Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2014 по делу n А81-292/2014. Изменить решение (ст.269 АПК)

по правилам статьи 110 АПК РФ с учётом прекращения производства по делу в части пени за период с 17.05.2012 по 03.09.2012.

Руководствуясь пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьёй 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой  арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.03.2014 по делу № А81-292/2014 изменить, изложив его резолютивную часть в следующей редакции.

Производство по делу в части взыскания неустойки за период с 17.05.2012 по 03.09.2012 в размере 75 391 руб. 59 коп. прекратить.

Взыскать с муниципального учреждения «Управление капитального строительства и капитального ремонта» (ОГРН 1088903000229, ИНН 8903027978)  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Всестройпроект» (ОГРН 1077203039209, ИНН 7202164332) 255 286 руб. 37 коп. неустойки, 7 421 руб. 75 коп. расходов по уплате государственной пошлины по иску, 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Всестройпроект» (ОГРН 1077203039209, ИНН 7202164332) из федерального бюджета 2 159 руб. 25 коп. государственной пошлины, уплаченной по платёжному поручению № 3 от 10.01.2014.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Ю.М. Солодкевич

Судьи

Т.П. Семёнова

Н.А. Шарова