Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2010 по делу n А46-23407/2009. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия [phone], факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, [email protected]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Омск

22 июля 2010 года

                                                     Дело №   А46-23407/2009

Резолютивная часть постановления объявлена  15 июля 2010 года

Постановление изготовлено в полном объеме  22 июля 2010 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Гергель М.В.,

судей  Зориной О.В., Гладышевой Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем судебного заседания Бобковой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-3436/2010) открытого акционерного общества «Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация» на решение Арбитражного суда Омской области от 18.03.2010, принятое по делу № А46-23407/2009 (судья Шамганова Ж.Г.) по иску общества с ограниченной ответственностью Проектная фирма «Уралтрубопроводстройпроект» к открытому акционерному обществу «Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация» о взыскании 29919224 руб. 52 коп. и по встречному иску о взыскании 2426020 руб. 99 коп.,

при участии в судебном заседании представителей: 

от общества с ограниченной ответственностью Проектная фирма «Уралтрубопроводстройпроект» – Самойлова Т.А., доверенность от 04.06.2010;

от открытого акционерного общества «Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация» – Литвинов В.А., доверенность № 24 от 24.05.2010;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью Проектная фирма «Уралтрубопроводстройпроект» (далее – ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект») обратилось в Арбитражный суд Омской области с иском о взыскании с открытого акционерного общества «Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация» (далее – ОАО «Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация») 27204967 руб. 11 коп. задолженности за выполненные работы и 2714257 руб. 41 коп. пени за просрочку платежей.

До принятия решения арбитражным судом истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уменьшил размер требования в части взыскания пени до 955581 руб. 20 коп. Уточнения были приняты судом первой инстанции.

Определением от 19.01.2010 Арбитражный суд Омской области принял к производству встречный иск ОАО «Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация» о взыскании с ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» 2426020 руб. 99 коп. неустойки и штрафа за несвоевременное выполнение этапов работ.

В порядке статьи 49 АПК РФ ОАО «Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация» уточнило встречные исковые требования и просило взыскать с ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» 3701752 руб. 91 коп. неустойки и штрафа за несвоевременное выполнение этапов работ, а именно: по пункту 12.2. договора – 885234 руб. 20 коп. (из расчета 0,1 %), 734841 руб. 94 коп. (из расчета 5 %); по пункту 12.3. договора – 2271733 руб. 22 коп; по пункту 12.4. договора – 207066 руб.

Суд первой инстанции принял уточнение встречных исковых требований в части уменьшения суммы неустойки, начисленной по пункту 12.2. договора, до 1620076 руб. 14 коп. (885234 руб. 20 коп. (из расчета 0,1 %) + 734841 руб. 94 коп. (из расчета 5 %)). В остальной части суд первой инстанции не принял к рассмотрению требования истца по встречному иску, посчитав их дополнительными.

Решением от 18.03.2010 по делу № А46-23407/2009 Арбитражный суд Омской области по первоначальному иску взыскал с ОАО «Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация» в пользу ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» 27204967 руб. 11 коп. основного долга, 734841 руб. 94 коп. неустойки, 100000 руб. государственной пошлины, в удовлетворении первоначального иска в остальной части суд первой инстанции отказал. По встречному иску суд взыскал с ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» в пользу ОАО «Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация» неустойку в сумме 734841 руб. 94 коп. и государственную пошлину в сумме 6622 руб. 44 коп. В удовлетворении остальной части встречного иска суд первой инстанции отказал. Этим же решением суд возвратил ОАО «Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 35040 руб.

ОАО «Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация», не соглашаясь с решением суда по встречному иску в части отказа в удовлетворении требования о взыскании неустойки в сумме 885234 руб. 20 коп, обратилось в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой.

Как указывает податель жалобы, ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» при рассмотрении дела в суде первой инстанции не оспорило уточненные встречные исковые требования ОАО «Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация» о взыскании 1620076 руб. 14 коп. неустойки, начисленной по пункту 12.2. договора, в том числе: 885234 руб. 20 коп. (из расчета 0,1 %) и 734841 руб. 94 коп. (из расчета 5 %).

Податель жалобы полагает, что таким образом ответчик по встречному иску признал предъявленные к нему требования в полном объеме, что в силу части 3 статьи 49, части 4 статьи 170 АПК РФ являлось основанием для удовлетворения встречного иска. По мнению подателя жалобы, суд первой инстанции необоснованно отказал в удовлетворении требования о взыскании неустойки в сумме 885234 руб. 20 коп.

В связи с чем ОАО «Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация» в апелляционной жалобе просит отменить решение суда первой инстанции по встречному иску в части отказа во взыскании неустойки в сумме 885234 руб. 20 коп. и удовлетворить данное требование.

ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» в письменном отзыве на апелляционную жалобу с доводами подателя жалобы не согласилось и просило оставить решение суда первой инстанции без изменения.

Представитель ОАО «Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация» в заседании суда апелляционной инстанции доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представитель ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» высказался согласно отзыву на апелляционную жалобу. Ответчик по встречному иску просил отнести на ОАО «Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация» судебные издержки, понесенные в связи с рассмотрением дела в суде апелляционной инстанции, в сумме 16810 руб., из которых: 12110 руб. – расходы на оплату проезда и 4700 руб. – расходы на оплату проживания представителя (с учетом уточнений суммы издержек, заявленной ко взысканию по настоящему делу, в судебном заседании).

В порядке части 5 статьи 268 АПК РФ стороны не заявили возражений относительно проверки законности и обоснованности решения суда первой инстанции только в обжалуемой части.

Рассмотрев материалы дела, проверив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, а также выслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции в обжалуемой части.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 26.05.2008 между ОАО «Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация» (подрядчиком) и ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» (субподрядчиком) был заключен договор субподряда (рамочный) на выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по авторскому надзору № ПР40-08 (в редакции соглашения от 18.08.2008 с протоколом разногласий), по условиям которого субподрядчик обязался по поручению подрядчика выполнить проектно-изыскательские работы и авторский надзор, а последний обязался принять их и оплатить (пункт 2.1. договора).

В пункте 2.1. договора стороны также установили, что для целей выполнения ПИР и АН к договору заключаются дополнительные соглашения, в которых и будут согласовываться конкретные объекты, стоимость, сроки начала и окончания выполнения ПИР или АН.

Во исполнение данного договора между сторонами были заключены следующие дополнительные соглашения:

1. от 27.05.2008 № 1/0023-ВСМН-10/ГТП/ТФИ/ПРС-043/П/408 по объекту: «16-ти квартирный жилой дом п. Сковородино. Строительство» (в редакции соглашений от 16.10.2008 № 1 и от 05.05.2009 № 2) на сумму 4136893 руб. 56 коп.;

2. от 25.08.2009 № 0023/1-ВСМН-10/ГТП/0030ТФИ/ПРС-95-09 по объекту: «16-ти квартирный жилой дом п. Сковородино. Строительство» (корректировка сметной документации) на сумму 113961 руб. 87 коп.;

3. от 21.07.2008 № 0040-ВСМН-10/ГТП/0039-ТФИ/ПРС-123-08/П/437 по объекту: «Жилой дом в городе Алдан. Строительство» (в редакции соглашений от 16.10.2008 № 1 и от 20.05.2009 № 2) на сумму 3811040 руб. 95 коп.;

4. от 25.08.2009 № 0040/1-ВСМН-10/ГТП/0039-ТФИ/ПРС-97-09 по объекту: «Жилой дом в городе Алдан. Строительство» (корректировка сметной документации) на сумму 112430 руб. 75 коп.;

5. от 21.07.2008 № 1/0024-ВСМН-09/ГТП/ТФИ/ПРС-120/П по объекту: «2 жилых дома в поселке Речушка. Строительство» (инженерные изыскания) (в редакции соглашений от 29.12.2008 № 1 и от 14.09.2009 № 2) на сумму 1521108 руб. 41 коп.;

6. от 21.07.2008 № 1/0023-ВСМН-09/ГТП/ТФИ/ПРС-121/П/438 от 21.07.2008 по объекту: «Жилой дом в поселке Олекминск. Строительство» (в редакции соглашений от 16.10.2008 № 1 и от 22.12.2008 № 2) на сумму 4263312 руб. 12 коп.;

7. от 27.05.2008 № 1/0022-ВСМН-10/ГТП/ТФИ/ПРС-042/П/407 по объекту: «24-х квартирный жилой дом в г. Олекминск. Строительство» (в редакции соглашения от 16.10.2008 № 1)на сумму 4897634 руб. 84 коп.;

8. от 25.08.2009 № 0022/1-ВСМН-10/ГТП/0029-ТФИ/ПРС-94-09 по объекту: «24-х квартирный жилой дом в г. Олекминск. Строительство» (корректировка сметной документации) на сумму 114073 руб. 26 коп.;

9. от 27.05.2008 №1 /0029-ВСМН-10/ГТП/ТФИ/ПРС-041/П/409 по объекту: «МН «Омск-Иркутск» Ду 700, участок Тулун-Кимильтей, 536,475 км. ж/д. переход. Реконструкция» (в редакции соглашения от 30.12.2008 № 1) на сумму 2802947 руб. 22 коп.;

10. от 27.05.2008 № 1/0017-ВСМН-10/ГТП/ТФИ/ПРС-050/П/405 по объекту «Подкрановые пути в нефтенасосной и электрозале. НПС Тулун. ИРНУ. Капитальный ремонт» (в редакции соглашений от 16.01.2009 № 1 и от 31.08.2009 № 2 на сумму 837934 руб. 60 коп.;

11. от 01.06.2008 № 1/0020-ТСМН-10/ГТП/ТФИ/ПРС-111/П/464. по объекту: «Выборочный ремонт дефектов на технологических трубопроводах (подрядной организацией). Омская ЛПДС. Омское РНУ. Капитальный ремонт» на сумму 280175 руб. 16 коп.;

12. от 01.06.2008 № 1/0052-ТСМН-10/ГТП/ТФИ/ПРС-101/П/487 по объекту «Финская передвижная теплоцентраль. Красноярское РНУ. ЛПДС Рыбинская. Техническое перевооружение» (в редакции соглашений от 24.03.2009 № 1 и от 11.09.2009 № 2) на сумму 574958 руб. 54 коп.;

13. от 27.05.2008 № 1/0014-ВСМН-10/ГТП/ТФИ/ПРС-046/П/403 по объекту: «МН «Омск-Иркутск» Ду700, участок Кутулик-Ангарск 771,942 км. а/д М53- п.Холмушино. Капитальный ремонт» (в редакции соглашений от 01.11.2008 № 1, от 30.12.2008 № 2, от 24.03.2009 № 3) на сумму 1818069 руб. 72 коп.;

14. от 01.06.2008 № 1/0051-ТСМН-10/ГТП/ТФИУПРС-103/П/486 по объекту: «Сети тепловые. Участок от ТЭЦ-4 до ДТП. Омское РНУ. Омская ЛПДС. Капитальный ремонт» (в редакции соглашения от 12.01.2009 № 1) на сумму 162123 руб. 74 коп.;

15. от 25.06.2008 № 0018-ВСМН-10/ГТП/0025-ТФИ/ПРС-100/П/430 по объекту «Охранно-пожарная сигнализация объектов УПТО и КО. ИРНУ. Реконструкция» (в редакции соглашения от 06.04.2009 № 2) на сумму 1139825 руб. 27 коп.;

16. от 27.05.2008 № 1/0016-ВСМН-10/ГТП/ТФИ/ПРС-049/П/404 по объекту «Блочная электрокотельная БЭК-2000/6 с электрокотлами КЭВ 1000 НПС Замзор. ИРНУ. Реконструкция (замена запорной арматуры на электроприводную)» (в редакции соглашения от 23.03.2009 № 1) на сумму 1365938 руб. 87 коп.;

17. от 27.05.2008 № 1/0021-ВСМН-10/ГТП/ТФИ/ПРС-044/П/406 по объекту «Здание РНУ 1 Иркутское РНУ. Реконструкция (Модернизация серверного помещения с заменой оборудования)» (в редакции соглашения от 20.03.2009 № 1) на сумму 1050785 руб. 34 коп.;

18. от 23.07.2008 № 0042-ВСМН-10/ГТП/0041-ТФИ/ПРС-125-08/П по объекту «Жилой дом в поселке Витим. Строительство» на сумму 5138107 руб. 95 коп.;

19. от 01.06.2008 № 1/0020-ВСМН-09/ГТП/ТФИ/ПРС-107/П/431 по объекту «ЦРС «Талакан» (в редакции соглашения от 22.12.2008 № 1) на сумму 10621642 руб. 56 коп.;

20. от 21.07.2008 № 0038-ВСМН-10/ГТП/0037-ТФИ/ПРС-122-08/П/441 по объекту «Жилойдомв городе Тайшет. Строительство» (в редакции соглашений от 16.10.2008 № 1 и от 20.03.2009 № 2) на сумму 3721148 руб. 79 коп.;

21. от 25.08.2009 № 0038/1-ВСМН-10/ГТП/0037-ТФИ/ПРС-96-09 по объекту «Жилой дом в городе Тайшет. Строительство» (корректировка сметной документации) на сумму 115599 руб.;

22. от 01.06.2008 № 0019-ВСМН-10/ГТП/0026-ТФИ/ПРС-106/ПУ/490 по объекту «Здание склада аналитической лаборатории Ангарский УНН Иркутское РНУ. Строительство» (в редакции соглашения от 01.06.2008 № 1) на сумму 1236326 руб. 12 коп.;

23. от 25.08.2009 № 019-ВСМН-10/ГТП/0026-ТФИ/ПРС-101-09 по объекту «Здание склада аналитической лаборатории Ангарский УНН Иркутское РНУ. Строительство» (корректировка сметной документации) на сумму 56190 руб. 48 коп.;

24. от 01.06.2008 № 0026-ВСМН-10/ГТП/0033-ТФИ/ПРС-114/И/444 по объекту «МН «Омск-Иркутск» Ду700мм, р.Худенькая, 334.23 км. Иркутское РНУ. Капитальный ремонт» (в редакции соглашения № 1) на сумму 1524215 руб. 85 коп.;

25. от 01.06.2008 № 0024-ВСМН-10/ГТП/0031-ТФИ/ПРС-112/И/420 по объекту «МН «Омск-Иркутск» Ду 700, р. Мартыновка 330,27 км. Иркутское РНУ. Капитальный ремонт» (в редакции соглашения от 01.11.2008 № 1) на сумму 1584042 руб. 50 коп.;

26. от 01.06.2008 № 0028-ВСМН-10/ГТП/0035-ТФИ/ПРС-116/И/446 по объекту «МН «Омск-Иркутск» Ду700, р.Камышет 339,71 км. Иркутское РНУ. Капитальный ремонт (в редакции соглашений от 01.11.2008 № 1, на сумму 1488348 руб. 34 коп.;

27. от 01.06.2008 ДС №0025-ВСМН-10/ГТП/0032-ТФИ/ПРС-113/И по объекту «МН «Омск-Иркутск» Ду 700, р.Ручей, 328,49 км. Иркутское РНУ. Капитальный ремонт» (в редакции соглашения от 01.11.2008 № 1) на сумму 1346859 руб. 08 коп.;

28. от 01.06.2008 ДС № 0027-ВСМН-10/ГТП/0034-ТФИ/ПРС-115/И /445 по объекту «МН «Омск-Иркутск» Ду700, р. Ручей 338.18 км. Иркутское РНУ. Капитальный ремонт» (в редакции соглашения от 01.11.2008 № 1) на сумму 1446210 руб. 84 коп.;

29. от 21.07.2008 № 0039-ВСМН-10/ГТП/0038-ТФИ/ПРС-124/П/439 по объекту «Жилой дом в поселке Речушка. Строительство» (в редакции соглашения от 29.12.2008 № 1) на сумму 1055008 руб. 50 коп.;

30. от 01.06.2008 № 1/0053-ТСМН-10/ГТП/ТФИ/ПРС-104/П /489 по объекту «Сети тепловые. Участок подземный УПТО и КО в п. Сокур. Новосибирское РНУ. НПС Сокур. Капитальный ремонт» (в редакции соглашений от