|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 05.12.2011 № 363-ПППРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 363-ПП 5 декабря 2011 г. г. Нальчик О Порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". 2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики довести настоящее постановление до товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно- строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов и выбранных собственниками помещений в многоквартирном доме управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, включенными в республиканскую адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 3. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 июля 2010 года N 150-ПП "Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики И. Гертер * * * УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 декабря 2011 года N 363-ПП ПОРЯДОК привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 1. Общие положения 1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) и Методическими рекомендациями по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом в целях защиты прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирных домах при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства, средств республиканского бюджета Кабардино- Балкарской Республики и средств собственников помещений в многоквартирном доме, предоставляемых в рамках реализации мероприятий адресной программы Кабардино-Балкарской Республики по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (далее - Программа). 1.2 Настоящий Порядок определяет основные требования к организации и проведению товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией (далее - управляющая организация) открытого конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы. 1.3 Отбор подрядных организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и основывается на принципах прозрачности выбора подрядных организаций, равноправной конкуренции между подрядными организациями, ответственности органов местного самоуправления, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно- строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений управляющей организации за результаты выбора подрядной организации. 1.4 Привлечение товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в Программу, осуществляется на основании проведения открытого конкурса в соответствии с настоящим Порядком. 1.5 В настоящем Порядке применяются следующие термины, определения и понятия: открытый конкурс (далее - конкурс) - форма отбора комиссией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы, обеспечивающая привлечение наиболее квалифицированных организаций для выполнения соответствующих видов работ; предмет конкурса - право на заключение договора на выполнение соответствующих работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы; объект конкурса - многоквартирный дом, включенный в установленном порядке в Программу по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы; претендент на участие в конкурсе - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством, подавшие в установленном порядке заявку на участие в открытом конкурсе по отбору организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы; участник конкурса - претендент на участие в конкурсном отборе, допущенный комиссией к участию в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы; документация по конкурсу (далее - документация) - комплект документов, содержащих исходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристиках объекта конкурса, о критериях оценки участников открытого конкурса в целях отбора их в качестве подрядных организаций, а также об основных условиях договоров на выполнение соответствующих видов работ; заявка на участие в конкурсе - заявка юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя на участие в открытом конкурсе подрядных организаций, оформленная в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, и содержащая предложение на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы; подрядная организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие свою деятельность в соответствии с действующим в области градостроительства законодательством, с которым по решению комиссии заказчик заключает договоры на выполнение соответствующих видов работ в целях проведения капитального ремонта в многоквартирном доме с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы; критерии отбора - количественные и качественные показатели, предъявляемые к участникам конкурса, оформленные в соответствии с требованиями документации по открытому конкурсу по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы; договор на выполнение работ - договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, заключаемый в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации между заказчиком и подрядной организацией, определенной по итогам открытого конкурса; технический надзор (технадзор) - комплекс экспертно-проверочных мероприятий (за такими параметрами как качество, объемы, стоимость, документация с фиксацией всего в письменном виде и фотофиксацией объекта), цель которых - сделать весь процесс проектных, сметных, инженерных и строительно-монтажных работ с начала проектирования и до окончания производства работ максимально управляемым, прозрачным, предсказуемым и понятным для заказчика. 1.6 Конкурс подрядных организаций проводится на основе следующих принципов: 1) создание для юридических лиц независимо от организационно- правовой формы и индивидуальных предпринимателей равных условий участия в конкурсе по отбору подрядной организации; 2) добросовестная конкуренция; 3) эффективное использование средств, предоставляемых в рамках реализации Программы на капитальный ремонт многоквартирных домов; 4) доступность информации о проведении комиссионного отбора подрядных организаций. 1.7 Конкурс проводится на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 1.8 В ходе конкурса по отбору подрядных организаций комиссия вправе рассматривать вопрос привлечения к выполнению работ по капитальному ремонту с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы, как одного подрядчика на весь комплекс работ, так и разных подрядчиков на разные виды работ. В случае привлечения более одного подрядчика по видам работ с каждым из них заключается отдельный договор на выполнение работ. 1.9 Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы, осуществляется путем проведения открытого конкурса по отбору подрядных организаций из числа участников конкурса, подавших в установленном порядке заявку на участие в конкурсе. 1.10 Конкурс по отбору подрядных организаций может быть начат организатором конкурса со дня размещения и опубликования организатором конкурса извещения о проведении конкурса на официальном сайте и в официальном печатном издании соответственно муниципального образования, на территории которого планируется выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 2. Участники конкурса. Функции участников конкурса 2.1 Заказчик - товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив и иной специализированный потребительский кооператив либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация, осуществляющие в соответствии с действующим жилищным законодательством управление многоквартирным домом. 2.1.1 Заказчик осуществляет следующие функции: определяет во взаимодействии с органами местного самоуправления и уполномоченным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства предмет конкурса, срок проведения конкурса, организатора конкурса; утверждает конкурсную документацию по проведению конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; принимает решение о создании комиссии в течение одного рабочего дня с даты получения письменного уведомления от органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования о принятии решения о распределении между многоквартирными домами, включенными в Программу, денежных средств, полученных муниципальным образованием за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и/или предусмотренных в местном бюджете, на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов; оформляет решение о создании комиссии письменным распоряжением, в котором указываются состав комиссии, председатель комиссии, порядок работы комиссии, срок ее действия. Заказчик вправе принять решение о создании постоянно действующей конкурсной комиссии; совместно с организатором конкурса отвечает на вопросы участников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса; заключает договор подряда с победителем конкурса. 2.2 Организатор конкурса (далее - организатор) - Функции организатора открытого конкурса выполняет местная (муниципальная) администрация. Допускается выполнение функций организатора конкурса самим заказчиком во взаимодействии с местной (муниципальной) администрацией. 2.2.1 Организатор конкурса осуществляет следующие функции: разрабатывает конкурсную документацию на основании республиканской адресной Программы и решений собраний собственников помещений в многоквартирных домах и передает ее на утверждение заказчику; в порядке, установленном пунктами 3.1 и 3.2 раздела 3 настоящего Порядка, публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию; назначает представителя организатора конкурса по взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты); через назначенного представителя отвечает на вопросы участников конкурса, привлекая при необходимости заказчика; через назначенного представителя отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса; при необходимости совместно с заказчиком вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса; осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок; предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя в этой процедуре; предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует через своего представителя (представителей) в работе конкурсной комиссии; ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном пунктом 2 настоящего Порядка; оповещает в письменном виде победителя конкурса; организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); направляет информацию о результатах конкурса в местную администрацию. 2.3 Комиссия по проведению конкурсов по отбору организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - комиссия) - временный специально уполномоченный коллегиальный орган, созданный в установленном порядке в целях проведения открытого конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений претендентов, пожелавших принять участие в открытом конкурсе, а также для определения победителя конкурса. 2.4 Комиссия осуществляет следующие функции: вскрывает конверты с заявками, оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов; рассматривает, оценивает и сопоставляет конкурсные заявки, оформляет и подписывает соответствующие протоколы; определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результату конкурса. 2.5 В состав комиссии должны входить не менее пяти человек. Заказчик включает в состав комиссии представителей общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, местной администрации, Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по жилищно- коммунальному хозяйству, Государственной жилищной инспекции Кабардино- Балкарской Республики. 2.6. Заказчик вправе включить в состав комиссии представителя сторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами по ремонту внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) и работ по ремонту и/или замене лифтового оборудования, признанного- непригодным для - эксплуатации, при необходимости - ремонта лифтовых шахт (при наличии). Организация должна иметь свидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией. 2.7 Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют не менее 2/3 от общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет один голос. 2.8 Руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии, назначаемый организатором конкурса, а в его отсутствие - заместитель, назначаемый организатором конкурса. 2.9 Ответственный секретарь комиссии назначается организатором конкурса из числа членов комиссии. 2.10 Члены комиссии должны своевременно и должным образом уведомляться организатором открытого конкурса о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. 2.11 Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим. 2.12 Решения комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают все члены комиссии, принявшие участие в заседании. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов комиссии (при наличии). Не допускается заполнения протокола карандашом и внесения в протоколы исправлений. 2.13 Председатель и члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса. 2.14 Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены комиссии не вправе проводить переговоры с участниками во время процедур проведения конкурса за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации. 2.15 Комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса. 2.16 Комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда. 2.17 Председатель комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя) осуществляет следующие функции: руководит деятельностью комиссии; председательствует на заседаниях комиссии; несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на комиссию задач; осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации. 2.18 Члены комиссии осуществляют следующие функции: - участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию комиссии; - участвуют в заседаниях комиссии; - выполняют в установленные сроки поручения председателя комиссии, решения комиссии. 3. Порядок проведения конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 3.1 Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении открытого конкурса по форме, утвержденной Методическими рекомендациями по привлечению подрядных организаций, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий) публикуются организатором конкурса на своем интернет-сайте или в средствах массовой информации. По решению организатора конкурса информация о проведении конкурса может размещаться в печатных и электронных средствах массовой информации либо дополнительно распространяться претендентам на участие в конкурсе путем индивидуальной адресной рассылки. 3.2 Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения: 1) основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс; 2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона и номер факса заказчика; 3) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактное лицо, номер телефона и номер факса организатора конкурса; 4) вид конкурса, предмет конкурса; 5) адрес объекта конкурса; 6) общие характеристики объекта конкурса, включая: серию, тип и год постройки; степень фактического износа; год последнего капитального ремонта; этажность; количество жилых и нежилых помещений; площадь жилых и нежилых помещений и помещений общего пользования; виды благоустройства; площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и его кадастровый номер (при наличии); 7) перечень и срок выполнения работ по капитальному ремонту объекта конкурса; 8) предварительная сметная стоимость работ по капитальному ремонту объекта комиссионного отбора; 9) требования к участникам конкурса; 10) возможность привлечения субподрядчиков; 11) место, порядок и срок получения документации к конкурсу по отбору подрядных организаций; 12) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе; 13) требования к оформлению заявок на участие в конкурсе; 14) место, порядок и срок рассмотрения заявок претендентов на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций; 15) критерии оценки заявок на участие в конкурсе; 16) срок и порядок уведомления претендентов о принятых комиссией решениях; 17) перечень обязательных условий договоров подряда на выполнение соответствующих видов работ по капитальному ремонту объекта комиссионного отбора, в том числе срок начала и окончания выполнения работ, размер предоплаты (не более 30 процентов от сметной стоимости), размер обеспечения заявки, порядок приемки-сдачи работ по договору; 18) место, порядок и срок, в течение которого подрядная организация, выбранная по результатам конкурса должна подписать соответствующий договор на соответствующий вид работ. 4. Конкурсная документация. Порядок ее представления, разъяснения, организация осмотра объектов 4.1 Документация должна содержать требования, установленные заказчиком, организатором к претендентам на участие в конкурсе, качеству, техническим характеристикам работ, услуг, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям заказчика. 4.2 Перечень и стоимость работ по капитальному ремонту объекта конкурса определяются в соответствии с предварительным сметным расчетом, составленным на основании акта технического осмотра многоквартирного дома и утверждаются решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 4.3 Конкурсная документация по отбору подрядных организации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома включает в себя: 1) форму заявки на участие в конкурсе по отбору подрядной организации для проведения капитального ремонта согласно приложению N5 к настоящему Порядку; 2) извещение о проведении открытого конкурса отбора подрядной организации на проведение капитального ремонта многоквартирного дома согласно приложению N 1 к настоящему Порядку; 3) проект договора на выполнение работ по капитальному ремонту объекта конкурса согласно приложению N 12; 4.4 Заказчик, организатор конкурса обеспечивает всем заинтересованным лицам возможность ознакомления с конкурсной документацией. 4.5 Комплект конкурсной документации по отбору подрядных организаций представляется любому заинтересованному лицу, желающему принять участие в конкурсе, на основании заявления, поданного в письменной форме. 4.6 Конкурсная документация по отбору подрядных организаций предоставляется заказчиком, организатором комиссионного отбора в течение дня, следующего со дня подачи письменного заявления. 4.7 Заказчик, организатор конкурса организует для претендентов на участие в конкурсе и для других заинтересованных лиц проведение осмотра объекта конкурса не реже одного раза в пять рабочих дней по предварительной заявке претендентов. 4.8 К конкурсной документации должен быть приложен проект договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, который является неотъемлемой частью документации. 4.9 Сведения, содержащиеся в документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса. 4.10 В конкурсной документации может быть предусмотрена необходимость внесения претендентом на участие в конкурсе на счет организатора конкурса денежных средств в размере 3 процентов от максимальной (начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки. 5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 5.1 Для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций заинтересованное лицо подает организатору конкурса следующие документы: 1) заполненную заявку претендента на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку; 2) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие соответствие претендента на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктом 6.1 настоящего Порядка: по подпункту 1 пункта 6.1: для юридических лиц: лицензия на осуществление соответствующих видов деятельности (при наличии); свидетельство о членстве в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли на осуществление соответствующих видов деятельности; сертификат соответствия стандартам качества (при наличии); справка о наличии ИТР; для индивидуальных предпринимателей: лицензия на осуществление соответствующих видов деятельности (при наличии); свидетельство о членстве в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли на осуществление соответствующих видов деятельности; сертификат соответствия стандартам качества (при наличии); справка о наличии ИТР; по подпункту 2 пункта 6.1: для юридических лиц: действующая выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка действительна в течение шести месяцев с даты выдачи налоговым органом); справка из расчетного банка об отсутствии картотеки на счете; для индивидуальных предпринимателей: действующая выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выписка действительна в течение шести месяцев с даты выдачи налоговым органом); справка из расчетного банка об отсутствии картотеки на счете; по подпункту 3 пункта 6.1: для юридических лиц: справка, выданная руководителем организации о том, что деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; для индивидуальных предпринимателей: справка, выданная индивидуальным предпринимателем о том, что его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; по подпункту 4 пункта 6.1: для юридических лиц: справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период для индивидуальных предпринимателей: справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период; 3) заверенные в установленном порядке копии учредительных и регистрационных документов организации - претендента на участие в конкурсе: для юридических лиц: устав организации; учредительный договор (при наличии); свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о постановке на налоговый учет; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций (доверенность на ведение дел, связанных с участием в конкурсе или приказ о назначении руководителя организации); для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о постановке на налоговый учет; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций (доверенность на ведение дел, связанных с участием в комиссионном отборе); 4) организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки); 5) документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям; 6) платежное поручение с отметкой банка о внесении денежных средств на счет Заказчика, организатора конкурса или копия такого поручения, заверенная организацией-участником. 5.2 Документы должны быть заверены нотариально или синей печатью организации и подписью руководителя организации. 5.3 Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций в письменной форме или в форме электронного документа. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы по капитальному ремонту объекта конкурса в соответствии с предварительной сметной стоимостью работ по капитальному ремонту, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. 5.4 Заявка на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций подается на русском языке. Все листы заявки должны быть парафированы лицом уполномоченным. 5.5 Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладывается внутренний конверт. На внутреннем конверте указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Сметная стоимость работ по капитальному ремонту, указанная в конкурсной документации, не может превышать общей суммы расходов на проведение работ по капитальному ремонту объекта открытого конкурса, утвержденной соответствующим решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. 5.6 Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный в соответствии с настоящим Порядком срок, регистрируется заказчиком, организатором конкурса. По требованию претендента на участие в конкурсе заказчиком, организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку. 5.7 Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним, хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса. 5.8 Все заявки на участие в конкурсе, поданные заказчику, организатору конкурса, рассматриваются в порядке, определенном пунктами 6.1-6.5 раздела 6 настоящего Порядка. 6. Требования к претендентам 6.1 При проведении конкурса по отбору подрядных организаций устанавливаются следующие требования к претендентам на участие в конкурсе: 1) соответствие претендента установленным законодательством Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных соответствующими подрядными договорами (в т. ч. наличие лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности и/или членство в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли); 2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо процедура ликвидации; 3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период; 5) отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 года N 292. 6.2 Требования предъявляются ко всем претендентам на участие в конкурсе 6.3 Проверка соответствия претендентов указанным требованиям осуществляется комиссией. 6.4 Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются: 1) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным разделом 6 настоящего Порядка; 2) непредставление определенных разделом 6 настоящего Порядка документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений; 3) несоответствие участника конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией. 6.5 В случае установления фактов несоответствия претендента на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией, комиссия не допускает претендента к участию в конкурсе по отбору подрядных организаций. 7. Порядок вскрытия рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций 7.1 В течение одного рабочего дня после окончания приема заявок на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций, организатор конкурса созывает комиссию для рассмотрения заявок претендентов на участие в конкурсе на предмет соответствия заявок требованиям, установленным конкурсной документацией по отбору подрядных организаций, соответствия требованиям, определенным пунктами 5.1-5.5 раздела настоящего Порядка. 7.2 В конкурсе по отбору подрядных организаций могут участвовать только лица, признанные по решению комиссии участниками конкурса. 7.3 В случае если по основаниям, предусмотренным п. 6.4 настоящего Порядка, комиссией принято решение об отстранении одного или нескольких претендентов от участия в конкурсе по отбору подрядных организаций, конкурсная комиссия направляет таким претендентам уведомления об отказе в участии в конкурсе не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола заседания комиссии. 7.4 Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не менее чем через 10 дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов указывается в извещении о проведении конкурса. 7.5 Заказчик, организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте органа местного самоуправления внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем десять дней. 7.6 Заказчик, организатор конкурса, официально разместивший извещения о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается заказчиком, организатором, специализированной организацией в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса на официальном сайте органа местного самоуправления. 7.7 Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки. 7.8 Оценка заявок участников производится комиссией на основе системы критериев оценки, указанных в конкурсной документации. 7.9 Порядок оценки, на основе которого производиться ранжирование участников, установлена приложением N 8 к настоящему Порядку. Порядок оценки является неотъемлемой частью документации. 7.10 Для определения лучших условий исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям: 1) цена договора; 2) качественные характеристики работ; 3) сроки выполнения работ; 4) срок предоставления гарантий качества работ; 5) квалификация участника: продолжительность работы на рынке; опыт работы по капитальному ремонту многоквартирных домов (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год); квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала); соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года); участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела); уровень технической оснащенности; 7.11 Максимальный срок рассмотрения заявок конкурсной комиссией по отбору подрядных организаций не может превышать трех рабочих дней с момента начала рассмотрения заявок комиссией. 7.12 Результаты работы конкурсной комиссии по отбору подрядных организаций оформляются протоколом заседания комиссии по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку который подписывается присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок участников комиссионного отбора. 7.13 Организатор конкурса уведомляет всех участников конкурса о принятых комиссией решениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола заседания комиссии. 7.14 На основании решения комиссии заказчик, организатор конкурса по отбору подрядных организаций в течение одного рабочего дня с даты подписания протокола оценки заявок на участие в конкурсе (приложение 9.2) передает победителю и/или победителям конкурса по отбору подрядных организаций по одному экземпляру протокола оценки заявок на участие в конкурсе и проекты договоров (входящих в состав документации по комиссионному отбору) на соответствующие виды работ, а также возвращает обеспечения заявок всем участникам конкурса, за исключением победителя/победителей конкурса и участника конкурса, набравшего наибольшее количество баллов после участника (-ов), признанного победителем/победителями конкурса по решению комиссии. При этом указанные договоры заключаются на условиях, указанных в конкурсной документации. 7.15 В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни одна заявка и/или на основании результатов рассмотрения заявок претендентов на участие в конкурсе подрядных организаций комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, конкурс объявляется не состоявшимся. 7.16 В случае если конкурс объявлен несостоявшимся организатор конкурса вправе повторно организовать конкурс в течение одного месяца с даты подписания протокола заседания комиссии в соответствии с настоящим Порядком. 8. Заключение по результатам комиссионного отбора договоров на выполнение работ 8.1. Победитель конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола оценки заявок на участие в конкурсе представляет организатору конкурса подписанный им проект договора на соответствующие виды работ и обеспечение исполнения договора (если оно предусмотрено). Договор подряда заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок. В качестве обеспечения исполнения договора могут выступать залог денежных средств, банковская гарантия на сумму не более 50 процентов от стоимости договора, но менее размера предоплаты (аванса) по договору. При этом после предоставления победителем конкурса подписанного им проекта договора средства, полученные в качестве обеспечения заявки от участника конкурса, набравшего наибольшее количество баллов после участника (-ов), признанного победителем/победителями конкурса по решению комиссии, возвращаются такому участнику в полном объеме. 8.2. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 9.1 настоящего Порядка, не представил организатору конкурса подписанный им проект договора на соответствующие виды работ, он признается уклонившимся от заключения соответствующего договора. 8.3. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения соответствующего договора заказчик, организатор конкурса предлагает заключить соответствующий договор участнику конкурса, набравшего наибольшее количество баллов после участника, признанного победителем конкурса по решению комиссии и уклонившегося от заключения договора. При этом заключение соответствующего договора таким участником конкурса является обязательным. 8.4. В случае если только один претендент на участие в конкурсе признан участником конкурса, организатор конкурса в течение одного рабочего дня с даты подписания протокола заседания комиссии передает победителю конкурса подрядных организаций один экземпляр протокола заседания комиссии и проекты договоров (входящих в состав конкурсной документации) на соответствующие виды работ. Такой участник комиссионного отбора не вправе отказаться от заключения соответствующих договоров. 8.5. В случае уклонения победителя конкурса от заключения соответствующего договора средства, полученные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, победителю конкурса, уклонившемуся от заключения контракта, не возвращаются. Договор подряда заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок. * * * ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 К Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ФОРМА Извещение о проведении открытого конкурсного отбора подрядной организации на проведение капитального ремонта многоквартирного дома Основанием проведения открытого конкурса _____________________________________________________________ (указать документ на основании, которого проводится отбор) ТСЖ (ЖСК, ЖК, Управляющая организация) ___________________________________ приглашает к участию в открытом конкурсе по отбору подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу ______________________________________________________________________ 1. Заказчик ____________________; ИНН_________________________________ Тел. ___________________; почтовый адрес__________________; электр. адрес_________________________________; контактное лицо заказчика-_______________- 2. Организатор конкурса______________________________________________; ИНН_________________________________; тел. ___________________; почтовый адрес___________; электр. адрес_________________________________; контактное лицо организатора конкурса______________. 3. Источник финансирования заказа - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и собственников помещений многоквартирного дома на проведение капитального ремонта. 4. Предмет открытого конкурса, место выполнения работ, начальная (максимальная) цена: выполнение работ по капитальному ремонту _________многоквартирных жилых домов в________________________________ право заключения договоров-на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресу_______________________________________ в 20___году в соответствии с условиями договора подряда. --------------------------------------------------------------------------------- | N | Наимено- | Общие | Наименование | Объем работ, | Стоимость | | п | вание | характе- | работ согласно | утвержденный | работ согласно | | п | объекта/ | ристики | пункту 3 | решением | сметам, | | | место | объекта | статьи 15 | собрания | утвержденным | | | выполнения | открытого | Федерального | собственников | общим | | | работ | конкурса | закона N 185-ФЗ | | собранием | | | | | от 21.07.2007г. | | собственников | |---+------------+-----------+-----------------+---------------+----------------| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------- Цена договора формируется исходя из стоимости работ в соответствии с дефектной ведомостью заказчика и локальным сметным расчетом, являющимися неотъемлемой частью настоящей документации запроса котировок цен, и включает все затраты подрядчика (стоимость материалов, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, составление сметной документации, уплату налогов, в том числе НДС, и прочие расходы). 5. Проведение осмотра соответствующего объекта открытого конкурса претендентами на участие в открытом конкурсе и заинтересованными лицами соответствующего объекта открытого конкурса и график проведения таких осмотров представлены в разделе документации по открытому конкурсу. 6. Претендентами на участие в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций могут быть юридические лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством. Участниками открытом конкурсе являются лица, претендующие на заключение договоров, на выполнение соответствующих работ по капитальному ремонту объекта открытого конкурса, допущенные комиссией к участию в открытом конкурсе 7. При проведении открытого конкурса по отбору подрядных организаций устанавливаются требования к претендентам на участие в открытом конкурсе, представленные в конкурсной документации. 8. Срок выполнения работ________20____г. до_________ 2011 года. 9. Гарантийный срок на выполненные работы - 2 года (со дня подписания акта выполненных работ). 10. Место получения конкурсной документации по отбору подрядных организаций по адресу______________________с______часов до______часов с_______20____года до________20____года, в порядке предусмотренным действующим законодательством РФ. 11. Место подачи заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи заявок по адресу: ______________________ с______часов до______часов с_______20____года до________20____года, в порядке предусмотренным действующим законодательством РФ. 12. Место, дата и время рассмотрения заявок: Адрес________________________________________________________________; дата: ______20____года, время: _______часов. Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на интернет-сайте: _________________________________________________________________ * * * ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ФОРМА Информация о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата _____мая 20_____года в_____ Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: ____________________________________ Работы (объекты): Капитальный ремонт (вид ремонта)_______________ указанных многоквартирных жилых домов 1. Заказчик_________________; ИНН_______________________________; Тел____________; адрес_______________________________________________; контактное лицо заказчика - __________________________________________ 2. Организатор конкурса__________________; ИНН__________________; Тел______________; адрес_____________________________________________; контактное лицо организатора конкурса ______________________________________________________________________ Начальная (максимальная) цена договора подряда: ______________________ Дата начала работ: ___________________________________________________ Дата вскрытия конвертов: ____________________________________________. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками адрес________________________________________________________________; дата__________, время: ______часов. Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на интернет-сайте_____________________________________________________ * * * ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 К Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ФОРМА УТВЕРЖДАЮ: _________________________ (подпись руководителя) __________________20____г. (дата утверждения) АКТ ОБ ОБЩИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОМИССИОННОГО ОТБОРА ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование критерия | Описание критерия | Единица | | п/п | характеристики объекта | характеристики | измерения | | | | объекта | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 1. | Адрес | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 2. | Серия, тип постройки | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 3. | Год постройки | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 4. | Степень фактического износа | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 5. | Год последнего капитального | | | | | ремонта | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 6. | Количество этажей | | шт. | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 6.1. | Количество подъездов | | шт. | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 7. | Наличие подвала | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 8. | Наличие цокольного этажа | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 9. | Наличие мансарды | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 10. | Наличие мезонина | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 11. | Количество жилых | | шт. | | | помещений (квартир) | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 12. | Количество нежилых | | | | | помещений (не входящих в | | | | | состав общего имущества) | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 13. | Строительный объем | | куб. м | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 13. | Площадь фасада | | кв. м | | 1. | | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 14. | Общая площадь | | кв. м | | | многоквартирного дома | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 15. | Общая площадь жилых | | кв. м | | | помещений (без учета летных | | | | | помещений) | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 16. | Общая площадь нежилых | | кв. м | | | помещений (не входящих в | | | | | состав общего имущества в | | | | | многоквартирном доме) | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 17. | Общая площадь нежилых | | кв. м | | | помещений общего | | | | | пользования (входящих в | | | | | состав общего имущества в | | | | | многоквартирном доме) в том | | | | | числе: | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 17. | Площадь лестниц (включая | | кв. м | | 1. | межквартирные лестничные | | | | | площадки) | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 17. | Площадь общих коридоров | | кв. м | | 2. | (включая межквартирные | | | | | холлы) | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 17. | Площадь технического | | кв. м | | 3. | этажа/чердака | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 17. | Площадь | | кв. м | | 4. | подвала/технического | | | | | подполья/цокольного этажа | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 17. | Площадь других нежилых | | кв. м | | 5. | помещений общего | | | | | пользования | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 18. | Площадь кровли | | кв. м | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 18. | Тип кровли | | | | 1. | | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 19. | Количество лестниц | | шт. | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 20. | Виды благоустройства | | | | | (водо-, тепло-, газо-, | | | | | электроснабжение, | | | | | водоотведение, лифты, | | | | | мусоропровод) | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 21. | Площадь земельного участка | | кв. м | | | под многоквартирным домом, | | | | | входящего в состав общего | | | | | имущества многоквартирного | | | | | дома | | | |------+-----------------------------+-------------------+-----------| | 22. | Кадастровый номер | | | | | земельного участка (при его | | | | | наличии) | | | ---------------------------------------------------------------------- ______________________________________________________________________ (должность) _____________(________________________________) (подпись) (Ф. И. О.) "____"__________20____г. М. П. * * * ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 К Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ФОРМА УТВЕРЖДЕН: Протокол N б/н от "____"_____20__г. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОМИССИОННОГО ОТБОРА -------------------------------------------------------------------------------- | N | Планируемый | Ориентировочная стоимость капитального ремонта | | п/ | перечень работ | (тыс. руб.) | | п | по капитальному |-------------------------------------------------------| | | ремонту | всего | в том числе за счет средств | | | | |-----------------------------------------------| | | | | фонда | бюджета | Местного | Собственников | | | | | | Кабардино- | бюджета | (не менее | | | | | | Балкарской | | пяти | | | | | | Республики | | процентов) | |----+-----------------+-------+-------+------------+----------+---------------| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- _________________________ "____"____________20____г. * * * ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 К Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ФОРМА ЗАЯВКА на участие в конкурсе по отбору подрядной организации для проведения капитального ремонта многоквартирного дома Заявление об участии в конкурсе_______________________________________ (организационно-правовая форма, ______________________________________________________________________ наименование/фирменное наименование организации или Ф. И. О. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность) ______________________________________________________________________ (местонахождение, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя) ______________________________________________________________________ (номер телефона) заявляет об участии в конкурсе по отбору подрядной организации для проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: ______________________________________________________________________ (адрес многоквартирного дома) К заявке прилагаются: 1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заверенная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган_____________________________________________________ (наименование и реквизиты документа, количество листов) 2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания учредителей) о назначении директора_____________________________________________________________ (наименование и реквизиты документа, количество листов) 3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки), выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе___________________________ ______________________________________________________________________ (наименование и реквизиты документа, количество листов) 4. Нотариально заверенные копии лицензий на право производства работ; ______________________________________________________________________ (наименование и реквизиты документа, количество листов) 5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете ______________________________________________________________________ (наименование и реквизиты документа, количество листов) 6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет________________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование и реквизиты документа, количество листов) 7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 2 статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" за предыдущий год и истекшие кварталы текущего года____________ ______________________________________________________________________ (наименование и реквизиты документа, количество листов) 8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при ее наличии). 9. Документы, характеризующие опыт работы. 10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения) (при наличии). 11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ресурсах на_______листах. 12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих на_____листах. 13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора________________________ ______________________________________________________________________ (наименование и реквизиты документа, количество листов) 14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой при привлечении иностранной рабочей силы__________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование и реквизиты документа, количество листов) __________________________________________________________________ (должность, Ф. И. О. руководителя организации или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя) _________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) "___"_______________200_ г. * * * ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 К Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ФОРМА АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОМИССИОННОГО ОТБОРА Полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя_______________________________________________________ ______________________________________________________________________ ОГРН________________ ИНН_________________КПП__________________________ Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя "___"_____________200_ г. Юридический адрес: ___________________________________________________ ______________________________________________________________________ Почтовый адрес: ______________________________________________________ ______________________________________________________________________ Адрес местонахождения: _______________________________________________ ______________________________________________________________________ Адрес регистрации индивидуального предпринимателя_____________________ ______________________________________________________________________ Телефон:_____________,факс:______________e-mail:______________________ Виды деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя: _____________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Банковские реквизиты: р/с ____________________________________ в банке ________________________________, к/с в банке________________________, БИК банка______________________, ИНН банка___________________________, адрес банка___________________________________________________________ Информация о наличии лицензий или иных разрешительных документов на выполнение соответствующих видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов_________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Квалификационный состав сотрудников___________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Перечень объектов, по которым ранее выполнялись соответствующие виды работ_________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Описание производственной базы________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Краткое описание технологий и материалов, применяемых для выполнения соответствующих видов работ___________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Перечень работ, которые претендент планирует выполнить самостоятельно ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Перечень работ, на выполнение которых претендент планирует привлечь субподрядные организации______________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Перечень субподрядных организаций, которые претендент намерен привлечь для выполнения соответствующих видов работ____________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Информация о наличии у субподрядных организаций лицензий или иных разрешительных документов на выполнение соответствующих видов работ_________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Ф. И. О. руководителя________________________________________________. Контактный телефон: _______________e-mail: ___________________________ Ф. И. О. главного бухгалтера__________________________________________ Контактный телефон: _______________e-mail: ___________________________ Ф. И. О. лица, ответственного за взаимодействие с организатором конкурса ______________________________________________________________________ Контактный телефон: ________________e-mail: __________________________ ______________________________________________________________________ (должность) _____________ (____________________________________________) (подпись) (Ф. И. О.) "___"___________20___г. М. П. * * * ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 К Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ФОРМА РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ПРЕТЕНДЕНТОМ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОМИССИОННОГО ОТБОРА Настоящая расписка выдана претенденту_________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование организации или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя) в том, что в соответствии с Порядком привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в рамках реализации мероприятий адресной программы Кабардино-Балкарской Республики по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства", ____________________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование организатора комиссионного отбора) принял(а) от него (нее) конверт с заявкой для участие в комиссионном отборе подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: _____________________ ______________________________________________________________________ (адрес многоквартирного дома) Заявка зарегистрирована "___"___________200_ г. в_____________________ ______________________________________________________________________ (наименование документа, в котором регистрируется заявка) под номером__________________________________________________________. Лицо, уполномоченное организатором комиссионного отбора принимать заявки на участие в комиссионном отборе_______________________________ (должность) ___________(____________________________________________) (подпись) (Ф. И. О.) "___"__________200_ г. (дата получения заявки) * * * ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 К Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ФОРМА "УТВЕРЖДАЮ" _______________________________ _________ ____________________ "_____"________________20_____г. ПОРЯДОК ЭСПЕРТНО-БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ заявок участников отбора на определение подрядчика по капитальному ремонту _______________________________________________ В соответствии с п. ______ конкурсной документации, комиссия производит ранжирование заявок участников отбора, признанных соответствующими требованиям документации комиссионному отбору, с использованием экспертно-бального метода оценки (таблица N 1), учитывающего: 1) цена договора 2) Качественные характеристики работ 3) Сроки выполнения работ 4) Срок предоставления гарантий качества работ 5) Квалификация участника 5.1) Продолжительность работы на рынке 5.2) Опыт работы по капитальному ремонту многоквартирных домов (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год); 5.3) Квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала); 5.4) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года); 5.5) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела); 6) Уровень технической оснащенности -------------------------------------------------------------------------- | Наименование параметра | Диапазоны изменения | Коэфф. | макс | | | баллов | весо- | | | | | мости | | |----------------------------+---------------------------+--------+------| | цена договора | минимальное предложение - | 0,35 | | | | 100 баллов, | | | | | n-ое предложение - | | | | | Цмин/Цn*100 | | | |----------------------------+---------------------------+--------+------| | сроки выполнения работ | минимальное предложение - | 0,15 | | | | 100 баллов, | | | | | n-ое предложение - | | | | | Тмин/Тп*100 | | | |--------------------------------------------------------+--------+------| | квалификация участника | | | |--------------------------------------------------------+--------+------| | | продолжительность | 0 лет- 0 баллов | | 5 | | | работы на рынке | 1-2 года - 2 балла | | | | | | 3-4 лет - 3 балла | | | | | | 5-9 лет - 4 балла | | | | | | 10 и более - 5 баллов | | | |--+-------------------------+---------------------------+--------+------| | | опыт работы по | 0 домов - 0 баллов | | 5 | | | капитальному ремонту | 1-2 дома - 2 балла | | | | | многоквартирных домов | 2-5 домов - 3 балла | | | | | | 6 и более - 5 баллов | | | |--+-------------------------+---------------------------+--------+------| | | квалификация персонала | 1-2 с опытом работы более | | 5 | | | | 10 лет и стажем работы | | | | | | в компании более 2 лет - | | | | | | 1 балл | | | | | | 3-4 с опытом работы более | | | | | | 10 лет и стажем работы | | | | | | в компании более 2 лет - | | | | | | 3 балла | | | | | | 5-10 и более с опытом | | | | | | работы более 10 лет и | | | | | | стажем работы в компании | | | | | | более 2 лет - 5 баллов | | | |--+-------------------------+---------------------------+--------+------| | | соблюдение техники | 0 несчастных случаев - | | 5 | | | безопасности | 5 баллов | | | | | | 1 несчастный случай - | | | | | | 2 балла | | | | | | 2 и более - 0 баллов | | | |--+-------------------------+---------------------------+--------+------| | | участие в судебных | 0 участий - 5 баллов | | 5 | | | заседаниях в качестве | 1 участие - 2 балла | | | | | ответчика | 2 и более - 0 баллов | | | | | по арбитражным делам | | | | | | об исполнении | | | | | | договорных обязательств | | | | | | по договорам порядка | | | | | | за последние два года | | | | |----------------------------+---------------------------+--------+------| | качественные | максимальное количество | | 10 | | характеристики работ | 10 баллов определяется | | | | | экспертным путем | | | |----------------------------+---------------------------+--------+------| | срок предоставления | 2 года- 5 баллов | | 10 | | гарантий качества работ | 3 года - 7 баллов | | | | | 3,5 и более -10 баллов | | | |----------------------------+---------------------------+--------+------| | уровень технической | максимальное количество | | 5 | | оснащенности | 5 баллов определяется | | | | | экспертным путем | | | |----------------------------+---------------------------+--------+------| | Итого Баллов | | | | |----------------------------+---------------------------+--------+------| | Место, присвоенное заявке | | | | | участника | | | | -------------------------------------------------------------------------- * * * ПРИЛОЖЕНИЕ N 9 К Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ФОРМА ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ N______ 1. Заказчик: ______________________________________________________________________ Адрес местонахождения: _______________________________________________ Адрес почтовый: ______________________________________________________ Адрес электронной почты: _____________________________________________ Номер контактного телефона: __________________________________________ 2. Организатор: ______________________________________________________________________ Адрес местонахождения: _______________________________________________ Адрес почтовый: ______________________________________________________ Адрес электронной почты: _____________________________________________ Номер контактного телефона: __________________________________________ 3. Законодательное регулирование: Открытый конкурс на право заключить договор для выполнения работ по капитальному ремонту (утеплению) кровель в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и порядком привлечения товариществом собственников жилья, жилищным - строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, вошедших в адресную программу Кабардино-Балкарской Республики "Проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Кабардино-Балкарской Республики" в 20___году. 4. Информационное обеспечение: Извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано в газете ___________N______от "___"______20___года, а также размещено на официальном сайте __________________ 5. Состав конкурсной комиссии: Конкурсная комиссия создана Распоряжением N_ от "__"_____20_ года в состав конкурсной комиссии входит ___ членов. Заседание проводится в присутствии _____членов комиссии. Кворум имеется/не имеется. Комиссия правомочна. 6. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: ____________________________________________ "__"____20____г. Процедура вскрытия конвертов начата в____часов___минут по Московскому времени. 7. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовал_____________. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председатель конкурсной комиссии объявил присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все поданные, в том числе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе, отозванные заявки, а также изменения, внесенные в заявки на участие в конкурсе, зарегистрированы секретарем комиссии в Журнале регистрации входящей корреспонденции. 8. Для участия в открытом конкурсе подано______(____) конвертов с заявками на участие в конкурсе. Изменений в ранее поданные заявки на участие в конкурсе не поступило. Отзывов заявок на участие в конкурсе есть/нет. 9. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе Замечаний от представителя претендентов на участие в конкурсе по процедуре вскрытия не поступило. Информация о претенденте на участие в конкурсе, наличии представленных им сведений и документов и предложенные претендентом на участие в конкурсе условий исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки приведены в таблицах 1-3. Таблица N 1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | Адрес претендента на участие в конкурсе | | (для юридического лица), | | | фамилия, имя, отчество | | | (для физического лица) | | |--------------------------+-----------------------------------------| | | | ---------------------------------------------------------------------- Таблица N 2. НАЛИЧИЕ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Наименования сведений и | Наличие сведений и | | организации | документов, предусмотренных | документов в заявке | | | конкурсной документацией | | |--------------+----------------------------------+---------------------| | | заполненную заявку претендента | | | | на участие в конкурсе | | | |----------------------------------+---------------------| | | заполненную анкету претендента | | | | на участие в конкурсе | | | |--------------------------------------------------------| | | для юридических лиц: | | |--------------------------------------------------------| | | лицензии на осуществление | | | | соответствующих видов | | | | деятельности | | | |----------------------------------+---------------------| | | свидетельство о членстве в | | | | саморегулируемой организации | | | | соответствующей | | | | профессиональной отрасли | | | |----------------------------------+---------------------| | | сертификаты соответствия | | | | стандартам качества | | | |----------------------------------+---------------------| | | справка о наличии ИТР | | | |----------------------------------+---------------------| | | выписка из Единого | | | | государственного реестра | | | | юридических лиц | | | |----------------------------------+---------------------| | | справка из расчетного банка об | | | | отсутствии картотеки на счете | | | |----------------------------------+---------------------| | | справка, выданная руководителем | | | | организации о том, что | | | | деятельность организации не | | | | приостановлена в порядке, | | | | предусмотренном Кодексом | | | | Российской Федерации об | | | | административных | | | | правонарушениях | | | |----------------------------------+---------------------| | | справка из налогового органа об | | | | отсутствии задолженности по | | | | налогам, сборам и иным | | | | обязательным платежам в | | | | бюджеты любого уровня или | | | | государственные внебюджетные | | | | фонды за последний завершенный | | | | отчетный период | | | |----------------------------------+---------------------| | | устав организации | | | |----------------------------------+---------------------| | | учредительный договор | | | |----------------------------------+---------------------| | | свидетельство о государственной | | | | регистрации | | | |----------------------------------+---------------------| | | свидетельство о постановке на | | | | налоговый учет | | | |----------------------------------+---------------------| | | документ, подтверждающий | | | | полномочия лица на | | | | осуществление действий от имени | | | | юридического лица, подавшего | | | | заявку на участие в конкурсе | | | |--------------------------------------------------------| | | для индивидуальных предпринимателей: | | |--------------------------------------------------------| | | лицензии на осуществление | | | | соответствующих видов | | | | деятельности | | | |----------------------------------+---------------------| | | свидетельство о членстве в | | | | саморегулируемой организации | | | | соответствующей | | | | профессиональной отрасли | | | |----------------------------------+---------------------| | | сертификаты соответствия | | | | стандартам качества | | |--------------+----------------------------------+---------------------| | | справка о наличии ИТР | | |--------------+----------------------------------+---------------------| | | выписка из Единого | | | | государственного реестра | | | | индивидуальных | | | | предпринимателей | | |--------------+----------------------------------+---------------------| | | справка из расчетного банка об | | | | отсутствии картотеки на счете | | |--------------+----------------------------------+---------------------| | | справка, выданная | | | | индивидуальным | | | | предпринимателем о том, что его | | | | деятельность не приостановлена в | | | | порядке, предусмотренном | | | | Кодексом Российской Федерации | | | | об административных | | | | правонарушениях | | |--------------+----------------------------------+---------------------| | | справка из налогового органа об | | | | отсутствии задолженности по | | | | налогам, сборам и иным | | | | обязательным платежам в | | | | бюджеты любого уровня или | | | | государственные внебюджетные | | | | фонды за последний завершенный | | | | отчетный период | | |--------------+----------------------------------+---------------------| | | свидетельство о государственной | | | | регистрации | | |--------------+----------------------------------+---------------------| | | свидетельство о постановке на | | | | налоговый учет | | |--------------+----------------------------------+---------------------| | | документ, подтверждающий | | | | полномочия лица на | | | | осуществление действий от имени | | | | индивидуального | | | | предпринимателя, подавшего | | | | заявку на участие в конкурсе | | ------------------------------------------------------------------------- Таблица N3 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА --------------------------------------------------------- | N | Наименование | Стоимость | Срок исполнения | | п/п | организации | договора, руб. | | |-----+--------------+----------------+-----------------| | | | | | --------------------------------------------------------- 10. Вопросы членов конкурсной комиссии и разъяснения представителей претендентов на участие в конкурсе: ------------------------------------------------------------------------ | N | Вопрос конкурсной комиссии | Разъяснение претендентов на участие | | | | в конкурсе | |---+----------------------------+-------------------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------------ 11. Подписи членов комиссии и представителя заказчика: ____________________________- Фамилия Имя Отчество ____________________________- Фамилия Имя Отчество ____________________________- Фамилия Имя Отчество ____________________________- Фамилия Имя Отчество ____________________________- Фамилия Имя Отчество От заказчика: _____________________________ И. О. Фамилия * * * ПРИЛОЖЕНИЕ N 10 К Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ФОРМА ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ N _____ г. __________________ "____"____________ 20___г. 1. Заказчик: ______________________________________________________________________ Адрес местонахождения: _______________________________________________ Адрес почтовый: ______________________________________________________ Адрес электронной почты_______________________________________________ Номер контактного телефона: __________________________________________ 2. Организатор: ______________________________________________________________________ Адрес местонахождения: _______________________________________________ Адрес почтовый: ______________________________________________________ Адрес электронной почты: _____________________________________________ Номер контактного телефона: __________________________________________ 3. Законодательное регулирование: Открытый конкурс на право заключить договор для выполнения работ по капитальному ремонту (утеплению) кровель в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и порядком привлечения товариществом собственников жилья, жилищным - строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, вошедших в адресную программу Кабардино-Балкарской Республики "Проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Кабардино-Балкарской Республики" 4. Место, дата, время начала проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: ______________________________________________________________________ "___"________ 20___г. Процедура рассмотрения заявок начата в _____часов______минут по Московскому времени. 5. Состав конкурсной комиссии: Конкурсная комиссия создана Распоряжением N__ от_______. В состав конкурсной комиссии входит _____ членов. Заседание проводится в присутствии ___ членов комиссии. Кворум_____. Комиссия правомочна. 6. Сведения о претенденте на участие в конкурсе, подавшем заявку на участие в конкурсе: ---------------------------------------------------------------------- | Регистрационный | Наименование | Почтовый адрес | | номер заявки | (для юридического лица), | претендентами | | | фамилия, имя, отчество | на участие в конкурсе | | | (для физического лица) | | |-----------------+--------------------------+-----------------------| | | | | ---------------------------------------------------------------------- 7. По итогам рассмотрения заявки на участие в конкурсе путем голосования принято решение признать "__________________________" и заявку "____________________________" на участие в открытом конкурсе соответствующими требованиям и условиям конкурсной документации. 8. Подписи членов комиссии и представителя заказчика: _________________________________ - Фамилия Имя Отчество _________________________________ - Фамилия Имя Отчество _________________________________ - Фамилия Имя Отчество _________________________________ - Фамилия Имя Отчество _________________________________ - Фамилия Имя Отчество От заказчика: ___________________________________ И. О. Фамилия * * * ПРИЛОЖЕНИЕ N 11 К Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ФОРМА ПРОТОКОЛ N___ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 1. Заказчик: ______________________________________________________________________ Адрес местонахождения: _______________________________________________ Адрес почтовый: ______________________________________________________ Адрес электронной почты: _____________________________________________ Номер контактного телефона: __________________________________________ 2. Организатор: ______________________________________________________________________ Адрес местонахождения: _______________________________________________ Адрес почтовый: ______________________________________________________ Адрес электронной почты: _____________________________________________ Номер контактного телефона: __________________________________________ 2. Место, дата и время проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: ________________________________________________ "___"_____ 20____г. Процедура рассмотрения заявок начата в ___ часов ___ минут по Московскому времени. 3. Сведения об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены: --------------------------------------------------------------- | Регистрационный | Наименование | Почтовый адрес | | номер заявки | (для юридического лица), | участника | | | фамилия, имя, отчество | конкурса | | | (для физического лица) | | |-----------------+--------------------------+----------------| | | | | --------------------------------------------------------------- 4. Предлагаемые участниками конкурса условия исполнения государственного контракта: * * * ПРИЛОЖЕНИЕ N 12 К Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ФОРМА Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Договор N____ на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома "____"___________20__года _____________________________________________________________________, (полное наименование заказчика) в лице ______________________________________________________________, действующего на основании___________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и_____________________________________________________ (полное наименование подрядной организации) в лице ____________________________________, действующего на основании __________________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны" заключили настоящий Договор о нижеследующем: Статья 1. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту _____________________________ (далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: ____________________________________________ в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору. Общая стоимость работ по Договору составляет__________________________ рублей, в том числе НДС______________________________________рублей. Стоимость по видам работ составляет: ___________________________________________________________рублей, (вид работ) ___________________________________________________________рублей; (вид работ) ___________________________________________________________рублей. (вид работ) Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит. Срок выполнения работ составляет_________________дней. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором. Основанием для заключения настоящего Договора является _______________ ______________N__________от "___"________20__г. Статья 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА 2.1 Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является_______________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 2.2 Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является_____________________ на сумму___________________рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ. Статья 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 3.1 Оплата по Договору осуществляется в два этапа: - авансовый платеж Подрядчику в размере ____ % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _______________________ рублей выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору; - окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов 3.2 Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 4.1 Срок начала работ: не позднее "__"________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июнь
|
