Постановление Администрации Великого Новгорода Новгородской области от 04.06.2007 № 121

                        Российская Федерация
                 Администрация Великого Новгорода

                           Постановление
             от 4 июня 2007 г. № 121  Великий Новгород

      Об утверждении примерных форм муниципальных контрактов


     В  соответствии  с  Федеральным законом от 21 июля 2005 года №
94-ФЗ  "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд" и пунктом
6.2  решения  Думы  Великого  Новгорода  от  27.12.2005  №  232 "Об
утверждении  Положения  о  размещении  заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1. Утвердить прилагаемые:
     примерную    форму    муниципального   контракта  на  поставку
продукции получателям;
     примерную форму муниципального контракта на поставку товаров;
     примерную форму муниципального контракта на оказание услуг;
     примерную    форму   муниципального  контракта  на  выполнение
подрядных работ.
     2.    Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации
Великого  Новгорода  от  30.10.2006  №  339 "Об утверждении типовых
форм муниципальных контрактов".


     Первый заместитель 
     Главы администрации          Е.И.Кузиков



                                       Утверждена
                             постановлением Администрации
                             Великого Новгорода от 04.06.2007 № 121

                                                    Примерная форма

                      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
                 на поставку продукции получателям

Великий Новгород                           "___" __________ 20__ г.

     ______________________________, именуемое(ая, ый) в дальнейшем
Заказчик, в  лице ________________________________________________,
действующего на основании _______________________________,  с одной
стороны,  и ______________________________________________________,
именуемое(ая) в дальнейшем Поставщик, в  лице _____________________
___________________,  действующего на основании __________________,
с  другой  стороны,  при совместном упоминании - Стороны, заключили
настоящий  муниципальный  контракт  (далее  -  контракт) по  итогам
(открытого   конкурса,   аукциона,   запроса   котировок)   (нужное
подчеркнуть)  в  соответствии  с решением (конкурсной,  аукционной,
котировочной) комиссии  (нужное подчеркнуть) (протокол от ___ № __)
о нижеследующем.

     1. Предмет контракта
     1.1.   Заказчик   поручает,  а  Поставщик  принимает  на  себя
обязательство  ____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
     1.2.    Объем    (количество),   ассортимент,   комплектность,
качество,   цена,   а  также  сроки,  периоды  и  условия  поставки
предлагаемой  продукции  определяются  в  приложении  1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего контракта.
     1.3.  Продукция  поставляется  Поставщиком  непосредственно  в
адреса   Получателей,   указанных   Заказчиком   в   приложении  2,
являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

     2. Цена и порядок расчетов
     2.1.  Стоимость  поставки  по  настоящему контракту составляет
_______________________________________  рублей  ___  копеек, в том
числе НДС __ % - _______ рублей ___ копеек.
     2.2.  Цена по контракту является твердой и не может изменяться
в ходе   его  исполнения,  за  исключением  пункта  2.3  настоящего
контракта.
     2.3.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком вправе в ходе
исполнения  контракта  изменить  не  более  чем на десять процентов
предусмотренное   контрактом  количество  продукции  при  изменении
потребности  в  продукции.  При поставке дополнительного количества
такой  продукции  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком вправе
изменить  первоначальную  цену контракта пропорционально количеству
такой  продукции,  но  не  более чем на десять процентов такой цены
контракта,  а  при  внесении соответствующих изменений в контракт в
связи   с   сокращением  потребности  в  поставке  такой  продукции
Заказчик  обязан  изменить  цену  контракта указанным образом. Цена
единицы   дополнительно   поставляемой  продукции  и  цена  единицы
продукции   при  сокращении  потребности  в  поставке  части  такой
продукции    должна    определяться    как   частное   от   деления
первоначальной   цены  контракта  на  предусмотренное  в  контракте
количество  такой  продукции  (данный  пункт  включается только при
заключении контракта на основании открытого конкурса, аукциона).
     2.4.   Расчеты   за   поставляемую   продукцию,   предлагаемые
Поставщиком,  производятся  в  соответствии  с договорами поставки,
заключенными с Получателями.
     2.5.  Оплата может производиться по мере поступления бюджетных
средств.
     2.6.   Стороны   обязуются   согласовывать  изменение  цен  на
поставляемую  продукцию  при  исполнении  муниципального  заказа  с
комитетом финансов Администрации Великого Новгорода.

     3. Порядок сдачи и приемки продукции
     3.1.    При    завершении    поставки    продукции   Поставщик
предоставляет  Получателю акт сдачи-приемки продукции с приложением
к нему необходимых документов.
     3.2.  Получатель  в  течение  ___  дней  со дня получения акта
сдачи-приемки  продукции  и  отчетных  документов  обязан направить
Поставщику  подписанный  акт сдачи-приемки или мотивированный отказ
(претензию).
     3.3.  В  случае  несоответствия результатов поставки Продукции
приложению  1  составляется двусторонний акт с перечнем необходимых
изменений.  Поставщик обязан произвести необходимые исправления без
дополнительной оплаты в пределах контрактной цены.

     4. Права и обязанности Сторон
     4.1.  Стороны  обязуются  надлежащим  образом (своевременно, в
полном  объеме и в установленном порядке) исполнять предусмотренные
настоящим контрактом обязательства.
     4.2.  Поставщик  обязуется  заключить  с Получателями договоры
поставки  _________________________________________________________
________________________________________________________________  в
течение 10 дней с момента подписания настоящего контракта.
     4.3.  Поставщик  гарантирует  качество поставляемой продукции,
соответствующее  действующим  ГОСТам и сертификатам соответствия, в
течение всего срока поставки продукции.
     4.4.  Поставщик  обязуется  по  запросу Заказчика представлять
информацию    о    поставленных  объемах  продукции,  перечисленных
платежах за пользование продукцией Получателями.
     4.5.   Поставщик  обязуется  передать  Получателям  продукцию,
свободную от любых прав третьих лиц.
     4.6.  Заказчик  обязуется  обеспечить контроль в установленном
порядке    за    заключением  договоров  поставки  продукции  между
Поставщиком и Получателями.
     4.7.  Заказчик  вправе  осуществлять контроль за правильностью
применения  цен  и  тарифов  на  продукцию  и  услуги предприятий и
организаций  всех  форм собственности при исполнении муниципального
заказа    с    учетом    требований,   предъявляемых  к  размещению
муниципального заказа.
     4.8.  Заказчик  вправе  проверять  представленную  Поставщиком
информацию    о    поставляемой    продукции  без  вмешательства  в
хозяйственную деятельность Поставщика.
     4.9.  Заказчик  вправе  уменьшить или увеличить объем поставок
по каждой  отдельной  предоставленной  позиции  по ценам за единицу
продукции,   указанным  в  приложении  1,  в  пределах  общей  цены
контракта.

     5. Ответственность Сторон
     5.1.   В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
настоящего  контракта  Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
     5.2.  Поставщик по требованию Заказчика своими средствами и за
свой счет  в  срок,  согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты,
допущенные  при  поставке  продукции  по  его вине. Срок устранения
недостатков,  замены  продукции  или поставки недостающей продукции
устанавливается в течение ___ дней с момента обнаружения.
     5.3.  Претензии по количеству и качеству продукции должны быть
заявлены  в  письменном  виде  в течение ___ (не менее пяти) дней с
момента их появления с приложением подтверждающих документов.
     5.4.  Заказчик  в  случае  необоснованной просрочки исполнения
своих  обязательств  по  контракту  уплачивает пеню в размере 1/300
действующей    на    день    уплаты  пени  ставки  рефинансирования
Центрального  банка Российской Федерации начиная со дня, следующего
после  дня  истечения  установленного  контрактом  срока исполнения
обязательства.  Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пеней),    если    докажет,  что  просрочка  исполнения  указанного
обязательства   произошла  вследствие  обстоятельств  непреодолимой
силы или по вине другой стороны.
     5.5.  В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  контрактом,  Заказчик  вправе  потребовать уплату
неустойки  (штрафа,  пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за
каждый  день  просрочки  исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом,    начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения
установленного    контрактом    срока    исполнения  обязательства.
Неустойка    (штраф,    пени)    устанавливается  в  размере  1/200
действующей   на  день  уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней)  ставки
рефинансирования    Центрального    банка    Российской  Федерации.
Поставщик  освобождается  от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажет,    что    просрочка  исполнения  указанного  обязательства
произошла  вследствие  обстоятельств непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
     5.6.  Применение  штрафных  санкций  не освобождает Стороны от
выполнения принятых обязательств.
     5.7.  Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать
(уступать    третьему    лицу)  свои  обязательства  по  настоящему
контракту.

     6. Форс-мажор
     6.1.  Стороны  освобождаются  от ответственности за полное или
частичное  неисполнение  обязательств по настоящему контракту, если
это неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой
силы,    возникших   после  его  заключения  в  результате  событий
чрезвычайного    характера,    наступление    которых  Сторона,  не
исполнившая  обязательства  полностью  или  частично,  не  могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
     6.2.  При  наступлении  указанных  в  пункте 6.1 обстоятельств
Сторона,    для   которой  создалась  невозможность  исполнения  ее
обязательств,  по  настоящему  контракту  должна  известить о них в
письменном  виде  другую  Сторону  с  приложениями  соответствующих
доказательств  и документов в десятидневный срок со дня наступления
этих обстоятельств.
     6.3.    Заказчик    вправе  приостановить  или  отказаться  от
исполнения  контракта  в  случае  изменения бюджетных обязательств,
определенных  статьями  228  и  231  Бюджетного  кодекса Российской
Федерации.

     7. Срок действия и условия расторжения контракта
     7.1.   Настоящий  контракт  вступает  в  силу  с  момента  его
подписания Сторонами и действует до ____________ 20__ г.
     7.2.    Если    в    процессе  поставки  продукции  выявляется
неизбежность       получения    отрицательных    результатов    или
нецелесообразность   дальнейшей  реализации  контракта,  каждая  из
Сторон    вправе    внести   предложение  о  приостановке  действия
настоящего  контракта.  После  внесения  предложения о приостановке
действия  настоящего  контракта  Заказчик  и  Поставщик  обязаны  в
___-дневный    срок    принять   совместное  решение  о  дальнейшем
продолжении  действия  настоящего  контракта, изменении условий или
расторжении контракта.
     7.3.  Расторжение  контракта  допускается по соглашению Сторон
или по  решению  суда  по  основаниям,  предусмотренным гражданским
законодательством Российской Федерации.

     8. Прочие условия
     8.1.  Настоящий контракт составлен в ____ экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
     8.2.  Условия  настоящего  контракта  не могут быть изменены в
одностороннем  порядке.  Все  изменения  и  дополнения к настоящему
контракту    действительны   при  условии,  если  они  совершены  в
письменной    форме  и  подписаны  уполномоченными  представителями
Сторон.  Дополнительные  соглашения  являются  неотъемлемой  частью
настоящего контракта.
     8.3.  Все  споры  по настоящему контракту при невозможности их
разрешения  путем  переговоров  подлежат  разрешению  в Арбитражном
суде Новгородской    области  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
     8.4. Другие условия по усмотрению Сторон: ____________________
__________________________________________________________________.
     8.5.   К  настоящему  контракту  прилагаются  и  являются  его
неотъемлемой частью:

     1. Приложение 1 ____________________ на _____ л.
     2. Приложение 2 ____________________ на _____ л.

     9. Юридические адреса и реквизиты сторон
           Заказчик                          Поставщик
________________________________   ________________________________
________________________________   ________________________________
________________________________   ________________________________
________________________________   ________________________________
________________________________   ________________________________
__________ _____________________   __________ _____________________
(подпись)  (расшифровка подписи)   (подпись)  (расшифровка подписи)

МП                                 МП



                                       Утверждена
                             постановлением Администрации
                             Великого Новгорода от 04.06.2007 № 121

                                                    Примерная форма

                      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
                        на поставку товаров

Великий Новгород                           "___" __________ 20__ г.

     ___________________________________________, именуемое(ая, ый)
в дальнейшем Заказчик,  в лице ___________________________________,
действующего на основании  _______________________________, с одной
стороны, и  ______________________________________________________,
именуемое(ая) в дальнейшем Поставщик, в лице  ____________________,
действующего на основании ______________________________,  с другой
стороны,  при совместном упоминании - Стороны, заключили  настоящий
муниципальный  контракт   (далее  -  контракт) по итогам (открытого
конкурса,  аукциона,  запроса  котировок)   (нужное  подчеркнуть) в
соответствии  с  решением   (конкурсной,  аукционной, котировочной)
(нужное  подчеркнуть) комиссии (протокол  от ___________ № ___)   о
нижеследующем.

     1. Предмет контракта
     1.1.  Поставщик  обязуется  передать Заказчику в обусловленный
настоящим контрактом срок  ________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
                         (описание заказа)
именуемые  в  дальнейшем  товары,  а  Заказчик  обязуется принять и
оплатить эти товары.
     1.2.    Объем    (количество),   ассортимент,   комплектность,
качество,  цена,  а  также  сроки,  периоды  поставки  предлагаемых
товаров   определяются  в  приложении  1,  являющемся  неотъемлемой
частью настоящего контракта.
     1.3.  Товары поставляются Поставщиком непосредственно в адреса
Получателей,   указанных  Заказчиком  в  приложении  2,  являющемся
неотъемлемой  частью настоящего контракта (данный пункт включается,
если Получатель не является Заказчиком).

     2. Цена и порядок расчетов
     2.1.  Стоимость  поставки  по  настоящему контракту составляет
__________   рублей  _____  копеек,  в  том  числе  НДС  ____  %  -
__________ рублей ___ копеек.
     2.2.  Цена по контракту является твердой и не может изменяться
в  ходе  его  исполнения,  за  исключением  пункта  2.6  настоящего
контракта.
     2.3.   Заказчик   перечисляет   денежные   средства   на  счет
Поставщика   в  течение  ___  рабочих  дней  с  момента  (получения
товаров, подписания акта) (нужное подчеркнуть).
     2.4.  Датой  оплаты считается дата списания денежных средств с
лицевого счета Заказчика.
     2.5.  Оплата может производиться по мере поступления бюджетных
средств.
     2.6.  Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения
контракта   вправе  изменить  не  более  чем  на  десять  процентов
предусмотренное    контрактом   количество  товаров  при  изменении
потребности  в  товарах.  При  поставке  дополнительного количества
таких   товаров  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе
изменить  первоначальную  цену контракта пропорционально количеству
таких  товаров,  но  не  более  чем  на десять процентов такой цены
контракта,  а  при  внесении соответствующих изменений в контракт в
связи  с  сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик
обязан  изменить  цену  контракта  указанным  образом. Цена единицы
дополнительно  поставляемого  товара  и  цена  единицы  товара  при
сокращении  потребности  в  поставке  части  такого  товара  должны
определяться  как  частное от деления первоначальной цены контракта
на предусмотренное  в  контракте  количество  такого товара (данный
пункт  включается  только  при  заключении  контракта  на основании
открытого конкурса, аукциона).
     2.7.    Стороны   обязуются  согласовывать  изменение  цен  на
поставляемый    товар    при  исполнении  муниципального  заказа  с
комитетом финансов Администрации Великого Новгорода.

     3. Порядок сдачи и приемки товаров
     3.1.  При  завершении  поставки товаров Поставщик представляет
Заказчику    акт    сдачи-приемки  товаров  с  приложением  к  нему
необходимых документов.
     3.2.  Заказчик  в  течение  ___  дней  со  дня  получения акта
сдачи-приемки   товаров  и  отчетных  документов  обязан  направить
Поставщику  подписанный  акт сдачи-приемки или мотивированный отказ
(претензию).
     3.3.  В  случае  несоответствия  результатов  поставки товаров
приложению  1  Сторонами  составляется  двусторонний акт с перечнем
необходимых  изменений.  Поставщик  обязан  произвести  необходимые
исправления  без  дополнительной оплаты в пределах контрактной цены
в срок, согласованный Сторонами.

     4. Права и обязанности Сторон
     4.1.  Стороны  обязуются  надлежащим  образом (своевременно, в
полном  объеме и в установленном порядке) исполнять предусмотренные
настоящим контрактом обязательства.
     4.2.  Поставщик  гарантирует  качество  поставляемых  товаров,
соответствующее  действующим  ГОСТам и сертификатам соответствия, в
течение всего срока поставки товаров.
     4.3.    Поставщик    обязуется  обеспечить  упаковку  товаров,
способную  предотвратить их повреждение или порчу во время доставки
Заказчику (Получателю) в соответствии с настоящим контрактом.
     4.4.    Поставщик  обязуется  произвести  монтаж,  осуществить
техническое  и гарантийное обслуживание поставляемых товаров (пункт
вписывается при необходимости).
     4.5.    Поставщик    вправе  требовать  оплаты  по  настоящему
контракту  в случае исполнения обязательств по настоящему контракту
в полном объеме.
     4.6.  Заказчик  вправе  проверять  представленную  Поставщиком
информацию    о    поставляемых    товарах    без  вмешательства  в
хозяйственную деятельность Поставщика.
     4.7.  Заказчик  вправе  уменьшить или увеличить объем поставок
по каждой  отдельной  предоставленной  позиции  по ценам за единицу
товара, указанным в приложении 1, в пределах общей цены контракта.

     5. Ответственность Сторон
     5.1.   В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
настоящего  контракта  Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
     5.2.  Поставщик по требованию Заказчика своими средствами и за
свой счет  устраняет  дефекты,  допущенные  при поставке товаров по
его вине.  Срок устранения недостатков, замены товаров или поставки
недостающих    товаров  (комплектующих  частей)  устанавливается  в
течение ___ дней с момента их обнаружения.
     5.3.  При  выявлении  недостачи  или  несоответствия  качества
поставленных  товаров  Заказчик  обязан обеспечить их сохранность и
вызвать  представителя Поставщика для совместного составления акта.
Претензии  по  количеству и качеству товаров должны быть заявлены в
письменном  виде  в  течение  ___  дней  с  момента  их появления с
приложением подтверждающих документов.
     5.4.  Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать
(уступать    третьему    лицу)  свои  обязательства  по  настоящему
контракту.
     5.5.  Заказчик  в  случае  необоснованной просрочки исполнения
своих  обязательств  по  контракту  уплачивает пеню в размере 1/300
действующей    на    день    уплаты  пени  ставки  рефинансирования
Центрального  банка Российской Федерации начиная со дня, следующего
после  дня  истечения  установленного  контрактом  срока исполнения
обязательства.  Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пеней),    если    докажет,  что  просрочка  исполнения  указанного
обязательства   произошла  вследствие  обстоятельств  непреодолимой
силы или по вине другой Стороны.
     5.6.  В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  контрактом,  Заказчик  вправе  потребовать уплату
неустойки  (штрафа,  пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за
каждый  день  просрочки  исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом,    начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения
установленного    контрактом    срока    исполнения  обязательства.
Неустойка    (штраф,    пени)    устанавливается  в  размере  1/200
действующей   на  день  уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней)  ставки
рефинансирования    Центрального    банка    Российской  Федерации.
Поставщик  освобождается  от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажет,    что    просрочка  исполнения  указанного  обязательства
произошла  вследствие  обстоятельств непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
     5.7.  При  изменении  ассортимента  по сравнению с указанным в
приложении  1  Заказчик  вправе  требовать  от  Исполнителя  замену
товара,  не  соответствующего  приложению  1, или выплату разницы в
стоимости  товара,  если  фактически поставлен более дешевый товар,
чем указано в приложении 1.
     5.8.  Применение  штрафных  санкций  не освобождает Стороны от
выполнения принятых обязательств.

     6. Форс-мажор
     6.1.  Стороны  освобождаются  от ответственности за полное или
частичное  неисполнение  обязательств по настоящему контракту, если
это неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой
силы,    возникших   после  его  заключения  в  результате  событий
чрезвычайного    характера,    наступление    которых  Сторона,  не
исполнившая  обязательства  полностью  или  частично,  не  могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
     6.2.  При  наступлении  указанных  в  пункте 6.1 обстоятельств
Сторона,    для   которой  создалась  невозможность  исполнения  ее
обязательств,  по  настоящему  контракту  должна  известить о них в
письменном  виде  другую  Сторону  с  приложениями  соответствующих
доказательств  и документов в десятидневный срок со дня наступления
этих обязательств.
     6.3.  Заказчик вправе приостановить (отказаться от исполнения)
контракт  в  случае  изменения бюджетных обязательств, определенных
статьями 228 и 231 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

     7. Срок действия и условия расторжения контракта
     7.1.   Настоящий  контракт  вступает  в  силу  с  момента  его
подписания Сторонами и действует до ____________ 20__ г.
     7.2.  Если в процессе поставки товаров выявляется неизбежность
получения    отрицательных    результатов   или  нецелесообразность
дальнейшей  реализации  контракта,  каждая  из Сторон вправе внести
предложение  о  приостановке  действия  настоящего контракта. После
внесения  предложения  о приостановке действия настоящего контракта
Заказчик  и Поставщик обязаны в ___-дневный срок принять совместное
решение  о  дальнейшем  продолжении  действия настоящего контракта,
изменении условий или расторжении контракта.
     7.3.  Расторжение  контракта  допускается по соглашению Сторон
или по  решению  суда  по  основаниям,  предусмотренным гражданским
законодательством Российской Федерации.

     8. Прочие условия
     8.1.  Настоящий контракт составлен в ____ экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
     8.2.  Условия  настоящего  контракта  не могут быть изменены в
одностороннем  порядке.  Все  изменения  и  дополнения к настоящему
контракту    действительны   при  условии,  если  они  совершены  в
письменной    форме  и  подписаны  уполномоченными  представителями
Сторон.  Дополнительные  соглашения  являются  неотъемлемой  частью
настоящего контракта.
     8.3.  Все  споры  по настоящему контракту при невозможности их
разрешения  путем  переговоров  подлежат  разрешению  в Арбитражном
суде Новгородской    области  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
     8.4. Другие условия по усмотрению Сторон: ___________________.
     8.5.   К  настоящему  контракту  прилагаются  и  являются  его
неотъемлемой частью:

     1. Приложение 1 ____________________ на _____ л.
     2. Приложение 2 ____________________ на _____ л.

     9. Юридические адреса и реквизиты сторон

            Заказчик                          Поставщик
________________________________   ________________________________
________________________________   ________________________________
________________________________   ________________________________
________________________________   ________________________________
________________________________   ________________________________
________________________________   ________________________________
________________________________   ________________________________
__________ _____________________   __________ _____________________
(подпись)  (расшифровка подписи)   (подпись)  (расшифровка подписи)

МП                                 МП



                                       Утверждена
                             постановлением Администрации
                             Великого Новгорода от 04.06.2007 № 121

                                                    Примерная форма

                      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
                         на оказание услуг

Великий Новгород                           "___" __________ 20__ г.

     ____________________, именуемое(ая, ый) в дальнейшем Заказчик,
в лице  __________________________________________________________,
действующего на основании  _______________________________________,
с одной стороны, и  ______________________________________________,
именуемое(ая) в дальнейшем Исполнитель, в лице  __________________,
действующего на основании  _____________________________________, с
другой  стороны,  при  совместном  упоминании - Стороны,  заключили
настоящий  муниципальный  контракт  (далее  -  контракт) по  итогам
(открытого   конкурса,   аукциона,   запроса   котировок)   (нужное
подчеркнуть)  в  соответствии  с решением (конкурсной,  аукционной,
котировочной)  комиссии (нужное подчеркнуть) (протокол от ___ № __)
о нижеследующем.

     1. Предмет контракта
     1.1.   Исполнитель  обязуется  по  заданию  Заказчика  оказать
услуги по _________________________________________________________
__________________________________________________________________.
                         (описание заказа)
     1.2.  Объем,  качество,  цена,  вид,  а также сроки, периоды и
условия  выполнения  оказываемых услуг определяются в приложении 1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

     2. Цена и порядок расчетов
     2.1.   Стоимость  услуг  по  настоящему  контракту  составляет
__________________________________________  рублей  ___  копеек,  в
том числе НДС __ % - _______ рублей.
     2.2.  Цена по контракту является твердой и не может изменяться
в  ходе  его  исполнения,  за  исключением  пункта  2.6  настоящего
контракта.
     2.3.   Заказчик   перечисляет   денежные   средства   на  счет
Исполнителя в течение ___ рабочих дней с момента оказания услуг.
     2.4.  Датой  оплаты считается дата списания денежных средств с
лицевого счета Заказчика.
     2.5.  Оплата услуг производится на основании подписанного акта
сдачи-приемки услуг по мере поступления бюджетного финансирования.
     2.6.   Заказчик   по   согласованию   с  Исполнителем  в  ходе
исполнения  контракта  вправе  изменить  не  более  чем  на  десять
процентов  предусмотренный  контрактом  объем  услуг  при изменении
потребности  в  услугах, на оказание которых заключен контракт, или
при   выявлении  потребности  в  дополнительном  объеме  услуг,  не
предусмотренных    контрактом,    но    связанных    с    услугами,
предусмотренными  контрактом.  При  оказании дополнительного объема
таких   услуг   Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе
изменить  первоначальную  цену контракта пропорционально количеству
таких  услуг,  но  не  более  чем  на  десять  процентов такой цены
контракта,  а  при  внесении соответствующих изменений в контракт в
связи  с  сокращением  потребности  в оказании таких услуг Заказчик
обязан  изменить  цену  контракта  указанным  образом (данный пункт
включается  только  при заключении контракта на основании открытого
конкурса, аукциона).
     2.7.   Стороны   обязуются   согласовывать  изменение  цен  на
оказываемые   услуги   при   исполнении   муниципального  заказа  с
комитетом финансов Администрации Великого Новгорода.

     3. Порядок сдачи и приемки услуг
     3.1.  Услуга  считается  оказанной с даты подписания Сторонами
акта  сдачи-приемки услуг или акта устранения недостатков (в случае
их обнаружения).
     3.2.  Заказчик  в  течение  ___  дней  со  дня  получения акта
сдачи-приемки  услуг  обязан  направить Исполнителю подписанный акт
сдачи-приемки или мотивированный отказ (претензию).
     3.3.   В  случае  несоответствия  результатов  оказания  услуг
приложению  1  Сторонами  составляется  двусторонний акт с перечнем
необходимых  доработок  и сроком их исправления. Исполнитель обязан
произвести  необходимые  исправления  без  дополнительной  оплаты в
пределах контрактной цены.

     4. Права и обязанности Сторон
     4.1.  Стороны  обязуются  надлежащим  образом (своевременно, в
полном  объеме и в установленном порядке) исполнять предусмотренные
настоящим контрактом обязательства.
     4.2.   Исполнитель   гарантирует   качество   оказания  услуг,
соответствующее  действующим  ГОСТам  и  лицензиям, в течение всего
срока исполнения контракта.
     4.3.  Исполнитель  обязуется  произвести  монтаж, предоставить
техническое  и  гарантийное  обслуживание  (пункт  вписывается  при
необходимости).
     4.4.   Исполнитель   вправе  требовать  оплаты  по  настоящему
контракту  в случае исполнения обязательств по настоящему контракту
в полном объеме.
     4.5.  Заказчик  вправе  проверять  представленную Исполнителем
информацию    об    оказываемых   услугах   без   вмешательства   в
хозяйственную деятельность Исполнителя.

     5. Ответственность Сторон
     5.1.   В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
настоящего  контракта  Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
     5.2.  Исполнитель  по требованию Заказчика своими средствами и
за свой    счет  в  срок,  согласованный  с  Заказчиком,  устраняет
дефекты,    допущенные   при  оказании  услуг  по  его  вине.  Срок
устранения   недостатков  устанавливается  в  течение  ___  дней  с
момента их обнаружения.
     5.3.  Заказчик  в  случае  необоснованной просрочки исполнения
своих  обязательств  по  контракту  уплачивает пеню в размере 1/300
действующей    на    день    уплаты  пени  ставки  рефинансирования
Центрального  банка Российской Федерации начиная со дня, следующего
после  дня  истечения установленного муниципальным контрактом срока
исполнения    обязательства.    Заказчик  освобождается  от  уплаты
неустойки  (штрафа,  пеней), если докажет, что просрочка исполнения
указанного    обязательства    произошла  вследствие  обстоятельств
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
     5.4.    В    случае    просрочки    исполнения    Исполнителем
обязательства,    предусмотренного    контрактом,  Заказчик  вправе
потребовать  уплату  неустойки  (штрафа,  пеней). Неустойка (штраф,
пени)    начисляется    за    каждый    день  просрочки  исполнения
обязательства,    предусмотренного   контрактом,  начиная  со  дня,
следующего  после  дня  истечения  установленного  контрактом срока
исполнения  обязательства.  Неустойка (штраф, пени) устанавливается
в размере  1/200  действующей  на  день  уплаты  неустойки (штрафа,
пеней)    ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации.  Исполнитель  освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пеней),    если    докажет,  что  просрочка  исполнения  указанного
обязательства   произошла  вследствие  обстоятельств  непреодолимой
силы или по вине Заказчика.
     5.5.    Исполнитель   ни  полностью,  ни  частично  не  вправе
передавать    (уступать    третьему  лицу)  свои  обязательства  по
настоящему контракту.

     6. Форс-мажор
     6.1.  Стороны  освобождаются  от ответственности за полное или
частичное  неисполнение  обязательств по настоящему контракту, если
это неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой
силы,    возникших   после  его  заключения  в  результате  событий
чрезвычайного    характера,    наступление    которых  Сторона,  не
исполнившая  обязательства  полностью  или  частично,  не  могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
     6.2.  При  наступлении  указанных  в  пункте 6.1 обстоятельств
Сторона,    для   которой  создалась  невозможность  исполнения  ее
обязательств  по  настоящему  контракту,  должна  известить о них в
письменном  виде  другую  Сторону  с  приложениями  соответствующих
доказательств  и документов в десятидневный срок со дня наступления
этих обязательств.
     6.3.  Заказчик вправе приостановить (отказаться от исполнения)
контракт  в  случае  изменения бюджетных обязательств, определенных
статьями 228 и 231 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

     7. Срок действия и условия расторжения контракта
     7.1.   Настоящий  контракт  вступает  в  силу  с  момента  его
подписания    Сторонами    и  действует  до  ____________  20__  г.
включительно.
     7.2.  Если  в  процессе оказания услуг выявляется неизбежность
получения    отрицательных    результатов   или  нецелесообразность
дальнейшей  реализации  контракта,  каждая  из Сторон вправе внести
предложение  о  приостановке  действия  настоящего контракта. После
внесения  предложения  о приостановке действия настоящего контракта
Заказчик    и   Исполнитель  обязаны  в  ___-дневный  срок  принять
совместное  решение  о  дальнейшем  продолжении действия настоящего
контракта, изменении условий или расторжении контракта.
     7.3.  Расторжение  контракта  допускается по соглашению Сторон
или по  решению  суда  по  основаниям,  предусмотренным гражданским
законодательством Российской Федерации.

     8. Прочие условия
     8.1.  Настоящий  контракт  составлен  в  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу.
     8.2.  Условия  настоящего  контракта  не могут быть изменены в
одностороннем  порядке.  Все  изменения  и  дополнения к настоящему
контракту    действительны   при  условии,  если  они  совершены  в
письменной    форме  и  подписаны  уполномоченными  представителями
Сторон.  Дополнительные  соглашения  являются  неотъемлемой  частью
настоящего контракта.
     8.3.  Все  споры  по настоящему контракту при невозможности их
разрешения  путем  переговоров  подлежат  разрешению  в Арбитражном
суде Новгородской    области  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

     8.4. Другие условия по усмотрению Сторон: ____________________
__________________________________________________________________.
     8.5.   К  настоящему  контракту  прилагаются  и  являются  его
неотъемлемой частью:

     1. Приложение 1 ________________________________ на _______ л.
     2. _____________________________________________ на _______ л.
     3. _____________________________________________ на _______ л.

     9. Юридические адреса и реквизиты сторон

             Заказчик                          Поставщик
________________________________   ________________________________
________________________________   ________________________________
________________________________   ________________________________
________________________________   ________________________________
________________________________   ________________________________
________________________________   ________________________________
________________________________   ________________________________
__________ _____________________   __________ _____________________
(подпись)  (расшифровка подписи)   (подпись)  (расшифровка подписи)

МП                                 МП

                                       Утверждена
                             постановлением Администрации
                             Великого Новгорода от 04.06.2007 № 121

                                                    Примерная форма

                      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
                   на выполнение подрядных работ

Великий Новгород                                      "___" 20__ г.

     ____________, именуемое(ая, ый) в дальнейшем Заказчик, в лице,
__________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________,
с одной стороны, и,  _____________________________, именуемое(ая) в
дальнейшем Подрядчик, в лице  ____________________________________,
действующего на основании  _______________________________________,
с  другой  стороны, при совместном упоминании - Стороны,  заключили
настоящий  муниципальный  контракт  (далее  -  контракт)  по итогам
(открытого   конкурса,   аукциона,   запроса   котировок)   (нужное
подчеркнуть)  в  соответствии  с решением (конкурсной,  аукционной,
котировочной) комиссии (нужное подчеркнуть)  (протокол от ___ № __)
о нижеследующем.

     1. Предмет контракта
     1.1.   Заказчик   поручает,  а  Подрядчик  принимает  на  себя
обязательство исполнить муниципальный заказ на выполнение работ  __
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
              (указывается полное наименование работ)
(далее  -  работы)  и  сдать  их  результат  Заказчику, а  Заказчик
обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.
     1.2.  Подрядчик  выполняет работы в соответствии с техническим
заданием   (дефектной   ведомостью,  сметой)  (нужное  подчеркнуть)
(приложение  1),  определяющим  содержание  работ, объем, стоимость
работ и сроки их выполнения.
     1.3.  Предусмотренные  настоящим контрактом работы выполняются
в полном соответствии с  __________________________________________
                          (ТУ и другие документы, утвержденные или
___________________________________________________________________
     согласованные в установленном порядке, их даты и номера)
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
     1.4.  Срок  выполнения  работ  с  ______  до ______. Подрядчик
имеет  право  (не  имеет  права)  выполнить работы досрочно (нужное
подчеркнуть).

     2. Цена контракта и порядок расчетов
     2.1.   Стоимость  работ  по  настоящему  контракту  составляет
______________________________  рублей,  в  том  числе  НДС  __ % -
_______ рублей.
     2.2.  Цена по контракту является твердой и не может изменяться
в  ходе  его  исполнения,  за  исключением  пункта  2.5  настоящего
контракта.
     2.3.  Оплата выполненных работ производится в течение ___ дней
с  момента  подписания  Сторонами  акта  сдачи-приемки  выполненных
работ.
     2.4.  Датой  оплаты считается дата списания денежных средств с
лицевого счета Заказчика.
     2.5.  Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения
контракта   вправе  изменить  не  более  чем  на  десять  процентов
предусмотренный  контрактом объем работ при изменении потребности в
работах,   на   которые   заключен   контракт,  или  при  выявлении
потребности  в  дополнительном  объеме  работ,  не  предусмотренных
контрактом,  но  связанных с работами, предусмотренными контрактом.
При  выполнении  дополнительного  объема  таких  работ  Заказчик по
согласованию  с  Подрядчиком  вправе  изменить  первоначальную цену
контракта  пропорционально  объему  таких работ, но не более чем на
десять   процентов   такой   цены   контракта,   а   при   внесении
соответствующих   изменений   в  контракт  в  связи  с  сокращением
потребности  в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену
контракта  указанным  образом  (данный  пункт включается только при
заключении контракта на основании открытого конкурса, аукциона).

     3. Порядок сдачи и приемки работ
     3.1.  Подрядчик  обязан в письменной форме известить Заказчика
о выполнении работ.
     3.2.   Сдача   результатов  работ  Подрядчиком  и  приемка  их
Заказчиком    производятся    в    соответствии    с    гражданским
законодательством   Российской   Федерации   и   оформляются  актом
сдачи-приемки  выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с
указанием  недостатков  (в случае их обнаружения), а также сроков и
порядка   их   устранения.   В   случае   выявления  несоответствия
результатов   выполненных   работ   условиям  настоящего  контракта
Заказчик  незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет
акт  устранения  недостатков  с  указанием  сроков их исправления и
направляет  его  Исполнителю. Подрядчик обязан устранить выявленные
недостатки за свой счет.
     3.3.   Датой   выполнения   работ  считается  дата  подписания
Сторонами  акта сдачи-приемки выполненных работ или акта устранения
недостатков (в случае их обнаружения).

     4. Права и обязанности Сторон
     4.1.  Заказчик  имеет  право  в  любое  время  проверять ход и
качество  работы,  выполняемой  Подрядчиком,  не  вмешиваясь  в его
хозяйственную деятельность.
     4.2. Подрядчик обязан:
     4.2.1.    Выполнить    все    работы   в  объеме  и  в  сроки,
предусмотренные  календарным  планом выполнения работ (приложение 2
к настоящему  контракту)  и сдать работы Заказчику в соответствии с
требованиями СНиП и ГОСТа;
     4.2.2.  Выполнить  работы из своих материалов, своими силами и
средствами;
     4.2.3.    Гарантировать    надлежащее   качество  используемых
материалов,  конструкций,  изделий  и  оборудования государственным
стандартам    и    техническим    условиям,    обеспеченность    их
соответствующими  сертификатами,  техническими паспортами и другими
документами, удостоверяющими их качество;
     4.2.4.  Нести риск случайной гибели или случайного повреждения
материалов,  оборудования,  переданной  для переработки (обработки)
вещи или иного используемого для исполнения договора имущества;
     4.2.5.  По  окончании  работы  передать  по  акту ее результат
Заказчику,  а  также передать Заказчику информацию, необходимую для
эксплуатации и иного использования результата работ;
     4.2.6.        Предоставить     срок    гарантии    нормального
функционирования  результатов  работы  на  _______  месяцев  с даты
подписания  Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или акта
устранения  недостатков,  за  исключением  случаев  преднамеренного
повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц;
     4.2.7.    При    обнаружении    в  период  гарантийного  срока
эксплуатации    недостатков,    которые    не  позволят  продолжить
нормальную   эксплуатацию  результатов  работы  до  их  устранения,
устранить  недостатки  за  свой  счет.  При  этом  гарантийный срок
продлевается на период устранения недостатков.
     4.3. Заказчик обязан:
     4.3.1.    Обеспечить    беспрепятственный   проход  на  объект
Заказчика  персонала Подрядчика по заблаговременно поданным спискам
и подъезд  грузовых  машин  с  прицепами  на  территорию объекта по
заявкам Подрядчика;
     4.3.2.    Зарегистрировать    настоящий   контракт  в  реестре
муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов;
     4.3.3.  При завершении работ (этапа работ) принять выполненные
Исполнителем работы;
     4.3.4.  Оплатить  выполненные Подрядчиком работы в размере и в
сроки, установленные настоящим контрактом.

     5. Ответственность Сторон
     5.1.   В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
настоящего  контракта  Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
     5.2.  Подрядчик ни полностью, ни частично не вправе передавать
(уступать   третьему   лицу)   свои   обязательства  по  настоящему
контракту.
     5.3.  Заказчик  в  случае  необоснованной просрочки исполнения
своих  обязательств  по  контракту  уплачивает пеню в размере 1/300
действующей   на   день   уплаты   пени   ставки   рефинансирования
Центрального  банка Российской Федерации начиная со дня, следующего
после  дня  истечения  установленного  контрактом  срока исполнения
обязательства.  Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пеней),   если   докажет,   что   просрочка  исполнения  указанного
обязательства   произошла  вследствие  обстоятельств  непреодолимой
силы или по вине другой Стороны.
     5.4.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного  контрактом,  Заказчик  вправе  потребовать уплату
неустойки  (штрафа,  пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за
каждый  день  просрочки  исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом,   начиная   со  дня,  следующего  после  дня  истечения
установленного    контрактом    срока   исполнения   обязательства.
Неустойка   (штраф,   пени)   устанавливается   в   размере   1/200
действующей   на  день  уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней)  ставки
рефинансирования    Центрального    банка   Российской   Федерации.
Подрядчик  освобождается  от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажет,   что   просрочка   исполнения   указанного  обязательства
произошла  вследствие  обстоятельств непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
     5.5.  Заказчик  не  несет  ответственности  за несвоевременную
оплату  выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением
денежных средств из бюджета Великого Новгорода.
     5.6.  Применение  штрафных  санкций  не освобождает Стороны от
выполнения принятых обязательств.

     6. Форс-мажор
     6.1.  Ни  одна из Сторон не несет ответственности перед другой
Стороной  за  неисполнение  обязательств  по  настоящему контракту,
обусловленное  действием  обстоятельств  непреодолимой  силы,  т.е.
чрезвычайных  и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
возникших  помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть
или  избежать,  в  том  числе  объявленная  или  фактическая война,
гражданские   волнения,   эпидемии,   блокада,   эмбарго,   пожары,
землетрясения,  наводнения и другие природные стихийные бедствия, а
также издание актов государственных органов.
     6.2.   Свидетельство,  выданное  соответствующим  компетентным
органом,    является    достаточным    подтверждением    наличия  и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
     6.3.   Сторона,  не  исполняющая  обязательств  по  настоящему
контракту  вследствие  действия  обстоятельств  непреодолимой силы,
должна  в  десятидневный  срок со дня наступления этих обязательств
известить  другую  Сторону  о таких обстоятельствах и их влиянии на
исполнение обязательств по контракту.
     6.4.  Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  действуют  на
протяжении  трех последовательных месяцев, настоящий контракт может
быть расторгнут  любой  из  Сторон  путем  направления  письменного
уведомления другой Стороне.

     7. Срок действия и условия расторжения контракта
     7.1.   Настоящий  контракт  вступает  в  силу  с  момента  его
подписания   Сторонами   и   действует   до  ____________  20__  г.
включительно.
     7.2.  Если в процессе выполнения работ выявляется неизбежность
получения    отрицательных   результатов   или   нецелесообразность
дальнейшей  реализации  контракта,  каждая  из Сторон вправе внести
предложение  о  приостановке  действия  настоящего контракта. После
внесения  предложения  о приостановке действия настоящего контракта
Заказчик   и   Исполнитель   обязаны  в  ___-дневный  срок  принять
совместное  решение  о  дальнейшем  продолжении действия настоящего
контракта, изменении условий или расторжении контракта.
     7.3.  Расторжение  контракта  допускается по соглашению Сторон
или по  решению  суда  по  основаниям,  предусмотренным гражданским
законодательством Российской Федерации.

     8. Прочие условия
     8.1.  Настоящий  контракт  составлен  в  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу.
     8.2.  Условия  настоящего  контракта  не могут быть изменены в
одностороннем  порядке.  Все  изменения  и  дополнения к настоящему
контракту    действительны   при  условии,  если  они  совершены  в
письменной    форме  и  подписаны  уполномоченными  представителями
Сторон.  Дополнительные  соглашения  являются  неотъемлемой  частью
настоящего контракта.
     8.3.  Все  споры  по настоящему контракту при невозможности их
разрешения  путем  переговоров  подлежат  разрешению  в Арбитражном
суде Новгородской    области  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
     8.4. Другие условия по усмотрению Сторон: ___________________.
     8.5.   К  настоящему  контракту  прилагаются  и  являются  его
неотъемлемой частью:

     1. Приложение 1 ________________________________ на _______ л.
     2. Приложение 2 ________________________________ на _______ л.
     3. _____________________________________________ на _______ л.

     9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

            Заказчик                           Поставщик
________________________________   ________________________________
________________________________   ________________________________
________________________________   ________________________________
________________________________   ________________________________
________________________________   ________________________________
__________ _____________________   __________ _____________________
(подпись)  (расшифровка подписи)   (подпись)  (расшифровка подписи)

МП                                 МП