договора страхования  в  течение
семи дней с даты подписания Договора Сторонами.
     При подготовке проекта Договора Заказчик  должен  учитывать,  что
чрезмерные   требования   по   страхованию   могут  повлечь  за  собой
существенное  увеличение  издержек  Подрядчика   и,   как   следствие,
увеличение цены конкурсной заявки.

                         --------------------

Информация по документу
Читайте также