Федеральный закон от 28.12.2013 № 414-ФЗ

 



                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                         ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН


       О внесении изменений в отдельные законодательные акты
        Российской Федерации в части защиты прав и законных
     интересов граждан, чьи денежные средства привлекаются для
          строительства (создания) многоквартирных домов
                и (или) иных объектов недвижимости

     Принят Государственной Думой              23 декабря 2013 года
     Одобрен Советом Федерации                 25 декабря 2013 года

    (В редакции федеральных законов от 13.07.2015 г. N 236-ФЗ;
                    от 29.07.2017 г. N 218-ФЗ)

     Статья 1

     (Утратила силу - Федеральный закон от 13.07.2015 г. N 236-ФЗ)

     Статья 2

     Внести в Федеральный закон от 30  декабря  2004 года  N 214-ФЗ
"Об участии в долевом строительстве многоквартирных  домов  и  иных
объектов  недвижимости  и  о   внесении   изменений   в   некоторые
законодательные    акты     Российской     Федерации"     (Собрание
законодательства Российской Федерации,  2005,  N 1,  ст. 40;  2006,
N 30, ст. 3287; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 25,  ст. 3070;  2011,
N 49, ст. 7040; 2012, N 53, ст. 7619; 2013, N 30,  ст. 4074,  4082)
следующие изменения:
     1)(Утратил силу - Федеральный закон от 29.07.2017 г. N 218-ФЗ)
     2) статью 23 изложить в следующей редакции:

     "Статья 23. Государственное регулирование, государственный
                 контроль (надзор) в области долевого
                 строительства многоквартирных домов и (или)
                 иных объектов недвижимости

     1. Государственное   регулирование    в    области    долевого
строительства  многоквартирных  домов   и   (или)   иных   объектов
недвижимости осуществляется в соответствии с настоящим  Федеральным
законом уполномоченным федеральным  органом  исполнительной  власти
(далее  -  уполномоченный  орган),  а  также  другими  федеральными
органами исполнительной власти в пределах их компетенции.
     2. Государственный  контроль  (надзор)  в   области   долевого
строительства  многоквартирных  домов   и   (или)   иных   объектов
недвижимости осуществляется в соответствии с настоящим  Федеральным
законом  уполномоченным  органом  исполнительной  власти   субъекта
Российской Федерации, на территории которого осуществляется  данное
строительство (далее - контролирующий орган).
     3. Уполномоченный орган вправе:
     1) издавать в пределах своей компетенции нормативные  правовые
акты, необходимые для осуществления государственного  регулирования
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости;
     2) разрабатывать  и  издавать  методические  рекомендации   по
вопросам практики осуществления государственного контроля (надзора)
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости;
     3) запрашивать   у   контролирующих   органов   документы    и
информацию,   необходимые   для   осуществления    государственного
регулирования  в  области  долевого  строительства  многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости;
     4) осуществлять  иные  предусмотренные  настоящим  Федеральным
законом полномочия.
     4. Уполномоченный орган осуществляет координацию  деятельности
федеральных органов исполнительной власти  по  вопросам  реализации
государственной   политики   в   области   долевого   строительства
многоквартирных  домов  и   (или)   иных   объектов   недвижимости,
устанавливает критерии, в соответствии  с  которыми  граждане,  чьи
денежные  средства  привлечены  для  строительства  многоквартирных
домов и чьи права  нарушены,  относятся  к  числу  пострадавших,  и
правила ведения контролирующим органом реестра таких граждан.
     5. Нормативы  оценки  финансовой   устойчивости   деятельности
застройщика устанавливаются Правительством Российской Федерации.
     6. Контролирующий орган вправе:
     1) осуществлять    контроль    за    целевым    использованием
застройщиком денежных средств,  уплачиваемых  участниками  долевого
строительства   по   договору,   для    строительства    (создания)
многоквартирных  домов  и  (или)  иных  объектов   недвижимости   в
соответствии с настоящим Федеральным законом;
     2) получать  от  федерального  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного   на   осуществление   функций   по    формированию
официальной  статистической  информации,  документы  и  информацию,
необходимые   для   осуществления   контроля    за    деятельностью
застройщиков, связанной с привлечением денежных средств  участников
долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости;
     3) получать  от  федерального  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного  на  осуществление  государственного   кадастрового
учета недвижимого имущества  и  ведение  государственного  кадастра
недвижимости, а также от  органов,  осуществляющих  государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,  документы
и   информацию,   необходимые   для   осуществления   контроля   за
деятельностью  застройщиков,  связанной  с  привлечением   денежных
средств  участников  долевого   строительства   для   строительства
(создания)   многоквартирных   домов   и   (или)   иных    объектов
недвижимости;
     4) получать от лиц, привлекающих денежные средства граждан для
строительства,  в   определенный  статьей 11 Федерального закона от
26 декабря  2008 года  N 294-ФЗ "О защите прав  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" срок сведения и (или)
документы, которые необходимы  для  осуществления  государственного
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных
домов  и  (или)  иных  объектов  недвижимости  и  перечень  которых
устанавливается   органами   государственной    власти    субъектов
Российской Федерации;
     5) получать от органов  местного  самоуправления  документы  и
информацию, необходимые для осуществления государственного контроля
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов  и
(или) иных объектов недвижимости (в том числе документы,  связанные
со строительством  многоквартирного  дома  и  (или)  иного  объекта
недвижимости);
     6) ежеквартально  получать  от   застройщика   отчетность   об
осуществлении  деятельности,  связанной  с  привлечением   денежных
средств  участников  долевого   строительства   для   строительства
(создания)   многоквартирных   домов   и   (или)   иных    объектов
недвижимости, в том числе об исполнении им  своих  обязательств  по
договорам,   по   формам   и   в   порядке,   которые   установлены
уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации   федеральным
органом  исполнительной   власти,  а также бухгалтерскую отчетность
(в том числе годовую),  составленную в соответствии с  требованиями
законодательства Российской Федерации;
     7) осуществлять  контроль   за   деятельностью   застройщиков,
связанной  с  привлечением  денежных  средств  участников  долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов  и
(или) иных объектов недвижимости;
     8) осуществлять контроль за соблюдением требований  настоящего
Федерального закона, рассматривать  жалобы  граждан  и  юридических
лиц, связанные с нарушениями настоящего Федерального закона;
     9) направлять лицам, привлекающим  денежные  средства  граждан
для строительства, предписания об устранении  нарушения  требований
настоящего  Федерального   закона,   нормативных   правовых   актов
Президента  Российской  Федерации,   нормативных   правовых   актов
Правительства  Российской  Федерации,  нормативных  правовых  актов
уполномоченного  органа  и  устанавливать  сроки  устранения  таких
нарушений;
     10) принимать   меры,   необходимые   для   привлечения   лиц,
привлекающих  денежные  средства  граждан  для  строительства   (их
должностных  лиц),  к  ответственности,   установленной   настоящим
Федеральным законом и  законодательством  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях;
     11) обращаться в суд с заявлениями в защиту  прав  и  законных
интересов участников долевого строительства;
     12) осуществлять иные  предусмотренные  настоящим  Федеральным
законом полномочия.
     7. Контролирующий   орган   признает    в    соответствии    с
установленными  уполномоченным  органом  критериями  граждан,   чьи
денежные  средства  привлечены  для  строительства  многоквартирных
домов и чьи права нарушены,  пострадавшими  и  ведет  реестр  таких
граждан.
     8. К отношениям,  связанным  с  осуществлением  контролирующим
органом государственного  контроля  (надзора)  в  области  долевого
строительства  многоквартирных  домов   и   (или)   иных   объектов
недвижимости, организацией и проведением проверок юридических  лиц,
применяются положения Федерального закона от 26  декабря  2008 года
N 294-ФЗ  "О защите   прав   юридических   лиц   и   индивидуальных
предпринимателей  при   осуществлении   государственного   контроля
(надзора)  и  муниципального  контроля"  с   учетом   особенностей,
установленных настоящей статьей.
     9. Предметом    проверки    является    соблюдение     лицами,
привлекающими  денежные   средства   граждан   для   строительства,
обязательных  требований,   установленных   настоящим   Федеральным
законом  и  принятыми  в  соответствии  с  ним  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
     10. Основанием  для  проведения  контролирующим   органом   на
территории субъекта Российской Федерации, на которой осуществляется
строительство, плановой проверки является истечение  одного года  с
даты выдачи  лицу,  привлекающему  денежные  средства  граждан  для
строительства, разрешения на строительство либо  с  даты  окончания
проведения последней плановой проверки такого  лица  на  территории
субъекта   Российской   Федерации,   на   которой    осуществляется
строительство.
     11. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
     1) неисполнение  в  установленный  срок  лицом,   привлекающим
денежные   средства   граждан    для    строительства,    выданного
контролирующим  органом   предписания   об   устранении   нарушения
требований настоящего  Федерального  закона,  нормативных  правовых
актов Президента Российской Федерации, нормативных  правовых  актов
Правительства  Российской  Федерации,  нормативных  правовых  актов
уполномоченного органа;
     2) выявление  в   ходе   проведения   анализа   ежеквартальной
отчетности застройщика об осуществлении деятельности,  связанной  с
привлечением денежных средств участников долевого строительства для
строительства  (создания)  многоквартирных  домов  и   (или)   иных
объектов   недвижимости,   бухгалтерской    отчетности    (в    том
числе годовой),  составленной   в   соответствии   с   требованиями
законодательства Российской Федерации, и (или) проектной декларации
признаков   нарушения   обязательных   требований,    установленных
законодательством    об    участии    в    долевом    строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
     3) поступление в контролирующий орган  обращений  и  заявлений
граждан, в том числе индивидуальных  предпринимателей,  юридических
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления,      из       средств     массовой      информации,
информационно-телекоммуникационной   сети    "Интернет"  о   фактах
нарушений  требований настоящего Федерального   закона, нормативных
правовых   актов  Президента    Российской  Федерации,  нормативных
правовых  актов  Правительства  Российской  Федерации,  нормативных
правовых  актов  уполномоченного  органа,  актов  органов  местного
самоуправления;
     4) приказ     (распоряжение)     руководителя     (заместителя
руководителя)  контролирующего  органа  о  проведении   внеплановой
проверки,  изданный  в   соответствии   с   поручением   Президента
Российской Федерации или Правительства  Российской  Федерации  либо
высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта
Российской Федерации  в  случае  выявления  нарушений  обязательных
требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии
с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
     5) требование прокурора о проведении  внеплановой  проверки  в
рамках надзора за  исполнением  законов  по  поступившим  в  органы
прокуратуры материалам и обращениям.
     12. Внеплановая выездная проверка по основанию,  указанному  в
пункте  4  части  11  настоящей  статьи,   может   быть   проведена
контролирующим  органом   незамедлительно   с   извещением   органа
прокуратуры  в  порядке,  установленном   частью   12   статьи   10
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
     13. Предварительное уведомление лица,  привлекающего  денежные
средства  граждан  для  строительства,  о  проведении   внеплановой
выездной проверки по основанию, указанному  в  пункте  4  части  11
настоящей статьи, не допускается.
     14. Лицо,   привлекающее   денежные   средства   граждан   для
строительства,  которому  направлено  предписание   контролирующего
органа в соответствии с пунктом  9  части  6  настоящей  статьи,  в
течение трех месяцев  со  дня  направления  указанного  предписания
вправе обратиться  в  арбитражный  суд  с  заявлением  о  признании
указанного предписания незаконным. Обращение в  арбитражный  суд  с
заявлением  о  признании  указанного  предписания   незаконным   не
приостанавливает  его  исполнение.  Порядок   обращения   с   таким
заявлением, порядок его рассмотрения и порядок принятия решения  по
заявлению   о   признании   предписания   незаконным   определяются
законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах.
     15. Контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с
заявлением о приостановлении  на  определенный  срок  осуществления
застройщиком  деятельности,  связанной  с   привлечением   денежных
средств  участников  долевого   строительства   для   строительства
(создания)   многоквартирных   домов   и   (или)   иных    объектов
недвижимости, в случае, если:
     1) более  чем  на  тридцать   дней   задержано   представление
отчетности, предусмотренной настоящим Федеральным законом;
     2) застройщиком   не    соблюдаются    нормативы    финансовой
устойчивости   его   деятельности,   установленные   Правительством
Российской Федерации;
     3) застройщик не удовлетворяет требования участников  долевого
строительства по денежным обязательствам, предусмотренным частью  1
статьи 12-1 настоящего Федерального закона, и  (или)  не  исполняет
обязанность по передаче объекта долевого  строительства  в  течение
трех месяцев со дня наступления удовлетворения таких  требований  и
(или) исполнения такой обязанности. При этом указанные требования в
совокупности должны составлять не менее чем 100 тысяч рублей;
     4) застройщиком   не   исполнялись    требования    настоящего
Федерального закона, а также принятых в  соответствии  с  ним  иных
нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к
застройщику два и более раза применялись предусмотренные  настоящим
Федеральным законом меры воздействия.
     16. Контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с
заявлением  о  ликвидации  лица,  привлекающего  денежные  средства
граждан для строительства,  в  случае  неоднократного  или  грубого
нарушения им требований настоящего Федерального закона или принятых
в соответствии с ним иных нормативных правовых  актов,  а  также  в
иных предусмотренных федеральными законами случаях.
     17. В  случае  обращения  в  арбитражный  суд  с  заявлениями,
предусмотренными частями 15 и 16 настоящей  статьи,  контролирующий
орган в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу  решения
арбитражного  суда  о  ликвидации  лица,   привлекающего   денежные
средства   граждан   для   строительства,    или    приостановлении
осуществления застройщиком деятельности, связанной  с  привлечением
денежных   средств   участников    долевого    строительства    для
строительства  (создания)  многоквартирных  домов  и   (или)   иных
объектов  недвижимости,  обязан  уведомить  органы,  осуществляющие
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, о вступлении в силу соответствующего решения суда.".

     Статья 3

     Часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26  декабря  2008 года
N 294-ФЗ  "О защите   прав   юридических   лиц   и   индивидуальных
предпринимателей  при   осуществлении   государственного   контроля
(надзора) и  муниципального  контроля"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009,  N 18,  ст. 2140;
N 29,  ст. 3601;  N 52,  ст. 6441;  2010,  N 17,  ст. 1988;   N 31,
ст. 4160,  4193;  2011,  N 17,  ст. 2310;  N 30,  ст. 4590;   N 48,
ст. 6728;  2012,  N 26,  ст. 3446;  2013,  N 27,  ст. 3477;   N 30,
ст. 4041) дополнить пунктом 28 следующего содержания:
     "28) региональный государственный контроль (надзор) в  области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных  объектов
недвижимости.".

     Статья 4

     Внести в статью 5 Федерального закона от 30  ноября  2011 года
N 349-ФЗ "О внесении изменений в  Федеральный  закон  "О содействии
развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные  акты
Российской   Федерации"   (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2011, N 49, ст. 7027) следующие изменения:
     1) часть 2 изложить в следующей редакции:
     "2. Требования части  1  статьи  110  и  части  1  статьи  111
Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  (в  редакции  настоящего
Федерального закона) распространяются  на  жилищные  кооперативы  и
жилищно-строительные кооперативы, созданные после дня вступления  в
силу настоящего Федерального закона.";
     2) дополнить частью 2-1 следующего содержания:
     "2-1. Положения частей 2 и  3  статьи  110  Жилищного  кодекса
Российской Федерации (в редакции настоящего  Федерального  закона),
устанавливающие, что  жилищный  кооператив  и  жилищно-строительный
кооператив в соответствии с законодательством  о  градостроительной
деятельности  выступают  в  качестве  застройщика,  применяются   к
жилищным  кооперативам  и  жилищно-строительным  кооперативам   при
получении ими разрешения на строительство после  дня  вступления  в
силу настоящего Федерального закона.".

     Статья 5

     1. Настоящий Федеральный закон вступает  в  силу  с  1  января
2014 года, за исключением статей  1  и  2  настоящего  Федерального
закона.
     2. Статьи 1 и 2 настоящего Федерального закона вступают в силу
со 2 января 2014 года.


     Президент Российской Федерации                         В.Путин

     Москва, Кремль
     28 декабря 2013 года
     N 414-ФЗ